合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
承攬合同的法律規(guī)定篇一
根據(jù)中華人民共和國合同同法的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法及提出異議期限: 第三條 乙方(承攬人)對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件: 第四條 甲方(定作人)提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求: 第五條 甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料: 第六條 甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成??梢越环驳谌送瓿傻墓ぷ魇牵?BR> 第七條 工作成果驗收期限: 第八條 交貨地點、方式: 第九條 運輸方式及到達(dá)站港和費用負(fù)擔(dān): 第十條 結(jié)算方式及期限: 第十一條 合同生效: 第十二條 因甲方(定作人)原因解除承攬合同應(yīng)及時書面通知乙方(承攬人),造成乙方(承攬人)損失的應(yīng)賠償損失。
第十三條 甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的,乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。
第十四條 違約責(zé)任: 第十五條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按法律規(guī)定執(zhí)行。
第十六條 其他約定事項:
甲方:乙方:年月日:
承攬合同范文二
簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計人民幣(大寫):___________
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負(fù)擔(dān):__________
5.結(jié)算辦法及期限:_____________
6.原材料供應(yīng)辦法:____________
7.其他:_______________
違約責(zé)任:
第一點:甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點:乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______
乙方:________
法定代表人:_______
電話:________ 地址:________ 開戶銀行:_____ 帳號:________
承攬合同的法律規(guī)定篇二
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
甲方(定作人): ____________ 乙方(承攬人): ____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況(如定作物為工程類,可另行表述或附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位 )
1.4 備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1 質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)
3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:(注:可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 定作人于 年 月 日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1 驗收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細(xì)地址)
6.5 驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以 (寫明檢驗機(jī)構(gòu)) 對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
8.1 包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費用由哪方承擔(dān) )
第九條 運輸方式及費用負(fù)擔(dān)
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的 ____________%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12 其它違約責(zé)任: _______________
第十三條 定作人的違約責(zé)任:
13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,定作人應(yīng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5 超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的,每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費用。
13.8 其它違約責(zé)任: ____________
第十四條 不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種):
1. 提交_______________仲裁委員會仲裁;
2. 依法向_______________人民法院起訴。
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條 本合同一式 份,定作人執(zhí) 份,承攬人執(zhí) 份。
第十八條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達(dá)成補充協(xié)議。
定作人: (公章) 承攬人: (公章) 住所: 住所: 法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人: 電話: 電話: 傳真: 傳真: 開戶銀行: 開戶銀行: 賬號: 賬號 郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時間: 年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇三
甲 方:上海睿優(yōu)環(huán)保工程技術(shù)有限公司 乙 方:上海易樂環(huán)保工程技術(shù)有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等、自 愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承攬甲方的污水處理工程(以下簡稱工程)的有關(guān) 事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況 1、工程地點:
2、工程期限:收到預(yù)付款后30天完工
3、乙方承攬甲方污水處理裝置工程,乙方負(fù)責(zé)提供污水處理裝置的運輸、安裝、通電(平臺至污水處理裝置的電源線及通電)、調(diào)試,并積極提供甲方辦理污水排水證所需的油水分離設(shè)備資料,甲方負(fù)責(zé)(4米×2.5米)基礎(chǔ)平臺一座、380v電纜一根(從裝配配電柜至基礎(chǔ)平臺)、原隔油池的改造。
第二條 甲方工作
1、甲方負(fù)責(zé)合同履行中對進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理工程驗收、變更登記手續(xù)和 其它事宜;
2、工程施工安裝前的準(zhǔn)備工作【見設(shè)計方案中的(六、新增設(shè)備及土建改造) 】; 3、甲方應(yīng)及時指派專人負(fù)責(zé)項目實施的協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)配合工程安裝、運行調(diào) 試、試驗數(shù)據(jù)記錄及確認(rèn)等工作:
4、甲方應(yīng)為乙方人員進(jìn)出現(xiàn)場及工作提供方便;
5、乙方提供的技術(shù)資料,甲方應(yīng)予保密,除與本工程使用、維修等相關(guān)用途外,未經(jīng)乙方同意,甲方不得提供給第三方參考或轉(zhuǎn)讓給第三方使用。
第三條 乙方工作
1、乙方對本合同規(guī)定的服務(wù)范圍的工程的如期完成、質(zhì)量和售后服務(wù)等負(fù)責(zé); 2、對甲方提供的全部資料,未經(jīng)甲方同意,不得向第三方提供或用于本項目以外的同類工程;
3、乙方應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)項目實施的協(xié)調(diào)工作。并有義務(wù)提供甲方辦理污水排水證所需的乙方能提供的油水分離相關(guān)資料;
4、乙方自行全面負(fù)責(zé)工程中乙方所有人員的安全,并嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程;
5、乙方進(jìn)入廠區(qū)施工前,必須與甲方簽定外包單位安全協(xié)議書,按甲方要求提供相應(yīng)的資質(zhì)證書,特殊工種人員必須持證上崗;
6、進(jìn)入甲方廠區(qū)施工,乙方必須遵守甲方的廠紀(jì)廠規(guī),不得私自動用水電;
7、在水質(zhì)水量正常的情況下(詳見方案),乙方必須保證甲方的污水(油污水) 經(jīng)過污水裝置處理后能符合上海市污水排放標(biāo)準(zhǔn)即含油20mg/l;
8、工程竣工后,將產(chǎn)品說明書、操作規(guī)程交給甲方,并負(fù)責(zé)為甲方操作人員提 供2天的培訓(xùn)。
第四條 工程價格
1、工程價格為人民幣金額(大寫):壹拾萬圓整 (小寫):¥10萬元 2、工程價格含稅并提供服務(wù)性建筑安裝行業(yè)統(tǒng)一發(fā)票; 3、工程價格包括運輸費; 4、本工程價格不含項目監(jiān)測費;
5、本合同規(guī)定的范圍之外增加的內(nèi)容或因甲方原因引起的變更而增加的費用, 乙方另行收費。具體費用由甲乙雙方另行商定。
第五條 付款方式
1、甲方于合同簽訂后的一周內(nèi)向乙方支付工程價格的50%(rmb:5萬元)的貨款作為預(yù)付款;
2、工程設(shè)備按雙方同意的到貨計劃到貨后一周內(nèi)向乙方支付工程價格的30%(rmb:3萬元)的貨款;
3、工程安裝完畢,并調(diào)試合格后一周內(nèi)向乙方支付工程價格的15%(rmb:1.5萬元)的貨款;
4、合同5%作為質(zhì)保金,質(zhì)保滿一年后一周內(nèi),向乙方支付工程價格的5%(rmb:0.5萬元)的貨款。
5、乙方戶名:上海易樂環(huán)保工程技術(shù)有限公司 乙方開戶銀行:建行上海遵義路支行 乙方帳戶:
第六條 保修、保質(zhì)期限工程竣工驗收后,乙方對安裝的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年,在保修期間,確因設(shè)備或安裝責(zé)任造成的管道漏水、堵塞等質(zhì)量事故,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)維修,并承擔(dān)全部修理費用。
2、質(zhì)保期滿后,污水處理裝置發(fā)生技術(shù)問題和質(zhì)量故障,乙方有義務(wù)提供技術(shù)咨詢和幫助。
第七條 違約責(zé)任
