隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
小型水電站施工合同篇一
甲方同意將 工程承包給乙方施工，為保質(zhì)保量按時完成施工任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執(zhí)行。
一、工程項目名稱(工程地點)：
工程價款360000元整。元整。清淤及加固;文星水電站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方進場及竣工時間：年月月工，雨天順延。
四、乙方在施工過程中，應(yīng)按甲方提供的圖紙或甲方工程技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)施工，未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應(yīng)經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收后方可施工。乙方在施工中應(yīng)注意安全，不得違章操作。
五、乙方應(yīng)保證工程施工質(zhì)量，不得偷工減料，若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應(yīng)做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。
六、付款辦法：
1、總工程價款(金額大寫元整;
2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的實際工程量按造價的 50 %付給作工料費，剩余 50 %尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內(nèi)結(jié)算付清;
3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。
七、乙方工程不得轉(zhuǎn)包或分包，若發(fā)現(xiàn)則甲方有權(quán)終止合同，所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。
八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、補充協(xié)議：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
小型水電站施工合同篇二
甲方(發(fā)包人)：?
乙方(承包人)：?
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
一、工程名稱：青年水電站防腐、制安工程施工項目
二、工程承包工作內(nèi)容：
1.水電站整體設(shè)施防腐
2.水池防腐
3.梯子制作、安裝
4.腳手架搭設(shè)所需材料由乙方購置
5.所有操作人員的勞保用品，如安全帽、安全帶的購置由乙方負責
三、技術(shù)要求：
1.本項目的防腐工程采用中華牌磁漆(底漆、面漆)，去氧化層及打磨，拋光后，平面找平，噴底漆一遍，噴面漆兩遍。
2.平臺及走梯按甲方要求及相關(guān)標準制作安裝。
3.技術(shù)方案按甲方要求施工。
四、工程地點：恒陽公司青年水電站
第二條 工程承包范圍
承包范圍：包工包料(人工、主材、機械及腳手架搭拆的費用均在乙方承包范圍內(nèi))。包質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工與綜合治理。
第三條 合同工期
6個月。
第四條 質(zhì)量標準
1.乙方搭設(shè)的腳手架必須符合國家相關(guān)標準，開展的各項施工工序均符合當?shù)卣鞴懿块T的要求，符合甲方創(chuàng)建文明施工的要求。
2.平臺及走梯的制作及安裝標準符合國家、行業(yè)的規(guī)范、標準驗收要求。
3.乙方的施工人員必須熟悉各項工作內(nèi)容的安全操作規(guī)程，必須持有效上崗證，嚴格按規(guī)范、標準的要求進行工作，嚴格執(zhí)行有關(guān)懸空作業(yè)的規(guī)定，確保安全施工，具體施工方案由乙方自行制定。
第五條 施工安全：乙方應(yīng)自覺遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴格
按安全標準組織施工，并隨時接受甲方安全檢查人員實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方自行承擔。
第六條 合同價款及付款方式
1.合同包干價：￥455000.00元(大寫：人民幣肆拾伍萬伍仟元整)
2.甲方追加除包干以外的工作量按實際所發(fā)生的量進行結(jié)算
3.支付方式：
本施工合同采用總價包干方式，待青年水電站防腐、制安項目全部完工，經(jīng)甲方一次性驗收合格，扣除5%質(zhì)保金后，其余剩下部份于10個工作日內(nèi)一次性付清乙方工程承包款，正式發(fā)票按甲方財務(wù)部門的要求開具。
第七條 質(zhì)量保證期及保證金
本工程質(zhì)量保質(zhì)期為 壹 年，預(yù)留質(zhì)保金為合同總價款的5% (即￥22750.00元)，質(zhì)保期滿后甲方在14天內(nèi)將質(zhì)保金無息退還給乙方。
第八條 現(xiàn)場管理和安全生產(chǎn)
1.乙方在開工前，必須擬定安全技術(shù)措施報甲方審核批準后嚴格執(zhí)行，并與甲方安全生產(chǎn)部簽訂安全協(xié)議，甲方負責對乙方施工人員進行安全交底。
2.乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的各項管理規(guī)章制度，嚴格遵守安全操作規(guī)程，在乙方現(xiàn)場負責人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下組織施工，計劃進度、材料供應(yīng)要密切配合，保證施工順利進行。施工中如因違反上述規(guī)定而發(fā)生傷亡事故，其損失由乙方負責。
3.用于材料搬運過程中使用的工機具等由乙方負責，費用包含在合同總價款中，乙方保證使用需要。其他安裝中的手持操作工具，由乙方負責。整個制作、安裝過程乙方需有專人到現(xiàn)場全程監(jiān)督、指導(dǎo)、指揮。
4.勞動保護用品及施工中屬個人使用的操作用具由乙方自行解決。
5.乙方應(yīng)對施工人員進行遵紀守法和安全生產(chǎn)，愛護財產(chǎn)的教育，并指定專人負責現(xiàn)場保衛(wèi)工作，如違反現(xiàn)場管理制度和不法行為，甲方有權(quán)采取必要措施，乙方應(yīng)承擔法律責任，并負責賠償經(jīng)濟損失，乙方在施工中應(yīng)做到工完料盡場地清，保持現(xiàn)場整潔。
6.在施工過程中，乙方因違反消防條例和法規(guī)造成的火災(zāi)事故，由乙方負責。
7.工程施工中服從甲方安全生產(chǎn)管理要求，對原有設(shè)施、建構(gòu)筑物必須采取保護措施，對施工中的損壞由乙方負責無償修復(fù)或完全賠償。
8.乙方人員對施工現(xiàn)場的腳手架，各類安全設(shè)施、安全警告牌、不得擅自拆除、更動。如確實需要拆除更動的，必須經(jīng)甲方指派的安全管理人員的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人員擅自拆除所造成的后果，要追究當事人的責任，造成的工傷事故，均由乙方負責。
第九條 質(zhì)量保修
1.工程保修期：保修期為1年，自竣工驗收合格之日起計算。
2.質(zhì)量保修責任
(1)乙方所承包的工程，在保修期內(nèi)屬乙方責任造成的質(zhì)量問題，乙方必須在甲方規(guī)定期限內(nèi)負責無償予以修復(fù)。
(2)因乙方施工質(zhì)量原因致保修范圍內(nèi)的項目在保修期內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)承擔損害賠償責任。
3.質(zhì)量保修金的確定
本項目工程約定工程質(zhì)量保修金為合同最終結(jié)算總價的5% 。
4.質(zhì)量保修金的返還
質(zhì)量保修期滿一年，經(jīng)甲方確認使用過程中該工程無任何施工質(zhì)量問題，甲方于14個工作日內(nèi)將質(zhì)量保證金無息返還乙方。
第十條 乙方向甲方簽訂的安全協(xié)議及其他補充協(xié)議與本合同屬不可分割的部分，具有同等的法律效力。
第十一條 未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
第十二條 合同生效與終止
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
小型水電站施工合同篇三
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：xx市xx級水電站技改工程
工程地點：xx市xx鎮(zhèn) 村
工程內(nèi)容：水電站廠房技術(shù)改造土建工程
二、工程承包范圍
廠房鋼筋混凝土屋面拆除，水輪發(fā)電機組拆除，廠房下部混凝土局部拆除，廠房下部結(jié)構(gòu)尾水室、蝸室、水輪機層、發(fā)電站層鋼筋混凝土澆筑及其相應(yīng)的臨時工程。
三、合同工期
開工日期：20xx年十二月三日
第一臺機組混凝土結(jié)構(gòu)定于20xx年一月三十日澆筑結(jié)束;第二臺機組混凝土結(jié)構(gòu)定于20xx年二月二十三日動工，20xx年四月二十三日澆筑完工。20xx年五月二十日提交第二臺水輪發(fā)電機組安裝工程面。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)為159天。
四、質(zhì)量標準：合格，爭創(chuàng)優(yōu)良
五、合同價款：貳拾點陸萬元(主體工程預(yù)算價)。
六、執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。
七、本合同《專用條款》
1、執(zhí)行水利、水電行業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計、施工及驗收規(guī)范、規(guī)程標準。
2、執(zhí)行省、市建筑法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
八、發(fā)包人工作
1、圖紙發(fā)包人在承包人進場前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現(xiàn)場50m之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。
九、承包人工作
1、進場后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計，逐月提供建設(shè)計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔費用。
