現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇一
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
1、工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.報建編號：
1.3.工程建設(shè)地點：
1.4.總建筑面積：
1.5.建筑類型：□住宅
1.6.工程總投資：
1.7.勘察單位：
1.8.設(shè)計單位：□公建平方米?！豕I(yè)□其它。萬元。。。萬元，其中，建安費：
2、審查對象
3、審查內(nèi)容
3.1.是否符合工程建設(shè)強制性標準。
3.2.地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的安全性。
3.3.勘察設(shè)計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員以及相關(guān)人員是否按規(guī)定在施工圖上加蓋相應(yīng)圖章和簽字。
3.4.其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須審查的內(nèi)容。
4、審查依據(jù)
4.1.國家和項目所在地有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及工程建設(shè)強制性條文和標準。
4.2.項目相關(guān)的審批文件，征詢、咨詢意見。
4.3.有關(guān)專項審查、專項技術(shù)評審等評估報告。
5、審查時限
5.1.根據(jù)甲方的建設(shè)計劃，本工程按以下方式進行審查：
□整體□分階段□其他。
5.2.甲方應(yīng)提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設(shè)計文件審查通知后，應(yīng)在___個工作日內(nèi)完成相應(yīng)的審查工作，向甲方出具審查合格書等有關(guān)材料。
5.3.審查工作期限不包括勘察設(shè)計單位的修改時間。
6、審查結(jié)果
6.1.審查合格的：
6.1.1.乙方應(yīng)及時編制審查報告。
6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節(jié)能登記表。
6.1.3.甲方收到審查合格書后的個工作日內(nèi)向乙方提供套審查合格的施工圖，經(jīng)乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。
6.2.審查不合格的：
6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見，并報有關(guān)部門備案。
6.2.2.甲方負責對施工圖設(shè)計文件進行修改，并及時將修改的施工圖設(shè)計文件交由乙方重新進行審查。
7、審查費用及支付方式
7.1.審查總費用為：
7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查合格書》后，付清審查總費用。
7.3.施工圖經(jīng)設(shè)計單位修改后重新送乙方審查的，不另計費用。
8、甲方權(quán)利和義務(wù)
8.1.及時向乙方提供建設(shè)項目施工圖審查的全套資料，并對其完整性、真實性負責。
8.2.提出建設(shè)工程項目施工圖送審進度計劃。
8.3.安排專人與乙方聯(lián)系，協(xié)調(diào)處理與施工圖審查工作有關(guān)事宜。
8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。
8.5.甲方對審查意見有疑義的，可報有關(guān)部門申請復(fù)審。
9、乙方權(quán)利和義務(wù)
9.1.安排符合項目所在地建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查人員要求的專業(yè)技術(shù)人員從事審查工作。
9.2.保證審查質(zhì)量，確保相關(guān)部門的規(guī)定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。
9.3.審查工作完成后，除上報、送審和應(yīng)存檔的圖紙資料外，乙方應(yīng)將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負保密義務(wù)。
9.4.乙方應(yīng)具備審查送審施工圖設(shè)計文件所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本合同，乙方應(yīng)向甲方返還其已收到的審查費用。
10、違約責任
10.1甲方違反本合同約定，應(yīng)向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應(yīng)按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。
10.2工圖設(shè)計文件經(jīng)乙方審查合格后、仍因違反法律、法規(guī)或工程建設(shè)強制性標準等原因給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予賠償。
11、其他
11.1.未經(jīng)相對方書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的全部或部分權(quán)利和義務(wù)。
11.2.因本合同所生爭議，由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協(xié)議約定不一致的，以本合同為準。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇二
發(fā)包方： （以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
為了明確甲。乙方雙方在工程建設(shè)過程中的權(quán)利，義務(wù)和責任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質(zhì)量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規(guī)，自愿、公平的基礎(chǔ)上，結(jié)合本工程具體實際，經(jīng)雙方協(xié)商同意，簽訂本工程合同，以便共同遵守。
第一條工程概括
一﹑工程名稱﹑地點和內(nèi)容
1﹑ 街道路亮化照明工程
2﹑工程地點:
3﹑工程內(nèi)容:基礎(chǔ)澆筑﹑電器﹑燈桿﹑燈具制作﹑安裝和調(diào)試。
二﹑開﹑竣工時間
1﹑開工日期:20xx年7月20日
2﹑交工日期:20xx年8月30日
三﹑質(zhì)量等級:優(yōu)良
四﹑合同條款
工程采用中標價款承包:施工承包合同總價款為人民幣
五﹑工程承包范圍及承包方式
1﹑承包范圍:所有工程（燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等）的施工，安裝和調(diào)試。
2﹑本工程價款為優(yōu)良工程條款，當工程竣工驗收達到優(yōu)良標準時，在竣工結(jié)算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經(jīng)濟處罰。
3﹑甲、乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議，應(yīng)當協(xié)商解決，如未能達成一致，可提交有關(guān)部門協(xié)商，如仍未能達成一致時，可提交仲裁機構(gòu)或向合同簽訂地人民法院起訴。
4﹑全合同不得轉(zhuǎn)讓，未盡事宜，由雙方另作協(xié)商并簽訂書面協(xié)議，協(xié)商內(nèi)容經(jīng)雙方簽字﹑蓋章后，與本合同有同等法律效力。
5﹑本合同一式六份（正本兩份﹑副本四份），甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效，分送有關(guān)部門。
6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日
7﹑本合同簽定地點:
建設(shè)單位（蓋章） 施工單位（蓋章） 電話: 電話:
法定代表人（蓋章） 法定代表人或其授權(quán)人（蓋章）
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇三
發(fā)包人（全稱）：___
承包人（全稱）：___
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：___道路硬化工程硬化面積約___平方米。工程內(nèi)容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為__萬元。
二、合同工期：工程在20__年_月__日前完工。
三、質(zhì)量要求及獎懲措施：
1、確保合格（由村兩委組織邀請專業(yè)人員驗收），必須做到安全生產(chǎn)，文明施工。
2、村內(nèi)主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設(shè)，質(zhì)量目標合格。①水泥混凝土標號c25標號，板厚15cm，彎拉強度4.5mp以上。②施工中的主要材料應(yīng)進行各項物理性能指標試驗，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國家有關(guān)標準規(guī)定，根據(jù)材料各項指標和水泥的實際標號，選擇配合比（水泥要有出廠證明、質(zhì)保單）；施工中試驗規(guī)程應(yīng)嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規(guī)程》，不合格材料不得進場施工。③路面應(yīng)采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應(yīng)符合施工規(guī)范要求，路面與其他構(gòu)造相接應(yīng)平順，做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規(guī)范要求養(yǎng)護；混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規(guī)范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送___村委會一份備查。
3、獎懲措施：承包人必須嚴格按有關(guān)規(guī)范、標準施工，確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量未達到合格必須無條件返工，承擔返工損失，保質(zhì)期為一周年。
四、工程承包方式：包工包料，竣工工程結(jié)算以承包價為基礎(chǔ)，其承包單價為水泥路面板厚15cm單價為40元/平方米；工程量按實結(jié)算。
五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%；工程全面完成，經(jīng)驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金；暫扣10%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后1月內(nèi)付清。
六、承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為：履約保證金弍萬元，履約保證金在工程驗收合格后退回。
七、獎罰措施：
1、工程在20__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。
2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時的項目管理班子詳細名冊，要求項目經(jīng)理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發(fā)包方同意，抽查時發(fā)現(xiàn)擅自缺崗除責令到崗?fù)?，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包，否則視為棄標，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標。
3、承包人必須接受發(fā)包人的監(jiān)督員監(jiān)督，接受整改意見。
八、安全責任：
1、施工前由發(fā)包人負責清理好在施工范圍內(nèi)的農(nóng)作物；施工期間有關(guān)政策處理糾紛由發(fā)包人負責。
2、承包人施工期間爆破作業(yè)人員必須持證上崗（三員三證齊全），并做好安全保險等相關(guān)手續(xù)，若由承包人引起的發(fā)生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經(jīng)濟補償均由承包人負責。
九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件，承包人應(yīng)遵守建筑業(yè)法律、法規(guī)和各項有關(guān)政策。
十、該工程質(zhì)量保修責任與義務(wù)按國務(wù)院20xx年1月20日頒發(fā)的《建筑工程質(zhì)量管理條例》等有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
十一、本合同一式三份，承包人、發(fā)包人各執(zhí)一份，___辦公室存檔一份。
十二、合同生效
合同訂立時間：20__年_月__日
合同訂立地點:___
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：（公章）___承包人:___
代表：住所:
電話:電話：
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇四
尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現(xiàn)就其與被告福州某公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案發(fā)表如下代理意見：
一、關(guān)于廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責任應(yīng)當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預(yù)付款，工程正常開工建設(shè)。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區(qū)重新規(guī)劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長因延遲付款的相應(yīng)天數(shù)。【證據(jù)1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，并且該第三筆進度款逾期達302天（自20xx.2.7至20xx.12.5）?！咀C據(jù)1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協(xié)議，將工期約定為自該補充協(xié)議生效之日起算150個日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應(yīng)當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天?！咀C據(jù)11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設(shè)備供應(yīng)商訂立合同并支付了相應(yīng)款項，由于被告未能按約支付第6筆工程進度款，導(dǎo)致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協(xié)議，由各供貨商向其開具增值稅發(fā)票才解決主要設(shè)備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發(fā)貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責任應(yīng)當由被告承擔?！咀C據(jù)2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設(shè)計進行變更，在20xx年1月20日將原設(shè)計的磚混結(jié)構(gòu)固定式的空壓機房變更為鋼結(jié)構(gòu)的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責于被告的設(shè)計變更和等待設(shè)計方案必然導(dǎo)致工期順延和停工。【證據(jù)13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統(tǒng)調(diào)試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天（自20xx.5.30至20xx.10.14）。同時也證明被告對該工程的生產(chǎn)使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因?qū)е鹿こ逃馄?，也不會對被告使用該工程產(chǎn)生任何損失。【證據(jù)1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調(diào)取的供電合同、現(xiàn)場施工單等證據(jù)?！?BR> 7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由于被告逾期至20xx年10月14日才供電，導(dǎo)致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應(yīng)當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程竣工之日?！咀C據(jù)41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉(zhuǎn)站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導(dǎo)致停工和工程量增加必然導(dǎo)致工期順延?！咀C據(jù)14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日并需配合生產(chǎn)線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格并收到發(fā)票后10日內(nèi)支付百分之95，其余作為質(zhì)保金在一年質(zhì)保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實?！咀C據(jù)18】
10、【法律依據(jù)】中華人民共和國合同法第二百八十三條【發(fā)包人的責任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程質(zhì)量及性能完全符合合同約定。
1、廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程的設(shè)計是由原告按被告要求的性能委托國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)某某某某設(shè)計研究院進行，其所提供的設(shè)計方案及該工程所采購的全部設(shè)備和材料均是通過被告的認可后進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求?！咀C據(jù)1、11對賬明細】
2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測試后即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關(guān)設(shè)備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量及性能符合合同約定?！咀C據(jù)28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉(zhuǎn)輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設(shè)備的性能決定，實際運行能力還受水位環(huán)境及操作人員的影響，在被告已對上述設(shè)備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉(zhuǎn)站的性能達到了合同要求?！咀C據(jù)26、45、48】
4、退一步分析，如果該工程相關(guān)設(shè)備性能沒有達到合同約定，或者質(zhì)量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關(guān)性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進行維修或委托第三方維修的事實，并且在20xx年11月3日確認尚有質(zhì)保金506942.25元待保修期結(jié)束后支付原告，根據(jù)被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定并且運行良好?！咀C據(jù)41、44、】
5、根據(jù)20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協(xié)議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權(quán)與債務(wù)全部轉(zhuǎn)由被告履行，那么，即使該工程的相關(guān)性能沒有達到原被告合同的約定，那么，有關(guān)卸船能力沒有達到合同約定，則被告應(yīng)當首先與杭州某某有限公司聯(lián)系或要求整改或退貨；有關(guān)輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應(yīng)當首先與南京某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨；有關(guān)卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應(yīng)當與福建某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨；但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉(zhuǎn)輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質(zhì)量是符合原被告合同約定的?！咀C據(jù)19、48】
6、被告在該工程通過測試后，原告即先后五次發(fā)函要求辦理驗收手續(xù)，被告對原告要求驗收的函告均未予回復(fù)。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩余工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發(fā)票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發(fā)票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量和性能完全符合約定。被告關(guān)于性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用并辦理結(jié)算后又提出未經(jīng)驗收及性能未達標?！咀C據(jù)11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程施工發(fā)包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質(zhì)量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元，說明被告關(guān)于工程性能未達標或質(zhì)量不合格只是被告為達到拖延、克扣工程款的一個借口?！咀C據(jù)11、15、18】
8、【法律依據(jù)】依據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規(guī)定，即使該工程未經(jīng)竣工驗收或性能有問題，由于被告已投入使用，則被告不得以使用部分質(zhì)量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規(guī)定，工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試并由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個借口，被告依法應(yīng)當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔其他損失。