本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條就不得擅自變更或解除合同。
第八條 人力不可抗拒事故
乙方不負(fù)責(zé)任何由于人力不可抗拒事故所引致或造成之工期延遲,此人力不可抗拒事故包括在生產(chǎn)、裝船或運輸過程中可能發(fā)生的天災(zāi)人禍,如水災(zāi)、火災(zāi)、罷工、民變、暴亂、戰(zhàn)爭等。
第九條 爭議的解決
甲乙雙方對執(zhí)行本合同發(fā)生意見分歧時,應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商仍不能解決時,雙方可向人民法院起訴。
第十條 其他規(guī)定
1、技術(shù)附件(設(shè)計方案)和本合同具有同等法律效力;
2、合同生效:本合同由雙方法人代表或授權(quán)代表簽字并加蓋合同章后即生效, 供貨期按合同簽訂收到預(yù)付款日算起。
3、合同正本一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:上海睿優(yōu)環(huán)保工程技術(shù)有限公司
法人代表或其授權(quán)代表(簽字)年 月 日
乙方:上海易樂環(huán)保工程技術(shù)有限公司
法人代表或其授權(quán)代表(簽字)年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇四
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130×40×90 │件│120 ││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5 ││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
承攬合同的法律規(guī)定篇五
承 攬 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定 作 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第十一條 其他約定___________________________
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
承攬方:________________________
代表人:________________________
代表人:________________________
____年____月____日 ____年____月____日
承攬合同的法律規(guī)定篇六
定作方:
法定代表人: 職務(wù):
地址:
承攬方:
法定代表人: 職務(wù):
地址:
因定作方需要向其客戶 供應(yīng)本合同所列貨物,因此委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條 質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供
1、 由定作方提供;
2、 由承攬方提供;
3、如承攬方認(rèn)為定作方提供的原材料不合格,應(yīng)在收到原材料后 天內(nèi)提出書面異議,并協(xié)商解決辦法,如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的,視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;
2、若原材料損耗超過 %,則超過部分,承攬方應(yīng)按照定作方購買原材料的價格,對定作方全額進(jìn)行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后,承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求,則需按本合同確定價格,向承攬方支付額外的加工報酬。
第六條 技術(shù)資料,圖紙
1、定作方應(yīng)當(dāng)在 年 月 日之前將技術(shù)資料,圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)之一。
第七條 價款支付方式
1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內(nèi)支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日
第八條 貨物的交付
1、交貨地點:承攬方應(yīng)在 年 月 日前,將貨物運輸至定作方指定地點進(jìn)行交貨;
2、運費承擔(dān):由承攬方承擔(dān)貨物的運輸費用;
3、指定時間:定作方應(yīng)于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為檢驗標(biāo)準(zhǔn);
2、驗貨時間和地點為 ;
3、貨物質(zhì)量不合格,如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢,則承攬方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責(zé)任;
4、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達(dá)成一致意見,可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗,如有一方不配合指定檢驗機(jī)構(gòu),則視為同意對方的質(zhì)量異議。
第十條 定作方的違約責(zé)任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量,但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款 %的補償金,承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的,應(yīng)根據(jù)逾期時間,按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應(yīng)向定作方支付全部價款的 %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天,定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同,則承攬方應(yīng)返還定作方已付價款,按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款,并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;
3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,承攬方應(yīng)按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款,并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;
4、若貨物的質(zhì)量不符合約定,定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同,導(dǎo)致定作方損失的,不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議,承攬方都應(yīng)向定作方補償該損失;
5、若承攬方逾期交貨,導(dǎo)致定作方應(yīng)定作方客戶的要求而改變運輸方式的,則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔(dān)。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任。
第十三條 其他事項
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突,以補充協(xié)議為準(zhǔn);
3、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___
傳真: 傳真: email: email: 電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇七
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準(zhǔn)備在xx縣xx街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下: 1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工,內(nèi)墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設(shè),衛(wèi)生間(包括一、二、三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工,工程從20xx年 月 日開始動工,至20xx年 月 日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于20xx年6月10日前完工。
3、甲方負(fù)責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺,抽水機(jī)一臺、刨床機(jī)一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設(shè)備維護(hù)由乙方負(fù)責(zé),施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。
二、費用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準(zhǔn),按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達(dá)到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達(dá)到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進(jìn)行竣工驗收。
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負(fù)責(zé),沒有任何法律責(zé)任。
2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工,延期完工或者質(zhì)量不合格,乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自20xx年_ _月 _日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)
年 月 日 年 月 日
雙方證明人(簽字蓋章)
承攬合同的法律規(guī)定篇八
定作方:
合同編號:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間:__年__月__日
一、項目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注
二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
五、結(jié)算方式及期限
六、違約責(zé)任
七、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
八、雙方協(xié)商的其它條款
----------------------------------
_______定作方_____________承攬方____________
單位名稱(章)____單位名稱(章)____________________________
