合同涉及的事項種類繁多，可以是購買商品、租賃房屋、就業(yè)合同等。各方當(dāng)事人應(yīng)保護(hù)自己的權(quán)益，明確約定違約責(zé)任和補(bǔ)償方式。以下是一些典型的合同案例，供大家參考學(xué)習(xí)。
水暖電消防合同篇一
發(fā)包方：
承包方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，訂立本建筑工程施工合同。
第一條 工程概況
工程名稱：***圍墻設(shè)置工程
工程地點：
第二條 承包方式
包工包料。
第三條 工程承包范圍
1、甲方提供圖紙的工作內(nèi)容：花式圍墻砌筑、粉刷（含基礎(chǔ)）、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復(fù)工作及預(yù)算中包含的其他子項工作。
2、按圖紙設(shè)計要求；特殊要求按甲方書面通知。
3、以上工程內(nèi)容包工期、包安全、包質(zhì)量、包工地內(nèi)外的保潔并保持與周圍業(yè)主間良好的生產(chǎn)生活關(guān)系。承包范圍內(nèi)的人工費、機(jī)械費、維護(hù)費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風(fēng)險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調(diào)整風(fēng)險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。
4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的，在經(jīng)甲方確認(rèn)后按實結(jié)算。合同中已有項目按合同單價執(zhí)行，合同中沒有的項目按定額執(zhí)行。
第四條 合同工期
接甲方指令后開工，在 年 月 日前，乙方應(yīng)完成全部包干工作，雨天經(jīng)甲方確認(rèn)可適當(dāng)順延工期。
由于乙方的原因?qū)е鹿こ萄悠冢邪藨?yīng)承擔(dān) 1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。
質(zhì)量要求
符合國家相關(guān)規(guī)定及達(dá)到發(fā)包人的質(zhì)量要求，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第六條 工程價款及付款方式
1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。
2、本合同暫定總價包含：承包范圍內(nèi)的人工費、機(jī)械費、維護(hù)費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風(fēng)險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調(diào)整風(fēng)險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。
3、經(jīng)甲方確認(rèn)的施工圖中的工程內(nèi)容在實際施工中未發(fā)生的，結(jié)算時應(yīng)扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%；工程竣工驗收合格后十五個工作日內(nèi)，付至合同總價款的50%；結(jié)算完畢付至結(jié)算價的95%；剩余5%結(jié)算價作為質(zhì)保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質(zhì)量問題一次性無息付清。
乙方應(yīng)于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票，乙方未開具時，甲方有權(quán)暫停支付相應(yīng)的工程款，且乙方未能及時開具工程款發(fā)票導(dǎo)致發(fā)包人延期支付工程款的，責(zé)任由乙方自行承擔(dān)，且乙方不得因此而拒絕施工。
第七條 甲方職責(zé)
現(xiàn)場協(xié)調(diào)指揮：包括協(xié)助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)處理綠化移植等有可能影響施工的因素。
第八條 乙方職責(zé)
1、按合同要求完成施工內(nèi)容確保工程質(zhì)量。服從甲方現(xiàn)場指揮人員的指揮，保證安全、保證質(zhì)量和工期。乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，依法辦理相關(guān)保險，承擔(dān)一切安全措施費用；施工過程中發(fā)生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方承擔(dān)。
2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關(guān)，由乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任；如因乙方原因?qū)е录追胶偷谌饺松?、財產(chǎn)損失，乙方應(yīng)及時予以賠償。必要時甲方可將乙方應(yīng)承擔(dān)的上述賠償金額從應(yīng)付工程款中直接扣除。
3、施工過程中，乙方必須文明施工，保持現(xiàn)場施工整潔，做到現(xiàn)場施工整潔，如乙方不服從管理，甲方有權(quán)要求承包人整改，延誤工期責(zé)任由乙方承擔(dān)；在甲方書面通知7天內(nèi)建筑垃圾若未及時清理，甲方有權(quán)另請施工單位清理，其發(fā)生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。
4、在質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量問題乙方在一周內(nèi)不能及時進(jìn)行維修的，甲方有權(quán)另行安排其他施工隊伍修理，所需費用直接在質(zhì)保金中扣除。如質(zhì)保金不足以支付的，甲方有權(quán)向乙方追償。
5、材料供應(yīng)管理：工程材料由乙方自購，材料質(zhì)量必須到達(dá)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，且材質(zhì)必須得到甲方的確認(rèn)，如因材料不合格承包人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任及損失（包括工期延誤責(zé)任）。
6、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)已完成工程的保護(hù)工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應(yīng)妥善做好看護(hù)工作。
第九條 違約責(zé)任
1、本工程應(yīng)達(dá)到甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應(yīng)另行承擔(dān)因此給發(fā)包人造成的全部損失。
2、乙方應(yīng)按照合同約定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權(quán)單方面終止本合同，乙方除無權(quán)取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應(yīng)據(jù)實賠償損失。
3、乙方未能按合同要求完成施工內(nèi)容或不服從甲方安排，甲方有權(quán)單方面終止本合同，清退乙方所有人員，并向乙方追索相應(yīng)的損失。
4、在施工過程中，若發(fā)生重大人身傷亡事故，不但由乙方承擔(dān)一切責(zé)任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權(quán)單方面解除本合同，因合同解除產(chǎn)生的一切責(zé)任及損失均由乙方承擔(dān)。
第十條 廉潔條款
承包人被發(fā)現(xiàn)以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工，如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購房”、“就業(yè)”、“國內(nèi)或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業(yè)賄賂，如發(fā)生這種情況，發(fā)包人有權(quán)單方面終止雙方之間的合同，凍結(jié)所有應(yīng)付款項，如情節(jié)嚴(yán)重或者涉及刑事，則發(fā)包人提交相關(guān)司法部門依法處理。
第十一條 其它約定
1、如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭議，無法通過協(xié)商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結(jié)清工程款后自行終止。
3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
水暖電消防合同篇二
甲方：
乙方：
乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內(nèi)容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：
1、乙方必須按規(guī)范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。
2、施工過程中必須做到安全施工，不違規(guī)作業(yè)，聽從現(xiàn)場施工人員安排，不得浪費材料
3、甲方負(fù)責(zé)施工所需機(jī)具、工具、勞保、住宿
4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現(xiàn)場實際長度為準(zhǔn)。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 甲方：
乙方：
年月 日
水暖電消防合同篇三
甲方：
乙方：
為確保國家人民生命財產(chǎn)的安全，企業(yè)按照xx市xx區(qū)發(fā)展和改革委員會文件，西發(fā)改委[20xx]50號文件《xx區(qū)開展安全生產(chǎn)大檢查工作實施方案》的通知，對照文件的要求和目標(biāo)抓落實，層層把好關(guān)，預(yù)防或減少火災(zāi)事故的發(fā)生，承租雙方特簽訂安全消防合同。
一、甲方要根據(jù)國家《消防監(jiān)督程序》規(guī)定，督促承租方做好消防安全落實工作。
二、定期開展防火安全的檢查工作，及時清除火險隱患，經(jīng)常性進(jìn)行防火安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。
三、乙方要配備消防器材設(shè)備，并做好保養(yǎng)工作，定期進(jìn)行質(zhì)量檢維修，定時換藥。
四、乙方在經(jīng)營生活中應(yīng)時時注意用電安全，做到人離火滅，人走斷電源，加強(qiáng)對易燃易爆物品的管理，清理好一切消防通道。
五、乙方存在火險隱患，未按照甲方提出整改意見進(jìn)行整改，甲方根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰條例》報請有關(guān)部門追究其事故責(zé)任，釀成火災(zāi)事故的依法追究乙方的法律責(zé)任和賠償甲方一切經(jīng)濟(jì)損失。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方經(jīng)簽字后即產(chǎn)生法律效律。
七、本合同有效期為甲乙雙方所簽房屋租賃經(jīng)營合同終止之日止。
甲方：乙方：
合同編號：__________________
甲方：________________________
住所：________________________
法定代表人：__________________
項目聯(lián)系人：__________________
聯(lián)系方式：____________________
通訊地址：____________________
電話：________________________
傳真：________________________
電子信箱：____________________
乙方：________________________
住所：________________________
法定代表人：__________________
項目聯(lián)系人：__________________
聯(lián)系方式：____________________
通訊地址：____________________
電話：________________________
傳真：________________________
電子信箱：____________________
水暖電消防合同篇四
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔(dān)一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān)，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護(hù)，對雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗收的，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認(rèn)定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟(jì)損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
水暖電消防合同篇五
發(fā)包方： （以下簡稱甲方） 承包方：上海xx公司 （以下簡稱乙方）
經(jīng)甲乙雙方協(xié)定，就甲方消防系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
系統(tǒng)、 系統(tǒng)、 系統(tǒng)、和 系統(tǒng)，在________年____月____日至________年____月____日期間由乙方負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，保養(yǎng)期為________年。
（一）、本合同簽字生效后，乙方在日內(nèi)完成對消防系統(tǒng)的全面檢查，檢修。
（二）、本合同生效后________年內(nèi)，乙方對本消防系統(tǒng)進(jìn)行4次全面例行檢查、維護(hù)，分別在每季度的第一個月進(jìn)行。
（三）、遇到突發(fā)火災(zāi)報警系統(tǒng)故障，甲方應(yīng)及時通知乙方，乙方須緊急派員排除和維修。對于一般故障，乙方人員在24小時內(nèi)到達(dá)進(jìn)行維修。
（四）、消防主管部門進(jìn)行年檢時，乙方人員到場，并保證系統(tǒng)工作正常。
（五）、甲方應(yīng)為乙方工作人員現(xiàn)場工作提供方便及相應(yīng)安全措施，乙方工作人員應(yīng)遵守甲方的規(guī)章制度。
（六）、乙方在提供技術(shù)服務(wù)時，不負(fù)責(zé)任何間接責(zé)任或由此引起的其它責(zé)任（如間接損壞、損失及營業(yè)利益之損失）。
（七）、乙方維修保養(yǎng)范圍不包括人為損壞、更改裝修而產(chǎn)生的損壞。
（八）、每次維護(hù)保養(yǎng)后，甲方有關(guān)負(fù)責(zé)人需在維修記錄表上簽字，一式 份，雙方備案。
（一）、本合同總價為： 元整。
（二）、在完成對消防系統(tǒng)每季度一次的全面檢查、測試及維修后，甲方預(yù)付給乙方合同總價的 %，即： 元整。以此按每季度類推。
（一）、本合同以簽字日起生效，有效期為________年。
（二）、本合同一式 份，甲、乙雙方各執(zhí) 份。
（三）、合同中未盡事宜，通過友好協(xié)商解決。
甲方： 乙方：上海xx公司 法人代表： 法人代表：
聯(lián)系人： 聯(lián)系人：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真
水暖電消防合同篇六
勞動合同
甲 方：xxx
乙 方：xxx
簽訂日期： xxxx年xx月xx 日
甲方（用人單位）：xxx
乙方（職工）：xxx
名稱：xxx
姓名：xxx
法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）：xxx
身份證號碼：xxx
戶籍地址：xxx
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》（以下簡稱《勞動合同法》）和國家、省市的有關(guān)規(guī)定，遵循合法、公平、平等自愿，協(xié)商一致、誠實信用原則，訂立本合同。
一、合同的類型和期限
第一條本合同的類型為：無固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。
二、工作時間和休息休假
第二條 乙方所在崗位執(zhí)行＿＿＿＿工時制。
第三條 甲方嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)休息休假的規(guī)定，甲方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)加班的規(guī)定，確實由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，應(yīng)當(dāng)與乙方協(xié)商確定加班事宜。
三、勞動報酬
第四條 乙方的月工資為:＿＿＿＿元（其中試用期間工資為:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以貨幣形式足額支付乙方的工資。
第五條 甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定休假日工作的，應(yīng)依法安排乙方補(bǔ)休或支付相應(yīng)工資報酬。
四、社會保險
第六條 甲方應(yīng)按國家和本市社會保險的有關(guān)規(guī)定為乙方參加社會保險。
第七條 乙方患病或非因工負(fù)傷，其病假工資、疾病救濟(jì)費和醫(yī)療待遇等按照國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八條 乙方患職業(yè)病或因工負(fù)傷的工資和工傷保險待遇按國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、勞動保護(hù)、勞動條件和職業(yè)危害防護(hù)
第九條 甲方建立健全生產(chǎn)工藝流程，制定操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生制度及其標(biāo)準(zhǔn)。甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，應(yīng)當(dāng)向乙方履行告知義務(wù)，并做好勞動過程中職業(yè)危害的預(yù)防工作。
第十條 甲方為乙方提供必要的勞動條件以及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，并依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點及有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)放勞防用品和防暑降溫用品。
第十一條 甲方應(yīng)根據(jù)自身特點有計劃地對乙方進(jìn)行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動安全衛(wèi)生及有關(guān)規(guī)章制度的教育和培訓(xùn)，提高乙方思想覺悟、職業(yè)道德水準(zhǔn)和職業(yè)技能。
乙方應(yīng)認(rèn)真參加甲方組織的各項必要的教育培訓(xùn)。
六、勞動合同的履行和變更
第十二條 甲方應(yīng)當(dāng)按照約定向乙方提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鲌鏊趧訔l件和工作崗位，并按時向乙方支付勞動報酬。乙方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行自己的勞動職責(zé)，并親自完成本合同約定的工作任務(wù)。
第十三條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更本合同的內(nèi)容，并以書面形式確定。
七、勞動合同的解除
第十四條 經(jīng)甲、乙雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，本合同可以解除。
第十五條 乙方提前三十日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內(nèi)提前三日通知甲方，可以解除本合同。
第十六條 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：
（一） 未按照本合同約定提供勞動保護(hù)或者勞動條件的；
（二） 未支付勞動報酬的；
（三） 未依法為乙方繳納社會保險費的；
（四） 甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害乙方權(quán)益的；
（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫乙方勞動的，或者甲方違章
指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。
第十七條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）嚴(yán)重違反甲方的規(guī)章制度的；
（三）嚴(yán)重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；