三、關(guān)于拖欠工程款的數(shù)額。
原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關(guān)于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致，關(guān)于具體每筆款項的支付時間和數(shù)額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經(jīng)廈門某地法院調(diào)解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質(zhì)保金和工程款共計1174655.25元?！咀C據(jù)11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調(diào)解書】
四、被告提出根據(jù)合同約定應(yīng)當先由原告提供發(fā)票才能付款、工程未經(jīng)驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據(jù)的。
1、原告此前已就開具發(fā)票一事與被告協(xié)商，但被告要求原告開具增值稅發(fā)票方同意付款并拒絕接受原告的工程發(fā)票，原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發(fā)票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發(fā)票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據(jù)證明】
2、由于原告沒有建筑施工企業(yè)資質(zhì)，故根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規(guī)定，原被告雙方簽訂的某某合同（廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程合同書）無效，被告所依據(jù)的原告必需先提供發(fā)票才支付工程款的約定也是無效的。根據(jù)中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規(guī)定，依法確認該工程質(zhì)量合格并由被告按雙方結(jié)算確認的工程款數(shù)額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發(fā)票是原告的法定義務(wù)，依法屬于國家稅務(wù)機關(guān)管轄范圍，人民法院不能就發(fā)票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規(guī)定出具工程發(fā)票?！咀C據(jù)1、41，法律依據(jù)中華人民共和國合同法第57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規(guī)定】
綜上，由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導(dǎo)致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試并運轉(zhuǎn)良好及原告五次要求辦理竣工驗收后拒絕辦理驗收手續(xù)并連續(xù)運行生產(chǎn)達一年之久后，以未經(jīng)竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權(quán)益，請求法院根據(jù)上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人：曾省明
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇五
甲方：_________
乙方：_________
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，本著誠信互利的原則，就廣告代理達成如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方代理上海__公司廣告業(yè)務(wù)，代理辦法執(zhí)行《上海__公司廣告代理實施辦法》（后簡稱；辦法；）規(guī)定。
二、甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關(guān)政策法規(guī)，未經(jīng)雙方書面同意，任何一方均不得將本合約之權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)讓于第三方。
三、乙方不得損害上海__公司的信譽，不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發(fā)生的經(jīng)濟糾紛與甲方無關(guān)。如乙方出現(xiàn)上述行為，甲方有權(quán)取消其代理資格，并保留法律訴訟的權(quán)利。
四、甲乙雙方簽定的廣告合同，乙方按合作協(xié)議扣除代理費后，須將播出款項轉(zhuǎn)付甲方指定的銀行帳戶。
五、乙方所代理的廣告，按上海__公司正在執(zhí)行的廣告收費標準執(zhí)行。
六、乙方應(yīng)按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發(fā)送到上海__公司，廣告發(fā)布后甲方提供廣告樣張給乙方，具體事宜按《上海__公司廣告投放說明》辦法處理。
七、合同付款說明：
1、遵守先付款后發(fā)布的原則。
2、的確無法做到發(fā)布前付款，須在廣告發(fā)布前支付30%的發(fā)布費，余款須在廣告發(fā)布5個工作日內(nèi)付清。
3、違反以上款項，視為違約，甲方有權(quán)終止其廣告播出。逾期1天，追繳拖欠款5%的滯納金。
八、如遇特殊情況廣告不能按時播出，甲乙雙方需及時協(xié)商解決。
九、在合同的落實和執(zhí)行中，有關(guān)合同和協(xié)議條款確需修訂，須經(jīng)雙方協(xié)定。
十、未盡事宜，甲乙雙方按本協(xié)議第九條規(guī)定協(xié)商處理。
一、協(xié)議、合同均需遵守中華人民共和國經(jīng)濟合同法及廣告法等有關(guān)法律條款。
二、代理期限為：________年______________月______________日至________年______________月______________日。
三、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
（甲乙雙方簽章）
甲方（廣告客戶或代理單位）：_____________________
地址：_______
郵碼：_______
電話：_______
法定代表人：_______
職務(wù)：_______
乙方（廣告發(fā)布單位名稱）：_____________________
地址：_______
郵碼：_______
電話：_______
法定代表人：_______
職務(wù)：_______
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇六
發(fā)包人：
承包人：
經(jīng)發(fā)、承包人協(xié)商就**“御景華庭”商住樓工程事宜達成如下補充協(xié)議：
一、承包人向發(fā)包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。
二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負三層鋼筋混凝土底板上口處。
三、發(fā)包人從承包人施工該工程地下室負三層底板上口以上工程時，按承包人當月完成產(chǎn)值（以發(fā)包人和監(jiān)理人認可為準）的80%在次月10日內(nèi)支付承包人工程進度款。
四、承包人完成本工程主體（鋼筋混凝土工程）至設(shè)計施工圖正負零時，發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計利息。
五、承包人墊資修建部分工程款，發(fā)包人按墊資額（以發(fā)包人和監(jiān)理人認可為準）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主體至正負零發(fā)包人支付30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層發(fā)包人支付20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層發(fā)包人支付20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層發(fā)包人支付20%。第五次，承包人完成主體竣工發(fā)包人支付10%。此款按合同約定支付不計利息。
六、承包人墊資部分工程款，發(fā)包人支付工程款：第一次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至正負零發(fā)包人支付土石方工程款總款30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層（含地下室三層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第五次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）竣工發(fā)包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計利息。
七、本工程安全文明施工費按采用定額或定額文件規(guī)定計取進入決算。
八、質(zhì)量保修期滿兩年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金45%。質(zhì)量保修期滿三年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金40%。質(zhì)量保修期滿五年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金15%，此款不計利息。保修工作產(chǎn)生的一切費用由承包人承擔。（發(fā)包人返還質(zhì)量保證金時，扣除已墊付的應(yīng)由承包人承擔的保修費用。）
九、發(fā)包人每支付承包人工程款時，承包人提供支付款額的正規(guī)的發(fā)票給發(fā)包人。
十、工程竣工驗收合格承包人移交給發(fā)包人，審計報告雙方認可后，發(fā)包人在4個月內(nèi)完成工程余款的支付。
十一、本工程平基土石方，土石比按該工程地勘報告提供的數(shù)據(jù)和雙方實際仗量計算，土石方運距按雙方認可運距計算，其他按定額及文件規(guī)定計算。
十二、承包人完成該工程至主體工程驗收合格后，其施工期達到或提前施工組織設(shè)計規(guī)定工期，發(fā)包人可另支付承包人已完工程款的5%。
十三、本工程竣工驗收前15日，承包人提供該工程全套竣工驗收資料。
十四、本工程計價依據(jù)只采用【貴州省建筑工程計價定額】、【貴州省建筑工程裝飾裝修計價定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計價，其他計價定額和調(diào)差文件本工程均不采用。
發(fā)包人（蓋章）：
法人代表（蓋章）：
年 月 日
承包人（蓋章）：
法人代表（蓋章）：
年 月 日
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇七
合同編號：____________
__________（發(fā)包人名稱）（以下稱發(fā)包人）擬修建_____________工程，接受了___________（承包人名稱）（以下稱承包人）的投標，雙方達成如下協(xié)議，并于______年______月______日簽訂了本協(xié)議書，合同總金額為人民幣（大寫）_________________。
1、本協(xié)議書中的詞語涵義與下述第2條所列的專用合同條款和通用合同條款中的詞語涵義相同。
2、本合同包括下列文件（示例）
（1）協(xié)議書（包括補充協(xié)議）；
（2）中標通知書；
（3）投標報價書；
（4）專用合同條款；
（5）通用合同條款；
（6）技術(shù)條款；
（7）圖紙；
（8）已標價的工程量清單；
（9）經(jīng)雙方確認進入合同的其他文件。
上列文件匯集并代替了本協(xié)議書簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協(xié)議、會談記錄以及相互承諾的一切文件。
3、承包人保證按照合同規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔合同規(guī)定的承包人的全部義務(wù)和責任。
4、發(fā)包人保證按照合同規(guī)定付款并承擔合同規(guī)定的發(fā)包人的全部義務(wù)和責任。
5、本協(xié)議書經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效（若需公證或鑒證時尚需辦理公證或鑒證手續(xù)后生效）。
6、本合同一式_______份。其中正本貳份，雙方各執(zhí)壹份，副本_______份，發(fā)包人執(zhí)_______份，承包人執(zhí)_______份，其余副本由發(fā)包人分送有關(guān)單位。
發(fā)包人（蓋章）：____________承包人（蓋章）：____________
法定代表人（簽字）：________法定代表人（簽字）：________
地址：______________________地址：______________________
網(wǎng)址：______________________網(wǎng)址：______________________
電話：______________________電話：______________________
電傳：______________________電傳：______________________
傳真：______________________傳真：______________________
電報掛號：__________________電報掛號：__________________
郵政編碼：__________________郵政編碼：__________________
開戶銀行：__________________開戶銀行：__________________
賬號：______________________賬號：______________________
_________年______月_______日_________年______月_______日
簽訂地點：__________________簽訂地點：__________________
附件 (略)
注：若承包人為聯(lián)合體，除責任方處，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均應(yīng)在本協(xié)議書上簽名并蓋單位公章。
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇八
第一條詞語涵義
《電力建設(shè)工程施工合同》文本，由《電力建設(shè)工程施工合同條件》（以下簡稱《合同條件》）和《電力建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款》（以下簡稱《協(xié)議條款》），組成，其用詞用語除《協(xié)議條款》另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的涵義：
一、發(fā)包方（簡稱甲方）：《協(xié)議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
二、甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在《協(xié)議條款》中指定的代表。
三、承包方（簡稱乙方）：《協(xié)議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。
四、乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。
五、社會監(jiān)理：受甲方委托、具備《電力工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。
六、總監(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
七、設(shè)計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設(shè)計單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位。
八、工程造價管理部門：國務(wù)院各有關(guān)部門、各級建設(shè)行政主管部門或如上部門授權(quán)的建設(shè)工程造價管理機構(gòu)。
九、工程質(zhì)量監(jiān)督部門：電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、省（直轄市、自治區(qū)）電力局或其根據(jù)《電力基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督暫行規(guī)定》設(shè)置的電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
十、工程：《協(xié)議條款》約定具體內(nèi)容的電力建設(shè)永久工程。
十一、合同價款：以現(xiàn)行的定額、材料預(yù)算價和相應(yīng)的取費標準為指導(dǎo)價格，通過招標投標或甲乙雙方協(xié)商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內(nèi)容的價款總額。
十二、經(jīng)濟支出：在施工中發(fā)出，經(jīng)甲方確認后以增加預(yù)算形式支付的合同價款。
十三、費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應(yīng)負擔的開支。
十四、工期：甲方雙方參照電力建設(shè)工程項目工期定額等規(guī)定，在《協(xié)議條款》中約定的合同工期。
十五、開工日期：《協(xié)議條款》約定的工程開工日期。
十六、竣工日期：《協(xié)議條款》約定的工程竣工日期。
十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）。
十八、施工現(xiàn)場：經(jīng)甲方同意、“施工組織設(shè)計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。
十九、書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復(fù)印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。
二十、不可抗力：因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災(zāi)，以及《協(xié)議條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災(zāi)害。
二十一、賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應(yīng)付之日起所應(yīng)計取的利息等可得利益的損失。
二十二、質(zhì)量缺陷：工程不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)技術(shù)標準、設(shè)計文件及合同對質(zhì)量的要求。
二十三、協(xié)議條款：結(jié)合具體工程，甲乙雙方協(xié)商后依法簽訂的書面協(xié)議。
第二條合同文件及解釋順序
一、合同文件應(yīng)能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
１．《協(xié)議條款》；
２．《合同條件》；
３．洽商、變更等明確雙方合同權(quán)利義務(wù)的紀要、協(xié)議等文書；
４．招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；
５．工程量清單或確定工程造價的工程預(yù)算書和圖紙；
６．標準、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求；
７．構(gòu)成合同一部分的其它文件。
二、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協(xié)商解決（實行社會監(jiān)理的，可先由總監(jiān)理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按第３０條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律
一、合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據(jù)需要商定使用少數(shù)民族語言譯本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。
三、施工應(yīng)當使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒有相應(yīng)的標準、規(guī)范時，可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的時間和份數(shù)向乙方提供約定的標準、規(guī)范。
四、國內(nèi)沒有相應(yīng)的標準、規(guī)范時，乙方按《協(xié)議條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表批準后執(zhí)行；甲方要求使用國外
標準、規(guī)范，應(yīng)報請電力行業(yè)主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。
五、購買、翻譯和制定標準、規(guī)范及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。
第四條圖紙
一、甲方在開工日期之前按《協(xié)議條款》約定的日期和份數(shù)（包括竣工圖和現(xiàn)場存放的份數(shù)），向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設(shè)計深度，乙方按《協(xié)議條款》要求做好圖紙保密工作。
二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，并保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
三、甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應(yīng)的措施保密，由甲方承擔費用。
四、乙方要求增加圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的時間予以復(fù)制、交付，費用由乙方承擔。
五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應(yīng)在５天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后２天內(nèi)未答復(fù)，按第七條第二款約定處理。
六、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準確或設(shè)計深度不能滿足施工要求。應(yīng)及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn)，甲方仍應(yīng)按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
第五條甲方代表
一、甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責：
１．甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員承擔其部分權(quán)利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前３天通知乙方。
２．甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復(fù)等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在２４小時內(nèi)給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應(yīng)予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后４８小時內(nèi)提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后２天內(nèi)不予答復(fù)，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應(yīng)在收到指令后２４小時內(nèi)提出書面申告，甲方代表在乙方申告后２４小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。
