合同的簽署可以建立信任和信譽，優(yōu)化業(yè)務合作關(guān)系。合同的條款應該具備協(xié)商一致和公平合理的原則。合同是指為了明確雙方權(quán)益和義務而訂立的協(xié)議，它是經(jīng)過雙方自愿達成的具有法律約束力的文件。如何編寫一份完善的合同是商業(yè)交易中必須考慮的問題。如果您需要編寫合同，以下是一些常用的合同范本，供您參考。
施工工程的合同篇一
我單位擬新建xx大廈室內(nèi)裝修工程，為確保工程質(zhì)量、安全，提高經(jīng)濟效益，本著公開、公正、公平競爭的原則，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關(guān)規(guī)定，并報經(jīng)市計委批準，該工程項目擬采用公開招標形式招標，擇優(yōu)選定施工隊伍?，F(xiàn)將該項目的招標條件及投標要求說明如下：
1、工程名稱：xx大廈室內(nèi)裝修。
2、建設地點：xx路1。
3、計劃投資1700.00萬元，投資性質(zhì)：單位自籌，已到位資金1700.00萬元。
4、功能布局：詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖。
5、工程類別整棟裝飾工程。
詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖（含燈飾、衛(wèi)生潔具及相應管線）。
1、本工程根據(jù)《招標投標法》等有關(guān)規(guī)定，按中標價、投標工期、投標質(zhì)量等級和本招標書的其它條款、以及《合同法》的有關(guān)規(guī)定由建設方與施工單位簽訂合同，采取包工、包料、包工期、包質(zhì)量的承包方式。
2、取費標準。
2-1、土建工程：按現(xiàn)行定額及其配套的取費標準，材料預算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕08號文；取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文；人工調(diào)整暫調(diào)系數(shù)按x建定〔20xx〕第09號文進行調(diào)整，列入稅前報價；施工現(xiàn)場安全、文明施工及職業(yè)衛(wèi)生增加費執(zhí)行郴建定〔20xx〕第011號文。
2-2、安裝工程（含水電安裝、采暖通風、管線敷設）：按現(xiàn)行定額取費，材料預算價格按現(xiàn)行市場價執(zhí)行。
2-3、裝飾裝修工程：按現(xiàn)行定額取費，材料預算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕第08號文，取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文以及有關(guān)配套文件規(guī)定執(zhí)行。
1、本工程報價不含勞保統(tǒng)籌基金（開標前，建設方按有關(guān)規(guī)定預繳勞保基金，開標后按實際規(guī)模核算，多退少補并納入總造價）。
四、主要材料供應及質(zhì)量要求：材料的采購由業(yè)主和乙方共同考察后，經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理同意后方可使用。
本工程施工工期（日歷天數(shù)）參照國家現(xiàn)行工期定額、結(jié)合業(yè)主實際情況確定為xxx天；投標人可根據(jù)自己的實際情況自行確定投標工期。
按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量標準施工，工程質(zhì)量必須符合工程設計和現(xiàn)行規(guī)范要求?？⒐r，經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門核定，質(zhì)量等級必須達到優(yōu)良標準。
1、中標人不得將工程轉(zhuǎn)包；如發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包行為，由建管部門按規(guī)定予以查處，建設單位報經(jīng)市招標辦批準，有權(quán)從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。
2、嚴格按國家的有關(guān)規(guī)定和《合同法》的有關(guān)要求簽訂建設工程施工承包合同。
3、工程結(jié)算：本工程以中標價作為工程價款結(jié)算的依據(jù)；增減部分（即招標時未予以計算或因設計變更增減的工作量），以及合同工期內(nèi)因國家政策的變更而引起取費標準和材料預算價的變動，應予以調(diào)整。
本工程結(jié)算委托xxxxx審定。
4、工程價款的撥付：本工程在施工合同簽訂后、開工前10天，按中標價的10%預付工程備料款；其后，每月按上月實際完成的建安工作量的60％撥付。
工程款（含備料款、進度款）撥至中標價的60%時，停止撥付；其余40%待工程竣工驗收合格并符合合同要求，工程結(jié)算后兩年內(nèi)付清。
5、違約責任和獎罰辦法：
5-1、本工程實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，工程竣工驗收評定為優(yōu)良工程的，按中標價的2%獎勵；質(zhì)量等級未達到中標承諾的，按中標價的2%處罰。
5-2、本工程要求按中標工期完工；每提前或推遲一天交付使用，按中標價的萬分之二予以獎罰。
5-3、本工程如因建設方延誤工期，每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。
1、投標人在獲取招標書的同時應按規(guī)定向招標人交納投標保證金xxx萬元。
2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同，以保證投標人一旦中標，即按招標文件的有關(guān)規(guī)定簽約并完成其中標工程；對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應招標條件而予以拒絕，其投標保證金不予退還。
2-1、履約擔保形式：現(xiàn)金擔保。
2-2、擔保額度：采用現(xiàn)金方式，其履約擔保額度為xxxx萬元，投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。
2-3、履約擔保有效期：投標擔保的有效期為其中標工程經(jīng)認可的竣工工期。
3、工程現(xiàn)場勘察和招標答疑：
3-1、本工程于20xx年xx月xx日16：00時，在市交易中心召開發(fā)標會，并組織工程現(xiàn)場勘察。
3-2、本工程于20xx年xx月xx日09：00時，在市交易中心進行招標答疑。由各投標人對招標書和施工設計等尚不明確的問題提出意見，而后由招標人會同設計單位書面答復。
4、投標報價的取值：
投標報價的上限值為xxxx.00萬元；
投標報價的下限值為xxxx.00萬元。
5、投標書的編制、密封和投送。
5-1、投標書包括商務標書和技術(shù)標書。
5-2、商務標書的內(nèi)容包括：
經(jīng)理部組成人員明細表；以及其它需要說明的文件和證明材料。
5-2-2、商務標b：投標報價、承諾表。
將以上資料裝訂成冊，一式貳份（其中正本壹份，副本壹份）。其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。
5-3、技術(shù)標書主要是施工組織設計；本項目需要投標人提供施工組織設計一式柒份；其要求如下：
5-3-1、技術(shù)標書中的章節(jié)編排按如下順序和要求制作：
施工工程的合同篇二
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量治理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，通過協(xié)商簽訂本合同。
(一)工程名稱：_______________________________。
(二)工程地點：_____________________。
安全維護及整改。
工程造價為：____________元整。
5.1質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)。
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地點的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地點標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-2017)，《湖南省建設工程造價治理方法》(省人民政府令第192號)，《湖南省建設工程計價方法》，2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任尋出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災難，工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方緣故造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期能夠按實際情況順延。
8.3因乙方緣故造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方緣故造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9.1工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預算價的80%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量咨詢題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關(guān)治理要求，并做好安全治理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
乙方應按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直截了當從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)_________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
施工工程的合同篇三
(甲方)建設需要，經(jīng)同意委托由_____建設有限公司(乙方)負責施工，雙方除遵守國務院頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外，并結(jié)合本工程具體情況，特訂本施工合同，共同遵守執(zhí)行。
按規(guī)定實行包工包料。
1.合同簽訂后工程款一次性結(jié)清，同時乙方開具工程款發(fā)票給甲方。
2.乙方開戶銀行：工商銀行_____蠡園開發(fā)區(qū)支行賬號：11030233。
工所需材料由乙方組織供應。
乙方應按照圖紙為依據(jù)組織施工，如果實際需要變更，甲方必須辦妥相關(guān)工程變更手續(xù)，并作為增加工程量依據(jù)重新計算工程造價。
1.依照施工圖紙，施工說明，國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關(guān)補充規(guī)定辦理。
2.如果設計不當造成返工的損失由相關(guān)方負擔，如果操作不善造成質(zhì)量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負擔。
3.工程竣工后在使用一年內(nèi)乙方應負責回訪，如果施工不善乙方應負責修補或返工。
乙方在竣工前應做好自檢，竣工后10天內(nèi)甲乙雙方協(xié)商并通知有關(guān)部門組織驗收。
甲乙雙方協(xié)同對職工加強安全生產(chǎn)教育，如乙方出現(xiàn)安全事故有乙方負全責。
甲方指定_____為工程負責人。
乙方指定_____為工程負責人。
雙方密切配合負責處理好施工中日常事務工作。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工工程的合同篇四
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的(清鎮(zhèn)寒坡嶺____________新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進行計算及核定。
一、工程名稱：清鎮(zhèn)________工程。
二、工程地點:清鎮(zhèn)____________內(nèi)。
三、工程范圍及內(nèi)容:。
1：清鎮(zhèn)寒坡嶺____________防雷接地安裝。
2：清鎮(zhèn)寒坡嶺____________全所照明安裝。
本工程甲方將工程以包工包料按實結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用____年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預算價格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字(____)04號文件頒發(fā)的(關(guān)于發(fā)布貴州省電力建設裝置性材料綜合預算價格(____年價)的通知);費用構(gòu)成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定)(____年版);根據(jù)貴州省電力公司電技經(jīng)(____)43、44號文件：其它相關(guān)費用依據(jù)其它相關(guān)資料計算。
1.該工程以貴州________________有限責任公司編制的(清鎮(zhèn)寒坡嶺____________全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。
2.預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。
3.結(jié)算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結(jié)算工程款將余款在一個月之內(nèi)付給乙方。
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進行施工，相關(guān)驗收標準執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定，并通過相關(guān)職能部門驗收，本工程的保修期一年。
