伴隨著國內生產總值的上升,簽訂合同可以明確雙方的權利和義務,有效維護雙方的合法權益,你知道如何簽訂一份合同嗎?出國留學網的編輯為您收集了一些有關“購房合同”的資料希望對您有所啟示,未來我們將不斷分享這方面的內容!
購房合同 篇1
在簽訂合同前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明文件。合同條款應該嚴格遵守《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,并由中華人民共和國建設部和國家工商行政管理局負責解釋。
甲方(姓名):乙方(姓名):丙方(姓名):
住址:住址:住址:
身份證號:身份證號:身份證號:
聯系電話:聯系電話:聯系電話:
甲是乙、丙之父。乙丙是兄妹關系,倆人均已成家。為改善老人居住環(huán)境,乙丙雙方決定為老人購置住房一套。為確保家庭和睦,經各方充分協商現就房產出資有關事項達成如下協議:
一、甲方在其家鄉(xiāng)小區(qū)選購商品住宅一套,建筑面積平方米,由甲方夫妻倆人居住,物業(yè)管理費由甲方承擔。
二、該商品住宅以乙方的名義購買,房屋總價款共計40萬元。其中,乙方出資10萬元,丙方出資10萬元。剩余20萬元以乙方的名義辦理按揭貸款,并由甲方承擔月供款。
三、該房屋的裝修費用全部由乙方承擔。若甲方不能承擔月供款時,剩余債務應由乙方承擔。
四、房屋產權屬于乙方所有。甲方交納的月供款系對乙方的贈與,丙方的出資款系對乙方的借款。
五、兩位老人過世之后,乙方始得出賣該房產,出賣所得的價款應及時歸還丙方的借款。同時,乙方應將房產增值所得純收益的三分之一作為對丙方資金占用的補償。若乙方條件具備提前歸還丙方借款時,可以僅歸還本金,無需另行補償。
六、本協議一式三份,甲乙丙各執(zhí)一份,自三方及其配偶簽字之日起生效。
甲方(簽名):乙方(簽名):丙方(簽名):
配偶(簽名):配偶(簽名):配偶(簽名):
簽約時間:年月日
作者:不詳來源:網絡
甲方:_________,_________年_________月_________日生,住_________,身份證號:_________。
乙方:_________,_________年_________月_________日生,住_________,身份證號:_________。
見證人:
甲方與乙方對所購期房的善后事宜,經過充分的協商,根據權利和義務相一致的原則,達成如下協議:
一、雙方確認_________年_________月_________日與_________公司簽訂的《_________》,是甲乙雙方與_________公司之間真實的意思表示;該《_________》約定雙方購買位于_________路_________弄_________家園_________號_________層_________室的商品住宅;該房為期房,_________公司承諾于_________年_________月_________日前將該房屋交付于甲乙雙方。
二、雙方確認該房屋首付款總額為人民幣_________元(_________元),其中人民幣_________(_________元),系乙方_________個人支付,余額全部由甲方_________個人支付;另為購此房,甲方_________個人又向銀行貸款人民幣_________(_________元),從_________年_________月_________日起,該貸款系甲方_________個人逐月償還。
三、現乙方_________自愿放棄購房人的權利,自愿將上述購房合同中的權利和義務全部轉移給甲方_________。乙方_________承諾協助甲方_________將該房小產證辦在何的名下,可向有關單位和政府部門出具放棄產權的書面聲明;若該房小產證只有辦在甲乙雙方名下,乙方_________承諾將通過轉讓、更名、贈與等手續(xù)放棄該房屋的產權,不向甲方_________主張任何房款并協助甲方_________辦理房地產管理部門需要的過戶手續(xù)。
四、雙方商定,在該房屋的小產證辦在甲方_________一人名下且甲方_________正式從房地產管理部門拿到房地產證書之日,甲方_________將乙方_________個人支付的人民幣_________(_________元)一次返還給_________。
五、以上協議雙方必須嚴格遵守,不得違反。若一方違約,則應向守約方每日支付房屋總價款額千分之十的違約金。
六、本協議一式三份,甲乙雙方及見證律師各執(zhí)一份;甲乙雙方及見證律師三方簽字后即生效。
甲方(簽字):_________乙方(簽字):
_________年____月____日_________年____月____日
見證人(簽字):
_________年____月____日
購房合同 篇2
一、網簽合同好處多:
1、房產信息可隨時查詢
已經獲得預售證的房子會將信息在公眾信息網上公布,市民可以通過房產管理局公眾信息網,清晰地了解樓盤信息。
2、避免買到問題樓盤
如果開發(fā)商將已經抵押或被查封的樓幢進行出售,不知情的購房者也可能因不了解情況而購買到問題樓盤。
網上備案系統上線后,在商品房建檔時,包括樓盤總的套數,可銷售套數,銷售單位的戶型、面積、狀態(tài),以及樓盤的查封、抵押情況均會及時公布。
而交易雙方在對合同內容確認無誤、點擊保存后,房屋銷售狀態(tài)會立刻反饋到網上備案系統,自動將可售狀態(tài)修正為已售狀態(tài),從而能有效杜絕發(fā)展商一房多賣的情況,保障了購房者的利益。
3、申辦房產證更快捷
市民在后期還可以方便地跟蹤了解自己所購單位的各項信息,包括該單位的確權情況等。在申請辦理房產證時,網上備案單位資料清晰,也會使辦證過程更便捷。
二、網上簽約注意保護密碼
購房者要注意設置網簽密碼,一定要妥善保存,在雙方對合同條款確認無誤、簽訂保存之后,一定要當場提交備案,并打印《商品房備案登記證明書》,經雙方確認后簽字保存。