３．甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復(fù)等，并如約履行約其它約定的義務(wù)，否則乙方在約定時間后２４小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后４８小時內(nèi)仍未予以答復(fù)，即視為其確認、同意、批準，應(yīng)由甲方承擔由此發(fā)生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監(jiān)理的工程，（）甲方應(yīng)將總監(jiān)理工程師行使權(quán)利、履行義務(wù)的范圍通知乙方?？偙O(jiān)理工程師按約定在委托授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行職務(wù)。
三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人，甲方應(yīng)提前７天通知乙方。后任繼續(xù)承擔前任應(yīng)負的責任（合同文件約定的義務(wù)及其職權(quán)內(nèi)的承諾）。
第六條乙方代表
一、乙方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責：
１．乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
２．乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設(shè)計”（或施工方案）、依據(jù)合同發(fā)出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后２４小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的支出，相應(yīng)順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人，應(yīng)提前７天通知甲方，后任繼續(xù)承擔前任應(yīng)負的責任（合同文件約定的義務(wù)及其職權(quán)內(nèi)的承諾）。
第七條甲方工作
一、甲方按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：
１．辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題。
２．將施工所需水、電、電訊線路從施工現(xiàn)場外部接至《協(xié)議條款》約定地點，并保證施工期間的需要。
３．開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及《協(xié)議條款》約定的施工現(xiàn)場內(nèi)的主要交通干道并予以保養(yǎng)，滿足施工運輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。
４．向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，保證數(shù)據(jù)真實準確。
５．辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批準等手續(xù)，與有關(guān)方面締結(jié)工程交跨鐵路、公路、
通訊線路需要的協(xié)議。
６．將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現(xiàn)場交驗。
７．組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審，向乙方進行設(shè)計交底，對于需要審定施工圖預(yù)算的應(yīng)及時予以審定。
８．協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護，并承擔有關(guān)費用。
９．按照合同及“施工綜合進度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場，保證現(xiàn)場及建筑物、構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)等符合安裝施工的要求。
１０．協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關(guān)系，及時處理有關(guān)問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務(wù)，則承擔由此導(dǎo)致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應(yīng)順延。
三、甲方將上述某項工作委托乙方完成，應(yīng)承擔所發(fā)生的經(jīng)濟支出并給付乙方相應(yīng)的費用。
第八條乙方工作
一、乙方按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的范圍、時間、要求，完成以下工作：
１．在其設(shè)計資格證書允許的范圍內(nèi)，按甲方代表的要求完成施工圖設(shè)計、與工程配套的設(shè)計或施工需要的細部設(shè)計，經(jīng)甲方代表批準后使用。
２．按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關(guān)統(tǒng)計報表。
３．按工程需要設(shè)置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi)，并做好安全、防護設(shè)施的維修。乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔責任。
４．按《協(xié)議條款》約定的數(shù)量和要求，向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設(shè)施，發(fā)生的費用由甲方承擔。
５．采取有效措施實施地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術(shù)、經(jīng)濟條件限制，對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的，應(yīng)由甲方會同乙方事先報請當?shù)卣嘘P(guān)部門批準。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。
６．已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協(xié)議條款》約定負責保護工作，保護不善發(fā)生損壞，乙方自費予以修復(fù)。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應(yīng)的經(jīng)濟支出，在《協(xié)議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。
７．按合同的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護工作。
８．保護施工現(xiàn)場清潔。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求，承擔因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務(wù)。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟損失。
第九條進度計劃
一、甲方在締結(jié)合同后３天內(nèi)向乙方提供初步設(shè)計文件、施工圖紙、施工組織設(shè)計大綱及“供應(yīng)材料、設(shè)備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據(jù)以按電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》的約定編制“施工組織設(shè)計”（或施工方案）、“施工綜合進度計劃”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應(yīng)提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設(shè)計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”，按第八條第二款處理。
二、甲方代表對于乙方提交的“施工組織設(shè)計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”同意與否，應(yīng)在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi)予以答復(fù)，逾期未復(fù)，可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的“施工組織設(shè)計”和“施工綜合進度計劃”為合同文件，應(yīng)共同遵循。
三、乙方應(yīng)按甲方同意的“施工組織設(shè)計”和“施工綜合進度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時，乙方應(yīng)按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術(shù)措施，乙方應(yīng)報請甲方代表審核批準后實施，由甲方承擔特殊施工技術(shù)措施費。
第十條延期開工
一、乙方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應(yīng)在約定的開工日期５天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后３天內(nèi)作出答復(fù)，逾期未答復(fù)則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順延。
三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應(yīng)順延工期。
第十一條暫停施工
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后２４小時內(nèi)應(yīng)對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見后向其提出復(fù)工要求，經(jīng)批準后繼續(xù)施工。
二、甲方代表未在約定時間內(nèi)提出處理意見，或在乙方提出復(fù)工要求后２４小時內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出于非乙方原因，由甲方承擔
經(jīng)濟支出，相應(yīng)順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第十二條工期延誤
一、對以下情況造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認，工期相應(yīng)順延。
１．工程量變化或設(shè)計變更；
２．一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過８小時；
３．合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發(fā)生后５天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告３天內(nèi)予以批準或提出修改意見，逾期未予答復(fù)，即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條工期提前
一、施工中需要提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂“提前竣工協(xié)議”，合同竣工日期何以提前?！疤崆翱⒐f(xié)議”應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：
１．提前的時間；
２．乙方采取的趕工措施；
３．甲方為趕工提供的條件；
４．趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔；
５．提前竣工收益的分享。
二、乙方按“提前竣工協(xié)議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后５天內(nèi)給予批復(fù)，逾期未批復(fù)則視為其已批準。
第十四條檢查和返工
一、乙方按相應(yīng)的電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范、約定采用的標準、設(shè)計的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經(jīng)濟支出，由甲方承擔，工期相應(yīng)順延。
二、以上檢查合格后，又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題，仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應(yīng)執(zhí)行電力建設(shè)工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經(jīng)檢查檢驗為質(zhì)量不合格，因此發(fā)生的費用則由甲方承擔，相應(yīng)順延工期。
第十五條質(zhì)量等級評定
一、工程質(zhì)量應(yīng)達到約定的工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準規(guī)定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，應(yīng)支付由此增加的經(jīng)濟支出，對工期有影響的應(yīng)給予相應(yīng)順延。
二、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求乙方返工，乙方應(yīng)按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。
三、由于設(shè)計或材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備等非乙方原因使工程未達到約定質(zhì)量條件，乙方予以返工、修改的經(jīng)濟支出由甲方承擔，工期相應(yīng)順延。乙方無力予以修改的，經(jīng)甲方代表認可，該部分可不在評定質(zhì)量等級之列。
四、雙方對工程質(zhì)量有爭議，可按第３０條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗收
一、需要進行中間驗收的工程或部位，在《協(xié)議條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應(yīng)提供的便利條件。
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收４８小時前通知甲方代表驗收，并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
三、工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗收２４小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經(jīng)批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條分部試運
一、工程具備分部試運條件，應(yīng)按電力建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定進行分部試運。除約定由設(shè)備制造、供貨單位自行調(diào)試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案后７日內(nèi)予以批準或提出修改意見，逾期未批復(fù)即視為經(jīng)甲方代表批準。
二、乙方在分部試運的４８小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委托他人全權(quán)代表，非發(fā)生第３７條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調(diào)整試驗記錄，由乙方及調(diào)試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質(zhì)量驗收和整套啟動的依據(jù)。
四、由于乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運后２４小時內(nèi)提出修改意見，由乙方按其意見修改后重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理，或參加試運未在約定時間內(nèi)提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結(jié)束２４小時后試運記錄自行生效，甲方應(yīng)予承認，乙方可繼續(xù)施工并可據(jù)以辦理有關(guān)手續(xù)。
六、經(jīng)分部試運合格的設(shè)備和系統(tǒng)，由于生產(chǎn)或試運需要繼續(xù)運轉(zhuǎn)，可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內(nèi)或《協(xié)議條款》另有約定的，均由甲方承擔。
八、由于設(shè)計、設(shè)備制造、操作不當?shù)确且曳皆蛟斐稍囘\達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發(fā)生
的費用及重新購置材料、設(shè)備價款和運費等，均由甲方給付后與責任方結(jié)算，延誤的工期予以相應(yīng)順延。
第十八條驗收和重新檢驗
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應(yīng)如約予以驗收，由乙方在驗收４８小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內(nèi)容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理，或在驗收２４小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應(yīng)承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應(yīng)按要求進行剝露，并在檢查后重新進行覆蓋或修復(fù)。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出，賠償乙方損失并相應(yīng)順延工期。檢查不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。
第十九條合同價款及調(diào)整
一、甲乙雙方在簽訂《協(xié)議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，保證依法履約付款，待保修期滿后退還。
二、合同價款在《協(xié)議條款》中予以約定，按《建設(shè)工程價款結(jié)算辦法》和《關(guān)于基本建設(shè)工程實行竣工結(jié)算的具體規(guī)定》結(jié)算付款，任何一方不得擅自改變，發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整。
１．甲方代表確認的工程量增加或經(jīng)甲方代表批準、乙方代表同意的工程削減。
２．甲方代表確認的設(shè)計變更或工程洽商。
３．工程造價管理部門公布的價格調(diào)整。
４．合同約定的其它增減或調(diào)整。
三、合同價款或調(diào)整的范圍，在《協(xié)議條款》中約定。
四、乙方在第十九條第二款約定的情況發(fā)生后１０天內(nèi)，按第二十六條第一款約定或依據(jù)工程造價管理部門的價格調(diào)整文件計算價款調(diào)整金額，并將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后５天內(nèi)予以批準并通知經(jīng)銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答復(fù)則視為甲方代表予以批準，應(yīng)據(jù)以結(jié)算付款。
第二十條工程款預(yù)付
一、甲方按《協(xié)議條款》約定的時間和數(shù)額，向乙方預(yù)付工程款，開工后按約定的時間和比例逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款付款，乙方在約定給付日期７天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知后仍未按要求給付，乙方可在提交通知后暫停止施工，按第七條第二款約定處理，并由甲方付給應(yīng)付款從應(yīng)付之日起的滯納金。
第二十一條工程量的核實確認
一、乙方按《協(xié)議條款》約定的時間，向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告后３天內(nèi)按設(shè)計圖紙對已完工程量進行核實確認（簡稱計量），逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經(jīng)確認，亦作為工程款支付的依據(jù)。
二、甲方在進行計量２４小時前通知乙方派人參加，乙方應(yīng)為計量提供便利條件。甲方未按約定發(fā)出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結(jié)果有效，即為工程價款支付的依據(jù)。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第二十二條工程款支付
一、乙方按照《協(xié)議條款》約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，依據(jù)構(gòu)成合同價款相應(yīng)項目的單位和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款結(jié)算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結(jié)算帳單”后５天內(nèi)予以簽證，并通知經(jīng)銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結(jié)算帳單逾期未簽證，或經(jīng)銀行由于甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發(fā)出“要求付款的通知”，在發(fā)出通知５天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條款約定處理，并由甲方償付工程款的利息，利息從其計量簽字第１１天起按約定的利率計取。
第二十三條甲方供應(yīng)材料設(shè)備
一、甲方按《協(xié)議條款》約定為乙方供應(yīng)材料、設(shè)備，所供材料、設(shè)備的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位、質(zhì)量等級和提供時間、地點應(yīng)與清單相符，并向乙方提供材料、設(shè)備的質(zhì)量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設(shè)備前按約定時間通知乙方驗收、領(lǐng)取，經(jīng)驗收、領(lǐng)取后發(fā)生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備與《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定或清單不符，按以下情況分別處理：
１．材料、設(shè)備的單價不符，由甲方承擔所有價差。
２．材料、設(shè)備的種類、規(guī)格、質(zhì)量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現(xiàn)場并重新采購。設(shè)備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數(shù)量，之后的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現(xiàn)缺件即由甲方負責補足，質(zhì)量等級、規(guī)格等不符的則由甲方重新采購。
