合同是一種法律文件，明確了雙方當事人之間的權利和義務。在合同編寫過程中，雙方應全面溝通，明確各自的期望和要求，確保合同具備雙方共識。合同是一種法律文書，記錄了雙方在特定交易中的權利和義務。編寫合同的首要任務是明確交易內容和雙方權益。以下是小編為大家收集的合同范本，僅供參考，大家可以參考其中的條款和格式。
消防管道合同篇一
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方):
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 承包范圍：按乙方設計以及經消防局審核批準的自動報警系統(tǒng)設計方案，供貨及安裝內容為：
1) 火災自動報警系統(tǒng)改造(煙感)
2) 噴淋系統(tǒng)改造
上述消防設計圖紙，由乙方負責報送 消防局審核批準后，才能進行消防工程施工;如需在上述圖紙基礎上增加工程內容才能通過消防局審核和驗收的，增加工程費用由乙方承擔，但由于甲方變更間隔或功能改變的增加工程費用除外。
上述各項工程內容涉及的材料、設備、設施均由乙方采購供貨、運輸和安裝，所有費用包含在合同價內。
1.4 承包方式：
承包方式采用總價包干方式，即本工程乙方包報建及費用、包工、包料、包深化設計、包工期、包質量、包安全文明施工、包配合費、包調試、包驗收通過。
第二條：工程造價：
2.1 本工程總價為(人民幣)：47000元整
大寫肆萬柒仟元整
第三條：工期
乙方須于本合同生效之日起進行前期審批手續(xù)工作，須于20xx年06月15日前拿到設計及施工批文;施工須于20xx年06月 20日前現場改造施工完畢，20xx年07月10日前完成消防驗收。如因甲方施工進度或現場未達到乙方進場施工條件，工期由雙方協(xié)商另行確定。
第四條：工程質量標準和保修期
4.1 工程質量標準按國家現行施工驗收規(guī)范及省市驗收標準、工程質量達到 合格 等級以上，乙方并保證工程如期開通使用和消防驗收通過。
4.2 工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行，保修期自政府有關部門驗收合格報告正式批出之日起計 2個月 時間。
第五條：工程價款支付
5.1 合同簽訂后甲方付乙方總工程款的50%，工程完工驗收后付剩余全部工程款。
第六條：雙方責任
6.1 甲方責任：
6.1.1委派 為現場管理代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度及其它事宜。
6.1.2保證按第五條支付工程款的辦法進行工程款項支付。
6.1.3 如因甲方原因導致工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、返工、材料等損失。
6.2 乙方責任：
6.2.1按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理并保證安全施工。凡施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故均由乙方負責，并報告甲方及有關部門。
6.2.2委派 為現場管理代表，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
6.2.3乙方負責辦妥消防報建、材料檢測、消電檢、驗收等手續(xù)及相關費用。
6.2.4對竣工驗收后保修期內出現的工程質量問題負責免費返修。
第七條：工程驗收
7.1 工程驗收以施工及驗收規(guī)范和質量驗收標準為依據。
7.2 乙方在本工程施工安裝完畢，應保證消防部門竣工驗收合格，并按驗收合格的日期為竣工日期。如實際竣工日期比合同約定竣工日期延遲的，乙方應承擔延期竣工的違約責任。
第八條：工程變更
由于間隔或功能改變的增加經甲方同意后方可實施，其他不予變更。
第九條：違約責任
9.1甲方因自身原因不能按時付款的，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金，但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
9.2乙方因自身原因不能按合同約定的竣工日期竣工的，每逾期一天，應向甲方償付相當于合同總價的萬分之五違約金，若乙方逾期超過十天仍未能通過竣工驗收合格的，甲方有權單方解除本合同，乙方除支付上述違約金并退還甲方已付全部款項外，還應向甲方賠償其他損失。
第十條：爭議解決方式
雙方在合同執(zhí)行期內如有爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
第十一條：附則
11.1 本合同經雙方簽字蓋章之日起生效。
11.2 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
簽約代表： 簽約代表：
簽約時間： 年 月 日 簽約時間： 年 月 日
消防管道合同篇二
現今很多公民的維權意識在不斷增強，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編收集整理的消防管道施工合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
發(fā)包方xxxxxxxxx房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，甲方同意將衡陽盛世豪廷消防工程承包給乙方施工，從報建到驗收合格發(fā)證。為明確雙方在施工過程中的權力、義務和經濟責任，特簽訂本合同。
第一條：工程概括；
1．工程名稱：工程項目xxx棟及地下室。
2．工程地點：
3．承包方式：按實際建筑面積總承包，每平方米單價元，總建筑面積約萬平方米，總工程造價約萬元。
4．工程內容：1.室內消防栓系統(tǒng)；2.自動噴淋系統(tǒng)；3.自動火災報警系統(tǒng)；4.排煙系統(tǒng)、消防加壓系統(tǒng)；5.室外消防栓系統(tǒng)；6.乙級防火門及消防卷簾，消防施工圖中的一切內容。
5．消防報建費用乙方負責。
第二條：合同價款及承包形式；
1．合同總造價：按該項目實際建筑面積包干，每平方米元，總造價為萬元。乙方負責開具稅務正式發(fā)票，稅金由乙方承擔。
2．本工程經甲、乙雙方商定，同意采用按平方米合同價款包干的承包方式。
3．如該項目未按建筑圖施工，加層影響消防工程驗收，消防支隊所交罰款，由甲方承擔法律及經濟責任。
4．該項目加層部分工程造價按實際建筑面積計算。
第三條：付款方式；
1．本合同簽訂后，由乙方辦理報建手續(xù)，即前期預埋工程。甲方支付乙方工程款%，即萬元。
2．該項目主體竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安裝設備進場。甲方向乙方支付該工程項目進度款%，即萬元。
3．工程施工完成總工程量70%時，甲方再向乙方支付工程進度款%，即萬元。
4．本消防工程施工完畢，經有關部門檢測驗收合格并取得合格證后15日內甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%質保金，一年滿后支付）。
第四條：施工日期；
本合同簽訂后20xx年月日開工，工程工期20xx年月日完工并組織驗收，總工期天。確保項目順利交付。如因乙方原因影響甲方開業(yè)，由乙方承擔一切損失及違約責任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延誤，則工期順延。
第五條：設備及材料供應方式；
1.本工程所需要設備及材料經雙方協(xié)商同意，均由乙方負責供應。
第六條：工程質量及驗收交工；
1.工程質量應全部達到設計要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗收標準。
5．工程竣工交驗后，工程保修按國家有關規(guī)定辦理，確保本工程質量保修期一年。
第七條：雙方職責；
（一）甲方職責；
2．根據合同規(guī)定和要求，按時辦理撥款和結算，將每筆工程進度款付至乙方指定的賬戶上。
3．如建筑設計變更，加層造成消防驗收不合格，需重新報建驗收，所增加費用和消防部門處罰的責任由甲方承擔。
4．協(xié)助乙方會同監(jiān)理方組織施工圖技術交底和圖紙會審工作。
5．因不可抗力的因素造成的工期延誤，協(xié)助乙方同監(jiān)理方辦理工期順延簽證。
6．在工程竣工交付時，如甲方因資金造成工程不能按時交付，甲方愿以在建工程的.房子以當時的市場價格按九折抵足乙方工程款。
（二）乙方職責；
1．施工前，及時做好各項施工準備工作，辦理好消防報批手續(xù)。
2．按合同規(guī)定，做好材料和設備的采購、供應及管理工作。
3．嚴格按照設計圖和消防規(guī)范進行施工，確保工程質量和施工工期。
4．已安裝的設備，在工程未投入使用前做好保管工作。
5．及時提交竣工驗收資料，乙方負責通過當地消防部門的驗收，并取得消防達標文件及驗收合格證書，否則不予結算。
6．在合同規(guī)定的保修期內，對屬于乙方負責的工程質量問題負責無償修理，并對項目消防工程進行不定期的維修工作，確保消防設備的正常運行。因甲方使用管理不當，如斷電，水、油滲透造成設備損壞，甲方應負擔設備款由乙方維修。
7．嚴格遵守甲方頒布的有關規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一安排和指揮。
8．工程竣工后，甲方辦理與乙方的結算事宜，乙方應義務培訓甲方有關消防管理、值班人員，使其基本掌握系統(tǒng)的維護、操作和保修工作。
第八條：雙方約定的合同各項條款，在本合同實施過程中遵照執(zhí)行，如發(fā)生爭議，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向當地人民法院提起訴訟。
第九條：施工過程中的一切安全事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。
本合同一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)三份。
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