甲方負責：
一：甲方應協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關(guān)部門進行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關(guān)部門審核。
按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對方的違約責任。
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應本著實事求是的'原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
本工程年月日前完工。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結(jié)算。
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
甲方：(公章)乙方：
負責人：(簽章)負責人：(簽章)。
日期：年月日日期：年月日
施工工程的合同篇五
甲方：乙方：
甲方將________年期間的部分零星維修工程（每次的預算工程造價在20元以內(nèi)）發(fā)包給乙方施工，經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商，簽訂以下合同：
一、工程地點：
隨甲方指定的施工任務確定，在主____區(qū)范圍。
三、工期：
四、本合同有效期：在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質(zhì)量標準：或包工包料，或單包工，質(zhì)量合格。執(zhí)行現(xiàn)行國家規(guī)范、標準。
六、工程價款和結(jié)算方式：以派工單上的約定為準。
七、付款方式：施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后，憑發(fā)票一周內(nèi)付清全款。
雙方責任：
（一）、甲方責任：
1、協(xié)調(diào)工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
（二）、乙方責任：
1、按照雙方確定的維修方案，按時完成施工任務；工程保修期________年（如法律法規(guī)規(guī)定保修期超過________年的執(zhí)行法律法規(guī)的規(guī)定），保修期負責無償保修。
2、按規(guī)范要求組織施工；負責對施工人員進行安全教育和監(jiān)督；采取安全措施，做到安全文明施工?，F(xiàn)場若發(fā)生任何安全事故，概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權(quán)委托：履行本合同。
八、違約責任：按《民法典》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。
甲方：
法人代表：
經(jīng)辦人：
乙方：
法人代表：
經(jīng)辦人：
________年____月____日。
________年____月____日。
施工工程的合同篇六
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、質(zhì)量標準。
五、合同價款：
金額（大寫）：元（人民幣）。
六、發(fā)包人向承包人承諾按協(xié)議約定的期限和方式支付協(xié)議價款及其他應當支付款項。
七、協(xié)議生效。
協(xié)議訂立時間：年月日。
協(xié)議訂立地點：
本協(xié)議雙方約定生效，本協(xié)議生效后承包方和發(fā)包人各持一份。
發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
年月日年月日。
施工工程的合同篇七
發(fā)包方（以下稱甲方）：
法定代表人：
身份證號碼：
承包方（以下稱乙方）：
法定代表人：
身份證號碼：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合________省有關(guān)規(guī)定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于《________》（合同編號________，以下簡稱原合同）甲乙雙方就其中未盡事宜經(jīng)充分協(xié)商，達成一致，形成本補充協(xié)議。
2、工程地點：
計劃竣工日期：____年____月____日。
工期總?cè)諝v天數(shù)：____天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
1、暫估合同價款為____________萬元（人民幣大寫：____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量（綜合單價和暫估工程量見工程量附件）。
2、付款方式：按原合同相關(guān)條款執(zhí)行。
補充協(xié)議所列工程量為暫估工程量，工程量計算規(guī)則以經(jīng)甲方確認的實際工程量為準，按原合同計量條款執(zhí)行。
嚴格按照原施工合同執(zhí)行。因工程質(zhì)量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質(zhì)量負有完全責任，并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現(xiàn)場情況進行施工監(jiān)督管理。
1、對本協(xié)議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
2、本協(xié)議是原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。本協(xié)議與原合同相抵之處，以本協(xié)議為準。
3、凡因本協(xié)議的簽訂、履行而發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)____份，承包人執(zhí)____份。
發(fā)包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（簽字）。
組織機構(gòu)代碼：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
承包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（簽字）。
組織機構(gòu)代碼：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
施工工程的合同篇八
甲方：
乙方：
應甲方要求，在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎(chǔ)上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：
一、工程范圍：20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量：
詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。
四、質(zhì)量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。
六、其它：施工合同補充協(xié)議1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
法定代表人：法定代表人：
簽約日期：年月日
施工工程的合同篇九
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！焙偷诙鶙l“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?！?BR> 一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書?！?BR> 解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效?！?BR> 第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效?！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?！?BR> 目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權(quán)利義務關(guān)系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設工程施工的農(nóng)民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。
施工工程的合同篇十
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將廠房工程部分防水卷材、防水涂料分項工程交由乙方承包施工，為明確雙方責任，特訂立本施工合同，具體條款如下：
一、工程地點及承包范圍：廠房屋面防水項目。
二、承包方式：按雙方協(xié)商的內(nèi)部包工包料方式承包。
三、用料約定：經(jīng)乙方推薦，采用4mmsbs防水卷材。
四、工程質(zhì)量等級及驗收約定：本工程質(zhì)量應達合格標準。乙方應嚴格按照福建省防水工程新規(guī)范標準和甲方要求施工，防水工程應保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達到設計厚度。如不能達到驗收等級標準，乙方自愿返工至驗收合格并承擔由此給造成的任何責任。
五、工期要求：乙方應配合土建施工工期，確保不耽誤土建施工。
六、工程價款的核算和支付：
1、工程量計算：按實鋪面積計算。
2、單價：4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式：工程完工，工程量經(jīng)甲方確認后，甲方在20天內(nèi)付工程結(jié)算總造價50%給乙方，其余50%在工程經(jīng)質(zhì)檢部門驗收合格后付清。
七、甲方職責：
（1）提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
（2）提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
（4）有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，可要求乙方整改至合格。
八、乙方職責：
（1）服從甲方管理，接受甲方的監(jiān)督。施工前應向甲方提供本工程的施工方案、技術(shù)保證措施文件。自行做好放樣、測定、抄平、質(zhì)量自查工作，提交完整的施工資料包括防水工程隱蔽工程驗收資料。
（2）確保提供本工程使用的防水卷材質(zhì)量合格。即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、出廠證、檢測報告等內(nèi)業(yè)資料原件。材料如不合格，自愿承擔由此引起的任何責任。
（3）配合本工程整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
（4）遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，確保安全、文明施工。不得有違規(guī)行為，否則自愿接受甲方的處罰。
（5）嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到合格標準，并對工程保修三年。三年內(nèi)如有質(zhì)量問題，甲方應在24小時內(nèi)到場承擔保修義務。
（6）對本班組施工操作人員進行上崗考核，所有施工人員均應有身份證、暫住證、建筑防水施工人員崗位合格證書，嚴禁使用童工和未成年人。施工操作期間，管理人員不得離開現(xiàn)場。
（7）對本分項工程的質(zhì)量、安全、工期負全部責任。
九、其它事項：如乙方不服從甲方管理，不能保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工，故意拖延工期，甲方有權(quán)終止本合同，由此引起的損失由乙方自行承擔。
十、本合同未盡事宜，雙方可另定補充協(xié)議，經(jīng)雙方簽字后與本合同具同等效力。
十一、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同自簽字后生效，至工程保修期滿時終止。
甲方：乙方：
代表：代表：
簽訂日期：年月日
施工工程的合同篇十一
合同編號：
發(fā)包方（甲方）：簽訂地點：
承包方（乙方）：
甲乙雙方根據(jù)我國《合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，在審核乙方的裝修資質(zhì)后，簽訂本裝飾（修）合同，具體條款如下：
承包范圍：
承包方式：
承包內(nèi)容：
3、開工日期：工期：
4、工程質(zhì)量標準：
5、工程造價：(人民幣大寫)。
（人民幣小寫）。
6、施工單位須在水電管理部門指導下安裝水電表，按實用數(shù)繳納水電費，如無法安裝水電表，則按規(guī)定將從工程款中扣除水電費。
7、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。
8、付款方式：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。工程全部完工、驗收合格，經(jīng)工程審計，并經(jīng)業(yè)主負責人簽字，支付至審計后決算價的%。尾款%做質(zhì)保金。質(zhì)保金支付程序，在質(zhì)保期內(nèi)，由用戶通知施工單位所需維修事項，若施工單位盡心盡責的服務，用戶滿意，則一年后，無任何質(zhì)量問題，經(jīng)用戶單位及有關(guān)職能部門簽字，支付施工單位尾款。若施工單位不能及時響應及處理維修事項，用戶有權(quán)另找工程隊維修，經(jīng)費從尾款中支付。
9、工程款全部結(jié)清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
10、結(jié)算按執(zhí)行。
11、違約責任。
4）、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r的.%為違約金；
12、合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第___種方式解決：
