在合同糾紛發(fā)生時，當事方可以通過協(xié)商、調(diào)解、訴訟等方式解決。在合同中可以設置適當?shù)难a充條款或爭議解決機制。下面是一些合同起草和審核常見錯誤及其改正方式的例子。
原材料加工合同篇一
承攬方：____________________________________
法定代表人：
經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。
定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
^8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
^9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
^10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的'零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
____年____月____日____年____月____日
原材料加工合同篇二
(甲方)委托方：
(乙方)加工方：
根據(jù)_合同法和相關法律法規(guī)，在平等的基礎上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
下表為本合同明細單價，具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結算。
在本合同執(zhí)行期間內(nèi)，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產(chǎn)，合同簽訂后3日內(nèi)乙方應派技術人員到現(xiàn)場核實實際尺寸，制作施工圖。結算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價。
乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規(guī)范。
乙方需對確認的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn)，并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
交貨時間：以甲方書面通知時間為準。交貨地點：現(xiàn)場收貨聯(lián)系人：
乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
交貨時，乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。
乙方給甲方每交貨一批，經(jīng)甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結算款的80%，安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。
結算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結算。
乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。
本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的同時，開具同等金額的財務發(fā)票給甲方。乙方的收款單位是：戶名：賬號：
甲乙雙方簽訂合同后，乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結算，支付乙方貨款給。
乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權解除合同，乙方應退還已付款，并賠償甲方損失。乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換，如擅自調(diào)換的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。
甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除本合同。
合同權利義務終止后，甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務。
甲乙方應友好協(xié)商。協(xié)商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
乙方應提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
原材料加工合同篇三
乙方(受托方)：______________
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎上，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方生產(chǎn)“_______”事宜，達成如下協(xié)議：
一、甲方責任
1、甲方負責委托生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。
2、甲方負責
提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術和質(zhì)量文件，包括生產(chǎn)工藝、物料要求、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、成品出廠質(zhì)量標準、包裝要求等。
4、甲方負責提供(除化驗用試劑外)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的所有原輔料、包材。
3、對生產(chǎn)的前三批，甲方應對乙方的生產(chǎn)全過程進行監(jiān)督指導。
4、甲方定期派專人對乙方的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督;定期對產(chǎn)品進行抽查檢驗。
5、生產(chǎn)過程中乙方需甲方協(xié)助時，甲方有協(xié)助的義務。
6、甲方承擔最終產(chǎn)品的批準放行責任。負責對每批產(chǎn)品進行穩(wěn)定性留樣。
7、甲方按照雙方協(xié)定的價格向乙方支付委托生產(chǎn)費用。
二、乙方責任
1、乙方負責按照甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標淮，提供合格的產(chǎn)品，并負責生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制。
2、乙方負責產(chǎn)品取樣及全程檢驗。
3、乙方應當按按照規(guī)定保存所有受托生產(chǎn)文件和記錄，保存至產(chǎn)品有效期后一年。
6、乙方對甲方提供的技術和質(zhì)量文件，負保密的義務。
7、乙方應允許甲方對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查或質(zhì)量審計，并予以協(xié)助。
8、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將受托產(chǎn)品委托第三方生產(chǎn)。
9、乙方應按照甲方的計劃及時安排生產(chǎn)，按時供給甲方產(chǎn)品。
三、加工量、加工費用及付款方式
1、每次加工量_______
2、加工費用：_________
產(chǎn)品名稱______________
規(guī)格__________________
加工費________________
成品率(%)_____________
______________元/片(含稅)
3、根據(jù)實際產(chǎn)成品數(shù)量次月結算上一個月的加工費用，乙方開據(jù)正式發(fā)票。
四、風險
在本協(xié)議規(guī)定的相應履行期限內(nèi)，在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的損失，甲方應承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
五、其它
1、規(guī)定提貨結算時間自乙方通知日起不超過_______天。乙方給甲方提供貨物_______天之內(nèi)，甲方應結清所有加工費。
2、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力造成的損失，雙方協(xié)商解決。
3、加工過程中發(fā)生糾紛時，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時任何一方可向合同履行地人民法院起訴。
4、本合同簽字之日生效，合同履行完畢后即失效。
5、本合同正本一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
六、適用法律
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
原材料加工合同篇四
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎上，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方生產(chǎn)“__”事宜，達成如下協(xié)議：
一、甲方責任：
1、甲方負責委托生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。
2、甲方負責
提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術和質(zhì)量文件，包括生產(chǎn)工藝、物料要求、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、成品出廠質(zhì)量標準、包裝要求等。
4、甲方負責提供(除化驗用試劑外)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的所有原輔料、包材。
3、對生產(chǎn)的前三批，甲方應對乙方的生產(chǎn)全過程進行監(jiān)督指導。
4、甲方定期派專人對乙方的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督;定期對產(chǎn)品進行抽查檢驗。
5、生產(chǎn)過程中乙方需甲方協(xié)助時，甲方有協(xié)助的義務。
6、甲方承擔最終產(chǎn)品的批準放行責任。負責對每批產(chǎn)品進行穩(wěn)定性留樣。
7、甲方按照雙方協(xié)定的價格向乙方支付委托生產(chǎn)費用。
二、乙方責任：
1、乙方負責按照甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標淮，提供合格的產(chǎn)品，并負責生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制。
2、乙方負責產(chǎn)品取樣及全程檢驗。
3、乙方應當按按照規(guī)定保存所有受托生產(chǎn)文件和記錄，保存至產(chǎn)品有效期后一年。
6、乙方對甲方提供的技術和質(zhì)量文件，負保密的義務。
7、乙方應允許甲方對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查或質(zhì)量審計，并予以協(xié)助。
8、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將受托產(chǎn)品委托第三方生產(chǎn)。
9、乙方應按照甲方的計劃及時安排生產(chǎn)，按時供給甲方產(chǎn)品。
三、加工量、加工費用及付款方式：
1、每次加工量：________
2、加工費用：________
3、根據(jù)實際產(chǎn)成品數(shù)量次月結算上一個月的加工費用，乙方開據(jù)正式發(fā)票。
四、風險：
在本協(xié)議規(guī)定的相應履行期限內(nèi)，在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的損失，甲方應承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
五、其它：
1、規(guī)定提貨結算時間自乙方通知日起不超過15天。乙方給甲方提供貨物30天之內(nèi)，甲方應結清所有加工費。
2、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力造成的損失，雙方協(xié)商解決。
3、加工過程中發(fā)生糾紛時，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時任何一方可向合同履行地人民法院起訴。
4、本合同簽字之日生效，合同履行完畢后即失效。
5、本合同正本一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
六、適用法律：
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方：________乙方：________
法定代表人或委托人：________法定代表人或委托人：________
__年__月__日__年__月__日
原材料加工合同篇五
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》之有關規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，自愿達成以下協(xié)議：
一、甲方委托乙方加工以下產(chǎn)品，其性質(zhì)為委外加工,乙方在加工時所需的原材料、外協(xié)外購件以及包裝物等由乙方自行購買。
二、甲方委托乙方加工的產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商一致后定價如下(具體見價格協(xié)議附件)：
三、成本費用計算依據(jù)：每一個產(chǎn)品的原材料重量為10只產(chǎn)品重量的平均數(shù)加上合理消耗，再乘以原材料單價則為材料成本，而外協(xié)外購件和包裝物等均按照甲方買入價賣給乙方或由乙方到甲方指定的供應商處購買。 四、如加工結束，模具回收，回料供應商自行處理。
六、質(zhì)量要求與技術標準：乙方供貨的產(chǎn)品須按照甲方提供的封樣件及相關技術要求為準，質(zhì)量驗收與追溯產(chǎn)品按最終顧客使用為最終驗收，如果經(jīng)分析由于乙方加工工藝問題和購置的材料質(zhì)量問題造成零件不合格，由此給甲方造成損失，將由乙方負責全額賠償。
七、乙方對甲方所提供的模具應做好日常的維護和保養(yǎng)工作，如在使用過程中發(fā)現(xiàn)模具由于乙方使用不當導致?lián)p壞，由乙方自行負責修理或委托甲方有償維修，且由此造成產(chǎn)品的不合格，則由乙方全部承擔。如模具屬于自然損耗，由甲方組織修理，由于尺寸變更所造成的模具修改，則由甲方負責。
八、甲方要貨以傳真或郵件方式下達采購訂單，乙方根據(jù)甲方采購訂單備貨，按甲方指定時間、地點到貨，確保甲方的生產(chǎn)需求，因乙方的供貨不及時造成甲方的生產(chǎn)和交付的延誤，乙方需承擔因此給甲方帶來的緊急損失(包括給甲方因此造成的甲方客戶處的損失)，甲方開具索賠單(附后)給乙方體現(xiàn)此損失;;如因市場變化，數(shù)量增減急用等，乙方應予以配合; 若產(chǎn)生的額外費用特別巨大，則由甲、乙雙方共同承擔。
九、交貨地點與驗收：貨到甲方倉庫后，由甲方負責對質(zhì)量、數(shù)量、包裝等進行驗收，要求質(zhì)量符合標準、計量相符、包裝完好無損。如甲方抽檢不合格，由于客觀條件需要乙方配合人員進行全檢，乙方需要支付甲方因全檢產(chǎn)生的費用;費用原則上按照工時費核定，但是有隨著頻次的增加會相應的增加; 十、運輸方式與費用負擔：運輸方式不限，所有運輸物流費用全額由乙方承擔。
