在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧
承包合同起訴書篇一
民族：_____________職務：_____________工作單位：______________
住所地：_________________電話：_____________
被告：_________________
住所地：_____________電話：_____________
訴訟請求：_________________
1、判令被告償還借款本金元、利息元;
2、判令被告承擔訴訟費用。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告向原告借款金額1萬元，約定還款日是_____________年__________月__________號歸還。
_____________年__________月__________日到期后，被告尚未支付。
原告認為：_________________被告從原告處借款，依法應當承擔還本付息義務。
為保護原告的合法民事權益，現(xiàn)向貴院提起訴訟。
附：_________________1、身份證復印件
2、借據(jù)
3、本訴狀副本一份
此致
___________人民法院
原告人：_____________
__________年_____月_____日
承包合同起訴書篇二
原告：_______________有限公司
法定代表人：_______________經(jīng)理
被告：________________________
法定代表人：_______________經(jīng)理
訴訟請求
1、請求判決被告向原告交付全部工程圖紙等資料及支付逾期交工的違約金_______________萬元;
2、請求判決被告向原告賠償違約造成的經(jīng)濟損失_______________元(并對其所承建工程進行鑒定后確定實際損失額);
3、訴訟費等由被告承擔;
事實與理由
_______年_______月_______日，原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定：_______________由被告為原告提供符合國家規(guī)范的節(jié)能環(huán)保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程，合同工期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，但被告未能在合同工期內按約交工和交付工程的相關圖紙，_______年_______月_______日，雙方又簽定一份《工程進度協(xié)議》約定：_______________“土建以及安裝工程未完部分，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日全部完工試車。如不能按時完工，每延誤一天工期罰乙方一萬元”。但被告仍然未在此約定的期限內完工，也沒有正式交工驗收，有關工程圖紙仍然未予交付。無奈之下，原告于_______年_______月_______日點火試車，至此被告又延期60日，被告應按照約定交付工程圖紙并支付違約金_______________萬元;試運行過程中，原告發(fā)現(xiàn)該工程存在嚴重的質量問題，但被告也不按照合同約定盡維修責任，導致原告產(chǎn)出廢品損失_______________元，工程維修損失_______________元，停產(chǎn)損失_______________元，共計損失_______________元。另外，該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內在的嚴重質量問題，致使工程多處出現(xiàn)塌方和裂紋，給原告造成巨大經(jīng)濟損失。為此，原告請求法院委托有關部門按照國家對該類工程施工的規(guī)范要求進行鑒定，其損失另行計算。
綜述：被告不講誠信，一再違反合同，是嚴重的違約行為，應當承擔違約責任，造成原告的損失也應予以賠償。為保護原告的合法權益不受侵犯，特向人民法院提起訴訟，請求依法判決。
此致
_______________人民法院
具狀人：_______________有限公司
________年_________月________日
承包合同起訴書篇三
原告：_________________
姓名：_________________
性別：_________________
年齡：_________________
民資：_________________
職業(yè)：_________________
住址：_________________
工作單位：________________
被告：_________________
姓名：_________________
性別：_________________
年齡：_________________
民資：_________________
職業(yè)：_________________
住址：_________________
工作單位：________________
一、請求事項：_________________
二、事實理由：_________________
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承包合同起訴書篇一
民族：_____________職務：_____________工作單位：______________
住所地：_________________電話：_____________
被告：_________________
住所地：_____________電話：_____________
訴訟請求：_________________
1、判令被告償還借款本金元、利息元;
2、判令被告承擔訴訟費用。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告向原告借款金額1萬元，約定還款日是_____________年__________月__________號歸還。
_____________年__________月__________日到期后，被告尚未支付。
原告認為：_________________被告從原告處借款，依法應當承擔還本付息義務。
為保護原告的合法民事權益，現(xiàn)向貴院提起訴訟。
附：_________________1、身份證復印件
2、借據(jù)
3、本訴狀副本一份
此致
___________人民法院
原告人：_____________
__________年_____月_____日
承包合同起訴書篇二
原告：_______________有限公司
法定代表人：_______________經(jīng)理
被告：________________________
法定代表人：_______________經(jīng)理
訴訟請求
1、請求判決被告向原告交付全部工程圖紙等資料及支付逾期交工的違約金_______________萬元;
2、請求判決被告向原告賠償違約造成的經(jīng)濟損失_______________元(并對其所承建工程進行鑒定后確定實際損失額);
3、訴訟費等由被告承擔;
事實與理由
_______年_______月_______日，原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定：_______________由被告為原告提供符合國家規(guī)范的節(jié)能環(huán)保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程，合同工期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，但被告未能在合同工期內按約交工和交付工程的相關圖紙，_______年_______月_______日，雙方又簽定一份《工程進度協(xié)議》約定：_______________“土建以及安裝工程未完部分，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日全部完工試車。如不能按時完工，每延誤一天工期罰乙方一萬元”。但被告仍然未在此約定的期限內完工，也沒有正式交工驗收，有關工程圖紙仍然未予交付。無奈之下，原告于_______年_______月_______日點火試車，至此被告又延期60日，被告應按照約定交付工程圖紙并支付違約金_______________萬元;試運行過程中，原告發(fā)現(xiàn)該工程存在嚴重的質量問題，但被告也不按照合同約定盡維修責任，導致原告產(chǎn)出廢品損失_______________元，工程維修損失_______________元，停產(chǎn)損失_______________元，共計損失_______________元。另外，該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內在的嚴重質量問題，致使工程多處出現(xiàn)塌方和裂紋，給原告造成巨大經(jīng)濟損失。為此，原告請求法院委托有關部門按照國家對該類工程施工的規(guī)范要求進行鑒定，其損失另行計算。
綜述：被告不講誠信，一再違反合同，是嚴重的違約行為，應當承擔違約責任，造成原告的損失也應予以賠償。為保護原告的合法權益不受侵犯，特向人民法院提起訴訟，請求依法判決。
此致
_______________人民法院
具狀人：_______________有限公司
________年_________月________日
承包合同起訴書篇三
原告：_________________
姓名：_________________
性別：_________________
年齡：_________________
民資：_________________
職業(yè)：_________________
住址：_________________
工作單位：________________
被告：_________________
姓名：_________________
性別：_________________
年齡：_________________
民資：_________________
職業(yè)：_________________
住址：_________________
工作單位：________________
一、請求事項：_________________
二、事實理由：_________________
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日