３．材料的種類、規(guī)格、型號等不符，乙方可代為調(diào)劑串換，甲方承擔相應(yīng)的經(jīng)濟支出。
４．設(shè)備有缺陷，甲方可委托乙方處理，由甲方給付因此發(fā)生的費用。
５．到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。
６．供應(yīng)數(shù)量不足，由甲方補齊；供應(yīng)數(shù)量超額，由甲方將多余部分運出施工現(xiàn)場。
７．供應(yīng)時間提前，甲方負責保管或付款委托乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領(lǐng)取材料、設(shè)備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。
五、經(jīng)乙方檢驗通過之后發(fā)現(xiàn)甲方所供材料、設(shè)備（包括備品、備件）有規(guī)格、質(zhì)量等不符的，甲方仍應(yīng)承擔重新采購及拆除、重建的經(jīng)濟支出。
六、甲方未按《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定和清單供應(yīng)材料、設(shè)備，或供應(yīng)時間遲誤，或出現(xiàn)第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。
第二十四條乙方采購材料設(shè)備
一、乙方根據(jù)《協(xié)議條款》約定，按照設(shè)計和規(guī)范的要求采購工程需要的材料、設(shè)備或配制加工非標準設(shè)備，并提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明。
二、甲方委托乙方卸運、保管材料、設(shè)備和配制加工非標準設(shè)備、代辦設(shè)備，在《協(xié)議條款》中約定雙方的權(quán)利、義務(wù)，或另訂協(xié)議，并支付一定數(shù)額的預(yù)付款。
三、在材料、設(shè)備到貨前，乙方按約定通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。
四、乙方采購材料、設(shè)備的價差調(diào)整辦法，在《協(xié)議條款》中約定。
五、乙方采購的材料、設(shè)備或配制加工的非標準設(shè)備與設(shè)計和規(guī)范要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收，驗收后發(fā)現(xiàn)材料、設(shè)備不符合設(shè)計和規(guī)范要求，仍由乙方修復(fù)或拆除、重新采購，并承擔發(fā)生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應(yīng)順延。
七、根據(jù)工程需要，經(jīng)甲方代表批準，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發(fā)生的經(jīng)濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第二十五條設(shè)計變更
一、乙方執(zhí)行電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范、建設(shè)工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定，嚴格按圖施工，發(fā)現(xiàn)設(shè)計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應(yīng)及時向甲方代表提出變更設(shè)計申請。
二、甲方對原設(shè)計進行變更或同意乙方的變更設(shè)計申請，應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的期限送交原設(shè)計單位審查、修改、補充，取得相應(yīng)的圖紙、說明，對于較大設(shè)施變更和重大設(shè)計變更還應(yīng)取得有關(guān)部門的批準、追加投資和材料的指標，之后發(fā)給乙方設(shè)計變更通知，否則乙方有權(quán)拒絕變更。
三、乙方按照設(shè)計變更通知施工，進行下列變更：
１．增減合同約定的工程量；
２．更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格；
３．更改有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸；
４．增加工程需要的附加工作；
５．改變能關(guān)工程的施工時間和順序。
四、因以上變更導(dǎo)致的經(jīng)濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。
第二十六條確定變更價款
一、發(fā)生第二十五條約定的變更后，在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi)，乙方按下列方法提出變更價格，經(jīng)甲方代表批準后調(diào)整合同價款和竣工日期。
１．合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格計算，變更合同價款；
２．合同中只有類似于變更情況的價格，可將此作為確定變更價格的基礎(chǔ)用以變更合同價款；
３．合同中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當?shù)淖兏鼉r格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見后５天內(nèi)予以批準，或者提出修改意見及理由，逾期不予批復(fù)即視為甲方代表批準。
三、乙方對于甲方代表不批準其變更價格意見持有異議，可提請總監(jiān)理工程師予以評定（如果有社會監(jiān)理）、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第３０條約定處理。
第二十七條竣工驗收
一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范等規(guī)定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收后１０天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，驗收５天內(nèi)給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由于自身原因造成修改所發(fā)生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發(fā)生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收，執(zhí)行電力建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發(fā)生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調(diào)試方案和措施的制定，在啟動調(diào)試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，經(jīng)甲乙雙方參照調(diào)試工期定額和相應(yīng)的取費標準商定，由甲方予以支付。合同中另有約定、已包含在合同價款的除外。
四、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改后才能達到竣工要求的，應(yīng)為乙方修改后經(jīng)甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收，應(yīng)從約定期限最后１天的次日起承擔工程保管費用。
六、按建設(shè)項目檔案資料管理的有關(guān)規(guī)定，乙方在整套啟
動試運驗收后４５天內(nèi)，將竣工圖等完整竣工資料移交甲方。
七、工程移交后實行試生產(chǎn)的，火電項目期限６個月，不得延長。試生產(chǎn)利潤，甲乙方雙方按約定分享。
八、由于設(shè)計、設(shè)備或系統(tǒng)等不屬于乙方原因使個別項目不能全部投入，應(yīng)在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收后組織完成。
九、機組經(jīng)７２小時試運后，由于系統(tǒng)負荷需要等原因不能停機，則免去其后的規(guī)定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計規(guī)定的內(nèi)容全部建成，但不影響正常生產(chǎn)，已符合竣工驗收標準的，應(yīng)辦理竣工驗收手續(xù)，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收后完成，期限不得超過６個月。
十一、由于特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協(xié)議，明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”后１０天內(nèi)無正當理由未組織驗收，或驗收后５天內(nèi)未予批準且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經(jīng)甲方代表批準，應(yīng)據(jù)以辦理結(jié)算手續(xù)。
第二十八條竣工結(jié)算
一、竣工報告批準后，乙方按建設(shè)工程價款結(jié)算辦法等有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》約定的時間、方式，向甲方代表提交“竣工結(jié)算報告”。甲方代表在乙方提交報告后５天內(nèi)予以批準并將撥款通知送經(jīng)銀行辦理竣工結(jié)算，或提出修改意見及理由。乙方收到工程款后１５天內(nèi)將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關(guān)規(guī)定或約定未如約辦理竣工結(jié)算，或經(jīng)銀行由于甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，并按約定的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條保修
一、執(zhí)行電力建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程、工程質(zhì)量管理辦法等規(guī)定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質(zhì)量缺陷負責維修。
二、保修項目、內(nèi)容、范圍，由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定。
三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。
１．建筑工程保修期：
（１）建筑物、構(gòu)筑物的土建工程為１年，其屋面防水工程為３年；
（２）建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為６個月；
（３）建筑物的供熱、供冷工程為１個采暖期、供冷期；
（４）室外的上下水、道路等公用工程為１年。
２．安裝工程保修期為１年。
３．其他有特殊要求的工程，保修期限由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定。
四、質(zhì)量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結(jié)算款中劃撥，存入《協(xié)議條款》約定的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在銀行開設(shè)的專門帳戶，任何單位和個人不得挪作他用。
１．建筑工程按其造價的１．５％留存；
２．安裝工程按其造價的０．５～１％留存；
３．有特殊保修要求的工程由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定留存比例。
五、保修責任，乙方負責維修由于其自身原因形成的質(zhì)量缺陷，所發(fā)生的費用從質(zhì)量保險金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發(fā)給的保修通知之日起，在兩周內(nèi)到達現(xiàn)場與甲方共同辨明質(zhì)量缺陷責任，商議返修內(nèi)容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現(xiàn)場，甲方應(yīng)再次通知乙方。乙方在接到再次通知書后１周內(nèi)仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發(fā)生的費用按上述辦法支付。由于設(shè)計、使用不當或材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備的設(shè)計、制造等原因造成的質(zhì)量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發(fā)生的費用由甲方給付。對于不可抗力引起的質(zhì)量問題，乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六條約定確定，質(zhì)量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構(gòu)件、配件等數(shù)量、價格及采購供應(yīng)等具體事宜由雙方商定或簽訂協(xié)議，甲方應(yīng)積極予以創(chuàng)造方便條件。
七、退還工程質(zhì)量保修金，由甲方在保修期滿后２０天內(nèi)予以結(jié)算，將剩余的質(zhì)量保修金及銀行存款利息退還乙方。
第三十條爭議
一、甲乙雙方對于合同權(quán)益有不同的主張和要求，可通過協(xié)商或約定的單位、人員調(diào)解排解。為愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成的，可根據(jù)雙方的協(xié)議向有管轄權(quán)的仲裁機構(gòu)申請仲裁；雙方未達成仲裁協(xié)議的，可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
二、雙方發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程。
１．合同確已無法履行；
２．雙方協(xié)議停止施工；
３．調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受；
４．仲裁機關(guān)要求停止施工；
５．法院要求停止施工。
第三十一條違約
一、任何一方未履行合同義務(wù)、未完全履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定要求，即應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約給對方造成的損失超過違約金的，還應(yīng)付給賠償金，補償違約金不足的部分。
二、違約金、賠償金應(yīng)在雙方明確違約責任后１０天內(nèi)償付，否則按約
定的利率給付利息。乙方給付甲方的違約金、賠償金，經(jīng)雙方同意后可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止，違約方承擔違約責任仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
四、因變更或解除合同使用一方遭受經(jīng)濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應(yīng)由責任方負責賠償。
第三十二條索賠
一、合同一方的經(jīng)濟利益、正當權(quán)利因?qū)Ψ竭`約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程序進行。
１．有正當?shù)厮髻r理由和充足的證據(jù)。
２．在索賠事件發(fā)生后２０天內(nèi)，向?qū)Ψ教峤弧八髻r通知”。索賠通知應(yīng)包括索賠的理由、依據(jù)、要求等內(nèi)容。
３．受索賠方在索賠方提交通知后１０天內(nèi)給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據(jù)；索賠方在接到該通知后７天內(nèi)提交補充理由證據(jù)，受索賠方接到補充理由證據(jù)后５天內(nèi)給予書面答復(fù)。
４．索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據(jù)，視其為放棄索賠；受索賠方逾期未要求補充理由證據(jù)或未作出答復(fù)，視其為確認索賠，“索賠通知”則應(yīng)從答復(fù)的最后１天起生效。
二、受綜賠方在確認索賠后１０天內(nèi)如數(shù)向索賠方給付或補償、歸還，否則應(yīng)賠償因遲誤給索賠方造成的經(jīng)濟損失。
第三十三條安全施工
一、執(zhí)行電力建設(shè)安全施工管理的有關(guān)規(guī)定，認真采取安全防護措施，嚴防事故。
二、乙方承擔因自身安全措施不力而出現(xiàn)事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表，按有關(guān)規(guī)定和政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應(yīng)為此提供方便條件。
三、乙方在動力設(shè)備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環(huán)境施工前，應(yīng)向甲方提出安全保護措施，經(jīng)甲方代表批準后實施，費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護措施，并承擔有關(guān)的經(jīng)濟支出。
第三十四條專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議
一、甲方要求采取專利技術(shù)、特殊工藝，須負責辦理相應(yīng)的申報、審批手續(xù)，承擔申報、試驗等費用；乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關(guān)工作。
二、乙方提出使用專利技術(shù)和特殊工藝，報甲方代表批準后按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設(shè)施和“施工組織設(shè)計”的更改及對原定材料、設(shè)備的換用，應(yīng)經(jīng)甲方代表批準。
四、以上發(fā)生的費用和獲得的利益，雙方按協(xié)議分攤或分享。
第三十五條地下障礙和文物
乙方在施工中發(fā)現(xiàn)文物、古墓、古建筑基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)、化石、錢幣等有考古、地質(zhì)研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應(yīng)在４小時內(nèi)通知甲方代表，報告有關(guān)管理部門并采取有效的保護措施。甲方代表應(yīng)在收到通知后１２小時內(nèi)對乙方采取的保護措施給予批準或提出處理意見。甲方應(yīng)承擔保護措施的費用，延誤的工期相應(yīng)順延。
第三十六條工程分包
一、乙方可按投標書或《協(xié)議條款》約定分包部分工程，將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準。
二、分包合同不能解除乙方任何約定義務(wù)與責任。乙方應(yīng)在分包場地派駐相應(yīng)監(jiān)督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。
三、除非《協(xié)議條款》另有約定，分包工程價款由乙方與分包單位結(jié)算。
第三十七條不可抗力
一、不可抗力發(fā)生后，乙方應(yīng)迅速采取措施，盡力減少損失，在２４小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況，按《協(xié)議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復(fù)的費用。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，乙方應(yīng)每隔５天向甲方代表報告１次災(zāi)害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。甲方應(yīng)對處理災(zāi)害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔；
１．已完工程、施工設(shè)施和甲乙雙方已購材料、設(shè)備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設(shè)備費用除外。已購材料、設(shè)備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現(xiàn)場用于施工的材料、設(shè)備。
２．乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應(yīng)采取措施所發(fā)生的費用及損失，由甲方承擔。
３．乙方生產(chǎn)、生活臨時建筑的損失，由甲方予以適當?shù)难a償。
４．人員傷亡由其單位負責處理并承擔費用，但由于第三十七條第二款中情況造成傷亡則由甲方給予補償。
５．乙方的施工機械設(shè)備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第三款（２）條中的情況所致則由甲方給予補償。
６．第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設(shè)備費用，由乙方承擔。
三、經(jīng)受不可抗力損害后的清理、修復(fù)工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定，雙方可另簽協(xié)議約定。
第三十八條保險（如有時）
一、甲方按《協(xié)議條款》的約定辦理工程保險和施工現(xiàn)場甲方人員及第三方人員生命財產(chǎn)的保險，并支付一應(yīng)費用。
二、乙方辦理自己在施工現(xiàn)場人員生命財產(chǎn)和施工機械設(shè)備的保險，并支付一應(yīng)費用。
三、投保后發(fā)生事故，乙方應(yīng)在１５天內(nèi)向甲方代表提供損失情況和估價的報告，如損害繼續(xù)發(fā)生，乙方在１５天后每１０天報告一次，直到損害結(jié)束。
第三十九條工程停建或緩建
一、由于政策變化、甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑?，使合同不能繼續(xù)履行，雙方可簽訂協(xié)議變更、中止或解除合同。
二、甲方應(yīng)如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及已進行或已履行的部分工作、服務(wù)費用等為完成整個工程所發(fā)生的開支，賠償乙方有關(guān)損失。
三、乙方應(yīng)妥善保護和移交已完工程和已購材料、設(shè)備，按甲方要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場，并為分包單位的撤出提供條件。
四、甲方應(yīng)為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經(jīng)濟支出。
五、已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂方負責在變更、中止或解除合同后２０天內(nèi)退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。逾期未退貨造成的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第四十條合同的生效與終止
一、本合同自《協(xié)議條款》約定的生效之日起生效。
二、在竣工結(jié)算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關(guān)保修條款仍然生效，其它條款即告終止，保修期滿并退還質(zhì)量保修金后，有關(guān)保修條款終止。
第四十一條合同份數(shù)
一、合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。
二、副本份數(shù)按《協(xié)議條款》約定，由甲乙雙方分送有關(guān)部門。