十一、貨款結算：甲方收到乙方貨物經(jīng)驗收合格后入庫，乙方在次月15日前與甲方進行對賬，雙方對賬認可后在25日前開具17%增值稅專用發(fā)票，甲方按照發(fā)票日期120天后的月底支付貨款(付款方式為100%承兌支付)。
十二、甲乙雙方本著積極合作的態(tài)度履行本合同所規(guī)定的義務，承擔相關法律責任。如發(fā)生糾紛或違約可協(xié)商解決，或到當?shù)刂俨脵C構申請仲裁，或向具有管轄權的當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，隨即終止本合同。
十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。合同自20xx年9月30日起__-20年月日止執(zhí)行(傳真件和復印件均有效)。
甲方：乙方：
授權代表： 授權代表：
年 月日年月日
原材料加工合同篇六
承攬人：
法定住址：
法定代表人：
職務：
委托代理人：
身份證號碼：
通訊地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶行：
賬號：
定作人：
法定住址：
法定代表人：
職務：
委托代理人：
身份證號碼：
通訊地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶行：
賬號：
在裝配 項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條裝配項目
定作人向承攬人提供裝配 (產(chǎn)品) 套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配后將成品交付定作人。
第二條加工成品規(guī)格
根據(jù)定作人提供的設計原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標準。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條加工費
每種型號的加工費如下：
1、型號： ，價格： u.s.d(大寫： 美元);
2、型號： ，價格： u.s.d(大寫： 美元);
3、型號： ，價格： u.s.d(大寫： 美元)。
第四條來件的交付
定作人每月必須分 次(即每月的 日、 日……以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。
第五條原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料，或數(shù)量不足時，承攬人應及時通知定作人更換或補足。
第六條原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為 %，其損耗率由承攬人免費供應，如損耗率超過 %，應由定作人補充加工所需之零件和原料。
第七條技術資料和技術服務
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標準等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質(zhì)疑予以適當解答。
3、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。
4、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過 人，停留時間不得超過 天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。
第八條承攬人責任
1、提供裝配生產(chǎn)廠房 平方米。
2、招聘工人 名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設備，費用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條定作人責任
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經(jīng)雙方協(xié)商認可，所需費用由定作人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息，償還期為 年。
2、為使加工生產(chǎn)正常化，由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬定作人所有，只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿后，由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經(jīng)教育無效者，定作人有權向承攬人提出調(diào)換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條結算方式
結匯應以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取d/p即期結匯或 方式結匯。產(chǎn)品交付一次結匯一次，每月總結一次。
定作人逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續(xù) 天不支付，承攬人有權停止交付產(chǎn)品。
第十一條包裝與標記
產(chǎn)品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應至少在貨物完工交運前 天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應在裝船期前 天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應在 工作日內(nèi)予以確認，否則即認為船只得到認可。
第十二條加工產(chǎn)品的交付
承攬人每月分 次(即每月的 日、 日 日……)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：
1、雙方必須派專人參加。
2、交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3、雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條產(chǎn)品質(zhì)量
1、產(chǎn)品質(zhì)量，以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。
2、加工生產(chǎn)應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產(chǎn)品，定作人必須派出常駐技術人員，對生產(chǎn)進行具體的檢查指導，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應有雙方的技術人員參加。
4、技術要求較高，人工無法檢查的產(chǎn)品，應以機械測試檢查為準。
5、不合格的產(chǎn)品，若純屬承攬人加工質(zhì)量問題，承攬人負責免責返修;若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術設計等原因造成，則定作人應負擔返修費用。
第十四條勞動保護
承攬人工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對有污染性項目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準，方能立項經(jīng)營。
第十五條運輸與保險
1、定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用，均由定作人負責。
2、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由定作人向 保險公司投保。
第十六條稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規(guī)定，按時繳納各自應該繳納的稅款。
第十七條手續(xù)辦理
與本合同有關的一切進出口手續(xù)，應由承攬人予以辦理。
第十八條擔保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條違約罰款和損失賠償
2、承攬人應按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨，如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失，承攬人應負賠償責任。
第二十條聲明及保證
承攬人：
1、承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)( )均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人：
1、定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)( )均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為 年。
第二十二條通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用 (書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下： 。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起 日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十三條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十五條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后 日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為 年，自 年 月 日至 年 月 日。
3、本合同正本一式 份，雙方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。
第三十條續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人(蓋章)： 定作人(蓋章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：
簽訂地點： 簽訂地點：
年 月 日 年 月 日
原材料加工合同篇七
按照《_合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，本著公平合理的協(xié)作原則，明確雙方的權利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方同意簽訂本合同，以利共同遵守。
一、訂立合同單位
發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期：2010年 月 日開工至2010年 月 日竣工，總工期 50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質(zhì)量的檢查監(jiān)督。
2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
3、在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：
四、合同文件
合同文件應能互相解釋、互為說明，組成合同的文件及優(yōu)先順序如下：
1、本合同協(xié)議書
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等 業(yè)主認可的工期延誤。 收到預付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場達不到鋼結構安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價包干，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建筑面積：共計平米。
2、工程總造價： 萬元( 元 )以上全部為含稅價格。
3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉(zhuǎn)運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
原材料加工合同篇八
定作方： 合同編號：
承攬方： 簽訂日期：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質(zhì)量要求：
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊，下料后再提出原料質(zhì)量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。
2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的.需要。
四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間：
2、交貨地點：定作方工廠內(nèi)。
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔：
運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間：
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務： 電話號碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務： 電話號碼：
時間： 年 月 日
原材料加工合同篇九
甲乙雙方本著平等合作，互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就原材料買賣簽訂下列條款。
一 本合同有效期限自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日結束。
二 采購數(shù)量：以雙方簽字確認的訂單數(shù)量為準，未經(jīng)甲方的事先書面同意，采購訂單中所規(guī)定的供貨的數(shù)量不得隨意變更 。
三 除非雙方另有合同，在貨物被交付到本合同中所規(guī)定的地點而且由一名甲方指定的代表在交貨單據(jù)上簽字確認之前，貨物的所有權屬于乙方且風險由乙方承擔 。
四 乙方提供的貨物必須符合雙方認可的質(zhì)量標準 。
五 甲乙雙方應該保持通暢的溝通渠道，積極溝通與業(yè)務有關的市場信息，服務反饋，新產(chǎn)品動態(tài)等信息。
六 如果貨物和服務已經(jīng)提供給了甲方，甲方應該根據(jù)合同的規(guī)定將該貨物和服務的貨款支付給乙方。貨款應該在驗收貨物或服務合格后 日支付。
七 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
八 本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國國法》執(zhí)行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
原材料加工合同篇十
供貨方：_______以下簡稱乙方)
采購方：_______(以下簡稱甲方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，遵循平等、互利、自愿和誠實信用的原則，雙方就采購事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1、原料名稱、數(shù)量
采購項目貨品顏色按溫州恒泰色卡號生產(chǎn);產(chǎn)品余料切2mm不背膠.