3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔費用。
十、材料
所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結(jié)算。材料價格按經(jīng)發(fā)包人同意的實際發(fā)生的市場價格、運雜費、采購保管費結(jié)算。
十一、質(zhì)量和驗收
1、中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結(jié)束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結(jié)束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工，安全事故按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發(fā)生的費用。
十三、合同價款及支付
1、按設(shè)計預(yù)算單價作為合同單價結(jié)算基數(shù)。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數(shù)，發(fā)包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發(fā)生價扣除預(yù)算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發(fā)包人支付承包人。機械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。
十四、工程預(yù)付款
合同簽訂后，發(fā)包人支付伍萬元工程預(yù)付款給承我人，用作進場人員調(diào)進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預(yù)付款在第一臺機組完工結(jié)算時扣回。
十五、進度工程款支付
每月25日進度工程計量。承包人憑發(fā)包人月計量簽證報送月工程量結(jié)算申報表，發(fā)包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
十六、完工結(jié)算
完工驗收合格后，發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結(jié)算申請書，發(fā)包在一月內(nèi)審批支付到完工結(jié)算造價97%的尚金額給承包人。
十七、質(zhì)量保修金
完工結(jié)算總價的3%扣作工程質(zhì)量保修金，保修期壹年。保修期滿后半月內(nèi)結(jié)算保修金。
十八、違約、索賠、爭議
按《建筑工程合同》的《通用條款》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十九、本合同經(jīng)雙方簽字生效，工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。
二十、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
二十一、本合同一式4份，雙方各執(zhí)2份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
小型水電站施工合同篇四
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
法定代表人：
承包方：(以下簡稱乙方)
法定代表人：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關(guān)法律行政法規(guī)，結(jié)合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程主要內(nèi)容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限____天，預(yù)定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包價及其它
總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
(一)甲方責任
1、提供乙方規(guī)劃、設(shè)計、施工所需的相關(guān)要求及數(shù)據(jù);
2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結(jié)束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。
五、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設(shè)計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關(guān)驗收規(guī)范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設(shè)局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結(jié)束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。
工期嚴重滯后的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。
甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關(guān)規(guī)章制度，維護好相關(guān)設(shè)施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預(yù)防工作。
乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
十、不可抗拒的自然災(zāi)害認定標準
不可抗拒的自然災(zāi)害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
十一、違約責任
1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應(yīng)按民法典規(guī)定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
3、雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、爭議
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提請上級主管部門調(diào)解，調(diào)解無效時，可向____________人民法院起訴。
十三、合同份數(shù)
本合同一式_____份，甲方____份、乙雙方____份。
十四、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日
乙方：
法人代表：
_____年____月____
小型水電站施工合同篇五
(甲方)： (以下簡稱甲方) (乙方)： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關(guān)法律行政法規(guī)，結(jié)合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：上營變電站引水工程。
2、工程地點：上營村。
3、工程主要內(nèi)容：1500米dn40給水管道安裝。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，預(yù)定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包價及其它
總承包價80000元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
(一)甲方責任
1、提供乙方規(guī)劃、設(shè)計、施工所需的相關(guān)要求及數(shù)據(jù);
2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結(jié)束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。
五、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設(shè)計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關(guān)驗收規(guī)范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設(shè)局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結(jié)束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。乙方開戶名稱：祿豐萬泉供水有限責任*司
開戶行：祿豐*行營業(yè)室
賬戶：
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關(guān)規(guī)章制度，維護好相關(guān)設(shè)施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預(yù)防工作。乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
十、不可抗拒的自然災(zāi)害認定標準
不可抗拒的自然災(zāi)害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
十一、違約責任
本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應(yīng)按民法典規(guī)定標準進行賠償。
若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、合同份數(shù)
本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，
十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
小型水電站施工合同篇六
發(fā)包人：
承包人：
依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：xx市xx級水電站技改工程
工程地點：xx市xx鎮(zhèn) 村
工程內(nèi)容：水電站廠房技術(shù)改造土建工程
二、工程承包范圍