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇一
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
1、工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.報建編號：
1.3.工程建設(shè)地點：
1.4.總建筑面積：
1.5.建筑類型：□住宅
1.6.工程總投資：
1.7.勘察單位：
1.8.設(shè)計單位：□公建平方米?！豕I(yè)□其它。萬元。。。萬元，其中，建安費：
2、審查對象
3、審查內(nèi)容
3.1.是否符合工程建設(shè)強制性標準。
3.2.地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的安全性。
3.3.勘察設(shè)計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員以及相關(guān)人員是否按規(guī)定在施工圖上加蓋相應(yīng)圖章和簽字。
3.4.其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須審查的內(nèi)容。
4、審查依據(jù)
4.1.國家和項目所在地有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及工程建設(shè)強制性條文和標準。
4.2.項目相關(guān)的審批文件，征詢、咨詢意見。
4.3.有關(guān)專項審查、專項技術(shù)評審等評估報告。
5、審查時限
5.1.根據(jù)甲方的建設(shè)計劃，本工程按以下方式進行審查：
□整體□分階段□其他。
5.2.甲方應(yīng)提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設(shè)計文件審查通知后，應(yīng)在___個工作日內(nèi)完成相應(yīng)的審查工作，向甲方出具審查合格書等有關(guān)材料。
5.3.審查工作期限不包括勘察設(shè)計單位的修改時間。
6、審查結(jié)果
6.1.審查合格的：
6.1.1.乙方應(yīng)及時編制審查報告。
6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節(jié)能登記表。
6.1.3.甲方收到審查合格書后的個工作日內(nèi)向乙方提供套審查合格的施工圖，經(jīng)乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。
6.2.審查不合格的：
6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見，并報有關(guān)部門備案。
6.2.2.甲方負責對施工圖設(shè)計文件進行修改，并及時將修改的施工圖設(shè)計文件交由乙方重新進行審查。
7、審查費用及支付方式
7.1.審查總費用為：
7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查合格書》后，付清審查總費用。
7.3.施工圖經(jīng)設(shè)計單位修改后重新送乙方審查的，不另計費用。
8、甲方權(quán)利和義務(wù)
8.1.及時向乙方提供建設(shè)項目施工圖審查的全套資料，并對其完整性、真實性負責。
8.2.提出建設(shè)工程項目施工圖送審進度計劃。
8.3.安排專人與乙方聯(lián)系，協(xié)調(diào)處理與施工圖審查工作有關(guān)事宜。
8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。
8.5.甲方對審查意見有疑義的，可報有關(guān)部門申請復(fù)審。
9、乙方權(quán)利和義務(wù)
9.1.安排符合項目所在地建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查人員要求的專業(yè)技術(shù)人員從事審查工作。
9.2.保證審查質(zhì)量，確保相關(guān)部門的規(guī)定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。
9.3.審查工作完成后，除上報、送審和應(yīng)存檔的圖紙資料外，乙方應(yīng)將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負保密義務(wù)。
9.4.乙方應(yīng)具備審查送審施工圖設(shè)計文件所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本合同，乙方應(yīng)向甲方返還其已收到的審查費用。
10、違約責任
10.1甲方違反本合同約定，應(yīng)向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應(yīng)按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。
10.2工圖設(shè)計文件經(jīng)乙方審查合格后、仍因違反法律、法規(guī)或工程建設(shè)強制性標準等原因給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予賠償。
11、其他
11.1.未經(jīng)相對方書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的全部或部分權(quán)利和義務(wù)。
11.2.因本合同所生爭議，由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協(xié)議約定不一致的，以本合同為準。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇二
發(fā)包方： （以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
為了明確甲。乙方雙方在工程建設(shè)過程中的權(quán)利，義務(wù)和責任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質(zhì)量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規(guī)，自愿、公平的基礎(chǔ)上，結(jié)合本工程具體實際，經(jīng)雙方協(xié)商同意，簽訂本工程合同，以便共同遵守。
第一條工程概括
一﹑工程名稱﹑地點和內(nèi)容
1﹑ 街道路亮化照明工程
2﹑工程地點:
3﹑工程內(nèi)容:基礎(chǔ)澆筑﹑電器﹑燈桿﹑燈具制作﹑安裝和調(diào)試。
二﹑開﹑竣工時間
1﹑開工日期:20xx年7月20日
2﹑交工日期:20xx年8月30日
三﹑質(zhì)量等級:優(yōu)良
四﹑合同條款
工程采用中標價款承包:施工承包合同總價款為人民幣
五﹑工程承包范圍及承包方式
1﹑承包范圍:所有工程（燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等）的施工，安裝和調(diào)試。
2﹑本工程價款為優(yōu)良工程條款，當工程竣工驗收達到優(yōu)良標準時，在竣工結(jié)算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經(jīng)濟處罰。
3﹑甲、乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議，應(yīng)當協(xié)商解決，如未能達成一致，可提交有關(guān)部門協(xié)商，如仍未能達成一致時，可提交仲裁機構(gòu)或向合同簽訂地人民法院起訴。
4﹑全合同不得轉(zhuǎn)讓，未盡事宜，由雙方另作協(xié)商并簽訂書面協(xié)議，協(xié)商內(nèi)容經(jīng)雙方簽字﹑蓋章后，與本合同有同等法律效力。
5﹑本合同一式六份（正本兩份﹑副本四份），甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效，分送有關(guān)部門。
6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日
7﹑本合同簽定地點:
建設(shè)單位（蓋章） 施工單位（蓋章） 電話: 電話:
法定代表人（蓋章） 法定代表人或其授權(quán)人（蓋章）
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇三
發(fā)包人（全稱）：___
承包人（全稱）：___
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：___道路硬化工程硬化面積約___平方米。工程內(nèi)容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為__萬元。
二、合同工期：工程在20__年_月__日前完工。
三、質(zhì)量要求及獎懲措施：
1、確保合格（由村兩委組織邀請專業(yè)人員驗收），必須做到安全生產(chǎn)，文明施工。
2、村內(nèi)主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設(shè)，質(zhì)量目標合格。①水泥混凝土標號c25標號，板厚15cm，彎拉強度4.5mp以上。②施工中的主要材料應(yīng)進行各項物理性能指標試驗，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國家有關(guān)標準規(guī)定，根據(jù)材料各項指標和水泥的實際標號，選擇配合比（水泥要有出廠證明、質(zhì)保單）；施工中試驗規(guī)程應(yīng)嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規(guī)程》，不合格材料不得進場施工。③路面應(yīng)采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應(yīng)符合施工規(guī)范要求，路面與其他構(gòu)造相接應(yīng)平順，做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規(guī)范要求養(yǎng)護；混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規(guī)范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送___村委會一份備查。
3、獎懲措施：承包人必須嚴格按有關(guān)規(guī)范、標準施工，確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量未達到合格必須無條件返工，承擔返工損失，保質(zhì)期為一周年。
四、工程承包方式：包工包料，竣工工程結(jié)算以承包價為基礎(chǔ)，其承包單價為水泥路面板厚15cm單價為40元/平方米；工程量按實結(jié)算。
五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%；工程全面完成，經(jīng)驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金；暫扣10%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后1月內(nèi)付清。
六、承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為：履約保證金弍萬元，履約保證金在工程驗收合格后退回。
七、獎罰措施：
1、工程在20__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。
2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時的項目管理班子詳細名冊，要求項目經(jīng)理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發(fā)包方同意，抽查時發(fā)現(xiàn)擅自缺崗除責令到崗?fù)?，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包，否則視為棄標，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標。
3、承包人必須接受發(fā)包人的監(jiān)督員監(jiān)督，接受整改意見。
八、安全責任：
1、施工前由發(fā)包人負責清理好在施工范圍內(nèi)的農(nóng)作物；施工期間有關(guān)政策處理糾紛由發(fā)包人負責。
2、承包人施工期間爆破作業(yè)人員必須持證上崗（三員三證齊全），并做好安全保險等相關(guān)手續(xù)，若由承包人引起的發(fā)生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經(jīng)濟補償均由承包人負責。
九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件，承包人應(yīng)遵守建筑業(yè)法律、法規(guī)和各項有關(guān)政策。
十、該工程質(zhì)量保修責任與義務(wù)按國務(wù)院20xx年1月20日頒發(fā)的《建筑工程質(zhì)量管理條例》等有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
十一、本合同一式三份，承包人、發(fā)包人各執(zhí)一份，___辦公室存檔一份。
十二、合同生效
合同訂立時間：20__年_月__日
合同訂立地點:___
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：（公章）___承包人:___
代表：住所:
電話:電話：
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇四
尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現(xiàn)就其與被告福州某公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案發(fā)表如下代理意見：
一、關(guān)于廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責任應(yīng)當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預(yù)付款，工程正常開工建設(shè)。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區(qū)重新規(guī)劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長因延遲付款的相應(yīng)天數(shù)。【證據(jù)1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，并且該第三筆進度款逾期達302天（自20xx.2.7至20xx.12.5）?！咀C據(jù)1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協(xié)議，將工期約定為自該補充協(xié)議生效之日起算150個日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應(yīng)當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天?！咀C據(jù)11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設(shè)備供應(yīng)商訂立合同并支付了相應(yīng)款項，由于被告未能按約支付第6筆工程進度款，導(dǎo)致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協(xié)議，由各供貨商向其開具增值稅發(fā)票才解決主要設(shè)備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發(fā)貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責任應(yīng)當由被告承擔?！咀C據(jù)2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設(shè)計進行變更，在20xx年1月20日將原設(shè)計的磚混結(jié)構(gòu)固定式的空壓機房變更為鋼結(jié)構(gòu)的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責于被告的設(shè)計變更和等待設(shè)計方案必然導(dǎo)致工期順延和停工。【證據(jù)13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統(tǒng)調(diào)試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天（自20xx.5.30至20xx.10.14）。同時也證明被告對該工程的生產(chǎn)使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因?qū)е鹿こ逃馄?，也不會對被告使用該工程產(chǎn)生任何損失。【證據(jù)1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調(diào)取的供電合同、現(xiàn)場施工單等證據(jù)?！?BR> 7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由于被告逾期至20xx年10月14日才供電，導(dǎo)致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應(yīng)當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程竣工之日?！咀C據(jù)41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉(zhuǎn)站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導(dǎo)致停工和工程量增加必然導(dǎo)致工期順延?！咀C據(jù)14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日并需配合生產(chǎn)線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格并收到發(fā)票后10日內(nèi)支付百分之95，其余作為質(zhì)保金在一年質(zhì)保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實?！咀C據(jù)18】
10、【法律依據(jù)】中華人民共和國合同法第二百八十三條【發(fā)包人的責任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程質(zhì)量及性能完全符合合同約定。
1、廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程的設(shè)計是由原告按被告要求的性能委托國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)某某某某設(shè)計研究院進行，其所提供的設(shè)計方案及該工程所采購的全部設(shè)備和材料均是通過被告的認可后進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求?！咀C據(jù)1、11對賬明細】
2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測試后即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關(guān)設(shè)備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量及性能符合合同約定?！咀C據(jù)28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉(zhuǎn)輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設(shè)備的性能決定，實際運行能力還受水位環(huán)境及操作人員的影響，在被告已對上述設(shè)備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉(zhuǎn)站的性能達到了合同要求?！咀C據(jù)26、45、48】
4、退一步分析，如果該工程相關(guān)設(shè)備性能沒有達到合同約定，或者質(zhì)量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關(guān)性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進行維修或委托第三方維修的事實，并且在20xx年11月3日確認尚有質(zhì)保金506942.25元待保修期結(jié)束后支付原告，根據(jù)被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定并且運行良好?！咀C據(jù)41、44、】
5、根據(jù)20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協(xié)議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權(quán)與債務(wù)全部轉(zhuǎn)由被告履行，那么，即使該工程的相關(guān)性能沒有達到原被告合同的約定，那么，有關(guān)卸船能力沒有達到合同約定，則被告應(yīng)當首先與杭州某某有限公司聯(lián)系或要求整改或退貨；有關(guān)輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應(yīng)當首先與南京某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨；有關(guān)卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應(yīng)當與福建某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨；但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉(zhuǎn)輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質(zhì)量是符合原被告合同約定的?！咀C據(jù)19、48】
6、被告在該工程通過測試后，原告即先后五次發(fā)函要求辦理驗收手續(xù)，被告對原告要求驗收的函告均未予回復(fù)。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩余工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發(fā)票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發(fā)票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量和性能完全符合約定。被告關(guān)于性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用并辦理結(jié)算后又提出未經(jīng)驗收及性能未達標?！咀C據(jù)11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程施工發(fā)包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質(zhì)量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元，說明被告關(guān)于工程性能未達標或質(zhì)量不合格只是被告為達到拖延、克扣工程款的一個借口?！咀C據(jù)11、15、18】
8、【法律依據(jù)】依據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規(guī)定，即使該工程未經(jīng)竣工驗收或性能有問題，由于被告已投入使用，則被告不得以使用部分質(zhì)量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規(guī)定，工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試并由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個借口，被告依法應(yīng)當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔其他損失。