1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；
2)、向合同簽訂地人民法院起訴。
13、其他具體規(guī)定。
14、附則。
1）、本合同由甲、乙雙方共同簽訂，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
2）、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3）、本合同若有附件，則附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方乙方。
單位名稱：單位名稱：
（加蓋合同專用章）。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
帳號：
稅號：
郵編：郵編：
傳真號碼：傳真號碼：
開戶銀行：開戶銀行：
戶名：戶名：
賬號：賬號：
簽約日期（即合同生效日期）：年月日
施工工程的合同篇十二
發(fā)包方（下稱甲方）：
承包方（下稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》以及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方就乙方承接甲方發(fā)包的工程的水電勞務施工的有關(guān)事宜，協(xié)商一致，同意按下列條款簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程項目概況。
承包方式：包工、包安裝（含防雷接地）、包質(zhì)量、包文明施工、包竣工調(diào)試驗收的方式。使本工程按照甲方規(guī)定工期通過有關(guān)部門的驗收并交付使用。
工程范圍與內(nèi)容：（包括廠房、倉庫等所有土建面積、施工圖內(nèi)所有的水電安裝工程，施工圖改變后工程量另行計算）。
（1）室內(nèi)給水管網(wǎng)安裝；
（2）室內(nèi)排水管網(wǎng)安裝；
（3）室內(nèi)排水設備安裝；
（4）室內(nèi)照明線路安裝；
（5）室內(nèi)照明燈具及開關(guān)安裝；
（6）防雷接地安裝。
第二條合同文件組成及解析順序。
本合同。
報價書。
第三條工期。
乙方必須在____年____月____日前竣工。乙方在招標方規(guī)定的時間內(nèi)完成施工任務，甲方要求的竣工是指該工程全部完成，驗收合格。
如因由甲方負責提供的材料及施工場面（包括土建施工場地、水電施工圖的提供、施工方案變更）影響乙方的工程進程則工期應作相應順延。若連續(xù)一個月以上延期，則甲方應將乙方前期工程款結(jié)清，延期部分工程款另作結(jié)算。
第四條工程質(zhì)量標準。
按照國家現(xiàn)行安裝規(guī)范施工，并達到水電驗收標準合格等級。
本合同價款為人民幣：捌元（每平方米）屬總價包干。該總價已包括人工、機械、施工安裝、調(diào)試、保險及風險等各項費用。
該工程完工后報驗及檢測費由甲方負責，若檢測不合格，需要二次檢測的費用由乙方負責。
第六條工程款支付。
（1）由于本工程量較小，工期較短，計劃采用分階段支付勞務費，即當水電班組完成預定工程量50%的時候，支付總勞務費的40%，當完成預定工程量的90%時候，支付總勞務費的40%，當工程竣工驗收合格，我方支付總勞務費的15%（剩余價款，即為總勞務費的5%，作為施工質(zhì)量保證金，質(zhì)保期為1年，質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題，甲方方支付乙方保證金。）。
（2）甲乙雙方簽訂施工勞務合同后，乙方交給甲方5000元作為履約保證金，竣工后三日內(nèi)，甲方退還乙方5000元履約保證金。
第七條設計變更。
因施工變更導致工程量增加部分工程款由甲乙雙方友好協(xié)商，延誤的工期相應順延。
第八條材料設備供應。
本合同工程所有用于水電實體材料均有甲方采購供應。
水電安裝的小型工器具乙方自備，甲方不再提供相應的工器具。
第九條雙方職責。
甲方職責。
（1）按時提供施工工作面給乙方使用。
（2）負責協(xié)調(diào)配合管理施工現(xiàn)場，指定相應的施工員監(jiān)管施工工作，負責有關(guān)簽證。
（3）甲方提供施工用水、電源連接點及施工工人現(xiàn)場住宿。包乙方工作人員住宿床位，用水、用電（人均每月5度計算，超過配給額度，費用乙方自付）。
（4）按施工安全規(guī)范的規(guī)定，采取應有的施工安全措施，確保施工安全與第三者的安全。在施工過程中發(fā)生的傷亡事故責任以及因乙方管理不善造成的損失，均由乙方自行承擔。
（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方應協(xié)助乙方負責已完工程的保護，保護期間如有人為故意損壞，應由損壞方予以修復或返工。
（6）乙方必須服從甲方指定人員管理，按照甲方管理制度施工。
（7）負責對該工程合同范圍內(nèi)的施工現(xiàn)場內(nèi)的防火、防盜、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工現(xiàn)場、工作時間，發(fā)生意外傷害費用，一萬元以下（含一萬元），乙方承擔全部費用，一萬元以上，甲方承擔超出部分的70%費用，乙方承擔相應費用。如若是乙方工人自身不安全行為發(fā)生的意外傷害，甲方概不負責。
施工期間，乙方應嚴格遵守建筑工程安全技術(shù)規(guī)程、建筑工人安全操作規(guī)程、《中華人民共和國安裝條列》和其他相關(guān)法規(guī)以及施工期間國家頒發(fā)的新的法律法規(guī)，并對現(xiàn)場作業(yè)的安全及工程質(zhì)量負責。乙方必須做好施工質(zhì)量、安全管理；指定安全、防火負責人，物件堆放整齊。
乙方必須進行安全文明施工。
乙方應遵守建設工程安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施、消除事故隱患，由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進行施工。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?，由甲方承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第十一條關(guān)于工期延誤。
以下原因造成工期延誤，經(jīng)過甲方現(xiàn)場工程師確認，工期相應順延；
（1）甲方未按約定日期提供施工場面及相關(guān)開工條件；
（2）甲方未按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行。
（3）甲方工程師未按照合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；
（4）設計變更和工程量增加；
（6）合同約定或甲方工程師同意工期順延的其他情況。
合同雙方任何一方不履行合同義務或不按照合同約定履行義務的其他情況，均屬違約，由違約方承擔違約責任，賠償因其違約造成的損失，并支付合同價款的10%的違約金。
第十二條合同爭議解決方式。
本合同履行過程中所發(fā)生的爭議及本合同未盡事宜，由雙方協(xié)調(diào)解決；協(xié)商不成時任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十三條合同生效與終止。
本合同自雙方法人代表或其他委托代理人簽字加蓋公章后生效。
本工程按照甲乙雙方約定，甲方按照合同約定，支付完最后一筆尾款，此合同自動終止。
第十四條合同份數(shù)。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包方（公章）承包方（公章）。
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
合同簽訂時間：
施工工程的合同篇十三
建設單位：_______________(以下簡稱甲方)。
施工單位：_______________(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結(jié)合本合同項下工程的具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行：
1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建。
1.2工程地點：_______________。
1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建。
1.4承包方式：包工包料。
1.5建設工期：本工程自_________年______月___日開工，于_________年______月___日竣工。
1.6工程質(zhì)量：參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求。
1.7合同價款(人民幣大寫)：______元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實際面積結(jié)算)。
第2條甲方工作。
2.1開工前______天，向乙方進行現(xiàn)場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續(xù)。
2.2指派______為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量，進度進行檢查。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第3條乙方工作。
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃(附件一)，交甲方審定。
3.2指派______為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工______小時以上，工期相應順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》，《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知______日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1本合同生效后，甲方分______次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結(jié)算后______個月內(nèi)根據(jù)實際情形結(jié)算。
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計工程款的______%，計人民幣______元;。
全部工程完成甲方試用______個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計工程款的______%，實際面積的差價與此同時結(jié)算。
6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料______天內(nèi)審查完畢。
第7條關(guān)于材料供應的約定。
7.1本工程乙方負責采購供應的材料(附件二)，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。
7.2凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》，《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)，規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條獎勵和違約責任。
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方______元。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
第10條爭議或糾紛處理。
10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商，調(diào)解解決或者協(xié)商，調(diào)解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條附則。
11.1本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方：_______________乙方：_______________。
施工工程的合同篇十四
發(fā)包方：_________________(以下簡稱甲方)。
承包方：_________________(以下簡稱乙方)。
甲方將電力線路改造工程承包給乙方，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守：
三、工程造價。
四、施工期限自本合同簽訂之日起，至_________________年_________________月_________________日前全部完工。
五、付款方式工程完工經(jīng)驗收合格后，甲方于乙方提供稅票后一次性付清工程款。
六、工程內(nèi)容：將原16平方線改裝成50平方線。
七、雙方的權(quán)利和義務。
1.甲方有權(quán)派監(jiān)理人員對工程質(zhì)量進行監(jiān)理，乙方必須接受甲方監(jiān)理人員的現(xiàn)場技術(shù)監(jiān)理，對不符合質(zhì)量的施工路段及時進行返工。
2.甲方做好各項協(xié)調(diào)工作，保證乙方能順利的施工。
3.乙方施工人員必須持有合格上崗證,施工過程中,施工人員必須穿戴絕緣勞保用品(如勞保鞋、手套等)，如有高空作業(yè)，必須佩帶安全帶、安全帽。
4.乙方要牢固樹立安全意識，切實加強安全生產(chǎn)管理，凡施工中出現(xiàn)的安全責任事故均由乙方承擔。
5.乙方提供施工所用的電線、電纜材料指定為廣東電纜廠產(chǎn)品。
八.違約責任。
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的'自然災害外)，每延長一天罰款元。
2.工程完工后，經(jīng)驗收不合格的路段及保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的路段，由乙方無條件修復或返工。
3.工程經(jīng)驗收合格后，按甲乙雙方約定時間，甲方必須按時向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔。