廠房鋼筋混凝土屋面拆除，水輪發(fā)電機組拆除，廠房下部混凝土局部拆除，廠房下部結(jié)構(gòu)尾水室、蝸室、水輪機層、發(fā)電站層鋼筋混凝土澆筑及其相應(yīng)的臨時工程。
三、合同工期
開工日期：二oxx年十二月三日
第一臺機組混凝土結(jié)構(gòu)定于二oxx年一月三十日澆筑結(jié)束;第二臺機組混凝土結(jié)構(gòu)定于二oxx年二月二十三日動工，二oxx年四月二十三日澆筑完工。二oxx年五月二十日提交第二臺水輪發(fā)電機組安裝工程面。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)為159天。
四、質(zhì)量標準：合格，爭創(chuàng)優(yōu)良
五、合同價款：貳拾點陸萬元(主體工程預(yù)算價)。
六、執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。
七、本合同《專用條款》
1、執(zhí)行水利、水電行業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計、施工及驗收規(guī)范、規(guī)程標準。
2、執(zhí)行省、市建筑法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
八、發(fā)包人工作
1、圖紙發(fā)包人在承包人進場前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現(xiàn)場50m之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。
九、承包人工作
1、進場后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計，逐月提供建設(shè)計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔費用。
3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔費用。
十、材料
所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結(jié)算。材料價格按經(jīng)發(fā)包人同意的實際發(fā)生的市場價格、運雜費、采購保管費結(jié)算。
十一、質(zhì)量和驗收
1、中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結(jié)束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結(jié)束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工，安全事故按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發(fā)生的費用。
十三、合同價款及支付
1、按設(shè)計預(yù)算單價作為合同單價結(jié)算基數(shù)。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數(shù)，發(fā)包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發(fā)生價扣除預(yù)算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發(fā)包人支付承包人。機械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。
十四、工程預(yù)付款
合同簽訂后，發(fā)包人支付伍萬元工程預(yù)付款給承我人，用作進場人員調(diào)進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預(yù)付款在第一臺機組完工結(jié)算時扣回。
十五、進度工程款支付
每月25日進度工程計量。承包人憑發(fā)包人月計量簽證報送月工程量結(jié)算申報表，發(fā)包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
十六、完工結(jié)算
完工驗收合格后，發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結(jié)算申請書，發(fā)包在一月內(nèi)審批支付到完工結(jié)算造價97%的尚金額給承包人。
十七、質(zhì)量保修金
完工結(jié)算總價的3%扣作工程質(zhì)量保修金，保修期壹年。保修期滿后半月內(nèi)結(jié)算保修金。
十八、違約、索賠、爭議
按《建筑工程合同》的《通用條款》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十九、本合同經(jīng)雙方簽字生效，工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。
二十、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
二十一、本合同一式4份，雙方各執(zhí)2份。
發(fā)包人：承包人：
住所：
代表：
電話：
簽訂日期：
小型水電站施工合同篇七
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
法定代表人：
承包方：（以下簡稱乙方）
法定代表人：
根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工（招標文件）以及其他相關(guān)法律行政法規(guī)，結(jié)合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程主要內(nèi)容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限____天，預(yù)定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包價及其它
總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
（一）甲方責任
1、提供乙方規(guī)劃、設(shè)計、施工所需的相關(guān)要求及數(shù)據(jù)；
2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
（二）乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結(jié)束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。
五、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設(shè)計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關(guān)驗收規(guī)范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設(shè)局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結(jié)束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關(guān)規(guī)章制度，維護好相關(guān)設(shè)施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預(yù)防工作。乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
十、不可抗拒的自然災(zāi)害認定標準
不可抗拒的自然災(zāi)害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
十一、違約責任
1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應(yīng)按民法典規(guī)定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
3、雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、爭議
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提請上級主管部門調(diào)解，調(diào)解無效時，可向____________人民法院起訴。
十三、合同份數(shù)
本合同一式_____份，甲方____份、乙雙方____份。
十四、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日
乙方：
法人代表：
_____年____月____日
小型水電站施工合同篇八
甲方(發(fā)包單位)：
乙方(承包單位)：
甲方同意將 工程承包給乙方施工，為保質(zhì)保量按時完成施工任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執(zhí)行。
一、工程項目名稱(工程地點)：工程價款360000元整。元整。清淤及加固;文星水電站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方進場及竣工時間：年月月工，雨天順延。
四、乙方在施工過程中，應(yīng)按甲方提供的圖紙或甲方工程技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)施工，未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應(yīng)經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收后方可施工。乙方在施工中應(yīng)注意安全，不得違章操作。
五、乙方應(yīng)保證工程施工質(zhì)量，不得偷工減料，若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應(yīng)做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。
六、付款辦法：
1、總工程價款(金額大寫元整;
2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的實際工程量按造價的 50 %付給作工料費，剩余 50 %尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內(nèi)結(jié)算付清;
3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。