2、運輸方式、交貨的期限、地點：_______
(1)運輸方式：貨車(箱式貨車)
(2)乙方須在_______年_______月_______日前按合同約定數(shù)量、質(zhì)量標準、原料規(guī)格進行交貨。
(3)交貨地點：為采購方指定地點:。
3、驗收標準和方法：
(1)賣方應隨貨提前將有關的出貨檢驗報告或證明提供買方備查。
(2)本合同原料需現(xiàn)場驗收合格，不需復檢本合同原料需現(xiàn)場取樣復檢合格。
(3)買受方在驗收過程中，如發(fā)生原料的品種、規(guī)格型號、質(zhì)量等不符合規(guī)定，則應在收到貨物之日起日內(nèi)向供貨方提出書面(口頭)異議，并有權拒付貨款。
(4)供貨方在接到買受方書面(口頭)異議后，應在日內(nèi)負責處理;如乙方逾期不處理，則視為供貨方違約，并承擔相應的違約責任。
5、違約責任：
(1)供貨方提供的原料產(chǎn)品如有質(zhì)量問題或者不符合合同約定，買受方可以要求退換貨，因此產(chǎn)生的費用由供貨方承擔，同時賠償因此給甲方造成的其它經(jīng)濟損失。
(2)供貨方不能按照本合同約定期限提供原料，應向甲方支付合同金額20%的違約金，同時賠償因此給甲方造成的其它經(jīng)濟損失。
6、其他約定：
(1)買受方中途變更原料采購數(shù)量的需提前___日通知供貨方，供貨方按買受方書面通知更改，雙方互不視為違約。
(2)供貨方應嚴格按照買受方要求的原料質(zhì)量和規(guī)格要求生產(chǎn)或供應貨品。否則，買受方有權拒絕支付貨款。
(3)供貨方須按買受方要求提供產(chǎn)所提供原料的相關合格證書(要根據(jù)實際采購的原料由對方隨貨出具質(zhì)量檢驗合格證書、原產(chǎn)地證書等)：
(4)如因供貨方提供的原料侵犯他人知識產(chǎn)權所給買受方造成一切損失由供貨方承擔。
(5)不可抗力：不可抗力事件發(fā)生，供貨方仍有責任采取一切可能措施恢復供貨并在事發(fā)之日起通知買受方。若供貨方在事發(fā)后內(nèi)仍不能履行合同責任，買受方有權終止合同。(可視實際情況進行修改)
7、紛爭解決：本合同雙方當事人履行合同時發(fā)生的一切爭議均應首先通過友好協(xié)商解決，如不能解決，雙方當事人約定向買受方住所地人民法院(浙江市常山市人民法院)提起訴訟解決。
8、本合同一式兩份，自雙方當事人簽字蓋章之日起正式生效，雙方各執(zhí)一份。
9、另附需簽署重金屬符合性聲明協(xié)議(此協(xié)議具有法律效應)
供貨方：_______買受方：_______
地址：_______地址：_______
法定代表人：_______法定代表人：_______
經(jīng)辦人：_______經(jīng)辦人：_______
聯(lián)系方式：_______聯(lián)系方式：_______
日期：_______日期：_______
原材料加工合同篇十一
乙方：_______
甲、乙雙方本著平等、互惠互利原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、合作關系
甲、乙雙方自合同簽訂之日起即形成供需合作伙伴關系。
1、乙方按甲方所需原材料產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量按照甲方要求準時送至甲方指定地點。
2、乙方所供產(chǎn)品，必須符合產(chǎn)品質(zhì)量標準，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應無條件退貨或換貨，并在規(guī)定時間內(nèi)送至甲方指定地點。
二、甲方所需求的材料品種、規(guī)格型號、數(shù)量、單價及金額：見合同附件。
本合同簽訂之日起，甲方每次采購前以訂單形式下達給乙方。訂單價格由甲乙雙方協(xié)商確定。
三、送貨日期：訂單下達后10日內(nèi)。
四、送貨質(zhì)量
乙方送的所有原材料，必須確保其質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)一批貨中摻有假貨、非甲方確認的殘次品等質(zhì)量問題，即扣除涉及金額的三倍作為違約金。
五、付款方式
1、每月25日(遇節(jié)假日順延)結算貨款，乙方當次結算的貨款必須送交稅務機關認可的正式發(fā)票，否則甲方不予以支付貨款。乙方以最近一次的貨款作為質(zhì)保金，作為日后進行調(diào)貨，確保質(zhì)量的依據(jù)。
2、簽訂合同時，乙方必須提供相應的資質(zhì)及證件：營業(yè)執(zhí)照副本(復印件)、組織機構代碼副本(復印件)、稅務登記證副本(復印件)。
六、運費：乙方負責全程運費。
七、乙方違約責任
1、乙方如不能按照合同規(guī)定的時間及時送貨的，應賠償由此而給甲方造成的損失費用。
2、因乙方提供甲方的產(chǎn)品質(zhì)量問題導致甲方損失的，應按照損失金額進行全額賠償。
八、甲方違約責任
甲方如不能按合同規(guī)定付款期支付乙方貨款，須事先與乙方聯(lián)系，說明原因及解決方案，獲得乙方同意后，可延期支付款項。如甲方不能按合同規(guī)定付款期支付乙方貨款且沒有獲得乙方同意，甲方應向乙方支付逾期付款違約金，違約金按逾期付款金額同期人民銀行貸款利率計算。
九、供貨原則
乙方與甲方任何部門、人員有私自商業(yè)賄賂行為，一經(jīng)核實，立即扣除供應商全部剩余帳期內(nèi)全部貨款，同時解除合同。
十、保密條款
1、在未取得雙方事先許可的情況下，不得將本合同內(nèi)容向第三方公開或泄露。
2、乙方從甲方得到的采購信息，未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三方轉(zhuǎn)讓、公開、泄露或被使用。
十一、合同解除
乙方有以下任何事項時，甲方不需要任何通知，可馬上解除本合同。
1、違反本合同條款約定的行為或事實時;
2、在供應期間內(nèi)，不能滿足甲方數(shù)量及品質(zhì)要求無能力供應時;
3、被政府機關停止或取消營業(yè)資格給予處分時。
十二、合同糾紛解決
甲、乙雙方之間產(chǎn)生有關本合同的一切糾紛，雙方應通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決，雙方當事人可向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十三、合同所有附件是本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。
本合同未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作為補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。
乙方：_______
原材料加工合同篇十二
乙方：_____________
甲乙雙方本著平等合作，互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就原材料買賣簽訂下列條款。
一、本合同有效期限自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日結束。
二、采購數(shù)量：以雙方簽字確認的訂單數(shù)量為準，未經(jīng)甲方的事先書面同意，采購訂單中所規(guī)定的供貨的數(shù)量不得隨意變更。
三、除非雙方另有合同，在貨物被交付到本合同中所規(guī)定的地點而且由一名甲方指定的代表在交貨單據(jù)上簽字確認之前，貨物的所有權屬于乙方且風險由乙方承擔。
四、乙方提供的貨物必須符合雙方認可的質(zhì)量標準。
五、甲乙雙方應該保持通暢的溝通渠道，積極溝通與業(yè)務有關的市場信息，服務反饋，新產(chǎn)品動態(tài)等信息。
六、如果貨物和服務已經(jīng)提供給了甲方，甲方應該根據(jù)合同的規(guī)定將該貨物和服務的貨款支付給乙方。貨款應該在驗收貨物或服務合格后日支付。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
八、本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國國法》執(zhí)行。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
原材料加工合同篇十三
買方： (以下簡稱甲方)
賣方： (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、自愿、平等互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特達成本合同，以資雙方共同遵守：
第一條、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及單價
第二條、貨款總額
(暫定不含稅總價) (大寫： 元整);結算金額按驗收合格的貨物數(shù)量乘以相應結算單價并扣除相關處罰金額據(jù)實結算。
第三條、供貨期限及交貨時間、地點和方式
1、供貨期限：自________年____月____日至________年____月____日。具體按甲方通知。
2、交貨時間：甲方在本合同約定的供貨期限內(nèi)以傳真或郵件形式向乙方發(fā)出供貨通知(包括貨物的規(guī)格型號、數(shù)量、送貨地址、送貨時間、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等)，乙方應自收到甲方供貨通知2小時內(nèi)以傳真或郵件形式予以確認，并按供貨通知的送貨日期按時交貨(送貨前24小時內(nèi)向甲方發(fā)出發(fā)貨通知，以便甲方作好收貨準備)。
3、交貨地點： ，具體按甲方通知。
4、交貨方式：乙方送貨到甲方指定地點并負責卸貨。在未經(jīng)甲方初驗合格前發(fā)生貨物毀損、滅失及乙方指派人員發(fā)生人身傷害的，由乙方自行承擔責任。
第四條、貨物驗收及標準
1、甲乙雙方同意按下列第
(1)、
(2) 項標準對貨物進行驗收：
(1)貨物質(zhì)量按 標準(國標、省標)和甲方要求執(zhí)行;當三者有沖突時按高標準要求執(zhí)行。
(2)甲乙雙方封存貨物樣品每規(guī)格一式兩份，以該樣品作為驗收依據(jù);甲方樣品封存代表是 和 ，乙方樣品封存代表是 和。
2、乙方送貨到指定地點后，由甲方兩名倉管、兩名保安和工地主管以抽檢的方式對貨物的規(guī)格型號、數(shù)量和質(zhì)量進行初驗且簽收確認。
等文件。
4、乙方同意甲方可聘請有資質(zhì)的檢測機構對貨物隨機抽樣進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。如質(zhì)量檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔;質(zhì)量檢驗不合格，檢驗費用由乙方承擔并承擔相關的違約責任。
5、質(zhì)量異議期限自甲方收到貨物之日起計____日。
第五條、權利瑕疵保證
乙方應保證甲方在使用乙方貨物或其他任何一部分時不受
第三方提出侵犯其專利權、版權、商標權或其他所有權權利的起訴。一旦出現(xiàn)侵犯他人合法權益，乙方應承擔全部責任，由此導致甲方產(chǎn)生經(jīng)濟損失的，乙方應賠償甲方因此而所產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失。
第六條、質(zhì)量保證
1、乙方承諾其出售給甲方的貨物質(zhì)量保證期為____月，自甲方驗收合格之日起計算。若貨物在保證期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應自接獲甲方通知24小時內(nèi)負責維修(包括但不限于免收人工費、零部件材料費和交通費等)，造成甲方損失的應予賠償。
2、乙方保證所提供的貨物的質(zhì)量和技術規(guī)格應與甲方供貨通知中所提出的質(zhì)量要求和技術規(guī)格相一致;若甲方對貨物質(zhì)量技術性能無特殊說明的，則乙方貨物質(zhì)量應達到國家有關部門頒布的國家標準或行業(yè)標準規(guī)范。
3、乙方應保證所售貨物是全新、未使用過的原裝合格正品，并完全符合甲方要求或本合同約定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養(yǎng)條件下，在其使用壽命內(nèi)具有良好的性能。貨物驗收后，在質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方應對由于設計、工藝或材料的缺陷所發(fā)生的任何不足或故障負責維護和維修，所需費用由乙方全部承擔。
第七條、包裝要求、包裝物的供應和回收
1、乙方提供的全部貨物均應按國家規(guī)定標準或有利于保護貨物的措施進行包裝;由于乙方包裝不善引起的貨物毀損均由乙方自行承擔，甲方有權拒收毀損貨物。
2、乙方提供的貨物包裝物歸甲方所有，乙方不得回收。
第八條、付款時間及方式：
1、采用月結方式，乙方每月 5____日前將上個月手續(xù)齊全的供貨收貨單交甲方對單組，甲方財務于當月____日后15天支付上個月貨款總額的 97﹪,余款自質(zhì)量保證期滿之日起____日內(nèi)一次性付清。
2、甲方支付貨款的方式為：支票。
第九條、合同解除及違約責任：
1、甲方向乙方發(fā)出供貨通知，乙方未按本合同約定的時間和方式予以確認，甲方有權解除本合同，乙方應自甲方發(fā)出解約通知之日起____日內(nèi)按供貨通知確定的貨物價款的10﹪向甲方支付違約金。