三、關(guān)于拖欠工程款的數(shù)額。
原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關(guān)于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致，關(guān)于具體每筆款項的支付時間和數(shù)額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經(jīng)廈門某地法院調(diào)解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質(zhì)保金和工程款共計1174655.25元?！咀C據(jù)11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調(diào)解書】
四、被告提出根據(jù)合同約定應(yīng)當先由原告提供發(fā)票才能付款、工程未經(jīng)驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據(jù)的。
1、原告此前已就開具發(fā)票一事與被告協(xié)商，但被告要求原告開具增值稅發(fā)票方同意付款并拒絕接受原告的工程發(fā)票，原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發(fā)票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發(fā)票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據(jù)證明】
2、由于原告沒有建筑施工企業(yè)資質(zhì)，故根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規(guī)定，原被告雙方簽訂的某某合同（廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程合同書）無效，被告所依據(jù)的原告必需先提供發(fā)票才支付工程款的約定也是無效的。根據(jù)中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規(guī)定，依法確認該工程質(zhì)量合格并由被告按雙方結(jié)算確認的工程款數(shù)額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發(fā)票是原告的法定義務(wù)，依法屬于國家稅務(wù)機關(guān)管轄范圍，人民法院不能就發(fā)票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規(guī)定出具工程發(fā)票?！咀C據(jù)1、41，法律依據(jù)中華人民共和國合同法第57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規(guī)定】
綜上，由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導(dǎo)致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試并運轉(zhuǎn)良好及原告五次要求辦理竣工驗收后拒絕辦理驗收手續(xù)并連續(xù)運行生產(chǎn)達一年之久后，以未經(jīng)竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權(quán)益，請求法院根據(jù)上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人：曾省明
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇五
甲方：_________
乙方：_________
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，本著誠信互利的原則，就廣告代理達成如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方代理上海__公司廣告業(yè)務(wù)，代理辦法執(zhí)行《上海__公司廣告代理實施辦法》（后簡稱；辦法；）規(guī)定。
二、甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關(guān)政策法規(guī)，未經(jīng)雙方書面同意，任何一方均不得將本合約之權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)讓于第三方。
三、乙方不得損害上海__公司的信譽，不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發(fā)生的經(jīng)濟糾紛與甲方無關(guān)。如乙方出現(xiàn)上述行為，甲方有權(quán)取消其代理資格，并保留法律訴訟的權(quán)利。
四、甲乙雙方簽定的廣告合同，乙方按合作協(xié)議扣除代理費后，須將播出款項轉(zhuǎn)付甲方指定的銀行帳戶。
五、乙方所代理的廣告，按上海__公司正在執(zhí)行的廣告收費標準執(zhí)行。
六、乙方應(yīng)按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發(fā)送到上海__公司，廣告發(fā)布后甲方提供廣告樣張給乙方，具體事宜按《上海__公司廣告投放說明》辦法處理。
七、合同付款說明：
1、遵守先付款后發(fā)布的原則。
2、的確無法做到發(fā)布前付款，須在廣告發(fā)布前支付30%的發(fā)布費，余款須在廣告發(fā)布5個工作日內(nèi)付清。
3、違反以上款項，視為違約，甲方有權(quán)終止其廣告播出。逾期1天，追繳拖欠款5%的滯納金。
八、如遇特殊情況廣告不能按時播出，甲乙雙方需及時協(xié)商解決。
九、在合同的落實和執(zhí)行中，有關(guān)合同和協(xié)議條款確需修訂，須經(jīng)雙方協(xié)定。
十、未盡事宜，甲乙雙方按本協(xié)議第九條規(guī)定協(xié)商處理。
一、協(xié)議、合同均需遵守中華人民共和國經(jīng)濟合同法及廣告法等有關(guān)法律條款。
二、代理期限為：________年______________月______________日至________年______________月______________日。
三、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
（甲乙雙方簽章）
甲方（廣告客戶或代理單位）：_____________________
地址：_______
郵碼：_______
電話：_______
法定代表人：_______
職務(wù)：_______
乙方（廣告發(fā)布單位名稱）：_____________________
地址：_______
郵碼：_______
電話：_______
法定代表人：_______
職務(wù)：_______
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇六
發(fā)包人：
承包人：
經(jīng)發(fā)、承包人協(xié)商就**“御景華庭”商住樓工程事宜達成如下補充協(xié)議：
一、承包人向發(fā)包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。
二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負三層鋼筋混凝土底板上口處。
三、發(fā)包人從承包人施工該工程地下室負三層底板上口以上工程時，按承包人當月完成產(chǎn)值（以發(fā)包人和監(jiān)理人認可為準）的80%在次月10日內(nèi)支付承包人工程進度款。
四、承包人完成本工程主體（鋼筋混凝土工程）至設(shè)計施工圖正負零時，發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計利息。
五、承包人墊資修建部分工程款，發(fā)包人按墊資額（以發(fā)包人和監(jiān)理人認可為準）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主體至正負零發(fā)包人支付30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層發(fā)包人支付20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層發(fā)包人支付20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層發(fā)包人支付20%。第五次，承包人完成主體竣工發(fā)包人支付10%。此款按合同約定支付不計利息。
六、承包人墊資部分工程款，發(fā)包人支付工程款：第一次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至正負零發(fā)包人支付土石方工程款總款30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層（含地下室三層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第五次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）竣工發(fā)包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計利息。
七、本工程安全文明施工費按采用定額或定額文件規(guī)定計取進入決算。
八、質(zhì)量保修期滿兩年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金45%。質(zhì)量保修期滿三年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金40%。質(zhì)量保修期滿五年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金15%，此款不計利息。保修工作產(chǎn)生的一切費用由承包人承擔。（發(fā)包人返還質(zhì)量保證金時，扣除已墊付的應(yīng)由承包人承擔的保修費用。）
九、發(fā)包人每支付承包人工程款時，承包人提供支付款額的正規(guī)的發(fā)票給發(fā)包人。
十、工程竣工驗收合格承包人移交給發(fā)包人，審計報告雙方認可后，發(fā)包人在4個月內(nèi)完成工程余款的支付。
十一、本工程平基土石方，土石比按該工程地勘報告提供的數(shù)據(jù)和雙方實際仗量計算，土石方運距按雙方認可運距計算，其他按定額及文件規(guī)定計算。
十二、承包人完成該工程至主體工程驗收合格后，其施工期達到或提前施工組織設(shè)計規(guī)定工期，發(fā)包人可另支付承包人已完工程款的5%。
十三、本工程竣工驗收前15日，承包人提供該工程全套竣工驗收資料。
十四、本工程計價依據(jù)只采用【貴州省建筑工程計價定額】、【貴州省建筑工程裝飾裝修計價定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計價，其他計價定額和調(diào)差文件本工程均不采用。
發(fā)包人（蓋章）：
法人代表（蓋章）：
年 月 日
承包人（蓋章）：
法人代表（蓋章）：
年 月 日
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇七
合同編號：____________
__________（發(fā)包人名稱）（以下稱發(fā)包人）擬修建_____________工程，接受了___________（承包人名稱）（以下稱承包人）的投標，雙方達成如下協(xié)議，并于______年______月______日簽訂了本協(xié)議書，合同總金額為人民幣（大寫）_________________。
1、本協(xié)議書中的詞語涵義與下述第2條所列的專用合同條款和通用合同條款中的詞語涵義相同。
2、本合同包括下列文件（示例）
（1）協(xié)議書（包括補充協(xié)議）；
（2）中標通知書；
（3）投標報價書；
（4）專用合同條款；
（5）通用合同條款；
（6）技術(shù)條款；
（7）圖紙；
（8）已標價的工程量清單；
（9）經(jīng)雙方確認進入合同的其他文件。
上列文件匯集并代替了本協(xié)議書簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協(xié)議、會談記錄以及相互承諾的一切文件。
3、承包人保證按照合同規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔合同規(guī)定的承包人的全部義務(wù)和責任。
4、發(fā)包人保證按照合同規(guī)定付款并承擔合同規(guī)定的發(fā)包人的全部義務(wù)和責任。
5、本協(xié)議書經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效（若需公證或鑒證時尚需辦理公證或鑒證手續(xù)后生效）。
6、本合同一式_______份。其中正本貳份，雙方各執(zhí)壹份，副本_______份，發(fā)包人執(zhí)_______份，承包人執(zhí)_______份，其余副本由發(fā)包人分送有關(guān)單位。
發(fā)包人（蓋章）：____________承包人（蓋章）：____________
法定代表人（簽字）：________法定代表人（簽字）：________
地址：______________________地址：______________________
網(wǎng)址：______________________網(wǎng)址：______________________
電話：______________________電話：______________________
電傳：______________________電傳：______________________
傳真：______________________傳真：______________________
電報掛號：__________________電報掛號：__________________
郵政編碼：__________________郵政編碼：__________________
開戶銀行：__________________開戶銀行：__________________
賬號：______________________賬號：______________________
_________年______月_______日_________年______月_______日
簽訂地點：__________________簽訂地點：__________________
附件 (略)
注：若承包人為聯(lián)合體，除責任方處，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均應(yīng)在本協(xié)議書上簽名并蓋單位公章。
建設(shè)部建設(shè)工程施工合同最新篇八
第一條詞語涵義
《電力建設(shè)工程施工合同》文本，由《電力建設(shè)工程施工合同條件》（以下簡稱《合同條件》）和《電力建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款》（以下簡稱《協(xié)議條款》），組成，其用詞用語除《協(xié)議條款》另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的涵義：
一、發(fā)包方（簡稱甲方）：《協(xié)議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
二、甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在《協(xié)議條款》中指定的代表。
三、承包方（簡稱乙方）：《協(xié)議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。
四、乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。
五、社會監(jiān)理：受甲方委托、具備《電力工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。
六、總監(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
七、設(shè)計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設(shè)計單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位。
八、工程造價管理部門：國務(wù)院各有關(guān)部門、各級建設(shè)行政主管部門或如上部門授權(quán)的建設(shè)工程造價管理機構(gòu)。
九、工程質(zhì)量監(jiān)督部門：電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、省（直轄市、自治區(qū)）電力局或其根據(jù)《電力基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督暫行規(guī)定》設(shè)置的電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
十、工程：《協(xié)議條款》約定具體內(nèi)容的電力建設(shè)永久工程。
十一、合同價款：以現(xiàn)行的定額、材料預(yù)算價和相應(yīng)的取費標準為指導(dǎo)價格，通過招標投標或甲乙雙方協(xié)商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內(nèi)容的價款總額。
十二、經(jīng)濟支出：在施工中發(fā)出，經(jīng)甲方確認后以增加預(yù)算形式支付的合同價款。
十三、費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應(yīng)負擔的開支。
十四、工期：甲方雙方參照電力建設(shè)工程項目工期定額等規(guī)定，在《協(xié)議條款》中約定的合同工期。
十五、開工日期：《協(xié)議條款》約定的工程開工日期。
十六、竣工日期：《協(xié)議條款》約定的工程竣工日期。
十七、圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）。
十八、施工現(xiàn)場：經(jīng)甲方同意、“施工組織設(shè)計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。
十九、書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復(fù)印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。
二十、不可抗力：因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災(zāi)，以及《協(xié)議條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災(zāi)害。
二十一、賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應(yīng)付之日起所應(yīng)計取的利息等可得利益的損失。
二十二、質(zhì)量缺陷：工程不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)技術(shù)標準、設(shè)計文件及合同對質(zhì)量的要求。
二十三、協(xié)議條款：結(jié)合具體工程，甲乙雙方協(xié)商后依法簽訂的書面協(xié)議。
第二條合同文件及解釋順序
一、合同文件應(yīng)能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
１．《協(xié)議條款》；
２．《合同條件》；
３．洽商、變更等明確雙方合同權(quán)利義務(wù)的紀要、協(xié)議等文書；
４．招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；
５．工程量清單或確定工程造價的工程預(yù)算書和圖紙；
６．標準、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求；
７．構(gòu)成合同一部分的其它文件。
二、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協(xié)商解決（實行社會監(jiān)理的，可先由總監(jiān)理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按第３０條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律
一、合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據(jù)需要商定使用少數(shù)民族語言譯本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。
三、施工應(yīng)當使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒有相應(yīng)的標準、規(guī)范時，可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的時間和份數(shù)向乙方提供約定的標準、規(guī)范。
四、國內(nèi)沒有相應(yīng)的標準、規(guī)范時，乙方按《協(xié)議條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表批準后執(zhí)行；甲方要求使用國外
標準、規(guī)范，應(yīng)報請電力行業(yè)主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。
五、購買、翻譯和制定標準、規(guī)范及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。
第四條圖紙
一、甲方在開工日期之前按《協(xié)議條款》約定的日期和份數(shù)（包括竣工圖和現(xiàn)場存放的份數(shù)），向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設(shè)計深度，乙方按《協(xié)議條款》要求做好圖紙保密工作。
二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，并保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
三、甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應(yīng)的措施保密，由甲方承擔費用。
四、乙方要求增加圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的時間予以復(fù)制、交付，費用由乙方承擔。
五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應(yīng)在５天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后２天內(nèi)未答復(fù)，按第七條第二款約定處理。
六、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準確或設(shè)計深度不能滿足施工要求。應(yīng)及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn)，甲方仍應(yīng)按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
第五條甲方代表
一、甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責：
１．甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員承擔其部分權(quán)利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前３天通知乙方。
２．甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復(fù)等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在２４小時內(nèi)給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應(yīng)予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后４８小時內(nèi)提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后２天內(nèi)不予答復(fù)，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應(yīng)在收到指令后２４小時內(nèi)提出書面申告，甲方代表在乙方申告后２４小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。
