合同是商業(yè)交易中保障權益的基本手段。合同應該是簡明扼要但又不可缺少的，確保所有重要條款都被包括在內。合同范文可以幫助你了解合同的結構和常用條款，提高寫作水平。
商鋪裝修合同糾紛篇一
甲方：
乙方：
工程項目：甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
3、施工內容：詳見裝修施工圖。
4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。
5、工期：20__年8月7日至20__年8月10日，工期共四天。
工程價款(金額大寫)__________________元。待工程結束后一次性支付完畢。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經雙方認可，由甲方負責采購，材料質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
1、甲方責任：
(1)配合乙方及時供應所需施工材料，并免費提供施工所需水電;。
(2)按時支付工程款;。
(3)配合乙方現場施工工作。
2、乙方責任：
(1)按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工;。
(2)施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用;。
(3)負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負;。
(4)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
(5)、嚴格按照合同約定時間完成;。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額50%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
本合同雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：
乙方：
日期：
商鋪裝修合同糾紛篇二
根據有關規(guī)定，為明確出租方與承租方的權利義務關系，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條房屋坐落、間數、面積、房屋質量。
______________________________________________________________________________________。
第二條租賃期限租賃期共_____年零_____月，出租方從_____年_____月_____日起將出租房屋交付承租方使用，至_____年_____月_____日收回。
承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：
1、承租人擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的;。
2、承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的;。
3、承租人拖欠租金累計達個月的。
租賃合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應當酌情延長租賃期限。
如承租方逾期不搬遷，出租方有權向人民法院起訴和申請執(zhí)行，出租方因此所受損失由承租方負責賠償。
合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的，承租方享有優(yōu)先權。
第三條租金和租金的交納期限租金的標準和交納期限，按國家的規(guī)定執(zhí)行。
第四條租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務。
出租人對房屋及其設備應每隔____月認真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。
出租人維修房屋時，承租人應積極協(xié)助，不得阻撓施工。
出租人如確實無力修繕，可同承租人協(xié)商合修，屆時承租人付出的修繕費用即用以充抵租金或由出租人分期償還。
第五條出租方與承租方的變更。
1、如果出租方將房產所有權轉移給第三方時，合同對新的房產所有者繼續(xù)有效。
2、出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。
在同等條件下，承租人有優(yōu)先購買權。
3、承租人需要與第三人互換住房時，應事先征得出租人同意;。
出租人應當支持承租人的合理要求。
第六條違約責任。
1、出租方未按前述合同條款的規(guī)定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責賠償_____元。
2、出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負責償付違約金_____元。
3、出租方未按時修繕出租房屋的.，負責償付違約金_____元;。
如因此造成承租方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責賠償損失。
4、承租方逾期交付租金的，除仍應及時如數補交外，應支付違約金_____元。
5、承租方違反合同，擅自將承租房屋轉給他人使用的，應支付違約金元;。
如因此造成承租房屋毀壞的，還應負責賠償。
第七條免責條件房屋如因不可抗力的原因導致毀損和造成承租方損失的，雙方互不承擔責任。
第八條爭議的解決方式本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決;。
協(xié)商不成時，任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請調解或仲裁，也可以向人民法院起訴。
第九條其他約定事項。
第十條本簡單租房合同范本未盡事宜，一律按有關規(guī)定，經合同雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本簡單租房合同范本正本壹式貳份，出租方、承租方各執(zhí)壹份;。
合同副本____份，送____單位備案。
出租方_______________。
承租方：_____________。
法定代表人：_________。
法定代表人：_________。
委托代理人：_________。
委托代理人：_________。
開戶銀行：___________________。
開戶銀行：___________________。
經辦人帳號：_________________。
帳號：_______________________。
電話：_______________________。
電話：_______________________。
郵政編碼：___________________。
郵政編碼：__________________。
商鋪裝修合同糾紛篇三
根據《中華人民共和國民法典》及其他法律法規(guī)，甲乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1、工程地址：______________________;。
3、施工內容：詳見裝修施工圖。
4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。
第二條：工程期限。
1、該工程定于_____年_____月_____日開工，___年_____月_____日竣工，工期_____日。
2、在施工過程中，如遇下列情況，經甲方認可，工期相應順延。
(1)不可抗力原因。
(2)甲方未提供施工必備條件。
(3)其他非乙方原因引起的工期延誤。
第三條：工程價款。
工程價款(金額大寫)__________________元。待工程結束后一次性支付完畢。
第四條：質量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經雙方認可，由甲方負責采購，材料質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的'費用，應另簽訂補充合同。
第五條：甲方責任。
1、配合乙方及時供應所需施工材料，并免費提供施工所需水電;。
2、按時支付工程款;。
3、配合乙方現場施工工作。
第六條、乙方責任。
1、按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工;。
2、施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用;。
3、負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負;。
4、負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
5、嚴格按照合同約定時間完成。
第七條：工程質量。
1、工程效果達到甲方的圖紙要求。
2、工程質量應符合甲方要求，應提供相應的質量合格證明文件，符合相應的國家或行業(yè)規(guī)范標準的要求等。
第八條：售后服務。
1、該工程的質量保證期為_____年，從驗收合格之日起計算。
2、質保期出現問題的處理辦法：三年內，乙方在接到甲方的通知后，應在24小時內到現場解決相應的問題。
3、若乙方在上述規(guī)定的時間內不能及時派人到現場或不能及時解決問題，甲方有權自行處理，所產生的費用及責任由乙方承擔。
第九條：工程竣工及驗收。
1、工程驗收執(zhí)行國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質量檢驗標準、行業(yè)規(guī)范、本工程合同文件及甲方的要求。
甲方：
____年____月____日。
乙方：
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇四
雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條裝修商鋪。
本合同裝修場地位于_______區(qū)_______街_______號_______層_______號商鋪。
裝修期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第三條裝修押金。
件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)_______元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置),應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,并經書面回復后嚴格按照《xx市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______乙方：_______。
負責人：_______負責人：_______。
聯(lián)系電話：_______聯(lián)系電話：_______。
____年___月___日____年___月___日。
______________有限公司（以下簡稱甲方）為統(tǒng)一和提高______________(以下簡稱乙方)的店面和產品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的`原則,達成如下協(xié)議：
自協(xié)議簽定之日,甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：
門頭廣告牌的設計、制作、安裝;。
產品形象墻的設計、制作、安裝;。
產品展示架的設計、制作、安裝;。
店內主體色調的制定、粉刷;。
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;。
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護甲方的產品形象,并無違約情況,甲方將如數返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兌現）。
本協(xié)議一式_______份,甲方_______份,乙方_______份。
本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至_______年_______月_______日終止。
商鋪裝修合同糾紛篇五
___________公司(以下簡稱甲方)。
為統(tǒng)一和提高___________(以下簡稱乙方)的店面和產品形象。為乙方營造更好的`銷售環(huán)境，經雙方協(xié)商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協(xié)議：
1、自協(xié)議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：
門頭廣告牌的設計、制作、安裝;。
產品形象墻的設計、制作、安裝;。
產品展示架的設計、制作、安裝;。
店內主體色調的制定、粉刷;。
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;。