單位地址:________單位地址:_______________________________
法定代表人:______法定代表人:______________________________
委托代理人:______委托代理人:_____
電____話:________電____話:________
電報掛號:________電報掛號:_____________
開戶銀行:________開戶銀行:________
帳____號:________帳____號:________
郵政編碼:________郵政編碼:________________________________
_有效期限:______年____月____日至____年____月___日
_監(jiān)制部門:
_印制單位:
承攬合同的法律規(guī)定篇九
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方,泥工部分包括該建筑的所有磚結(jié)構(gòu)的建筑任務(wù),所有墻的內(nèi)外粗粉刷任務(wù),乙方在施工過程中所需材料甲方只負(fù)責(zé)運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場,上料、拌料等所有任務(wù)由乙方負(fù)責(zé)。
二、乙方在施工過程中,甲方提供生產(chǎn)工具、水、電接通。
三、質(zhì)量要求:乙方必須按照該工程的建筑設(shè)計圖進(jìn)行施工,同時也要達(dá)到承包方的質(zhì)量要求,如果出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方返工工資甲方概不負(fù)責(zé)。
四、該工程的單價計算方法:按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(,其中主體占60%,裝修占40%),另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂?shù)纳w瓦任務(wù)),此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用,乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式:乙方按照甲方的要求完成每一層的任務(wù),甲方預(yù)付該層的80%的工程款,乙方把該工程如期全部完成,甲方在一個星期之內(nèi)把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場,甲方拒付余下工程款。
六、工程期限:甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內(nèi)完工。
七、乙方在施工過程中,甲方必須積極配合乙方,其中包括乙方在施工過程中的所需材料,乙方必須至少兩天前通知甲方,甲方按照乙方的通知兩天之內(nèi)必須運到施工現(xiàn)場,還有木工必須及時配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成,如果是甲方的原因造成延期,甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%,如果是乙方的原因造成工程延期,甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中,如果其中一方?jīng)]有積極配合的情況下,當(dāng)時雙方將要及時通知對方并且記錄下,雙方確認(rèn)生效。
九、乙方在施工過程中,必須節(jié)約建筑材料。
十、乙方在施工過程中,必須注意安全,帶好安全帽,大小安全事故,甲方概不負(fù)責(zé)。
此合同一式貳份,雙方簽字生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇十
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住 ,身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行: 一、工作內(nèi)容:
1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費及結(jié)算:
安裝人工單價為:空調(diào): 元/臺,熱水器: 元/臺,本價格為包干價。結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
1、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負(fù)全責(zé);
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方:___________________ 乙 方:___________________ 聯(lián)系電話:__________________聯(lián)系電話:
簽約時間:20xx年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇十一
甲方:
乙方: (簡稱乙方)
按照中華人民共和國合同法、建筑法的原則,結(jié)合工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,甲方將桃山煤礦生產(chǎn)、生活用水蓄水池建設(shè)工程交乙方承攬,現(xiàn)就具體事項達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程范圍及工程價格
1、工程范圍:蓄水池的土石方開挖和修筑。
2、工程價格:基礎(chǔ)開挖土石方每立方米30元,澆灌混凝土每立方米110元;漿砌毛石墻每立方米80元,裝模、撤模每平方米10元;制作鋼筋每公斤3元,片石墊層每平方米4元,抹面每平方米4元。 以上價格均包括所有工程項目場地內(nèi)人工費用。
二、工程規(guī)格、質(zhì)量
(一)規(guī)格
1、開挖蓄水池基坑直徑8米,見硬底。
2、池底用片石墊層,厚度20公分,在此之上倒鋼筋混凝土厚度10公分,抹面;安裝污水管處低20公分,清水管比污水管高20公分。
3、墻體用片石混凝土澆灌,地表層以下厚度50公分,地表層以上20 公分,水池內(nèi)徑7米,池凈高3米,池內(nèi)墻裝模,外墻出土面用毛石漿砌,漿砌的厚度不能超過30 公分。
4、池蓋用鋼筋混凝土澆筑,板厚10公分,用20×30公分的十字梁將板托起,蓋口50×50公分,用鋼筋混凝土澆筑的蓋子蓋上。
5、布筋:池底主、副筋用直徑12mm螺紋鋼,間距20公分;墻體每增高1米用直徑⒍5mm圓鋼打箍,每道箍兩根;蓋子主、副筋用直徑⒍5mm圓鋼,間距15公分;梁的主筋直徑14mm×4根,箍筋直徑⒍5mm,間距20公分。砂漿均用c30標(biāo)號。
其它預(yù)埋件由甲方現(xiàn)場質(zhì)監(jiān)人員指導(dǎo)施工。
(二)質(zhì)量
1、毛石墻漿砌用擠漿法,石料周圍必須有砂漿,無空隙;用小石頭嵌入砂漿中擠滿。
2、混凝土必須用振動棒搗固密實,不得有滲水現(xiàn)象。
3、蓋板和十字梁必須震動密實。
4、池底面和墻面、板面必須用水泥砂漿磨平,不允許有縫窩麻面現(xiàn)象。
5、砂漿必須用攪拌機(jī)拌勻,砂漿搗固要及時、均衡、密實,養(yǎng)護(hù)期間要經(jīng)常保持濕潤。
三、施工安全
1、乙方在施工過程中嚴(yán)格按照建筑法和安監(jiān)部門的要求,配帶齊全,設(shè)施到位,措施得力。有技術(shù)指導(dǎo)人員現(xiàn)場指導(dǎo)。
2、乙方必須加強(qiáng)施工隊人員的安全管理和自我保護(hù)的意識,搞好團(tuán)結(jié)協(xié)作,服從公司技術(shù)管理人員監(jiān)督和管理,在施工過程中必須保護(hù)好公司的各種生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施,損壞趙佳賠償。
3、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險,在施工過程中的應(yīng)急措施,杜絕各種安全事故的發(fā)生。
四、結(jié)算方式
1、乙方按合同完工,甲方與乙方一同驗收無質(zhì)量瑕疵,扣回借支和質(zhì)保金后(質(zhì)保金為應(yīng)付工程總價款10%),余額一次性支付。(乙方必須提供工程總價款的建安營業(yè)稅發(fā)票)。
2、質(zhì)保金額和支付方法:質(zhì)保金為應(yīng)付工程價款的百分之十,一年后無質(zhì)量問題一次性支付。
五、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)給乙方提供必要施工環(huán)境,搞好協(xié)調(diào)服務(wù),確保乙方施工;
2、甲方必須按合同支付乙方工程款,超期必須按月息5%支付給乙方;
3、乙方在施工過程中造成質(zhì)量問題返工的材料、工資由乙方自己負(fù)責(zé),與甲方無關(guān),不服從甲方(公司)人員的監(jiān)督管理,強(qiáng)行施工或故意拖延工期甲方有權(quán)終止合同;
4、乙方在施工過程中,造成的各種安全事故概由乙方自己負(fù)責(zé)與甲方無關(guān);
六、以上條款甲、乙雙方供同遵守,未盡事宜,雙方協(xié)商。
本合同一式三份,從簽字之日起生效,到工程完工終止。
甲方:乙方:
代表人簽字:
年 月 日 年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇十二
工 程 名 稱:
定 作 方(甲方):
承 攬 方(乙方): 中大空調(diào)集團(tuán)有限公司
合同協(xié)議條款
定作方(簡稱甲方):
承攬方(簡稱乙方): 中大空調(diào)集團(tuán)有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條 工程概況
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 工程建筑面積:
四、 工程性質(zhì)(指新建、擴(kuò)建、改造等): 新建
五、 工程造價: 大寫人民幣:
六、 工程內(nèi)容:甲方提供的中央空調(diào)施工圖及預(yù)算書范圍內(nèi)的空調(diào)設(shè)備購置安裝工程及售后服務(wù)
第二條 施工準(zhǔn)備
一、 定作方(甲方)義務(wù)
1、在乙方進(jìn)場施工前(以乙方收到甲方進(jìn)場通知為準(zhǔn))內(nèi),負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源,并應(yīng)滿足施工用水、用電量的需求,乙方施工過程中產(chǎn)生的水費,電費由自己承擔(dān)。
2、負(fù)責(zé)提供材料、機(jī)械設(shè)備的堆放場地,為乙方施工人員的住宿提供方便。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)土建方配合的施工項目的工作。(包括施工中開洞、補洞、設(shè)備基礎(chǔ)制作及現(xiàn)場設(shè)備使用)
4、甲方委派協(xié)調(diào)工作。
二、 承攬方(乙方)義務(wù)
1、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場臨時設(shè)施的管理、使用和維護(hù)工作。
2、組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場。
3、對甲方提供的圖紙進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計并作出優(yōu)化方案,報甲方認(rèn)可后,方可執(zhí)行。