甲方乙方
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
日期20xx年月日
消防管道合同篇三
委托單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
根據《_合同法》、《給水排水管道工程施工與驗收規(guī)范》和《市政排水管渠工程質量檢驗評定標準》（cjj3—90）等文件，甲乙雙方在依法、自愿、公*和誠實守信的基礎上經雙方友好協(xié)商一致同意簽訂本合同。
一、合同維修范圍及費用承包方式
1、甲方委托乙方對建設于污水排水主管道進行維修施工服務；
2、費用承包方式：
二、合同期限
1、本合同簽署后7日內乙方進場施工，施工期限為天（另有約定的除外）。
2、維修工程完工驗收合格之日起，
三、履行合同條件：
合同簽署后，甲乙雙方簽字確認后，正式履行本合同。甲方因排污不暢或影響業(yè)主安全要求乙方先行施工時乙方應當進場施工。
四、安全防范措施
1、乙方負責指派專業(yè)人員進行管道施工作業(yè)；進場時需向甲方出示具備從事管道施工作業(yè)的許可證和現場專業(yè)人員本人的《特種設備作業(yè)人員證》，并提供復印件供甲方備案。
2、施工前乙方應當書面告知甲方施工計劃，以便甲方監(jiān)督、配合施工。便于甲方向維修區(qū)域業(yè)主發(fā)出施工通告；施工現場應當充分設置圍擋和樹立醒目警示標識，施工前做好2號樓底商的出行防護，做好地層降水工作，做好防塌方的措施，對異地堆積的回填土進行覆蓋；乙方施工過程中因乙方采取的安全防范措施不當出現重大事故或人員傷害時，乙方承擔全部責任。
五、管道施工標準
1、污水管道施工應按《給水排水管道工程施工與驗收規(guī)范、《市政排水管渠工程質量檢驗評定標準》（cjj3—90）的相關規(guī)定，對污水管道進行施工及驗收，確保施工管道符合上述標準。
六、施工費支付方式
1、本合同工程款：rmb元，總價款（大寫）：元（小寫）元；進場前先由甲方墊資支付工程款的20%（元）給乙方，乙方需按照本合同約定期限進場并完成施工。
2、乙方需拿出工程款的5%即：元作為維修保證金交付甲方，維保期屆滿后如未出現質量問題或未發(fā)生不履行維修保證義務的情況，即予退還。
七、甲方權利、義務
（一）、權利
2、有權要求乙方按期完工，乙方的施工工藝達不到合同約定標準或要求時，甲方有權拒絕在驗收記錄上簽字。
3、對存在安全隱患的作業(yè)甲方有權要求乙方暫停施工，采取相應措施并經甲方認可后再行施工。
4、甲方對乙方使用的工程材料有權查驗。
（二）、義務
1、提供現場咨詢，在乙方需要時提供該作業(yè)面的圖紙及有關技術資料，供乙方查閱；
3、配備安全管理人員負責現場監(jiān)督檢查。
4、協(xié)助乙方處理涉及到業(yè)主的事務
八、乙方權利、義務
（一）、權利
1、有權要求甲方提供施工相應的作業(yè)面及相關資料；
2、對甲方提出的超出合同約定的要求可以否定
3、要求甲方提供水、電、排污接入點。
（二）、義務
1、應當具備相關部門核發(fā)的生產許可證及企業(yè)資質；
2、乙方施工中應認真遵守國家及北京市對施工安全的有關規(guī)定、技術要求及操作規(guī)程；
5、乙方應當妥善保管借用的施工圖紙及相關資料，施工完畢后制作竣工資料在完工驗收時交給甲方；乙方不得以任何形式分包、轉包。
九、違約責任
4、因施工管理原因導致人身傷亡或設備損壞、丟失的，由乙方自行承擔全部責任；
5、本合同未盡事宜，須經雙方協(xié)商，并簽署書面文件方為有效。
十、合同生效與終止
1、本合同自雙方簽字蓋章后即生效；
2、任何一方嚴重違約導致合同無法繼續(xù)履行的，另一方可以解除合同，并向違約方追償相關損失。
3、污水管道維修工程驗收合格后進入維保期，維保期滿后本合同即告終止。
十一、爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或向有關部門申請調解，協(xié)商、調解不成的，按照下列第1種方式解決：
（一）、依法向人民法院人民法院起訴；
十二、其它約定
2、雙方對合同內容的變更或補充應當采取書面形式，并經雙方簽字確認，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
3、乙方提供的招投標文件，施工方案是本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
消防管道合同篇四
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：_____
承包人（以下簡稱乙方）：_____
身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經甲乙雙方協(xié)商同意，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二條 承包范圍：____公司內所有消防管道及生活用水聯通____
第三條 工程承包方式：__包工包材________
第四條 合同工期
開工日期：___20xx.5.22__（15天）____
竣工日期（工程經公司部門驗收合格，合格證的時間）：__30天_______
第五條 工程造價：___伍萬元整______
付款方式：___首付2.5萬元__不含稅____
尾數付款方式：_驗收合格后一次性付清2.5萬元__不含稅______
第六條 工程質量及驗收標準
1、本工程由甲乙雙方以及政府消防主管道以施工圖紙相關標準、規(guī)范為標準共同驗收。
2、乙方所進場的.各種原材料、設備必須有出廠合格證書，檢驗報告和設備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備，乙方約定材料(附件材料規(guī)格及長度)不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝,如發(fā)現乙方擅自變更了材料品牌, 應承擔全部責任。
3、工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》gb50300-20xx、《機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-1998、《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》gb50303-20xx、《室內消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》j512-20xx，及其他的國家和行業(yè)現行的相關標準、規(guī)范。
4、乙方交工前應該做48小時的試運行試驗。
第七條 安全施工
1、乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。
2、乙方在施工過程中，違反有關安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因導致發(fā)生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切經濟損失。
第八條 材料采購__主管道天津（利達）牌___厚度3.75____生活用水管(內增塑)
第九條 質量保修
1、本工程免費質量保修期限為 年，終身維護保養(yǎng)。
2、乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現場并及時處理。
第十條 爭議的解決
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。
第十四條 其他約定
1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份；副本四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
協(xié)議簽訂地：_________ 協(xié)議簽訂地：_________
消防管道合同篇五
一、工程甲方：
二、工程乙方：
三、工程名稱：
四、工程地點：
現根據《中華人民共和國經濟合同法》，結合本工程具體情況，經協(xié)商簽定本合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條 工程項目
1、承包范圍和內容：檢測、消防設施檢測、應急疏散照明系統(tǒng)、消防設計審核及消防驗收。
2、承包方式：消防部分包工包料、包工程安裝調試、開通及竣工驗收。
3、工程造價：
根據本消防工程特點的施工圖紙有乙方負責，并經雙方協(xié)商，確定本工程總造價為: 。
五、如遇下列情況，工程造價相應調整：
發(fā)生重大設計變更的，由雙方協(xié)商，并經過設計方簽字確認，方可進行調整。
第二條 工程期限
開工日期：開工前須辦妥相關審批手續(xù)。
竣工日期：與裝修同步。
如遇下列情況，工期相應順延：
第三條 工程質量
1、乙方按照甲方擬定的裝修施工圖紙設計、施工，如果實際確需變更，乙方可根據消防規(guī)范，要求設計單位變更，但必須符合消防驗收要求，并確保工程優(yōu)良。
2、乙方所采購的材料、設備，必須按規(guī)定提供質量合格證書。并對采購的材料、設備負責任。
3、工程安裝質量以當地消防監(jiān)督機關檢測評定通過為準。
4、在施工過程中，甲方有權對施工質量進行督促、檢查。
第四條 材料、設備的供應
乙方自行采購材料、設備。甲方有權對乙方采購的材料、設備進行復驗。
第五條 工程價款的支付與結算
工程款的支付方式：由甲方直接支付給乙方。
自本合同簽訂生效之日起 日內，甲方預付給乙方工程款 。工程完工，取得消防合法手續(xù)后，甲方支付給乙方工程款 。
第六條 施工與設計變更
若本合同原設計需變更，由設計單位出聯系單，甲方簽字認可為準，甲方簽發(fā)的聯系單及時下發(fā)到乙方，如因甲方原因未能 及時給乙方而影響施工造成經濟損失等后果，一律由甲方自行承擔，且乙方因此所發(fā)生的返工費等費用也均應由甲方承擔，雙方須及時對此進行結算。
第七條 相互責任
甲方向乙方提供施工有關資料。
乙方協(xié)助甲方對該工程進行消防設計和消防驗收，并最終由乙方負責該工程的開業(yè)前的安全檢查。