（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）被依法追究刑事責(zé)任的。
第十八條 有下列情形之一的，甲方提前五日以書面形式通知乙方可以解除本合同：
（二）乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；
（三）本合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行，經(jīng)甲、乙雙方方協(xié)商，未能就變更本合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的。
第十九條 乙方有下列情形之一的，甲方不得依據(jù)第十八條的約定解除本合同：
（二）在甲方工作期間患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動能力的；
（三）患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；
（四）女職工在產(chǎn)期、哺乳期的；
（五）在甲方連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
八、勞動合同的終止
第二十條 有下列情形之一的，本合同終止：
（一）本合同期滿的；
（二）乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的；
（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；
（四）甲方被依法宣告破產(chǎn)的；
（五）甲方被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
九、其他
第二十一條 本合同未盡事宜，或者有關(guān)勞動標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容與今后國家、本市有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
委托代理人（簽章）：
日期：
水暖電消防合同篇七
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法和有關(guān)政策規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交（提）貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按消防部門要求。
三、驗收方法：貨送到甲方指定地點由甲方人員驗收。
四、結(jié)算方式及期限：甲方自收到貨驗收合格后直接把貨款付給乙方。
五、運輸方式：由乙方負(fù)責(zé)。
六、費用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)。
七、違約責(zé)任：
1、乙方所提供的消防器材必須是經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)認(rèn)可的產(chǎn)品
2、乙方無條件把關(guān)合同中消防器材本身的質(zhì)量保證。
3、乙方對上述消防器材確保維修期內(nèi)免費上門檢修維保，確保 產(chǎn)品設(shè)備的正常使用（保修期為一年）對甲方的報故或訴求必 須及時上門服務(wù)。
4、乙方對所承諾的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或充灌標(biāo)準(zhǔn)必須明確在標(biāo)簽上如實填寫。
附注：
1、本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，任何一方都不得
擅自變更或解除，因需要變更或解除時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，依法另立協(xié)議。
2、本合同正本二份，雙方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
水暖電消防合同篇八
合同編號:
供方：
需方：
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。商品名稱、種類、規(guī)格、品牌、單位、數(shù)量、單價、金額詳見附表。
第一條商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：所有商品均為沒有使用過的達(dá)到國家現(xiàn)行驗收規(guī)范要求及人防驗收標(biāo)準(zhǔn)的全新的產(chǎn)品。如達(dá)不到驗收要求，需方有權(quán)要求供方無條件更換或退貨。如有異議應(yīng)在安裝前提出，以便合理解決。
第二條售后服務(wù)：產(chǎn)品在正常調(diào)試、使用過程中出現(xiàn)問題由供方負(fù)責(zé)維修或更換，如因使用不當(dāng)或貨物轉(zhuǎn)交需方后搬運造成損壞需方負(fù)責(zé)。所有商品質(zhì)保期兩年。
第三條產(chǎn)品品牌為“”牌，所有商品均配帶相應(yīng)的檢測報告、合格證、河北省備案證及生產(chǎn)廠家相關(guān)資料一式四份，有特殊要求的要按驗收規(guī)范提供相應(yīng)資料。
第四條交、提貨方式：
1.交貨時間：合同簽訂后供方收到預(yù)付款之日起日內(nèi)。
2.交貨地點：工地。
3.運輸方式及費用負(fù)擔(dān)：汽車運輸，運費供方負(fù)擔(dān)，需方負(fù)責(zé)卸貨
第五條合同價款及結(jié)算方式：本合同最終優(yōu)惠價為元整。合同簽訂后付預(yù)付款元為質(zhì)保金，質(zhì)保期兩年，質(zhì)保到期后一次性付清。
第六條違約責(zé)任及處理方式：本合同在執(zhí)行過程中不管發(fā)生任何糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商解決不了的，向原告方所在地人民法院依法提起訴訟，依法處理。
第七條本合同一式肆份，供需雙方各執(zhí)兩份。
供方：需方：
法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽訂日期：
消防產(chǎn)品供貨合同范本
消防維保合同范本范本
消防設(shè)備采購合同范本
【實用】消防安全承諾書三篇
實用借款合同
2020最新消防工程維護(hù)改造合同范本
聘用合同實用模板
實用借調(diào)合同
借款合同實用范文
水暖電消防合同篇九
甲方：
乙方：
乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內(nèi)容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：
1、乙方必須按規(guī)范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。
2、施工過程中必須做到安全施工，不違規(guī)作業(yè)，聽從現(xiàn)場施工人員安排，不得浪費材料。
3、甲方負(fù)責(zé)施工所需機(jī)具、工具、勞保、住宿。
4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現(xiàn)場實際長度為準(zhǔn)。
5、具體付款方式：前期按每月安裝進(jìn)度量的80%付款，所有管道安裝完成及試壓后付足總款的90%，消防驗收合格后，15日內(nèi)付清總款給乙方。
6、需要修改處，必須在乙方為施工前提出，并下達(dá)更改通知書，如乙方已安裝，更改部分由甲方負(fù)責(zé)。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年月日
水暖電消防合同篇十
依照《中華人民共和國合同法》, 結(jié)合國家和天津市有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，簽訂本合同并嚴(yán)肅履行。
1. 乙方負(fù)責(zé)在合同有效期內(nèi)定期對施進(jìn)行檢測維修保養(yǎng)。
2. 檢測維修保養(yǎng)內(nèi)容包括(自行選擇)：
a. 消防供配電設(shè)施
b. 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)
c. 自動噴水滅火系統(tǒng)
d. 消防供水設(shè)施
e. 室內(nèi)消火栓系統(tǒng)
f. ?室外消火栓及消防炮系統(tǒng)
g. 水噴霧滅火系統(tǒng)
h. 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)
i. 氣體滅火系統(tǒng)
j. 泡沫滅火系統(tǒng)
k. 干粉滅火系統(tǒng)
l. 機(jī)械排煙系統(tǒng)
m. 機(jī)械送風(fēng)系統(tǒng)
n. 消防廣播系統(tǒng)
o. 消防電話系統(tǒng)
p. 消防電梯
q. 防火分隔系統(tǒng)
r. 安全疏散及應(yīng)急照明系統(tǒng)
1.檢測維修保養(yǎng)期間由甲方負(fù)責(zé)提供原消防設(shè)施的有關(guān)圖紙資料。
2.甲方負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常值班、巡查、建檔并認(rèn)真填寫《消防控制室值班記錄》，向乙方提供詳細(xì)的故障情況記錄。
3.甲方負(fù)責(zé)提供圖紙資料不全或有誤、情況介紹不全或有誤，造成乙方檢測漏項或者失誤均由甲方負(fù)責(zé)。
4.甲方負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)現(xiàn)場各部門的協(xié)調(diào)，并派專人協(xié)助乙方掌握、了解甲方維護(hù)保養(yǎng)消防系統(tǒng)的性能與存在問題，提供檢測、維修、保養(yǎng)所需水、電、氣等必要條件，并全程配合乙方確保維護(hù)保養(yǎng)工作順利進(jìn)行。
5.乙方檢測出損壞的消防設(shè)備后，由乙方負(fù)責(zé)提供所需設(shè)備(器件)規(guī)格、型號、數(shù)量，甲方負(fù)責(zé)購買或由乙方代購，費用由甲方支付。
6.甲方應(yīng)保證其各項責(zé)任的履行，由于甲方原因影響檢測、維修保養(yǎng)工作進(jìn)行所產(chǎn)生的后果，由甲方承擔(dān)。
1. 乙方根據(jù)提供圖紙，依據(jù)中華人民共和和國國家標(biāo)準(zhǔn)gb25201——20xx《建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理》及天津市地方標(biāo)準(zhǔn)db12-097-1998《自動消防系統(tǒng)質(zhì)量檢驗評定規(guī)程》中相關(guān)的規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)要求，在合同有效期內(nèi)乙方負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常檢測維修、保養(yǎng)工作;定期對甲方的消防設(shè)施進(jìn)行功能檢測，并提交給甲方檢測報告。
2. 乙方應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)，對甲方消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)每月進(jìn)行一次回訪，并填寫《建筑消防設(shè)施月檢查記錄表》保質(zhì)保量地完成甲方所委托的項目。
3. 乙方應(yīng)對建筑消防設(shè)施進(jìn)行每季度不少于一次的聯(lián)動檢查，檢查內(nèi)容包括(可選擇)：
a. 消防供配電設(shè)施
b. 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)
c. 自動噴水滅火系統(tǒng)
d. 消防供水設(shè)施
e. 室內(nèi)消火栓系統(tǒng)
f. 室外消火栓及消防炮系統(tǒng)
g. 水噴霧滅火系統(tǒng)
h. 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)
i. 氣體滅火系統(tǒng)
j. 泡沫滅火系統(tǒng)
k. 干粉滅火系統(tǒng)
l. 機(jī)械排煙系統(tǒng)
m. 機(jī)械送風(fēng)系統(tǒng)
n. 消防廣播系統(tǒng)
o. 消防電話系統(tǒng)
p. 消防電梯
q. 防火分隔系統(tǒng)
r. 安全疏散及應(yīng)急照明系統(tǒng)
4. 檢測維修保養(yǎng)期內(nèi)系統(tǒng)如出現(xiàn)故障，甲方應(yīng)及時通知乙方，乙方接到甲方通知后應(yīng)立即到場查看測試，并及時消除故障，確保建筑消防設(shè)施正常運行。存在一般故障的，乙方必須在接到維保要求后 小時內(nèi)到場維護(hù)保養(yǎng);存在嚴(yán)重故障的，乙方必須在接到緊急維保要求后 小時內(nèi)到場維護(hù)保養(yǎng).。
5. 乙方應(yīng)保證其檢測維修保養(yǎng)的系統(tǒng)符合本合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，因乙方原因質(zhì)量達(dá)不到 合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，乙方在合理的期限內(nèi)無償返工。
6. 凡乙方在檢測維修保養(yǎng)中違反有關(guān)規(guī)定而造成質(zhì)量事故、財產(chǎn)損失、人員傷亡事故、均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
7. 在檢測維修保養(yǎng)過程中，乙方人員應(yīng)遵守甲方的相關(guān)制度規(guī)定。
維修保養(yǎng)時間自 年 月 日開始，至 年 月 日結(jié)束，有效期 個月。
1.合同價款
系統(tǒng)檢測費 rmb： 元 維修保養(yǎng)費 rmb： 元 合同總費用共計 rmb： 元
人民幣大寫：
2.合同款付款方式
(1)合同簽訂 日內(nèi)，甲方支付乙方合同款的 %，即rmb： 元，
合同完成50%時，甲方支付乙方合同款的 %，即rmb： 元，合同結(jié)束后 日內(nèi)甲方付清余款即rmb： 元。 (2)其它付款方式：
3.本合同任何一方不得擅自改變，如工作量發(fā)生變化，雙方另行簽訂補(bǔ)充合同。
任何一方違約應(yīng)按照國家有關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任并賠償對方損失。在履行合同時雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決，協(xié)商不成，可通過( )方式解決。
1.天津仲裁委員會申請仲裁; 2.向人民法院訴訟。
1.本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)正本壹份，副本 份。
2.本合同自雙方簽訂之日起生效。
3.與本合同有關(guān)的協(xié)議條款及附件，與本合同具有同等的效力。
合同簽訂時間： 年 月 日
合同簽訂地點： 消防監(jiān)督部門：
甲 方：乙 方：
地 址：地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人: 委托代理人:
電 話： 電 話： 傳 真： 傳 真：
郵 編： 郵 編： 開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號：帳 號：
水暖電消防合同篇十一
發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包范圍：
1、消防栓系統(tǒng)
2、自動噴淋系統(tǒng)
3、自動報警系統(tǒng);
以上內(nèi)容以施工圖設(shè)計及預(yù)算范圍為準(zhǔn)，承包方的施工內(nèi)容包括以上各系統(tǒng)的安裝，設(shè)備安裝及調(diào)試。
三、合同工期:
開工日期: 以發(fā)包方通知的正式進(jìn)場施工時間為開工日。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合 格
承包人必須嚴(yán)格按施工圖紙(含設(shè)計變更通知)等技術(shù)資料及現(xiàn)行國家、本地區(qū)有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
五、合同價款
合同價款為： 。如在施工中因發(fā)生設(shè)計圖紙變更或工作聯(lián)系單，依據(jù)變更單增減工程價款。
六 、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、本合同通用條款
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、施工圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含議與本協(xié)議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
九、合同生效
合同簽訂時間: 年 月 日
合同簽訂地點:
本合同雙方約定經(jīng)雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
水暖電消防合同篇十二
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方友好平等自愿協(xié)商，就乙方為甲方項目供應(yīng)消防設(shè)備事宜達(dá)成一致意見，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，特訂立本合同，以資雙方共同遵守。
說明：
1、本報價為現(xiàn)金價，不含稅(另含普通稅票，需加___________%稅金)：
2、電機(jī)采用肇豐電機(jī)或士林電機(jī)軸承采用東莞tr軸承保修期為______年(非人為因素)
3、軸流風(fēng)機(jī)內(nèi)噴紅色油漆，外噴藍(lán)色追紋油漆柜式風(fēng)機(jī)內(nèi)外噴藍(lán)色追紋油漆4、也可按客戶要求顏色訂制。
乙方所出賣的產(chǎn)品為符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)相關(guān)生產(chǎn)工藝質(zhì)量之優(yōu)等產(chǎn)品，并符合消防相關(guān)驗收驗收標(biāo)準(zhǔn)及保證通過消防驗收。
按出廠標(biāo)準(zhǔn)包裝，所有產(chǎn)品必須分類標(biāo)識清楚，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)與送貨清單上的內(nèi)容一致，包裝物不回收。
乙方收到甲方訂金之日起______日內(nèi)具備開始交貨條件，具體交貨時間以甲方書面通知為(如遇節(jié)假日仍應(yīng)供貨)。
1、交貨地點：項目工地指定位置。
2、甲方指定的收貨人為：
姓名：_________________tel：_________________、姓名：_________________tel：_________________，須甲方兩人同時在場驗收并簽字確認(rèn)，送貨單據(jù)才能作為甲乙雙方結(jié)算的唯一有效依據(jù)。
1、將貨物運送至甲方指定交貨地點交付給甲方指定收貨人之前，貨物運輸由乙方負(fù)責(zé)，相關(guān)的運輸費用，保險、保管、貨物丟失及毀損的風(fēng)險亦由乙方方承擔(dān)。
2、貨到卸貨地點由甲方負(fù)責(zé)卸貨(含吊車、叉車及人工搬運)，乙方應(yīng)指導(dǎo)協(xié)助安全卸貨及承擔(dān)卸貨費用。
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求供貨，以確保貨物的質(zhì)量。施工過程中甲方如對乙方所供產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格和質(zhì)量有異議，乙方應(yīng)于接到甲方通知后24小時內(nèi)到甲方施工現(xiàn)場核實，并將不合格的貨物及時回收，同時必須按甲方要求在48小時內(nèi)更換合格貨物送達(dá)至甲方指定的工地，由此產(chǎn)生的一切費用及因產(chǎn)品質(zhì)量問題給甲方造成的相關(guān)損失均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)在送貨的同時向甲方提供產(chǎn)品質(zhì)量保證書、產(chǎn)品合格證、檢驗報告、送貨清單(送貨清單應(yīng)包含產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、名稱、品牌、數(shù)量、型號、規(guī)格等內(nèi)容，并加蓋乙方公章)等在內(nèi)的完整的報驗資料原件。
3、甲方指定人員初步驗收只是對貨物數(shù)量、重量、包裝等驗收，不是質(zhì)量驗收，質(zhì)量以當(dāng)?shù)叵啦块T送檢結(jié)果為準(zhǔn)。
4、因甲方使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
5、產(chǎn)品已開箱使用或已安裝以及交貨時間超過______月的不允許退貨。
6、系統(tǒng)未通過消防驗收甲方提前使用的，有關(guān)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(一)結(jié)算辦法：
1、合同生效后7日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總金額的%作為訂金。
2、貨到工地，驗收合格后，甲方再向乙方支付合同總金額的%
(二)付款方式：
1、貨到付款，甲方通過銀行匯款方式將貨款匯入乙方指定的收款賬戶：
(1)開戶行：_________________
2、乙方在收取貨款時，應(yīng)向甲方開具相同金額的有效發(fā)票或財務(wù)收據(jù)。
1、乙方對產(chǎn)品向甲方提供“三包”，保修期內(nèi)，對保修范圍內(nèi)的保修服務(wù)所發(fā)生費用，均由乙方承擔(dān).