4、編制施工組織計劃或施工方案、施工總進(jìn)度計劃、設(shè)備/材料進(jìn)場計劃,報甲方認(rèn)可后,嚴(yán)格按計劃組織施工。
5、乙方委派一切事宜。
6、乙方人員必須遵守甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。
第三條 工程期限
一、 根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要商定工程總共期為_日歷天,自甲方批復(fù)乙方提出的開工申請之日起計算。
二、 開工前 5 天,乙方向甲方提出開工申請書。
三、 如遇下列情況之一,工期相應(yīng)順延:
1、 按施工準(zhǔn)備規(guī)定,甲方不能提供施工場地,水源、電源未接通,影響進(jìn)場施工。
2、 甲方認(rèn)可的設(shè)計變更影響施工進(jìn)度,不在施工范圍內(nèi)的工程量增加。
3、 在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電2天以上,影響正常施工。
4、非乙方原因,由于監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工。
5、由于土建、水、電、裝飾等單位交叉施工,造成的不具備施工條件,而延誤工期。
6、其它非乙方原因而延誤工期。
以上事項發(fā)生后,乙方可以書面形式向甲方代表或監(jiān)理提出簽證要求,甲方代表或監(jiān)理應(yīng)在3日內(nèi)簽證或作出書面回復(fù),逾期回復(fù)視為同意乙方要求,以乙方提出的書面材料為準(zhǔn)。
第四條 工程設(shè)備、材料的供應(yīng)和驗收
一、 本工程設(shè)備、材料符合設(shè)計及國家規(guī)范要求的質(zhì)量和性能。
二、 交貨地點: 施工現(xiàn)場
三、 交貨方式:乙方負(fù)責(zé)運送至施工指定地點。
四、 貨物在到達(dá)交貨地點前的運輸過程中,如發(fā)生包裝、貨物受損、丟失、隨機(jī)資料受損、丟失等一切因素引起的質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)處理。
五、 在設(shè)備到達(dá)安裝地點時,乙方應(yīng)通知甲方及時組織檢驗組進(jìn)行檢驗,檢驗組由甲方協(xié)調(diào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、乙方共同組成。檢驗標(biāo)準(zhǔn)為外觀完整性檢查,如發(fā)現(xiàn)設(shè)備的外觀損壞及資料不全,甲方有權(quán)要求調(diào)換、補齊。如果甲方接到驗貨通知 3 日內(nèi)不進(jìn)行檢驗,則視為檢驗合格,乙方可進(jìn)行安裝;設(shè)備的質(zhì)量檢驗以系統(tǒng)完成過程中及完成后的各種壓力試驗、工序驗收、系統(tǒng)試驗檢測合格并符合施工圖紙設(shè)計要求為準(zhǔn)。
第五條 工程款的支付與結(jié)算
一、 乙方的銀行名稱和帳號以合同為準(zhǔn)。如乙方改變了其銀行名稱和帳號,應(yīng)在付款到期日期前以書面形式通知甲方。甲方和乙方自行承擔(dān)各自的資金轉(zhuǎn)撥費用。
二、 工程合同款支付: 合同簽訂后 日內(nèi)支付合同總款裝完畢驗收合格5日內(nèi)支付總價款的25﹪,余額5﹪作為質(zhì)保金,一年質(zhì)保期滿后5日內(nèi)一次性付清。 乙方按經(jīng)甲方批準(zhǔn)的最佳優(yōu)化方案圖紙施工,變更增減的工程量據(jù)實結(jié)算。
三、 乙方在該工程安裝完畢后,向甲方提供滿足交工所需要的完整的竣工資料 套及竣工圖紙壹套,甲方在接到結(jié)算文件后20天內(nèi)審查完畢;如到期未提出書面異議,視為甲方審查完畢。
第六條 工程質(zhì)量
一、 本工程質(zhì)量必須嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工。
二、 乙方必須嚴(yán)格按照國家規(guī)定的相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方監(jiān)督。
三、 工程竣工后,乙方按國家相關(guān)規(guī)定對工程實行保修,保修期自工程竣工驗收合格之日起壹年。
四、 在保修期內(nèi),若出現(xiàn)質(zhì)量問題,屬甲方使用不當(dāng)造成的,乙方負(fù)責(zé)維修,只收取材料費用。屬設(shè)備質(zhì)量及安裝施工原因造成的,乙方負(fù)責(zé)維修,費用由乙方承擔(dān)。
五、 保修期滿后,甲、乙雙方另行簽訂維修合同。
第七條 工程驗收
一、 施工過程中隱蔽工程中間驗收,乙方在自檢合格后,通知甲方現(xiàn)場代表和工地監(jiān)理進(jìn)行驗收。驗收合格,甲方代表或監(jiān)理在驗收記錄上簽字,乙方可進(jìn)行下一道工序;驗收不合格,乙方負(fù)責(zé)整改后重驗。如甲方或監(jiān)理在接到驗收通知48小時內(nèi)不進(jìn)行驗收或簽字,視為已驗收合格,乙方可進(jìn)行隱蔽或下一道工序。
二、 工程竣工后,由乙方發(fā)出驗收申請書,并備齊工程竣工資料提交甲方。甲方應(yīng)在 15 日內(nèi)進(jìn)行驗收,逾期視為驗收合格。
三、 工程驗收由甲方組織有關(guān)部門、監(jiān)理單位、施工單位共同進(jìn)行,驗收合格后,甲方與監(jiān)理應(yīng)及時配合乙方辦理驗收簽證手續(xù)。
四、 工程竣工驗收合格后,甲方方可使用。
第八條 違約責(zé)任
乙方的責(zé)任:
一、 工程質(zhì)量不合格,負(fù)責(zé)無償修理或返工直至合格。
二、 工程逾期竣工,原因由乙方造成的,由乙方承擔(dān)責(zé)任。 甲方的責(zé)任:
一、 未能按合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外還應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
二、 未能按合同規(guī)定及時支付工程款項,乙方有權(quán)暫停施工、調(diào)試、驗收等工作,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
三、 工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此發(fā)生的質(zhì)量或其它問題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第九條 糾紛解決方法
合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向提起方法院起訴。
第十條 不可抗力
一、 如發(fā)生不可抗力事件,不能履行本合同,完成本合同的時間可根據(jù)事件發(fā)生的時間長短延期進(jìn)行。
二、 受不可抗力影響的一方,應(yīng)在不可抗力發(fā)生后7天內(nèi),盡快以書面的方式通知其他各方,并用掛號信郵寄不可抗力發(fā)生的相關(guān)資料,以便其他各方審查、確認(rèn)。
三、 受不可抗力影響的一方,應(yīng)盡快以書面的方式告知其他各方,確認(rèn)不可抗力事件的終止或消除。
四、 如果不可抗力的影響持續(xù)超過1個月,一方應(yīng)與其他各方取得聯(lián)系,以便解決進(jìn)一步履行合同的問題。如果不可抗力的影響持續(xù)超過3個月,任何一方都有權(quán)終止全部或部分合同。
第十一條 稅金
第十二條 附則
一、 本合同一式 份,甲乙雙方各持 份,并經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。本合同有效期至雙方合格履行完合同規(guī)定的責(zé)任義務(wù),結(jié)清合同款項后自動終止。
二、 本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
第十三條 其他
一、 乙方必須服從工地甲方代表及監(jiān)理工程師的指令。
二、 乙方負(fù)責(zé)對甲方操作人員進(jìn)行免費培訓(xùn),應(yīng)明確培訓(xùn)的時間,培訓(xùn)周期,培訓(xùn)地點,培訓(xùn)人數(shù)。
三、 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家、省、市的有關(guān)規(guī)定,做到安全生產(chǎn),文明施工,杜絕各種安全事故的發(fā)生,安全文明措施費必須??顚S谩?BR> 甲 方:(蓋章)法定代表人或授權(quán)代表:(簽字)年 月 日
乙 方:中大空調(diào)集團(tuán)有限公司 (蓋章) 法定代表人或授權(quán)代表: (簽字) 開戶行:德州市商業(yè)銀行銀河支行 帳 號:7000000617 年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇十三
甲方:(定作方)
乙方:(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就 紙箱 印刷事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項。
2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方,并辦理交接手續(xù)。
第二條:交貨時間
甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設(shè)計稿,如甲方未按時間向乙方提供設(shè)計制作材料,乙方有權(quán)選擇書面通知甲方,書面通知到達(dá)甲方后,乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。
第三條:交貨方式地點 交貨方式:甲方送貨 交貨地點:乙方廠區(qū)
第四條:付款結(jié)算方式及時間
本合同總金額為 586000 元,甲方支付乙方合同總金額的 30 %,即 元,作為定金及預(yù)付款,余款在乙方加工完成并交付之時,由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應(yīng)款項乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項達(dá)到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應(yīng)工作后,如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn),乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設(shè)計后,經(jīng)甲方認(rèn)可,投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。
3、甲方應(yīng)及時驗收并按照合同支付相應(yīng)款項。
第六條:違約責(zé)任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預(yù)付款,乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預(yù)付款。
第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān),如雙方在本合同履行過程中,發(fā)生任何爭議,均應(yīng)協(xié)商解決,不能達(dá)成一致意見的,雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
委托方(蓋章) 承印方(蓋章) 代表: 代表:
年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇十四