七、乙方工程不得轉(zhuǎn)包或分包，若發(fā)現(xiàn)則甲方有權(quán)終止合同，所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。
八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、補充協(xié)議：
甲方： (公章) 法人代表：
乙方： (公章)法人代表：
年 月日
小型水電站施工合同篇九
小型水電站施工協(xié)議書
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
法定代表人：
承包方：(以下簡稱乙方)
法定代表人：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關(guān)法律行政法規(guī)，結(jié)合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程主要內(nèi)容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限____天，預(yù)定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包價及其它
總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
(一)甲方責任
1、提供乙方規(guī)劃、設(shè)計、施工所需的相關(guān)要求及數(shù)據(jù);
2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結(jié)束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。
五、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設(shè)計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關(guān)驗收規(guī)范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設(shè)局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結(jié)束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關(guān)規(guī)章制度，維護好相關(guān)設(shè)施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預(yù)防工作。乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
十、不可抗拒的自然災(zāi)害認定標準
不可抗拒的自然災(zāi)害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
十一、違約責任
1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應(yīng)按民法典規(guī)定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
3、雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、爭議
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提請上級主管部門調(diào)解，調(diào)解無效時，可向____________人民法院起訴。
十三、合同份數(shù)
本合同一式_____份，甲方____份、乙雙方____份。
十四、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日
乙方：
法人代表：
_____年____月____日
小型水電站施工合同篇十
甲方(發(fā)包單位)：
乙方(承包單位)：
甲方同意將 工程承包給乙方施工，為保質(zhì)保量按時完成施工任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執(zhí)行。
一、工程項目名稱(工程地點)：工程價款360000元整。元整。清淤及加固;文星水電站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方進場及竣工時間：年月月工，雨天順延。
四、乙方在施工過程中，應(yīng)按甲方提供的圖紙或甲方工程技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)施工，未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應(yīng)經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收后方可施工。乙方在施工中應(yīng)注意安全，不得違章操作。
五、乙方應(yīng)保證工程施工質(zhì)量，不得偷工減料，若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應(yīng)做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。
六、付款辦法：
1、總工程價款(金額大寫元整;
2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的實際工程量按造價的 50 %付給作工料費，剩余 50 %尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內(nèi)結(jié)算付清;
3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。
七、乙方工程不得轉(zhuǎn)包或分包，若發(fā)現(xiàn)則甲方有權(quán)終止合同，所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。
八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、補充協(xié)議：
甲方： (公章) 法人代表：
乙方： (公章)法人代表：
年 月日
小型水電站施工合同篇十一
發(fā)包人：
承包人：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：xx市xx級水電站技改工程
工程地點：xx市xx鎮(zhèn) 村
工程內(nèi)容：水電站廠房技術(shù)改造土建工程
二、工程承包范圍
廠房鋼筋混凝土屋面拆除，水輪發(fā)電機組拆除，廠房下部混凝土局部拆除，廠房下部結(jié)構(gòu)尾水室、蝸室、水輪機層、發(fā)電站層鋼筋混凝土澆筑及其相應(yīng)的臨時工程。
三、合同工期
開工日期：20xx年十二月三日
第一臺機組混凝土結(jié)構(gòu)定于20xx年一月三十日澆筑結(jié)束;第二臺機組混凝土結(jié)構(gòu)定于20xx年二月二十三日動工，20xx年四月二十三日澆筑完工。20xx年五月二十日提交第二臺水輪發(fā)電機組安裝工程面。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)為159天。
四、質(zhì)量標準：合格，爭創(chuàng)優(yōu)良
五、合同價款：貳拾點陸萬元(主體工程預(yù)算價)。
六、執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。
七、本合同《專用條款》
1、執(zhí)行水利、水電行業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計、施工及驗收規(guī)范、規(guī)程標準。
2、執(zhí)行省、市建筑法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
八、發(fā)包人工作
1、圖紙發(fā)包人在承包人進場前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現(xiàn)場50m之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。
九、承包人工作
1、進場后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計，逐月提供建設(shè)計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔費用。
3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔費用。
十、材料
所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結(jié)算。材料價格按經(jīng)發(fā)包人同意的實際發(fā)生的市場價格、運雜費、采購保管費結(jié)算。
十一、質(zhì)量和驗收
1、中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結(jié)束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結(jié)束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工，安全事故按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發(fā)生的費用。
十三、合同價款及支付
1、按設(shè)計預(yù)算單價作為合同單價結(jié)算基數(shù)。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數(shù)，發(fā)包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發(fā)生價扣除預(yù)算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發(fā)包人支付承包人。機械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。
十四、工程預(yù)付款
合同簽訂后，發(fā)包人支付伍萬元工程預(yù)付款給承我人，用作進場人員調(diào)進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預(yù)付款在第一臺機組完工結(jié)算時扣回。
十五、進度工程款支付
每月25日進度工程計量。承包人憑發(fā)包人月計量簽證報送月工程量結(jié)算申報表，發(fā)包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
十六、完工結(jié)算