為什么密碼如此重要?雙方在網上簽訂后,如果沒有手動點擊提交備案,8小時后已保存的簽訂合同會自動提交備案。而在這8小時內,即使在打印紙質合同后,如果當時沒有將網上已經簽訂的合同提交備案,而發(fā)展商有雙方密碼,可以再次進入系統修改條款。此外,在網上簽訂合同時設置的密碼,還將在后期用于辦理網上按揭等業(yè)務。
在提交備案并打印《商品房備案登記證明書》之后,網上備案的合同條款將無法再進行更改。
融360溫馨提醒購房者,如果在后期委托發(fā)展商或代理機構辦理網上按揭等業(yè)務,需告知受委托方購房密碼時,應出具書面委托書,以明晰密碼如果丟失時的責任,從而真正保障到自己的利益。
三、網上簽約流程
現房合同網上認購和網上簽約程序參照商品房預售合同網上簽約的相關規(guī)定和程序執(zhí)行,但考慮到購買現房的特殊性,購房者可按以下流程執(zhí)行,避免上當受騙。
1、查詢樓盤相關信息
交定金簽訂“認購書”,到簽正式《商品房買賣合同》之間,通常會有5天~7天的時間,在這段時間,購房者不妨登錄房產管理局公眾信息網,查詢自己計劃購買單位的相關信息,如該單位是否可售,是否有限制銷售等情況。同時,在公眾信息網上,還可以查看合同模板。購房者可先了解合同上可能約定的相關內容。
2、與發(fā)展商簽訂《商品房買賣合同》
一些發(fā)展商在進行網上簽訂合同前,會先將合同范本給購房者確認,如果購房者沒有疑議,再進行網上簽約。
此時,購房者一定要仔細查看合同內容,一般合同內容應包括交易單位的基本信息、售價與付款方式、付款時間、發(fā)展商交樓時間、辦理房產證時間等,并應對違約責任有清晰的說明。
3、進行保存合同
雙方確認合同條款無需修改,即保存合同。在這一步驟時,購房者設置購房密碼。合同簽訂保存后,可進行打印。
4、完成網簽
提交備案,并打印《商品房備案登記證明書》,雙方簽字。
購房合同 篇3
售房單位(甲方):
購 房 人(乙方):
為了深化城鎮(zhèn)住房制度改革,促進住房商品社會化,甲乙雙方就有關售購房問題協商一致,自愿簽訂本合同。
一、甲方同意乙方購房申請,將位于本市_____區(qū)____街(路、巷)____號____幢___單元____樓____號,竣工使用于____年的____結構,建筑面積為_____平方面軍米(其中住房面積______平方米,樓梯間面積_____平方米)的____室_____廳公有住房一套,出售給乙方。
二、雙方共同遵守經市房屋產權監(jiān)理部門評估,市住房委員會辦公室審批的售房價格。職工購房可按標準價或成本價購買。
三、付款式方式。職工可選擇一次付款或分期付款。
1、一次付款。給予應付總房價款20%的付款折扣率。折扣后實付總房款為¥:____元(大寫:____萬____仟____佰____拾____元____角____分)。其中現金____元,公積金____元。
2、分期付款式。首期付款不低于應付出總房價款的30%,付款式期限不超過十年,余款要計收利息。
首期付款:_____元,余款____元。
付款期限:___年____月____日至____年____月____日。
每月還本付息額:____元。其中現金:____元,公積金____元。
累計還本付息金額¥:_____元。
累計實付總房款為¥:__ ___元。
四、在乙方未付清房款之前,不能辦理產權登記,暫憑合同臨時管業(yè),待房款式付清后,再憑甲方證明和合同第二聯及有關證件經過市房委辦審核后,由市房屋產權監(jiān)理部門申請辦理產權登記,領取房屋產權證。
五、乙方取得國家統一制定的房屋產權證書后,即擁有房屋所有權,其權益受國家法律保護。
六、乙方不得擅自改變所購住房原來的結構有用途,若需裝修,按成都市政府發(fā)布的《婁底市城市房屋室內裝修結構安全管理規(guī)定》辦理。住房自用和公用部分的'維修的具體事宜按《婁底市城鎮(zhèn)公有住宅售后維修管理暫行辦法》執(zhí)行。
七、本合同生效后,任何一方不得自行更改合同內容。雙方都認為需要更改合同內容時,須報市房委辦批準。中途撤銷合同,由提出方承擔撤契手續(xù)費。
九、其它約定事項:______________________________
本合同一式二聯,甲方持第一聯,乙方持第二聯。乙方所持第二聯可用于申請購房抵押貸款。
售房單位(簽章): 購房人 (簽章):
日期:____年____月____日 日期:____年____月____日
最新購房合同樣本二
鑒于買受人在簽訂本合同時對房屋的具體情況尚無明確知情,為充分保護雙方的合法權益,雙方根據我國《合同法》、《擔保法》等法律的有關規(guī)定,本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則,就買受人支付___________元定金一事達成協議如下:
一、銷售許可
根據建設部《城市商品預售管理辦法》第五條規(guī)定,買受人進行房屋預售應當具備并且已經具備如下條件:
1.交付全部土地使用權出讓金,取得土地使用權證書,號碼為:___________________;
2.出賣人已經辦理持有建設工程規(guī)劃許可證和施工許可證,號碼分別為:________________;
3.經過房屋銷售許可機構______________,的批準,取得房屋預售(銷售)許可證號碼為_______ 。
二、廣告承諾
1.買受人根據出賣人于________年________月________日刊登在________報第________版的廣告,參考出賣人提供廣告(包括文字、圖片、音像資料、電子出版物、網絡),與出賣人就購買商品房一事進行協商;
2.出賣人承諾商品房及周邊環(huán)境符合廣告所描述之內容,雙方就可預見的內容進行約定,如雙方沒有在涉及房屋質量、裝修、周邊環(huán)境等細節(jié)作出說明時,則出賣人提供或發(fā)布的廣告及宣傳品可作為合同的組成部分,出賣人承諾提供房屋符合廣告宣傳品中文字及圖案的描述。