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
2、自協(xié)議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣__貳萬元(20000.00)元整。
3、乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。
4、甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產品形象，并無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現)。
5、本協(xié)議一式3份，甲方2份，乙方1份。
6、本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。
甲方：xxxx公司乙方：xxxx。
辦公地址：___________辦公地址：___________。
開戶銀行：____________開戶銀行：____________。
帳號：________________帳號：________________。
郵編：________________郵編：________________。
電話：________________電話：________________。
代表人(簽字)：________代表人(簽字)：_______。
20xx年3月20日200xx年3月20日。
商鋪裝修合同糾紛篇六
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
本合同裝修場地：________。
裝修期限自________年________月________日起至________年________月________日止。
乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金________元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)______________元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的.，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
甲方：________。
乙方：________。
負責人：________。
負責人：________。
聯(lián)系電話：________。
聯(lián)系電話：________。
___年___月___日。
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇七
發(fā)包單位：(甲方)。
承包單位：(乙方)。
甲方通過邀請招標，乙方獲萬達廣場(建華大街與槐中路路西一百米路南)g__男人幫一、二層商鋪裝飾工程承包權。甲乙雙方本著平等互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》，現就裝飾工程有關事宜達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：萬達廣場g__男人幫;。
建設地點：建華大街與槐中路交叉口路西一百米路南。
第二條工程范圍：
1、一層二層商鋪裝修工程及電氣工程：包括頂面、地面、墻面、柜臺;。
2、甲方在施工前或期間負責辦理有關開工前手續(xù)，所產生費用由甲方承擔;。
4、垃圾清運。
第三條工程開工日期：20______年04月15日工程竣工日期：20______年04月30日。
第四條組成本合同的文件包括：
本合同文本石家莊市寶城建筑裝飾工程有限公司設計的“萬達廣場g__男人幫一、二層商鋪裝修工程施工圖”。
第五條工程造價。
5.1。如設計圖紙沒有發(fā)生改變及甲方選用材料沒有發(fā)生改變，則上述價格就是預算價。如圖紙發(fā)生改變或甲方選用材料發(fā)生改變，則改變部分按調整后的實際情況進行工程結算。
5.2工程結算辦法：
5.2.1結算中投標報價工程量清單中已有項目，按投標單價結算;除設計變更外，總價不予調整。主材更換的只補材差。
第六條工程價款的支付。
關于工程價款及結算的約定。
6.1.合同簽訂之日。
合同簽訂后開工后當日，甲方支付總價款的30%，預計21000元，按施工進度計算工程進度完成到30%時甲方需再次支付總價款的30%，預計21000元，按施工進度計算工程工程進度完成到60%時甲方需支付總價款的'35%，預計24500元，工程完工后甲方支付總價款的5%，預計3500元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。
6.2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協(xié)議，補充協(xié)議系本合同組成部分)。
第七條工程質量標準及保修條件、期限。
7.2乙方應按照合同原則進行質量控制。
7.4上述條款未涉及的工程質量和保修條件等按照國家及省、市的有關法律、法規(guī)等規(guī)定執(zhí)行。
第八條承包方式及管理方式。
8.1本工程以包工、包料、包工期、包質量、包安全的方式由乙方承包。
第九條甲方責任：
9.1確保施工工地現場具備開工條件;。
9.2負責對乙方報送的設計變更簽證及其他必須的簽證進行審批;。
9.3對乙方提交的工程相關文件進行審批;。
9.4乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底并提供施工圖紙;。
9.6負責工程量及付款申請的審批;。
9.7負責組織協(xié)調承包方與總包單位的工作和竣工驗收工作。
第十條乙方應負責完成下列工作：
10.1派駐經驗豐富的負責人作為乙方的全權代表常駐工地，負責處理與本工程有關的所有事宜。
10.3按有關規(guī)定整理提交竣工驗收技術資料、辦理工程竣工結算、參加工程竣工驗收;。
10.4負責采取一切有效措施，以防止其所屬員工發(fā)生任何違法或妨礙公共安全的行為;。
第十一條違約責任。
11.2乙方逾期竣工，從逾期5天次日起，每逾期1天，按工程總造價(單項工程按該單項工程造價)的萬分之五向甲方償付違約金。
第十二條爭議解決。
12.2發(fā)生爭議后，除非出現下列情況的，各方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工工程：
(1)單方違約導致合同確已無法履行，甲方乙方協(xié)議停止施工;。
(2)調解要求停止施工，且為甲方乙方接受;。
(3)法院要求停止施工。
12.3本合同如有未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。合同自簽章之日起生效。
甲方(公章)：_________。
____年____月____日。
乙方(公章)：_________。
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇八
乙方：
層號商鋪經營者甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據《市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《**商廈經營管理制度》及其它各項規(guī)定，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條裝修商鋪本合同裝修場地位于區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之層號商鋪。
第三條裝修押金乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20xx元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《**市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《**地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
負責人：負責人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
商鋪裝修合同糾紛篇九
根據有關法律、法規(guī)，本著平等互利的原則，甲、乙雙方共同合作投資經營商鋪做安防項目，經友好協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議書。
第一條：
2、合作本項目內容為：
3、本合作項目期限為_年，自本合同簽訂之日開始計算。
第二條：乙方確認本項目的第一期投資為_萬元，甲方負責商店的進貨和管理和技術。
如在合作經營中，合作經營產生借款，合作經營的利潤應先償還借款;。
利潤三個月分配一次，但須在利潤中扣除20%作為合作項目的后續(xù)發(fā)展基金合作經營的虧損分擔方式為：乙方前期需要承擔第一期投資的30%虧損!若超過30%則以雙方各承擔一半分擔合作經營所造成的虧損。
第四條：項目經營的組織架構。
1管委會由甲、乙雙方共同組成，是項目經營管理的最高權利機構，參照我國有關法律及合作雙方簽訂的合同規(guī)定行使職權。
2、商店管理由甲方擔任負責合作經營的日常事宜，會計由乙方推薦擔任，所有合作資金須全部劃入店鋪資金。
有關財務制度，經管委會訂立后實施執(zhí)行。
3、其他管理人員的由甲、乙雙方共同商定委派或向社會招聘來確定。
第五條：商鋪經營的具體經營模式、商鋪管理及業(yè)務規(guī)章及制度由甲乙雙方共同制訂，甲乙雙方應認真、全面遵守。
第六條：每一個月甲乙雙方召開一次會議，通報商鋪的經營情況，包括生產、財務等情況，并經全體合作人一致同意制訂的相應方案、協(xié)議對全體合作人具有約束力;特殊情況，經雙方合作人同意，可召開臨時會議。
第七條合作人不得從事?lián)p害商鋪和有損甲乙雙方的經營的活動，商鋪經營的下列事務必須經全體合作人同意：
1、投資規(guī)?；蚋耐顿Y方案。
3、轉讓或出租項目經營的財產。
4、項目經營投資及費用超過____萬元支出。
5、處分其他財產權利或以商鋪經營的財產為其它人提供擔保合作人未經合作人同意，行使上述行為，造成其他合作人經濟損失的，應承擔賠償責任。
第八條合作經營的內部管理事宜如聘任經營管理人員、工作人員的工資、待遇、規(guī)章制度、對合作人管理工作的撤消等須影響合作經營的重大事宜經管委會雙方同意通過。
第九條合作人轉讓其出資的，須經其他合作人同意，轉讓時，其他合作人享有優(yōu)先購買權，如轉讓給第三人的，第三人按合作人對待。
第十條新合作人加入合作經營時，應當經全體合作人一致同意，并依法訂立書面合作協(xié)議書。
第十一條加入的新合作人與原合作人享有同等權利，承擔同等責任。
加入的新合作人對加入前合作經營的債務承擔連帶責任。
第十二條合作人如退出經營需提前一個月告知其他合作人并經全體合作人一致同意后，合作人可以退出合作經營。
合作人有下列情形之一的，經其他合作人一致同意，可以決議將其退出合作經營：
1、因故意或者重大過失給合作經營造成損失。
2、執(zhí)行合作經營事務時有不正當行為。
3、合作人個人喪失償債能力。
4、被人民法院強制執(zhí)行在合作經營中的全部財產份額。
5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
退出合作經營后以退出時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以金錢結未經合作人同意而自行退出合作經營給其他合作人造成損失的，應進行賠償。
第十三條退出合作經營的合作人對其退出前已發(fā)生的合作經營債務，與其他合作人承擔連帶責任。
第十四條任何合作一方均不得擅自終止合作經營，合作經營有下列情形之一，應當終止：
1、合作經營協(xié)議書約定的經營期限屆滿，合作人不愿意繼續(xù)合作經營的。
2、全體合作人決定終止合作經營的。
第十五條合作經營終止后，應當進行清算，清算人由全體合作人擔任;。
未能由全體合作人擔任清算人的;。
經全體合作人過半數同意;。
可以自合作經營終止后十五日內指定一名或者數名合作人或者委托第三人擔任清算人。
第十六條合作經營終止后，如合作經營存在借款，財產應優(yōu)先償還借款，如財產不足以支付的，全體合作人須按照自己的投資比例以自己的財產承擔償還義務。
第十七條合作人履行合作經營協(xié)議發(fā)生爭議時，合作人可以通過協(xié)商或者調解解決。
合作人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的，可以退出合作。
第十八條本協(xié)議書未盡事宜，按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第十九條本協(xié)議書由全體合作人共同訂立，自合作人簽字之日起生效。
第二十條本《協(xié)議書》共一式兩份，合作人各執(zhí)一份。
甲方：______乙方：______。
日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日
商鋪裝修合同糾紛篇十
雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條裝修商鋪。