九.其它。
1.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。
甲方(簽章)：_________________。
負責人簽名：_________________。
_______年____月______日。
乙方(簽章)：_________________。
負責人簽名：_________________。
____年______月_____日。
施工工程的合同篇十五
本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明，否則其定義與雙方于________年____月____日簽訂施工合同編號為的《施工合同》（以下簡稱“原施工合同”）中的定義相同。鑒于：甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實際情況，在原施工合同基礎(chǔ)上變更施工合同條款部分內(nèi)容，特訂立以下補充協(xié)議。
一、協(xié)議內(nèi)容變更部分為：
1、因乙方新購置一批自卸車輛，甲方應保證乙方土方總運量，不低于方。
2、因甲方原因?qū)е萝囕v停工，每天補償車輛誤工費500元。
具體包括：
2.4、甲方保證施工工地內(nèi)有人發(fā)貨、驗收，因甲方工作不到位造成乙方不能夠正常施工，因此造成乙方經(jīng)濟損失的由甲方按乙方實際生產(chǎn)的經(jīng)濟損失向乙方進行賠償。
3、付款方式及價格按原有施工合同條款執(zhí)行。如有新標段，價格另議。
二、本協(xié)議生效后，即成為原施工合同不可分割的組成部分，與原施工合同具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原施工合同的其余部分應完全繼續(xù)有效。本協(xié)議與原施工合同有相互沖突時，以本協(xié)議為準。
三、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：（公章）______________。
乙方：（公章）_____________。
法定代表人或委托代理人簽字：_________________。
法定代表人或委托代理人簽字：_________________。
________年____月____日________年____月____日。
施工工程的合同篇十六
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
2、工程地點：
3、工程地點：
4、承包方式：
包工包料，采用總價包干的承包方式，乙方的預算書是組成合同的一部分，合同價款經(jīng)雙方確認后，預算范圍內(nèi)所含工程內(nèi)容一次包死，結(jié)算時不予以調(diào)整，預算范圍以外的洽商變更另行單獨結(jié)算。
1、本合同工期為____日，自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知后____日內(nèi)進場施工。
2、在施工過程中，如遇下列情況，工期相應順延：
（1）因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的；
（4）在施工中如因連續(xù)間歇性停水、停電影響正常施工的；
（5）非因乙方原因造成前道工序沒有完成，影響本工程進度的；
（6）隱蔽工程乙方通知甲方驗收，甲方?jīng)]有按時驗收的；
（7）甲方未按約定支付工程款的。
1、工程價款為：（大寫）__________________，（小寫）__________________。
2、在合同履行中出現(xiàn)下列情況時，應調(diào)整本工程的工程價款：
（1）經(jīng)批準的設計變更；
（2）非乙方原因造成的現(xiàn)場施工與圖紙不符，需增加工程量。
3、工程結(jié)算價格調(diào)整計算方法：上述引起的任何洽商增減，在洽商簽訂時雙方確定金額，最終工程結(jié)算為固定合同價+洽商金額，不再另行結(jié)算。
4、工程結(jié)算價格需第三方審計機構(gòu)完成的：乙方施工完畢后20日內(nèi)，乙方向甲方提交本工程完工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，甲方收到乙方遞交的完工結(jié)算及完整的結(jié)算資料后，應在3個月內(nèi)組織第三方審計機構(gòu)給予確認，延期視為認可乙方所報結(jié)算金額。
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現(xiàn)場；產(chǎn)品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監(jiān)理方看樣板認可同意后，由乙方購買供應到施工現(xiàn)場（甲方提供的材料設備除外）。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產(chǎn)許可證件，并嚴格按照國家有關(guān)部門的規(guī)定及要求進行檢驗，并須符合國家規(guī)定的安全和質(zhì)量標準。
3、施工中，由于甲方原因?qū)е鹿こ淘O計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當?shù)难a償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產(chǎn)品（采用的產(chǎn)品品牌須經(jīng)過甲方的書面確認）。
1、甲方應在乙方進場前7日，向乙方提供施工圖紙和施工說明____套，并向乙方進行技術(shù)交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的，在工程隱蔽或單項工程竣工前2日，乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格，甲方應在驗收記錄上簽字；驗收不合格的，乙方應整改后重新驗收。甲方不能按時進行驗收，應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術(shù)標準。
5、本工程使用的消防產(chǎn)品必須符合國家規(guī)定。
1、工程完工后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知5日內(nèi)組織自行驗收，并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后5天內(nèi)不組織驗收，或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
2、自行驗收合格后，雙方辦理工程移交手續(xù)。
3、甲乙雙方積極配合向公安機關(guān)消防機構(gòu)申請消防驗收或消防備案。
1、合同簽定后，預付工程總價的_______%，計rmb：_______元；
2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證后一周內(nèi)，付工程總價的60%，計rmb：_______元。
乙方負責保修期限為_____年，自公安機關(guān)消防機構(gòu)消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如非乙方原因造成的質(zhì)量問題，不屬于乙方保修范圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應的費用。
1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金，最高不超過合同價款的3%。
2、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續(xù)進場施工的，甲方承擔后續(xù)進場費用。
3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤一日，按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由于乙方原因，本工程經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)驗收不合格或消防備案后抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔。
5、工程完工后，甲方應在3個月內(nèi)組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
1、本合同及其附件、技術(shù)標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術(shù)標準、設計方案、招標文件。
2、雙方在合同執(zhí)行期內(nèi)如有爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效任何一方均可向___________地人民法院提起訴訟。
甲方（公章）：
簽約代表：
簽約時間：_______年___月___日。
簽約地點：
乙方（公章）：
簽約代表：
簽約時間：_______年___月___日。
簽約地點：
施工工程的合同篇十七
發(fā)包方(以下稱甲方)：設計方(以下稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行的室內(nèi)裝飾工程設計，達成以下協(xié)議。
1.1項目名稱項目類別項目面積項目造價總額：人民幣元。
1.2項目地址。
1.3設計文件內(nèi)容。
1.4設計質(zhì)量應符合國家、行業(yè)、地方相關(guān)標準、規(guī)范及雙方約定的要求。
1.5設計期限年月日。
第二條費用結(jié)算。
2.1設計取費標準。
2.2設計費總額：人民幣元。
2.3設計費按一下進度支付。
第二條設計文件審定、變更。
3.1乙方提交的設計文件，甲方應逐項審定，符合雙方約定要求的，甲方應簽收確認。
3.2設計文件應遵守本合同約定，需變更設計要求的，甲乙雙當應協(xié)商一致。
3.2.1若甲方提出變更事項的，需經(jīng)乙方同意，并經(jīng)雙方簽發(fā)變更通知書確認后方可進行變更。乙方可依據(jù)變更程度決定是否加收相關(guān)費用，費用標準由雙方協(xié)商確定。
3.2.2若乙方提出變更事項，應事先向甲方說明變更理由，經(jīng)甲方同意，并經(jīng)雙方簽發(fā)變更通知書確認后方可進行變更。
第四條雙方責任。
4.1甲方責任。
4.1.1甲方委托據(jù)甲方的授權(quán)范圍負責處理甲方事務。甲方如變更項目負責人應提前3日書面告知乙方。
4.1.2負責辦理項目報批報建手續(xù)。
4.1.3向乙方提供項目設計任務書。
4.1.4向乙方提供詳盡的設計使用要求，提供項目基礎(chǔ)背景資料。
4.1.5為乙方測量項目現(xiàn)場提供便利，排除阻礙測量的相關(guān)障礙。
4.1.6維護乙方的設計知識產(chǎn)權(quán)。乙方提供的設計文件僅限于合同約定的項目中使用。未經(jīng)乙方同意，甲方不得以任何形式轉(zhuǎn)讓或復制與他用。
4.1.7按本合同第二條內(nèi)容向乙方支付設計費用。未按期支付的，每逾期1日，甲方承擔支付時段金額2‰的逾期違約金。逾期超過30日以上的，乙方有權(quán)暫停工作。
4.2乙方責任。
4.2.1乙方委派應依據(jù)乙方授權(quán)范圍負責辦理乙方事務。乙方如變更項目負責人應提前3日書面告知甲方。
4.2.2依據(jù)甲方的設計要求進行設計。設計內(nèi)容應符合國家、行業(yè)、地方相關(guān)標準規(guī)范及雙方約定要求。
4.2.3負責對項目現(xiàn)場進行測量。
4.2.4向甲方提供完整、清晰、準確的設計文件。
4.2.5向甲方并通過甲方向施工方進行設計文件技術(shù)交底。
4.2.6對設計中含有的未進行專業(yè)設計的家具、陳設、織物、植物等空間填充元素須向甲方提供選項指導或訂購路徑。
4.2.7向甲方提供與本項目直接相關(guān)的咨詢服務。
4.2.8項目施工過程中，每/月)至少一次派人員到達施工現(xiàn)場予以指導、協(xié)調(diào)。如甲方或施工方額外提出現(xiàn)場指導的要求，甲方應另向乙方支付相關(guān)費用。
4.2.9按本合同第1.5條規(guī)定的設計期限，向甲方交設計文件。非甲方原因延期交付設計文件的，乙方應向甲方支付設計總費用2‰的違約金。
第五條其它約定。
5.1由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。
5.2因甲方提出重大設計變更及其它非乙方原因致使工程可能延期的，乙方應及時將相關(guān)情況告知甲方并提出設計延期要求，甲方應于被告知之日起7日內(nèi)予以答復，逾期不予答復的，視為同意延期。
5.3甲方委托乙方進行合同之外的其它技術(shù)服務，雙方另行協(xié)商約定。
5.4合同履行期間，當事人一方要求解除合同的，應經(jīng)另一方當事人同意，未經(jīng)另一方同意單方解除合同的，當事人一方應向另一方支付設計費用總額%的違約金。
5.5合同履行期間產(chǎn)生糾紛時，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不一致的，采取以下第種方式解決：
5.5.1提交仲裁委員會申請仲裁;。
5.5.2向人民法院提起訴訟。
第六條其它事項。
6.1本合同一式份，甲方份，乙方份。
6.2本合同未盡事宜，雙方應本著互諒互解的原則，共同協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。
6.3甲乙雙方應本著誠信合作的態(tài)度履行本合同，合同約定的義務履行完成后，合同終止。
第七條合同附件。
甲方：乙方：年月日：
施工工程的合同篇十八
甲方：
乙方：
為了促進社會經(jīng)濟發(fā)展，搞活商品流通，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟，加強兩個文明建設，實施通村公路大會戰(zhàn)戰(zhàn)略任務。經(jīng)甲方按要求研究決定，將村道路承包給乙方建設，經(jīng)甲、乙雙方就該道路建設中的相關(guān)事宜達成一致意見后，特簽定此承包合同書：
起于，此于。
按中交部《公路工程建設標準》。
1、路面結(jié)構(gòu)為：路基寬度為5.5米，填方邊坡為1:1.5，挖方土質(zhì)邊坡為1:1，頁巖地段為1:0.5，次堅石地段為1:0.25，必須達到交通局的壓實度。底層為厘米厚，4.7米寬，二灰碎石配比為：石灰、煤灰、碎石=8:12:80，單灰砂炻石配比為：石灰：砂炻石=8:92，面層為厘米厚，寬度為米，水泥混凝土參考配比為：水泥：砂：碎石：水=100:152:323:43.