３．甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復(fù)等，并如約履行約其它約定的義務(wù)，否則乙方在約定時間后２４小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后４８小時內(nèi)仍未予以答復(fù)，即視為其確認、同意、批準，應(yīng)由甲方承擔由此發(fā)生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監(jiān)理的工程，（）甲方應(yīng)將總監(jiān)理工程師行使權(quán)利、履行義務(wù)的范圍通知乙方?？偙O(jiān)理工程師按約定在委托授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行職務(wù)。
三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人，甲方應(yīng)提前７天通知乙方。后任繼續(xù)承擔前任應(yīng)負的責任（合同文件約定的義務(wù)及其職權(quán)內(nèi)的承諾）。
第六條乙方代表
一、乙方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責：
１．乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
２．乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設(shè)計”（或施工方案）、依據(jù)合同發(fā)出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后２４小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的支出，相應(yīng)順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人，應(yīng)提前７天通知甲方，后任繼續(xù)承擔前任應(yīng)負的責任（合同文件約定的義務(wù)及其職權(quán)內(nèi)的承諾）。
第七條甲方工作
一、甲方按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：
１．辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題。
２．將施工所需水、電、電訊線路從施工現(xiàn)場外部接至《協(xié)議條款》約定地點，并保證施工期間的需要。
３．開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及《協(xié)議條款》約定的施工現(xiàn)場內(nèi)的主要交通干道并予以保養(yǎng)，滿足施工運輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。
４．向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，保證數(shù)據(jù)真實準確。
５．辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批準等手續(xù)，與有關(guān)方面締結(jié)工程交跨鐵路、公路、
通訊線路需要的協(xié)議。
６．將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現(xiàn)場交驗。
７．組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審，向乙方進行設(shè)計交底，對于需要審定施工圖預(yù)算的應(yīng)及時予以審定。
８．協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護，并承擔有關(guān)費用。
９．按照合同及“施工綜合進度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場，保證現(xiàn)場及建筑物、構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)等符合安裝施工的要求。
１０．協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關(guān)系，及時處理有關(guān)問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務(wù)，則承擔由此導(dǎo)致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應(yīng)順延。
三、甲方將上述某項工作委托乙方完成，應(yīng)承擔所發(fā)生的經(jīng)濟支出并給付乙方相應(yīng)的費用。
第八條乙方工作
一、乙方按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的范圍、時間、要求，完成以下工作：
１．在其設(shè)計資格證書允許的范圍內(nèi)，按甲方代表的要求完成施工圖設(shè)計、與工程配套的設(shè)計或施工需要的細部設(shè)計，經(jīng)甲方代表批準后使用。
２．按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關(guān)統(tǒng)計報表。
３．按工程需要設(shè)置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi)，并做好安全、防護設(shè)施的維修。乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔責任。
４．按《協(xié)議條款》約定的數(shù)量和要求，向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設(shè)施，發(fā)生的費用由甲方承擔。
５．采取有效措施實施地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術(shù)、經(jīng)濟條件限制，對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的，應(yīng)由甲方會同乙方事先報請當?shù)卣嘘P(guān)部門批準。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。
６．已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協(xié)議條款》約定負責保護工作，保護不善發(fā)生損壞，乙方自費予以修復(fù)。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應(yīng)的經(jīng)濟支出，在《協(xié)議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。
７．按合同的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護工作。
８．保護施工現(xiàn)場清潔。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求，承擔因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務(wù)。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟損失。
第九條進度計劃
一、甲方在締結(jié)合同后３天內(nèi)向乙方提供初步設(shè)計文件、施工圖紙、施工組織設(shè)計大綱及“供應(yīng)材料、設(shè)備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據(jù)以按電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》的約定編制“施工組織設(shè)計”（或施工方案）、“施工綜合進度計劃”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應(yīng)提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設(shè)計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”，按第八條第二款處理。
二、甲方代表對于乙方提交的“施工組織設(shè)計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”同意與否，應(yīng)在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi)予以答復(fù)，逾期未復(fù)，可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的“施工組織設(shè)計”和“施工綜合進度計劃”為合同文件，應(yīng)共同遵循。
三、乙方應(yīng)按甲方同意的“施工組織設(shè)計”和“施工綜合進度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時，乙方應(yīng)按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術(shù)措施，乙方應(yīng)報請甲方代表審核批準后實施，由甲方承擔特殊施工技術(shù)措施費。
第十條延期開工
一、乙方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應(yīng)在約定的開工日期５天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后３天內(nèi)作出答復(fù)，逾期未答復(fù)則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順延。
三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應(yīng)順延工期。
第十一條暫停施工
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后２４小時內(nèi)應(yīng)對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見后向其提出復(fù)工要求，經(jīng)批準后繼續(xù)施工。
二、甲方代表未在約定時間內(nèi)提出處理意見，或在乙方提出復(fù)工要求后２４小時內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出于非乙方原因，由甲方承擔
經(jīng)濟支出，相應(yīng)順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第十二條工期延誤
一、對以下情況造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認，工期相應(yīng)順延。
１．工程量變化或設(shè)計變更；
２．一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過８小時；
３．合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發(fā)生后５天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告３天內(nèi)予以批準或提出修改意見，逾期未予答復(fù)，即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條工期提前
一、施工中需要提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂“提前竣工協(xié)議”，合同竣工日期何以提前?！疤崆翱⒐f(xié)議”應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：
１．提前的時間；
２．乙方采取的趕工措施；
３．甲方為趕工提供的條件；
４．趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔；
５．提前竣工收益的分享。
二、乙方按“提前竣工協(xié)議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后５天內(nèi)給予批復(fù)，逾期未批復(fù)則視為其已批準。
第十四條檢查和返工
一、乙方按相應(yīng)的電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范、約定采用的標準、設(shè)計的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經(jīng)濟支出，由甲方承擔，工期相應(yīng)順延。
二、以上檢查合格后，又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題，仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應(yīng)執(zhí)行電力建設(shè)工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經(jīng)檢查檢驗為質(zhì)量不合格，因此發(fā)生的費用則由甲方承擔，相應(yīng)順延工期。
第十五條質(zhì)量等級評定
一、工程質(zhì)量應(yīng)達到約定的工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準規(guī)定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，應(yīng)支付由此增加的經(jīng)濟支出，對工期有影響的應(yīng)給予相應(yīng)順延。
二、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求乙方返工，乙方應(yīng)按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。
三、由于設(shè)計或材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備等非乙方原因使工程未達到約定質(zhì)量條件，乙方予以返工、修改的經(jīng)濟支出由甲方承擔，工期相應(yīng)順延。乙方無力予以修改的，經(jīng)甲方代表認可，該部分可不在評定質(zhì)量等級之列。
四、雙方對工程質(zhì)量有爭議，可按第３０條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗收
一、需要進行中間驗收的工程或部位，在《協(xié)議條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應(yīng)提供的便利條件。
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收４８小時前通知甲方代表驗收，并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
三、工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗收２４小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經(jīng)批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條分部試運
一、工程具備分部試運條件，應(yīng)按電力建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定進行分部試運。除約定由設(shè)備制造、供貨單位自行調(diào)試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案后７日內(nèi)予以批準或提出修改意見，逾期未批復(fù)即視為經(jīng)甲方代表批準。
二、乙方在分部試運的４８小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委托他人全權(quán)代表，非發(fā)生第３７條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調(diào)整試驗記錄，由乙方及調(diào)試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質(zhì)量驗收和整套啟動的依據(jù)。
四、由于乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運后２４小時內(nèi)提出修改意見，由乙方按其意見修改后重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理，或參加試運未在約定時間內(nèi)提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結(jié)束２４小時后試運記錄自行生效，甲方應(yīng)予承認，乙方可繼續(xù)施工并可據(jù)以辦理有關(guān)手續(xù)。
六、經(jīng)分部試運合格的設(shè)備和系統(tǒng)，由于生產(chǎn)或試運需要繼續(xù)運轉(zhuǎn)，可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內(nèi)或《協(xié)議條款》另有約定的，均由甲方承擔。
八、由于設(shè)計、設(shè)備制造、操作不當?shù)确且曳皆蛟斐稍囘\達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發(fā)生
的費用及重新購置材料、設(shè)備價款和運費等，均由甲方給付后與責任方結(jié)算，延誤的工期予以相應(yīng)順延。
第十八條驗收和重新檢驗
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應(yīng)如約予以驗收，由乙方在驗收４８小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內(nèi)容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理，或在驗收２４小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應(yīng)承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應(yīng)按要求進行剝露，并在檢查后重新進行覆蓋或修復(fù)。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出，賠償乙方損失并相應(yīng)順延工期。檢查不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。
第十九條合同價款及調(diào)整
一、甲乙雙方在簽訂《協(xié)議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，保證依法履約付款，待保修期滿后退還。
二、合同價款在《協(xié)議條款》中予以約定，按《建設(shè)工程價款結(jié)算辦法》和《關(guān)于基本建設(shè)工程實行竣工結(jié)算的具體規(guī)定》結(jié)算付款，任何一方不得擅自改變，發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整。
１．甲方代表確認的工程量增加或經(jīng)甲方代表批準、乙方代表同意的工程削減。
２．甲方代表確認的設(shè)計變更或工程洽商。
３．工程造價管理部門公布的價格調(diào)整。
４．合同約定的其它增減或調(diào)整。
三、合同價款或調(diào)整的范圍，在《協(xié)議條款》中約定。
四、乙方在第十九條第二款約定的情況發(fā)生后１０天內(nèi)，按第二十六條第一款約定或依據(jù)工程造價管理部門的價格調(diào)整文件計算價款調(diào)整金額，并將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后５天內(nèi)予以批準并通知經(jīng)銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答復(fù)則視為甲方代表予以批準，應(yīng)據(jù)以結(jié)算付款。
第二十條工程款預(yù)付
一、甲方按《協(xié)議條款》約定的時間和數(shù)額，向乙方預(yù)付工程款，開工后按約定的時間和比例逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款付款，乙方在約定給付日期７天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知后仍未按要求給付，乙方可在提交通知后暫停止施工，按第七條第二款約定處理，并由甲方付給應(yīng)付款從應(yīng)付之日起的滯納金。
第二十一條工程量的核實確認
一、乙方按《協(xié)議條款》約定的時間，向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告后３天內(nèi)按設(shè)計圖紙對已完工程量進行核實確認（簡稱計量），逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經(jīng)確認，亦作為工程款支付的依據(jù)。
二、甲方在進行計量２４小時前通知乙方派人參加，乙方應(yīng)為計量提供便利條件。甲方未按約定發(fā)出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結(jié)果有效，即為工程價款支付的依據(jù)。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第二十二條工程款支付
一、乙方按照《協(xié)議條款》約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量，依據(jù)構(gòu)成合同價款相應(yīng)項目的單位和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款結(jié)算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結(jié)算帳單”后５天內(nèi)予以簽證，并通知經(jīng)銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結(jié)算帳單逾期未簽證，或經(jīng)銀行由于甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發(fā)出“要求付款的通知”，在發(fā)出通知５天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條款約定處理，并由甲方償付工程款的利息，利息從其計量簽字第１１天起按約定的利率計取。
第二十三條甲方供應(yīng)材料設(shè)備
一、甲方按《協(xié)議條款》約定為乙方供應(yīng)材料、設(shè)備，所供材料、設(shè)備的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位、質(zhì)量等級和提供時間、地點應(yīng)與清單相符，并向乙方提供材料、設(shè)備的質(zhì)量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設(shè)備前按約定時間通知乙方驗收、領(lǐng)取，經(jīng)驗收、領(lǐng)取后發(fā)生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備與《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定或清單不符，按以下情況分別處理：
１．材料、設(shè)備的單價不符，由甲方承擔所有價差。
２．材料、設(shè)備的種類、規(guī)格、質(zhì)量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現(xiàn)場并重新采購。設(shè)備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數(shù)量，之后的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現(xiàn)缺件即由甲方負責補足，質(zhì)量等級、規(guī)格等不符的則由甲方重新采購。