完工驗收合格后，發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結(jié)算申請書，發(fā)包在一月內(nèi)審批支付到完工結(jié)算造價97%的尚金額給承包人。
十七、質(zhì)量保修金
完工結(jié)算總價的3%扣作工程質(zhì)量保修金，保修期壹年。保修期滿后半月內(nèi)結(jié)算保修金。
十八、違約、索賠、爭議
按《建筑工程合同》的《通用條款》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十九、本合同經(jīng)雙方簽字生效，工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。
二十、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
二十一、本合同一式4份，雙方各執(zhí)2份。
發(fā)包人：承包人：
住所：
代表：
電話：
簽訂日期：
小型水電站施工合同篇十二
(甲方)： (以下簡稱甲方) (乙方)： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關(guān)法律行政法規(guī)，結(jié)合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：上營變電站引水工程。
2、工程地點：上營村。
3、工程主要內(nèi)容：1500米dn40給水管道安裝。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，預(yù)定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包價及其它
總承包價80000元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
(一)甲方責任
1、提供乙方規(guī)劃、設(shè)計、施工所需的相關(guān)要求及數(shù)據(jù);
2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結(jié)束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。
五、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設(shè)計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關(guān)驗收規(guī)范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設(shè)局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結(jié)束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。乙方開戶名稱：祿豐萬泉供水有限責任公司
開戶行：祿豐農(nóng)行營業(yè)室
賬號：309801040003724
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關(guān)規(guī)章制度，維護好相關(guān)設(shè)施和保護周圍居民的正常生
十、不可抗拒的自然災(zāi)害認定標準
不可抗拒的自然災(zāi)害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
十一、違約責任
本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應(yīng)按合同法規(guī)定標準進行賠償。
若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、合同份數(shù)
本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，
十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
小型水電站施工合同篇一
甲方同意將 工程承包給乙方施工，為保質(zhì)保量按時完成施工任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執(zhí)行。
一、工程項目名稱(工程地點)：
工程價款360000元整。元整。清淤及加固;文星水電站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方進場及竣工時間：年月月工，雨天順延。
四、乙方在施工過程中，應(yīng)按甲方提供的圖紙或甲方工程技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)施工，未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應(yīng)經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收后方可施工。乙方在施工中應(yīng)注意安全，不得違章操作。
五、乙方應(yīng)保證工程施工質(zhì)量，不得偷工減料，若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應(yīng)做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。
六、付款辦法：
1、總工程價款(金額大寫元整;
2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的實際工程量按造價的 50 %付給作工料費，剩余 50 %尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內(nèi)結(jié)算付清;
3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。
七、乙方工程不得轉(zhuǎn)包或分包，若發(fā)現(xiàn)則甲方有權(quán)終止合同，所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。
八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、補充協(xié)議：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
小型水電站施工合同篇二
甲方(發(fā)包人)：?
乙方(承包人)：?
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
一、工程名稱：青年水電站防腐、制安工程施工項目
二、工程承包工作內(nèi)容：
1.水電站整體設(shè)施防腐
2.水池防腐
3.梯子制作、安裝
4.腳手架搭設(shè)所需材料由乙方購置
5.所有操作人員的勞保用品，如安全帽、安全帶的購置由乙方負責
三、技術(shù)要求：
1.本項目的防腐工程采用中華牌磁漆(底漆、面漆)，去氧化層及打磨，拋光后，平面找平，噴底漆一遍，噴面漆兩遍。
2.平臺及走梯按甲方要求及相關(guān)標準制作安裝。
3.技術(shù)方案按甲方要求施工。
四、工程地點：恒陽公司青年水電站
第二條 工程承包范圍
承包范圍：包工包料(人工、主材、機械及腳手架搭拆的費用均在乙方承包范圍內(nèi))。包質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工與綜合治理。
第三條 合同工期
6個月。
第四條 質(zhì)量標準
1.乙方搭設(shè)的腳手架必須符合國家相關(guān)標準，開展的各項施工工序均符合當?shù)卣鞴懿块T的要求，符合甲方創(chuàng)建文明施工的要求。
2.平臺及走梯的制作及安裝標準符合國家、行業(yè)的規(guī)范、標準驗收要求。
3.乙方的施工人員必須熟悉各項工作內(nèi)容的安全操作規(guī)程，必須持有效上崗證，嚴格按規(guī)范、標準的要求進行工作，嚴格執(zhí)行有關(guān)懸空作業(yè)的規(guī)定，確保安全施工，具體施工方案由乙方自行制定。
第五條 施工安全：乙方應(yīng)自覺遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴格
按安全標準組織施工，并隨時接受甲方安全檢查人員實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方自行承擔。
第六條 合同價款及付款方式
1.合同包干價：￥455000.00元(大寫：人民幣肆拾伍萬伍仟元整)
2.甲方追加除包干以外的工作量按實際所發(fā)生的量進行結(jié)算
3.支付方式：
本施工合同采用總價包干方式，待青年水電站防腐、制安項目全部完工，經(jīng)甲方一次性驗收合格，扣除5%質(zhì)保金后，其余剩下部份于10個工作日內(nèi)一次性付清乙方工程承包款，正式發(fā)票按甲方財務(wù)部門的要求開具。
第七條 質(zhì)量保證期及保證金
本工程質(zhì)量保質(zhì)期為 壹 年，預(yù)留質(zhì)保金為合同總價款的5% (即￥22750.00元)，質(zhì)保期滿后甲方在14天內(nèi)將質(zhì)保金無息退還給乙方。
第八條 現(xiàn)場管理和安全生產(chǎn)
1.乙方在開工前，必須擬定安全技術(shù)措施報甲方審核批準后嚴格執(zhí)行，并與甲方安全生產(chǎn)部簽訂安全協(xié)議，甲方負責對乙方施工人員進行安全交底。
2.乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的各項管理規(guī)章制度，嚴格遵守安全操作規(guī)程，在乙方現(xiàn)場負責人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下組織施工，計劃進度、材料供應(yīng)要密切配合，保證施工順利進行。施工中如因違反上述規(guī)定而發(fā)生傷亡事故，其損失由乙方負責。
3.用于材料搬運過程中使用的工機具等由乙方負責，費用包含在合同總價款中，乙方保證使用需要。其他安裝中的手持操作工具，由乙方負責。整個制作、安裝過程乙方需有專人到現(xiàn)場全程監(jiān)督、指導(dǎo)、指揮。
4.勞動保護用品及施工中屬個人使用的操作用具由乙方自行解決。
5.乙方應(yīng)對施工人員進行遵紀守法和安全生產(chǎn)，愛護財產(chǎn)的教育，并指定專人負責現(xiàn)場保衛(wèi)工作，如違反現(xiàn)場管理制度和不法行為，甲方有權(quán)采取必要措施，乙方應(yīng)承擔法律責任，并負責賠償經(jīng)濟損失，乙方在施工中應(yīng)做到工完料盡場地清，保持現(xiàn)場整潔。
6.在施工過程中，乙方因違反消防條例和法規(guī)造成的火災(zāi)事故，由乙方負責。