2、質(zhì)量保證期：自甲方消防分項工程通過竣工驗收之日起起算，時間為______月，如因非乙方原因?qū)е陆回浐笕齻€______月仍未能驗收或未通過驗收的，質(zhì)量保證期自交貨之日起起算。
1、乙方應(yīng)按甲方訂單要求的交貨日期按時交貨，如造成甲方停工或工期延誤時，每遲延一天乙方應(yīng)按當(dāng)批貨物總款的1%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方仍應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方應(yīng)按甲方訂單要求的數(shù)量按時交貨，如因供貨能力不能滿足甲方生產(chǎn)的需要，從而造成甲方的停工、窩工或工期延誤時乙方應(yīng)承擔(dān)給甲方造成的損失。
3、乙方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量、型號、規(guī)格等不符合合同約定或者國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，供方應(yīng)及時無條件予以退換貨物，由此產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔(dān)。因乙方供貨不及時影響甲方生產(chǎn)進(jìn)度，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方的損失。
當(dāng)事人雙方的`任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?yīng)在20天內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
合同履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴并由原告方所在地人民法院起訴。
1、本合同所涉及標(biāo)的物的所有權(quán)在買受人按照合同規(guī)定支付完畢全部合同款后由出賣人轉(zhuǎn)移到買受人。
2、雙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┤缦沦Y料：營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件(加蓋公章)、法人代表證明書、簽約代表授權(quán)委托書、被授權(quán)簽約代表的身份證明等文件。
3、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。甲、乙雙方的任何協(xié)議應(yīng)形成書面文字，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后作為合同的附件，與合同具有同等的效力。
4、本合同一式肆份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。自雙方簽字蓋章之日生效，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：___________
____年____月____日
乙方(公章)：___________
____年____月____日
水暖電消防合同篇十三
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)___________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
工程名稱：___________
工程地點：___________
二、工程承包范圍：
1、消防栓系統(tǒng)
2、自動噴淋系統(tǒng)
3、自動報警系統(tǒng);
以上內(nèi)容以施工圖設(shè)計及預(yù)算范圍為準(zhǔn)，承包方的施工內(nèi)容包括以上各系統(tǒng)的安裝，設(shè)備安裝及調(diào)試。
三、合同工期:
開工日期:以發(fā)包方通知的正式進(jìn)場施工時間為開工日。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
承包人必須嚴(yán)格按施工圖紙(含設(shè)計變更通知)等技術(shù)資料及現(xiàn)行國家、本地區(qū)有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
五、合同價款
合同價款為：___________。如在施工中因發(fā)生設(shè)計圖紙變更或工作聯(lián)系單，依據(jù)變更單增減工程價款。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、本合同通用條款
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、施工圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含議與本協(xié)議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
九、合同生效
合同簽訂地點：______________________
本合同雙方約定經(jīng)雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
____年____月____日
乙方(公章)：_________
____年____月____日
水暖電消防合同篇十四
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》和《江蘇省消防條例》等規(guī)定，結(jié)合具體情況，經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守：
一、檢測工程名稱：
二、檢測項目：
乙方負(fù)責(zé)下列第項建筑消防設(shè)施的檢測技術(shù)服務(wù)，消防設(shè)施安裝合同。
1、火災(zāi)自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)；
2、消火栓給水系統(tǒng)；
3、自動噴水滅火系統(tǒng)；
4、泡沫滅火系統(tǒng)；
5、氣體滅火系統(tǒng)；
6、防排煙系統(tǒng)；
7、防火分隔設(shè)施；
8、火災(zāi)應(yīng)急照明及疏散指示標(biāo)志；
9、其他建筑消防設(shè)施：
三、檢測依據(jù)：
《建筑消防設(shè)施技術(shù)檢驗規(guī)程》（db32/186）
四、甲方的權(quán)利、義務(wù)：
1、有權(quán)核查乙方檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書和現(xiàn)場檢測人員執(zhí)業(yè)資格證書。
2、向乙方提供下列資料：消防系統(tǒng)安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、系統(tǒng)運行（值班）記錄、通過消防設(shè)計審核或備案的證明文件和消防設(shè)計圖紙。
3、乙方到場檢測時，應(yīng)提供必要的協(xié)助。
五、乙方的權(quán)利、義務(wù)：
1、具備消防設(shè)施檢測的相應(yīng)資質(zhì)、資格，依照法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，開展建筑消防設(shè)施檢測技術(shù)服務(wù)活動，對檢測質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、根據(jù)檢測對象的具體情況，擬定具體的檢測方案，明確項目負(fù)責(zé)人，至少指定2名以上執(zhí)業(yè)人員負(fù)責(zé)實施。執(zhí)業(yè)人員檢測時應(yīng)當(dāng)認(rèn)真如實填寫檢測記錄。
3、通過建筑消防設(shè)施檢測信息管理系統(tǒng)出具真實、規(guī)范的檢測報告，并由經(jīng)辦人、項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名，并加蓋檢測機(jī)構(gòu)印章。
4、及時向甲方出具檢測報告或問題反饋意見書。
5、不得轉(zhuǎn)包、分包消防設(shè)施檢測技術(shù)服務(wù)項目。
六、檢測費用及支付方式、期限：
七、違約責(zé)任：
1、對乙方不按規(guī)定履行義務(wù)，在檢測中弄虛作假或嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任的'，或轉(zhuǎn)包、分包消防設(shè)施檢測技術(shù)服務(wù)項目的，甲方有權(quán)解除檢測合同。
2、乙方未能依照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，導(dǎo)致檢測質(zhì)量問題的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
八、解決合同糾紛的方式：
本合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，采用下列方式中的解決。
1、由仲裁機(jī)關(guān)仲裁；
2、向法院起訴。
九、雙方協(xié)商的其他事項：
十、合同份數(shù)：
本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）：年月日
乙方（蓋章）：年月日
水暖電消防合同篇十五
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程名稱：中凱辦公樓
工程地點：貞豐縣永豐大道
承包范圍：消防栓系統(tǒng)及管道安裝
承包方式：包工包料
開、竣工日期：本合同簽訂的3天內(nèi)進(jìn)場施工，竣工日期為進(jìn)場施工后的15天內(nèi)(即20xx年月日)。
合同價款：本合同采用干包制，共計人民幣：玖萬肆仟元(94000.00元)整。
第二條：本合同文件使用語言和選用標(biāo)準(zhǔn)及法律。合同語言：漢語選用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：建筑安裝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和消防工程施工規(guī)范。適用法律、法規(guī)：《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》。
第三條：甲方工作
甲方提供具備開工條件施工場地的'水、電給乙方施工。
第四條：乙方責(zé)任
施工場地防護(hù)工作的要求：(1)嚴(yán)禁材料亂堆亂放;(2)嚴(yán)禁在工地上大小便;(3)嚴(yán)禁垃圾亂倒;(4)嚴(yán)禁違章操作;(5)嚴(yán)禁外來人員進(jìn)入。符合施工場地規(guī)定的要求;嚴(yán)格遵守工地的一切規(guī)章制度和操作規(guī)范，對違反或經(jīng)教育不改的人員進(jìn)行處罰或開除。乙方必須注意施工安全，若發(fā)生安全事故，全部由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
乙方要保護(hù)建筑物結(jié)構(gòu)及相應(yīng)管線和設(shè)備的設(shè)施，不準(zhǔn)在施工中亂打洞和開槽，必須先作出可行的保護(hù)和防范措施。
第五條：檢查和返工
若因材質(zhì)、設(shè)備、施工工藝等方面的原因不合格，乙方負(fù)全責(zé)。
第六條：質(zhì)量評定部門名稱：以消防部門驗收合格為準(zhǔn)。
第七條：工程款支付方式：(現(xiàn)金或支票)材料進(jìn)場當(dāng)天甲方支付乙方伍萬元整，剩余待消防部門驗收合格并合到消防部門驗收合格證后一次性付清(本合同不含稅金)。
第八條：違約方應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：
違約的處理：本合同簽訂后，雙方須共同遵守，若出現(xiàn)違約，受損方以通過法律程序追究違約方的法律責(zé)任，并根據(jù)實際受損程度向違約方索賠一切經(jīng)濟(jì)損失和追討違約金，若工程驗收不合格，造成的返工及一切損失，由乙方全部負(fù)責(zé)，直至經(jīng)消防部門驗收合格為止。
第九條：生效與終止：本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效，至乙方完成全部合同內(nèi)容并經(jīng)消防部門驗收全格止和取得消防部門出具的合格證時，本合同終止。
合同份數(shù)：本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
水暖電消防合同篇十六
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計變更和國家（行業(yè)）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗收。
2．乙方所進(jìn)場的各種原材料、設(shè)備必須有出廠合格證書，試驗、化驗報告單，使用說明，檢測、檢驗報告和設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)。甲方或政府消防主管部門可以隨機(jī)抽檢原材料和設(shè)備，并有權(quán)對其進(jìn)行化驗、檢測（化驗、檢測的費用由乙方承擔(dān)），不合格的材料、設(shè)備不允許進(jìn)場使用和安裝。
3.工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》gb50300-20xx、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50166-20xx、《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50261-20xx、《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-20xx、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50303-20xx、《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》j512-20xx及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第八條進(jìn)度計劃
1.乙方于開工前十日內(nèi)向甲方提供施工組織及進(jìn)度計劃。
2.甲方應(yīng)在送達(dá)后一周內(nèi)予以批準(zhǔn)或提出修改意見。逾期不批，視為有效。
3.乙方按甲方審批的進(jìn)度計劃進(jìn)行施工，并且接受甲方及消防部門的檢查和監(jiān)督。
第九條工程設(shè)計變更
1.施工中甲方要對工程設(shè)計進(jìn)行變更，應(yīng)提前十天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知。乙方按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工程變更。
2.因變更導(dǎo)致合同價款的增減，按實際發(fā)生進(jìn)行結(jié)算，工期相應(yīng)延長或縮短。工程變更價款作為追加合同價款，按工程款支付方式支付。
第十條工程調(diào)試
1.甲、乙雙方約定的調(diào)試內(nèi)容應(yīng)與乙方承包的范圍一致。
2.乙方準(zhǔn)備調(diào)試記錄，甲方根據(jù)乙方要求為調(diào)試提供必要條件。調(diào)試合格，甲方工程師在調(diào)試記錄上簽字。
3.乙方工程調(diào)試周期為個工作日，在調(diào)試工作開始前，各相關(guān)配合工種應(yīng)竣工。
第十一條工程質(zhì)量等級
達(dá)到國家或消防專業(yè)質(zhì)量檢驗評定部門的驗收標(biāo)準(zhǔn)及合格條件。
第十二條安全施工
1.乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施（包括乙方自身的防火、防盜、人身、設(shè)備等），乙方在施工過程中，違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。非乙方責(zé)任造成的傷亡事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)費用及相關(guān)責(zé)任。對事故責(zé)任存在爭議時，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。
2．乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的相關(guān)要求。
第十三條工期延誤因乙方原因?qū)е碌目⒐と掌谕七t，乙方除應(yīng)按甲方要求搶工并承擔(dān)因搶工費用外，還應(yīng)承擔(dān)因此而致甲方的一切損失，但對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以順延：
1.工程量變化和設(shè)計變更；
2.不可抗力；
3.非乙方原因及其它工種配合不當(dāng)造成工期延誤；
4.甲方未能按合同規(guī)定提供圖紙及形式條件；
5.甲方未能按約定日期支付預(yù)付款及進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行。
工期提前：無。
第十四條工程停建或緩建
1.由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外的原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑ǎ率购贤荒芾^續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善處理好已經(jīng)完成的工程并組織人員安全撤出施工現(xiàn)場。
2.本合同任何一方由于臺風(fēng)、地震、罷工和雙方認(rèn)可的不可抗力事故而影響本合同執(zhí)行時，則延遲合同義務(wù)的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時間。如因不可抗力事由導(dǎo)致本合同不能履行或部分不能履行，則可相應(yīng)免除合同相對方全部或部分合同所列義務(wù)，但當(dāng)事方應(yīng)在不可抗力事由發(fā)生后10日內(nèi)書面告知相對方，并提交有關(guān)部門證明的文件。
第十五條隱蔽工程和中間驗收
1.驗收部位：隱蔽工程、中間驗收項目由雙方商定。
2.驗收方法：上述部位具備驗收條件并經(jīng)乙方自檢合格后書面通知甲方參加驗收。驗收合格甲方應(yīng)在記錄上簽字，乙方可繼續(xù)施工；驗收不合格，乙方應(yīng)修改并重新驗收，乙方應(yīng)承擔(dān)以上費用，工期不順延。工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗收48小時后，甲方不在驗收記錄上簽字或在接到乙方通知后的48小時內(nèi)甲方不參加驗收可視為甲方已經(jīng)批準(zhǔn)，乙方可繼續(xù)施工。
第十六條竣工驗收
1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間：
2.乙方提交竣工圖的時間和份數(shù)：驗收后七日內(nèi)提供貳套竣工圖紙和資料。
第十七條質(zhì)量保修
1．本工程免費質(zhì)量保修期限為_________年，終身維護(hù)保養(yǎng)。
第3頁共6頁
2．乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場并及時處理。
3．在免費保修期內(nèi)，乙方應(yīng)有專人負(fù)責(zé)該項目的保修工作，定期與甲方溝通達(dá)到2次/月，以書面記錄材料為準(zhǔn)。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔(dān)所有費用并加收10%的勞務(wù)費。
乙方聯(lián)系電話：_________乙方聯(lián)系人：_________
4．質(zhì)保金使用及返還