2、乙方未按本合同約定的期限交貨，逾期每日應向甲方支付該批貨物價款3作為違約金;逾期超過____日甲方有權解除本合同，乙方應自甲方發(fā)出解約通知之日起____日內(nèi)以該批貨物價款的10﹪向甲方支付違約金。
3、乙方提供的貨物經(jīng)甲方檢驗如有質(zhì)量瑕疵或系假冒偽劣產(chǎn)品，應自甲方發(fā)出質(zhì)量異議書之日起 3____日內(nèi)，乙方應當作出書面回復，如逾期未予回復則視為乙方認同甲方的質(zhì)量異議書，并在甲方發(fā)出質(zhì)量異議書之日起7天內(nèi)，按甲方要求辦理退貨或換貨，并以該批貨物價款的10﹪向甲方支付違約金;若因乙方提供貨物質(zhì)量瑕疵導致工程質(zhì)量和人身損害問題，乙方應承擔全部賠償責任。甲方有權解除本合同。
文件，甲方有權要求乙方退貨且乙方需以貨物價款的10﹪向甲方支付違約金;若乙方不能提供上述文件導致甲方不能通過政府主管部門的工程審批驗收，乙方應承擔相應責任包括但不限于向甲方退還所收取的全部貨款。
5、乙方所交產(chǎn)品必須為原廠(即本廠)生產(chǎn),否則一旦發(fā)現(xiàn)貼牌生產(chǎn)的現(xiàn)象,我司將停止貨款結算,同時要求以貨款總額的100%進行處罰及追究相關法律責任。
6、乙方不得將本合同項下權利義務轉(zhuǎn)讓予
第三方，否則甲方有權解除本合同;乙方應自甲方發(fā)出解約通知之日起____日內(nèi)按供貨通知確定的貨物價款的20﹪向甲方支付違約金。
7、若乙方供貨數(shù)量經(jīng)甲方檢驗發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足量的，當不足數(shù)量少于當批量的 4 %以內(nèi)時，不足的部分乙方必須在2天內(nèi)補齊;若不足數(shù)量超過當批量的 4 %或未及時補齊不足數(shù)量的，即視作有弄虛作假情形，乙方除應補齊貨物數(shù)量外，還應向甲方支付該批貨物價款10﹪的違約金。
8、甲方未按本合同約定的期限付款的，逾期每日應向乙方支付未付款項的3作為違約金，但不超過未付款項總額的5% 。
9、甲方違反本合同規(guī)定拒絕接收貨物的，應當承擔由此對乙方造成的損失。
第九條、其它事宜：
1、本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致后可以變更或解除，未盡事宜雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。甲方發(fā)出的供貨通 知、經(jīng)甲方確認的供貨單據(jù)以及乙方提供的產(chǎn)品合格證、檢驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量說明書(或產(chǎn)品質(zhì)量認證證書)均是本合同有效組成部分。
2、履行本合同過程中若發(fā)生爭議時，由甲乙雙方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
3、乙方在簽訂本合同和收款時應提供公司有效的營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證復印件各一份并加蓋公章，本合同乙方、送貨單位與收款單位三方名稱必須一致。
4、本合同采購貨物最終質(zhì)保期限屆滿后，若無額外約定及無自動延續(xù)情況時，則自動終止。
5、乙方應于本合同終止后____日內(nèi)持本合同原件至甲方財務部加蓋合同貨款已付清字樣的簽章;若乙方逾期不辦理該手續(xù)，甲方不再續(xù)約。
6、本合同一式伍份，計附件合共 頁，自甲、乙雙方授權代表簽字及蓋章后生效;甲方執(zhí)叁份、乙方執(zhí)貳份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人(委托代理人)： 法定代表人(委托代理人)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
傳真： 傳真：
簽約地點：____市____區(qū)
原材料加工合同篇十四
承攬方(乙方)：
職務：
電話：
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應原材料：
原材料：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
日期：
成品單位耗用量：
二、乙方完成產(chǎn)品情況：
品種：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
加工費：單價金額
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：
七、貨款及費用結算辦法及期限：
八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽訂時間：
原材料加工合同篇十五
甲方(需方)：
法定代表人：
乙方(供方):
法定代表人:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協(xié)商一致，訂立本合同。
酚醛板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下(備注：參照所提供的酚醛板使用說明資料使用，產(chǎn)品合格率為95%)若出現(xiàn)質(zhì)量問題如大面積開膠起層包調(diào)包換。
1、達到陜西省相應的質(zhì)檢驗收標準;
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌商標(產(chǎn)地)和數(shù)量及時供應;
3、有產(chǎn)品合格證明書或相關文件。
1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃二天內(nèi)供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員劉青對貨物的數(shù)量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據(jù)。(結算以實際送貨數(shù)量為準。)
計算貨款方式及付款約定：貨到工地一個月后7個工作日內(nèi)付清此次貨款。
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的.罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。
2、乙方所交產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的，應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
按本合同規(guī)定應該償付的違約金和各種經(jīng)濟損失的，應當在明確責任后10天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務主管機關調(diào)解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
原材料加工合同篇十六
供方：（以下簡稱甲方）
需方：（以下簡稱乙方）
三、交提貨地點：_____________________
四、運輸費用負擔：_____________________
五、驗收標準及方法：______________
六、結算方式及期限：______________
七、產(chǎn)品價格隨行就市。產(chǎn)品價格如發(fā)生變動時按（調(diào)價協(xié)議）執(zhí)行；
八、供方應嚴格按需方要的產(chǎn)品、數(shù)量及時發(fā)貨，供方接到需方供貨通知天需到貨。
九、本合同如需變動或補充，另行簽訂補充協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章方能生效；
十、違約責任：按《中華人民共和國合同法》執(zhí)行。
十一、解決合同糾紛的方式：雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，由需方所在地仲裁委員會仲裁。
十二、其它約定事項：_____________________
十三、本合同需雙方簽字蓋章生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
原材料加工合同篇一
承攬方：____________________________________
法定代表人：
經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。
定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
^8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
^9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
^10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的'零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
____年____月____日____年____月____日
原材料加工合同篇二
(甲方)委托方：
(乙方)加工方：
根據(jù)_合同法和相關法律法規(guī)，在平等的基礎上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
下表為本合同明細單價，具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結算。
在本合同執(zhí)行期間內(nèi)，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產(chǎn)，合同簽訂后3日內(nèi)乙方應派技術人員到現(xiàn)場核實實際尺寸，制作施工圖。結算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價。
乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規(guī)范。
乙方需對確認的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn)，并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
交貨時間：以甲方書面通知時間為準。交貨地點：現(xiàn)場收貨聯(lián)系人：
乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
交貨時，乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。
乙方給甲方每交貨一批，經(jīng)甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結算款的80%，安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。
結算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結算。
乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。
本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的同時，開具同等金額的財務發(fā)票給甲方。乙方的收款單位是：戶名：賬號：
甲乙雙方簽訂合同后，乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結算，支付乙方貨款給。
乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權解除合同，乙方應退還已付款，并賠償甲方損失。乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換，如擅自調(diào)換的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。
甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除本合同。
合同權利義務終止后，甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務。
甲乙方應友好協(xié)商。協(xié)商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
乙方應提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
原材料加工合同篇三
乙方(受托方)：______________
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎上，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方生產(chǎn)“_______”事宜，達成如下協(xié)議：
一、甲方責任
1、甲方負責委托生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。