甲方應向乙方提供水 、電及材料堆放場地。乙方在現場施工必須服從甲方的統(tǒng)一調度和管理。
乙方應配備足夠的管理施工人員按規(guī)定進行保質、保量，按期施工。
乙方負責施工現場的一切安全、保衛(wèi)制度。如發(fā)生安全上的事故，與甲方無涉。
乙方在施工中如遇特殊困難需變更時，應提前三日通知甲方經甲方及有關方同意變更后，方可實施。
工程竣工后，乙方向甲方提供完整竣工資料一份。
工程完工未驗收前由乙方負責保管，如甲方未經乙方許可擅自使用，視同交驗，驗收合格后由甲方負責保管。如乙方施工工程質量達不到國家規(guī)范要求，驗收不合格，責任由乙方承擔，甲方由此造成的損失由乙方承擔。
如甲方未按合同約定支付工程價款，乙方有權暫停工程施工，要求甲方支付乙方停工期間的經濟損失，并有權要求甲方承擔按延付金額每日千分之五的滯納金。
如甲方拖欠工程款時間超過一個月的，則乙方有權解除合同，并有權向甲方追索相當于已完成的工程量的工程價款，并要求甲方承擔相當于延付金額一倍的違約金，并承擔其造成的經濟損失。
第八條 附則
在合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
本合同經雙方簽字蓋章后生效。
本合同未盡事項，協(xié)商解決。簽訂的補充協(xié)議與本合同具有相同的效力。若補充協(xié)議與本合同有沖突之處，以補充協(xié)議為準。本合同正本二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，副本二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防管道合同篇六
甲方：
乙方：
根據《_經濟合同法》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，結合本建筑消防設施安裝的實際，經協(xié)商雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條建筑消防設施概況：
(一)建筑名稱：
(二)安裝施工范圍：
a、集中報警系統(tǒng)
b、區(qū)域報警系統(tǒng)
c、自動噴水滅火系統(tǒng)
d、鹵代烷滅火系統(tǒng)
e、二氧化碳滅火系統(tǒng)
f、泡沫滅火系統(tǒng)
g、氮氣滅火系統(tǒng)
h、蒸汽滅火系統(tǒng)
i、干粉滅火系統(tǒng)
j、消防控制系統(tǒng)
(三)開工日期：年月日 竣工日期：年月日
第二條合同價款、撥款和結算
(一)合同價款：
(二)付款方式：
第三條雙方責任
(二)乙方：應及時采購設備，嚴格按操作規(guī)程施工，確保安裝質量，服從甲方的進度安排，按時提供有關資料并參加驗收。
第四條保修
(一)保修合同：見安裝施工范圍;
(二)保修期限：自驗收合格之日起保修半年;
(三)保修期滿后，按《山東省建筑消防設施使用維修保養(yǎng)管理辦法》的規(guī)定簽訂維修保養(yǎng)合同。
第五條違約責任
(一)甲方責任：
3、提前使用，發(fā)現質量問題，自己承擔責任;
4、超過合同規(guī)定日期驗收或付合同款，每日按工程造價的向乙方償付逾期的違約金。
(二)乙方責任：
1、乙方逾期交工中或質量不符合合同規(guī)定的，甲方有權要求限期無償修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程造價的向甲方償付逾期的違約金。
2、保修期內發(fā)生質量問題，有乙方無償修復;因甲方原因造成的，由乙方修復，甲方支付相應費用。
第六條本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，采取(b)的方式解決：
a向仲裁委員會申請仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第七條如需擔保，另立合同。
第八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至保修期滿終止。
第九條本合同正本肆份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方：
乙方：
簽署日期：
消防管道合同篇七
工程名稱：
委 托 方：
公司監(jiān)制
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、《陜西省消防條例》以及《建筑消防設施檢測技術規(guī)程(ga503—20xx)》的規(guī)定，就目前甲方建筑工程消防設施檢測，經充分協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、檢測的內容、形式和要求：
對該工程現有的建筑消防設施進行技術檢測，并出具科學公正的檢測報告。
對該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護。
對該工程建筑消防設施的技術咨詢。
二、委托方的協(xié)作事項：
1、甲方應在乙方進入施工現場檢測時提供下列文件：
(1)消防系統(tǒng)安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、設備及器材的“三證”。
(2)申檢單位技術負責人、相關技術人員、施工單位等應到現場配合。
(3)在消防工程開工前甲方需通知乙方進行現場與施工單位進行技術交底。
(4)甲方應書面通知乙方進行現場檢測，檢測工期為_________天。
三、收費標準：
依據陜西省物價局經營性服務價格收費證 證號 省090823為標準。
1建筑電氣設備檢測標準按 元每平方米收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
2 系統(tǒng)項目檢測列下：
1、火災自動報警系統(tǒng)。
2、消火栓滅火系統(tǒng)。
3、自動噴淋滅火系統(tǒng)。
4、消防給水系統(tǒng)。
5、消防電源。
6、正壓送風系統(tǒng)。
7、機械排煙及通風空調防火系統(tǒng)。
8、應急照明及疏散指示。
9、防火門。
10、防火卷簾及防火隔斷。
11、消防電梯。
12、消防通訊。
13、消防廣播。
14、氣體滅火系統(tǒng)。
15、泡沫滅火系統(tǒng)。
16、其它。
系統(tǒng)檢測費按建筑面積每平方米 元收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
3該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護費按該工程消防設備造價的8%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 元。
4該工程建筑消防技術咨詢按其設備造價的3%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 。
該工程建筑消防設施檢測費總計：
大寫________________________________________。
四、該工程建筑消防設施技術檢測報告 份，所出具的報告應科學公正，乙方需對報告負責。
五、建筑消防設施檢測費支付方式：
本合同簽訂之日付合同總價款的 %，計 元
進場檢測時付總價款的 %，計 元 ，
檢測完畢，乙方出具正式書面檢測報告，甲方將余款一次結清。
六、工程檢測完畢竣工后由 消防設施檢測有限公司出具檢測報告
七、違約金：
違反本合同約定，按國家合同法的規(guī)定，承擔違約責任。
爭議的解決辦法：
在合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應本著友好協(xié)商的原則解決，雙方協(xié)商不成的，經雙方商定，可采用以下方式解決：
1.因本合同所發(fā)生的爭議，申請當地仲裁委員會仲裁。
2.按司法程序解決。
八、其它(含甲乙雙方權利、義務、檢測費及其支付方式等上述條款未盡事宜)：
3.乙方只負責對該工程的已簽合同項目和現有建筑消防設施的檢測，檢測后，若現狀發(fā)生改變，乙方概不負責。
(甲方) (公章)
受 托 方：
(乙方) (公章)
簽訂地點： 省 市(縣)
簽訂日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
消防管道合同篇八
發(fā)包方： （以下簡稱甲方） 承包方：上海xx公司 （以下簡稱乙方）
經甲乙雙方協(xié)定，就甲方消防系統(tǒng)的維護保養(yǎng)事宜達成如下協(xié)議：
系統(tǒng)、 系統(tǒng)、 系統(tǒng)、和 系統(tǒng)，在________年____月____日至________年____月____日期間由乙方負責維護保養(yǎng)，保養(yǎng)期為________年。
（一）、本合同簽字生效后，乙方在日內完成對消防系統(tǒng)的全面檢查，檢修。
（二）、本合同生效后________年內，乙方對本消防系統(tǒng)進行4次全面例行檢查、維護，分別在每季度的第一個月進行。
（三）、遇到突發(fā)火災報警系統(tǒng)故障，甲方應及時通知乙方，乙方須緊急派員排除和維修。對于一般故障，乙方人員在24小時內到達進行維修。
（四）、消防主管部門進行年檢時，乙方人員到場，并保證系統(tǒng)工作正常。
（五）、甲方應為乙方工作人員現場工作提供方便及相應安全措施，乙方工作人員應遵守甲方的規(guī)章制度。
（六）、乙方在提供技術服務時，不負責任何間接責任或由此引起的其它責任（如間接損壞、損失及營業(yè)利益之損失）。
（七）、乙方維修保養(yǎng)范圍不包括人為損壞、更改裝修而產生的損壞。
（八）、每次維護保養(yǎng)后，甲方有關負責人需在維修記錄表上簽字，一式 份，雙方備案。
（一）、本合同總價為： 元整。
（二）、在完成對消防系統(tǒng)每季度一次的全面檢查、測試及維修后，甲方預付給乙方合同總價的 %，即： 元整。以此按每季度類推。
（一）、本合同以簽字日起生效，有效期為________年。
（二）、本合同一式 份，甲、乙雙方各執(zhí) 份。
（三）、合同中未盡事宜，通過友好協(xié)商解決。