4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后，如無任何質(zhì)量問題，甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行維修，則視為授權(quán)甲方組織維修，并由乙方承擔(dān)所有費用和質(zhì)量責(zé)任，同時甲方加收維修費用10%的勞務(wù)費。上述費用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后，乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)足質(zhì)保金。質(zhì)保金不足以支付的，由乙方另行支付。
4.3在免費質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯(lián)系，按照上一款執(zhí)行。
4.4出現(xiàn)質(zhì)量問題后，甲方是否與乙方指定的聯(lián)系人取得聯(lián)系及聯(lián)系時間以甲方聯(lián)系記錄為準(zhǔn)，維修項目及費用以甲方、實際施工方雙方簽字的發(fā)票為準(zhǔn)。
4.5乙方維修人員到達(dá)現(xiàn)場后，必須按照甲方規(guī)定的時間、材料、工藝進(jìn)行維修，對同一問題重復(fù)維修兩次以上者（含兩次），甲方有權(quán)視乙方為責(zé)任心不強(qiáng)，技術(shù)不過關(guān)而自行解決，費用由質(zhì)保金中扣除。
1．甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決乙方的施工場地，并為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電，由乙方承擔(dān)費用。
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理乙方同其他施工單位之間的施工配合。
3.對乙方進(jìn)入工地現(xiàn)場的施工人員進(jìn)行甲方工地有關(guān)制度的培訓(xùn)。
4．乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。
5．乙方必須向甲方提施工組織設(shè)計、質(zhì)保服務(wù)措施等相關(guān)文件和資料，不得以任何理由隱瞞。
6.乙方應(yīng)按規(guī)定向甲方提供全部工程進(jìn)度計劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計報表。
7.乙方應(yīng)保證施工現(xiàn)場清潔，符合甲方施工現(xiàn)場管理制度的有關(guān)規(guī)定。
8．乙方負(fù)責(zé)消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質(zhì)保服務(wù)及提交消防驗收報告等工作。
第4頁共6頁
9．乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方案、方法進(jìn)行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。
10．乙方提出的變更必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，方可組織施工，否則后果自負(fù)，如給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的乙方應(yīng)予以賠償。
11．乙方必須遵守防火設(shè)計、施工和驗收規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，發(fā)現(xiàn)違規(guī)和缺陷要主動及時向甲方報告。
12．乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進(jìn)行過程檢驗和最終檢驗，并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應(yīng)對整個消防系統(tǒng)負(fù)責(zé)。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護(hù)保養(yǎng)工作。
13．工程竣工驗收合格后未移交甲方前，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)工程未交付前的成品保護(hù)工作，并應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備，造成損壞的由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第十九條違約責(zé)任、索賠
1．甲方無正當(dāng)理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的，應(yīng)從催告期滿之日起，向乙方支付應(yīng)付款項的2‰的違約金。
2．工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3．工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的5‰的違約金。
4．由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因，導(dǎo)致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事等，乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5．工程未達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過消防驗收。
6．乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第二十條爭議的解決
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。
第二十一條合同的生效及終止
1、合同自雙方簽章之日起生效。
水暖電消防合同篇十七
供貨單位：鐵嶺市銀州區(qū)嘉合消防器材商店，以下簡稱為乙方
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額
116415.00元）2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)量要求）,按下列第（1）項執(zhí)行：
（1）以上產(chǎn)品均按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，乙方提供產(chǎn)品的出廠檢驗報告、合格證等
證明。
（2）乙方保證以上產(chǎn)品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗收。第二條：產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、交貨地點。
1、產(chǎn)品的交貨單位：華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司平頂堡風(fēng)電場升壓站。2、交貨方法，按下列第(1)項執(zhí)行：
（1）由乙方免費送貨到甲方平頂堡風(fēng)電場（平頂堡鎮(zhèn)小紅石村）。第三條：對產(chǎn)品提出異議時間和辦法。
1、經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效，雙方按照合同約定履行責(zé)任。合同
一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。
甲方：（簽字）乙方：（簽字）
（蓋章）（蓋章）
消防器材購銷合同
甲方：華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司安全監(jiān)察室乙方：鐵嶺市銀州區(qū)嘉合消防器材商店
簽訂時間：二〇一一年七月
水暖電消防合同篇十八
自20xx年首批合同制消防員充實到泉州各級消防中隊擔(dān)任滅火和搶險救援工作以來，合同制消防員和現(xiàn)役官兵一起合作完成艱巨的防火監(jiān)督、滅火搶險救援工作，緩解了現(xiàn)行公安消防力量嚴(yán)重不足的矛盾。經(jīng)過幾年的成長，合同制消防員隊伍已逐漸消防隊伍中一支重要的力量，但這種新力量的出現(xiàn)，給基層消防大的管理教育帶來了新的挑戰(zhàn)，怎樣合理調(diào)配他們，充分調(diào)動他們工作的積極性，促進(jìn)合同制消防員隊伍與現(xiàn)役隊伍的有效配合，共同提高部隊整體的戰(zhàn)斗力和凝聚力，已成為基層干部亟需解決的課題。在石獅大隊駐訓(xùn)期間，有幸來到有著優(yōu)良傳統(tǒng)的合同制消防員中隊，石獅市二、三中隊交流學(xué)習(xí)，受益匪淺，現(xiàn)將幾點想法總結(jié)如下：
(一)人員構(gòu)成成份比較復(fù)雜。從現(xiàn)有的合同制隊員的成份來看，有剛畢業(yè)的大學(xué)生，有在家待業(yè)的，有退伍的戰(zhàn)士，有做原本是生意的，濾布有正在不同行業(yè)上崗的等等，由于原本的情況不同，起點不一樣，社會閱歷不一樣，對待生活的態(tài)度也存在很大差異，因此表現(xiàn)出來的工作態(tài)度也不一樣。
(二)能力素質(zhì)參差不齊。隊員來部隊前接受教育的程度、身體素質(zhì)、個人品質(zhì)都有很大的差別。有的隊員有一技之長，比如駕駛、修理等，甚至有消防員退伍的，對消防業(yè)務(wù)很熟悉，身體素質(zhì)也很好，但有的同志是剛出校門的或從事過其它崗位有工作經(jīng)驗的，對消防業(yè)務(wù)不熟練，但文化程度較高，因此要縮減隊員之間能力、素質(zhì)的差異，很好地凝聚他們的向心力也面臨一定的困難。
(三)文化程度相對較高。由于在征招合同制消防員時，對文化程度作了要求，合同制文員隊文化程度在大專以上，合同制滅火救援隊文化程度都在高中以上，相對現(xiàn)役戰(zhàn)士來說，接受文化教育的程度高，文化素質(zhì)比較好，表現(xiàn)出來對文字處理能力較好，計算機(jī)的運用比較熟練，理解接受能力比較強(qiáng)。
基于以上幾個特點，合同制消防員對待工作地態(tài)度可以歸納為以下幾種類型：
1） 熱愛工作，珍惜工作機(jī)會。大多數(shù)合同制消防員屬于這個類型，熱愛本職工作，珍惜現(xiàn)有的工作崗位，下隊以后，能夠安心本職工作，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，希望在本職崗位上能有所發(fā)展。因此，在平時能夠認(rèn)真遵守部隊的條令條例和各項規(guī)章制度，為部隊的建設(shè)出謀劃策，服從意識強(qiáng)，自我要求嚴(yán)，刻苦訓(xùn)練，努力學(xué)習(xí)。這一類的合同制消防員在隊伍中能夠帶好頭，放好樣子，促進(jìn)部隊的管理與發(fā)展，不需要管理者操心，即使偶爾犯點錯誤，略加說服教育就達(dá)到管理的目的，他們也會虛心接受，積極改正。
2）平平庸庸，做一天和尚撞一天鐘。部分合同制消防員來部隊前對部隊充滿了好奇感，也充滿了努力干工作的激情，但由于對消防部隊缺乏正確的認(rèn)識，到消防部隊后又發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實與想象有很大的差距，自身各方面的素質(zhì)又趕不上現(xiàn)役官兵，這種激情逐漸消退，加之自身的意志力不強(qiáng)，對工作前景缺乏信心，因而表現(xiàn)出來的是做一天和尚撞一天鐘，工作沒有干勁。但這類合同制消防員有可塑性，在平時的工作中加以積極地引導(dǎo)，讓他們認(rèn)識到自己的價值，幫助他們樹立信心，他們都能很快地表現(xiàn)出工作熱情。
3）不思進(jìn)取，把消防部隊當(dāng)過渡跳板。有個別合同制消防員把現(xiàn)有的工作作為過渡和跳板，他們大都是由于在社會上還沒有找到工作，到部隊后又不適應(yīng)部隊的生活，因而，這類合同制消防員平時不思進(jìn)取，工作消極怠慢，管理者要轉(zhuǎn)變他們的思想態(tài)度，使其安心部隊的生活，要花一定的精力。
合同制消防員下基層中隊后，如何幫助他們盡快適應(yīng)基層中隊生活，邁好第一步？這是基層中隊帶兵人老生常談的話題，作為基層中隊帶兵人要想帶好合同制消防員，在利用部隊的條令條例和合同制消防員暫行條例來約束的同時，更加要動之以情曉之以理。
一是要從思想上入手，因為思想決定人的一切。一方面，要幫助合同制消防員消除庸俗關(guān)系的影響，堅定“成長進(jìn)步不靠投機(jī)取巧而靠腳踏實地”的信念。教育他們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。另一方面，要組織合同制消防員開展“為什么到消防部隊?來消防部隊干什么?”的討論，用談心的方式進(jìn)行交流了解，因為談心是密切同志關(guān)系的“潤滑劑”，是基層中隊落實“兩個經(jīng)常”的金鑰匙。合同制消防員是部隊的“新鮮血液”，搞好同合同制消防員的談心尤為重要。
二是要從平時的工作生活入手。因為平時的細(xì)節(jié)、養(yǎng)成直接關(guān)系到人的素質(zhì)高低。一方面，要讓現(xiàn)役戰(zhàn)士起到模范帶頭作用，工作生活中要多留心，工作上不能急于求成，要手把手地教他們，生活中要真心真意關(guān)心他們，用問候溫暖他們，用行動感化他們。另一方面，要處理好言教與身教的關(guān)系，把握嚴(yán)與愛的尺度，要嚴(yán)之有理，管之有據(jù)，嚴(yán)格按條令條例管理，堅決杜絕簡單粗暴。
三是在訓(xùn)練中要體貼熱心，一視同仁。合同制消防員剛下中隊，可能會出現(xiàn)對飲食、生活、交往、體力等情況不適應(yīng)，面對緊張、單調(diào)、枯燥、疲勞的訓(xùn)練生活，難免會產(chǎn)生孤獨、煩躁、憂慮、恐懼的心理。這時，我們就及時消除他們的心理障礙，堅持以平等的姿態(tài)進(jìn)行溝通交流，充分尊重人格，保護(hù)他們的隱私，不打罵體罰侮辱合同制消防員，不因反應(yīng)遲鈍就諷刺挖苦，不因犯小錯誤而一棍子打死，也不因表現(xiàn)突出就一時照顧。做到既鼓勵先進(jìn)，更激勵后進(jìn)；既善于批評，更善于幫助，使他們在民主、和睦、愉快的環(huán)境中健康成長。
合同制消防員多是關(guān)系兵，這是大家眾所周知的，也因他們的特殊性給我們的管理帶來了一定的難度。對此，就如何管理“關(guān)系兵”做一點探討。
“關(guān)系兵”也就是我們常說的有“后臺”的或者有“來頭”。主要有以下幾個特點：一是存在著一種優(yōu)越感；二是依仗有關(guān)系，不服從部隊管理，管輕了不管用，重了就到“關(guān)系”那里胡說八道；三是難以堅持原則和公道?！瓣P(guān)系兵”在關(guān)鍵時候有人寫條子、打招呼，要求給予關(guān)照，讓最基層的管理者左右為難。對此，應(yīng)從以下幾點去把握：
一、堅持原則，克服怕“關(guān)系兵”的思想。無論靠山多硬，來頭多大，畢竟還是你的兵。嚴(yán)格按照軍隊的條令、條例以及合同制消防員日常行為規(guī)范去管理要求，堅持原則，一身正氣去帶領(lǐng)他們，而不過多地去考慮背后的關(guān)系，做到管理中有理有力。在日常管理中，讓“關(guān)系”牽著鼻子走，這就等于叫兵牽著鼻子走，這樣將會喪失領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威，在群眾中失去一個管理者的威信，往后的管理工作會出現(xiàn)不靈、不硬的現(xiàn)象。
二、校正對“關(guān)系”的偏見。一是要全面地看問題。“關(guān)系兵”絕大多數(shù)是積極上進(jìn)、遵紀(jì)守法的，而不服從管理、搞特殊、調(diào)皮搗蛋的只是個別，絕不能千篇一律。二是要客觀地分析看待。合同制消防員想在部隊學(xué)點技術(shù)，向往一個好的崗位，不只是“關(guān)系兵”所追求的東西，應(yīng)該是所有到部隊的人都向往的，不能看成是不正之風(fēng)。三是要通過實質(zhì)去看問題，在這些合同制消防員里很多是家里的父母把他們送到部隊來鍛煉的，他們希望通過部隊的管理能使他們的孩子得到鍛煉，因此“關(guān)系”對“關(guān)系兵”也是很嚴(yán)格的，也是講原則道理的。從這個意義上來說，管理者一定要充分發(fā)揮“關(guān)系兵”積極一面的作用，不能片面認(rèn)為“關(guān)系”起到的都是消極作用。
三、加強(qiáng)“關(guān)系兵”疏導(dǎo)。一是靠“關(guān)系”，只能管一時，不能管一世，一旦失去可能會摔跤。二是靠“關(guān)系”只能解決一部分棘手問題，若出了一些大問題，“關(guān)系”照樣救不了你，更不是你永遠(yuǎn)的救世主。所以疏導(dǎo)這些合同制消防員明理，引導(dǎo)他們走向正路，這是一個管理者的責(zé)任。在個人成長進(jìn)步的道路上，要實現(xiàn)自己的理想，關(guān)鍵還是自身的努力和奮斗，決不能在人生的成長道路上等誰、靠誰。
合同制消防隊伍的'管理者，是艱苦的，但也是值得敬佩的。要有帶著問題、帶著責(zé)任的工作態(tài)度，要有不辱使命、迎難而上的精神面貌，這樣合同制消防隊伍的前途將十分寬廣。
水暖電消防合同篇一
發(fā)包方：
承包方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，訂立本建筑工程施工合同。
第一條 工程概況
工程名稱：***圍墻設(shè)置工程
工程地點：
第二條 承包方式
包工包料。
第三條 工程承包范圍
1、甲方提供圖紙的工作內(nèi)容：花式圍墻砌筑、粉刷（含基礎(chǔ)）、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復(fù)工作及預(yù)算中包含的其他子項工作。
2、按圖紙設(shè)計要求；特殊要求按甲方書面通知。
3、以上工程內(nèi)容包工期、包安全、包質(zhì)量、包工地內(nèi)外的保潔并保持與周圍業(yè)主間良好的生產(chǎn)生活關(guān)系。承包范圍內(nèi)的人工費、機(jī)械費、維護(hù)費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風(fēng)險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調(diào)整風(fēng)險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。
4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的，在經(jīng)甲方確認(rèn)后按實結(jié)算。合同中已有項目按合同單價執(zhí)行，合同中沒有的項目按定額執(zhí)行。
第四條 合同工期
接甲方指令后開工，在 年 月 日前，乙方應(yīng)完成全部包干工作，雨天經(jīng)甲方確認(rèn)可適當(dāng)順延工期。
由于乙方的原因?qū)е鹿こ萄悠冢邪藨?yīng)承擔(dān) 1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。
質(zhì)量要求
符合國家相關(guān)規(guī)定及達(dá)到發(fā)包人的質(zhì)量要求，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第六條 工程價款及付款方式
1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。
2、本合同暫定總價包含：承包范圍內(nèi)的人工費、機(jī)械費、維護(hù)費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風(fēng)險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調(diào)整風(fēng)險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。
3、經(jīng)甲方確認(rèn)的施工圖中的工程內(nèi)容在實際施工中未發(fā)生的，結(jié)算時應(yīng)扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%；工程竣工驗收合格后十五個工作日內(nèi)，付至合同總價款的50%；結(jié)算完畢付至結(jié)算價的95%；剩余5%結(jié)算價作為質(zhì)保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質(zhì)量問題一次性無息付清。