2、甲方負責
提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術和質(zhì)量文件，包括生產(chǎn)工藝、物料要求、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、成品出廠質(zhì)量標準、包裝要求等。
4、甲方負責提供(除化驗用試劑外)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的所有原輔料、包材。
3、對生產(chǎn)的前三批，甲方應對乙方的生產(chǎn)全過程進行監(jiān)督指導。
4、甲方定期派專人對乙方的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督;定期對產(chǎn)品進行抽查檢驗。
5、生產(chǎn)過程中乙方需甲方協(xié)助時，甲方有協(xié)助的義務。
6、甲方承擔最終產(chǎn)品的批準放行責任。負責對每批產(chǎn)品進行穩(wěn)定性留樣。
7、甲方按照雙方協(xié)定的價格向乙方支付委托生產(chǎn)費用。
二、乙方責任
1、乙方負責按照甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標淮，提供合格的產(chǎn)品，并負責生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制。
2、乙方負責產(chǎn)品取樣及全程檢驗。
3、乙方應當按按照規(guī)定保存所有受托生產(chǎn)文件和記錄，保存至產(chǎn)品有效期后一年。
6、乙方對甲方提供的技術和質(zhì)量文件，負保密的義務。
7、乙方應允許甲方對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查或質(zhì)量審計，并予以協(xié)助。
8、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將受托產(chǎn)品委托第三方生產(chǎn)。
9、乙方應按照甲方的計劃及時安排生產(chǎn)，按時供給甲方產(chǎn)品。
三、加工量、加工費用及付款方式
1、每次加工量_______
2、加工費用：_________
產(chǎn)品名稱______________
規(guī)格__________________
加工費________________
成品率(%)_____________
______________元/片(含稅)
3、根據(jù)實際產(chǎn)成品數(shù)量次月結算上一個月的加工費用，乙方開據(jù)正式發(fā)票。
四、風險
在本協(xié)議規(guī)定的相應履行期限內(nèi)，在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的損失，甲方應承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
五、其它
1、規(guī)定提貨結算時間自乙方通知日起不超過_______天。乙方給甲方提供貨物_______天之內(nèi)，甲方應結清所有加工費。
2、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力造成的損失，雙方協(xié)商解決。
3、加工過程中發(fā)生糾紛時，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時任何一方可向合同履行地人民法院起訴。
4、本合同簽字之日生效，合同履行完畢后即失效。
5、本合同正本一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
六、適用法律
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
原材料加工合同篇四
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎上，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方生產(chǎn)“__”事宜，達成如下協(xié)議：
一、甲方責任：
1、甲方負責委托生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。
2、甲方負責
提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術和質(zhì)量文件，包括生產(chǎn)工藝、物料要求、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、成品出廠質(zhì)量標準、包裝要求等。
4、甲方負責提供(除化驗用試劑外)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的所有原輔料、包材。
3、對生產(chǎn)的前三批，甲方應對乙方的生產(chǎn)全過程進行監(jiān)督指導。
4、甲方定期派專人對乙方的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督;定期對產(chǎn)品進行抽查檢驗。
5、生產(chǎn)過程中乙方需甲方協(xié)助時，甲方有協(xié)助的義務。
6、甲方承擔最終產(chǎn)品的批準放行責任。負責對每批產(chǎn)品進行穩(wěn)定性留樣。
7、甲方按照雙方協(xié)定的價格向乙方支付委托生產(chǎn)費用。
二、乙方責任：
1、乙方負責按照甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標淮，提供合格的產(chǎn)品，并負責生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制。
2、乙方負責產(chǎn)品取樣及全程檢驗。
3、乙方應當按按照規(guī)定保存所有受托生產(chǎn)文件和記錄，保存至產(chǎn)品有效期后一年。
6、乙方對甲方提供的技術和質(zhì)量文件，負保密的義務。
7、乙方應允許甲方對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查或質(zhì)量審計，并予以協(xié)助。
8、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將受托產(chǎn)品委托第三方生產(chǎn)。
9、乙方應按照甲方的計劃及時安排生產(chǎn)，按時供給甲方產(chǎn)品。
三、加工量、加工費用及付款方式：
1、每次加工量：________
2、加工費用：________
3、根據(jù)實際產(chǎn)成品數(shù)量次月結算上一個月的加工費用，乙方開據(jù)正式發(fā)票。
四、風險：
在本協(xié)議規(guī)定的相應履行期限內(nèi)，在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的損失，甲方應承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
五、其它：
1、規(guī)定提貨結算時間自乙方通知日起不超過15天。乙方給甲方提供貨物30天之內(nèi)，甲方應結清所有加工費。
2、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力造成的損失，雙方協(xié)商解決。
3、加工過程中發(fā)生糾紛時，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時任何一方可向合同履行地人民法院起訴。
4、本合同簽字之日生效，合同履行完畢后即失效。
5、本合同正本一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
六、適用法律：
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方：________乙方：________
法定代表人或委托人：________法定代表人或委托人：________
__年__月__日__年__月__日
原材料加工合同篇五
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》之有關規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，自愿達成以下協(xié)議：
一、甲方委托乙方加工以下產(chǎn)品，其性質(zhì)為委外加工,乙方在加工時所需的原材料、外協(xié)外購件以及包裝物等由乙方自行購買。
二、甲方委托乙方加工的產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商一致后定價如下(具體見價格協(xié)議附件)：
三、成本費用計算依據(jù)：每一個產(chǎn)品的原材料重量為10只產(chǎn)品重量的平均數(shù)加上合理消耗，再乘以原材料單價則為材料成本，而外協(xié)外購件和包裝物等均按照甲方買入價賣給乙方或由乙方到甲方指定的供應商處購買。 四、如加工結束，模具回收，回料供應商自行處理。
六、質(zhì)量要求與技術標準：乙方供貨的產(chǎn)品須按照甲方提供的封樣件及相關技術要求為準，質(zhì)量驗收與追溯產(chǎn)品按最終顧客使用為最終驗收，如果經(jīng)分析由于乙方加工工藝問題和購置的材料質(zhì)量問題造成零件不合格，由此給甲方造成損失，將由乙方負責全額賠償。
七、乙方對甲方所提供的模具應做好日常的維護和保養(yǎng)工作，如在使用過程中發(fā)現(xiàn)模具由于乙方使用不當導致?lián)p壞，由乙方自行負責修理或委托甲方有償維修，且由此造成產(chǎn)品的不合格，則由乙方全部承擔。如模具屬于自然損耗，由甲方組織修理，由于尺寸變更所造成的模具修改，則由甲方負責。
八、甲方要貨以傳真或郵件方式下達采購訂單，乙方根據(jù)甲方采購訂單備貨，按甲方指定時間、地點到貨，確保甲方的生產(chǎn)需求，因乙方的供貨不及時造成甲方的生產(chǎn)和交付的延誤，乙方需承擔因此給甲方帶來的緊急損失(包括給甲方因此造成的甲方客戶處的損失)，甲方開具索賠單(附后)給乙方體現(xiàn)此損失;;如因市場變化，數(shù)量增減急用等，乙方應予以配合; 若產(chǎn)生的額外費用特別巨大，則由甲、乙雙方共同承擔。
九、交貨地點與驗收：貨到甲方倉庫后，由甲方負責對質(zhì)量、數(shù)量、包裝等進行驗收，要求質(zhì)量符合標準、計量相符、包裝完好無損。如甲方抽檢不合格，由于客觀條件需要乙方配合人員進行全檢，乙方需要支付甲方因全檢產(chǎn)生的費用;費用原則上按照工時費核定，但是有隨著頻次的增加會相應的增加; 十、運輸方式與費用負擔：運輸方式不限，所有運輸物流費用全額由乙方承擔。
十一、貨款結算：甲方收到乙方貨物經(jīng)驗收合格后入庫，乙方在次月15日前與甲方進行對賬，雙方對賬認可后在25日前開具17%增值稅專用發(fā)票，甲方按照發(fā)票日期120天后的月底支付貨款(付款方式為100%承兌支付)。
十二、甲乙雙方本著積極合作的態(tài)度履行本合同所規(guī)定的義務，承擔相關法律責任。如發(fā)生糾紛或違約可協(xié)商解決，或到當?shù)刂俨脵C構申請仲裁，或向具有管轄權的當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，隨即終止本合同。
十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。合同自20xx年9月30日起__-20年月日止執(zhí)行(傳真件和復印件均有效)。
甲方：乙方：
授權代表： 授權代表：
年 月日年月日
原材料加工合同篇六
承攬人：
法定住址：
法定代表人：
職務：
委托代理人：
身份證號碼：
通訊地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶行：
賬號：
定作人：
法定住址：
法定代表人：
職務：
委托代理人：
身份證號碼：
通訊地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶行：
賬號：
在裝配 項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條裝配項目
定作人向承攬人提供裝配 (產(chǎn)品) 套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配后將成品交付定作人。
第二條加工成品規(guī)格
根據(jù)定作人提供的設計原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標準。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條加工費
每種型號的加工費如下：
1、型號： ，價格： u.s.d(大寫： 美元);
2、型號： ，價格： u.s.d(大寫： 美元);
3、型號： ，價格： u.s.d(大寫： 美元)。
第四條來件的交付
定作人每月必須分 次(即每月的 日、 日……以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。
第五條原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料，或數(shù)量不足時，承攬人應及時通知定作人更換或補足。