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
承攬合同的法律規(guī)定篇一
根據(jù)中華人民共和國合同同法的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法及提出異議期限: 第三條 乙方(承攬人)對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件: 第四條 甲方(定作人)提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求: 第五條 甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料: 第六條 甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成??梢越环驳谌送瓿傻墓ぷ魇牵?BR> 第七條 工作成果驗收期限: 第八條 交貨地點、方式: 第九條 運輸方式及到達(dá)站港和費用負(fù)擔(dān): 第十條 結(jié)算方式及期限: 第十一條 合同生效: 第十二條 因甲方(定作人)原因解除承攬合同應(yīng)及時書面通知乙方(承攬人),造成乙方(承攬人)損失的應(yīng)賠償損失。
第十三條 甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的,乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。
第十四條 違約責(zé)任: 第十五條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按法律規(guī)定執(zhí)行。
第十六條 其他約定事項:
甲方:乙方:年月日:
承攬合同范文二
簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計人民幣(大寫):___________
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負(fù)擔(dān):__________
5.結(jié)算辦法及期限:_____________
6.原材料供應(yīng)辦法:____________
7.其他:_______________
違約責(zé)任:
第一點:甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點:乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______
乙方:________
法定代表人:_______
電話:________ 地址:________ 開戶銀行:_____ 帳號:________
承攬合同的法律規(guī)定篇二
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
甲方(定作人): ____________ 乙方(承攬人): ____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況(如定作物為工程類,可另行表述或附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位 )
1.4 備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1 質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)
3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:(注:可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 定作人于 年 月 日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1 驗收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細(xì)地址)
6.5 驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以 (寫明檢驗機(jī)構(gòu)) 對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
8.1 包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費用由哪方承擔(dān) )
第九條 運輸方式及費用負(fù)擔(dān)
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的 ____________%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12 其它違約責(zé)任: _______________
第十三條 定作人的違約責(zé)任:
13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,定作人應(yīng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5 超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的,每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費用。
13.8 其它違約責(zé)任: ____________
第十四條 不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種):
1. 提交_______________仲裁委員會仲裁;
2. 依法向_______________人民法院起訴。
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條 本合同一式 份,定作人執(zhí) 份,承攬人執(zhí) 份。
第十八條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達(dá)成補充協(xié)議。
定作人: (公章) 承攬人: (公章) 住所: 住所: 法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人: 電話: 電話: 傳真: 傳真: 開戶銀行: 開戶銀行: 賬號: 賬號 郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時間: 年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇三
甲 方:上海睿優(yōu)環(huán)保工程技術(shù)有限公司 乙 方:上海易樂環(huán)保工程技術(shù)有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等、自 愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承攬甲方的污水處理工程(以下簡稱工程)的有關(guān) 事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況 1、工程地點:
2、工程期限:收到預(yù)付款后30天完工
3、乙方承攬甲方污水處理裝置工程,乙方負(fù)責(zé)提供污水處理裝置的運輸、安裝、通電(平臺至污水處理裝置的電源線及通電)、調(diào)試,并積極提供甲方辦理污水排水證所需的油水分離設(shè)備資料,甲方負(fù)責(zé)(4米×2.5米)基礎(chǔ)平臺一座、380v電纜一根(從裝配配電柜至基礎(chǔ)平臺)、原隔油池的改造。
第二條 甲方工作
1、甲方負(fù)責(zé)合同履行中對進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理工程驗收、變更登記手續(xù)和 其它事宜;
2、工程施工安裝前的準(zhǔn)備工作【見設(shè)計方案中的(六、新增設(shè)備及土建改造) 】; 3、甲方應(yīng)及時指派專人負(fù)責(zé)項目實施的協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)配合工程安裝、運行調(diào) 試、試驗數(shù)據(jù)記錄及確認(rèn)等工作:
4、甲方應(yīng)為乙方人員進(jìn)出現(xiàn)場及工作提供方便;
5、乙方提供的技術(shù)資料,甲方應(yīng)予保密,除與本工程使用、維修等相關(guān)用途外,未經(jīng)乙方同意,甲方不得提供給第三方參考或轉(zhuǎn)讓給第三方使用。
第三條 乙方工作
1、乙方對本合同規(guī)定的服務(wù)范圍的工程的如期完成、質(zhì)量和售后服務(wù)等負(fù)責(zé); 2、對甲方提供的全部資料,未經(jīng)甲方同意,不得向第三方提供或用于本項目以外的同類工程;
3、乙方應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)項目實施的協(xié)調(diào)工作。并有義務(wù)提供甲方辦理污水排水證所需的乙方能提供的油水分離相關(guān)資料;
4、乙方自行全面負(fù)責(zé)工程中乙方所有人員的安全,并嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程;
5、乙方進(jìn)入廠區(qū)施工前,必須與甲方簽定外包單位安全協(xié)議書,按甲方要求提供相應(yīng)的資質(zhì)證書,特殊工種人員必須持證上崗;
6、進(jìn)入甲方廠區(qū)施工,乙方必須遵守甲方的廠紀(jì)廠規(guī),不得私自動用水電;
7、在水質(zhì)水量正常的情況下(詳見方案),乙方必須保證甲方的污水(油污水) 經(jīng)過污水裝置處理后能符合上海市污水排放標(biāo)準(zhǔn)即含油20mg/l;
8、工程竣工后,將產(chǎn)品說明書、操作規(guī)程交給甲方,并負(fù)責(zé)為甲方操作人員提 供2天的培訓(xùn)。
第四條 工程價格
1、工程價格為人民幣金額(大寫):壹拾萬圓整 (小寫):¥10萬元 2、工程價格含稅并提供服務(wù)性建筑安裝行業(yè)統(tǒng)一發(fā)票; 3、工程價格包括運輸費; 4、本工程價格不含項目監(jiān)測費;
5、本合同規(guī)定的范圍之外增加的內(nèi)容或因甲方原因引起的變更而增加的費用, 乙方另行收費。具體費用由甲乙雙方另行商定。
第五條 付款方式
1、甲方于合同簽訂后的一周內(nèi)向乙方支付工程價格的50%(rmb:5萬元)的貨款作為預(yù)付款;
2、工程設(shè)備按雙方同意的到貨計劃到貨后一周內(nèi)向乙方支付工程價格的30%(rmb:3萬元)的貨款;
3、工程安裝完畢,并調(diào)試合格后一周內(nèi)向乙方支付工程價格的15%(rmb:1.5萬元)的貨款;
4、合同5%作為質(zhì)保金,質(zhì)保滿一年后一周內(nèi),向乙方支付工程價格的5%(rmb:0.5萬元)的貨款。
5、乙方戶名:上海易樂環(huán)保工程技術(shù)有限公司 乙方開戶銀行:建行上海遵義路支行 乙方帳戶:
第六條 保修、保質(zhì)期限工程竣工驗收后,乙方對安裝的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年,在保修期間,確因設(shè)備或安裝責(zé)任造成的管道漏水、堵塞等質(zhì)量事故,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)維修,并承擔(dān)全部修理費用。
2、質(zhì)保期滿后,污水處理裝置發(fā)生技術(shù)問題和質(zhì)量故障,乙方有義務(wù)提供技術(shù)咨詢和幫助。
第七條 違約責(zé)任