乙方應(yīng)于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票，乙方未開具時，甲方有權(quán)暫停支付相應(yīng)的工程款，且乙方未能及時開具工程款發(fā)票導(dǎo)致發(fā)包人延期支付工程款的，責(zé)任由乙方自行承擔(dān)，且乙方不得因此而拒絕施工。
第七條 甲方職責(zé)
現(xiàn)場協(xié)調(diào)指揮：包括協(xié)助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)處理綠化移植等有可能影響施工的因素。
第八條 乙方職責(zé)
1、按合同要求完成施工內(nèi)容確保工程質(zhì)量。服從甲方現(xiàn)場指揮人員的指揮，保證安全、保證質(zhì)量和工期。乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，依法辦理相關(guān)保險，承擔(dān)一切安全措施費用；施工過程中發(fā)生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方承擔(dān)。
2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關(guān)，由乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任；如因乙方原因?qū)е录追胶偷谌饺松?、財產(chǎn)損失，乙方應(yīng)及時予以賠償。必要時甲方可將乙方應(yīng)承擔(dān)的上述賠償金額從應(yīng)付工程款中直接扣除。
3、施工過程中，乙方必須文明施工，保持現(xiàn)場施工整潔，做到現(xiàn)場施工整潔，如乙方不服從管理，甲方有權(quán)要求承包人整改，延誤工期責(zé)任由乙方承擔(dān)；在甲方書面通知7天內(nèi)建筑垃圾若未及時清理，甲方有權(quán)另請施工單位清理，其發(fā)生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。
4、在質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量問題乙方在一周內(nèi)不能及時進(jìn)行維修的，甲方有權(quán)另行安排其他施工隊伍修理，所需費用直接在質(zhì)保金中扣除。如質(zhì)保金不足以支付的，甲方有權(quán)向乙方追償。
5、材料供應(yīng)管理：工程材料由乙方自購，材料質(zhì)量必須到達(dá)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，且材質(zhì)必須得到甲方的確認(rèn)，如因材料不合格承包人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任及損失（包括工期延誤責(zé)任）。
6、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)已完成工程的保護(hù)工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應(yīng)妥善做好看護(hù)工作。
第九條 違約責(zé)任
1、本工程應(yīng)達(dá)到甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應(yīng)另行承擔(dān)因此給發(fā)包人造成的全部損失。
2、乙方應(yīng)按照合同約定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權(quán)單方面終止本合同，乙方除無權(quán)取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應(yīng)據(jù)實賠償損失。
3、乙方未能按合同要求完成施工內(nèi)容或不服從甲方安排，甲方有權(quán)單方面終止本合同，清退乙方所有人員，并向乙方追索相應(yīng)的損失。
4、在施工過程中，若發(fā)生重大人身傷亡事故，不但由乙方承擔(dān)一切責(zé)任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權(quán)單方面解除本合同，因合同解除產(chǎn)生的一切責(zé)任及損失均由乙方承擔(dān)。
第十條 廉潔條款
承包人被發(fā)現(xiàn)以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工，如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購房”、“就業(yè)”、“國內(nèi)或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業(yè)賄賂，如發(fā)生這種情況，發(fā)包人有權(quán)單方面終止雙方之間的合同，凍結(jié)所有應(yīng)付款項，如情節(jié)嚴(yán)重或者涉及刑事，則發(fā)包人提交相關(guān)司法部門依法處理。
第十一條 其它約定
1、如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭議，無法通過協(xié)商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結(jié)清工程款后自行終止。
3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
水暖電消防合同篇二
甲方：
乙方：
乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內(nèi)容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：
1、乙方必須按規(guī)范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。
2、施工過程中必須做到安全施工，不違規(guī)作業(yè)，聽從現(xiàn)場施工人員安排，不得浪費材料
3、甲方負(fù)責(zé)施工所需機(jī)具、工具、勞保、住宿
4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現(xiàn)場實際長度為準(zhǔn)。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 甲方：
乙方：
年月 日
水暖電消防合同篇三
甲方：
乙方：
為確保國家人民生命財產(chǎn)的安全，企業(yè)按照xx市xx區(qū)發(fā)展和改革委員會文件，西發(fā)改委[20xx]50號文件《xx區(qū)開展安全生產(chǎn)大檢查工作實施方案》的通知，對照文件的要求和目標(biāo)抓落實，層層把好關(guān)，預(yù)防或減少火災(zāi)事故的發(fā)生，承租雙方特簽訂安全消防合同。
一、甲方要根據(jù)國家《消防監(jiān)督程序》規(guī)定，督促承租方做好消防安全落實工作。
二、定期開展防火安全的檢查工作，及時清除火險隱患，經(jīng)常性進(jìn)行防火安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。
三、乙方要配備消防器材設(shè)備，并做好保養(yǎng)工作，定期進(jìn)行質(zhì)量檢維修，定時換藥。
四、乙方在經(jīng)營生活中應(yīng)時時注意用電安全，做到人離火滅，人走斷電源，加強(qiáng)對易燃易爆物品的管理，清理好一切消防通道。
五、乙方存在火險隱患，未按照甲方提出整改意見進(jìn)行整改，甲方根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰條例》報請有關(guān)部門追究其事故責(zé)任，釀成火災(zāi)事故的依法追究乙方的法律責(zé)任和賠償甲方一切經(jīng)濟(jì)損失。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方經(jīng)簽字后即產(chǎn)生法律效律。
七、本合同有效期為甲乙雙方所簽房屋租賃經(jīng)營合同終止之日止。
甲方：乙方：
合同編號：__________________
甲方：________________________
住所：________________________
法定代表人：__________________
項目聯(lián)系人：__________________
聯(lián)系方式：____________________
通訊地址：____________________
電話：________________________
傳真：________________________
電子信箱：____________________
乙方：________________________
住所：________________________
法定代表人：__________________
項目聯(lián)系人：__________________
聯(lián)系方式：____________________
通訊地址：____________________
電話：________________________
傳真：________________________
電子信箱：____________________
水暖電消防合同篇四
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔(dān)一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān)，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護(hù)，對雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗收的，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認(rèn)定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟(jì)損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
水暖電消防合同篇五
發(fā)包方： （以下簡稱甲方） 承包方：上海xx公司 （以下簡稱乙方）
經(jīng)甲乙雙方協(xié)定，就甲方消防系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
系統(tǒng)、 系統(tǒng)、 系統(tǒng)、和 系統(tǒng)，在________年____月____日至________年____月____日期間由乙方負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，保養(yǎng)期為________年。
（一）、本合同簽字生效后，乙方在日內(nèi)完成對消防系統(tǒng)的全面檢查，檢修。
（二）、本合同生效后________年內(nèi)，乙方對本消防系統(tǒng)進(jìn)行4次全面例行檢查、維護(hù)，分別在每季度的第一個月進(jìn)行。
（三）、遇到突發(fā)火災(zāi)報警系統(tǒng)故障，甲方應(yīng)及時通知乙方，乙方須緊急派員排除和維修。對于一般故障，乙方人員在24小時內(nèi)到達(dá)進(jìn)行維修。
（四）、消防主管部門進(jìn)行年檢時，乙方人員到場，并保證系統(tǒng)工作正常。
（五）、甲方應(yīng)為乙方工作人員現(xiàn)場工作提供方便及相應(yīng)安全措施，乙方工作人員應(yīng)遵守甲方的規(guī)章制度。
（六）、乙方在提供技術(shù)服務(wù)時，不負(fù)責(zé)任何間接責(zé)任或由此引起的其它責(zé)任（如間接損壞、損失及營業(yè)利益之損失）。
（七）、乙方維修保養(yǎng)范圍不包括人為損壞、更改裝修而產(chǎn)生的損壞。
（八）、每次維護(hù)保養(yǎng)后，甲方有關(guān)負(fù)責(zé)人需在維修記錄表上簽字，一式 份，雙方備案。
（一）、本合同總價為： 元整。
（二）、在完成對消防系統(tǒng)每季度一次的全面檢查、測試及維修后，甲方預(yù)付給乙方合同總價的 %，即： 元整。以此按每季度類推。
（一）、本合同以簽字日起生效，有效期為________年。
（二）、本合同一式 份，甲、乙雙方各執(zhí) 份。
（三）、合同中未盡事宜，通過友好協(xié)商解決。
甲方： 乙方：上海xx公司 法人代表： 法人代表：
聯(lián)系人： 聯(lián)系人：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真
水暖電消防合同篇六
勞動合同
甲 方：xxx
乙 方：xxx
簽訂日期： xxxx年xx月xx 日
甲方（用人單位）：xxx
乙方（職工）：xxx
名稱：xxx
姓名：xxx
法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）：xxx
身份證號碼：xxx
戶籍地址：xxx
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》（以下簡稱《勞動合同法》）和國家、省市的有關(guān)規(guī)定，遵循合法、公平、平等自愿，協(xié)商一致、誠實信用原則，訂立本合同。
一、合同的類型和期限
第一條本合同的類型為：無固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。
二、工作時間和休息休假
第二條 乙方所在崗位執(zhí)行＿＿＿＿工時制。
第三條 甲方嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)休息休假的規(guī)定，甲方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)加班的規(guī)定，確實由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，應(yīng)當(dāng)與乙方協(xié)商確定加班事宜。
三、勞動報酬
第四條 乙方的月工資為:＿＿＿＿元（其中試用期間工資為:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以貨幣形式足額支付乙方的工資。
第五條 甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定休假日工作的，應(yīng)依法安排乙方補(bǔ)休或支付相應(yīng)工資報酬。
四、社會保險
第六條 甲方應(yīng)按國家和本市社會保險的有關(guān)規(guī)定為乙方參加社會保險。
第七條 乙方患病或非因工負(fù)傷，其病假工資、疾病救濟(jì)費和醫(yī)療待遇等按照國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八條 乙方患職業(yè)病或因工負(fù)傷的工資和工傷保險待遇按國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、勞動保護(hù)、勞動條件和職業(yè)危害防護(hù)
第九條 甲方建立健全生產(chǎn)工藝流程，制定操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生制度及其標(biāo)準(zhǔn)。甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，應(yīng)當(dāng)向乙方履行告知義務(wù)，并做好勞動過程中職業(yè)危害的預(yù)防工作。
第十條 甲方為乙方提供必要的勞動條件以及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，并依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點及有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)放勞防用品和防暑降溫用品。
第十一條 甲方應(yīng)根據(jù)自身特點有計劃地對乙方進(jìn)行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動安全衛(wèi)生及有關(guān)規(guī)章制度的教育和培訓(xùn)，提高乙方思想覺悟、職業(yè)道德水準(zhǔn)和職業(yè)技能。
乙方應(yīng)認(rèn)真參加甲方組織的各項必要的教育培訓(xùn)。
六、勞動合同的履行和變更
第十二條 甲方應(yīng)當(dāng)按照約定向乙方提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鲌鏊趧訔l件和工作崗位，并按時向乙方支付勞動報酬。乙方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行自己的勞動職責(zé)，并親自完成本合同約定的工作任務(wù)。
第十三條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更本合同的內(nèi)容，并以書面形式確定。
七、勞動合同的解除
第十四條 經(jīng)甲、乙雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，本合同可以解除。
第十五條 乙方提前三十日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內(nèi)提前三日通知甲方，可以解除本合同。
第十六條 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：
（一） 未按照本合同約定提供勞動保護(hù)或者勞動條件的；
（二） 未支付勞動報酬的；
（三） 未依法為乙方繳納社會保險費的；
（四） 甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害乙方權(quán)益的；
（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫乙方勞動的，或者甲方違章
指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。
第十七條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）嚴(yán)重違反甲方的規(guī)章制度的；
（三）嚴(yán)重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；
（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）被依法追究刑事責(zé)任的。
第十八條 有下列情形之一的，甲方提前五日以書面形式通知乙方可以解除本合同：
（二）乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；
（三）本合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行，經(jīng)甲、乙雙方方協(xié)商，未能就變更本合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的。
第十九條 乙方有下列情形之一的，甲方不得依據(jù)第十八條的約定解除本合同：
（二）在甲方工作期間患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動能力的；
（三）患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；
（四）女職工在產(chǎn)期、哺乳期的；
（五）在甲方連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
八、勞動合同的終止
第二十條 有下列情形之一的，本合同終止：
（一）本合同期滿的；
（二）乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的；
（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；
（四）甲方被依法宣告破產(chǎn)的；
（五）甲方被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
九、其他