本合同裝修場地位于_______區(qū)_______街_______號_______層_______號商鋪。
裝修期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第三條裝修押金。
件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)_______元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置),應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,并經書面回復后嚴格按照《xx市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______。
乙方：_______。
負責人：_______。
負責人：_______。
聯(lián)系電話：_______。
聯(lián)系電話：_______。
____年___月___日。
____年___月___日。
商鋪裝修合同糾紛篇十一
甲方:。
乙方:。
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據、及其它各項規(guī)定，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條裝修商鋪。
本合同裝修場地位于懷柔區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之層號商鋪。
裝修期限自年月日起至年月日止。
第三條裝修押金。
乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金xx元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。商鋪裝修合同。
第四條裝修條例。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。商鋪裝修合同。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照、進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的.使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
商鋪裝修合同糾紛篇十二
原告：
被告：
訴訟請求：
1、依法判令被告支付租金______元，違約金_____元，以上共計______元。
2、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
_____年____月____日，原告與被告在平等自愿的基礎上，經友好協(xié)商簽定了場地和房屋租賃合同，雙方約定合同期自_____年____月____日起至_____年____月____日止，租賃費為每年______元，并約定租金每半年交納一次，下半年租金在____月底前交清。合同生效后，被告于_____年前欠交租金_______元，_____年和_____年各欠交租金_____元，累計欠交租金______元。根據合同約定：單方違約由違約方賠償總租賃額_____%的違約金，因此被告應當支付_____元的違約金（即總租賃額_____元的_____%計_____元）。
以上款項經原告多次催要，但被告一直拖延不交，為了維護原告的合法權益不受損害，現向貴院提起訴訟，請求法院支持原告的訴訟請求。
此致
_______人民法院。
起訴人：_______。
_____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇十三
法定代表人：_________________，系_________。
復議請求。
請求_________人民政府依法撤銷被申請人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【20__】6號，并責令被申請人依法重新作出處理決定。
事實及理由。
申請人_________與第三人_________土地權屬爭議一案，第三人_________于_________年_________月_________日向被申請人申請確權。被申請人受理后，在未查清爭議土地的客觀事實、違反法定程序的情形下，草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(以下簡稱1號處理決定)，申請人不服依法向普安縣人民政府申請復議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復議決定書》普府行復決字[_________]9號，該復議決定以1號處理決定存在認定事實不清楚，證據不確鑿，內容不適當為由，撤銷被申請人作出的1號處理決定。_________年_________月_________日，被申請人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(以下簡稱6號處理決定),6號處理決定在查明事實及處理結果等內容幾乎與1號處理決定完全相同，已違反了《中華人民共和國行政復議法》第28條“行政復議機關責令被申請人重新作出具體行政行為的，被申請人不得以同一的事實和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此，申請人對被申請人作出的6號處理決定不服，現依法申請行政復議。
從法律依據上，_________年填制的土地承包底冊可以清楚得知，申請人家(戶主_________，系申請人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級的責任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會于_________年_________月頒發(fā)的承包農戶土地使用證證實)。從爭議地現場可得知爭議土地就是申請人家承包的皂角塘處荒山。_________年實行土地延包時，《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況，但并不影響申請人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實。從對爭議土地的實際管控上，申請人家多年來進行了管理、看護，予防止被他人侵占。_________年，第三人趁申請人外出誤工之機在爭議地種麥子，_________年申請人發(fā)現后，采取自救方式在爭議地上種玉米。之所以出現本案爭議，原因在于國家在爭議地附近修建四十米大道、火電廠項目等，第三人見爭議土地將來可能增值較大，便采取訴訟、行政確權等手段，企圖達到侵占申請人土地承包經營權。上述事實有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中，_________、_________、_________、_________在爭議地附近有耕地，曾某華系土地發(fā)包時組長)及書證等可以證實。
被申請人作出的6號決定認定事實部分存在嚴重錯誤。6號處理決定中提到第三人_________________在土地下放時，承包有野狗洞土地，并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭議土地，完全忽視了申請人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請人之父姜某高的承包農戶土地使用證記載，_________________荒山一片)的關鍵事實，更忽視了野狗洞位于四十米大道右側而爭議土地卻位于四十米大道左側的關鍵事實。該6號決定中，提到第三人陳某某的1.71畝，冊上載明：_________________東西北抵溝，南抵水淹地。按被申請人所制作的平面示意圖，爭議地四至界限應為：東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對，均與第三人_________________承包冊上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復決字[_________]9號行政復議決定查明的“申請人(_________)在爭議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內開墾荒地，既然是承包地，為何又要開墾荒地”一節(jié)，被申請人卻置若罔聞,對之前普安縣人民政府行政復議決定認定的內容完全不予理睬。希望復議機關給予重視，并在本案中即時給予糾正。
被申請人作出的6號處理決定所附的平面示意圖，申請人是在收到處理決定后才得知，無法判斷被申請人是否組織過現場指界。如果被申請人組織現場指界，為何不通知申請人到場。僅從被申請人提供的平面示意圖上提到的指界人，無論是_________還是_________，兩家在爭議地附近無土地，無法判斷爭議地狀況。另外，被申請人既然已查明申請人家土地承包戶主是_________(申請人之父)，那就說本案主體有不適格之處，在處理時卻未予重視。
綜上所述，被申請人作出的6號處理決定認定事實不清、證據不足，處理決定內容明顯不當，處理結果損害了申請人的合法權益。據此，申請人根據《中華人民共和國行政復議法》第9條的規(guī)定，特申請行政復議，望復議機關支持申請人的復議請求，撤銷被申請人作出的本案6號處理決定，責令被申請人重新作出處理決定、維護申請人的合法權益!
此致
__________縣人民政府。
申請人：_________________。
_________年_________月_________日。
商鋪裝修合同糾紛篇十四
出租方：_________________系房產所有人(以下簡稱甲方)。
承租方：_________________系經營法人(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著誠意守信原則，經友好協(xié)商，一致同意就商鋪租賃事項，依據有關法律法規(guī)簽訂本合同，以資共同遵守。
第一章租賃物業(yè)。
1、甲方同意提供其擁有的商鋪出租于乙方。出租商鋪座落在嘉興市建國路88號。出租面積以建筑圖紙面積及房產證法人為準。2、甲方同意乙方租用的商鋪用于經營快餐業(yè)。本簽約人為經營法人。乙方在租賃期間內必須依法經營。
第二章租賃期限、續(xù)約。
1、本合同租賃期限為拾年，即從20xx年20xx年月。
2、甲方應于20xx年___月____日前將該商鋪交付乙方裝修，自甲方交付該商鋪次日起，乙方享有44天的免租裝修期。(以收到商鋪鑰匙之日為準)。
3、租賃期屆滿，在同等條件下。乙方享有該商鋪的優(yōu)先承租權，如乙方不續(xù)租，也不得向甲方索取在租賃內投入的裝修費用。
4、租賃期屆滿前六個月，乙方應書面告知甲方是否續(xù)約，續(xù)約雙方應就有關條件協(xié)商一致后，另行簽訂租賃合同。
第三章租金及支付方式。
1、甲乙雙方定租金額及支付辦法;。
(1)20xx年___月___日前，乙方支付當年租金為____萬元。乙方在簽訂協(xié)議3個工作日內，支付租金的50%，余下3個工作日-7個工作日內付清。
(2)租賃費用遞增方法：
a、租賃期滿二年，在原有租金的基數上浮5%。
b、租期滿四年，在原有租金的基礎上增加10%。
c、租期滿六年，在原有租金的基礎上增加15%。
(3)租金支付日期：
房屋租金為一年一付，一次付清，乙方每次付租金提前一個月通知甲方，(乙方應每年在12月1日至12月30日之間付次年租金給甲方)，甲方應向乙方提供收據。
第四章有關拖欠租金和水電費問題。
若乙方在承租期內如逾期支付租金或水電費達一個月以上，乙方須向甲方如數補交清租金或水電費外，乙方須支付給甲方每日逾期滯納金是每年總租金或水電費的百分之一支付甲方，否則甲方有權終止合同。
第五章稅收及費用。
1、租賃期間，乙方不負擔因土地使用權或房產所有權而產生的國家或地方規(guī)定的費用。如房產租賃稅、房屋管理費、土地稅、房產稅、土地使用費等。
2、乙方應負擔因經營實際發(fā)生的營業(yè)稅工商管理費等各種社會攤派費用。
3、乙方需按照甲方物業(yè)管理公司的有關規(guī)定，依時繳交各項費用(如水電、電話、物業(yè)費等)。其中若由屬甲方統(tǒng)繳后再向乙方收取的費用，則以甲方向相關部門繳交的以單位乘以乙方實際發(fā)生的數量為基準，由乙方向甲方交納之。
4、乙方在經營中所發(fā)生的水電費，須在每月的月底前支付給甲方，由甲方代收并支付給水電費有關部門。
第六章甲方保證及其責任。
1.甲方保證擁有完全的資格和權力將商鋪按本合同約定租賃給乙方使用，甲方保證該商鋪在本合同簽訂前后不附有任何擔保物權和責權，房產現狀不屬于違章建筑。并按國家規(guī)定辦理登記手續(xù)，由此而產生的費用有雙方按照國家規(guī)定各自承擔。若因甲方未履行法定手續(xù)，因該房產糾紛導致乙方經營受到影響，乙方可選擇終止租賃合同，甲方應負責賠償乙方因租約停止而遭受的一切損失。
2、租賃期間甲方出售該房產，乙方可行使優(yōu)先購買權，但不得妨礙甲方出售，甲方須向買方如實介紹乙方租賃內容及期限，以保障乙方權益。
3、保證該商鋪可以經營餐飲服務。
4、在當地供水供電部門正常供應情形下，甲方保證出租商鋪能提供乙方裝修與將來營運所需之足夠的用水用電量。
5、甲方同意乙方在該商鋪外墻上裝落地玻璃，但不影響該物業(yè)一體結構為限。