本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條就不得擅自變更或解除合同。
第八條 人力不可抗拒事故
乙方不負(fù)責(zé)任何由于人力不可抗拒事故所引致或造成之工期延遲,此人力不可抗拒事故包括在生產(chǎn)、裝船或運輸過程中可能發(fā)生的天災(zāi)人禍,如水災(zāi)、火災(zāi)、罷工、民變、暴亂、戰(zhàn)爭等。
第九條 爭議的解決
甲乙雙方對執(zhí)行本合同發(fā)生意見分歧時,應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商仍不能解決時,雙方可向人民法院起訴。
第十條 其他規(guī)定
1、技術(shù)附件(設(shè)計方案)和本合同具有同等法律效力;
2、合同生效:本合同由雙方法人代表或授權(quán)代表簽字并加蓋合同章后即生效, 供貨期按合同簽訂收到預(yù)付款日算起。
3、合同正本一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:上海睿優(yōu)環(huán)保工程技術(shù)有限公司
法人代表或其授權(quán)代表(簽字)年 月 日
乙方:上海易樂環(huán)保工程技術(shù)有限公司
法人代表或其授權(quán)代表(簽字)年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇四
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130×40×90 │件│120 ││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5 ││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
承攬合同的法律規(guī)定篇五
承 攬 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定 作 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第十一條 其他約定___________________________
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
承攬方:________________________
代表人:________________________
代表人:________________________
____年____月____日 ____年____月____日
承攬合同的法律規(guī)定篇六
定作方:
法定代表人: 職務(wù):
地址:
承攬方:
法定代表人: 職務(wù):
地址:
因定作方需要向其客戶 供應(yīng)本合同所列貨物,因此委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條 質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供
1、 由定作方提供;
2、 由承攬方提供;
3、如承攬方認(rèn)為定作方提供的原材料不合格,應(yīng)在收到原材料后 天內(nèi)提出書面異議,并協(xié)商解決辦法,如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的,視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;
2、若原材料損耗超過 %,則超過部分,承攬方應(yīng)按照定作方購買原材料的價格,對定作方全額進(jìn)行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后,承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求,則需按本合同確定價格,向承攬方支付額外的加工報酬。
第六條 技術(shù)資料,圖紙
1、定作方應(yīng)當(dāng)在 年 月 日之前將技術(shù)資料,圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)之一。
第七條 價款支付方式
1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內(nèi)支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日
第八條 貨物的交付
1、交貨地點:承攬方應(yīng)在 年 月 日前,將貨物運輸至定作方指定地點進(jìn)行交貨;
2、運費承擔(dān):由承攬方承擔(dān)貨物的運輸費用;
3、指定時間:定作方應(yīng)于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為檢驗標(biāo)準(zhǔn);
2、驗貨時間和地點為 ;
3、貨物質(zhì)量不合格,如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢,則承攬方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責(zé)任;
4、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達(dá)成一致意見,可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗,如有一方不配合指定檢驗機(jī)構(gòu),則視為同意對方的質(zhì)量異議。
第十條 定作方的違約責(zé)任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量,但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款 %的補償金,承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的,應(yīng)根據(jù)逾期時間,按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應(yīng)向定作方支付全部價款的 %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天,定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同,則承攬方應(yīng)返還定作方已付價款,按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款,并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;
3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,承攬方應(yīng)按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款,并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;
4、若貨物的質(zhì)量不符合約定,定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同,導(dǎo)致定作方損失的,不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議,承攬方都應(yīng)向定作方補償該損失;
5、若承攬方逾期交貨,導(dǎo)致定作方應(yīng)定作方客戶的要求而改變運輸方式的,則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔(dān)。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任。
第十三條 其他事項
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突,以補充協(xié)議為準(zhǔn);
3、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___
傳真: 傳真: email: email: 電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇七
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準(zhǔn)備在xx縣xx街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下: 1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工,內(nèi)墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設(shè),衛(wèi)生間(包括一、二、三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工,工程從20xx年 月 日開始動工,至20xx年 月 日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于20xx年6月10日前完工。
3、甲方負(fù)責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺,抽水機(jī)一臺、刨床機(jī)一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設(shè)備維護(hù)由乙方負(fù)責(zé),施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。
二、費用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準(zhǔn),按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達(dá)到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達(dá)到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進(jìn)行竣工驗收。
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負(fù)責(zé),沒有任何法律責(zé)任。
2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工,延期完工或者質(zhì)量不合格,乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自20xx年_ _月 _日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)
年 月 日 年 月 日
雙方證明人(簽字蓋章)
承攬合同的法律規(guī)定篇八
定作方:
合同編號:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間:__年__月__日
一、項目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注
二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
五、結(jié)算方式及期限
六、違約責(zé)任
七、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
八、雙方協(xié)商的其它條款
----------------------------------
_______定作方_____________承攬方____________
單位名稱(章)____單位名稱(章)____________________________