2、水溝：溝深50厘米，溝底寬50厘米，溝口寬100厘米，保證水系暢通。
3、路肩：兩邊用泥土進行培土，寬度為每邊50厘米，保證路面寬度并碾壓密實，。按設計施工圖紙進行施工。
在施工過程中，乙方必須聽從縣交通局質(zhì)量技術(shù)員的指導，必須接受村級質(zhì)量領(lǐng)導小組的監(jiān)督，一切按《農(nóng)村公路設計和施工技術(shù)規(guī)范》進行施工，材料按交通局規(guī)定送檢并合格。
從簽定合同之日起至年月日止，若延誤工期，按總造價扣百分之五。
本項目工程屬雙包工程(即包工包料)，工程總造價為人民幣萬元(大寫：)。(單價每公里萬元)(原材料漲價由乙方負責)。
乙方在施工過程中，要有醒目的公示牌、安全標志牌，若發(fā)生一切工傷、安全事故概由乙方負責，甲方無任何責任，也不支付任何費用。
本工程質(zhì)量責任期為1年，在質(zhì)量責任期內(nèi)，因乙方原因造成工程質(zhì)量問題，由乙方無償修復。
甲方代表：
乙方代表：
鄉(xiāng)簽章：
施工工程的合同篇一
我單位擬新建xx大廈室內(nèi)裝修工程，為確保工程質(zhì)量、安全，提高經(jīng)濟效益，本著公開、公正、公平競爭的原則，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關(guān)規(guī)定，并報經(jīng)市計委批準，該工程項目擬采用公開招標形式招標，擇優(yōu)選定施工隊伍?，F(xiàn)將該項目的招標條件及投標要求說明如下：
1、工程名稱：xx大廈室內(nèi)裝修。
2、建設地點：xx路1。
3、計劃投資1700.00萬元，投資性質(zhì)：單位自籌，已到位資金1700.00萬元。
4、功能布局：詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖。
5、工程類別整棟裝飾工程。
詳見業(yè)主提供的裝修設計施工圖（含燈飾、衛(wèi)生潔具及相應管線）。
1、本工程根據(jù)《招標投標法》等有關(guān)規(guī)定，按中標價、投標工期、投標質(zhì)量等級和本招標書的其它條款、以及《合同法》的有關(guān)規(guī)定由建設方與施工單位簽訂合同，采取包工、包料、包工期、包質(zhì)量的承包方式。
2、取費標準。
2-1、土建工程：按現(xiàn)行定額及其配套的取費標準，材料預算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕08號文；取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文；人工調(diào)整暫調(diào)系數(shù)按x建定〔20xx〕第09號文進行調(diào)整，列入稅前報價；施工現(xiàn)場安全、文明施工及職業(yè)衛(wèi)生增加費執(zhí)行郴建定〔20xx〕第011號文。
2-2、安裝工程（含水電安裝、采暖通風、管線敷設）：按現(xiàn)行定額取費，材料預算價格按現(xiàn)行市場價執(zhí)行。
2-3、裝飾裝修工程：按現(xiàn)行定額取費，材料預算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕第08號文，取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文以及有關(guān)配套文件規(guī)定執(zhí)行。
1、本工程報價不含勞保統(tǒng)籌基金（開標前，建設方按有關(guān)規(guī)定預繳勞保基金，開標后按實際規(guī)模核算，多退少補并納入總造價）。
四、主要材料供應及質(zhì)量要求：材料的采購由業(yè)主和乙方共同考察后，經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理同意后方可使用。
本工程施工工期（日歷天數(shù)）參照國家現(xiàn)行工期定額、結(jié)合業(yè)主實際情況確定為xxx天；投標人可根據(jù)自己的實際情況自行確定投標工期。
按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量標準施工，工程質(zhì)量必須符合工程設計和現(xiàn)行規(guī)范要求?？⒐r，經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門核定，質(zhì)量等級必須達到優(yōu)良標準。
1、中標人不得將工程轉(zhuǎn)包；如發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包行為，由建管部門按規(guī)定予以查處，建設單位報經(jīng)市招標辦批準，有權(quán)從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。
2、嚴格按國家的有關(guān)規(guī)定和《合同法》的有關(guān)要求簽訂建設工程施工承包合同。
3、工程結(jié)算：本工程以中標價作為工程價款結(jié)算的依據(jù)；增減部分（即招標時未予以計算或因設計變更增減的工作量），以及合同工期內(nèi)因國家政策的變更而引起取費標準和材料預算價的變動，應予以調(diào)整。
本工程結(jié)算委托xxxxx審定。
4、工程價款的撥付：本工程在施工合同簽訂后、開工前10天，按中標價的10%預付工程備料款；其后，每月按上月實際完成的建安工作量的60％撥付。
工程款（含備料款、進度款）撥至中標價的60%時，停止撥付；其余40%待工程竣工驗收合格并符合合同要求，工程結(jié)算后兩年內(nèi)付清。
5、違約責任和獎罰辦法：
5-1、本工程實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，工程竣工驗收評定為優(yōu)良工程的，按中標價的2%獎勵；質(zhì)量等級未達到中標承諾的，按中標價的2%處罰。
5-2、本工程要求按中標工期完工；每提前或推遲一天交付使用，按中標價的萬分之二予以獎罰。
5-3、本工程如因建設方延誤工期，每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。
1、投標人在獲取招標書的同時應按規(guī)定向招標人交納投標保證金xxx萬元。
2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同，以保證投標人一旦中標，即按招標文件的有關(guān)規(guī)定簽約并完成其中標工程；對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應招標條件而予以拒絕，其投標保證金不予退還。
2-1、履約擔保形式：現(xiàn)金擔保。
2-2、擔保額度：采用現(xiàn)金方式，其履約擔保額度為xxxx萬元，投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。
2-3、履約擔保有效期：投標擔保的有效期為其中標工程經(jīng)認可的竣工工期。
3、工程現(xiàn)場勘察和招標答疑：
3-1、本工程于20xx年xx月xx日16：00時，在市交易中心召開發(fā)標會，并組織工程現(xiàn)場勘察。
3-2、本工程于20xx年xx月xx日09：00時，在市交易中心進行招標答疑。由各投標人對招標書和施工設計等尚不明確的問題提出意見，而后由招標人會同設計單位書面答復。
4、投標報價的取值：
投標報價的上限值為xxxx.00萬元；
投標報價的下限值為xxxx.00萬元。
5、投標書的編制、密封和投送。
5-1、投標書包括商務標書和技術(shù)標書。
5-2、商務標書的內(nèi)容包括：
經(jīng)理部組成人員明細表；以及其它需要說明的文件和證明材料。
5-2-2、商務標b：投標報價、承諾表。
將以上資料裝訂成冊，一式貳份（其中正本壹份，副本壹份）。其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。
5-3、技術(shù)標書主要是施工組織設計；本項目需要投標人提供施工組織設計一式柒份；其要求如下：
5-3-1、技術(shù)標書中的章節(jié)編排按如下順序和要求制作：
施工工程的合同篇二
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量治理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，通過協(xié)商簽訂本合同。
(一)工程名稱：_______________________________。
(二)工程地點：_____________________。
安全維護及整改。
工程造價為：____________元整。
5.1質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)。
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地點的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地點標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-2017)，《湖南省建設工程造價治理方法》(省人民政府令第192號)，《湖南省建設工程計價方法》，2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任尋出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災難，工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方緣故造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期能夠按實際情況順延。
8.3因乙方緣故造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方緣故造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9.1工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預算價的80%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量咨詢題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關(guān)治理要求，并做好安全治理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
乙方應按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直截了當從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)_________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
施工工程的合同篇三
(甲方)建設需要，經(jīng)同意委托由_____建設有限公司(乙方)負責施工，雙方除遵守國務院頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外，并結(jié)合本工程具體情況，特訂本施工合同，共同遵守執(zhí)行。
按規(guī)定實行包工包料。
1.合同簽訂后工程款一次性結(jié)清，同時乙方開具工程款發(fā)票給甲方。
2.乙方開戶銀行：工商銀行_____蠡園開發(fā)區(qū)支行賬號：11030233。
工所需材料由乙方組織供應。
乙方應按照圖紙為依據(jù)組織施工，如果實際需要變更，甲方必須辦妥相關(guān)工程變更手續(xù)，并作為增加工程量依據(jù)重新計算工程造價。
1.依照施工圖紙，施工說明，國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關(guān)補充規(guī)定辦理。
2.如果設計不當造成返工的損失由相關(guān)方負擔，如果操作不善造成質(zhì)量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負擔。
3.工程竣工后在使用一年內(nèi)乙方應負責回訪，如果施工不善乙方應負責修補或返工。
乙方在竣工前應做好自檢，竣工后10天內(nèi)甲乙雙方協(xié)商并通知有關(guān)部門組織驗收。
甲乙雙方協(xié)同對職工加強安全生產(chǎn)教育，如乙方出現(xiàn)安全事故有乙方負全責。
甲方指定_____為工程負責人。
乙方指定_____為工程負責人。
雙方密切配合負責處理好施工中日常事務工作。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工工程的合同篇四
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的(清鎮(zhèn)寒坡嶺____________新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進行計算及核定。
一、工程名稱：清鎮(zhèn)________工程。
二、工程地點:清鎮(zhèn)____________內(nèi)。
三、工程范圍及內(nèi)容:。
1：清鎮(zhèn)寒坡嶺____________防雷接地安裝。
2：清鎮(zhèn)寒坡嶺____________全所照明安裝。
本工程甲方將工程以包工包料按實結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用____年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預算價格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字(____)04號文件頒發(fā)的(關(guān)于發(fā)布貴州省電力建設裝置性材料綜合預算價格(____年價)的通知);費用構(gòu)成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定)(____年版);根據(jù)貴州省電力公司電技經(jīng)(____)43、44號文件：其它相關(guān)費用依據(jù)其它相關(guān)資料計算。
1.該工程以貴州________________有限責任公司編制的(清鎮(zhèn)寒坡嶺____________全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。
2.預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。
3.結(jié)算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結(jié)算工程款將余款在一個月之內(nèi)付給乙方。