第二十一條 本合同未盡事宜，或者有關(guān)勞動標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容與今后國家、本市有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
委托代理人（簽章）：
日期：
水暖電消防合同篇七
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法和有關(guān)政策規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交（提）貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按消防部門要求。
三、驗收方法：貨送到甲方指定地點由甲方人員驗收。
四、結(jié)算方式及期限：甲方自收到貨驗收合格后直接把貨款付給乙方。
五、運輸方式：由乙方負(fù)責(zé)。
六、費用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)。
七、違約責(zé)任：
1、乙方所提供的消防器材必須是經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)認(rèn)可的產(chǎn)品
2、乙方無條件把關(guān)合同中消防器材本身的質(zhì)量保證。
3、乙方對上述消防器材確保維修期內(nèi)免費上門檢修維保，確保 產(chǎn)品設(shè)備的正常使用（保修期為一年）對甲方的報故或訴求必 須及時上門服務(wù)。
4、乙方對所承諾的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或充灌標(biāo)準(zhǔn)必須明確在標(biāo)簽上如實填寫。
附注：
1、本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，任何一方都不得
擅自變更或解除，因需要變更或解除時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，依法另立協(xié)議。
2、本合同正本二份，雙方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
水暖電消防合同篇八
合同編號:
供方：
需方：
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。商品名稱、種類、規(guī)格、品牌、單位、數(shù)量、單價、金額詳見附表。
第一條商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：所有商品均為沒有使用過的達(dá)到國家現(xiàn)行驗收規(guī)范要求及人防驗收標(biāo)準(zhǔn)的全新的產(chǎn)品。如達(dá)不到驗收要求，需方有權(quán)要求供方無條件更換或退貨。如有異議應(yīng)在安裝前提出，以便合理解決。
第二條售后服務(wù)：產(chǎn)品在正常調(diào)試、使用過程中出現(xiàn)問題由供方負(fù)責(zé)維修或更換，如因使用不當(dāng)或貨物轉(zhuǎn)交需方后搬運造成損壞需方負(fù)責(zé)。所有商品質(zhì)保期兩年。
第三條產(chǎn)品品牌為“”牌，所有商品均配帶相應(yīng)的檢測報告、合格證、河北省備案證及生產(chǎn)廠家相關(guān)資料一式四份，有特殊要求的要按驗收規(guī)范提供相應(yīng)資料。
第四條交、提貨方式：
1.交貨時間：合同簽訂后供方收到預(yù)付款之日起日內(nèi)。
2.交貨地點：工地。
3.運輸方式及費用負(fù)擔(dān)：汽車運輸，運費供方負(fù)擔(dān)，需方負(fù)責(zé)卸貨
第五條合同價款及結(jié)算方式：本合同最終優(yōu)惠價為元整。合同簽訂后付預(yù)付款元為質(zhì)保金，質(zhì)保期兩年，質(zhì)保到期后一次性付清。
第六條違約責(zé)任及處理方式：本合同在執(zhí)行過程中不管發(fā)生任何糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商解決不了的，向原告方所在地人民法院依法提起訴訟，依法處理。
第七條本合同一式肆份，供需雙方各執(zhí)兩份。
供方：需方：
法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽訂日期：
消防產(chǎn)品供貨合同范本
消防維保合同范本范本
消防設(shè)備采購合同范本
【實用】消防安全承諾書三篇
實用借款合同
2020最新消防工程維護(hù)改造合同范本
聘用合同實用模板
實用借調(diào)合同
借款合同實用范文
水暖電消防合同篇九
甲方：
乙方：
乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內(nèi)容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：
1、乙方必須按規(guī)范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。
2、施工過程中必須做到安全施工，不違規(guī)作業(yè)，聽從現(xiàn)場施工人員安排，不得浪費材料。
3、甲方負(fù)責(zé)施工所需機(jī)具、工具、勞保、住宿。
4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現(xiàn)場實際長度為準(zhǔn)。
5、具體付款方式：前期按每月安裝進(jìn)度量的80%付款，所有管道安裝完成及試壓后付足總款的90%，消防驗收合格后，15日內(nèi)付清總款給乙方。
6、需要修改處，必須在乙方為施工前提出，并下達(dá)更改通知書，如乙方已安裝，更改部分由甲方負(fù)責(zé)。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年月日
水暖電消防合同篇十
依照《中華人民共和國合同法》, 結(jié)合國家和天津市有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，簽訂本合同并嚴(yán)肅履行。
1. 乙方負(fù)責(zé)在合同有效期內(nèi)定期對施進(jìn)行檢測維修保養(yǎng)。
2. 檢測維修保養(yǎng)內(nèi)容包括(自行選擇)：
a. 消防供配電設(shè)施
b. 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)
c. 自動噴水滅火系統(tǒng)
d. 消防供水設(shè)施
e. 室內(nèi)消火栓系統(tǒng)
f. ?室外消火栓及消防炮系統(tǒng)
g. 水噴霧滅火系統(tǒng)
h. 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)
i. 氣體滅火系統(tǒng)
j. 泡沫滅火系統(tǒng)
k. 干粉滅火系統(tǒng)
l. 機(jī)械排煙系統(tǒng)
m. 機(jī)械送風(fēng)系統(tǒng)
n. 消防廣播系統(tǒng)
o. 消防電話系統(tǒng)
p. 消防電梯
q. 防火分隔系統(tǒng)
r. 安全疏散及應(yīng)急照明系統(tǒng)
1.檢測維修保養(yǎng)期間由甲方負(fù)責(zé)提供原消防設(shè)施的有關(guān)圖紙資料。
2.甲方負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常值班、巡查、建檔并認(rèn)真填寫《消防控制室值班記錄》，向乙方提供詳細(xì)的故障情況記錄。
3.甲方負(fù)責(zé)提供圖紙資料不全或有誤、情況介紹不全或有誤，造成乙方檢測漏項或者失誤均由甲方負(fù)責(zé)。
4.甲方負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)現(xiàn)場各部門的協(xié)調(diào)，并派專人協(xié)助乙方掌握、了解甲方維護(hù)保養(yǎng)消防系統(tǒng)的性能與存在問題，提供檢測、維修、保養(yǎng)所需水、電、氣等必要條件，并全程配合乙方確保維護(hù)保養(yǎng)工作順利進(jìn)行。
5.乙方檢測出損壞的消防設(shè)備后，由乙方負(fù)責(zé)提供所需設(shè)備(器件)規(guī)格、型號、數(shù)量，甲方負(fù)責(zé)購買或由乙方代購，費用由甲方支付。
6.甲方應(yīng)保證其各項責(zé)任的履行，由于甲方原因影響檢測、維修保養(yǎng)工作進(jìn)行所產(chǎn)生的后果，由甲方承擔(dān)。
1. 乙方根據(jù)提供圖紙，依據(jù)中華人民共和和國國家標(biāo)準(zhǔn)gb25201——20xx《建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理》及天津市地方標(biāo)準(zhǔn)db12-097-1998《自動消防系統(tǒng)質(zhì)量檢驗評定規(guī)程》中相關(guān)的規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)要求，在合同有效期內(nèi)乙方負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常檢測維修、保養(yǎng)工作;定期對甲方的消防設(shè)施進(jìn)行功能檢測，并提交給甲方檢測報告。
2. 乙方應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)，對甲方消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)每月進(jìn)行一次回訪，并填寫《建筑消防設(shè)施月檢查記錄表》保質(zhì)保量地完成甲方所委托的項目。
3. 乙方應(yīng)對建筑消防設(shè)施進(jìn)行每季度不少于一次的聯(lián)動檢查，檢查內(nèi)容包括(可選擇)：
a. 消防供配電設(shè)施
b. 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)
c. 自動噴水滅火系統(tǒng)
d. 消防供水設(shè)施
e. 室內(nèi)消火栓系統(tǒng)
f. 室外消火栓及消防炮系統(tǒng)
g. 水噴霧滅火系統(tǒng)
h. 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)
i. 氣體滅火系統(tǒng)
j. 泡沫滅火系統(tǒng)
k. 干粉滅火系統(tǒng)
l. 機(jī)械排煙系統(tǒng)
m. 機(jī)械送風(fēng)系統(tǒng)
n. 消防廣播系統(tǒng)
o. 消防電話系統(tǒng)
p. 消防電梯
q. 防火分隔系統(tǒng)
r. 安全疏散及應(yīng)急照明系統(tǒng)
4. 檢測維修保養(yǎng)期內(nèi)系統(tǒng)如出現(xiàn)故障，甲方應(yīng)及時通知乙方，乙方接到甲方通知后應(yīng)立即到場查看測試，并及時消除故障，確保建筑消防設(shè)施正常運行。存在一般故障的，乙方必須在接到維保要求后 小時內(nèi)到場維護(hù)保養(yǎng);存在嚴(yán)重故障的，乙方必須在接到緊急維保要求后 小時內(nèi)到場維護(hù)保養(yǎng).。
5. 乙方應(yīng)保證其檢測維修保養(yǎng)的系統(tǒng)符合本合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，因乙方原因質(zhì)量達(dá)不到 合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，乙方在合理的期限內(nèi)無償返工。
6. 凡乙方在檢測維修保養(yǎng)中違反有關(guān)規(guī)定而造成質(zhì)量事故、財產(chǎn)損失、人員傷亡事故、均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
7. 在檢測維修保養(yǎng)過程中，乙方人員應(yīng)遵守甲方的相關(guān)制度規(guī)定。
維修保養(yǎng)時間自 年 月 日開始，至 年 月 日結(jié)束，有效期 個月。
1.合同價款
系統(tǒng)檢測費 rmb： 元 維修保養(yǎng)費 rmb： 元 合同總費用共計 rmb： 元
人民幣大寫：
2.合同款付款方式
(1)合同簽訂 日內(nèi)，甲方支付乙方合同款的 %，即rmb： 元，
合同完成50%時，甲方支付乙方合同款的 %，即rmb： 元，合同結(jié)束后 日內(nèi)甲方付清余款即rmb： 元。 (2)其它付款方式：
3.本合同任何一方不得擅自改變，如工作量發(fā)生變化，雙方另行簽訂補(bǔ)充合同。
任何一方違約應(yīng)按照國家有關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任并賠償對方損失。在履行合同時雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決，協(xié)商不成，可通過( )方式解決。
1.天津仲裁委員會申請仲裁; 2.向人民法院訴訟。
1.本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)正本壹份，副本 份。
2.本合同自雙方簽訂之日起生效。
3.與本合同有關(guān)的協(xié)議條款及附件，與本合同具有同等的效力。
合同簽訂時間： 年 月 日
合同簽訂地點： 消防監(jiān)督部門：
甲 方：乙 方：
地 址：地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人: 委托代理人:
電 話： 電 話： 傳 真： 傳 真：
郵 編： 郵 編： 開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號：帳 號：
水暖電消防合同篇十一
發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包范圍：
1、消防栓系統(tǒng)
2、自動噴淋系統(tǒng)
3、自動報警系統(tǒng);
以上內(nèi)容以施工圖設(shè)計及預(yù)算范圍為準(zhǔn)，承包方的施工內(nèi)容包括以上各系統(tǒng)的安裝，設(shè)備安裝及調(diào)試。
三、合同工期:
開工日期: 以發(fā)包方通知的正式進(jìn)場施工時間為開工日。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合 格
承包人必須嚴(yán)格按施工圖紙(含設(shè)計變更通知)等技術(shù)資料及現(xiàn)行國家、本地區(qū)有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
五、合同價款
合同價款為： 。如在施工中因發(fā)生設(shè)計圖紙變更或工作聯(lián)系單，依據(jù)變更單增減工程價款。
六 、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、本合同通用條款
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、施工圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含議與本協(xié)議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
九、合同生效
合同簽訂時間: 年 月 日
合同簽訂地點:
本合同雙方約定經(jīng)雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
水暖電消防合同篇十二
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方友好平等自愿協(xié)商，就乙方為甲方項目供應(yīng)消防設(shè)備事宜達(dá)成一致意見，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，特訂立本合同，以資雙方共同遵守。
說明：
1、本報價為現(xiàn)金價，不含稅(另含普通稅票，需加___________%稅金)：
2、電機(jī)采用肇豐電機(jī)或士林電機(jī)軸承采用東莞tr軸承保修期為______年(非人為因素)
3、軸流風(fēng)機(jī)內(nèi)噴紅色油漆，外噴藍(lán)色追紋油漆柜式風(fēng)機(jī)內(nèi)外噴藍(lán)色追紋油漆4、也可按客戶要求顏色訂制。
乙方所出賣的產(chǎn)品為符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)相關(guān)生產(chǎn)工藝質(zhì)量之優(yōu)等產(chǎn)品，并符合消防相關(guān)驗收驗收標(biāo)準(zhǔn)及保證通過消防驗收。
按出廠標(biāo)準(zhǔn)包裝，所有產(chǎn)品必須分類標(biāo)識清楚，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)與送貨清單上的內(nèi)容一致，包裝物不回收。
乙方收到甲方訂金之日起______日內(nèi)具備開始交貨條件，具體交貨時間以甲方書面通知為(如遇節(jié)假日仍應(yīng)供貨)。
1、交貨地點：項目工地指定位置。
2、甲方指定的收貨人為：
姓名：_________________tel：_________________、姓名：_________________tel：_________________，須甲方兩人同時在場驗收并簽字確認(rèn)，送貨單據(jù)才能作為甲乙雙方結(jié)算的唯一有效依據(jù)。
1、將貨物運送至甲方指定交貨地點交付給甲方指定收貨人之前，貨物運輸由乙方負(fù)責(zé)，相關(guān)的運輸費用，保險、保管、貨物丟失及毀損的風(fēng)險亦由乙方方承擔(dān)。
2、貨到卸貨地點由甲方負(fù)責(zé)卸貨(含吊車、叉車及人工搬運)，乙方應(yīng)指導(dǎo)協(xié)助安全卸貨及承擔(dān)卸貨費用。
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求供貨，以確保貨物的質(zhì)量。施工過程中甲方如對乙方所供產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格和質(zhì)量有異議，乙方應(yīng)于接到甲方通知后24小時內(nèi)到甲方施工現(xiàn)場核實，并將不合格的貨物及時回收，同時必須按甲方要求在48小時內(nèi)更換合格貨物送達(dá)至甲方指定的工地，由此產(chǎn)生的一切費用及因產(chǎn)品質(zhì)量問題給甲方造成的相關(guān)損失均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)在送貨的同時向甲方提供產(chǎn)品質(zhì)量保證書、產(chǎn)品合格證、檢驗報告、送貨清單(送貨清單應(yīng)包含產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、名稱、品牌、數(shù)量、型號、規(guī)格等內(nèi)容，并加蓋乙方公章)等在內(nèi)的完整的報驗資料原件。
3、甲方指定人員初步驗收只是對貨物數(shù)量、重量、包裝等驗收，不是質(zhì)量驗收，質(zhì)量以當(dāng)?shù)叵啦块T送檢結(jié)果為準(zhǔn)。
4、因甲方使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
5、產(chǎn)品已開箱使用或已安裝以及交貨時間超過______月的不允許退貨。
6、系統(tǒng)未通過消防驗收甲方提前使用的，有關(guān)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(一)結(jié)算辦法：
1、合同生效后7日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總金額的%作為訂金。
2、貨到工地，驗收合格后，甲方再向乙方支付合同總金額的%
(二)付款方式：
1、貨到付款，甲方通過銀行匯款方式將貨款匯入乙方指定的收款賬戶：
(1)開戶行：_________________
2、乙方在收取貨款時，應(yīng)向甲方開具相同金額的有效發(fā)票或財務(wù)收據(jù)。
1、乙方對產(chǎn)品向甲方提供“三包”，保修期內(nèi)，對保修范圍內(nèi)的保修服務(wù)所發(fā)生費用，均由乙方承擔(dān).
