合同內(nèi)容應(yīng)包括勞動(dòng)雙方的基本信息、工作內(nèi)容與職責(zé)、工作時(shí)間與休假、薪酬與福利、勞動(dòng)保護(hù)與安全等方面的內(nèi)容。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫(xiě)嗎?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫(xiě),我們一起來(lái)了解一下吧。
工業(yè)承攬合同篇一
1.產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定
產(chǎn)品名稱(chēng)
型號(hào)規(guī)模
單位
數(shù)量
單價(jià)
(元)
總價(jià)金額
交貨日期及數(shù)量
十萬(wàn)千百十元角分
合計(jì)
人民幣(大寫(xiě))
2.交貨辦法
(2)運(yùn)輸:由甲代辦,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗(yàn)收辦法:乙應(yīng)派員到甲倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,如不能派員驗(yàn)收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。
5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷(xiāo)加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對(duì)方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲及代表人:(簽字蓋章)______
乙及代表人:(簽字蓋章)________
簽訂日期:______年____月____日
工業(yè)承攬合同篇二
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
開(kāi)戶行:————開(kāi)戶行:————
賬戶:————賬戶————
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格
型號(hào)————計(jì)量————
單價(jià)總金額————
合計(jì)————
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
開(kāi)戶行:————開(kāi)戶行:————
賬戶:————賬戶————
———年————月———日
工業(yè)承攬合同篇三
上海市高級(jí)人民法院:
合同履行地應(yīng)為合同規(guī)定義務(wù)履行的地點(diǎn)。加工承攬合同主要是以承攬方按照定作方的特定要求完成加工生產(chǎn)任務(wù)為履約內(nèi)容的,承攬方履約又是以使用自己的設(shè)備、技術(shù),人力為前提條件的。因此,加工承攬方所在地應(yīng)為合同規(guī)定義務(wù)履行的地點(diǎn),即合同履行地。但是,本案合同簽訂地在你市虹口區(qū),合同承攬方所在地在你市松江縣,松江縣應(yīng)為合同履行地。故,虹口區(qū)法院和松江縣法院對(duì)本案均有管轄權(quán)。現(xiàn)兩院在管轄上發(fā)生爭(zhēng)議,根據(jù)民事訴訟法(試行)第三十三條規(guī)定,應(yīng)由上海市中級(jí)法院指定管轄。
承攬合同(2) | 返回目錄
甲方: 乙方:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 電話:
法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
帳戶: 帳戶
第一條:品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項(xiàng)目 規(guī)格
型號(hào) 計(jì)量
單位 數(shù)量 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
單價(jià) 總金額
合計(jì)
承攬施工的
合同范本
承攬合同(3) | 返回目錄
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:
工程名稱(chēng):
一、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程,實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營(yíng)收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣 元。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營(yíng)和工程的施工由乙方具體實(shí)施,甲方予以監(jiān)管。
三、甲方有權(quán)對(duì)正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤(pán)進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無(wú)條件接受甲方的管理。對(duì)發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問(wèn)題,所有涉及本工程項(xiàng)目的勞動(dòng)工資問(wèn)題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級(jí)有關(guān)部門(mén)部門(mén)頒發(fā)的上崗資格證。并自覺(jué)遵守上級(jí)有關(guān)部門(mén)規(guī)定,按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時(shí)接受上級(jí)部門(mén)的檢查,并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。
七、現(xiàn)場(chǎng)保險(xiǎn)費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的全體人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn),并對(duì)施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。
八、乙方必須遵守公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門(mén)規(guī)定,正確計(jì)算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi),其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時(shí),若工程質(zhì)量、工期沒(méi)有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級(jí)部門(mén)的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項(xiàng)施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)
施工合同
,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動(dòng)解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬合同(4) | 返回目錄
(一)案件基本事實(shí)
合同簽訂后,印務(wù)公司按約定完成印刷工作,但制藥公司卻遲遲未依約支付報(bào)酬,且對(duì)部分定作物拒絕接收,造成印務(wù)公司產(chǎn)品積壓,資金周轉(zhuǎn)不暢。