3.廣告平面圖中所列面積如無特別說明均為套內使用面積,廣告中關于綠化園林的面積應當與房屋具有相同的比例;如實際情況與廣告數量誤差超過3%,如果此等誤差顯然不利于買受人,則買受人有權解除合同。
三、合同標的
本房屋位于________市________區(qū)(縣)________路________號________樓________層_______室,目前處于正在施工(或已經完工)的狀態(tài),施工進度情況參照由出賣人提供的照片;房屋所在樓房共有________單元________層,買受人所購房屋以自然習慣計數處于_______單元________層,朝向為________。
四、購買過程
出賣人承諾買受人希望購買的第________樓________戶已經與其他買受人簽訂了買賣合同,致使買受人重新選擇了目前本合同所約定的房屋;如果買受人發(fā)現原選住宅的認購合同晚于本認購合同簽訂的日期,則視為受到出賣人的歧視與欺詐,出賣人應當向支付買受人的違約賠償責任為每平方米支付1000元違約金,或總額不低于10萬元的補償款。
五、房屋面積
房屋總建筑面積為________平方米,其中套內建筑面積為________平方米,陽臺建筑面積________平方米,室內墻體面積為______平方米,分攤的共用面積為________平方米。
六、房屋價格與交付
1.基本價格:買受人所購房屋價格為人民幣________(大寫:________元);按套內使用面積計算為每平方米______________元,按建筑面積計算為每平方米________元;
2.價格穩(wěn)定:出賣人承諾在認購合同簽訂后半年內相同戶型的價格不得降低,同時亦不得將同幢的其他房屋以明顯優(yōu)于買受人的價格出售給其他買受人(差額應在合理范圍內),否則將認為是對買受人的歧視或價格欺詐,出賣人承諾并承認買受人有要求同等優(yōu)待的權利,以多種價格中最低的價格結算價款。
3.交付時間:商品房交付時間為_______年______月______日,廣告所承諾的社區(qū)設施環(huán)境交付時間為________年______月_____日。
七、簽訂《商品房買賣合同》
1.協商時間:雙方承諾將于________年______月______日就《商品房買賣合同》的內容進行協商,并將于_______年______月_____日前簽訂《商品房買賣合同》;
2.合同內容:《商品房買賣合同》的具體內容包括建設部示范文本的內容、出賣人提出的附加條款、買受人提出的附加條款、雙方認為應當簽訂的其他條款;
3.買受人義務:如果出賣人有證據證明買受人未在本合同約定的時間內到達銷售現場并就《商品房買賣合同》的內容進行協商,則視為買受人違約;
4.出賣人義務:如果買受人有證據證明買受人或者代理人已經在本合同約定的時間內到達銷售現場,但出賣人未就《商品房買賣合同》的內容進行協商,則視為出賣人違約;
5.無過錯:如果雙方均未同意對方提出的關于《商品房買賣合同》的內容,導致《商品房買賣合同》最終未能簽訂,或者雙方協商解除本合同,則雙方均不承擔違約責任。
八、履約責任
1.權利瑕疵:如出賣人在本認購合同簽訂前或者《商品房買賣合同》簽訂前,將房屋出售或者抵押給其他第三人,則出賣人除返還雙倍定金外,還應當賠償買受人的1萬元損失;
2.買受人違約:如果發(fā)生買受人違約的行為,買受人已經支付的________元定金將歸出賣人所有;
3.出賣人違約:如果發(fā)生出賣人違約行為,出賣人承諾將在三天內將買受人支付的雙倍定金______元以現金形式支付給買受人,否則每延遲一天將支付300元違約金;
4.雙方均未違約:如果雙方未就《商品房買賣合同》的內容達成最終協議,則出賣人承諾將在三天內將買受人已經支付的定金____元以現金形式支付給買受人,否則每延遲一天將支付500元違約金。
九、合同生效及其他:本合同壹式陸份,雙方各執(zhí)叁份;雙方簽字蓋章且買受人支付定金后生效;如雙方發(fā)生爭議,由北京仲裁委員會仲裁。
出賣人:________________
出賣人代表:____________
買受人:________________
買受人代表:____________
______年______月______日
購房合同 篇4
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲乙雙方達成如下協議:
第一條甲方用地依據及商品房坐落位置
甲方以_________方式取得位于_____________________________、編號為_________的地塊的土地使用權。
[土地使用權出讓合同號/土地使用權劃撥批準文件號]為______________。
劃撥土地使用權轉讓批準文件號為______________。
土地使用權證號為______________,土地面積為_________。地塊規(guī)劃用途為_________,土地使用權年限自______年_____月_____日至______年______月______日止。
甲方經批準,在上述地塊上建設商品房,[現定名/暫定名]______________,主體建筑物的性質為_________,屬________結構,建筑層數為_________層。工程建設規(guī)劃許可證號為______________。
本房屋位于_________市_________區(qū)(縣)___________路_________號_________樓_________層_________室,施工進度情況參照由甲方提供的照片房屋所在樓房共有_________單元_________層,乙方所購房屋以自然習慣計數處于_________單元_________層,朝向為_________,房屋結構為_________,房屋用途為_________。