單位地址:________單位地址:_______________________________
法定代表人:______法定代表人:______________________________
委托代理人:______委托代理人:_____
電____話:________電____話:________
電報掛號:________電報掛號:_____________
開戶銀行:________開戶銀行:________
帳____號:________帳____號:________
郵政編碼:________郵政編碼:________________________________
_有效期限:______年____月____日至____年____月___日
_監(jiān)制部門:
_印制單位:
承攬合同的法律規(guī)定篇九
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方,泥工部分包括該建筑的所有磚結(jié)構(gòu)的建筑任務(wù),所有墻的內(nèi)外粗粉刷任務(wù),乙方在施工過程中所需材料甲方只負(fù)責(zé)運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場,上料、拌料等所有任務(wù)由乙方負(fù)責(zé)。
二、乙方在施工過程中,甲方提供生產(chǎn)工具、水、電接通。
三、質(zhì)量要求:乙方必須按照該工程的建筑設(shè)計圖進(jìn)行施工,同時也要達(dá)到承包方的質(zhì)量要求,如果出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方返工工資甲方概不負(fù)責(zé)。
四、該工程的單價計算方法:按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(,其中主體占60%,裝修占40%),另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂?shù)纳w瓦任務(wù)),此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用,乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式:乙方按照甲方的要求完成每一層的任務(wù),甲方預(yù)付該層的80%的工程款,乙方把該工程如期全部完成,甲方在一個星期之內(nèi)把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場,甲方拒付余下工程款。
六、工程期限:甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內(nèi)完工。
七、乙方在施工過程中,甲方必須積極配合乙方,其中包括乙方在施工過程中的所需材料,乙方必須至少兩天前通知甲方,甲方按照乙方的通知兩天之內(nèi)必須運到施工現(xiàn)場,還有木工必須及時配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成,如果是甲方的原因造成延期,甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%,如果是乙方的原因造成工程延期,甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中,如果其中一方?jīng)]有積極配合的情況下,當(dāng)時雙方將要及時通知對方并且記錄下,雙方確認(rèn)生效。
九、乙方在施工過程中,必須節(jié)約建筑材料。
十、乙方在施工過程中,必須注意安全,帶好安全帽,大小安全事故,甲方概不負(fù)責(zé)。
此合同一式貳份,雙方簽字生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇十
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住 ,身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行: 一、工作內(nèi)容:
1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費及結(jié)算:
安裝人工單價為:空調(diào): 元/臺,熱水器: 元/臺,本價格為包干價。結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
1、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負(fù)全責(zé);
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方:___________________ 乙 方:___________________ 聯(lián)系電話:__________________聯(lián)系電話:
簽約時間:20xx年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇十一
甲方:
乙方: (簡稱乙方)
按照中華人民共和國合同法、建筑法的原則,結(jié)合工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,甲方將桃山煤礦生產(chǎn)、生活用水蓄水池建設(shè)工程交乙方承攬,現(xiàn)就具體事項達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程范圍及工程價格
1、工程范圍:蓄水池的土石方開挖和修筑。
2、工程價格:基礎(chǔ)開挖土石方每立方米30元,澆灌混凝土每立方米110元;漿砌毛石墻每立方米80元,裝模、撤模每平方米10元;制作鋼筋每公斤3元,片石墊層每平方米4元,抹面每平方米4元。 以上價格均包括所有工程項目場地內(nèi)人工費用。
二、工程規(guī)格、質(zhì)量
(一)規(guī)格
1、開挖蓄水池基坑直徑8米,見硬底。
2、池底用片石墊層,厚度20公分,在此之上倒鋼筋混凝土厚度10公分,抹面;安裝污水管處低20公分,清水管比污水管高20公分。
3、墻體用片石混凝土澆灌,地表層以下厚度50公分,地表層以上20 公分,水池內(nèi)徑7米,池凈高3米,池內(nèi)墻裝模,外墻出土面用毛石漿砌,漿砌的厚度不能超過30 公分。
4、池蓋用鋼筋混凝土澆筑,板厚10公分,用20×30公分的十字梁將板托起,蓋口50×50公分,用鋼筋混凝土澆筑的蓋子蓋上。
5、布筋:池底主、副筋用直徑12mm螺紋鋼,間距20公分;墻體每增高1米用直徑⒍5mm圓鋼打箍,每道箍兩根;蓋子主、副筋用直徑⒍5mm圓鋼,間距15公分;梁的主筋直徑14mm×4根,箍筋直徑⒍5mm,間距20公分。砂漿均用c30標(biāo)號。
其它預(yù)埋件由甲方現(xiàn)場質(zhì)監(jiān)人員指導(dǎo)施工。
(二)質(zhì)量
1、毛石墻漿砌用擠漿法,石料周圍必須有砂漿,無空隙;用小石頭嵌入砂漿中擠滿。
2、混凝土必須用振動棒搗固密實,不得有滲水現(xiàn)象。
3、蓋板和十字梁必須震動密實。
4、池底面和墻面、板面必須用水泥砂漿磨平,不允許有縫窩麻面現(xiàn)象。
5、砂漿必須用攪拌機(jī)拌勻,砂漿搗固要及時、均衡、密實,養(yǎng)護(hù)期間要經(jīng)常保持濕潤。
三、施工安全
1、乙方在施工過程中嚴(yán)格按照建筑法和安監(jiān)部門的要求,配帶齊全,設(shè)施到位,措施得力。有技術(shù)指導(dǎo)人員現(xiàn)場指導(dǎo)。
2、乙方必須加強(qiáng)施工隊人員的安全管理和自我保護(hù)的意識,搞好團(tuán)結(jié)協(xié)作,服從公司技術(shù)管理人員監(jiān)督和管理,在施工過程中必須保護(hù)好公司的各種生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施,損壞趙佳賠償。
3、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險,在施工過程中的應(yīng)急措施,杜絕各種安全事故的發(fā)生。
四、結(jié)算方式
1、乙方按合同完工,甲方與乙方一同驗收無質(zhì)量瑕疵,扣回借支和質(zhì)保金后(質(zhì)保金為應(yīng)付工程總價款10%),余額一次性支付。(乙方必須提供工程總價款的建安營業(yè)稅發(fā)票)。
2、質(zhì)保金額和支付方法:質(zhì)保金為應(yīng)付工程價款的百分之十,一年后無質(zhì)量問題一次性支付。
五、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)給乙方提供必要施工環(huán)境,搞好協(xié)調(diào)服務(wù),確保乙方施工;
2、甲方必須按合同支付乙方工程款,超期必須按月息5%支付給乙方;
3、乙方在施工過程中造成質(zhì)量問題返工的材料、工資由乙方自己負(fù)責(zé),與甲方無關(guān),不服從甲方(公司)人員的監(jiān)督管理,強(qiáng)行施工或故意拖延工期甲方有權(quán)終止合同;
4、乙方在施工過程中,造成的各種安全事故概由乙方自己負(fù)責(zé)與甲方無關(guān);
六、以上條款甲、乙雙方供同遵守,未盡事宜,雙方協(xié)商。
本合同一式三份,從簽字之日起生效,到工程完工終止。
甲方:乙方:
代表人簽字:
年 月 日 年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇十二
工 程 名 稱:
定 作 方(甲方):
承 攬 方(乙方): 中大空調(diào)集團(tuán)有限公司
合同協(xié)議條款
定作方(簡稱甲方):
承攬方(簡稱乙方): 中大空調(diào)集團(tuán)有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條 工程概況
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 工程建筑面積:
四、 工程性質(zhì)(指新建、擴(kuò)建、改造等): 新建
五、 工程造價: 大寫人民幣:
六、 工程內(nèi)容:甲方提供的中央空調(diào)施工圖及預(yù)算書范圍內(nèi)的空調(diào)設(shè)備購置安裝工程及售后服務(wù)
第二條 施工準(zhǔn)備
一、 定作方(甲方)義務(wù)
1、在乙方進(jìn)場施工前(以乙方收到甲方進(jìn)場通知為準(zhǔn))內(nèi),負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源,并應(yīng)滿足施工用水、用電量的需求,乙方施工過程中產(chǎn)生的水費,電費由自己承擔(dān)。
2、負(fù)責(zé)提供材料、機(jī)械設(shè)備的堆放場地,為乙方施工人員的住宿提供方便。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)土建方配合的施工項目的工作。(包括施工中開洞、補洞、設(shè)備基礎(chǔ)制作及現(xiàn)場設(shè)備使用)
4、甲方委派協(xié)調(diào)工作。
二、 承攬方(乙方)義務(wù)
1、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場臨時設(shè)施的管理、使用和維護(hù)工作。
2、組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場。
3、對甲方提供的圖紙進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計并作出優(yōu)化方案,報甲方認(rèn)可后,方可執(zhí)行。