7.工程施工中服從甲方安全生產(chǎn)管理要求，對原有設(shè)施、建構(gòu)筑物必須采取保護措施，對施工中的損壞由乙方負責無償修復(fù)或完全賠償。
8.乙方人員對施工現(xiàn)場的腳手架，各類安全設(shè)施、安全警告牌、不得擅自拆除、更動。如確實需要拆除更動的，必須經(jīng)甲方指派的安全管理人員的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人員擅自拆除所造成的后果，要追究當事人的責任，造成的工傷事故，均由乙方負責。
第九條 質(zhì)量保修
1.工程保修期：保修期為1年，自竣工驗收合格之日起計算。
2.質(zhì)量保修責任
(1)乙方所承包的工程，在保修期內(nèi)屬乙方責任造成的質(zhì)量問題，乙方必須在甲方規(guī)定期限內(nèi)負責無償予以修復(fù)。
(2)因乙方施工質(zhì)量原因致保修范圍內(nèi)的項目在保修期內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)承擔損害賠償責任。
3.質(zhì)量保修金的確定
本項目工程約定工程質(zhì)量保修金為合同最終結(jié)算總價的5% 。
4.質(zhì)量保修金的返還
質(zhì)量保修期滿一年，經(jīng)甲方確認使用過程中該工程無任何施工質(zhì)量問題，甲方于14個工作日內(nèi)將質(zhì)量保證金無息返還乙方。
第十條 乙方向甲方簽訂的安全協(xié)議及其他補充協(xié)議與本合同屬不可分割的部分，具有同等的法律效力。
第十一條 未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
第十二條 合同生效與終止
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
小型水電站施工合同篇三
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：xx市xx級水電站技改工程
工程地點：xx市xx鎮(zhèn) 村
工程內(nèi)容：水電站廠房技術(shù)改造土建工程
二、工程承包范圍
廠房鋼筋混凝土屋面拆除，水輪發(fā)電機組拆除，廠房下部混凝土局部拆除，廠房下部結(jié)構(gòu)尾水室、蝸室、水輪機層、發(fā)電站層鋼筋混凝土澆筑及其相應(yīng)的臨時工程。
三、合同工期
開工日期：20xx年十二月三日
第一臺機組混凝土結(jié)構(gòu)定于20xx年一月三十日澆筑結(jié)束;第二臺機組混凝土結(jié)構(gòu)定于20xx年二月二十三日動工，20xx年四月二十三日澆筑完工。20xx年五月二十日提交第二臺水輪發(fā)電機組安裝工程面。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)為159天。
四、質(zhì)量標準：合格，爭創(chuàng)優(yōu)良
五、合同價款：貳拾點陸萬元(主體工程預(yù)算價)。
六、執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。
七、本合同《專用條款》
1、執(zhí)行水利、水電行業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計、施工及驗收規(guī)范、規(guī)程標準。
2、執(zhí)行省、市建筑法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
八、發(fā)包人工作
1、圖紙發(fā)包人在承包人進場前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現(xiàn)場50m之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。
九、承包人工作
1、進場后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計，逐月提供建設(shè)計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔費用。
3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔費用。
十、材料
所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結(jié)算。材料價格按經(jīng)發(fā)包人同意的實際發(fā)生的市場價格、運雜費、采購保管費結(jié)算。
十一、質(zhì)量和驗收
1、中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結(jié)束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結(jié)束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工，安全事故按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發(fā)生的費用。
十三、合同價款及支付
1、按設(shè)計預(yù)算單價作為合同單價結(jié)算基數(shù)。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數(shù)，發(fā)包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發(fā)生價扣除預(yù)算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發(fā)包人支付承包人。機械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。
十四、工程預(yù)付款
合同簽訂后，發(fā)包人支付伍萬元工程預(yù)付款給承我人，用作進場人員調(diào)進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預(yù)付款在第一臺機組完工結(jié)算時扣回。
十五、進度工程款支付
每月25日進度工程計量。承包人憑發(fā)包人月計量簽證報送月工程量結(jié)算申報表，發(fā)包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
十六、完工結(jié)算
完工驗收合格后，發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結(jié)算申請書，發(fā)包在一月內(nèi)審批支付到完工結(jié)算造價97%的尚金額給承包人。
十七、質(zhì)量保修金
完工結(jié)算總價的3%扣作工程質(zhì)量保修金，保修期壹年。保修期滿后半月內(nèi)結(jié)算保修金。
十八、違約、索賠、爭議
按《建筑工程合同》的《通用條款》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十九、本合同經(jīng)雙方簽字生效，工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。
二十、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
二十一、本合同一式4份，雙方各執(zhí)2份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
小型水電站施工合同篇四
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
法定代表人：
承包方：(以下簡稱乙方)
法定代表人：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關(guān)法律行政法規(guī)，結(jié)合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程主要內(nèi)容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限____天，預(yù)定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包價及其它
總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
(一)甲方責任
1、提供乙方規(guī)劃、設(shè)計、施工所需的相關(guān)要求及數(shù)據(jù);
2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結(jié)束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。
五、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設(shè)計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關(guān)驗收規(guī)范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設(shè)局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結(jié)束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。
工期嚴重滯后的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。
甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關(guān)規(guī)章制度，維護好相關(guān)設(shè)施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預(yù)防工作。
乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
十、不可抗拒的自然災(zāi)害認定標準
不可抗拒的自然災(zāi)害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
十一、違約責任
1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應(yīng)按民法典規(guī)定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
3、雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、爭議
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提請上級主管部門調(diào)解，調(diào)解無效時，可向____________人民法院起訴。
十三、合同份數(shù)