第二條面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以[建筑面積][套內建筑面積](本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付后,產權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第_________種方式進行處理:
1.雙方自行約定:________________________________________。
2.雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,乙方有權退房。
乙方退房的,甲方在乙方提出退房之日起30天內將乙方已付款退還給乙方,并按_________利率付給利息。
乙方不退房的,產權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方補足超出3%部分的房價款由甲方承擔,產權歸乙方。產權登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由甲方返還乙方絕對值超出3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
產權登記面積-合同約定面積
面積誤差比=——————————————×100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的',應當簽署補充協議。
第三條甲方出售的樓宇須經_________市建筑質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房后甲方應將乙方付款在三十天內退回。
第四條價格與費用
甲方與乙方約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:
1.按建筑面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。
2.按套內建筑面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。
3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)_________元整。
4._________________________________________________________。
除上述房價款外,甲方依據有關規(guī)定收取下列稅費:
1.代收_________,計(幣)_________元整
2.代收_________,計(幣)_________元整
3._________________________________________________________。
上述代收稅費合計(幣)_________元整。
第五條價格與費用調整的特殊約定
該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:
1.由于該商品房屬于政府定價的預售商品房,有權批準單位最后核定的價格與本合同第四條規(guī)定的價格不一致,按政府有關部門最后核定的每平方米價格調整。
2.預售商品房開發(fā)建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發(fā)生額調整。
3._________________________________________________________。
第六條付款時間約定
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,并按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行(帳戶名稱:_________,帳號:_________)
1._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(幣)_________元
2._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(幣)_________元
3.__________________________________________________________。
第七條交接商品房時的付款額約定
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_________%,計(幣)_________元。其余房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續(xù)之日起_________天內付清。
第八條乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本合同第六條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天至實際付款之日止,月利息按_________計算。逾期超過______天后,即視為乙方履行本合同。屆時,甲方有權按下述第______種約定,追究乙方的違約責任:
1.終止合同,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3.___________________________________________________________。
第九條交付期限
甲方應當在______年______月______日前,依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定,將具備下列第______種條件,并符合本合同約定的商品房交付乙方使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲乙雙方達成如下協議:第一條甲方用地依據及商品房坐落位置甲方以_________方式取得位于_______________