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進行施工，相關(guān)驗收標準執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定，并通過相關(guān)職能部門驗收，本工程的保修期一年。
甲方負責：
一：甲方應協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關(guān)部門進行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關(guān)部門審核。
按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對方的違約責任。
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應本著實事求是的'原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
本工程年月日前完工。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結(jié)算。
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
甲方：(公章)乙方：
負責人：(簽章)負責人：(簽章)。
日期：年月日日期：年月日
施工工程的合同篇五
甲方：乙方：
甲方將________年期間的部分零星維修工程（每次的預算工程造價在20元以內(nèi)）發(fā)包給乙方施工，經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商，簽訂以下合同：
一、工程地點：
隨甲方指定的施工任務確定，在主____區(qū)范圍。
三、工期：
四、本合同有效期：在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質(zhì)量標準：或包工包料，或單包工，質(zhì)量合格。執(zhí)行現(xiàn)行國家規(guī)范、標準。
六、工程價款和結(jié)算方式：以派工單上的約定為準。
七、付款方式：施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后，憑發(fā)票一周內(nèi)付清全款。
雙方責任：
（一）、甲方責任：
1、協(xié)調(diào)工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
（二）、乙方責任：
1、按照雙方確定的維修方案，按時完成施工任務；工程保修期________年（如法律法規(guī)規(guī)定保修期超過________年的執(zhí)行法律法規(guī)的規(guī)定），保修期負責無償保修。
2、按規(guī)范要求組織施工；負責對施工人員進行安全教育和監(jiān)督；采取安全措施，做到安全文明施工?，F(xiàn)場若發(fā)生任何安全事故，概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權(quán)委托：履行本合同。
八、違約責任：按《民法典》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。
甲方：
法人代表：
經(jīng)辦人：
乙方：
法人代表：
經(jīng)辦人：
________年____月____日。
________年____月____日。
施工工程的合同篇六
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、質(zhì)量標準。
五、合同價款：
金額（大寫）：元（人民幣）。
六、發(fā)包人向承包人承諾按協(xié)議約定的期限和方式支付協(xié)議價款及其他應當支付款項。
七、協(xié)議生效。
協(xié)議訂立時間：年月日。
協(xié)議訂立地點：
本協(xié)議雙方約定生效，本協(xié)議生效后承包方和發(fā)包人各持一份。
發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
年月日年月日。
施工工程的合同篇七
發(fā)包方（以下稱甲方）：
法定代表人：
身份證號碼：
承包方（以下稱乙方）：
法定代表人：
身份證號碼：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合________省有關(guān)規(guī)定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于《________》（合同編號________，以下簡稱原合同）甲乙雙方就其中未盡事宜經(jīng)充分協(xié)商，達成一致，形成本補充協(xié)議。
2、工程地點：
計劃竣工日期：____年____月____日。
工期總?cè)諝v天數(shù)：____天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
1、暫估合同價款為____________萬元（人民幣大寫：____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量（綜合單價和暫估工程量見工程量附件）。
2、付款方式：按原合同相關(guān)條款執(zhí)行。
補充協(xié)議所列工程量為暫估工程量，工程量計算規(guī)則以經(jīng)甲方確認的實際工程量為準，按原合同計量條款執(zhí)行。
嚴格按照原施工合同執(zhí)行。因工程質(zhì)量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質(zhì)量負有完全責任，并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現(xiàn)場情況進行施工監(jiān)督管理。
1、對本協(xié)議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
2、本協(xié)議是原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。本協(xié)議與原合同相抵之處，以本協(xié)議為準。
3、凡因本協(xié)議的簽訂、履行而發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)____份，承包人執(zhí)____份。
發(fā)包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（簽字）。
組織機構(gòu)代碼：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
承包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（簽字）。
組織機構(gòu)代碼：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
施工工程的合同篇八
甲方：
乙方：
應甲方要求，在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎(chǔ)上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：
一、工程范圍：20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量：
詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。
四、質(zhì)量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。
六、其它：施工合同補充協(xié)議1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
法定代表人：法定代表人：
簽約日期：年月日
施工工程的合同篇九
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！焙偷诙鶙l“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?！?BR> 一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書?！?BR> 解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效?！?BR> 第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效?！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?！?BR> 目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權(quán)利義務關(guān)系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設工程施工的農(nóng)民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。
施工工程的合同篇十
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將廠房工程部分防水卷材、防水涂料分項工程交由乙方承包施工，為明確雙方責任，特訂立本施工合同，具體條款如下：
一、工程地點及承包范圍：廠房屋面防水項目。
二、承包方式：按雙方協(xié)商的內(nèi)部包工包料方式承包。
三、用料約定：經(jīng)乙方推薦，采用4mmsbs防水卷材。
四、工程質(zhì)量等級及驗收約定：本工程質(zhì)量應達合格標準。乙方應嚴格按照福建省防水工程新規(guī)范標準和甲方要求施工，防水工程應保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達到設計厚度。如不能達到驗收等級標準，乙方自愿返工至驗收合格并承擔由此給造成的任何責任。
五、工期要求：乙方應配合土建施工工期，確保不耽誤土建施工。
六、工程價款的核算和支付：
1、工程量計算：按實鋪面積計算。
2、單價：4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式：工程完工，工程量經(jīng)甲方確認后，甲方在20天內(nèi)付工程結(jié)算總造價50%給乙方，其余50%在工程經(jīng)質(zhì)檢部門驗收合格后付清。
七、甲方職責：
（1）提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
（2）提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
（4）有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，可要求乙方整改至合格。
八、乙方職責：
（1）服從甲方管理，接受甲方的監(jiān)督。施工前應向甲方提供本工程的施工方案、技術(shù)保證措施文件。自行做好放樣、測定、抄平、質(zhì)量自查工作，提交完整的施工資料包括防水工程隱蔽工程驗收資料。
（2）確保提供本工程使用的防水卷材質(zhì)量合格。即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、出廠證、檢測報告等內(nèi)業(yè)資料原件。材料如不合格，自愿承擔由此引起的任何責任。
（3）配合本工程整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
（4）遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，確保安全、文明施工。不得有違規(guī)行為，否則自愿接受甲方的處罰。
（5）嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到合格標準，并對工程保修三年。三年內(nèi)如有質(zhì)量問題，甲方應在24小時內(nèi)到場承擔保修義務。
（6）對本班組施工操作人員進行上崗考核，所有施工人員均應有身份證、暫住證、建筑防水施工人員崗位合格證書，嚴禁使用童工和未成年人。施工操作期間，管理人員不得離開現(xiàn)場。
（7）對本分項工程的質(zhì)量、安全、工期負全部責任。
九、其它事項：如乙方不服從甲方管理，不能保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工，故意拖延工期，甲方有權(quán)終止本合同，由此引起的損失由乙方自行承擔。
十、本合同未盡事宜，雙方可另定補充協(xié)議，經(jīng)雙方簽字后與本合同具同等效力。
十一、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同自簽字后生效，至工程保修期滿時終止。
甲方：乙方：
代表：代表：
簽訂日期：年月日
施工工程的合同篇十一
合同編號：
發(fā)包方（甲方）：簽訂地點：
承包方（乙方）：
甲乙雙方根據(jù)我國《合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，在審核乙方的裝修資質(zhì)后，簽訂本裝飾（修）合同，具體條款如下：
承包范圍：
承包方式：
承包內(nèi)容：
3、開工日期：工期：
4、工程質(zhì)量標準：
5、工程造價：(人民幣大寫)。
（人民幣小寫）。
6、施工單位須在水電管理部門指導下安裝水電表，按實用數(shù)繳納水電費，如無法安裝水電表，則按規(guī)定將從工程款中扣除水電費。
7、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。
8、付款方式：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。工程全部完工、驗收合格，經(jīng)工程審計，并經(jīng)業(yè)主負責人簽字，支付至審計后決算價的%。尾款%做質(zhì)保金。質(zhì)保金支付程序，在質(zhì)保期內(nèi)，由用戶通知施工單位所需維修事項，若施工單位盡心盡責的服務，用戶滿意，則一年后，無任何質(zhì)量問題，經(jīng)用戶單位及有關(guān)職能部門簽字，支付施工單位尾款。若施工單位不能及時響應及處理維修事項，用戶有權(quán)另找工程隊維修，經(jīng)費從尾款中支付。
9、工程款全部結(jié)清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
10、結(jié)算按執(zhí)行。
11、違約責任。
4）、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r的.%為違約金；
12、合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第___種方式解決：
1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；
2)、向合同簽訂地人民法院起訴。
13、其他具體規(guī)定。
14、附則。