4、編制施工組織計劃或施工方案、施工總進(jìn)度計劃、設(shè)備/材料進(jìn)場計劃,報甲方認(rèn)可后,嚴(yán)格按計劃組織施工。
5、乙方委派一切事宜。
6、乙方人員必須遵守甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。
第三條 工程期限
一、 根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要商定工程總共期為_日歷天,自甲方批復(fù)乙方提出的開工申請之日起計算。
二、 開工前 5 天,乙方向甲方提出開工申請書。
三、 如遇下列情況之一,工期相應(yīng)順延:
1、 按施工準(zhǔn)備規(guī)定,甲方不能提供施工場地,水源、電源未接通,影響進(jìn)場施工。
2、 甲方認(rèn)可的設(shè)計變更影響施工進(jìn)度,不在施工范圍內(nèi)的工程量增加。
3、 在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電2天以上,影響正常施工。
4、非乙方原因,由于監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工。
5、由于土建、水、電、裝飾等單位交叉施工,造成的不具備施工條件,而延誤工期。
6、其它非乙方原因而延誤工期。
以上事項發(fā)生后,乙方可以書面形式向甲方代表或監(jiān)理提出簽證要求,甲方代表或監(jiān)理應(yīng)在3日內(nèi)簽證或作出書面回復(fù),逾期回復(fù)視為同意乙方要求,以乙方提出的書面材料為準(zhǔn)。
第四條 工程設(shè)備、材料的供應(yīng)和驗收
一、 本工程設(shè)備、材料符合設(shè)計及國家規(guī)范要求的質(zhì)量和性能。
二、 交貨地點: 施工現(xiàn)場
三、 交貨方式:乙方負(fù)責(zé)運送至施工指定地點。
四、 貨物在到達(dá)交貨地點前的運輸過程中,如發(fā)生包裝、貨物受損、丟失、隨機(jī)資料受損、丟失等一切因素引起的質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)處理。
五、 在設(shè)備到達(dá)安裝地點時,乙方應(yīng)通知甲方及時組織檢驗組進(jìn)行檢驗,檢驗組由甲方協(xié)調(diào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、乙方共同組成。檢驗標(biāo)準(zhǔn)為外觀完整性檢查,如發(fā)現(xiàn)設(shè)備的外觀損壞及資料不全,甲方有權(quán)要求調(diào)換、補齊。如果甲方接到驗貨通知 3 日內(nèi)不進(jìn)行檢驗,則視為檢驗合格,乙方可進(jìn)行安裝;設(shè)備的質(zhì)量檢驗以系統(tǒng)完成過程中及完成后的各種壓力試驗、工序驗收、系統(tǒng)試驗檢測合格并符合施工圖紙設(shè)計要求為準(zhǔn)。
第五條 工程款的支付與結(jié)算
一、 乙方的銀行名稱和帳號以合同為準(zhǔn)。如乙方改變了其銀行名稱和帳號,應(yīng)在付款到期日期前以書面形式通知甲方。甲方和乙方自行承擔(dān)各自的資金轉(zhuǎn)撥費用。
二、 工程合同款支付: 合同簽訂后 日內(nèi)支付合同總款裝完畢驗收合格5日內(nèi)支付總價款的25﹪,余額5﹪作為質(zhì)保金,一年質(zhì)保期滿后5日內(nèi)一次性付清。 乙方按經(jīng)甲方批準(zhǔn)的最佳優(yōu)化方案圖紙施工,變更增減的工程量據(jù)實結(jié)算。
三、 乙方在該工程安裝完畢后,向甲方提供滿足交工所需要的完整的竣工資料 套及竣工圖紙壹套,甲方在接到結(jié)算文件后20天內(nèi)審查完畢;如到期未提出書面異議,視為甲方審查完畢。
第六條 工程質(zhì)量
一、 本工程質(zhì)量必須嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工。
二、 乙方必須嚴(yán)格按照國家規(guī)定的相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方監(jiān)督。
三、 工程竣工后,乙方按國家相關(guān)規(guī)定對工程實行保修,保修期自工程竣工驗收合格之日起壹年。
四、 在保修期內(nèi),若出現(xiàn)質(zhì)量問題,屬甲方使用不當(dāng)造成的,乙方負(fù)責(zé)維修,只收取材料費用。屬設(shè)備質(zhì)量及安裝施工原因造成的,乙方負(fù)責(zé)維修,費用由乙方承擔(dān)。
五、 保修期滿后,甲、乙雙方另行簽訂維修合同。
第七條 工程驗收
一、 施工過程中隱蔽工程中間驗收,乙方在自檢合格后,通知甲方現(xiàn)場代表和工地監(jiān)理進(jìn)行驗收。驗收合格,甲方代表或監(jiān)理在驗收記錄上簽字,乙方可進(jìn)行下一道工序;驗收不合格,乙方負(fù)責(zé)整改后重驗。如甲方或監(jiān)理在接到驗收通知48小時內(nèi)不進(jìn)行驗收或簽字,視為已驗收合格,乙方可進(jìn)行隱蔽或下一道工序。
二、 工程竣工后,由乙方發(fā)出驗收申請書,并備齊工程竣工資料提交甲方。甲方應(yīng)在 15 日內(nèi)進(jìn)行驗收,逾期視為驗收合格。
三、 工程驗收由甲方組織有關(guān)部門、監(jiān)理單位、施工單位共同進(jìn)行,驗收合格后,甲方與監(jiān)理應(yīng)及時配合乙方辦理驗收簽證手續(xù)。
四、 工程竣工驗收合格后,甲方方可使用。
第八條 違約責(zé)任
乙方的責(zé)任:
一、 工程質(zhì)量不合格,負(fù)責(zé)無償修理或返工直至合格。
二、 工程逾期竣工,原因由乙方造成的,由乙方承擔(dān)責(zé)任。 甲方的責(zé)任:
一、 未能按合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外還應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
二、 未能按合同規(guī)定及時支付工程款項,乙方有權(quán)暫停施工、調(diào)試、驗收等工作,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
三、 工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此發(fā)生的質(zhì)量或其它問題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第九條 糾紛解決方法
合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向提起方法院起訴。
第十條 不可抗力
一、 如發(fā)生不可抗力事件,不能履行本合同,完成本合同的時間可根據(jù)事件發(fā)生的時間長短延期進(jìn)行。
二、 受不可抗力影響的一方,應(yīng)在不可抗力發(fā)生后7天內(nèi),盡快以書面的方式通知其他各方,并用掛號信郵寄不可抗力發(fā)生的相關(guān)資料,以便其他各方審查、確認(rèn)。
三、 受不可抗力影響的一方,應(yīng)盡快以書面的方式告知其他各方,確認(rèn)不可抗力事件的終止或消除。
四、 如果不可抗力的影響持續(xù)超過1個月,一方應(yīng)與其他各方取得聯(lián)系,以便解決進(jìn)一步履行合同的問題。如果不可抗力的影響持續(xù)超過3個月,任何一方都有權(quán)終止全部或部分合同。
第十一條 稅金
第十二條 附則
一、 本合同一式 份,甲乙雙方各持 份,并經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。本合同有效期至雙方合格履行完合同規(guī)定的責(zé)任義務(wù),結(jié)清合同款項后自動終止。
二、 本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
第十三條 其他
一、 乙方必須服從工地甲方代表及監(jiān)理工程師的指令。
二、 乙方負(fù)責(zé)對甲方操作人員進(jìn)行免費培訓(xùn),應(yīng)明確培訓(xùn)的時間,培訓(xùn)周期,培訓(xùn)地點,培訓(xùn)人數(shù)。
三、 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家、省、市的有關(guān)規(guī)定,做到安全生產(chǎn),文明施工,杜絕各種安全事故的發(fā)生,安全文明措施費必須??顚S谩?BR> 甲 方:(蓋章)法定代表人或授權(quán)代表:(簽字)年 月 日
乙 方:中大空調(diào)集團(tuán)有限公司 (蓋章) 法定代表人或授權(quán)代表: (簽字) 開戶行:德州市商業(yè)銀行銀河支行 帳 號:7000000617 年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇十三
甲方:(定作方)
乙方:(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就 紙箱 印刷事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項。
2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方,并辦理交接手續(xù)。
第二條:交貨時間
甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設(shè)計稿,如甲方未按時間向乙方提供設(shè)計制作材料,乙方有權(quán)選擇書面通知甲方,書面通知到達(dá)甲方后,乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。
第三條:交貨方式地點 交貨方式:甲方送貨 交貨地點:乙方廠區(qū)
第四條:付款結(jié)算方式及時間
本合同總金額為 586000 元,甲方支付乙方合同總金額的 30 %,即 元,作為定金及預(yù)付款,余款在乙方加工完成并交付之時,由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應(yīng)款項乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項達(dá)到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應(yīng)工作后,如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn),乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設(shè)計后,經(jīng)甲方認(rèn)可,投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。
3、甲方應(yīng)及時驗收并按照合同支付相應(yīng)款項。
第六條:違約責(zé)任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預(yù)付款,乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預(yù)付款。
第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān),如雙方在本合同履行過程中,發(fā)生任何爭議,均應(yīng)協(xié)商解決,不能達(dá)成一致意見的,雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
委托方(蓋章) 承印方(蓋章) 代表: 代表:
年 月 日
承攬合同的法律規(guī)定篇十四
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________