本合同一式_____份，甲方____份、乙雙方____份。
十四、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日
乙方：
法人代表：
_____年____月____
小型水電站施工合同篇五
(甲方)： (以下簡稱甲方) (乙方)： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關(guān)法律行政法規(guī)，結(jié)合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：上營變電站引水工程。
2、工程地點：上營村。
3、工程主要內(nèi)容：1500米dn40給水管道安裝。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，預(yù)定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包價及其它
總承包價80000元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
(一)甲方責任
1、提供乙方規(guī)劃、設(shè)計、施工所需的相關(guān)要求及數(shù)據(jù);
2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結(jié)束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。
五、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設(shè)計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關(guān)驗收規(guī)范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設(shè)局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結(jié)束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。乙方開戶名稱：祿豐萬泉供水有限責任*司
開戶行：祿豐*行營業(yè)室
賬戶：
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關(guān)規(guī)章制度，維護好相關(guān)設(shè)施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預(yù)防工作。乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
十、不可抗拒的自然災(zāi)害認定標準
不可抗拒的自然災(zāi)害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
十一、違約責任
本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應(yīng)按民法典規(guī)定標準進行賠償。
若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、合同份數(shù)
本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，
十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
小型水電站施工合同篇六
發(fā)包人：
承包人：
依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：xx市xx級水電站技改工程
工程地點：xx市xx鎮(zhèn) 村
工程內(nèi)容：水電站廠房技術(shù)改造土建工程
二、工程承包范圍
廠房鋼筋混凝土屋面拆除，水輪發(fā)電機組拆除，廠房下部混凝土局部拆除，廠房下部結(jié)構(gòu)尾水室、蝸室、水輪機層、發(fā)電站層鋼筋混凝土澆筑及其相應(yīng)的臨時工程。
三、合同工期
開工日期：二oxx年十二月三日
第一臺機組混凝土結(jié)構(gòu)定于二oxx年一月三十日澆筑結(jié)束;第二臺機組混凝土結(jié)構(gòu)定于二oxx年二月二十三日動工，二oxx年四月二十三日澆筑完工。二oxx年五月二十日提交第二臺水輪發(fā)電機組安裝工程面。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)為159天。
四、質(zhì)量標準：合格，爭創(chuàng)優(yōu)良
五、合同價款：貳拾點陸萬元(主體工程預(yù)算價)。
六、執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。
七、本合同《專用條款》
1、執(zhí)行水利、水電行業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計、施工及驗收規(guī)范、規(guī)程標準。
2、執(zhí)行省、市建筑法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
八、發(fā)包人工作
1、圖紙發(fā)包人在承包人進場前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現(xiàn)場50m之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。
九、承包人工作
1、進場后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計，逐月提供建設(shè)計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔費用。
3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔費用。
十、材料
所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結(jié)算。材料價格按經(jīng)發(fā)包人同意的實際發(fā)生的市場價格、運雜費、采購保管費結(jié)算。
十一、質(zhì)量和驗收
1、中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結(jié)束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結(jié)束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工，安全事故按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發(fā)生的費用。
十三、合同價款及支付
1、按設(shè)計預(yù)算單價作為合同單價結(jié)算基數(shù)。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數(shù)，發(fā)包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發(fā)生價扣除預(yù)算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發(fā)包人支付承包人。機械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。
十四、工程預(yù)付款
合同簽訂后，發(fā)包人支付伍萬元工程預(yù)付款給承我人，用作進場人員調(diào)進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預(yù)付款在第一臺機組完工結(jié)算時扣回。
十五、進度工程款支付
每月25日進度工程計量。承包人憑發(fā)包人月計量簽證報送月工程量結(jié)算申報表，發(fā)包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
十六、完工結(jié)算
完工驗收合格后，發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結(jié)算申請書，發(fā)包在一月內(nèi)審批支付到完工結(jié)算造價97%的尚金額給承包人。
十七、質(zhì)量保修金
完工結(jié)算總價的3%扣作工程質(zhì)量保修金，保修期壹年。保修期滿后半月內(nèi)結(jié)算保修金。
十八、違約、索賠、爭議
按《建筑工程合同》的《通用條款》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十九、本合同經(jīng)雙方簽字生效，工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。
二十、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
二十一、本合同一式4份，雙方各執(zhí)2份。
發(fā)包人：承包人：
住所：
代表：
電話：
簽訂日期：
小型水電站施工合同篇七
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
法定代表人：
承包方：（以下簡稱乙方）
法定代表人：
根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工（招標文件）以及其他相關(guān)法律行政法規(guī)，結(jié)合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程主要內(nèi)容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限____天，預(yù)定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包價及其它
總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
（一）甲方責任
1、提供乙方規(guī)劃、設(shè)計、施工所需的相關(guān)要求及數(shù)據(jù)；
2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
（二）乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結(jié)束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。