第六條原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為 %，其損耗率由承攬人免費供應，如損耗率超過 %，應由定作人補充加工所需之零件和原料。
第七條技術資料和技術服務
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標準等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質(zhì)疑予以適當解答。
3、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。
4、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過 人，停留時間不得超過 天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。
第八條承攬人責任
1、提供裝配生產(chǎn)廠房 平方米。
2、招聘工人 名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設備，費用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條定作人責任
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經(jīng)雙方協(xié)商認可，所需費用由定作人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息，償還期為 年。
2、為使加工生產(chǎn)正常化，由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬定作人所有，只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿后，由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經(jīng)教育無效者，定作人有權向承攬人提出調(diào)換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條結算方式
結匯應以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取d/p即期結匯或 方式結匯。產(chǎn)品交付一次結匯一次，每月總結一次。
定作人逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續(xù) 天不支付，承攬人有權停止交付產(chǎn)品。
第十一條包裝與標記
產(chǎn)品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應至少在貨物完工交運前 天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應在裝船期前 天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應在 工作日內(nèi)予以確認，否則即認為船只得到認可。
第十二條加工產(chǎn)品的交付
承攬人每月分 次(即每月的 日、 日 日……)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：
1、雙方必須派專人參加。
2、交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3、雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條產(chǎn)品質(zhì)量
1、產(chǎn)品質(zhì)量，以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。
2、加工生產(chǎn)應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產(chǎn)品，定作人必須派出常駐技術人員，對生產(chǎn)進行具體的檢查指導，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應有雙方的技術人員參加。
4、技術要求較高，人工無法檢查的產(chǎn)品，應以機械測試檢查為準。
5、不合格的產(chǎn)品，若純屬承攬人加工質(zhì)量問題，承攬人負責免責返修;若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術設計等原因造成，則定作人應負擔返修費用。
第十四條勞動保護
承攬人工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對有污染性項目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準，方能立項經(jīng)營。
第十五條運輸與保險
1、定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用，均由定作人負責。
2、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由定作人向 保險公司投保。
第十六條稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規(guī)定，按時繳納各自應該繳納的稅款。
第十七條手續(xù)辦理
與本合同有關的一切進出口手續(xù)，應由承攬人予以辦理。
第十八條擔保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條違約罰款和損失賠償
2、承攬人應按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨，如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失，承攬人應負賠償責任。
第二十條聲明及保證
承攬人：
1、承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)( )均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人：
1、定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)( )均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為 年。
第二十二條通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用 (書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下： 。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起 日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十三條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十五條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后 日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為 年，自 年 月 日至 年 月 日。
3、本合同正本一式 份，雙方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。
第三十條續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人(蓋章)： 定作人(蓋章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：
簽訂地點： 簽訂地點：
年 月 日 年 月 日
原材料加工合同篇七
按照《_合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，本著公平合理的協(xié)作原則，明確雙方的權利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方同意簽訂本合同，以利共同遵守。
一、訂立合同單位
發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期：2010年 月 日開工至2010年 月 日竣工，總工期 50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質(zhì)量的檢查監(jiān)督。
2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
3、在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：
四、合同文件
合同文件應能互相解釋、互為說明，組成合同的文件及優(yōu)先順序如下：
1、本合同協(xié)議書
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等 業(yè)主認可的工期延誤。 收到預付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場達不到鋼結構安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價包干，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建筑面積：共計平米。
2、工程總造價： 萬元( 元 )以上全部為含稅價格。
3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉(zhuǎn)運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
原材料加工合同篇八
定作方： 合同編號：
承攬方： 簽訂日期：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質(zhì)量要求：
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊，下料后再提出原料質(zhì)量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。
2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的.需要。
四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間：
2、交貨地點：定作方工廠內(nèi)。
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔：
運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間：
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務： 電話號碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務： 電話號碼：
時間： 年 月 日
原材料加工合同篇九
甲乙雙方本著平等合作，互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就原材料買賣簽訂下列條款。
一 本合同有效期限自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日結束。
二 采購數(shù)量：以雙方簽字確認的訂單數(shù)量為準，未經(jīng)甲方的事先書面同意，采購訂單中所規(guī)定的供貨的數(shù)量不得隨意變更 。
三 除非雙方另有合同，在貨物被交付到本合同中所規(guī)定的地點而且由一名甲方指定的代表在交貨單據(jù)上簽字確認之前，貨物的所有權屬于乙方且風險由乙方承擔 。
四 乙方提供的貨物必須符合雙方認可的質(zhì)量標準 。
五 甲乙雙方應該保持通暢的溝通渠道，積極溝通與業(yè)務有關的市場信息，服務反饋，新產(chǎn)品動態(tài)等信息。
六 如果貨物和服務已經(jīng)提供給了甲方，甲方應該根據(jù)合同的規(guī)定將該貨物和服務的貨款支付給乙方。貨款應該在驗收貨物或服務合格后 日支付。
七 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
八 本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國國法》執(zhí)行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
原材料加工合同篇十
供貨方：_______以下簡稱乙方)
采購方：_______(以下簡稱甲方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，遵循平等、互利、自愿和誠實信用的原則，雙方就采購事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1、原料名稱、數(shù)量
采購項目貨品顏色按溫州恒泰色卡號生產(chǎn);產(chǎn)品余料切2mm不背膠.