6、甲方保證在該商鋪交付之前，提供人員配合乙方對房產內的設備等配套措施進行當面驗收。
第七章乙方保證及責任。
1、乙方保證所從事的經營活動符合國家法律、法規(guī)、政策。
2、乙方保證按期如約支付給甲方租金及合同規(guī)定之其他費用。
3、乙方不得將該商鋪整體轉租給第三方。若有特殊情況部分商鋪轉租可不限行業(yè)，乙方和第三方簽訂合同后，乙方應將留底合同交甲方簽字認可，轉租合同方能生效。在轉租合同中的第三方須承諾不再進行轉租，否則甲方有權無償收回該部分房屋使用權，乙方不得以任何理由減少或推遲房屋租金。
4、乙方可按餐飲服務需要的統(tǒng)一標準對該物業(yè)外形、內部布局進行裝修。如需改變物業(yè)的基本結構，則應事先取得甲方、物業(yè)所有人同意后，方得變更。若乙方擅自變更，則需承擔日后一切因此產生的相關責任。
5、乙方保證在該商鋪交付前，配合甲方人員，對該房產內的設備等配套措施進行當面驗試，驗試正常后，如日后發(fā)現損壞需乙方負責維修;但排水管線及防漏等短期無法驗試之專案，如在出現經營使用后的問題，由乙方負責維修并承擔費用。
7、乙方如有違約行為，甲方可單方終止合同。
第八章合同終止及財產處理。
1、本合同有效期間內，若甲、乙雙方協(xié)商一致，可提前終止本合同。若有地震、臺風、水災、火災等自然不可抗拒因素，致使本合同無法繼續(xù)履行，雙方互補承擔責任;若該房產可修繕繼續(xù)履行合同的，由甲方維修恢復房產原狀(內部設備、裝修則由乙方自行修復)，交付乙方繼續(xù)履行合同。如火災原因是由乙方工作人員操作不當或安全檢查不到位導致的，由此給甲方帶來的一切損失由乙方負責。
2、有下列情形之一，甲方有權選擇終止本合同并收回房產;。
a、甲方無任何違約，乙方逾期支付租金達二個月，拖欠租金或水電費的;。
b、乙方拖欠甲方除租金以為的其他費用達人民幣達叁萬元，甲方有權解除本合同;。
c、乙方利用承租商鋪進行不法犯罪活動，甲方有權解除本合同;。
d、乙方違反其保證或責任，在甲方通知的補救期限內又未及時補救，致使甲方權益受到實質損害，甲方有權解除本合同。
3、有下列情形之一，乙方有權選擇終止本合同;。
a、甲方延遲交付所租賃之商鋪達二個月以上，乙方有權選擇終止本合同;。
b、甲方違反其保證或責任，在乙方通知的補救期限內又未及時補救。致使乙方不能對營業(yè)，或使乙方的權益受到實質損害，經有關部門鑒定核定后，乙方可就其損失向甲方索賠。
4、甲乙雙方依據本章第2、3條提前終止本合同時，應通知對方。在乙方交還房產后，雙方應及時退還結余款項與對方，租金則照實結算。
5、本合同終止時，出租商鋪內的固定裝修乙方不得拆除帶走，無償歸甲方所有，機器設備及其它裝修物品(不含固定裝修部分)由乙方在還出時自帶走，超過十天于商鋪內仍有余物的，視為乙方放棄所有權，甲方有權自行處置。
第九章合同生效及其它。
1、本合同未盡事宜，雙方可根據國家法律、法規(guī)的規(guī)定，共同做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件均為本合同組成部分，本合同具有同等法律效力。
3、本合同自甲、乙雙方簽署之日起生效。
4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：乙方：
代表：代表：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽約時間：年月日簽約時間：年月日。
商鋪裝修合同糾紛篇十五
2000年7月13日，某某公司與xx公司簽訂《成都市工程建設監(jiān)理合同》一份，約定：xx公司將其施工的位于成都市新村河邊街1號“萬福大廈”工程中的給排水、暖通、電力電照及設備安裝、室內裝飾工程委托給某某公司實行監(jiān)理，監(jiān)理期限為12個月(2000年7月20日至2001年7月19日)，監(jiān)理費為18萬元;若合同中任一方嚴重不按合同履行責任和義務，則另一方應提前28日以書面形式，明確通知對方合同終止日期;倘若合同終止是某某公司以外的原因所導致的，xx公司對某某公司至終止日期前提供的服務應付給酬金。此后，該工程非因某某公司的原因而停工，2007年該工程被拍賣。某某公司于2007年12月17日訴至原審法院，要求xx公司支付監(jiān)理費18萬元。
某某公司與xx公司簽訂的《成都市工程建設監(jiān)理合同》是雙方當事人的真實意思表示，該協(xié)議的內容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應為有效。訴訟中，某某公司認為其按合同約定實施了監(jiān)理行為，xx公司應向其支付監(jiān)理費。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款關于“當事人對自己提出的主張，有責任提供證據”及最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第二條關于“當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果?！钡囊?guī)定，某某公司在舉證期限內提交的監(jiān)理日記不能證明其提供了服務，故對某某公司要求xx公司支付監(jiān)理費18萬元的請求不予支持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條、第一百三十條，《中華人民共和國民法通則》第五條之規(guī)定，判決如下：駁回某某公司的訴訟請求。案件受理費1950元，由某某公司負擔。
商鋪裝修合同糾紛篇十六
尊敬的審判長、人民陪審員：
依照法律規(guī)定，受原告委托和xx律師事務所的指派，我們擔任原告l等人的代理人，參與本案訴訟活動。開庭前，我們收集了相關證據，進行了必要的調查，今天又參與了本案的庭審，對本案有一個全面清楚的認識和了解，我們認為：本案中《商鋪委托經營協(xié)議》實際為租賃合同，依法應受保護。被告一應當支付第二、三年租金給原告，并且依照租賃合同承擔違約責任;被告二提供的擔保合法有效，應當承擔連帶責任。下面就本案的相關事實和適用法律問題發(fā)表代理意見:。
1、原告和被告二簽訂的《商品房買賣合同》為原告和被告二雙方真實意思表示，不違法法律強制性規(guī)定，買賣合同成立并且生效，因此在原告和原告一的租賃合同中，原告提供的鋪面是合格的租賃標的物。
2、《商鋪委托經營協(xié)議》實際性質為租賃合同，依法應保護。
委托合同是委托人和受托人約定，由受托人處理委托人事務的合同(《合同法》396條)，而租賃合同是出租人將租賃物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同(《合同法》212條)。
租賃合同和委托合同法律性質區(qū)分：租賃合同是轉讓財產使用權的合同，承租人使用、收益租賃物為直接目的。而委托合同是一種典型的以一方特定的社會技能提供勞務一完成一定任務的合同，目的是處理或者管理委托人的事務。
本案中原告和被告一在《商鋪委托經營協(xié)議》中對于租賃物的名稱、數量、用途、租賃期限、租金及其支付期限和方式、租賃物維修等條款都有詳細的約定，符合《合同法》第213條關于租賃合同的內容規(guī)定，因此該《商鋪委托經營協(xié)議》實際上就是《商鋪租賃合同》。
3、本案中原告作為守約方要求被告一繼續(xù)履行合同，被告一作為違約方，被告一無權行使法定解除權，亦無約定解除權約定，被告一應當按照《合同法》第60條第1款：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務”。
合同法規(guī)定合同解除分為三類：協(xié)商解除、不可抗力致使合同目的不能實現、違約行為。前兩種本案不存在，本案中被告一乙方違約，解除權歸守約方即本案原告享有。所以在租賃期間，被告一具有支付租金的義務。
4、被告一已經實際完整使用了第二年租期，租賃合同合法且生效，應當支付第二年租金(約定支付日期20xx年5月20日至30日)。
5、20xx年8月份開始被告一經營不善，鋪面店鋪陸續(xù)關閉屬于商業(yè)風險，不適用情事變更原則，應當由被告一完全承擔此風險。
不可抗力是在發(fā)生情事變更原則中，因不可歸責雙方的原因發(fā)生了不可預見致使合同履行非常困難時適用，不能是不影響到或者影響到了卻致使合同不能實現，而是只有在致使合同履行非常困難時適用。
而本案中被告一作為一個專業(yè)的商業(yè)營運公司，具有充分考慮到各種風險的能力，在20xx年商鋪陸續(xù)經營不善搬離后，被告一也具有能力和財力重新招商、出租，營運該商場，減少損失乃至盈利，但被告一沒有這樣做，而是不再管理該商場、開始躲避，故不符合不可抗力的含義(第一、這種商業(yè)風險是可以預見的，第二這種商業(yè)風險是可以由被告一重新招商、出租進行挽回的)，故屬于正常的商業(yè)風險。
6、第三年租期租金約定支付日期20xx年5月20日至30日，現在被告一行為已經表明不履行支付租金義務，為逾期違約，原告依法要求被告一預先支付第三年租金。
首先，本案中被告一第二年的租金還沒有支付，第三年租金被告具有充分的理由相信被告也不會主動支付，其次，本案開庭時間是20xx年5月12日也已經到了被告一應當支付第三年租金的時候，現在被告一直躲避，原告找不到被告一，已臨近第三年租金支付的截止時間即20xx年5月30日。依照《合同法》108條規(guī)定：當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。原告有充分依據主張被告一預先支付第三年租金。
7、被告二作為租賃合同中被告一的擔保人，應當對被告一的債務承擔連帶責任。
本案中被告二在原告和被告一的《商鋪租賃協(xié)議》上蓋章作為擔保人，該擔保行為合法有效，依照《擔保法》19條：當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任?，F在被告一出現違約情況，被告二應當依法承擔擔保責任。
8、部分訴訟請求的約定依據。
第一項訴訟請求租金：原被告簽訂的《商鋪委托經營協(xié)議》第五條第一款。
利息：利息作為租金的法定孳息，兩被告沒有依約定支付租金，造成原告的損失，應當賠償。
第二項訴訟請求免租期租金損失：(原被告簽訂的《商鋪委托經營協(xié)議》第七條第10款)。
第三項律師費、誤工費、差旅費：因兩被告違約造成原告的損失，其中誤工費和差旅費屬于不可避免必然產生的費用，由法院酌情考慮。
第四項違約金：原被告簽訂的《商鋪委托經營協(xié)議》第八條第一款第二項約定超過30天不支付租金，甲方“有權”而不是“必須”解除合同，同時乙方承擔違約金5000元，故現原告要求繼續(xù)履行合同且要求被告承擔違約金5000元，符合該約定。
以上代理意見供法庭參考并予采納。
xx律師事務所律師。
20xx年xx月xx日。
商鋪裝修合同糾紛篇十七
申請再審人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
負責人：，該局局長。
被申請人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
法定代表人：，該公司執(zhí)行董事。
一、申請事由：民事判決書。申請再審人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，向貴院申請再審。
二、申請再審的請求：
1.請求撤銷民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
三、具體事實與理由：申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，具體理由如下：原審以國務院《建設工程質量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖某粉糊，對承攬人具有選任不當的過錯，認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。首先，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖某粉糊，并無對承攬人選任不當的過錯。其次，建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據，但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的，不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案。此外，參考最高人民法院民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認為，關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案朱某及其經營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質，不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據，但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認定民事合同無效的法律依據。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張，缺乏法律依據，本院不予采信。因此，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護申請再審人的合法權益。