1）、本合同由甲、乙雙方共同簽訂，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
2）、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3）、本合同若有附件，則附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方乙方。
單位名稱：單位名稱：
（加蓋合同專用章）。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
帳號：
稅號：
郵編：郵編：
傳真號碼：傳真號碼：
開戶銀行：開戶銀行：
戶名：戶名：
賬號：賬號：
簽約日期（即合同生效日期）：年月日
施工工程的合同篇十二
發(fā)包方（下稱甲方）：
承包方（下稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》以及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方就乙方承接甲方發(fā)包的工程的水電勞務施工的有關(guān)事宜，協(xié)商一致，同意按下列條款簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程項目概況。
承包方式：包工、包安裝（含防雷接地）、包質(zhì)量、包文明施工、包竣工調(diào)試驗收的方式。使本工程按照甲方規(guī)定工期通過有關(guān)部門的驗收并交付使用。
工程范圍與內(nèi)容：（包括廠房、倉庫等所有土建面積、施工圖內(nèi)所有的水電安裝工程，施工圖改變后工程量另行計算）。
（1）室內(nèi)給水管網(wǎng)安裝；
（2）室內(nèi)排水管網(wǎng)安裝；
（3）室內(nèi)排水設備安裝；
（4）室內(nèi)照明線路安裝；
（5）室內(nèi)照明燈具及開關(guān)安裝；
（6）防雷接地安裝。
第二條合同文件組成及解析順序。
本合同。
報價書。
第三條工期。
乙方必須在____年____月____日前竣工。乙方在招標方規(guī)定的時間內(nèi)完成施工任務，甲方要求的竣工是指該工程全部完成，驗收合格。
如因由甲方負責提供的材料及施工場面（包括土建施工場地、水電施工圖的提供、施工方案變更）影響乙方的工程進程則工期應作相應順延。若連續(xù)一個月以上延期，則甲方應將乙方前期工程款結(jié)清，延期部分工程款另作結(jié)算。
第四條工程質(zhì)量標準。
按照國家現(xiàn)行安裝規(guī)范施工，并達到水電驗收標準合格等級。
本合同價款為人民幣：捌元（每平方米）屬總價包干。該總價已包括人工、機械、施工安裝、調(diào)試、保險及風險等各項費用。
該工程完工后報驗及檢測費由甲方負責，若檢測不合格，需要二次檢測的費用由乙方負責。
第六條工程款支付。
（1）由于本工程量較小，工期較短，計劃采用分階段支付勞務費，即當水電班組完成預定工程量50%的時候，支付總勞務費的40%，當完成預定工程量的90%時候，支付總勞務費的40%，當工程竣工驗收合格，我方支付總勞務費的15%（剩余價款，即為總勞務費的5%，作為施工質(zhì)量保證金，質(zhì)保期為1年，質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題，甲方方支付乙方保證金。）。
（2）甲乙雙方簽訂施工勞務合同后，乙方交給甲方5000元作為履約保證金，竣工后三日內(nèi)，甲方退還乙方5000元履約保證金。
第七條設計變更。
因施工變更導致工程量增加部分工程款由甲乙雙方友好協(xié)商，延誤的工期相應順延。
第八條材料設備供應。
本合同工程所有用于水電實體材料均有甲方采購供應。
水電安裝的小型工器具乙方自備，甲方不再提供相應的工器具。
第九條雙方職責。
甲方職責。
（1）按時提供施工工作面給乙方使用。
（2）負責協(xié)調(diào)配合管理施工現(xiàn)場，指定相應的施工員監(jiān)管施工工作，負責有關(guān)簽證。
（3）甲方提供施工用水、電源連接點及施工工人現(xiàn)場住宿。包乙方工作人員住宿床位，用水、用電（人均每月5度計算，超過配給額度，費用乙方自付）。
（4）按施工安全規(guī)范的規(guī)定，采取應有的施工安全措施，確保施工安全與第三者的安全。在施工過程中發(fā)生的傷亡事故責任以及因乙方管理不善造成的損失，均由乙方自行承擔。
（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方應協(xié)助乙方負責已完工程的保護，保護期間如有人為故意損壞，應由損壞方予以修復或返工。
（6）乙方必須服從甲方指定人員管理，按照甲方管理制度施工。
（7）負責對該工程合同范圍內(nèi)的施工現(xiàn)場內(nèi)的防火、防盜、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工現(xiàn)場、工作時間，發(fā)生意外傷害費用，一萬元以下（含一萬元），乙方承擔全部費用，一萬元以上，甲方承擔超出部分的70%費用，乙方承擔相應費用。如若是乙方工人自身不安全行為發(fā)生的意外傷害，甲方概不負責。
施工期間，乙方應嚴格遵守建筑工程安全技術(shù)規(guī)程、建筑工人安全操作規(guī)程、《中華人民共和國安裝條列》和其他相關(guān)法規(guī)以及施工期間國家頒發(fā)的新的法律法規(guī)，并對現(xiàn)場作業(yè)的安全及工程質(zhì)量負責。乙方必須做好施工質(zhì)量、安全管理；指定安全、防火負責人，物件堆放整齊。
乙方必須進行安全文明施工。
乙方應遵守建設工程安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施、消除事故隱患，由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進行施工。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?，由甲方承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第十一條關(guān)于工期延誤。
以下原因造成工期延誤，經(jīng)過甲方現(xiàn)場工程師確認，工期相應順延；
（1）甲方未按約定日期提供施工場面及相關(guān)開工條件；
（2）甲方未按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行。
（3）甲方工程師未按照合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；
（4）設計變更和工程量增加；
（6）合同約定或甲方工程師同意工期順延的其他情況。
合同雙方任何一方不履行合同義務或不按照合同約定履行義務的其他情況，均屬違約，由違約方承擔違約責任，賠償因其違約造成的損失，并支付合同價款的10%的違約金。
第十二條合同爭議解決方式。
本合同履行過程中所發(fā)生的爭議及本合同未盡事宜，由雙方協(xié)調(diào)解決；協(xié)商不成時任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十三條合同生效與終止。
本合同自雙方法人代表或其他委托代理人簽字加蓋公章后生效。
本工程按照甲乙雙方約定，甲方按照合同約定，支付完最后一筆尾款，此合同自動終止。
第十四條合同份數(shù)。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包方（公章）承包方（公章）。
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
合同簽訂時間：
施工工程的合同篇十三
建設單位：_______________(以下簡稱甲方)。
施工單位：_______________(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結(jié)合本合同項下工程的具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行：
1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建。
1.2工程地點：_______________。
1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建。
1.4承包方式：包工包料。
1.5建設工期：本工程自_________年______月___日開工，于_________年______月___日竣工。
1.6工程質(zhì)量：參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求。
1.7合同價款(人民幣大寫)：______元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實際面積結(jié)算)。
第2條甲方工作。
2.1開工前______天，向乙方進行現(xiàn)場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續(xù)。
2.2指派______為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量，進度進行檢查。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第3條乙方工作。
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃(附件一)，交甲方審定。
3.2指派______為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工______小時以上，工期相應順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》，《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知______日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1本合同生效后，甲方分______次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結(jié)算后______個月內(nèi)根據(jù)實際情形結(jié)算。
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計工程款的______%，計人民幣______元;。
全部工程完成甲方試用______個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計工程款的______%，實際面積的差價與此同時結(jié)算。
6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料______天內(nèi)審查完畢。
第7條關(guān)于材料供應的約定。
7.1本工程乙方負責采購供應的材料(附件二)，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。
7.2凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》，《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)，規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條獎勵和違約責任。
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方______元。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
第10條爭議或糾紛處理。
10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商，調(diào)解解決或者協(xié)商，調(diào)解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條附則。
11.1本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方：_______________乙方：_______________。
施工工程的合同篇十四
發(fā)包方：_________________(以下簡稱甲方)。
承包方：_________________(以下簡稱乙方)。
甲方將電力線路改造工程承包給乙方，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守：
三、工程造價。
四、施工期限自本合同簽訂之日起，至_________________年_________________月_________________日前全部完工。
五、付款方式工程完工經(jīng)驗收合格后，甲方于乙方提供稅票后一次性付清工程款。
六、工程內(nèi)容：將原16平方線改裝成50平方線。
七、雙方的權(quán)利和義務。
1.甲方有權(quán)派監(jiān)理人員對工程質(zhì)量進行監(jiān)理，乙方必須接受甲方監(jiān)理人員的現(xiàn)場技術(shù)監(jiān)理，對不符合質(zhì)量的施工路段及時進行返工。
2.甲方做好各項協(xié)調(diào)工作，保證乙方能順利的施工。
3.乙方施工人員必須持有合格上崗證,施工過程中,施工人員必須穿戴絕緣勞保用品(如勞保鞋、手套等)，如有高空作業(yè)，必須佩帶安全帶、安全帽。
4.乙方要牢固樹立安全意識，切實加強安全生產(chǎn)管理，凡施工中出現(xiàn)的安全責任事故均由乙方承擔。
5.乙方提供施工所用的電線、電纜材料指定為廣東電纜廠產(chǎn)品。
八.違約責任。
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的'自然災害外)，每延長一天罰款元。
2.工程完工后，經(jīng)驗收不合格的路段及保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的路段，由乙方無條件修復或返工。
3.工程經(jīng)驗收合格后，按甲乙雙方約定時間，甲方必須按時向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔。
九.其它。
1.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。
甲方(簽章)：_________________。
負責人簽名：_________________。
_______年____月______日。
乙方(簽章)：_________________。
負責人簽名：_________________。
____年______月_____日。
施工工程的合同篇十五