2、運輸方式、交貨的期限、地點：_______
(1)運輸方式：貨車(箱式貨車)
(2)乙方須在_______年_______月_______日前按合同約定數(shù)量、質(zhì)量標準、原料規(guī)格進行交貨。
(3)交貨地點：為采購方指定地點:。
3、驗收標準和方法：
(1)賣方應隨貨提前將有關的出貨檢驗報告或證明提供買方備查。
(2)本合同原料需現(xiàn)場驗收合格，不需復檢本合同原料需現(xiàn)場取樣復檢合格。
(3)買受方在驗收過程中，如發(fā)生原料的品種、規(guī)格型號、質(zhì)量等不符合規(guī)定，則應在收到貨物之日起日內(nèi)向供貨方提出書面(口頭)異議，并有權拒付貨款。
(4)供貨方在接到買受方書面(口頭)異議后，應在日內(nèi)負責處理;如乙方逾期不處理，則視為供貨方違約，并承擔相應的違約責任。
5、違約責任：
(1)供貨方提供的原料產(chǎn)品如有質(zhì)量問題或者不符合合同約定，買受方可以要求退換貨，因此產(chǎn)生的費用由供貨方承擔，同時賠償因此給甲方造成的其它經(jīng)濟損失。
(2)供貨方不能按照本合同約定期限提供原料，應向甲方支付合同金額20%的違約金，同時賠償因此給甲方造成的其它經(jīng)濟損失。
6、其他約定：
(1)買受方中途變更原料采購數(shù)量的需提前___日通知供貨方，供貨方按買受方書面通知更改，雙方互不視為違約。
(2)供貨方應嚴格按照買受方要求的原料質(zhì)量和規(guī)格要求生產(chǎn)或供應貨品。否則，買受方有權拒絕支付貨款。
(3)供貨方須按買受方要求提供產(chǎn)所提供原料的相關合格證書(要根據(jù)實際采購的原料由對方隨貨出具質(zhì)量檢驗合格證書、原產(chǎn)地證書等)：
(4)如因供貨方提供的原料侵犯他人知識產(chǎn)權所給買受方造成一切損失由供貨方承擔。
(5)不可抗力：不可抗力事件發(fā)生，供貨方仍有責任采取一切可能措施恢復供貨并在事發(fā)之日起通知買受方。若供貨方在事發(fā)后內(nèi)仍不能履行合同責任，買受方有權終止合同。(可視實際情況進行修改)
7、紛爭解決：本合同雙方當事人履行合同時發(fā)生的一切爭議均應首先通過友好協(xié)商解決，如不能解決，雙方當事人約定向買受方住所地人民法院(浙江市常山市人民法院)提起訴訟解決。
8、本合同一式兩份，自雙方當事人簽字蓋章之日起正式生效，雙方各執(zhí)一份。
9、另附需簽署重金屬符合性聲明協(xié)議(此協(xié)議具有法律效應)
供貨方：_______買受方：_______
地址：_______地址：_______
法定代表人：_______法定代表人：_______
經(jīng)辦人：_______經(jīng)辦人：_______
聯(lián)系方式：_______聯(lián)系方式：_______
日期：_______日期：_______
原材料加工合同篇十一
乙方：_______
甲、乙雙方本著平等、互惠互利原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、合作關系
甲、乙雙方自合同簽訂之日起即形成供需合作伙伴關系。
1、乙方按甲方所需原材料產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量按照甲方要求準時送至甲方指定地點。
2、乙方所供產(chǎn)品，必須符合產(chǎn)品質(zhì)量標準，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應無條件退貨或換貨，并在規(guī)定時間內(nèi)送至甲方指定地點。
二、甲方所需求的材料品種、規(guī)格型號、數(shù)量、單價及金額：見合同附件。
本合同簽訂之日起，甲方每次采購前以訂單形式下達給乙方。訂單價格由甲乙雙方協(xié)商確定。
三、送貨日期：訂單下達后10日內(nèi)。
四、送貨質(zhì)量
乙方送的所有原材料，必須確保其質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)一批貨中摻有假貨、非甲方確認的殘次品等質(zhì)量問題，即扣除涉及金額的三倍作為違約金。
五、付款方式
1、每月25日(遇節(jié)假日順延)結算貨款，乙方當次結算的貨款必須送交稅務機關認可的正式發(fā)票，否則甲方不予以支付貨款。乙方以最近一次的貨款作為質(zhì)保金，作為日后進行調(diào)貨，確保質(zhì)量的依據(jù)。
2、簽訂合同時，乙方必須提供相應的資質(zhì)及證件：營業(yè)執(zhí)照副本(復印件)、組織機構代碼副本(復印件)、稅務登記證副本(復印件)。
六、運費：乙方負責全程運費。
七、乙方違約責任
1、乙方如不能按照合同規(guī)定的時間及時送貨的，應賠償由此而給甲方造成的損失費用。
2、因乙方提供甲方的產(chǎn)品質(zhì)量問題導致甲方損失的，應按照損失金額進行全額賠償。
八、甲方違約責任
甲方如不能按合同規(guī)定付款期支付乙方貨款，須事先與乙方聯(lián)系，說明原因及解決方案，獲得乙方同意后，可延期支付款項。如甲方不能按合同規(guī)定付款期支付乙方貨款且沒有獲得乙方同意，甲方應向乙方支付逾期付款違約金，違約金按逾期付款金額同期人民銀行貸款利率計算。
九、供貨原則
乙方與甲方任何部門、人員有私自商業(yè)賄賂行為，一經(jīng)核實，立即扣除供應商全部剩余帳期內(nèi)全部貨款，同時解除合同。
十、保密條款
1、在未取得雙方事先許可的情況下，不得將本合同內(nèi)容向第三方公開或泄露。
2、乙方從甲方得到的采購信息，未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三方轉(zhuǎn)讓、公開、泄露或被使用。
十一、合同解除
乙方有以下任何事項時，甲方不需要任何通知，可馬上解除本合同。
1、違反本合同條款約定的行為或事實時;
2、在供應期間內(nèi)，不能滿足甲方數(shù)量及品質(zhì)要求無能力供應時;
3、被政府機關停止或取消營業(yè)資格給予處分時。
十二、合同糾紛解決
甲、乙雙方之間產(chǎn)生有關本合同的一切糾紛，雙方應通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決，雙方當事人可向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十三、合同所有附件是本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。
本合同未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作為補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。
乙方：_______
原材料加工合同篇十二
乙方：_____________
甲乙雙方本著平等合作，互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就原材料買賣簽訂下列條款。
一、本合同有效期限自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日結束。
二、采購數(shù)量：以雙方簽字確認的訂單數(shù)量為準，未經(jīng)甲方的事先書面同意，采購訂單中所規(guī)定的供貨的數(shù)量不得隨意變更。
三、除非雙方另有合同，在貨物被交付到本合同中所規(guī)定的地點而且由一名甲方指定的代表在交貨單據(jù)上簽字確認之前，貨物的所有權屬于乙方且風險由乙方承擔。
四、乙方提供的貨物必須符合雙方認可的質(zhì)量標準。
五、甲乙雙方應該保持通暢的溝通渠道，積極溝通與業(yè)務有關的市場信息，服務反饋，新產(chǎn)品動態(tài)等信息。
六、如果貨物和服務已經(jīng)提供給了甲方，甲方應該根據(jù)合同的規(guī)定將該貨物和服務的貨款支付給乙方。貨款應該在驗收貨物或服務合格后日支付。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
八、本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國國法》執(zhí)行。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
原材料加工合同篇十三
買方： (以下簡稱甲方)
賣方： (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、自愿、平等互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特達成本合同，以資雙方共同遵守：
第一條、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及單價
第二條、貨款總額
(暫定不含稅總價) (大寫： 元整);結算金額按驗收合格的貨物數(shù)量乘以相應結算單價并扣除相關處罰金額據(jù)實結算。
第三條、供貨期限及交貨時間、地點和方式
1、供貨期限：自________年____月____日至________年____月____日。具體按甲方通知。
2、交貨時間：甲方在本合同約定的供貨期限內(nèi)以傳真或郵件形式向乙方發(fā)出供貨通知(包括貨物的規(guī)格型號、數(shù)量、送貨地址、送貨時間、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等)，乙方應自收到甲方供貨通知2小時內(nèi)以傳真或郵件形式予以確認，并按供貨通知的送貨日期按時交貨(送貨前24小時內(nèi)向甲方發(fā)出發(fā)貨通知，以便甲方作好收貨準備)。
3、交貨地點： ，具體按甲方通知。
4、交貨方式：乙方送貨到甲方指定地點并負責卸貨。在未經(jīng)甲方初驗合格前發(fā)生貨物毀損、滅失及乙方指派人員發(fā)生人身傷害的，由乙方自行承擔責任。
第四條、貨物驗收及標準
1、甲乙雙方同意按下列第
(1)、
(2) 項標準對貨物進行驗收：
(1)貨物質(zhì)量按 標準(國標、省標)和甲方要求執(zhí)行;當三者有沖突時按高標準要求執(zhí)行。
(2)甲乙雙方封存貨物樣品每規(guī)格一式兩份，以該樣品作為驗收依據(jù);甲方樣品封存代表是 和 ，乙方樣品封存代表是 和。
2、乙方送貨到指定地點后，由甲方兩名倉管、兩名保安和工地主管以抽檢的方式對貨物的規(guī)格型號、數(shù)量和質(zhì)量進行初驗且簽收確認。
等文件。
4、乙方同意甲方可聘請有資質(zhì)的檢測機構對貨物隨機抽樣進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。如質(zhì)量檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔;質(zhì)量檢驗不合格，檢驗費用由乙方承擔并承擔相關的違約責任。
5、質(zhì)量異議期限自甲方收到貨物之日起計____日。
第五條、權利瑕疵保證