2、質(zhì)量保證期：自甲方消防分項工程通過竣工驗收之日起起算，時間為______月，如因非乙方原因?qū)е陆回浐笕齻€______月仍未能驗收或未通過驗收的，質(zhì)量保證期自交貨之日起起算。
1、乙方應(yīng)按甲方訂單要求的交貨日期按時交貨，如造成甲方停工或工期延誤時，每遲延一天乙方應(yīng)按當(dāng)批貨物總款的1%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方仍應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方應(yīng)按甲方訂單要求的數(shù)量按時交貨，如因供貨能力不能滿足甲方生產(chǎn)的需要，從而造成甲方的停工、窩工或工期延誤時乙方應(yīng)承擔(dān)給甲方造成的損失。
3、乙方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量、型號、規(guī)格等不符合合同約定或者國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，供方應(yīng)及時無條件予以退換貨物，由此產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔(dān)。因乙方供貨不及時影響甲方生產(chǎn)進(jìn)度，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方的損失。
當(dāng)事人雙方的`任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?yīng)在20天內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
合同履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴并由原告方所在地人民法院起訴。
1、本合同所涉及標(biāo)的物的所有權(quán)在買受人按照合同規(guī)定支付完畢全部合同款后由出賣人轉(zhuǎn)移到買受人。
2、雙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┤缦沦Y料：營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件(加蓋公章)、法人代表證明書、簽約代表授權(quán)委托書、被授權(quán)簽約代表的身份證明等文件。
3、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。甲、乙雙方的任何協(xié)議應(yīng)形成書面文字，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后作為合同的附件，與合同具有同等的效力。
4、本合同一式肆份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。自雙方簽字蓋章之日生效，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：___________
____年____月____日
乙方(公章)：___________
____年____月____日
水暖電消防合同篇十三
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)___________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
工程名稱：___________
工程地點：___________
二、工程承包范圍：
1、消防栓系統(tǒng)
2、自動噴淋系統(tǒng)
3、自動報警系統(tǒng);
以上內(nèi)容以施工圖設(shè)計及預(yù)算范圍為準(zhǔn)，承包方的施工內(nèi)容包括以上各系統(tǒng)的安裝，設(shè)備安裝及調(diào)試。
三、合同工期:
開工日期:以發(fā)包方通知的正式進(jìn)場施工時間為開工日。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
承包人必須嚴(yán)格按施工圖紙(含設(shè)計變更通知)等技術(shù)資料及現(xiàn)行國家、本地區(qū)有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
五、合同價款
合同價款為：___________。如在施工中因發(fā)生設(shè)計圖紙變更或工作聯(lián)系單，依據(jù)變更單增減工程價款。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、本合同通用條款
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、施工圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含議與本協(xié)議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
九、合同生效
合同簽訂地點：______________________
本合同雙方約定經(jīng)雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
____年____月____日
乙方(公章)：_________
____年____月____日
水暖電消防合同篇十四
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》和《江蘇省消防條例》等規(guī)定，結(jié)合具體情況，經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守：
一、檢測工程名稱：
二、檢測項目：
乙方負(fù)責(zé)下列第項建筑消防設(shè)施的檢測技術(shù)服務(wù)，消防設(shè)施安裝合同。
1、火災(zāi)自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)；
2、消火栓給水系統(tǒng)；
3、自動噴水滅火系統(tǒng)；
4、泡沫滅火系統(tǒng)；
5、氣體滅火系統(tǒng)；
6、防排煙系統(tǒng)；
7、防火分隔設(shè)施；
8、火災(zāi)應(yīng)急照明及疏散指示標(biāo)志；
9、其他建筑消防設(shè)施：
三、檢測依據(jù)：
《建筑消防設(shè)施技術(shù)檢驗規(guī)程》（db32/186）
四、甲方的權(quán)利、義務(wù)：
1、有權(quán)核查乙方檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書和現(xiàn)場檢測人員執(zhí)業(yè)資格證書。
2、向乙方提供下列資料：消防系統(tǒng)安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、系統(tǒng)運行（值班）記錄、通過消防設(shè)計審核或備案的證明文件和消防設(shè)計圖紙。
3、乙方到場檢測時，應(yīng)提供必要的協(xié)助。
五、乙方的權(quán)利、義務(wù)：
1、具備消防設(shè)施檢測的相應(yīng)資質(zhì)、資格，依照法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，開展建筑消防設(shè)施檢測技術(shù)服務(wù)活動，對檢測質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、根據(jù)檢測對象的具體情況，擬定具體的檢測方案，明確項目負(fù)責(zé)人，至少指定2名以上執(zhí)業(yè)人員負(fù)責(zé)實施。執(zhí)業(yè)人員檢測時應(yīng)當(dāng)認(rèn)真如實填寫檢測記錄。
3、通過建筑消防設(shè)施檢測信息管理系統(tǒng)出具真實、規(guī)范的檢測報告，并由經(jīng)辦人、項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名，并加蓋檢測機(jī)構(gòu)印章。
4、及時向甲方出具檢測報告或問題反饋意見書。
5、不得轉(zhuǎn)包、分包消防設(shè)施檢測技術(shù)服務(wù)項目。
六、檢測費用及支付方式、期限：
七、違約責(zé)任：
1、對乙方不按規(guī)定履行義務(wù)，在檢測中弄虛作假或嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任的'，或轉(zhuǎn)包、分包消防設(shè)施檢測技術(shù)服務(wù)項目的，甲方有權(quán)解除檢測合同。
2、乙方未能依照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，導(dǎo)致檢測質(zhì)量問題的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
八、解決合同糾紛的方式：
本合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，采用下列方式中的解決。
1、由仲裁機(jī)關(guān)仲裁；
2、向法院起訴。
九、雙方協(xié)商的其他事項：
十、合同份數(shù)：
本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）：年月日
乙方（蓋章）：年月日
水暖電消防合同篇十五
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程名稱：中凱辦公樓
工程地點：貞豐縣永豐大道
承包范圍：消防栓系統(tǒng)及管道安裝
承包方式：包工包料
開、竣工日期：本合同簽訂的3天內(nèi)進(jìn)場施工，竣工日期為進(jìn)場施工后的15天內(nèi)(即20xx年月日)。
合同價款：本合同采用干包制，共計人民幣：玖萬肆仟元(94000.00元)整。
第二條：本合同文件使用語言和選用標(biāo)準(zhǔn)及法律。合同語言：漢語選用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：建筑安裝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和消防工程施工規(guī)范。適用法律、法規(guī)：《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》。
第三條：甲方工作
甲方提供具備開工條件施工場地的'水、電給乙方施工。
第四條：乙方責(zé)任
施工場地防護(hù)工作的要求：(1)嚴(yán)禁材料亂堆亂放;(2)嚴(yán)禁在工地上大小便;(3)嚴(yán)禁垃圾亂倒;(4)嚴(yán)禁違章操作;(5)嚴(yán)禁外來人員進(jìn)入。符合施工場地規(guī)定的要求;嚴(yán)格遵守工地的一切規(guī)章制度和操作規(guī)范，對違反或經(jīng)教育不改的人員進(jìn)行處罰或開除。乙方必須注意施工安全，若發(fā)生安全事故，全部由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
乙方要保護(hù)建筑物結(jié)構(gòu)及相應(yīng)管線和設(shè)備的設(shè)施，不準(zhǔn)在施工中亂打洞和開槽，必須先作出可行的保護(hù)和防范措施。
第五條：檢查和返工
若因材質(zhì)、設(shè)備、施工工藝等方面的原因不合格，乙方負(fù)全責(zé)。
第六條：質(zhì)量評定部門名稱：以消防部門驗收合格為準(zhǔn)。
第七條：工程款支付方式：(現(xiàn)金或支票)材料進(jìn)場當(dāng)天甲方支付乙方伍萬元整，剩余待消防部門驗收合格并合到消防部門驗收合格證后一次性付清(本合同不含稅金)。
第八條：違約方應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：
違約的處理：本合同簽訂后，雙方須共同遵守，若出現(xiàn)違約，受損方以通過法律程序追究違約方的法律責(zé)任，并根據(jù)實際受損程度向違約方索賠一切經(jīng)濟(jì)損失和追討違約金，若工程驗收不合格，造成的返工及一切損失，由乙方全部負(fù)責(zé)，直至經(jīng)消防部門驗收合格為止。
第九條：生效與終止：本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效，至乙方完成全部合同內(nèi)容并經(jīng)消防部門驗收全格止和取得消防部門出具的合格證時，本合同終止。
合同份數(shù)：本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
水暖電消防合同篇十六
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計變更和國家（行業(yè)）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗收。
2．乙方所進(jìn)場的各種原材料、設(shè)備必須有出廠合格證書，試驗、化驗報告單，使用說明，檢測、檢驗報告和設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)。甲方或政府消防主管部門可以隨機(jī)抽檢原材料和設(shè)備，并有權(quán)對其進(jìn)行化驗、檢測（化驗、檢測的費用由乙方承擔(dān)），不合格的材料、設(shè)備不允許進(jìn)場使用和安裝。
3.工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》gb50300-20xx、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50166-20xx、《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50261-20xx、《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-20xx、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50303-20xx、《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》j512-20xx及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第八條進(jìn)度計劃
1.乙方于開工前十日內(nèi)向甲方提供施工組織及進(jìn)度計劃。
2.甲方應(yīng)在送達(dá)后一周內(nèi)予以批準(zhǔn)或提出修改意見。逾期不批，視為有效。
3.乙方按甲方審批的進(jìn)度計劃進(jìn)行施工，并且接受甲方及消防部門的檢查和監(jiān)督。
第九條工程設(shè)計變更
1.施工中甲方要對工程設(shè)計進(jìn)行變更，應(yīng)提前十天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知。乙方按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工程變更。
2.因變更導(dǎo)致合同價款的增減，按實際發(fā)生進(jìn)行結(jié)算，工期相應(yīng)延長或縮短。工程變更價款作為追加合同價款，按工程款支付方式支付。
第十條工程調(diào)試
1.甲、乙雙方約定的調(diào)試內(nèi)容應(yīng)與乙方承包的范圍一致。
2.乙方準(zhǔn)備調(diào)試記錄，甲方根據(jù)乙方要求為調(diào)試提供必要條件。調(diào)試合格，甲方工程師在調(diào)試記錄上簽字。
3.乙方工程調(diào)試周期為個工作日，在調(diào)試工作開始前，各相關(guān)配合工種應(yīng)竣工。
第十一條工程質(zhì)量等級
達(dá)到國家或消防專業(yè)質(zhì)量檢驗評定部門的驗收標(biāo)準(zhǔn)及合格條件。
第十二條安全施工
1.乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施（包括乙方自身的防火、防盜、人身、設(shè)備等），乙方在施工過程中，違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。非乙方責(zé)任造成的傷亡事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)費用及相關(guān)責(zé)任。對事故責(zé)任存在爭議時，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。
2．乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的相關(guān)要求。
第十三條工期延誤因乙方原因?qū)е碌目⒐と掌谕七t，乙方除應(yīng)按甲方要求搶工并承擔(dān)因搶工費用外，還應(yīng)承擔(dān)因此而致甲方的一切損失，但對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以順延：
1.工程量變化和設(shè)計變更；
2.不可抗力；
3.非乙方原因及其它工種配合不當(dāng)造成工期延誤；
4.甲方未能按合同規(guī)定提供圖紙及形式條件；
5.甲方未能按約定日期支付預(yù)付款及進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行。
工期提前：無。
第十四條工程停建或緩建
1.由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外的原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑ǎ率购贤荒芾^續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善處理好已經(jīng)完成的工程并組織人員安全撤出施工現(xiàn)場。
2.本合同任何一方由于臺風(fēng)、地震、罷工和雙方認(rèn)可的不可抗力事故而影響本合同執(zhí)行時，則延遲合同義務(wù)的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時間。如因不可抗力事由導(dǎo)致本合同不能履行或部分不能履行，則可相應(yīng)免除合同相對方全部或部分合同所列義務(wù)，但當(dāng)事方應(yīng)在不可抗力事由發(fā)生后10日內(nèi)書面告知相對方，并提交有關(guān)部門證明的文件。
第十五條隱蔽工程和中間驗收
1.驗收部位：隱蔽工程、中間驗收項目由雙方商定。