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
5.___________________________________________________________。
除房地產交易管理機構依法作出不予過戶決定外,上述房地產權利轉移日期以_________(市/區(qū)/縣)房地產交易管理機構受理該房地產轉讓過戶申請之日為準。
上述房地產風險責任自該房地產_________(權利轉移/轉移占有)之日起轉移給乙方。
如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:
(1)人力不可抗拒的自然災害
(2)施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的
(3)其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經_________市有關主管部門的證明文件為依據,方能延期交付使用。
交付時,甲方提交建設工程質量監(jiān)督部門出具的《_________市建設工程質量合格證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。
甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《_________市建設工程質量條例》及有關規(guī)定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第十條甲方逾期交付的違約責任
除本合同第九條規(guī)定的特殊情況外,甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第九條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內胺______利率計算自第_____個月起,月利息則按______利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任:
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的______%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲乙方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的______%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3.____________________________________________________________。
第十一條交接
商品房達到交付使用條件后,甲方應當書面通知乙方辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本合同第九條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,甲方還需提供《住宅質量保證書 》和《住宅使用說明書》。甲方不出示證明文件或出示證明文件不齊全,乙方有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由甲方承擔。
由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:__________________。
因本房屋所有權轉移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條關于產權登記的約定
甲方應當在商品房交付使用后_________日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。如因甲方的責任,乙方不能在規(guī)定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_________項處理:
1.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內將乙方已付房價款退還給乙方,并按已付房價款的_____%賠償乙方損失
2.乙方不退房,甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金。
3.____________________________________________________________。
第十三條關于物業(yè)管理的約定
該商品房移交后,乙方承諾遵守小區(qū)(樓宇)管理委員會選聘的物業(yè)管理公司制定的物業(yè)管理規(guī)定在小區(qū)(樓宇)管理委員會未選定物業(yè)管理機構之前,甲方指定_________公司負責物業(yè)管理,乙方遵守負責物業(yè)管理的公司制定的物業(yè)管理規(guī)定。
第十四條保修責任
自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建筑施工質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔
1.墻面保修_________月
2.地面保修_________月
3.頂棚保修_________月
4.門窗保修_________月
5.上水保修_________月
6.下水保修_________月
7.暖氣保修_________月
8.煤氣保修_________月
9.電路保修_________月
10._________保修_________月。