(二)對(duì)雙方法律關(guān)系的分析
1、印務(wù)公司與制藥公司的承攬合同關(guān)系合法有效。
3、對(duì)合同第六條“交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)”之特別約定的理解
因此定作方取消對(duì)合同第一條部分約定之訂單,實(shí)際上是單方面解除合同部分內(nèi)容,按合同法相關(guān)規(guī)定,其應(yīng)就由此給承攬方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。而按照合同第十一條“違約責(zé)任”第2項(xiàng)之規(guī)定,“定作方中途廢止合同,應(yīng)償付承攬方未履行部分價(jià)款總值的30%”,也即其應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
(三)本案糾紛解決的思路設(shè)計(jì)
2、在協(xié)商不成而致訴訟的情況下,印務(wù)公司需準(zhǔn)備充分的證據(jù),特別是對(duì)制藥公司拒收物品部分的維權(quán)上進(jìn)行周密設(shè)計(jì),以爭(zhēng)取自身合法權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。(湖北武漢律師吳新平)
三、對(duì)其他相關(guān)問(wèn)題的分析建議
(一)對(duì)印務(wù)公司在印刷過(guò)程中,質(zhì)量存在瑕疵而定作方予以接收的部分物品的處理。
主要考慮該物品設(shè)計(jì)、驗(yàn)收的程序和時(shí)間,瑕疵對(duì)工作成果整體效果的影響以及物品交付使用后的市場(chǎng)反應(yīng)等諸多方面進(jìn)行綜合權(quán)衡。以確定承攬方是否應(yīng)承攬責(zé)任,或者承攬責(zé)任的大小(主要表現(xiàn)為減少報(bào)酬的程度)。
(二)在訴訟程序中需注意的事項(xiàng)
2、對(duì)管轄法院的確定:根據(jù)合同約定,以合同履行地(承攬合同之加工行為地)法院為準(zhǔn),因此應(yīng)認(rèn)定為武漢市東西湖區(qū)人民法院。
(三)建議對(duì)印務(wù)公司作為規(guī)范使用之《加工承攬合同書(shū)》進(jìn)行規(guī)范,以減少歧義;同時(shí)對(duì)合同之履行程序進(jìn)行重新設(shè)計(jì),以程度維護(hù)公司之合法權(quán)益。(湖北武漢律師吳新平)
工業(yè)承攬合同篇四
買(mǎi)受人:________
簽訂地點(diǎn):________
簽訂時(shí)間:________年________月________日
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》,雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意就買(mǎi)受人向出賣(mài)人訂購(gòu)的 等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸、安裝調(diào)試等事宜,達(dá)成如下合同條款,以資共同遵守。
第一條 標(biāo)的名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)款及交(提)貨時(shí)間
序號(hào)標(biāo)的名稱(chēng)牌號(hào)商標(biāo)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)
1________
2________
3________
4________
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě)):________
交(提)貨時(shí)間及數(shù)量
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
第三條 出賣(mài)人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限:
第四條 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收:
第五條 隨機(jī)的必備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法:
第六條 合理?yè)p耗標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法:
第七條 標(biāo)的物所有權(quán)自 時(shí)起轉(zhuǎn)移,但受買(mǎi)人未履行支付價(jià)款義務(wù)的,標(biāo)的物屬于 所有。
第八條 交(提)貨方式、地點(diǎn):
第九條 運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第十條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十一條 成套設(shè)備的安裝與調(diào)試:
第十二條 結(jié)算方式、時(shí)間及地點(diǎn):
第十三條 擔(dān)保方式(也可另?yè)?dān)保合同):
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 違約責(zé)任:
(一)提交________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十七條 本合同自________起生效。
第十八條 其他約定事項(xiàng):
出賣(mài)人________
出賣(mài)人(章):________
住所:________
法定代表人:________
委托代理人:________
電話:________
傳真:________
開(kāi)戶銀行:________
賬號(hào):________
郵政編碼:________
買(mǎi)受人________
出賣(mài)人(章):________
住所:________
法定代表人:________
委托代理人:________
電話:________
傳真:________
開(kāi)戶銀行:________
賬號(hào):________
郵政編碼:________
鑒(公)證意見(jiàn):________
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)________
經(jīng)辦人:________
________年________月________日
監(jiān)制部門(mén):________
印制單位:________
工業(yè)承攬合同篇五
一、乙方負(fù)責(zé)甲方場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項(xiàng)包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見(jiàn)時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見(jiàn)及時(shí)改正,直到達(dá)到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對(duì)甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費(fèi)用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭(zhēng)議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
工業(yè)承攬合同篇六