2.驗收方法：上述部位具備驗收條件并經(jīng)乙方自檢合格后書面通知甲方參加驗收。驗收合格甲方應(yīng)在記錄上簽字，乙方可繼續(xù)施工；驗收不合格，乙方應(yīng)修改并重新驗收，乙方應(yīng)承擔(dān)以上費用，工期不順延。工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗收48小時后，甲方不在驗收記錄上簽字或在接到乙方通知后的48小時內(nèi)甲方不參加驗收可視為甲方已經(jīng)批準(zhǔn)，乙方可繼續(xù)施工。
第十六條竣工驗收
1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間：
2.乙方提交竣工圖的時間和份數(shù)：驗收后七日內(nèi)提供貳套竣工圖紙和資料。
第十七條質(zhì)量保修
1．本工程免費質(zhì)量保修期限為_________年，終身維護(hù)保養(yǎng)。
第3頁共6頁
2．乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場并及時處理。
3．在免費保修期內(nèi)，乙方應(yīng)有專人負(fù)責(zé)該項目的保修工作，定期與甲方溝通達(dá)到2次/月，以書面記錄材料為準(zhǔn)。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔(dān)所有費用并加收10%的勞務(wù)費。
乙方聯(lián)系電話：_________乙方聯(lián)系人：_________
4．質(zhì)保金使用及返還
4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后，如無任何質(zhì)量問題，甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行維修，則視為授權(quán)甲方組織維修，并由乙方承擔(dān)所有費用和質(zhì)量責(zé)任，同時甲方加收維修費用10%的勞務(wù)費。上述費用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后，乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)足質(zhì)保金。質(zhì)保金不足以支付的，由乙方另行支付。
4.3在免費質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯(lián)系，按照上一款執(zhí)行。
4.4出現(xiàn)質(zhì)量問題后，甲方是否與乙方指定的聯(lián)系人取得聯(lián)系及聯(lián)系時間以甲方聯(lián)系記錄為準(zhǔn)，維修項目及費用以甲方、實際施工方雙方簽字的發(fā)票為準(zhǔn)。
4.5乙方維修人員到達(dá)現(xiàn)場后，必須按照甲方規(guī)定的時間、材料、工藝進(jìn)行維修，對同一問題重復(fù)維修兩次以上者（含兩次），甲方有權(quán)視乙方為責(zé)任心不強(qiáng)，技術(shù)不過關(guān)而自行解決，費用由質(zhì)保金中扣除。
1．甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決乙方的施工場地，并為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電，由乙方承擔(dān)費用。
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理乙方同其他施工單位之間的施工配合。
3.對乙方進(jìn)入工地現(xiàn)場的施工人員進(jìn)行甲方工地有關(guān)制度的培訓(xùn)。
4．乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。
5．乙方必須向甲方提施工組織設(shè)計、質(zhì)保服務(wù)措施等相關(guān)文件和資料，不得以任何理由隱瞞。
6.乙方應(yīng)按規(guī)定向甲方提供全部工程進(jìn)度計劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計報表。
7.乙方應(yīng)保證施工現(xiàn)場清潔，符合甲方施工現(xiàn)場管理制度的有關(guān)規(guī)定。
8．乙方負(fù)責(zé)消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質(zhì)保服務(wù)及提交消防驗收報告等工作。
第4頁共6頁
9．乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方案、方法進(jìn)行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。
10．乙方提出的變更必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，方可組織施工，否則后果自負(fù)，如給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的乙方應(yīng)予以賠償。
11．乙方必須遵守防火設(shè)計、施工和驗收規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，發(fā)現(xiàn)違規(guī)和缺陷要主動及時向甲方報告。
12．乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進(jìn)行過程檢驗和最終檢驗，并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應(yīng)對整個消防系統(tǒng)負(fù)責(zé)。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護(hù)保養(yǎng)工作。
13．工程竣工驗收合格后未移交甲方前，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)工程未交付前的成品保護(hù)工作，并應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備，造成損壞的由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第十九條違約責(zé)任、索賠
1．甲方無正當(dāng)理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的，應(yīng)從催告期滿之日起，向乙方支付應(yīng)付款項的2‰的違約金。
2．工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3．工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的5‰的違約金。
4．由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因，導(dǎo)致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事等，乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5．工程未達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過消防驗收。
6．乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第二十條爭議的解決
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。
第二十一條合同的生效及終止
1、合同自雙方簽章之日起生效。
水暖電消防合同篇十七
供貨單位：鐵嶺市銀州區(qū)嘉合消防器材商店，以下簡稱為乙方
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額
116415.00元）2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)量要求）,按下列第（1）項執(zhí)行：
（1）以上產(chǎn)品均按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，乙方提供產(chǎn)品的出廠檢驗報告、合格證等
證明。
（2）乙方保證以上產(chǎn)品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗收。第二條：產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、交貨地點。
1、產(chǎn)品的交貨單位：華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司平頂堡風(fēng)電場升壓站。2、交貨方法，按下列第(1)項執(zhí)行：
（1）由乙方免費送貨到甲方平頂堡風(fēng)電場（平頂堡鎮(zhèn)小紅石村）。第三條：對產(chǎn)品提出異議時間和辦法。
1、經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效，雙方按照合同約定履行責(zé)任。合同
一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。
甲方：（簽字）乙方：（簽字）
（蓋章）（蓋章）
消防器材購銷合同
甲方：華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司安全監(jiān)察室乙方：鐵嶺市銀州區(qū)嘉合消防器材商店
簽訂時間：二〇一一年七月
水暖電消防合同篇十八
自20xx年首批合同制消防員充實到泉州各級消防中隊擔(dān)任滅火和搶險救援工作以來，合同制消防員和現(xiàn)役官兵一起合作完成艱巨的防火監(jiān)督、滅火搶險救援工作，緩解了現(xiàn)行公安消防力量嚴(yán)重不足的矛盾。經(jīng)過幾年的成長，合同制消防員隊伍已逐漸消防隊伍中一支重要的力量，但這種新力量的出現(xiàn)，給基層消防大的管理教育帶來了新的挑戰(zhàn)，怎樣合理調(diào)配他們，充分調(diào)動他們工作的積極性，促進(jìn)合同制消防員隊伍與現(xiàn)役隊伍的有效配合，共同提高部隊整體的戰(zhàn)斗力和凝聚力，已成為基層干部亟需解決的課題。在石獅大隊駐訓(xùn)期間，有幸來到有著優(yōu)良傳統(tǒng)的合同制消防員中隊，石獅市二、三中隊交流學(xué)習(xí)，受益匪淺，現(xiàn)將幾點想法總結(jié)如下：
(一)人員構(gòu)成成份比較復(fù)雜。從現(xiàn)有的合同制隊員的成份來看，有剛畢業(yè)的大學(xué)生，有在家待業(yè)的，有退伍的戰(zhàn)士，有做原本是生意的，濾布有正在不同行業(yè)上崗的等等，由于原本的情況不同，起點不一樣，社會閱歷不一樣，對待生活的態(tài)度也存在很大差異，因此表現(xiàn)出來的工作態(tài)度也不一樣。
(二)能力素質(zhì)參差不齊。隊員來部隊前接受教育的程度、身體素質(zhì)、個人品質(zhì)都有很大的差別。有的隊員有一技之長，比如駕駛、修理等，甚至有消防員退伍的，對消防業(yè)務(wù)很熟悉，身體素質(zhì)也很好，但有的同志是剛出校門的或從事過其它崗位有工作經(jīng)驗的，對消防業(yè)務(wù)不熟練，但文化程度較高，因此要縮減隊員之間能力、素質(zhì)的差異，很好地凝聚他們的向心力也面臨一定的困難。
(三)文化程度相對較高。由于在征招合同制消防員時，對文化程度作了要求，合同制文員隊文化程度在大專以上，合同制滅火救援隊文化程度都在高中以上，相對現(xiàn)役戰(zhàn)士來說，接受文化教育的程度高，文化素質(zhì)比較好，表現(xiàn)出來對文字處理能力較好，計算機(jī)的運用比較熟練，理解接受能力比較強(qiáng)。
基于以上幾個特點，合同制消防員對待工作地態(tài)度可以歸納為以下幾種類型：
1） 熱愛工作，珍惜工作機(jī)會。大多數(shù)合同制消防員屬于這個類型，熱愛本職工作，珍惜現(xiàn)有的工作崗位，下隊以后，能夠安心本職工作，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，希望在本職崗位上能有所發(fā)展。因此，在平時能夠認(rèn)真遵守部隊的條令條例和各項規(guī)章制度，為部隊的建設(shè)出謀劃策，服從意識強(qiáng)，自我要求嚴(yán)，刻苦訓(xùn)練，努力學(xué)習(xí)。這一類的合同制消防員在隊伍中能夠帶好頭，放好樣子，促進(jìn)部隊的管理與發(fā)展，不需要管理者操心，即使偶爾犯點錯誤，略加說服教育就達(dá)到管理的目的，他們也會虛心接受，積極改正。
2）平平庸庸，做一天和尚撞一天鐘。部分合同制消防員來部隊前對部隊充滿了好奇感，也充滿了努力干工作的激情，但由于對消防部隊缺乏正確的認(rèn)識，到消防部隊后又發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實與想象有很大的差距，自身各方面的素質(zhì)又趕不上現(xiàn)役官兵，這種激情逐漸消退，加之自身的意志力不強(qiáng)，對工作前景缺乏信心，因而表現(xiàn)出來的是做一天和尚撞一天鐘，工作沒有干勁。但這類合同制消防員有可塑性，在平時的工作中加以積極地引導(dǎo)，讓他們認(rèn)識到自己的價值，幫助他們樹立信心，他們都能很快地表現(xiàn)出工作熱情。
3）不思進(jìn)取，把消防部隊當(dāng)過渡跳板。有個別合同制消防員把現(xiàn)有的工作作為過渡和跳板，他們大都是由于在社會上還沒有找到工作，到部隊后又不適應(yīng)部隊的生活，因而，這類合同制消防員平時不思進(jìn)取，工作消極怠慢，管理者要轉(zhuǎn)變他們的思想態(tài)度，使其安心部隊的生活，要花一定的精力。
合同制消防員下基層中隊后，如何幫助他們盡快適應(yīng)基層中隊生活，邁好第一步？這是基層中隊帶兵人老生常談的話題，作為基層中隊帶兵人要想帶好合同制消防員，在利用部隊的條令條例和合同制消防員暫行條例來約束的同時，更加要動之以情曉之以理。
一是要從思想上入手，因為思想決定人的一切。一方面，要幫助合同制消防員消除庸俗關(guān)系的影響，堅定“成長進(jìn)步不靠投機(jī)取巧而靠腳踏實地”的信念。教育他們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。另一方面，要組織合同制消防員開展“為什么到消防部隊?來消防部隊干什么?”的討論，用談心的方式進(jìn)行交流了解，因為談心是密切同志關(guān)系的“潤滑劑”，是基層中隊落實“兩個經(jīng)常”的金鑰匙。合同制消防員是部隊的“新鮮血液”，搞好同合同制消防員的談心尤為重要。
二是要從平時的工作生活入手。因為平時的細(xì)節(jié)、養(yǎng)成直接關(guān)系到人的素質(zhì)高低。一方面，要讓現(xiàn)役戰(zhàn)士起到模范帶頭作用，工作生活中要多留心，工作上不能急于求成，要手把手地教他們，生活中要真心真意關(guān)心他們，用問候溫暖他們，用行動感化他們。另一方面，要處理好言教與身教的關(guān)系，把握嚴(yán)與愛的尺度，要嚴(yán)之有理，管之有據(jù)，嚴(yán)格按條令條例管理，堅決杜絕簡單粗暴。
三是在訓(xùn)練中要體貼熱心，一視同仁。合同制消防員剛下中隊，可能會出現(xiàn)對飲食、生活、交往、體力等情況不適應(yīng)，面對緊張、單調(diào)、枯燥、疲勞的訓(xùn)練生活，難免會產(chǎn)生孤獨、煩躁、憂慮、恐懼的心理。這時，我們就及時消除他們的心理障礙，堅持以平等的姿態(tài)進(jìn)行溝通交流，充分尊重人格，保護(hù)他們的隱私，不打罵體罰侮辱合同制消防員，不因反應(yīng)遲鈍就諷刺挖苦，不因犯小錯誤而一棍子打死，也不因表現(xiàn)突出就一時照顧。做到既鼓勵先進(jìn)，更激勵后進(jìn)；既善于批評，更善于幫助，使他們在民主、和睦、愉快的環(huán)境中健康成長。
合同制消防員多是關(guān)系兵，這是大家眾所周知的，也因他們的特殊性給我們的管理帶來了一定的難度。對此，就如何管理“關(guān)系兵”做一點探討。
“關(guān)系兵”也就是我們常說的有“后臺”的或者有“來頭”。主要有以下幾個特點：一是存在著一種優(yōu)越感；二是依仗有關(guān)系，不服從部隊管理，管輕了不管用，重了就到“關(guān)系”那里胡說八道；三是難以堅持原則和公道?！瓣P(guān)系兵”在關(guān)鍵時候有人寫條子、打招呼，要求給予關(guān)照，讓最基層的管理者左右為難。對此，應(yīng)從以下幾點去把握：
一、堅持原則，克服怕“關(guān)系兵”的思想。無論靠山多硬，來頭多大，畢竟還是你的兵。嚴(yán)格按照軍隊的條令、條例以及合同制消防員日常行為規(guī)范去管理要求，堅持原則，一身正氣去帶領(lǐng)他們，而不過多地去考慮背后的關(guān)系，做到管理中有理有力。在日常管理中，讓“關(guān)系”牽著鼻子走，這就等于叫兵牽著鼻子走，這樣將會喪失領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威，在群眾中失去一個管理者的威信，往后的管理工作會出現(xiàn)不靈、不硬的現(xiàn)象。
二、校正對“關(guān)系”的偏見。一是要全面地看問題。“關(guān)系兵”絕大多數(shù)是積極上進(jìn)、遵紀(jì)守法的，而不服從管理、搞特殊、調(diào)皮搗蛋的只是個別，絕不能千篇一律。二是要客觀地分析看待。合同制消防員想在部隊學(xué)點技術(shù)，向往一個好的崗位，不只是“關(guān)系兵”所追求的東西，應(yīng)該是所有到部隊的人都向往的，不能看成是不正之風(fēng)。三是要通過實質(zhì)去看問題，在這些合同制消防員里很多是家里的父母把他們送到部隊來鍛煉的，他們希望通過部隊的管理能使他們的孩子得到鍛煉，因此“關(guān)系”對“關(guān)系兵”也是很嚴(yán)格的，也是講原則道理的。從這個意義上來說，管理者一定要充分發(fā)揮“關(guān)系兵”積極一面的作用，不能片面認(rèn)為“關(guān)系”起到的都是消極作用。
三、加強(qiáng)“關(guān)系兵”疏導(dǎo)。一是靠“關(guān)系”，只能管一時，不能管一世，一旦失去可能會摔跤。二是靠“關(guān)系”只能解決一部分棘手問題，若出了一些大問題，“關(guān)系”照樣救不了你，更不是你永遠(yuǎn)的救世主。所以疏導(dǎo)這些合同制消防員明理，引導(dǎo)他們走向正路，這是一個管理者的責(zé)任。在個人成長進(jìn)步的道路上，要實現(xiàn)自己的理想，關(guān)鍵還是自身的努力和奮斗，決不能在人生的成長道路上等誰、靠誰。
合同制消防隊伍的'管理者，是艱苦的，但也是值得敬佩的。要有帶著問題、帶著責(zé)任的工作態(tài)度，要有不辱使命、迎難而上的精神面貌，這樣合同制消防隊伍的前途將十分寬廣。