保修期內,因不可抗力的因素,或其他非甲方原因造成的損壞,甲方無須承擔責任,但可協助維修,維修費用由乙方承擔。
第十五條雙方可以就下列事項約定
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權_________________________________
2.該商品房所在樓宇的外墻面使用權_______________________________
3.該商品房所在樓宇的命名權_____________________________________
4.該商品房所在小區(qū)的命名權_____________________________________
5._____________________________________________________________。
第十六條乙方的房屋僅作_________使用,乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。
乙方所購樓宇,如發(fā)生出租、抵押、轉讓等法律行為,應經_________市公證處辦理公證后,由_________市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續(xù)。
第十七條甲方關于裝飾、設備標準承諾的違約責任
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第__種方式處理
1.甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.______________________________________________________________。
第十八條甲方關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:___________________。
如果在規(guī)定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:__________。
第十九條甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已清除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接后發(fā)生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲乙雙方達成如下協議:第一條甲方用地依據及商品房坐落位置甲方以_________方式取得位于_______________
第二十條自該商品房交付之日起,_________[_________號劃撥土地使用權批準文件/甲方與_________簽訂的_________號土地使用權出讓合同]中規(guī)定的甲方權利、義務和責任依法隨之轉移給乙方。
第二十一條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽定補充協議。
第二十二條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第二十三條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經該商品房所在地公證機關公證。
第二十四條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。)
第二十五條本合同_________[經甲、乙雙方簽字/經_________公證(指外銷房)]之日起生效。
第二十六條本合同生效后,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止合同的,除雙方簽訂補充協議外,責任方須按本合同及其補充協議的有關條款之規(guī)定承擔違約責任,并按實際已付款(已收款)的_________%賠償對方損失。
第二十七條本合同自生效之日起_________天內,由甲方向______________申請登記備案。
第二十八條本合同連同附件共_________頁,一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_________各執(zhí)一份,均具有同等效力。
本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。
甲方(蓋章):___________________乙方(蓋章):__________________
代表人(代理人)(簽字):_______代表人(代理人)(簽字):______
_________年_________月_________日_________年________月_________日
購房合同 篇5
原告:____________,男,漢族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。
原告:_____________,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。
二原告聯系地址:_________________上海市寧__________路__________號__________大廈_____________室。
郵編:______________
聯系電話:______________
被告:_________________余__________,女,中國香港居民,19__________年__________月_____日出生,香港永久性居民身份證號:________________。
被告:_________________余__________,男,中國香港居民,19__________年_____月_____日出生,香港永久性居民身份證號:__________________。