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量達(dá)到 %,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
年 月 日訂
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱(chēng))交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠(chéng)信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項(xiàng)目
4、工程期限自_____________至___________完工,共計(jì)_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問(wèn)題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整,大寫(xiě)(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),乙方向甲方提供材料訂購(gòu)單或能材料訂購(gòu)單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。
5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗(yàn)收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視工程全部合格,同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰,提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì)。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
________年______月_____日
工業(yè)承攬合同篇七
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
一、 甲方提供原料情況:
品(材料)名:
規(guī)格型號(hào):
單位:
數(shù)量:
單價(jià):
金額:
交貨日期:
超欠幅度%:
供應(yīng)辦法:
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
2. 質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:
3. 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
4. 交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):
5. 貨款共計(jì)人民幣(大寫(xiě)):
6. 結(jié)算辦法及期限:
7. 其他:
三、違約責(zé)任:
第一點(diǎn):甲方的違約責(zé)任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí),應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門(mén)違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他。
第二點(diǎn):乙方承擔(dān)的違約責(zé)任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
(8)其他:
本合同一式 份。有效期自請(qǐng)?zhí)顚?xiě)有效起始時(shí)間到請(qǐng)?zhí)顚?xiě)有效終止時(shí)間止。
甲方:請(qǐng)?zhí)顚?xiě)定作方乙方:請(qǐng)?zhí)顚?xiě)承攬方
法定代表人: 法定代表人:
電話:填寫(xiě)定作方辦公電話 電話:填寫(xiě)承攬方辦公電話
地址:填寫(xiě)定作方住所 地址:填寫(xiě)承攬方住所
開(kāi)戶銀行:填寫(xiě)定作方開(kāi)戶銀行 開(kāi)戶銀行:填寫(xiě)承攬方開(kāi)戶銀行
賬號(hào):填寫(xiě)定作方賬號(hào) 賬號(hào):填寫(xiě)承攬方賬號(hào)
工業(yè)承攬合同篇一
1.產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定
產(chǎn)品名稱(chēng)
型號(hào)規(guī)模
單位
數(shù)量
單價(jià)
(元)
總價(jià)金額
交貨日期及數(shù)量
十萬(wàn)千百十元角分
合計(jì)
人民幣(大寫(xiě))
2.交貨辦法
(2)運(yùn)輸:由甲代辦,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗(yàn)收辦法:乙應(yīng)派員到甲倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,如不能派員驗(yàn)收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。
5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷(xiāo)加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對(duì)方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲及代表人:(簽字蓋章)______
乙及代表人:(簽字蓋章)________
簽訂日期:______年____月____日
工業(yè)承攬合同篇二
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
開(kāi)戶行:————開(kāi)戶行:————
賬戶:————賬戶————
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格
型號(hào)————計(jì)量————
單價(jià)總金額————
合計(jì)————
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
開(kāi)戶行:————開(kāi)戶行:————
賬戶:————賬戶————
———年————月———日
工業(yè)承攬合同篇三
上海市高級(jí)人民法院:
合同履行地應(yīng)為合同規(guī)定義務(wù)履行的地點(diǎn)。加工承攬合同主要是以承攬方按照定作方的特定要求完成加工生產(chǎn)任務(wù)為履約內(nèi)容的,承攬方履約又是以使用自己的設(shè)備、技術(shù),人力為前提條件的。因此,加工承攬方所在地應(yīng)為合同規(guī)定義務(wù)履行的地點(diǎn),即合同履行地。但是,本案合同簽訂地在你市虹口區(qū),合同承攬方所在地在你市松江縣,松江縣應(yīng)為合同履行地。故,虹口區(qū)法院和松江縣法院對(duì)本案均有管轄權(quán)。現(xiàn)兩院在管轄上發(fā)生爭(zhēng)議,根據(jù)民事訴訟法(試行)第三十三條規(guī)定,應(yīng)由上海市中級(jí)法院指定管轄。
承攬合同(2) | 返回目錄
甲方: 乙方:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 電話:
法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
帳戶: 帳戶
第一條:品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項(xiàng)目 規(guī)格
型號(hào) 計(jì)量
單位 數(shù)量 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
單價(jià) 總金額
合計(jì)
承攬施工的
合同范本
承攬合同(3) | 返回目錄