甲方： 乙方：上海xx公司 法人代表： 法人代表：
聯系人： 聯系人：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真
消防管道合同篇九
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根據中華人民共和國經濟合同法和有關政策規(guī)定，經雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
一、品名、規(guī)格、數量、價格、交（提）貨日期
二、質量標準：按消防部門要求。
三、驗收方法：貨送到甲方指定地點由甲方人員驗收。
四、結算方式及期限：甲方自收到貨驗收合格后直接把貨款付給乙方。
五、運輸方式：由乙方負責。
六、費用承擔：由乙方承擔。
七、違約責任：
1、乙方所提供的消防器材必須是經公安消防機構認可的產品
2、乙方無條件把關合同中消防器材本身的質量保證。
3、乙方對上述消防器材確保維修期內免費上門檢修維保，確保 產品設備的正常使用（保修期為一年）對甲方的報故或訴求必 須及時上門服務。
4、乙方對所承諾的技術標準或充灌標準必須明確在標簽上如實填寫。
附注：
1、本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，任何一方都不得
擅自變更或解除，因需要變更或解除時，應經雙方協(xié)商一致，依法另立協(xié)議。
2、本合同正本二份，雙方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
消防管道合同篇十
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
消防管道合同篇十一
甲方：
乙方：
**物業(yè)公司(以下簡稱甲方)與**業(yè)主(以下簡稱乙方)就對業(yè)主家衛(wèi)生間內消防管道進行維修的問題，達成如下協(xié)議：
一、維修時間： 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方維修時所需的人員、材料、費用等一律由甲方承擔。
三、由于甲方的維修是在乙方裝潢房屋之后進行的，所以甲方必須負責在對消防管道維修完之后，按照原樣恢復原貌。
四、在維修之前，甲方對于乙方家里的'家居物品(家具和家電等)的使用現狀進行檢查、清點并簽字確認(見附件)?；谝曳降募揖游锲?家具和家電等)都已經安裝到位，在維修期間，甲方有責任對人員安全負責，同時應避免對乙方的家居物品(家具和家電等)造成不必要的損壞。對于在維修期間，由于甲方維修原因給乙方造成的任何一件物品的損壞，甲方必須按照原價進行賠償。
五、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
六、本協(xié)議經雙方簽字后生效，一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
消防管道合同篇十二
自20xx年首批合同制消防員充實到泉州各級消防中隊擔任滅火和搶險救援工作以來，合同制消防員和現役官兵一起合作完成艱巨的防火監(jiān)督、滅火搶險救援工作，緩解了現行公安消防力量嚴重不足的矛盾。經過幾年的成長，合同制消防員隊伍已逐漸消防隊伍中一支重要的力量，但這種新力量的出現，給基層消防大的管理教育帶來了新的挑戰(zhàn)，怎樣合理調配他們，充分調動他們工作的積極性，促進合同制消防員隊伍與現役隊伍的有效配合，共同提高部隊整體的戰(zhàn)斗力和凝聚力，已成為基層干部亟需解決的課題。在石獅大隊駐訓期間，有幸來到有著優(yōu)良傳統(tǒng)的合同制消防員中隊，石獅市二、三中隊交流學習，受益匪淺，現將幾點想法總結如下：
(一)人員構成成份比較復雜。從現有的合同制隊員的成份來看，有剛畢業(yè)的大學生，有在家待業(yè)的，有退伍的戰(zhàn)士，有做原本是生意的，濾布有正在不同行業(yè)上崗的等等，由于原本的情況不同，起點不一樣，社會閱歷不一樣，對待生活的態(tài)度也存在很大差異，因此表現出來的工作態(tài)度也不一樣。
(二)能力素質參差不齊。隊員來部隊前接受教育的程度、身體素質、個人品質都有很大的差別。有的隊員有一技之長，比如駕駛、修理等，甚至有消防員退伍的，對消防業(yè)務很熟悉，身體素質也很好，但有的同志是剛出校門的或從事過其它崗位有工作經驗的，對消防業(yè)務不熟練，但文化程度較高，因此要縮減隊員之間能力、素質的差異，很好地凝聚他們的向心力也面臨一定的困難。
(三)文化程度相對較高。由于在征招合同制消防員時，對文化程度作了要求，合同制文員隊文化程度在大專以上，合同制滅火救援隊文化程度都在高中以上，相對現役戰(zhàn)士來說，接受文化教育的程度高，文化素質比較好，表現出來對文字處理能力較好，計算機的運用比較熟練，理解接受能力比較強。
基于以上幾個特點，合同制消防員對待工作地態(tài)度可以歸納為以下幾種類型：
1） 熱愛工作，珍惜工作機會。大多數合同制消防員屬于這個類型，熱愛本職工作，珍惜現有的工作崗位，下隊以后，能夠安心本職工作，積極學習業(yè)務，希望在本職崗位上能有所發(fā)展。因此，在平時能夠認真遵守部隊的條令條例和各項規(guī)章制度，為部隊的建設出謀劃策，服從意識強，自我要求嚴，刻苦訓練，努力學習。這一類的合同制消防員在隊伍中能夠帶好頭，放好樣子，促進部隊的管理與發(fā)展，不需要管理者操心，即使偶爾犯點錯誤，略加說服教育就達到管理的目的，他們也會虛心接受，積極改正。
2）平平庸庸，做一天和尚撞一天鐘。部分合同制消防員來部隊前對部隊充滿了好奇感，也充滿了努力干工作的激情，但由于對消防部隊缺乏正確的認識，到消防部隊后又發(fā)現現實與想象有很大的差距，自身各方面的素質又趕不上現役官兵，這種激情逐漸消退，加之自身的意志力不強，對工作前景缺乏信心，因而表現出來的是做一天和尚撞一天鐘，工作沒有干勁。但這類合同制消防員有可塑性，在平時的工作中加以積極地引導，讓他們認識到自己的價值，幫助他們樹立信心，他們都能很快地表現出工作熱情。
3）不思進取，把消防部隊當過渡跳板。有個別合同制消防員把現有的工作作為過渡和跳板，他們大都是由于在社會上還沒有找到工作，到部隊后又不適應部隊的生活，因而，這類合同制消防員平時不思進取，工作消極怠慢，管理者要轉變他們的思想態(tài)度，使其安心部隊的生活，要花一定的精力。
合同制消防員下基層中隊后，如何幫助他們盡快適應基層中隊生活，邁好第一步？這是基層中隊帶兵人老生常談的話題，作為基層中隊帶兵人要想帶好合同制消防員，在利用部隊的條令條例和合同制消防員暫行條例來約束的同時，更加要動之以情曉之以理。
一是要從思想上入手，因為思想決定人的一切。一方面，要幫助合同制消防員消除庸俗關系的影響，堅定“成長進步不靠投機取巧而靠腳踏實地”的信念。教育他們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。另一方面，要組織合同制消防員開展“為什么到消防部隊?來消防部隊干什么?”的討論，用談心的方式進行交流了解，因為談心是密切同志關系的“潤滑劑”，是基層中隊落實“兩個經?！钡慕痂€匙。合同制消防員是部隊的“新鮮血液”，搞好同合同制消防員的談心尤為重要。
二是要從平時的工作生活入手。因為平時的細節(jié)、養(yǎng)成直接關系到人的素質高低。一方面，要讓現役戰(zhàn)士起到模范帶頭作用，工作生活中要多留心，工作上不能急于求成，要手把手地教他們，生活中要真心真意關心他們，用問候溫暖他們，用行動感化他們。另一方面，要處理好言教與身教的關系，把握嚴與愛的尺度，要嚴之有理，管之有據，嚴格按條令條例管理，堅決杜絕簡單粗暴。
三是在訓練中要體貼熱心，一視同仁。合同制消防員剛下中隊，可能會出現對飲食、生活、交往、體力等情況不適應，面對緊張、單調、枯燥、疲勞的訓練生活，難免會產生孤獨、煩躁、憂慮、恐懼的心理。這時，我們就及時消除他們的心理障礙，堅持以平等的姿態(tài)進行溝通交流，充分尊重人格，保護他們的隱私，不打罵體罰侮辱合同制消防員，不因反應遲鈍就諷刺挖苦，不因犯小錯誤而一棍子打死，也不因表現突出就一時照顧。做到既鼓勵先進，更激勵后進；既善于批評，更善于幫助，使他們在民主、和睦、愉快的環(huán)境中健康成長。
合同制消防員多是關系兵，這是大家眾所周知的，也因他們的特殊性給我們的管理帶來了一定的難度。對此，就如何管理“關系兵”做一點探討。
“關系兵”也就是我們常說的有“后臺”的或者有“來頭”。主要有以下幾個特點：一是存在著一種優(yōu)越感；二是依仗有關系，不服從部隊管理，管輕了不管用，重了就到“關系”那里胡說八道；三是難以堅持原則和公道?！瓣P系兵”在關鍵時候有人寫條子、打招呼，要求給予關照，讓最基層的管理者左右為難。對此，應從以下幾點去把握：
一、堅持原則，克服怕“關系兵”的思想。無論靠山多硬，來頭多大，畢竟還是你的兵。嚴格按照軍隊的條令、條例以及合同制消防員日常行為規(guī)范去管理要求，堅持原則，一身正氣去帶領他們，而不過多地去考慮背后的關系，做到管理中有理有力。在日常管理中，讓“關系”牽著鼻子走，這就等于叫兵牽著鼻子走，這樣將會喪失領導的權威，在群眾中失去一個管理者的威信，往后的管理工作會出現不靈、不硬的現象。
二、校正對“關系”的偏見。一是要全面地看問題。“關系兵”絕大多數是積極上進、遵紀守法的，而不服從管理、搞特殊、調皮搗蛋的只是個別，絕不能千篇一律。二是要客觀地分析看待。合同制消防員想在部隊學點技術，向往一個好的崗位，不只是“關系兵”所追求的東西，應該是所有到部隊的人都向往的，不能看成是不正之風。三是要通過實質去看問題，在這些合同制消防員里很多是家里的父母把他們送到部隊來鍛煉的，他們希望通過部隊的管理能使他們的孩子得到鍛煉，因此“關系”對“關系兵”也是很嚴格的，也是講原則道理的。從這個意義上來說，管理者一定要充分發(fā)揮“關系兵”積極一面的作用，不能片面認為“關系”起到的都是消極作用。
三、加強“關系兵”疏導。一是靠“關系”，只能管一時，不能管一世，一旦失去可能會摔跤。二是靠“關系”只能解決一部分棘手問題，若出了一些大問題，“關系”照樣救不了你，更不是你永遠的救世主。所以疏導這些合同制消防員明理，引導他們走向正路，這是一個管理者的責任。在個人成長進步的道路上，要實現自己的理想，關鍵還是自身的努力和奮斗，決不能在人生的成長道路上等誰、靠誰。