二被告聯系地址:_________________上海市__________路__________弄__________號__________室。
郵編:______________
聯系電話:______________
訴訟請求:_________________
1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35,680元整;
2、訴訟費由二被告承擔。
事實與理由:_________________
20xx年12月5日,原、被告在上海_______________房屋服務有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產買賣合同》,合同約定原告(即乙方)購買被告(即甲方)所有的上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢_______________室房屋,房價款為人民幣__________萬元整。簽約當天,雙方簽署了補償協議,約定乙方另行補償甲方裝修及設備款人民幣8_____萬元整。原告于簽約當日支付被告人民幣5萬元整;于20xx年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據本買賣合同補充條款約定,甲方于收到乙方貸款款項(即人民幣290萬元整)后3個工作日內,將該房屋交付乙方,交付標志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方,并對物業(yè)管理費、水、電、煤氣(若有)、電話(若有)、有線電視(若有)等費用進行結算。同時,本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當日,直接支付甲方房款人民幣1萬元整。20xx年2月3日,原告貸款銀行農業(yè)銀行放款給被告人民幣290萬元,按照買賣合同約定,被告應于3個工作日即20xx年2月8日內交房給原告。被告因故遲延交房,直至20xx年2月21日(共計13天),原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù),原告支付被告尾款人民幣1萬元。
基于上述事實,原告認為,原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實意思表示,應屬合法、有效,被告未按合同約定按時交付房屋已構成違約,根據買賣合同約定,甲方未按合同約定的期限將上述房地產交付(包括房地產交接及房地產權利轉移)給乙方,應當向乙方支付違約金,違約金按乙方已付款日萬分之五計算,違約金自本合同約定應當交付之日起至實際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋,合計人民幣37,050元,扣除原告遲延1天付款的違約金人民幣1,370元,被告應支付原告逾期交房違約金人民幣35,680元。特此,懇請貴院依法判如所請。
此致
上海市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
年 月 日
購房合同 篇6
聘用單位: 身份證號:
廚師: 身份證號:
根據勞動局,民政局及烹飲協會的有關法規(guī)條文,經甲,乙雙方協商,一致同意簽訂本協議書,以供共同信守執(zhí)行。
一.甲方將座落于市地段的廚房給乙方做技術和管理工作,職務為,有效期為 年 月 日止。
二.甲方每月付給乙方工資:人民幣 元。每月號為支付上月工資發(fā)放日。甲方不得以任何理由拖欠,如甲方拖欠工資自每月的工資發(fā)放日起7日后,乙方則無需再遵守本協議,并可要求甲方支付乙方全部工資。如協議未果,乙方有權向勞動仲裁機關申請仲裁解決。
三.在乙方工作期間中,甲方有義務為乙方提供必需的工作條件和約定的生活待遇《包括免費提供乙方的食宿》。如對乙方安排烹調技術的所異議,可及時向乙方提出,乙方應及時改進,達到雙方滿意。乙方在工作期間期應遵守甲方制定的文明規(guī)章制度。甲方在營業(yè)期間若生意紅火,增收營業(yè)額,應相應增加乙方工資。
四.乙方自行組織及安排廚房工作分配,管理,廚房內洗碗工,洗菜,煮飯由甲方承擔工資工作。乙方為了保證出品,并對甲方清洗,清潔,煮飯進行監(jiān)督。
五.乙方為了保證質量出品,并對甲方采購進行要求甲方進行采購質量不行不收貨,數量不夠不收貨,嚴格把好質量關,并希望甲方采購配合廚房工作。
六.乙方需給甲方明確指導工作,以免甲方鋪張浪費。
七.乙方工作人員患病因需要妥當安排工作,保證甲方正常營業(yè)運轉。
八.甲,乙方欲解除本協議,一方應以書面形式提早30日向另一方提出,以便安排工作,否則,一方應加倍賠償另一方相對應的經濟損失。
九.本協議未盡事宜,甲,乙方雙方按照有關規(guī)定,本著互相諒解的精神,共同協商處理,如協商未果,按原則協議執(zhí)行。
十.本合同期限屆滿,勞動合同即終止。雙方當事人在本合同期滿前30日向對方表示續(xù)訂意向,甲乙雙方經協商同意,可以續(xù)訂勞動合同,如協商未果,則合同到期本協議自動失效。
十一.本協議一式兩份,甲,乙方雙方各執(zhí)一份。雙方簽名蓋章后生效。同時產生法律效力。
十二.乙方患病或非工負傷,疾病救濟費和醫(yī)療費用等待遇按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。
十三.本協議條款如與國家法律,法規(guī)相抵觸時,以國家法律,法規(guī)為準。
甲方(蓋章):_________________
_______年_______月_____日
乙方(簽名):_________________
_______年_______月_____日
購房合同 篇7
甲方:___________身份證號:___________