此致某高級人民法院
申請人：
商鋪裝修合同糾紛篇一
甲方：
乙方：
工程項目：甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
3、施工內容：詳見裝修施工圖。
4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。
5、工期：20__年8月7日至20__年8月10日，工期共四天。
工程價款(金額大寫)__________________元。待工程結束后一次性支付完畢。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經雙方認可，由甲方負責采購，材料質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
1、甲方責任：
(1)配合乙方及時供應所需施工材料，并免費提供施工所需水電;。
(2)按時支付工程款;。
(3)配合乙方現場施工工作。
2、乙方責任：
(1)按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工;。
(2)施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用;。
(3)負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負;。
(4)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
(5)、嚴格按照合同約定時間完成;。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額50%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
本合同雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：
乙方：
日期：
商鋪裝修合同糾紛篇二
根據有關規(guī)定，為明確出租方與承租方的權利義務關系，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條房屋坐落、間數、面積、房屋質量。
______________________________________________________________________________________。
第二條租賃期限租賃期共_____年零_____月，出租方從_____年_____月_____日起將出租房屋交付承租方使用，至_____年_____月_____日收回。
承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：
1、承租人擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的;。
2、承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的;。
3、承租人拖欠租金累計達個月的。
租賃合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應當酌情延長租賃期限。
如承租方逾期不搬遷，出租方有權向人民法院起訴和申請執(zhí)行，出租方因此所受損失由承租方負責賠償。
合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的，承租方享有優(yōu)先權。
第三條租金和租金的交納期限租金的標準和交納期限，按國家的規(guī)定執(zhí)行。
第四條租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務。
出租人對房屋及其設備應每隔____月認真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。
出租人維修房屋時，承租人應積極協(xié)助，不得阻撓施工。
出租人如確實無力修繕，可同承租人協(xié)商合修，屆時承租人付出的修繕費用即用以充抵租金或由出租人分期償還。
第五條出租方與承租方的變更。
1、如果出租方將房產所有權轉移給第三方時，合同對新的房產所有者繼續(xù)有效。
2、出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。
在同等條件下，承租人有優(yōu)先購買權。
3、承租人需要與第三人互換住房時，應事先征得出租人同意;。
出租人應當支持承租人的合理要求。
第六條違約責任。
1、出租方未按前述合同條款的規(guī)定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責賠償_____元。
2、出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負責償付違約金_____元。
3、出租方未按時修繕出租房屋的.，負責償付違約金_____元;。
如因此造成承租方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責賠償損失。
4、承租方逾期交付租金的，除仍應及時如數補交外，應支付違約金_____元。
5、承租方違反合同，擅自將承租房屋轉給他人使用的，應支付違約金元;。
如因此造成承租房屋毀壞的，還應負責賠償。
第七條免責條件房屋如因不可抗力的原因導致毀損和造成承租方損失的，雙方互不承擔責任。
第八條爭議的解決方式本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決;。
協(xié)商不成時，任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請調解或仲裁，也可以向人民法院起訴。
第九條其他約定事項。
第十條本簡單租房合同范本未盡事宜，一律按有關規(guī)定，經合同雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本簡單租房合同范本正本壹式貳份，出租方、承租方各執(zhí)壹份;。
合同副本____份，送____單位備案。
出租方_______________。
承租方：_____________。
法定代表人：_________。
法定代表人：_________。
委托代理人：_________。
委托代理人：_________。
開戶銀行：___________________。
開戶銀行：___________________。
經辦人帳號：_________________。
帳號：_______________________。
電話：_______________________。
電話：_______________________。
郵政編碼：___________________。
郵政編碼：__________________。
商鋪裝修合同糾紛篇三
根據《中華人民共和國民法典》及其他法律法規(guī)，甲乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1、工程地址：______________________;。
3、施工內容：詳見裝修施工圖。
4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。
第二條：工程期限。
1、該工程定于_____年_____月_____日開工，___年_____月_____日竣工，工期_____日。
2、在施工過程中，如遇下列情況，經甲方認可，工期相應順延。
(1)不可抗力原因。
(2)甲方未提供施工必備條件。
(3)其他非乙方原因引起的工期延誤。
第三條：工程價款。
工程價款(金額大寫)__________________元。待工程結束后一次性支付完畢。
第四條：質量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經雙方認可，由甲方負責采購，材料質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的'費用，應另簽訂補充合同。
第五條：甲方責任。
1、配合乙方及時供應所需施工材料，并免費提供施工所需水電;。
2、按時支付工程款;。
3、配合乙方現場施工工作。
第六條、乙方責任。
1、按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工;。
2、施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用;。
3、負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負;。
4、負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
5、嚴格按照合同約定時間完成。
第七條：工程質量。
1、工程效果達到甲方的圖紙要求。
2、工程質量應符合甲方要求，應提供相應的質量合格證明文件，符合相應的國家或行業(yè)規(guī)范標準的要求等。
第八條：售后服務。
1、該工程的質量保證期為_____年，從驗收合格之日起計算。
2、質保期出現問題的處理辦法：三年內，乙方在接到甲方的通知后，應在24小時內到現場解決相應的問題。
3、若乙方在上述規(guī)定的時間內不能及時派人到現場或不能及時解決問題，甲方有權自行處理，所產生的費用及責任由乙方承擔。
第九條：工程竣工及驗收。
1、工程驗收執(zhí)行國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質量檢驗標準、行業(yè)規(guī)范、本工程合同文件及甲方的要求。
甲方：
____年____月____日。
乙方：
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇四
雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條裝修商鋪。
本合同裝修場地位于_______區(qū)_______街_______號_______層_______號商鋪。
裝修期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第三條裝修押金。
件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)_______元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置),應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,并經書面回復后嚴格按照《xx市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______乙方：_______。
負責人：_______負責人：_______。
聯(lián)系電話：_______聯(lián)系電話：_______。
____年___月___日____年___月___日。
______________有限公司（以下簡稱甲方）為統(tǒng)一和提高______________(以下簡稱乙方)的店面和產品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的`原則,達成如下協(xié)議：
自協(xié)議簽定之日,甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：
門頭廣告牌的設計、制作、安裝;。
產品形象墻的設計、制作、安裝;。
產品展示架的設計、制作、安裝;。
店內主體色調的制定、粉刷;。
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;。
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護甲方的產品形象,并無違約情況,甲方將如數返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兌現）。
本協(xié)議一式_______份,甲方_______份,乙方_______份。
本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至_______年_______月_______日終止。
商鋪裝修合同糾紛篇五
___________公司(以下簡稱甲方)。
為統(tǒng)一和提高___________(以下簡稱乙方)的店面和產品形象。為乙方營造更好的`銷售環(huán)境，經雙方協(xié)商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協(xié)議：
1、自協(xié)議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：
門頭廣告牌的設計、制作、安裝;。
產品形象墻的設計、制作、安裝;。
產品展示架的設計、制作、安裝;。
店內主體色調的制定、粉刷;。
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;。
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