合同制消防隊伍的管理者，是艱苦的，但也是值得敬佩的。要有帶著問題、帶著責任的工作態(tài)度，要有不辱使命、迎難而上的精神面貌，這樣合同制消防隊伍的前途將十分寬廣。
消防管道合同篇一
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方):
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 承包范圍：按乙方設計以及經消防局審核批準的自動報警系統(tǒng)設計方案，供貨及安裝內容為：
1) 火災自動報警系統(tǒng)改造(煙感)
2) 噴淋系統(tǒng)改造
上述消防設計圖紙，由乙方負責報送 消防局審核批準后，才能進行消防工程施工;如需在上述圖紙基礎上增加工程內容才能通過消防局審核和驗收的，增加工程費用由乙方承擔，但由于甲方變更間隔或功能改變的增加工程費用除外。
上述各項工程內容涉及的材料、設備、設施均由乙方采購供貨、運輸和安裝，所有費用包含在合同價內。
1.4 承包方式：
承包方式采用總價包干方式，即本工程乙方包報建及費用、包工、包料、包深化設計、包工期、包質量、包安全文明施工、包配合費、包調試、包驗收通過。
第二條：工程造價：
2.1 本工程總價為(人民幣)：47000元整
大寫肆萬柒仟元整
第三條：工期
乙方須于本合同生效之日起進行前期審批手續(xù)工作，須于20xx年06月15日前拿到設計及施工批文;施工須于20xx年06月 20日前現場改造施工完畢，20xx年07月10日前完成消防驗收。如因甲方施工進度或現場未達到乙方進場施工條件，工期由雙方協(xié)商另行確定。
第四條：工程質量標準和保修期
4.1 工程質量標準按國家現行施工驗收規(guī)范及省市驗收標準、工程質量達到 合格 等級以上，乙方并保證工程如期開通使用和消防驗收通過。
4.2 工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行，保修期自政府有關部門驗收合格報告正式批出之日起計 2個月 時間。
第五條：工程價款支付
5.1 合同簽訂后甲方付乙方總工程款的50%，工程完工驗收后付剩余全部工程款。
第六條：雙方責任
6.1 甲方責任：
6.1.1委派 為現場管理代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度及其它事宜。
6.1.2保證按第五條支付工程款的辦法進行工程款項支付。
6.1.3 如因甲方原因導致工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、返工、材料等損失。
6.2 乙方責任：
6.2.1按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理并保證安全施工。凡施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故均由乙方負責，并報告甲方及有關部門。
6.2.2委派 為現場管理代表，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
6.2.3乙方負責辦妥消防報建、材料檢測、消電檢、驗收等手續(xù)及相關費用。
6.2.4對竣工驗收后保修期內出現的工程質量問題負責免費返修。
第七條：工程驗收
7.1 工程驗收以施工及驗收規(guī)范和質量驗收標準為依據。
7.2 乙方在本工程施工安裝完畢，應保證消防部門竣工驗收合格，并按驗收合格的日期為竣工日期。如實際竣工日期比合同約定竣工日期延遲的，乙方應承擔延期竣工的違約責任。
第八條：工程變更
由于間隔或功能改變的增加經甲方同意后方可實施，其他不予變更。
第九條：違約責任
9.1甲方因自身原因不能按時付款的，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金，但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
9.2乙方因自身原因不能按合同約定的竣工日期竣工的，每逾期一天，應向甲方償付相當于合同總價的萬分之五違約金，若乙方逾期超過十天仍未能通過竣工驗收合格的，甲方有權單方解除本合同，乙方除支付上述違約金并退還甲方已付全部款項外，還應向甲方賠償其他損失。
第十條：爭議解決方式
雙方在合同執(zhí)行期內如有爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
第十一條：附則
11.1 本合同經雙方簽字蓋章之日起生效。
11.2 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
簽約代表： 簽約代表：
簽約時間： 年 月 日 簽約時間： 年 月 日
消防管道合同篇二
現今很多公民的維權意識在不斷增強，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編收集整理的消防管道施工合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
發(fā)包方xxxxxxxxx房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，甲方同意將衡陽盛世豪廷消防工程承包給乙方施工，從報建到驗收合格發(fā)證。為明確雙方在施工過程中的權力、義務和經濟責任，特簽訂本合同。
第一條：工程概括；
1．工程名稱：工程項目xxx棟及地下室。
2．工程地點：
3．承包方式：按實際建筑面積總承包，每平方米單價元，總建筑面積約萬平方米，總工程造價約萬元。
4．工程內容：1.室內消防栓系統(tǒng)；2.自動噴淋系統(tǒng)；3.自動火災報警系統(tǒng)；4.排煙系統(tǒng)、消防加壓系統(tǒng)；5.室外消防栓系統(tǒng)；6.乙級防火門及消防卷簾，消防施工圖中的一切內容。
5．消防報建費用乙方負責。
第二條：合同價款及承包形式；
1．合同總造價：按該項目實際建筑面積包干，每平方米元，總造價為萬元。乙方負責開具稅務正式發(fā)票，稅金由乙方承擔。
2．本工程經甲、乙雙方商定，同意采用按平方米合同價款包干的承包方式。
3．如該項目未按建筑圖施工，加層影響消防工程驗收，消防支隊所交罰款，由甲方承擔法律及經濟責任。
4．該項目加層部分工程造價按實際建筑面積計算。
第三條：付款方式；
1．本合同簽訂后，由乙方辦理報建手續(xù)，即前期預埋工程。甲方支付乙方工程款%，即萬元。
2．該項目主體竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安裝設備進場。甲方向乙方支付該工程項目進度款%，即萬元。
3．工程施工完成總工程量70%時，甲方再向乙方支付工程進度款%，即萬元。
4．本消防工程施工完畢，經有關部門檢測驗收合格并取得合格證后15日內甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%質保金，一年滿后支付）。
第四條：施工日期；
本合同簽訂后20xx年月日開工，工程工期20xx年月日完工并組織驗收，總工期天。確保項目順利交付。如因乙方原因影響甲方開業(yè)，由乙方承擔一切損失及違約責任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延誤，則工期順延。
第五條：設備及材料供應方式；
1.本工程所需要設備及材料經雙方協(xié)商同意，均由乙方負責供應。
第六條：工程質量及驗收交工；
1.工程質量應全部達到設計要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗收標準。
5．工程竣工交驗后，工程保修按國家有關規(guī)定辦理，確保本工程質量保修期一年。
第七條：雙方職責；
（一）甲方職責；
2．根據合同規(guī)定和要求，按時辦理撥款和結算，將每筆工程進度款付至乙方指定的賬戶上。
3．如建筑設計變更，加層造成消防驗收不合格，需重新報建驗收，所增加費用和消防部門處罰的責任由甲方承擔。
4．協(xié)助乙方會同監(jiān)理方組織施工圖技術交底和圖紙會審工作。
5．因不可抗力的因素造成的工期延誤，協(xié)助乙方同監(jiān)理方辦理工期順延簽證。
6．在工程竣工交付時，如甲方因資金造成工程不能按時交付，甲方愿以在建工程的.房子以當時的市場價格按九折抵足乙方工程款。
（二）乙方職責；
1．施工前，及時做好各項施工準備工作，辦理好消防報批手續(xù)。
2．按合同規(guī)定，做好材料和設備的采購、供應及管理工作。
3．嚴格按照設計圖和消防規(guī)范進行施工，確保工程質量和施工工期。
4．已安裝的設備，在工程未投入使用前做好保管工作。
5．及時提交竣工驗收資料，乙方負責通過當地消防部門的驗收，并取得消防達標文件及驗收合格證書，否則不予結算。
6．在合同規(guī)定的保修期內，對屬于乙方負責的工程質量問題負責無償修理，并對項目消防工程進行不定期的維修工作，確保消防設備的正常運行。因甲方使用管理不當，如斷電，水、油滲透造成設備損壞，甲方應負擔設備款由乙方維修。
7．嚴格遵守甲方頒布的有關規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一安排和指揮。
8．工程竣工后，甲方辦理與乙方的結算事宜，乙方應義務培訓甲方有關消防管理、值班人員，使其基本掌握系統(tǒng)的維護、操作和保修工作。
第八條：雙方約定的合同各項條款，在本合同實施過程中遵照執(zhí)行，如發(fā)生爭議，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向當地人民法院提起訴訟。
第九條：施工過程中的一切安全事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。
本合同一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)三份。
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
甲方乙方
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
日期20xx年月日