乙方一:___________________身份證號:___________
乙方二:___________________身份證號:___________
乙方一、乙方二合稱為"乙方"
鑒于乙方一與乙方二系夫妻關系(下合稱為"乙方"),甲方擬借乙方的名義購買房產一套?,F各方本著平等友好之原則,經協商一致,就甲方委托乙方代為購買并代為持有該房產相關事宜達成如下協議,以茲共同遵照執(zhí)行:___________
一、關于該房產相關事實的確認
該房產坐落于:___________________;出賣人為:___________________;產權面積為_______平方米。
二、關于房產購買的約定
1、甲方應當承擔購買該套房產的全部費用。
2、甲乙雙方確認,甲方已于____年__月__日支付購房首付款人民幣______元,后期按揭款由甲方在每月還款到期之日前,通過轉賬方式支付到乙方指定賬戶,再由乙方代為償還。乙方指定賬戶:___________
開戶行:________________________________
開戶名:________________________________
銀行賬號:______________________________
3、乙方收到甲方支付的按揭款后應當及時向銀行支付,避免造成逾期。
4、乙方兩人以其本人名義與出賣人簽訂合同購買房屋。
5、該房產購得后暫時登記在乙方兩人名下。
三、關于房產產權的約定
甲、乙雙方確認,雖然該房產以乙方名義購買,且待到辦理不動產登記手續(xù)時,暫時登記在乙方名下,但該房產實際為甲方所有。
四、關于該房產經營管理和處分的約定
1、甲、乙雙方確認,甲方享有該房產的所有權和使用權,包括但不限于自己居住、出租、出售等。
2、乙方確認,未經甲方同意,乙方不得單方面將該房產對外出租、出售。
五、關于該房產收益分配,稅費及風險等的約定
1、該房產的租金等收益,歸甲方所有。
2、因該房產使用或經營產生的房產稅和營業(yè)稅等稅費、房產管理費、水電費、修繕費用、管理成本等需由甲方承擔費用。
3、因該房產造成他人的人身、財產損失的責任,及該房產發(fā)生毀損滅失風險由甲方承擔。
4、乙方有義務配合甲方對該房產的管理、處分等一切事宜,并根據甲方需要向甲方出具授權委托書;乙方不得在任何時間、地點、以任何方式抗拒及干涉甲方行使權利,并不得撤銷該授權委托。
5、因房產為乙方代甲方持有,甲方將房產抵押給銀行進行貸款,乙方有義務協助甲方辦理貸款手續(xù),貸款所得本金全部歸甲方所有,歸還貸款的本金和貸款利息由甲方全部承擔。
六、產權變動
1、乙方在接到甲方變更產權登記的通知后,應積極配合甲方將該房產變更登記至甲方指定的自然人或法人名下。
2、乙方接到甲方出售房屋的通知后,應積極配合出售該房產,并協助辦理房屋買賣相關手續(xù)。
七、違約責任
1、協議各方應當按照協議履行,如違約,應當承擔違約責任。
2、如由于甲方原因導致未及時足額償還房貸造成的逾期,由甲方承擔責任,并賠償乙方由此而遭受的一切損失。
3、如由于乙方原因導致未及時足額償還房貸造成的逾期,由乙方承擔責任,并賠償甲方因此而遭受的一切損失。
八、其他事項
1、因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,應向___________所在地有管轄權的人民法院起訴。
2、本協議一式三份,甲方、乙方一、乙方二各持一份,具有同等法律效力。
3、本協議自甲、乙雙方簽字或捺印之日起生效。
簽署時間:___________
____年____月____日
甲方(簽字/捺印):___________
聯系電話:___________
地址:___________
乙方一(簽字/捺?。篲__________乙方二(簽字/捺印):___________
聯系電話:___________聯系電話:___________
地址:___________地址:___________
購房合同 篇8
出租方(甲方)_________________身份證號碼:________________
承租方(乙方)__________________身份證號碼:________________
經雙方友好協商,甲方將位于______________________________房屋出租給乙方居住使用。
一、月租金為____元,繳租為____支付一次,人民幣(大寫)_________元(¥____元),以后應提前___天支付。
二、租房從_____年___月___日起至______年___月___日止。
三、約定事項
1、乙方無權轉租、轉借、轉賣該房屋,及屋內家具家電,不得擅自改動房屋結構,愛護屋內設施,如有人為原因造成破損丟失應維修完好,否則照價賠償。并做好防火,防盜,防漏水,和陽臺擺放、花盆的安全工作,若造成損失職責自負。
2、乙方入住時,應及時更換門鎖若發(fā)生意外與甲方無關。因不慎或使用不當引起火災、電、氣災害等非自然災害所造成損失由乙方負責。
3、乙方應遵守居住區(qū)內各項規(guī)章制度,按時繳納水、電、氣、光纖、電話、物業(yè)管理等費用。
4、乙方務必按時繳納房租,否則視為乙方違約。協議終止。
5、甲方保證該房屋無產權糾紛。如遇拆遷,乙方無條件搬出,已交租金甲方按未滿天數退還。
6、備注;_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
四、本合同一式兩份,自雙方簽字之日起生效。另水;_____噸氣;____立方電;___度
甲方簽字(出租方)____________乙方簽字(承租方)____________
電話:________________________電話:________________________
日期:______年______月______日
小編精心推薦
租房合同 | 房屋出租合同 | 房屋轉租合同
購房合同 | 售房合同 | 商品房買賣合同 | 二手房交易合同 | 裝修合同 | 建房合同