2、自協(xié)議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣__貳萬元(20000.00)元整。
3、乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。
4、甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產品形象，并無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現)。
5、本協(xié)議一式3份，甲方2份，乙方1份。
6、本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。
甲方：xxxx公司乙方：xxxx。
辦公地址：___________辦公地址：___________。
開戶銀行：____________開戶銀行：____________。
帳號：________________帳號：________________。
郵編：________________郵編：________________。
電話：________________電話：________________。
代表人(簽字)：________代表人(簽字)：_______。
20xx年3月20日200xx年3月20日。
商鋪裝修合同糾紛篇六
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
本合同裝修場地：________。
裝修期限自________年________月________日起至________年________月________日止。
乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金________元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)______________元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的.，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
甲方：________。
乙方：________。
負責人：________。
負責人：________。
聯(lián)系電話：________。
聯(lián)系電話：________。
___年___月___日。
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇七
發(fā)包單位：(甲方)。
承包單位：(乙方)。
甲方通過邀請招標，乙方獲萬達廣場(建華大街與槐中路路西一百米路南)g__男人幫一、二層商鋪裝飾工程承包權。甲乙雙方本著平等互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》，現就裝飾工程有關事宜達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：萬達廣場g__男人幫;。
建設地點：建華大街與槐中路交叉口路西一百米路南。
第二條工程范圍：
1、一層二層商鋪裝修工程及電氣工程：包括頂面、地面、墻面、柜臺;。
2、甲方在施工前或期間負責辦理有關開工前手續(xù)，所產生費用由甲方承擔;。
4、垃圾清運。
第三條工程開工日期：20______年04月15日工程竣工日期：20______年04月30日。
第四條組成本合同的文件包括：
本合同文本石家莊市寶城建筑裝飾工程有限公司設計的“萬達廣場g__男人幫一、二層商鋪裝修工程施工圖”。
第五條工程造價。
5.1。如設計圖紙沒有發(fā)生改變及甲方選用材料沒有發(fā)生改變，則上述價格就是預算價。如圖紙發(fā)生改變或甲方選用材料發(fā)生改變，則改變部分按調整后的實際情況進行工程結算。
5.2工程結算辦法：
5.2.1結算中投標報價工程量清單中已有項目，按投標單價結算;除設計變更外，總價不予調整。主材更換的只補材差。
第六條工程價款的支付。
關于工程價款及結算的約定。
6.1.合同簽訂之日。
合同簽訂后開工后當日，甲方支付總價款的30%，預計21000元，按施工進度計算工程進度完成到30%時甲方需再次支付總價款的30%，預計21000元，按施工進度計算工程工程進度完成到60%時甲方需支付總價款的'35%，預計24500元，工程完工后甲方支付總價款的5%，預計3500元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。
6.2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協(xié)議，補充協(xié)議系本合同組成部分)。
第七條工程質量標準及保修條件、期限。
7.2乙方應按照合同原則進行質量控制。
7.4上述條款未涉及的工程質量和保修條件等按照國家及省、市的有關法律、法規(guī)等規(guī)定執(zhí)行。
第八條承包方式及管理方式。
8.1本工程以包工、包料、包工期、包質量、包安全的方式由乙方承包。
第九條甲方責任：
9.1確保施工工地現場具備開工條件;。
9.2負責對乙方報送的設計變更簽證及其他必須的簽證進行審批;。
9.3對乙方提交的工程相關文件進行審批;。
9.4乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底并提供施工圖紙;。
9.6負責工程量及付款申請的審批;。
9.7負責組織協(xié)調承包方與總包單位的工作和竣工驗收工作。
第十條乙方應負責完成下列工作：
10.1派駐經驗豐富的負責人作為乙方的全權代表常駐工地，負責處理與本工程有關的所有事宜。
10.3按有關規(guī)定整理提交竣工驗收技術資料、辦理工程竣工結算、參加工程竣工驗收;。
10.4負責采取一切有效措施，以防止其所屬員工發(fā)生任何違法或妨礙公共安全的行為;。
第十一條違約責任。
11.2乙方逾期竣工，從逾期5天次日起，每逾期1天，按工程總造價(單項工程按該單項工程造價)的萬分之五向甲方償付違約金。
第十二條爭議解決。
12.2發(fā)生爭議后，除非出現下列情況的，各方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工工程：
(1)單方違約導致合同確已無法履行，甲方乙方協(xié)議停止施工;。
(2)調解要求停止施工，且為甲方乙方接受;。
(3)法院要求停止施工。
12.3本合同如有未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。合同自簽章之日起生效。
甲方(公章)：_________。
____年____月____日。
乙方(公章)：_________。
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇八
乙方：
層號商鋪經營者甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據《市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《**商廈經營管理制度》及其它各項規(guī)定，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條裝修商鋪本合同裝修場地位于區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之層號商鋪。
第三條裝修押金乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20xx元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《**市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《**地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
負責人：負責人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
商鋪裝修合同糾紛篇九
根據有關法律、法規(guī)，本著平等互利的原則，甲、乙雙方共同合作投資經營商鋪做安防項目，經友好協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議書。
第一條：
2、合作本項目內容為：
3、本合作項目期限為_年，自本合同簽訂之日開始計算。
第二條：乙方確認本項目的第一期投資為_萬元，甲方負責商店的進貨和管理和技術。
如在合作經營中，合作經營產生借款，合作經營的利潤應先償還借款;。
利潤三個月分配一次，但須在利潤中扣除20%作為合作項目的后續(xù)發(fā)展基金合作經營的虧損分擔方式為：乙方前期需要承擔第一期投資的30%虧損!若超過30%則以雙方各承擔一半分擔合作經營所造成的虧損。
第四條：項目經營的組織架構。
1管委會由甲、乙雙方共同組成，是項目經營管理的最高權利機構，參照我國有關法律及合作雙方簽訂的合同規(guī)定行使職權。
2、商店管理由甲方擔任負責合作經營的日常事宜，會計由乙方推薦擔任，所有合作資金須全部劃入店鋪資金。
有關財務制度，經管委會訂立后實施執(zhí)行。
3、其他管理人員的由甲、乙雙方共同商定委派或向社會招聘來確定。
第五條：商鋪經營的具體經營模式、商鋪管理及業(yè)務規(guī)章及制度由甲乙雙方共同制訂，甲乙雙方應認真、全面遵守。
第六條：每一個月甲乙雙方召開一次會議，通報商鋪的經營情況，包括生產、財務等情況，并經全體合作人一致同意制訂的相應方案、協(xié)議對全體合作人具有約束力;特殊情況，經雙方合作人同意，可召開臨時會議。
第七條合作人不得從事?lián)p害商鋪和有損甲乙雙方的經營的活動，商鋪經營的下列事務必須經全體合作人同意：
1、投資規(guī)?；蚋耐顿Y方案。
3、轉讓或出租項目經營的財產。
4、項目經營投資及費用超過____萬元支出。
5、處分其他財產權利或以商鋪經營的財產為其它人提供擔保合作人未經合作人同意，行使上述行為，造成其他合作人經濟損失的，應承擔賠償責任。
第八條合作經營的內部管理事宜如聘任經營管理人員、工作人員的工資、待遇、規(guī)章制度、對合作人管理工作的撤消等須影響合作經營的重大事宜經管委會雙方同意通過。
第九條合作人轉讓其出資的，須經其他合作人同意，轉讓時，其他合作人享有優(yōu)先購買權，如轉讓給第三人的，第三人按合作人對待。
第十條新合作人加入合作經營時，應當經全體合作人一致同意，并依法訂立書面合作協(xié)議書。
第十一條加入的新合作人與原合作人享有同等權利，承擔同等責任。
加入的新合作人對加入前合作經營的債務承擔連帶責任。
第十二條合作人如退出經營需提前一個月告知其他合作人并經全體合作人一致同意后，合作人可以退出合作經營。
合作人有下列情形之一的，經其他合作人一致同意，可以決議將其退出合作經營：
1、因故意或者重大過失給合作經營造成損失。
2、執(zhí)行合作經營事務時有不正當行為。
3、合作人個人喪失償債能力。
4、被人民法院強制執(zhí)行在合作經營中的全部財產份額。
5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
退出合作經營后以退出時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以金錢結未經合作人同意而自行退出合作經營給其他合作人造成損失的，應進行賠償。
第十三條退出合作經營的合作人對其退出前已發(fā)生的合作經營債務，與其他合作人承擔連帶責任。
第十四條任何合作一方均不得擅自終止合作經營，合作經營有下列情形之一，應當終止：
1、合作經營協(xié)議書約定的經營期限屆滿，合作人不愿意繼續(xù)合作經營的。
2、全體合作人決定終止合作經營的。
第十五條合作經營終止后，應當進行清算，清算人由全體合作人擔任;。
未能由全體合作人擔任清算人的;。
經全體合作人過半數同意;。
可以自合作經營終止后十五日內指定一名或者數名合作人或者委托第三人擔任清算人。
第十六條合作經營終止后，如合作經營存在借款，財產應優(yōu)先償還借款，如財產不足以支付的，全體合作人須按照自己的投資比例以自己的財產承擔償還義務。
第十七條合作人履行合作經營協(xié)議發(fā)生爭議時，合作人可以通過協(xié)商或者調解解決。
合作人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的，可以退出合作。
第十八條本協(xié)議書未盡事宜，按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第十九條本協(xié)議書由全體合作人共同訂立，自合作人簽字之日起生效。
第二十條本《協(xié)議書》共一式兩份，合作人各執(zhí)一份。
甲方：______乙方：______。
日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日
商鋪裝修合同糾紛篇十
雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條裝修商鋪。
本合同裝修場地位于_______區(qū)_______街_______號_______層_______號商鋪。