消防管道合同篇三
委托單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
根據《_合同法》、《給水排水管道工程施工與驗收規(guī)范》和《市政排水管渠工程質量檢驗評定標準》（cjj3—90）等文件，甲乙雙方在依法、自愿、公*和誠實守信的基礎上經雙方友好協(xié)商一致同意簽訂本合同。
一、合同維修范圍及費用承包方式
1、甲方委托乙方對建設于污水排水主管道進行維修施工服務；
2、費用承包方式：
二、合同期限
1、本合同簽署后7日內乙方進場施工，施工期限為天（另有約定的除外）。
2、維修工程完工驗收合格之日起，
三、履行合同條件：
合同簽署后，甲乙雙方簽字確認后，正式履行本合同。甲方因排污不暢或影響業(yè)主安全要求乙方先行施工時乙方應當進場施工。
四、安全防范措施
1、乙方負責指派專業(yè)人員進行管道施工作業(yè)；進場時需向甲方出示具備從事管道施工作業(yè)的許可證和現場專業(yè)人員本人的《特種設備作業(yè)人員證》，并提供復印件供甲方備案。
2、施工前乙方應當書面告知甲方施工計劃，以便甲方監(jiān)督、配合施工。便于甲方向維修區(qū)域業(yè)主發(fā)出施工通告；施工現場應當充分設置圍擋和樹立醒目警示標識，施工前做好2號樓底商的出行防護，做好地層降水工作，做好防塌方的措施，對異地堆積的回填土進行覆蓋；乙方施工過程中因乙方采取的安全防范措施不當出現重大事故或人員傷害時，乙方承擔全部責任。
五、管道施工標準
1、污水管道施工應按《給水排水管道工程施工與驗收規(guī)范、《市政排水管渠工程質量檢驗評定標準》（cjj3—90）的相關規(guī)定，對污水管道進行施工及驗收，確保施工管道符合上述標準。
六、施工費支付方式
1、本合同工程款：rmb元，總價款（大寫）：元（小寫）元；進場前先由甲方墊資支付工程款的20%（元）給乙方，乙方需按照本合同約定期限進場并完成施工。
2、乙方需拿出工程款的5%即：元作為維修保證金交付甲方，維保期屆滿后如未出現質量問題或未發(fā)生不履行維修保證義務的情況，即予退還。
七、甲方權利、義務
（一）、權利
2、有權要求乙方按期完工，乙方的施工工藝達不到合同約定標準或要求時，甲方有權拒絕在驗收記錄上簽字。
3、對存在安全隱患的作業(yè)甲方有權要求乙方暫停施工，采取相應措施并經甲方認可后再行施工。
4、甲方對乙方使用的工程材料有權查驗。
（二）、義務
1、提供現場咨詢，在乙方需要時提供該作業(yè)面的圖紙及有關技術資料，供乙方查閱；
3、配備安全管理人員負責現場監(jiān)督檢查。
4、協(xié)助乙方處理涉及到業(yè)主的事務
八、乙方權利、義務
（一）、權利
1、有權要求甲方提供施工相應的作業(yè)面及相關資料；
2、對甲方提出的超出合同約定的要求可以否定
3、要求甲方提供水、電、排污接入點。
（二）、義務
1、應當具備相關部門核發(fā)的生產許可證及企業(yè)資質；
2、乙方施工中應認真遵守國家及北京市對施工安全的有關規(guī)定、技術要求及操作規(guī)程；
5、乙方應當妥善保管借用的施工圖紙及相關資料，施工完畢后制作竣工資料在完工驗收時交給甲方；乙方不得以任何形式分包、轉包。
九、違約責任
4、因施工管理原因導致人身傷亡或設備損壞、丟失的，由乙方自行承擔全部責任；
5、本合同未盡事宜，須經雙方協(xié)商，并簽署書面文件方為有效。
十、合同生效與終止
1、本合同自雙方簽字蓋章后即生效；
2、任何一方嚴重違約導致合同無法繼續(xù)履行的，另一方可以解除合同，并向違約方追償相關損失。
3、污水管道維修工程驗收合格后進入維保期，維保期滿后本合同即告終止。
十一、爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或向有關部門申請調解，協(xié)商、調解不成的，按照下列第1種方式解決：
（一）、依法向人民法院人民法院起訴；
十二、其它約定
2、雙方對合同內容的變更或補充應當采取書面形式，并經雙方簽字確認，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
3、乙方提供的招投標文件，施工方案是本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
消防管道合同篇四
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：_____
承包人（以下簡稱乙方）：_____
身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經甲乙雙方協(xié)商同意，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二條 承包范圍：____公司內所有消防管道及生活用水聯通____
第三條 工程承包方式：__包工包材________
第四條 合同工期
開工日期：___20xx.5.22__（15天）____
竣工日期（工程經公司部門驗收合格，合格證的時間）：__30天_______
第五條 工程造價：___伍萬元整______
付款方式：___首付2.5萬元__不含稅____
尾數付款方式：_驗收合格后一次性付清2.5萬元__不含稅______
第六條 工程質量及驗收標準
1、本工程由甲乙雙方以及政府消防主管道以施工圖紙相關標準、規(guī)范為標準共同驗收。
2、乙方所進場的.各種原材料、設備必須有出廠合格證書，檢驗報告和設備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備，乙方約定材料(附件材料規(guī)格及長度)不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝,如發(fā)現乙方擅自變更了材料品牌, 應承擔全部責任。
3、工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》gb50300-20xx、《機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-1998、《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》gb50303-20xx、《室內消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》j512-20xx，及其他的國家和行業(yè)現行的相關標準、規(guī)范。
4、乙方交工前應該做48小時的試運行試驗。
第七條 安全施工
1、乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。
2、乙方在施工過程中，違反有關安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因導致發(fā)生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切經濟損失。
第八條 材料采購__主管道天津（利達）牌___厚度3.75____生活用水管(內增塑)
第九條 質量保修
1、本工程免費質量保修期限為 年，終身維護保養(yǎng)。
2、乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現場并及時處理。
第十條 爭議的解決
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。
第十四條 其他約定
1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份；副本四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
協(xié)議簽訂地：_________ 協(xié)議簽訂地：_________
消防管道合同篇五
一、工程甲方：
二、工程乙方：
三、工程名稱：
四、工程地點：
現根據《中華人民共和國經濟合同法》，結合本工程具體情況，經協(xié)商簽定本合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條 工程項目
1、承包范圍和內容：檢測、消防設施檢測、應急疏散照明系統(tǒng)、消防設計審核及消防驗收。
2、承包方式：消防部分包工包料、包工程安裝調試、開通及竣工驗收。
3、工程造價：
根據本消防工程特點的施工圖紙有乙方負責，并經雙方協(xié)商，確定本工程總造價為: 。
五、如遇下列情況，工程造價相應調整：
發(fā)生重大設計變更的，由雙方協(xié)商，并經過設計方簽字確認，方可進行調整。
第二條 工程期限
開工日期：開工前須辦妥相關審批手續(xù)。
竣工日期：與裝修同步。
如遇下列情況，工期相應順延：
第三條 工程質量
1、乙方按照甲方擬定的裝修施工圖紙設計、施工，如果實際確需變更，乙方可根據消防規(guī)范，要求設計單位變更，但必須符合消防驗收要求，并確保工程優(yōu)良。
2、乙方所采購的材料、設備，必須按規(guī)定提供質量合格證書。并對采購的材料、設備負責任。
3、工程安裝質量以當地消防監(jiān)督機關檢測評定通過為準。
4、在施工過程中，甲方有權對施工質量進行督促、檢查。
第四條 材料、設備的供應
乙方自行采購材料、設備。甲方有權對乙方采購的材料、設備進行復驗。
第五條 工程價款的支付與結算
工程款的支付方式：由甲方直接支付給乙方。
自本合同簽訂生效之日起 日內，甲方預付給乙方工程款 。工程完工，取得消防合法手續(xù)后，甲方支付給乙方工程款 。
第六條 施工與設計變更
若本合同原設計需變更，由設計單位出聯系單，甲方簽字認可為準，甲方簽發(fā)的聯系單及時下發(fā)到乙方，如因甲方原因未能 及時給乙方而影響施工造成經濟損失等后果，一律由甲方自行承擔，且乙方因此所發(fā)生的返工費等費用也均應由甲方承擔，雙方須及時對此進行結算。
第七條 相互責任
甲方向乙方提供施工有關資料。
乙方協(xié)助甲方對該工程進行消防設計和消防驗收，并最終由乙方負責該工程的開業(yè)前的安全檢查。
甲方應向乙方提供水 、電及材料堆放場地。乙方在現場施工必須服從甲方的統(tǒng)一調度和管理。