３．材料的種類、規(guī)格、型號等不符，乙方可代為調(diào)劑串換，甲方承擔相應(yīng)的經(jīng)濟支出。
４．設(shè)備有缺陷，甲方可委托乙方處理，由甲方給付因此發(fā)生的費用。
５．到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。
６．供應(yīng)數(shù)量不足，由甲方補齊；供應(yīng)數(shù)量超額，由甲方將多余部分運出施工現(xiàn)場。
７．供應(yīng)時間提前，甲方負責保管或付款委托乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領(lǐng)取材料、設(shè)備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。
五、經(jīng)乙方檢驗通過之后發(fā)現(xiàn)甲方所供材料、設(shè)備（包括備品、備件）有規(guī)格、質(zhì)量等不符的，甲方仍應(yīng)承擔重新采購及拆除、重建的經(jīng)濟支出。
六、甲方未按《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定和清單供應(yīng)材料、設(shè)備，或供應(yīng)時間遲誤，或出現(xiàn)第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。
第二十四條乙方采購材料設(shè)備
一、乙方根據(jù)《協(xié)議條款》約定，按照設(shè)計和規(guī)范的要求采購工程需要的材料、設(shè)備或配制加工非標準設(shè)備，并提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明。
二、甲方委托乙方卸運、保管材料、設(shè)備和配制加工非標準設(shè)備、代辦設(shè)備，在《協(xié)議條款》中約定雙方的權(quán)利、義務(wù)，或另訂協(xié)議，并支付一定數(shù)額的預(yù)付款。
三、在材料、設(shè)備到貨前，乙方按約定通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。
四、乙方采購材料、設(shè)備的價差調(diào)整辦法，在《協(xié)議條款》中約定。
五、乙方采購的材料、設(shè)備或配制加工的非標準設(shè)備與設(shè)計和規(guī)范要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收，驗收后發(fā)現(xiàn)材料、設(shè)備不符合設(shè)計和規(guī)范要求，仍由乙方修復(fù)或拆除、重新采購，并承擔發(fā)生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應(yīng)順延。
七、根據(jù)工程需要，經(jīng)甲方代表批準，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發(fā)生的經(jīng)濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第二十五條設(shè)計變更
一、乙方執(zhí)行電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范、建設(shè)工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定，嚴格按圖施工，發(fā)現(xiàn)設(shè)計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應(yīng)及時向甲方代表提出變更設(shè)計申請。
二、甲方對原設(shè)計進行變更或同意乙方的變更設(shè)計申請，應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的期限送交原設(shè)計單位審查、修改、補充，取得相應(yīng)的圖紙、說明，對于較大設(shè)施變更和重大設(shè)計變更還應(yīng)取得有關(guān)部門的批準、追加投資和材料的指標，之后發(fā)給乙方設(shè)計變更通知，否則乙方有權(quán)拒絕變更。
三、乙方按照設(shè)計變更通知施工，進行下列變更：
１．增減合同約定的工程量；
２．更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格；
３．更改有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸；
４．增加工程需要的附加工作；
５．改變能關(guān)工程的施工時間和順序。
四、因以上變更導(dǎo)致的經(jīng)濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。
第二十六條確定變更價款
一、發(fā)生第二十五條約定的變更后，在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi)，乙方按下列方法提出變更價格，經(jīng)甲方代表批準后調(diào)整合同價款和竣工日期。
１．合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格計算，變更合同價款；
２．合同中只有類似于變更情況的價格，可將此作為確定變更價格的基礎(chǔ)用以變更合同價款；
３．合同中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當?shù)淖兏鼉r格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見后５天內(nèi)予以批準，或者提出修改意見及理由，逾期不予批復(fù)即視為甲方代表批準。
三、乙方對于甲方代表不批準其變更價格意見持有異議，可提請總監(jiān)理工程師予以評定（如果有社會監(jiān)理）、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第３０條約定處理。
第二十七條竣工驗收
一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范等規(guī)定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收后１０天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，驗收５天內(nèi)給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由于自身原因造成修改所發(fā)生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發(fā)生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收，執(zhí)行電力建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發(fā)生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調(diào)試方案和措施的制定，在啟動調(diào)試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，經(jīng)甲乙雙方參照調(diào)試工期定額和相應(yīng)的取費標準商定，由甲方予以支付。合同中另有約定、已包含在合同價款的除外。
四、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改后才能達到竣工要求的，應(yīng)為乙方修改后經(jīng)甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收，應(yīng)從約定期限最后１天的次日起承擔工程保管費用。
六、按建設(shè)項目檔案資料管理的有關(guān)規(guī)定，乙方在整套啟
動試運驗收后４５天內(nèi)，將竣工圖等完整竣工資料移交甲方。
七、工程移交后實行試生產(chǎn)的，火電項目期限６個月，不得延長。試生產(chǎn)利潤，甲乙方雙方按約定分享。
八、由于設(shè)計、設(shè)備或系統(tǒng)等不屬于乙方原因使個別項目不能全部投入，應(yīng)在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收后組織完成。
九、機組經(jīng)７２小時試運后，由于系統(tǒng)負荷需要等原因不能停機，則免去其后的規(guī)定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計規(guī)定的內(nèi)容全部建成，但不影響正常生產(chǎn)，已符合竣工驗收標準的，應(yīng)辦理竣工驗收手續(xù)，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收后完成，期限不得超過６個月。
十一、由于特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協(xié)議，明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”后１０天內(nèi)無正當理由未組織驗收，或驗收后５天內(nèi)未予批準且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經(jīng)甲方代表批準，應(yīng)據(jù)以辦理結(jié)算手續(xù)。
第二十八條竣工結(jié)算
一、竣工報告批準后，乙方按建設(shè)工程價款結(jié)算辦法等有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》約定的時間、方式，向甲方代表提交“竣工結(jié)算報告”。甲方代表在乙方提交報告后５天內(nèi)予以批準并將撥款通知送經(jīng)銀行辦理竣工結(jié)算，或提出修改意見及理由。乙方收到工程款后１５天內(nèi)將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關(guān)規(guī)定或約定未如約辦理竣工結(jié)算，或經(jīng)銀行由于甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，并按約定的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條保修
一、執(zhí)行電力建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程、工程質(zhì)量管理辦法等規(guī)定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質(zhì)量缺陷負責維修。
二、保修項目、內(nèi)容、范圍，由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定。
三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。
１．建筑工程保修期：
（１）建筑物、構(gòu)筑物的土建工程為１年，其屋面防水工程為３年；
（２）建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為６個月；
（３）建筑物的供熱、供冷工程為１個采暖期、供冷期；
（４）室外的上下水、道路等公用工程為１年。
２．安裝工程保修期為１年。
３．其他有特殊要求的工程，保修期限由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定。
四、質(zhì)量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結(jié)算款中劃撥，存入《協(xié)議條款》約定的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在銀行開設(shè)的專門帳戶，任何單位和個人不得挪作他用。
１．建筑工程按其造價的１．５％留存；
２．安裝工程按其造價的０．５～１％留存；
３．有特殊保修要求的工程由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定留存比例。
五、保修責任，乙方負責維修由于其自身原因形成的質(zhì)量缺陷，所發(fā)生的費用從質(zhì)量保險金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發(fā)給的保修通知之日起，在兩周內(nèi)到達現(xiàn)場與甲方共同辨明質(zhì)量缺陷責任，商議返修內(nèi)容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現(xiàn)場，甲方應(yīng)再次通知乙方。乙方在接到再次通知書后１周內(nèi)仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發(fā)生的費用按上述辦法支付。由于設(shè)計、使用不當或材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備的設(shè)計、制造等原因造成的質(zhì)量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發(fā)生的費用由甲方給付。對于不可抗力引起的質(zhì)量問題，乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六條約定確定，質(zhì)量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構(gòu)件、配件等數(shù)量、價格及采購供應(yīng)等具體事宜由雙方商定或簽訂協(xié)議，甲方應(yīng)積極予以創(chuàng)造方便條件。
七、退還工程質(zhì)量保修金，由甲方在保修期滿后２０天內(nèi)予以結(jié)算，將剩余的質(zhì)量保修金及銀行存款利息退還乙方。
第三十條爭議
一、甲乙雙方對于合同權(quán)益有不同的主張和要求，可通過協(xié)商或約定的單位、人員調(diào)解排解。為愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成的，可根據(jù)雙方的協(xié)議向有管轄權(quán)的仲裁機構(gòu)申請仲裁；雙方未達成仲裁協(xié)議的，可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
二、雙方發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程。
１．合同確已無法履行；
２．雙方協(xié)議停止施工；
３．調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受；
４．仲裁機關(guān)要求停止施工；
５．法院要求停止施工。
第三十一條違約
一、任何一方未履行合同義務(wù)、未完全履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定要求，即應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約給對方造成的損失超過違約金的，還應(yīng)付給賠償金，補償違約金不足的部分。
二、違約金、賠償金應(yīng)在雙方明確違約責任后１０天內(nèi)償付，否則按約
定的利率給付利息。乙方給付甲方的違約金、賠償金，經(jīng)雙方同意后可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止，違約方承擔違約責任仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
四、因變更或解除合同使用一方遭受經(jīng)濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應(yīng)由責任方負責賠償。
第三十二條索賠
一、合同一方的經(jīng)濟利益、正當權(quán)利因?qū)Ψ竭`約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程序進行。
１．有正當?shù)厮髻r理由和充足的證據(jù)。
２．在索賠事件發(fā)生后２０天內(nèi)，向?qū)Ψ教峤弧八髻r通知”。索賠通知應(yīng)包括索賠的理由、依據(jù)、要求等內(nèi)容。
３．受索賠方在索賠方提交通知后１０天內(nèi)給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據(jù)；索賠方在接到該通知后７天內(nèi)提交補充理由證據(jù)，受索賠方接到補充理由證據(jù)后５天內(nèi)給予書面答復(fù)。
４．索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據(jù)，視其為放棄索賠；受索賠方逾期未要求補充理由證據(jù)或未作出答復(fù)，視其為確認索賠，“索賠通知”則應(yīng)從答復(fù)的最后１天起生效。
二、受綜賠方在確認索賠后１０天內(nèi)如數(shù)向索賠方給付或補償、歸還，否則應(yīng)賠償因遲誤給索賠方造成的經(jīng)濟損失。
第三十三條安全施工
一、執(zhí)行電力建設(shè)安全施工管理的有關(guān)規(guī)定，認真采取安全防護措施，嚴防事故。
二、乙方承擔因自身安全措施不力而出現(xiàn)事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表，按有關(guān)規(guī)定和政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應(yīng)為此提供方便條件。
三、乙方在動力設(shè)備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環(huán)境施工前，應(yīng)向甲方提出安全保護措施，經(jīng)甲方代表批準后實施，費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護措施，并承擔有關(guān)的經(jīng)濟支出。
第三十四條專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議
一、甲方要求采取專利技術(shù)、特殊工藝，須負責辦理相應(yīng)的申報、審批手續(xù)，承擔申報、試驗等費用；乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關(guān)工作。
二、乙方提出使用專利技術(shù)和特殊工藝，報甲方代表批準后按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設(shè)施和“施工組織設(shè)計”的更改及對原定材料、設(shè)備的換用，應(yīng)經(jīng)甲方代表批準。
四、以上發(fā)生的費用和獲得的利益，雙方按協(xié)議分攤或分享。
第三十五條地下障礙和文物
乙方在施工中發(fā)現(xiàn)文物、古墓、古建筑基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)、化石、錢幣等有考古、地質(zhì)研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應(yīng)在４小時內(nèi)通知甲方代表，報告有關(guān)管理部門并采取有效的保護措施。甲方代表應(yīng)在收到通知后１２小時內(nèi)對乙方采取的保護措施給予批準或提出處理意見。甲方應(yīng)承擔保護措施的費用，延誤的工期相應(yīng)順延。
第三十六條工程分包
一、乙方可按投標書或《協(xié)議條款》約定分包部分工程，將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準。
二、分包合同不能解除乙方任何約定義務(wù)與責任。乙方應(yīng)在分包場地派駐相應(yīng)監(jiān)督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。
三、除非《協(xié)議條款》另有約定，分包工程價款由乙方與分包單位結(jié)算。
第三十七條不可抗力
一、不可抗力發(fā)生后，乙方應(yīng)迅速采取措施，盡力減少損失，在２４小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況，按《協(xié)議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復(fù)的費用。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，乙方應(yīng)每隔５天向甲方代表報告１次災(zāi)害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。甲方應(yīng)對處理災(zāi)害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔；
１．已完工程、施工設(shè)施和甲乙雙方已購材料、設(shè)備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設(shè)備費用除外。已購材料、設(shè)備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現(xiàn)場用于施工的材料、設(shè)備。
２．乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應(yīng)采取措施所發(fā)生的費用及損失，由甲方承擔。
３．乙方生產(chǎn)、生活臨時建筑的損失，由甲方予以適當?shù)难a償。
４．人員傷亡由其單位負責處理并承擔費用，但由于第三十七條第二款中情況造成傷亡則由甲方給予補償。
５．乙方的施工機械設(shè)備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第三款（２）條中的情況所致則由甲方給予補償。
６．第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設(shè)備費用，由乙方承擔。
三、經(jīng)受不可抗力損害后的清理、修復(fù)工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定，雙方可另簽協(xié)議約定。
第三十八條保險（如有時）
一、甲方按《協(xié)議條款》的約定辦理工程保險和施工現(xiàn)場甲方人員及第三方人員生命財產(chǎn)的保險，并支付一應(yīng)費用。
二、乙方辦理自己在施工現(xiàn)場人員生命財產(chǎn)和施工機械設(shè)備的保險，并支付一應(yīng)費用。
三、投保后發(fā)生事故，乙方應(yīng)在１５天內(nèi)向甲方代表提供損失情況和估價的報告，如損害繼續(xù)發(fā)生，乙方在１５天后每１０天報告一次，直到損害結(jié)束。
第三十九條工程停建或緩建
一、由于政策變化、甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑?，使合同不能繼續(xù)履行，雙方可簽訂協(xié)議變更、中止或解除合同。
二、甲方應(yīng)如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及已進行或已履行的部分工作、服務(wù)費用等為完成整個工程所發(fā)生的開支，賠償乙方有關(guān)損失。
三、乙方應(yīng)妥善保護和移交已完工程和已購材料、設(shè)備，按甲方要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場，并為分包單位的撤出提供條件。
四、甲方應(yīng)為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經(jīng)濟支出。
五、已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂方負責在變更、中止或解除合同后２０天內(nèi)退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。逾期未退貨造成的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第四十條合同的生效與終止
一、本合同自《協(xié)議條款》約定的生效之日起生效。
二、在竣工結(jié)算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關(guān)保修條款仍然生效，其它條款即告終止，保修期滿并退還質(zhì)量保修金后，有關(guān)保修條款終止。
第四十一條合同份數(shù)
一、合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。
二、副本份數(shù)按《協(xié)議條款》約定，由甲乙雙方分送有關(guān)部門。