裝修期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第三條裝修押金。
件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)_______元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置),應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,并經書面回復后嚴格按照《xx市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______。
乙方：_______。
負責人：_______。
負責人：_______。
聯(lián)系電話：_______。
聯(lián)系電話：_______。
____年___月___日。
____年___月___日。
商鋪裝修合同糾紛篇十一
甲方:。
乙方:。
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據、及其它各項規(guī)定，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條裝修商鋪。
本合同裝修場地位于懷柔區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之層號商鋪。
裝修期限自年月日起至年月日止。
第三條裝修押金。
乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金xx元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。商鋪裝修合同。
第四條裝修條例。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。商鋪裝修合同。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照、進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的.使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
商鋪裝修合同糾紛篇十二
原告：
被告：
訴訟請求：
1、依法判令被告支付租金______元，違約金_____元，以上共計______元。
2、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
_____年____月____日，原告與被告在平等自愿的基礎上，經友好協(xié)商簽定了場地和房屋租賃合同，雙方約定合同期自_____年____月____日起至_____年____月____日止，租賃費為每年______元，并約定租金每半年交納一次，下半年租金在____月底前交清。合同生效后，被告于_____年前欠交租金_______元，_____年和_____年各欠交租金_____元，累計欠交租金______元。根據合同約定：單方違約由違約方賠償總租賃額_____%的違約金，因此被告應當支付_____元的違約金（即總租賃額_____元的_____%計_____元）。
以上款項經原告多次催要，但被告一直拖延不交，為了維護原告的合法權益不受損害，現向貴院提起訴訟，請求法院支持原告的訴訟請求。
此致
_______人民法院。
起訴人：_______。
_____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇十三
法定代表人：_________________，系_________。
復議請求。
請求_________人民政府依法撤銷被申請人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【20__】6號，并責令被申請人依法重新作出處理決定。
事實及理由。
申請人_________與第三人_________土地權屬爭議一案，第三人_________于_________年_________月_________日向被申請人申請確權。被申請人受理后，在未查清爭議土地的客觀事實、違反法定程序的情形下，草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(以下簡稱1號處理決定)，申請人不服依法向普安縣人民政府申請復議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復議決定書》普府行復決字[_________]9號，該復議決定以1號處理決定存在認定事實不清楚，證據不確鑿，內容不適當為由，撤銷被申請人作出的1號處理決定。_________年_________月_________日，被申請人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(以下簡稱6號處理決定),6號處理決定在查明事實及處理結果等內容幾乎與1號處理決定完全相同，已違反了《中華人民共和國行政復議法》第28條“行政復議機關責令被申請人重新作出具體行政行為的，被申請人不得以同一的事實和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此，申請人對被申請人作出的6號處理決定不服，現依法申請行政復議。
從法律依據上，_________年填制的土地承包底冊可以清楚得知，申請人家(戶主_________，系申請人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級的責任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會于_________年_________月頒發(fā)的承包農戶土地使用證證實)。從爭議地現場可得知爭議土地就是申請人家承包的皂角塘處荒山。_________年實行土地延包時，《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況，但并不影響申請人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實。從對爭議土地的實際管控上，申請人家多年來進行了管理、看護，予防止被他人侵占。_________年，第三人趁申請人外出誤工之機在爭議地種麥子，_________年申請人發(fā)現后，采取自救方式在爭議地上種玉米。之所以出現本案爭議，原因在于國家在爭議地附近修建四十米大道、火電廠項目等，第三人見爭議土地將來可能增值較大，便采取訴訟、行政確權等手段，企圖達到侵占申請人土地承包經營權。上述事實有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中，_________、_________、_________、_________在爭議地附近有耕地，曾某華系土地發(fā)包時組長)及書證等可以證實。
被申請人作出的6號決定認定事實部分存在嚴重錯誤。6號處理決定中提到第三人_________________在土地下放時，承包有野狗洞土地，并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭議土地，完全忽視了申請人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請人之父姜某高的承包農戶土地使用證記載，_________________荒山一片)的關鍵事實，更忽視了野狗洞位于四十米大道右側而爭議土地卻位于四十米大道左側的關鍵事實。該6號決定中，提到第三人陳某某的1.71畝，冊上載明：_________________東西北抵溝，南抵水淹地。按被申請人所制作的平面示意圖，爭議地四至界限應為：東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對，均與第三人_________________承包冊上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復決字[_________]9號行政復議決定查明的“申請人(_________)在爭議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內開墾荒地，既然是承包地，為何又要開墾荒地”一節(jié)，被申請人卻置若罔聞,對之前普安縣人民政府行政復議決定認定的內容完全不予理睬。希望復議機關給予重視，并在本案中即時給予糾正。
被申請人作出的6號處理決定所附的平面示意圖，申請人是在收到處理決定后才得知，無法判斷被申請人是否組織過現場指界。如果被申請人組織現場指界，為何不通知申請人到場。僅從被申請人提供的平面示意圖上提到的指界人，無論是_________還是_________，兩家在爭議地附近無土地，無法判斷爭議地狀況。另外，被申請人既然已查明申請人家土地承包戶主是_________(申請人之父)，那就說本案主體有不適格之處，在處理時卻未予重視。
綜上所述，被申請人作出的6號處理決定認定事實不清、證據不足，處理決定內容明顯不當，處理結果損害了申請人的合法權益。據此，申請人根據《中華人民共和國行政復議法》第9條的規(guī)定，特申請行政復議，望復議機關支持申請人的復議請求，撤銷被申請人作出的本案6號處理決定，責令被申請人重新作出處理決定、維護申請人的合法權益!
此致
__________縣人民政府。
申請人：_________________。
_________年_________月_________日。
商鋪裝修合同糾紛篇十四
出租方：_________________系房產所有人(以下簡稱甲方)。
承租方：_________________系經營法人(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著誠意守信原則，經友好協(xié)商，一致同意就商鋪租賃事項，依據有關法律法規(guī)簽訂本合同，以資共同遵守。
第一章租賃物業(yè)。
1、甲方同意提供其擁有的商鋪出租于乙方。出租商鋪座落在嘉興市建國路88號。出租面積以建筑圖紙面積及房產證法人為準。2、甲方同意乙方租用的商鋪用于經營快餐業(yè)。本簽約人為經營法人。乙方在租賃期間內必須依法經營。
第二章租賃期限、續(xù)約。
1、本合同租賃期限為拾年，即從20xx年20xx年月。
2、甲方應于20xx年___月____日前將該商鋪交付乙方裝修，自甲方交付該商鋪次日起，乙方享有44天的免租裝修期。(以收到商鋪鑰匙之日為準)。
3、租賃期屆滿，在同等條件下。乙方享有該商鋪的優(yōu)先承租權，如乙方不續(xù)租，也不得向甲方索取在租賃內投入的裝修費用。
4、租賃期屆滿前六個月，乙方應書面告知甲方是否續(xù)約，續(xù)約雙方應就有關條件協(xié)商一致后，另行簽訂租賃合同。
第三章租金及支付方式。
1、甲乙雙方定租金額及支付辦法;。
(1)20xx年___月___日前，乙方支付當年租金為____萬元。乙方在簽訂協(xié)議3個工作日內，支付租金的50%，余下3個工作日-7個工作日內付清。
(2)租賃費用遞增方法：
a、租賃期滿二年，在原有租金的基數上浮5%。
b、租期滿四年，在原有租金的基礎上增加10%。
c、租期滿六年，在原有租金的基礎上增加15%。
(3)租金支付日期：
房屋租金為一年一付，一次付清，乙方每次付租金提前一個月通知甲方，(乙方應每年在12月1日至12月30日之間付次年租金給甲方)，甲方應向乙方提供收據。
第四章有關拖欠租金和水電費問題。
若乙方在承租期內如逾期支付租金或水電費達一個月以上，乙方須向甲方如數補交清租金或水電費外，乙方須支付給甲方每日逾期滯納金是每年總租金或水電費的百分之一支付甲方，否則甲方有權終止合同。
第五章稅收及費用。
1、租賃期間，乙方不負擔因土地使用權或房產所有權而產生的國家或地方規(guī)定的費用。如房產租賃稅、房屋管理費、土地稅、房產稅、土地使用費等。
2、乙方應負擔因經營實際發(fā)生的營業(yè)稅工商管理費等各種社會攤派費用。
3、乙方需按照甲方物業(yè)管理公司的有關規(guī)定，依時繳交各項費用(如水電、電話、物業(yè)費等)。其中若由屬甲方統(tǒng)繳后再向乙方收取的費用，則以甲方向相關部門繳交的以單位乘以乙方實際發(fā)生的數量為基準，由乙方向甲方交納之。
4、乙方在經營中所發(fā)生的水電費，須在每月的月底前支付給甲方，由甲方代收并支付給水電費有關部門。
第六章甲方保證及其責任。
1.甲方保證擁有完全的資格和權力將商鋪按本合同約定租賃給乙方使用，甲方保證該商鋪在本合同簽訂前后不附有任何擔保物權和責權，房產現狀不屬于違章建筑。并按國家規(guī)定辦理登記手續(xù)，由此而產生的費用有雙方按照國家規(guī)定各自承擔。若因甲方未履行法定手續(xù)，因該房產糾紛導致乙方經營受到影響，乙方可選擇終止租賃合同，甲方應負責賠償乙方因租約停止而遭受的一切損失。
2、租賃期間甲方出售該房產，乙方可行使優(yōu)先購買權，但不得妨礙甲方出售，甲方須向買方如實介紹乙方租賃內容及期限，以保障乙方權益。
3、保證該商鋪可以經營餐飲服務。
4、在當地供水供電部門正常供應情形下，甲方保證出租商鋪能提供乙方裝修與將來營運所需之足夠的用水用電量。
5、甲方同意乙方在該商鋪外墻上裝落地玻璃，但不影響該物業(yè)一體結構為限。
6、甲方保證在該商鋪交付之前，提供人員配合乙方對房產內的設備等配套措施進行當面驗收。
第七章乙方保證及責任。