乙方應配備足夠的管理施工人員按規(guī)定進行保質、保量，按期施工。
乙方負責施工現場的一切安全、保衛(wèi)制度。如發(fā)生安全上的事故，與甲方無涉。
乙方在施工中如遇特殊困難需變更時，應提前三日通知甲方經甲方及有關方同意變更后，方可實施。
工程竣工后，乙方向甲方提供完整竣工資料一份。
工程完工未驗收前由乙方負責保管，如甲方未經乙方許可擅自使用，視同交驗，驗收合格后由甲方負責保管。如乙方施工工程質量達不到國家規(guī)范要求，驗收不合格，責任由乙方承擔，甲方由此造成的損失由乙方承擔。
如甲方未按合同約定支付工程價款，乙方有權暫停工程施工，要求甲方支付乙方停工期間的經濟損失，并有權要求甲方承擔按延付金額每日千分之五的滯納金。
如甲方拖欠工程款時間超過一個月的，則乙方有權解除合同，并有權向甲方追索相當于已完成的工程量的工程價款，并要求甲方承擔相當于延付金額一倍的違約金，并承擔其造成的經濟損失。
第八條 附則
在合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
本合同經雙方簽字蓋章后生效。
本合同未盡事項，協(xié)商解決。簽訂的補充協(xié)議與本合同具有相同的效力。若補充協(xié)議與本合同有沖突之處，以補充協(xié)議為準。本合同正本二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，副本二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防管道合同篇六
甲方：
乙方：
根據《_經濟合同法》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，結合本建筑消防設施安裝的實際，經協(xié)商雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條建筑消防設施概況：
(一)建筑名稱：
(二)安裝施工范圍：
a、集中報警系統(tǒng)
b、區(qū)域報警系統(tǒng)
c、自動噴水滅火系統(tǒng)
d、鹵代烷滅火系統(tǒng)
e、二氧化碳滅火系統(tǒng)
f、泡沫滅火系統(tǒng)
g、氮氣滅火系統(tǒng)
h、蒸汽滅火系統(tǒng)
i、干粉滅火系統(tǒng)
j、消防控制系統(tǒng)
(三)開工日期：年月日 竣工日期：年月日
第二條合同價款、撥款和結算
(一)合同價款：
(二)付款方式：
第三條雙方責任
(二)乙方：應及時采購設備，嚴格按操作規(guī)程施工，確保安裝質量，服從甲方的進度安排，按時提供有關資料并參加驗收。
第四條保修
(一)保修合同：見安裝施工范圍;
(二)保修期限：自驗收合格之日起保修半年;
(三)保修期滿后，按《山東省建筑消防設施使用維修保養(yǎng)管理辦法》的規(guī)定簽訂維修保養(yǎng)合同。
第五條違約責任
(一)甲方責任：
3、提前使用，發(fā)現質量問題，自己承擔責任;
4、超過合同規(guī)定日期驗收或付合同款，每日按工程造價的向乙方償付逾期的違約金。
(二)乙方責任：
1、乙方逾期交工中或質量不符合合同規(guī)定的，甲方有權要求限期無償修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程造價的向甲方償付逾期的違約金。
2、保修期內發(fā)生質量問題，有乙方無償修復;因甲方原因造成的，由乙方修復，甲方支付相應費用。
第六條本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，采取(b)的方式解決：
a向仲裁委員會申請仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第七條如需擔保，另立合同。
第八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至保修期滿終止。
第九條本合同正本肆份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方：
乙方：
簽署日期：
消防管道合同篇七
工程名稱：
委 托 方：
公司監(jiān)制
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、《陜西省消防條例》以及《建筑消防設施檢測技術規(guī)程(ga503—20xx)》的規(guī)定，就目前甲方建筑工程消防設施檢測，經充分協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、檢測的內容、形式和要求：
對該工程現有的建筑消防設施進行技術檢測，并出具科學公正的檢測報告。
對該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護。
對該工程建筑消防設施的技術咨詢。
二、委托方的協(xié)作事項：
1、甲方應在乙方進入施工現場檢測時提供下列文件：
(1)消防系統(tǒng)安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、設備及器材的“三證”。
(2)申檢單位技術負責人、相關技術人員、施工單位等應到現場配合。
(3)在消防工程開工前甲方需通知乙方進行現場與施工單位進行技術交底。
(4)甲方應書面通知乙方進行現場檢測，檢測工期為_________天。
三、收費標準：
依據陜西省物價局經營性服務價格收費證 證號 省090823為標準。
1建筑電氣設備檢測標準按 元每平方米收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
2 系統(tǒng)項目檢測列下：
1、火災自動報警系統(tǒng)。
2、消火栓滅火系統(tǒng)。
3、自動噴淋滅火系統(tǒng)。
4、消防給水系統(tǒng)。
5、消防電源。
6、正壓送風系統(tǒng)。
7、機械排煙及通風空調防火系統(tǒng)。
8、應急照明及疏散指示。
9、防火門。
10、防火卷簾及防火隔斷。
11、消防電梯。
12、消防通訊。
13、消防廣播。
14、氣體滅火系統(tǒng)。
15、泡沫滅火系統(tǒng)。
16、其它。
系統(tǒng)檢測費按建筑面積每平方米 元收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
3該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護費按該工程消防設備造價的8%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 元。
4該工程建筑消防技術咨詢按其設備造價的3%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 。
該工程建筑消防設施檢測費總計：
大寫________________________________________。
四、該工程建筑消防設施技術檢測報告 份，所出具的報告應科學公正，乙方需對報告負責。
五、建筑消防設施檢測費支付方式：
本合同簽訂之日付合同總價款的 %，計 元
進場檢測時付總價款的 %，計 元 ，
檢測完畢，乙方出具正式書面檢測報告，甲方將余款一次結清。
六、工程檢測完畢竣工后由 消防設施檢測有限公司出具檢測報告
七、違約金：
違反本合同約定，按國家合同法的規(guī)定，承擔違約責任。
爭議的解決辦法：
在合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應本著友好協(xié)商的原則解決，雙方協(xié)商不成的，經雙方商定，可采用以下方式解決：
1.因本合同所發(fā)生的爭議，申請當地仲裁委員會仲裁。
2.按司法程序解決。
八、其它(含甲乙雙方權利、義務、檢測費及其支付方式等上述條款未盡事宜)：
3.乙方只負責對該工程的已簽合同項目和現有建筑消防設施的檢測，檢測后，若現狀發(fā)生改變，乙方概不負責。
(甲方) (公章)
受 托 方：
(乙方) (公章)
簽訂地點： 省 市(縣)
簽訂日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
消防管道合同篇八
發(fā)包方： （以下簡稱甲方） 承包方：上海xx公司 （以下簡稱乙方）
經甲乙雙方協(xié)定，就甲方消防系統(tǒng)的維護保養(yǎng)事宜達成如下協(xié)議：
系統(tǒng)、 系統(tǒng)、 系統(tǒng)、和 系統(tǒng)，在________年____月____日至________年____月____日期間由乙方負責維護保養(yǎng)，保養(yǎng)期為________年。
（一）、本合同簽字生效后，乙方在日內完成對消防系統(tǒng)的全面檢查，檢修。
（二）、本合同生效后________年內，乙方對本消防系統(tǒng)進行4次全面例行檢查、維護，分別在每季度的第一個月進行。
（三）、遇到突發(fā)火災報警系統(tǒng)故障，甲方應及時通知乙方，乙方須緊急派員排除和維修。對于一般故障，乙方人員在24小時內到達進行維修。
（四）、消防主管部門進行年檢時，乙方人員到場，并保證系統(tǒng)工作正常。
（五）、甲方應為乙方工作人員現場工作提供方便及相應安全措施，乙方工作人員應遵守甲方的規(guī)章制度。
（六）、乙方在提供技術服務時，不負責任何間接責任或由此引起的其它責任（如間接損壞、損失及營業(yè)利益之損失）。
（七）、乙方維修保養(yǎng)范圍不包括人為損壞、更改裝修而產生的損壞。
（八）、每次維護保養(yǎng)后，甲方有關負責人需在維修記錄表上簽字，一式 份，雙方備案。
（一）、本合同總價為： 元整。
（二）、在完成對消防系統(tǒng)每季度一次的全面檢查、測試及維修后，甲方預付給乙方合同總價的 %，即： 元整。以此按每季度類推。
（一）、本合同以簽字日起生效，有效期為________年。
（二）、本合同一式 份，甲、乙雙方各執(zhí) 份。
（三）、合同中未盡事宜，通過友好協(xié)商解決。
甲方： 乙方：上海xx公司 法人代表： 法人代表：
聯系人： 聯系人：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真