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:
工程名稱(chēng):
一、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程,實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營(yíng)收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣 元。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營(yíng)和工程的施工由乙方具體實(shí)施,甲方予以監(jiān)管。
三、甲方有權(quán)對(duì)正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤(pán)進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無(wú)條件接受甲方的管理。對(duì)發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問(wèn)題,所有涉及本工程項(xiàng)目的勞動(dòng)工資問(wèn)題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級(jí)有關(guān)部門(mén)部門(mén)頒發(fā)的上崗資格證。并自覺(jué)遵守上級(jí)有關(guān)部門(mén)規(guī)定,按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時(shí)接受上級(jí)部門(mén)的檢查,并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。
七、現(xiàn)場(chǎng)保險(xiǎn)費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的全體人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn),并對(duì)施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。
八、乙方必須遵守公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門(mén)規(guī)定,正確計(jì)算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi),其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時(shí),若工程質(zhì)量、工期沒(méi)有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級(jí)部門(mén)的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項(xiàng)施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)
施工合同
,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動(dòng)解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬合同(4) | 返回目錄
(一)案件基本事實(shí)
合同簽訂后,印務(wù)公司按約定完成印刷工作,但制藥公司卻遲遲未依約支付報(bào)酬,且對(duì)部分定作物拒絕接收,造成印務(wù)公司產(chǎn)品積壓,資金周轉(zhuǎn)不暢。
(二)對(duì)雙方法律關(guān)系的分析
1、印務(wù)公司與制藥公司的承攬合同關(guān)系合法有效。
3、對(duì)合同第六條“交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)”之特別約定的理解
因此定作方取消對(duì)合同第一條部分約定之訂單,實(shí)際上是單方面解除合同部分內(nèi)容,按合同法相關(guān)規(guī)定,其應(yīng)就由此給承攬方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。而按照合同第十一條“違約責(zé)任”第2項(xiàng)之規(guī)定,“定作方中途廢止合同,應(yīng)償付承攬方未履行部分價(jià)款總值的30%”,也即其應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
(三)本案糾紛解決的思路設(shè)計(jì)
2、在協(xié)商不成而致訴訟的情況下,印務(wù)公司需準(zhǔn)備充分的證據(jù),特別是對(duì)制藥公司拒收物品部分的維權(quán)上進(jìn)行周密設(shè)計(jì),以爭(zhēng)取自身合法權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。(湖北武漢律師吳新平)
三、對(duì)其他相關(guān)問(wèn)題的分析建議
(一)對(duì)印務(wù)公司在印刷過(guò)程中,質(zhì)量存在瑕疵而定作方予以接收的部分物品的處理。
主要考慮該物品設(shè)計(jì)、驗(yàn)收的程序和時(shí)間,瑕疵對(duì)工作成果整體效果的影響以及物品交付使用后的市場(chǎng)反應(yīng)等諸多方面進(jìn)行綜合權(quán)衡。以確定承攬方是否應(yīng)承攬責(zé)任,或者承攬責(zé)任的大小(主要表現(xiàn)為減少報(bào)酬的程度)。
(二)在訴訟程序中需注意的事項(xiàng)
2、對(duì)管轄法院的確定:根據(jù)合同約定,以合同履行地(承攬合同之加工行為地)法院為準(zhǔn),因此應(yīng)認(rèn)定為武漢市東西湖區(qū)人民法院。
(三)建議對(duì)印務(wù)公司作為規(guī)范使用之《加工承攬合同書(shū)》進(jìn)行規(guī)范,以減少歧義;同時(shí)對(duì)合同之履行程序進(jìn)行重新設(shè)計(jì),以程度維護(hù)公司之合法權(quán)益。(湖北武漢律師吳新平)
工業(yè)承攬合同篇四
買(mǎi)受人:________
簽訂地點(diǎn):________
簽訂時(shí)間:________年________月________日
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》,雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意就買(mǎi)受人向出賣(mài)人訂購(gòu)的 等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸、安裝調(diào)試等事宜,達(dá)成如下合同條款,以資共同遵守。
第一條 標(biāo)的名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)款及交(提)貨時(shí)間
序號(hào)標(biāo)的名稱(chēng)牌號(hào)商標(biāo)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)
1________
2________
3________
4________
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě)):________
交(提)貨時(shí)間及數(shù)量
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
第三條 出賣(mài)人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限:
第四條 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收:
第五條 隨機(jī)的必備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法:
第六條 合理?yè)p耗標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法:
第七條 標(biāo)的物所有權(quán)自 時(shí)起轉(zhuǎn)移,但受買(mǎi)人未履行支付價(jià)款義務(wù)的,標(biāo)的物屬于 所有。
第八條 交(提)貨方式、地點(diǎn):
第九條 運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第十條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十一條 成套設(shè)備的安裝與調(diào)試:
第十二條 結(jié)算方式、時(shí)間及地點(diǎn):
第十三條 擔(dān)保方式(也可另?yè)?dān)保合同):
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 違約責(zé)任:
(一)提交________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十七條 本合同自________起生效。
第十八條 其他約定事項(xiàng):
出賣(mài)人________
出賣(mài)人(章):________
住所:________
法定代表人:________
委托代理人:________
電話:________
傳真:________
開(kāi)戶銀行:________
賬號(hào):________
郵政編碼:________
買(mǎi)受人________
出賣(mài)人(章):________
住所:________
法定代表人:________
委托代理人:________
電話:________
傳真:________
開(kāi)戶銀行:________
賬號(hào):________
郵政編碼:________
鑒(公)證意見(jiàn):________
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)________
經(jīng)辦人:________
________年________月________日
監(jiān)制部門(mén):________
印制單位:________
工業(yè)承攬合同篇五
一、乙方負(fù)責(zé)甲方場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項(xiàng)包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見(jiàn)時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見(jiàn)及時(shí)改正,直到達(dá)到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對(duì)甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費(fèi)用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭(zhēng)議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
工業(yè)承攬合同篇六
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量達(dá)到 %,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
年 月 日訂
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱(chēng))交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠(chéng)信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項(xiàng)目
4、工程期限自_____________至___________完工,共計(jì)_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問(wèn)題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整,大寫(xiě)(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),乙方向甲方提供材料訂購(gòu)單或能材料訂購(gòu)單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。
5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗(yàn)收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視工程全部合格,同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰,提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì)。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
________年______月_____日
工業(yè)承攬合同篇七
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
一、 甲方提供原料情況:
品(材料)名:
規(guī)格型號(hào):
單位:
數(shù)量:
單價(jià):
金額:
交貨日期:
超欠幅度%:
供應(yīng)辦法:
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
2. 質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:
3. 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
4. 交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):
5. 貨款共計(jì)人民幣(大寫(xiě)):
6. 結(jié)算辦法及期限:
7. 其他:
三、違約責(zé)任:
第一點(diǎn):甲方的違約責(zé)任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí),應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門(mén)違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他。
第二點(diǎn):乙方承擔(dān)的違約責(zé)任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
(8)其他:
本合同一式 份。有效期自請(qǐng)?zhí)顚?xiě)有效起始時(shí)間到請(qǐng)?zhí)顚?xiě)有效終止時(shí)間止。
甲方:請(qǐng)?zhí)顚?xiě)定作方乙方:請(qǐng)?zhí)顚?xiě)承攬方
法定代表人: 法定代表人:
電話:填寫(xiě)定作方辦公電話 電話:填寫(xiě)承攬方辦公電話
地址:填寫(xiě)定作方住所 地址:填寫(xiě)承攬方住所
開(kāi)戶銀行:填寫(xiě)定作方開(kāi)戶銀行 開(kāi)戶銀行:填寫(xiě)承攬方開(kāi)戶銀行
賬號(hào):填寫(xiě)定作方賬號(hào) 賬號(hào):填寫(xiě)承攬方賬號(hào)