乙方應保證甲方在使用乙方貨物或其他任何一部分時不受
第三方提出侵犯其專利權、版權、商標權或其他所有權權利的起訴。一旦出現(xiàn)侵犯他人合法權益，乙方應承擔全部責任，由此導致甲方產(chǎn)生經(jīng)濟損失的，乙方應賠償甲方因此而所產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失。
第六條、質(zhì)量保證
1、乙方承諾其出售給甲方的貨物質(zhì)量保證期為____月，自甲方驗收合格之日起計算。若貨物在保證期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應自接獲甲方通知24小時內(nèi)負責維修(包括但不限于免收人工費、零部件材料費和交通費等)，造成甲方損失的應予賠償。
2、乙方保證所提供的貨物的質(zhì)量和技術規(guī)格應與甲方供貨通知中所提出的質(zhì)量要求和技術規(guī)格相一致;若甲方對貨物質(zhì)量技術性能無特殊說明的，則乙方貨物質(zhì)量應達到國家有關部門頒布的國家標準或行業(yè)標準規(guī)范。
3、乙方應保證所售貨物是全新、未使用過的原裝合格正品，并完全符合甲方要求或本合同約定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養(yǎng)條件下，在其使用壽命內(nèi)具有良好的性能。貨物驗收后，在質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方應對由于設計、工藝或材料的缺陷所發(fā)生的任何不足或故障負責維護和維修，所需費用由乙方全部承擔。
第七條、包裝要求、包裝物的供應和回收
1、乙方提供的全部貨物均應按國家規(guī)定標準或有利于保護貨物的措施進行包裝;由于乙方包裝不善引起的貨物毀損均由乙方自行承擔，甲方有權拒收毀損貨物。
2、乙方提供的貨物包裝物歸甲方所有，乙方不得回收。
第八條、付款時間及方式：
1、采用月結方式，乙方每月 5____日前將上個月手續(xù)齊全的供貨收貨單交甲方對單組，甲方財務于當月____日后15天支付上個月貨款總額的 97﹪,余款自質(zhì)量保證期滿之日起____日內(nèi)一次性付清。
2、甲方支付貨款的方式為：支票。
第九條、合同解除及違約責任：
1、甲方向乙方發(fā)出供貨通知，乙方未按本合同約定的時間和方式予以確認，甲方有權解除本合同，乙方應自甲方發(fā)出解約通知之日起____日內(nèi)按供貨通知確定的貨物價款的10﹪向甲方支付違約金。
2、乙方未按本合同約定的期限交貨，逾期每日應向甲方支付該批貨物價款3作為違約金;逾期超過____日甲方有權解除本合同，乙方應自甲方發(fā)出解約通知之日起____日內(nèi)以該批貨物價款的10﹪向甲方支付違約金。
3、乙方提供的貨物經(jīng)甲方檢驗如有質(zhì)量瑕疵或系假冒偽劣產(chǎn)品，應自甲方發(fā)出質(zhì)量異議書之日起 3____日內(nèi)，乙方應當作出書面回復，如逾期未予回復則視為乙方認同甲方的質(zhì)量異議書，并在甲方發(fā)出質(zhì)量異議書之日起7天內(nèi)，按甲方要求辦理退貨或換貨，并以該批貨物價款的10﹪向甲方支付違約金;若因乙方提供貨物質(zhì)量瑕疵導致工程質(zhì)量和人身損害問題，乙方應承擔全部賠償責任。甲方有權解除本合同。
文件，甲方有權要求乙方退貨且乙方需以貨物價款的10﹪向甲方支付違約金;若乙方不能提供上述文件導致甲方不能通過政府主管部門的工程審批驗收，乙方應承擔相應責任包括但不限于向甲方退還所收取的全部貨款。
5、乙方所交產(chǎn)品必須為原廠(即本廠)生產(chǎn),否則一旦發(fā)現(xiàn)貼牌生產(chǎn)的現(xiàn)象,我司將停止貨款結算,同時要求以貨款總額的100%進行處罰及追究相關法律責任。
6、乙方不得將本合同項下權利義務轉(zhuǎn)讓予
第三方，否則甲方有權解除本合同;乙方應自甲方發(fā)出解約通知之日起____日內(nèi)按供貨通知確定的貨物價款的20﹪向甲方支付違約金。
7、若乙方供貨數(shù)量經(jīng)甲方檢驗發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足量的，當不足數(shù)量少于當批量的 4 %以內(nèi)時，不足的部分乙方必須在2天內(nèi)補齊;若不足數(shù)量超過當批量的 4 %或未及時補齊不足數(shù)量的，即視作有弄虛作假情形，乙方除應補齊貨物數(shù)量外，還應向甲方支付該批貨物價款10﹪的違約金。
8、甲方未按本合同約定的期限付款的，逾期每日應向乙方支付未付款項的3作為違約金，但不超過未付款項總額的5% 。
9、甲方違反本合同規(guī)定拒絕接收貨物的，應當承擔由此對乙方造成的損失。
第九條、其它事宜：
1、本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致后可以變更或解除，未盡事宜雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。甲方發(fā)出的供貨通 知、經(jīng)甲方確認的供貨單據(jù)以及乙方提供的產(chǎn)品合格證、檢驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量說明書(或產(chǎn)品質(zhì)量認證證書)均是本合同有效組成部分。
2、履行本合同過程中若發(fā)生爭議時，由甲乙雙方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
3、乙方在簽訂本合同和收款時應提供公司有效的營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證復印件各一份并加蓋公章，本合同乙方、送貨單位與收款單位三方名稱必須一致。
4、本合同采購貨物最終質(zhì)保期限屆滿后，若無額外約定及無自動延續(xù)情況時，則自動終止。
5、乙方應于本合同終止后____日內(nèi)持本合同原件至甲方財務部加蓋合同貨款已付清字樣的簽章;若乙方逾期不辦理該手續(xù)，甲方不再續(xù)約。
6、本合同一式伍份，計附件合共 頁，自甲、乙雙方授權代表簽字及蓋章后生效;甲方執(zhí)叁份、乙方執(zhí)貳份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人(委托代理人)： 法定代表人(委托代理人)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
傳真： 傳真：
簽約地點：____市____區(qū)
原材料加工合同篇十四
承攬方(乙方)：
職務：
電話：
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應原材料：
原材料：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
日期：
成品單位耗用量：
二、乙方完成產(chǎn)品情況：
品種：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
加工費：單價金額
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：
七、貨款及費用結算辦法及期限：
八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽訂時間：
原材料加工合同篇十五
甲方(需方)：
法定代表人：
乙方(供方):
法定代表人:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協(xié)商一致，訂立本合同。
酚醛板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下(備注：參照所提供的酚醛板使用說明資料使用，產(chǎn)品合格率為95%)若出現(xiàn)質(zhì)量問題如大面積開膠起層包調(diào)包換。
1、達到陜西省相應的質(zhì)檢驗收標準;
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌商標(產(chǎn)地)和數(shù)量及時供應;
3、有產(chǎn)品合格證明書或相關文件。
1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃二天內(nèi)供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員劉青對貨物的數(shù)量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據(jù)。(結算以實際送貨數(shù)量為準。)
計算貨款方式及付款約定：貨到工地一個月后7個工作日內(nèi)付清此次貨款。
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的.罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。
2、乙方所交產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的，應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
按本合同規(guī)定應該償付的違約金和各種經(jīng)濟損失的，應當在明確責任后10天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務主管機關調(diào)解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
原材料加工合同篇十六
供方：（以下簡稱甲方）
需方：（以下簡稱乙方）
三、交提貨地點：_____________________
四、運輸費用負擔：_____________________
五、驗收標準及方法：______________
六、結算方式及期限：______________
七、產(chǎn)品價格隨行就市。產(chǎn)品價格如發(fā)生變動時按（調(diào)價協(xié)議）執(zhí)行；
八、供方應嚴格按需方要的產(chǎn)品、數(shù)量及時發(fā)貨，供方接到需方供貨通知天需到貨。
九、本合同如需變動或補充，另行簽訂補充協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章方能生效；
十、違約責任：按《中華人民共和國合同法》執(zhí)行。
十一、解決合同糾紛的方式：雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，由需方所在地仲裁委員會仲裁。
十二、其它約定事項：_____________________
十三、本合同需雙方簽字蓋章生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）：
乙方（公章）：