消防管道合同篇九
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根據中華人民共和國經濟合同法和有關政策規(guī)定，經雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
一、品名、規(guī)格、數量、價格、交（提）貨日期
二、質量標準：按消防部門要求。
三、驗收方法：貨送到甲方指定地點由甲方人員驗收。
四、結算方式及期限：甲方自收到貨驗收合格后直接把貨款付給乙方。
五、運輸方式：由乙方負責。
六、費用承擔：由乙方承擔。
七、違約責任：
1、乙方所提供的消防器材必須是經公安消防機構認可的產品
2、乙方無條件把關合同中消防器材本身的質量保證。
3、乙方對上述消防器材確保維修期內免費上門檢修維保，確保 產品設備的正常使用（保修期為一年）對甲方的報故或訴求必 須及時上門服務。
4、乙方對所承諾的技術標準或充灌標準必須明確在標簽上如實填寫。
附注：
1、本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，任何一方都不得
擅自變更或解除，因需要變更或解除時，應經雙方協(xié)商一致，依法另立協(xié)議。
2、本合同正本二份，雙方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
消防管道合同篇十
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
消防管道合同篇十一
甲方：
乙方：
**物業(yè)公司(以下簡稱甲方)與**業(yè)主(以下簡稱乙方)就對業(yè)主家衛(wèi)生間內消防管道進行維修的問題，達成如下協(xié)議：
一、維修時間： 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方維修時所需的人員、材料、費用等一律由甲方承擔。
三、由于甲方的維修是在乙方裝潢房屋之后進行的，所以甲方必須負責在對消防管道維修完之后，按照原樣恢復原貌。
四、在維修之前，甲方對于乙方家里的'家居物品(家具和家電等)的使用現狀進行檢查、清點并簽字確認(見附件)?；谝曳降募揖游锲?家具和家電等)都已經安裝到位，在維修期間，甲方有責任對人員安全負責，同時應避免對乙方的家居物品(家具和家電等)造成不必要的損壞。對于在維修期間，由于甲方維修原因給乙方造成的任何一件物品的損壞，甲方必須按照原價進行賠償。
五、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
六、本協(xié)議經雙方簽字后生效，一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
消防管道合同篇十二
自20xx年首批合同制消防員充實到泉州各級消防中隊擔任滅火和搶險救援工作以來，合同制消防員和現役官兵一起合作完成艱巨的防火監(jiān)督、滅火搶險救援工作，緩解了現行公安消防力量嚴重不足的矛盾。經過幾年的成長，合同制消防員隊伍已逐漸消防隊伍中一支重要的力量，但這種新力量的出現，給基層消防大的管理教育帶來了新的挑戰(zhàn)，怎樣合理調配他們，充分調動他們工作的積極性，促進合同制消防員隊伍與現役隊伍的有效配合，共同提高部隊整體的戰(zhàn)斗力和凝聚力，已成為基層干部亟需解決的課題。在石獅大隊駐訓期間，有幸來到有著優(yōu)良傳統(tǒng)的合同制消防員中隊，石獅市二、三中隊交流學習，受益匪淺，現將幾點想法總結如下：
(一)人員構成成份比較復雜。從現有的合同制隊員的成份來看，有剛畢業(yè)的大學生，有在家待業(yè)的，有退伍的戰(zhàn)士，有做原本是生意的，濾布有正在不同行業(yè)上崗的等等，由于原本的情況不同，起點不一樣，社會閱歷不一樣，對待生活的態(tài)度也存在很大差異，因此表現出來的工作態(tài)度也不一樣。
(二)能力素質參差不齊。隊員來部隊前接受教育的程度、身體素質、個人品質都有很大的差別。有的隊員有一技之長，比如駕駛、修理等，甚至有消防員退伍的，對消防業(yè)務很熟悉，身體素質也很好，但有的同志是剛出校門的或從事過其它崗位有工作經驗的，對消防業(yè)務不熟練，但文化程度較高，因此要縮減隊員之間能力、素質的差異，很好地凝聚他們的向心力也面臨一定的困難。
(三)文化程度相對較高。由于在征招合同制消防員時，對文化程度作了要求，合同制文員隊文化程度在大專以上，合同制滅火救援隊文化程度都在高中以上，相對現役戰(zhàn)士來說，接受文化教育的程度高，文化素質比較好，表現出來對文字處理能力較好，計算機的運用比較熟練，理解接受能力比較強。
基于以上幾個特點，合同制消防員對待工作地態(tài)度可以歸納為以下幾種類型：
1） 熱愛工作，珍惜工作機會。大多數合同制消防員屬于這個類型，熱愛本職工作，珍惜現有的工作崗位，下隊以后，能夠安心本職工作，積極學習業(yè)務，希望在本職崗位上能有所發(fā)展。因此，在平時能夠認真遵守部隊的條令條例和各項規(guī)章制度，為部隊的建設出謀劃策，服從意識強，自我要求嚴，刻苦訓練，努力學習。這一類的合同制消防員在隊伍中能夠帶好頭，放好樣子，促進部隊的管理與發(fā)展，不需要管理者操心，即使偶爾犯點錯誤，略加說服教育就達到管理的目的，他們也會虛心接受，積極改正。
2）平平庸庸，做一天和尚撞一天鐘。部分合同制消防員來部隊前對部隊充滿了好奇感，也充滿了努力干工作的激情，但由于對消防部隊缺乏正確的認識，到消防部隊后又發(fā)現現實與想象有很大的差距，自身各方面的素質又趕不上現役官兵，這種激情逐漸消退，加之自身的意志力不強，對工作前景缺乏信心，因而表現出來的是做一天和尚撞一天鐘，工作沒有干勁。但這類合同制消防員有可塑性，在平時的工作中加以積極地引導，讓他們認識到自己的價值，幫助他們樹立信心，他們都能很快地表現出工作熱情。
3）不思進取，把消防部隊當過渡跳板。有個別合同制消防員把現有的工作作為過渡和跳板，他們大都是由于在社會上還沒有找到工作，到部隊后又不適應部隊的生活，因而，這類合同制消防員平時不思進取，工作消極怠慢，管理者要轉變他們的思想態(tài)度，使其安心部隊的生活，要花一定的精力。
合同制消防員下基層中隊后，如何幫助他們盡快適應基層中隊生活，邁好第一步？這是基層中隊帶兵人老生常談的話題，作為基層中隊帶兵人要想帶好合同制消防員，在利用部隊的條令條例和合同制消防員暫行條例來約束的同時，更加要動之以情曉之以理。
一是要從思想上入手，因為思想決定人的一切。一方面，要幫助合同制消防員消除庸俗關系的影響，堅定“成長進步不靠投機取巧而靠腳踏實地”的信念。教育他們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。另一方面，要組織合同制消防員開展“為什么到消防部隊?來消防部隊干什么?”的討論，用談心的方式進行交流了解，因為談心是密切同志關系的“潤滑劑”，是基層中隊落實“兩個經?！钡慕痂€匙。合同制消防員是部隊的“新鮮血液”，搞好同合同制消防員的談心尤為重要。
二是要從平時的工作生活入手。因為平時的細節(jié)、養(yǎng)成直接關系到人的素質高低。一方面，要讓現役戰(zhàn)士起到模范帶頭作用，工作生活中要多留心，工作上不能急于求成，要手把手地教他們，生活中要真心真意關心他們，用問候溫暖他們，用行動感化他們。另一方面，要處理好言教與身教的關系，把握嚴與愛的尺度，要嚴之有理，管之有據，嚴格按條令條例管理，堅決杜絕簡單粗暴。
三是在訓練中要體貼熱心，一視同仁。合同制消防員剛下中隊，可能會出現對飲食、生活、交往、體力等情況不適應，面對緊張、單調、枯燥、疲勞的訓練生活，難免會產生孤獨、煩躁、憂慮、恐懼的心理。這時，我們就及時消除他們的心理障礙，堅持以平等的姿態(tài)進行溝通交流，充分尊重人格，保護他們的隱私，不打罵體罰侮辱合同制消防員，不因反應遲鈍就諷刺挖苦，不因犯小錯誤而一棍子打死，也不因表現突出就一時照顧。做到既鼓勵先進，更激勵后進；既善于批評，更善于幫助，使他們在民主、和睦、愉快的環(huán)境中健康成長。
合同制消防員多是關系兵，這是大家眾所周知的，也因他們的特殊性給我們的管理帶來了一定的難度。對此，就如何管理“關系兵”做一點探討。
“關系兵”也就是我們常說的有“后臺”的或者有“來頭”。主要有以下幾個特點：一是存在著一種優(yōu)越感；二是依仗有關系，不服從部隊管理，管輕了不管用，重了就到“關系”那里胡說八道；三是難以堅持原則和公道?！瓣P系兵”在關鍵時候有人寫條子、打招呼，要求給予關照，讓最基層的管理者左右為難。對此，應從以下幾點去把握：
一、堅持原則，克服怕“關系兵”的思想。無論靠山多硬，來頭多大，畢竟還是你的兵。嚴格按照軍隊的條令、條例以及合同制消防員日常行為規(guī)范去管理要求，堅持原則，一身正氣去帶領他們，而不過多地去考慮背后的關系，做到管理中有理有力。在日常管理中，讓“關系”牽著鼻子走，這就等于叫兵牽著鼻子走，這樣將會喪失領導的權威，在群眾中失去一個管理者的威信，往后的管理工作會出現不靈、不硬的現象。
二、校正對“關系”的偏見。一是要全面地看問題。“關系兵”絕大多數是積極上進、遵紀守法的，而不服從管理、搞特殊、調皮搗蛋的只是個別，絕不能千篇一律。二是要客觀地分析看待。合同制消防員想在部隊學點技術，向往一個好的崗位，不只是“關系兵”所追求的東西，應該是所有到部隊的人都向往的，不能看成是不正之風。三是要通過實質去看問題，在這些合同制消防員里很多是家里的父母把他們送到部隊來鍛煉的，他們希望通過部隊的管理能使他們的孩子得到鍛煉，因此“關系”對“關系兵”也是很嚴格的，也是講原則道理的。從這個意義上來說，管理者一定要充分發(fā)揮“關系兵”積極一面的作用，不能片面認為“關系”起到的都是消極作用。
三、加強“關系兵”疏導。一是靠“關系”，只能管一時，不能管一世，一旦失去可能會摔跤。二是靠“關系”只能解決一部分棘手問題，若出了一些大問題，“關系”照樣救不了你，更不是你永遠的救世主。所以疏導這些合同制消防員明理，引導他們走向正路，這是一個管理者的責任。在個人成長進步的道路上，要實現自己的理想，關鍵還是自身的努力和奮斗，決不能在人生的成長道路上等誰、靠誰。
合同制消防隊伍的管理者，是艱苦的，但也是值得敬佩的。要有帶著問題、帶著責任的工作態(tài)度，要有不辱使命、迎難而上的精神面貌，這樣合同制消防隊伍的前途將十分寬廣。