1、乙方保證所從事的經營活動符合國家法律、法規(guī)、政策。
2、乙方保證按期如約支付給甲方租金及合同規(guī)定之其他費用。
3、乙方不得將該商鋪整體轉租給第三方。若有特殊情況部分商鋪轉租可不限行業(yè)，乙方和第三方簽訂合同后，乙方應將留底合同交甲方簽字認可，轉租合同方能生效。在轉租合同中的第三方須承諾不再進行轉租，否則甲方有權無償收回該部分房屋使用權，乙方不得以任何理由減少或推遲房屋租金。
4、乙方可按餐飲服務需要的統(tǒng)一標準對該物業(yè)外形、內部布局進行裝修。如需改變物業(yè)的基本結構，則應事先取得甲方、物業(yè)所有人同意后，方得變更。若乙方擅自變更，則需承擔日后一切因此產生的相關責任。
5、乙方保證在該商鋪交付前，配合甲方人員，對該房產內的設備等配套措施進行當面驗試，驗試正常后，如日后發(fā)現損壞需乙方負責維修;但排水管線及防漏等短期無法驗試之專案，如在出現經營使用后的問題，由乙方負責維修并承擔費用。
7、乙方如有違約行為，甲方可單方終止合同。
第八章合同終止及財產處理。
1、本合同有效期間內，若甲、乙雙方協(xié)商一致，可提前終止本合同。若有地震、臺風、水災、火災等自然不可抗拒因素，致使本合同無法繼續(xù)履行，雙方互補承擔責任;若該房產可修繕繼續(xù)履行合同的，由甲方維修恢復房產原狀(內部設備、裝修則由乙方自行修復)，交付乙方繼續(xù)履行合同。如火災原因是由乙方工作人員操作不當或安全檢查不到位導致的，由此給甲方帶來的一切損失由乙方負責。
2、有下列情形之一，甲方有權選擇終止本合同并收回房產;。
a、甲方無任何違約，乙方逾期支付租金達二個月，拖欠租金或水電費的;。
b、乙方拖欠甲方除租金以為的其他費用達人民幣達叁萬元，甲方有權解除本合同;。
c、乙方利用承租商鋪進行不法犯罪活動，甲方有權解除本合同;。
d、乙方違反其保證或責任，在甲方通知的補救期限內又未及時補救，致使甲方權益受到實質損害，甲方有權解除本合同。
3、有下列情形之一，乙方有權選擇終止本合同;。
a、甲方延遲交付所租賃之商鋪達二個月以上，乙方有權選擇終止本合同;。
b、甲方違反其保證或責任，在乙方通知的補救期限內又未及時補救。致使乙方不能對營業(yè)，或使乙方的權益受到實質損害，經有關部門鑒定核定后，乙方可就其損失向甲方索賠。
4、甲乙雙方依據本章第2、3條提前終止本合同時，應通知對方。在乙方交還房產后，雙方應及時退還結余款項與對方，租金則照實結算。
5、本合同終止時，出租商鋪內的固定裝修乙方不得拆除帶走，無償歸甲方所有，機器設備及其它裝修物品(不含固定裝修部分)由乙方在還出時自帶走，超過十天于商鋪內仍有余物的，視為乙方放棄所有權，甲方有權自行處置。
第九章合同生效及其它。
1、本合同未盡事宜，雙方可根據國家法律、法規(guī)的規(guī)定，共同做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件均為本合同組成部分，本合同具有同等法律效力。
3、本合同自甲、乙雙方簽署之日起生效。
4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：乙方：
代表：代表：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽約時間：年月日簽約時間：年月日。
商鋪裝修合同糾紛篇十五
2000年7月13日，某某公司與xx公司簽訂《成都市工程建設監(jiān)理合同》一份，約定：xx公司將其施工的位于成都市新村河邊街1號“萬福大廈”工程中的給排水、暖通、電力電照及設備安裝、室內裝飾工程委托給某某公司實行監(jiān)理，監(jiān)理期限為12個月(2000年7月20日至2001年7月19日)，監(jiān)理費為18萬元;若合同中任一方嚴重不按合同履行責任和義務，則另一方應提前28日以書面形式，明確通知對方合同終止日期;倘若合同終止是某某公司以外的原因所導致的，xx公司對某某公司至終止日期前提供的服務應付給酬金。此后，該工程非因某某公司的原因而停工，2007年該工程被拍賣。某某公司于2007年12月17日訴至原審法院，要求xx公司支付監(jiān)理費18萬元。
某某公司與xx公司簽訂的《成都市工程建設監(jiān)理合同》是雙方當事人的真實意思表示，該協(xié)議的內容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應為有效。訴訟中，某某公司認為其按合同約定實施了監(jiān)理行為，xx公司應向其支付監(jiān)理費。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款關于“當事人對自己提出的主張，有責任提供證據”及最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第二條關于“當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果?！钡囊?guī)定，某某公司在舉證期限內提交的監(jiān)理日記不能證明其提供了服務，故對某某公司要求xx公司支付監(jiān)理費18萬元的請求不予支持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條、第一百三十條，《中華人民共和國民法通則》第五條之規(guī)定，判決如下：駁回某某公司的訴訟請求。案件受理費1950元，由某某公司負擔。
商鋪裝修合同糾紛篇十六
尊敬的審判長、人民陪審員：
依照法律規(guī)定，受原告委托和xx律師事務所的指派，我們擔任原告l等人的代理人，參與本案訴訟活動。開庭前，我們收集了相關證據，進行了必要的調查，今天又參與了本案的庭審，對本案有一個全面清楚的認識和了解，我們認為：本案中《商鋪委托經營協(xié)議》實際為租賃合同，依法應受保護。被告一應當支付第二、三年租金給原告，并且依照租賃合同承擔違約責任;被告二提供的擔保合法有效，應當承擔連帶責任。下面就本案的相關事實和適用法律問題發(fā)表代理意見:。
1、原告和被告二簽訂的《商品房買賣合同》為原告和被告二雙方真實意思表示，不違法法律強制性規(guī)定，買賣合同成立并且生效，因此在原告和原告一的租賃合同中，原告提供的鋪面是合格的租賃標的物。
2、《商鋪委托經營協(xié)議》實際性質為租賃合同，依法應保護。
委托合同是委托人和受托人約定，由受托人處理委托人事務的合同(《合同法》396條)，而租賃合同是出租人將租賃物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同(《合同法》212條)。
租賃合同和委托合同法律性質區(qū)分：租賃合同是轉讓財產使用權的合同，承租人使用、收益租賃物為直接目的。而委托合同是一種典型的以一方特定的社會技能提供勞務一完成一定任務的合同，目的是處理或者管理委托人的事務。
本案中原告和被告一在《商鋪委托經營協(xié)議》中對于租賃物的名稱、數量、用途、租賃期限、租金及其支付期限和方式、租賃物維修等條款都有詳細的約定，符合《合同法》第213條關于租賃合同的內容規(guī)定，因此該《商鋪委托經營協(xié)議》實際上就是《商鋪租賃合同》。
3、本案中原告作為守約方要求被告一繼續(xù)履行合同，被告一作為違約方，被告一無權行使法定解除權，亦無約定解除權約定，被告一應當按照《合同法》第60條第1款：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務”。
合同法規(guī)定合同解除分為三類：協(xié)商解除、不可抗力致使合同目的不能實現、違約行為。前兩種本案不存在，本案中被告一乙方違約，解除權歸守約方即本案原告享有。所以在租賃期間，被告一具有支付租金的義務。
4、被告一已經實際完整使用了第二年租期，租賃合同合法且生效，應當支付第二年租金(約定支付日期20xx年5月20日至30日)。
5、20xx年8月份開始被告一經營不善，鋪面店鋪陸續(xù)關閉屬于商業(yè)風險，不適用情事變更原則，應當由被告一完全承擔此風險。
不可抗力是在發(fā)生情事變更原則中，因不可歸責雙方的原因發(fā)生了不可預見致使合同履行非常困難時適用，不能是不影響到或者影響到了卻致使合同不能實現，而是只有在致使合同履行非常困難時適用。
而本案中被告一作為一個專業(yè)的商業(yè)營運公司，具有充分考慮到各種風險的能力，在20xx年商鋪陸續(xù)經營不善搬離后，被告一也具有能力和財力重新招商、出租，營運該商場，減少損失乃至盈利，但被告一沒有這樣做，而是不再管理該商場、開始躲避，故不符合不可抗力的含義(第一、這種商業(yè)風險是可以預見的，第二這種商業(yè)風險是可以由被告一重新招商、出租進行挽回的)，故屬于正常的商業(yè)風險。
6、第三年租期租金約定支付日期20xx年5月20日至30日，現在被告一行為已經表明不履行支付租金義務，為逾期違約，原告依法要求被告一預先支付第三年租金。
首先，本案中被告一第二年的租金還沒有支付，第三年租金被告具有充分的理由相信被告也不會主動支付，其次，本案開庭時間是20xx年5月12日也已經到了被告一應當支付第三年租金的時候，現在被告一直躲避，原告找不到被告一，已臨近第三年租金支付的截止時間即20xx年5月30日。依照《合同法》108條規(guī)定：當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。原告有充分依據主張被告一預先支付第三年租金。
7、被告二作為租賃合同中被告一的擔保人，應當對被告一的債務承擔連帶責任。
本案中被告二在原告和被告一的《商鋪租賃協(xié)議》上蓋章作為擔保人，該擔保行為合法有效，依照《擔保法》19條：當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任?，F在被告一出現違約情況，被告二應當依法承擔擔保責任。
8、部分訴訟請求的約定依據。
第一項訴訟請求租金：原被告簽訂的《商鋪委托經營協(xié)議》第五條第一款。
利息：利息作為租金的法定孳息，兩被告沒有依約定支付租金，造成原告的損失，應當賠償。
第二項訴訟請求免租期租金損失：(原被告簽訂的《商鋪委托經營協(xié)議》第七條第10款)。
第三項律師費、誤工費、差旅費：因兩被告違約造成原告的損失，其中誤工費和差旅費屬于不可避免必然產生的費用，由法院酌情考慮。
第四項違約金：原被告簽訂的《商鋪委托經營協(xié)議》第八條第一款第二項約定超過30天不支付租金，甲方“有權”而不是“必須”解除合同，同時乙方承擔違約金5000元，故現原告要求繼續(xù)履行合同且要求被告承擔違約金5000元，符合該約定。
以上代理意見供法庭參考并予采納。
xx律師事務所律師。
20xx年xx月xx日。
商鋪裝修合同糾紛篇十七
申請再審人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
負責人：，該局局長。
被申請人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
法定代表人：，該公司執(zhí)行董事。
一、申請事由：民事判決書。申請再審人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，向貴院申請再審。
二、申請再審的請求：
1.請求撤銷民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
三、具體事實與理由：申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，具體理由如下：原審以國務院《建設工程質量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖某粉糊，對承攬人具有選任不當的過錯，認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。首先，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖某粉糊，并無對承攬人選任不當的過錯。其次，建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據，但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的，不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案。此外，參考最高人民法院民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認為，關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案朱某及其經營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質，不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據，但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認定民事合同無效的法律依據。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張，缺乏法律依據，本院不予采信。因此，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護申請再審人的合法權益。
此致某高級人民法院
申請人：