本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明，否則其定義與雙方于________年____月____日簽訂施工合同編號為的《施工合同》（以下簡稱“原施工合同”）中的定義相同。鑒于：甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實際情況，在原施工合同基礎(chǔ)上變更施工合同條款部分內(nèi)容，特訂立以下補充協(xié)議。
一、協(xié)議內(nèi)容變更部分為：
1、因乙方新購置一批自卸車輛，甲方應保證乙方土方總運量，不低于方。
2、因甲方原因?qū)е萝囕v停工，每天補償車輛誤工費500元。
具體包括：
2.4、甲方保證施工工地內(nèi)有人發(fā)貨、驗收，因甲方工作不到位造成乙方不能夠正常施工，因此造成乙方經(jīng)濟損失的由甲方按乙方實際生產(chǎn)的經(jīng)濟損失向乙方進行賠償。
3、付款方式及價格按原有施工合同條款執(zhí)行。如有新標段，價格另議。
二、本協(xié)議生效后，即成為原施工合同不可分割的組成部分，與原施工合同具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原施工合同的其余部分應完全繼續(xù)有效。本協(xié)議與原施工合同有相互沖突時，以本協(xié)議為準。
三、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：（公章）______________。
乙方：（公章）_____________。
法定代表人或委托代理人簽字：_________________。
法定代表人或委托代理人簽字：_________________。
________年____月____日________年____月____日。
施工工程的合同篇十六
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
2、工程地點：
3、工程地點：
4、承包方式：
包工包料，采用總價包干的承包方式，乙方的預算書是組成合同的一部分，合同價款經(jīng)雙方確認后，預算范圍內(nèi)所含工程內(nèi)容一次包死，結(jié)算時不予以調(diào)整，預算范圍以外的洽商變更另行單獨結(jié)算。
1、本合同工期為____日，自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知后____日內(nèi)進場施工。
2、在施工過程中，如遇下列情況，工期相應順延：
（1）因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的；
（4）在施工中如因連續(xù)間歇性停水、停電影響正常施工的；
（5）非因乙方原因造成前道工序沒有完成，影響本工程進度的；
（6）隱蔽工程乙方通知甲方驗收，甲方?jīng)]有按時驗收的；
（7）甲方未按約定支付工程款的。
1、工程價款為：（大寫）__________________，（小寫）__________________。
2、在合同履行中出現(xiàn)下列情況時，應調(diào)整本工程的工程價款：
（1）經(jīng)批準的設計變更；
（2）非乙方原因造成的現(xiàn)場施工與圖紙不符，需增加工程量。
3、工程結(jié)算價格調(diào)整計算方法：上述引起的任何洽商增減，在洽商簽訂時雙方確定金額，最終工程結(jié)算為固定合同價+洽商金額，不再另行結(jié)算。
4、工程結(jié)算價格需第三方審計機構(gòu)完成的：乙方施工完畢后20日內(nèi)，乙方向甲方提交本工程完工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，甲方收到乙方遞交的完工結(jié)算及完整的結(jié)算資料后，應在3個月內(nèi)組織第三方審計機構(gòu)給予確認，延期視為認可乙方所報結(jié)算金額。
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現(xiàn)場；產(chǎn)品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監(jiān)理方看樣板認可同意后，由乙方購買供應到施工現(xiàn)場（甲方提供的材料設備除外）。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產(chǎn)許可證件，并嚴格按照國家有關(guān)部門的規(guī)定及要求進行檢驗，并須符合國家規(guī)定的安全和質(zhì)量標準。
3、施工中，由于甲方原因?qū)е鹿こ淘O計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當?shù)难a償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產(chǎn)品（采用的產(chǎn)品品牌須經(jīng)過甲方的書面確認）。
1、甲方應在乙方進場前7日，向乙方提供施工圖紙和施工說明____套，并向乙方進行技術(shù)交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的，在工程隱蔽或單項工程竣工前2日，乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格，甲方應在驗收記錄上簽字；驗收不合格的，乙方應整改后重新驗收。甲方不能按時進行驗收，應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術(shù)標準。
5、本工程使用的消防產(chǎn)品必須符合國家規(guī)定。
1、工程完工后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知5日內(nèi)組織自行驗收，并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后5天內(nèi)不組織驗收，或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
2、自行驗收合格后，雙方辦理工程移交手續(xù)。
3、甲乙雙方積極配合向公安機關(guān)消防機構(gòu)申請消防驗收或消防備案。
1、合同簽定后，預付工程總價的_______%，計rmb：_______元；
2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證后一周內(nèi)，付工程總價的60%，計rmb：_______元。
乙方負責保修期限為_____年，自公安機關(guān)消防機構(gòu)消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如非乙方原因造成的質(zhì)量問題，不屬于乙方保修范圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應的費用。
1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金，最高不超過合同價款的3%。
2、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續(xù)進場施工的，甲方承擔后續(xù)進場費用。
3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤一日，按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由于乙方原因，本工程經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)驗收不合格或消防備案后抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔。
5、工程完工后，甲方應在3個月內(nèi)組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
1、本合同及其附件、技術(shù)標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術(shù)標準、設計方案、招標文件。
2、雙方在合同執(zhí)行期內(nèi)如有爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效任何一方均可向___________地人民法院提起訴訟。
甲方（公章）：
簽約代表：
簽約時間：_______年___月___日。
簽約地點：
乙方（公章）：
簽約代表：
簽約時間：_______年___月___日。
簽約地點：
施工工程的合同篇十七
發(fā)包方(以下稱甲方)：設計方(以下稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行的室內(nèi)裝飾工程設計，達成以下協(xié)議。
1.1項目名稱項目類別項目面積項目造價總額：人民幣元。
1.2項目地址。
1.3設計文件內(nèi)容。
1.4設計質(zhì)量應符合國家、行業(yè)、地方相關(guān)標準、規(guī)范及雙方約定的要求。
1.5設計期限年月日。
第二條費用結(jié)算。
2.1設計取費標準。
2.2設計費總額：人民幣元。
2.3設計費按一下進度支付。
第二條設計文件審定、變更。
3.1乙方提交的設計文件，甲方應逐項審定，符合雙方約定要求的，甲方應簽收確認。
3.2設計文件應遵守本合同約定，需變更設計要求的，甲乙雙當應協(xié)商一致。
3.2.1若甲方提出變更事項的，需經(jīng)乙方同意，并經(jīng)雙方簽發(fā)變更通知書確認后方可進行變更。乙方可依據(jù)變更程度決定是否加收相關(guān)費用，費用標準由雙方協(xié)商確定。
3.2.2若乙方提出變更事項，應事先向甲方說明變更理由，經(jīng)甲方同意，并經(jīng)雙方簽發(fā)變更通知書確認后方可進行變更。
第四條雙方責任。
4.1甲方責任。
4.1.1甲方委托據(jù)甲方的授權(quán)范圍負責處理甲方事務。甲方如變更項目負責人應提前3日書面告知乙方。
4.1.2負責辦理項目報批報建手續(xù)。
4.1.3向乙方提供項目設計任務書。
4.1.4向乙方提供詳盡的設計使用要求，提供項目基礎(chǔ)背景資料。
4.1.5為乙方測量項目現(xiàn)場提供便利，排除阻礙測量的相關(guān)障礙。
4.1.6維護乙方的設計知識產(chǎn)權(quán)。乙方提供的設計文件僅限于合同約定的項目中使用。未經(jīng)乙方同意，甲方不得以任何形式轉(zhuǎn)讓或復制與他用。
4.1.7按本合同第二條內(nèi)容向乙方支付設計費用。未按期支付的，每逾期1日，甲方承擔支付時段金額2‰的逾期違約金。逾期超過30日以上的，乙方有權(quán)暫停工作。
4.2乙方責任。
4.2.1乙方委派應依據(jù)乙方授權(quán)范圍負責辦理乙方事務。乙方如變更項目負責人應提前3日書面告知甲方。
4.2.2依據(jù)甲方的設計要求進行設計。設計內(nèi)容應符合國家、行業(yè)、地方相關(guān)標準規(guī)范及雙方約定要求。
4.2.3負責對項目現(xiàn)場進行測量。
4.2.4向甲方提供完整、清晰、準確的設計文件。
4.2.5向甲方并通過甲方向施工方進行設計文件技術(shù)交底。
4.2.6對設計中含有的未進行專業(yè)設計的家具、陳設、織物、植物等空間填充元素須向甲方提供選項指導或訂購路徑。
4.2.7向甲方提供與本項目直接相關(guān)的咨詢服務。
4.2.8項目施工過程中，每/月)至少一次派人員到達施工現(xiàn)場予以指導、協(xié)調(diào)。如甲方或施工方額外提出現(xiàn)場指導的要求，甲方應另向乙方支付相關(guān)費用。
4.2.9按本合同第1.5條規(guī)定的設計期限，向甲方交設計文件。非甲方原因延期交付設計文件的，乙方應向甲方支付設計總費用2‰的違約金。
第五條其它約定。
5.1由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。
5.2因甲方提出重大設計變更及其它非乙方原因致使工程可能延期的，乙方應及時將相關(guān)情況告知甲方并提出設計延期要求，甲方應于被告知之日起7日內(nèi)予以答復，逾期不予答復的，視為同意延期。
5.3甲方委托乙方進行合同之外的其它技術(shù)服務，雙方另行協(xié)商約定。
5.4合同履行期間，當事人一方要求解除合同的，應經(jīng)另一方當事人同意，未經(jīng)另一方同意單方解除合同的，當事人一方應向另一方支付設計費用總額%的違約金。
5.5合同履行期間產(chǎn)生糾紛時，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不一致的，采取以下第種方式解決：
5.5.1提交仲裁委員會申請仲裁;。
5.5.2向人民法院提起訴訟。
第六條其它事項。
6.1本合同一式份，甲方份，乙方份。
6.2本合同未盡事宜，雙方應本著互諒互解的原則，共同協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。
6.3甲乙雙方應本著誠信合作的態(tài)度履行本合同，合同約定的義務履行完成后，合同終止。
第七條合同附件。
甲方：乙方：年月日：
施工工程的合同篇十八
甲方：
乙方：
為了促進社會經(jīng)濟發(fā)展，搞活商品流通，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟，加強兩個文明建設，實施通村公路大會戰(zhàn)戰(zhàn)略任務。經(jīng)甲方按要求研究決定，將村道路承包給乙方建設，經(jīng)甲、乙雙方就該道路建設中的相關(guān)事宜達成一致意見后，特簽定此承包合同書：
起于，此于。
按中交部《公路工程建設標準》。
1、路面結(jié)構(gòu)為：路基寬度為5.5米，填方邊坡為1:1.5，挖方土質(zhì)邊坡為1:1，頁巖地段為1:0.5，次堅石地段為1:0.25，必須達到交通局的壓實度。底層為厘米厚，4.7米寬，二灰碎石配比為：石灰、煤灰、碎石=8:12:80，單灰砂炻石配比為：石灰：砂炻石=8:92，面層為厘米厚，寬度為米，水泥混凝土參考配比為：水泥：砂：碎石：水=100:152:323:43.
2、水溝：溝深50厘米，溝底寬50厘米，溝口寬100厘米，保證水系暢通。
3、路肩：兩邊用泥土進行培土，寬度為每邊50厘米，保證路面寬度并碾壓密實，。按設計施工圖紙進行施工。
在施工過程中，乙方必須聽從縣交通局質(zhì)量技術(shù)員的指導，必須接受村級質(zhì)量領(lǐng)導小組的監(jiān)督，一切按《農(nóng)村公路設計和施工技術(shù)規(guī)范》進行施工，材料按交通局規(guī)定送檢并合格。
從簽定合同之日起至年月日止，若延誤工期，按總造價扣百分之五。
本項目工程屬雙包工程(即包工包料)，工程總造價為人民幣萬元(大寫：)。(單價每公里萬元)(原材料漲價由乙方負責)。
乙方在施工過程中，要有醒目的公示牌、安全標志牌，若發(fā)生一切工傷、安全事故概由乙方負責，甲方無任何責任，也不支付任何費用。
本工程質(zhì)量責任期為1年，在質(zhì)量責任期內(nèi)，因乙方原因造成工程質(zhì)量問題，由乙方無償修復。
甲方代表：
乙方代表：
鄉(xiāng)簽章：