五、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設(shè)計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關(guān)驗收規(guī)范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設(shè)局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結(jié)束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關(guān)規(guī)章制度，維護好相關(guān)設(shè)施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預(yù)防工作。乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
十、不可抗拒的自然災(zāi)害認定標準
不可抗拒的自然災(zāi)害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
十一、違約責任
1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應(yīng)按民法典規(guī)定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
3、雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、爭議
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提請上級主管部門調(diào)解，調(diào)解無效時，可向____________人民法院起訴。
十三、合同份數(shù)
本合同一式_____份，甲方____份、乙雙方____份。
十四、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日
乙方：
法人代表：
_____年____月____日
小型水電站施工合同篇八
甲方(發(fā)包單位)：
乙方(承包單位)：
甲方同意將 工程承包給乙方施工，為保質(zhì)保量按時完成施工任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執(zhí)行。
一、工程項目名稱(工程地點)：工程價款360000元整。元整。清淤及加固;文星水電站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方進場及竣工時間：年月月工，雨天順延。
四、乙方在施工過程中，應(yīng)按甲方提供的圖紙或甲方工程技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)施工，未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應(yīng)經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收后方可施工。乙方在施工中應(yīng)注意安全，不得違章操作。
五、乙方應(yīng)保證工程施工質(zhì)量，不得偷工減料，若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應(yīng)做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。
六、付款辦法：
1、總工程價款(金額大寫元整;
2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的實際工程量按造價的 50 %付給作工料費，剩余 50 %尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內(nèi)結(jié)算付清;
3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。
七、乙方工程不得轉(zhuǎn)包或分包，若發(fā)現(xiàn)則甲方有權(quán)終止合同，所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。
八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、補充協(xié)議：
甲方： (公章) 法人代表：
乙方： (公章)法人代表：
年 月日
小型水電站施工合同篇九
小型水電站施工協(xié)議書
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
法定代表人：
承包方：(以下簡稱乙方)
法定代表人：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關(guān)法律行政法規(guī)，結(jié)合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程主要內(nèi)容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限____天，預(yù)定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包價及其它
總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
(一)甲方責任
1、提供乙方規(guī)劃、設(shè)計、施工所需的相關(guān)要求及數(shù)據(jù);
2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結(jié)束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。
五、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設(shè)計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關(guān)驗收規(guī)范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設(shè)局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結(jié)束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關(guān)規(guī)章制度，維護好相關(guān)設(shè)施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預(yù)防工作。乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
十、不可抗拒的自然災(zāi)害認定標準
不可抗拒的自然災(zāi)害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
十一、違約責任
1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應(yīng)按民法典規(guī)定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
3、雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、爭議
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提請上級主管部門調(diào)解，調(diào)解無效時，可向____________人民法院起訴。
十三、合同份數(shù)
本合同一式_____份，甲方____份、乙雙方____份。
十四、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日
乙方：
法人代表：
_____年____月____日
小型水電站施工合同篇十
甲方(發(fā)包單位)：
乙方(承包單位)：
甲方同意將 工程承包給乙方施工，為保質(zhì)保量按時完成施工任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執(zhí)行。
一、工程項目名稱(工程地點)：工程價款360000元整。元整。清淤及加固;文星水電站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方進場及竣工時間：年月月工，雨天順延。
四、乙方在施工過程中，應(yīng)按甲方提供的圖紙或甲方工程技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)施工，未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應(yīng)經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收后方可施工。乙方在施工中應(yīng)注意安全，不得違章操作。
五、乙方應(yīng)保證工程施工質(zhì)量，不得偷工減料，若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應(yīng)做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。
六、付款辦法：
1、總工程價款(金額大寫元整;
2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的實際工程量按造價的 50 %付給作工料費，剩余 50 %尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內(nèi)結(jié)算付清;
3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。
七、乙方工程不得轉(zhuǎn)包或分包，若發(fā)現(xiàn)則甲方有權(quán)終止合同，所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。
八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、補充協(xié)議：
甲方： (公章) 法人代表：
乙方： (公章)法人代表：
年 月日
小型水電站施工合同篇十一
發(fā)包人：
承包人：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：xx市xx級水電站技改工程
工程地點：xx市xx鎮(zhèn) 村
工程內(nèi)容：水電站廠房技術(shù)改造土建工程
二、工程承包范圍
廠房鋼筋混凝土屋面拆除，水輪發(fā)電機組拆除，廠房下部混凝土局部拆除，廠房下部結(jié)構(gòu)尾水室、蝸室、水輪機層、發(fā)電站層鋼筋混凝土澆筑及其相應(yīng)的臨時工程。
三、合同工期
開工日期：20xx年十二月三日
第一臺機組混凝土結(jié)構(gòu)定于20xx年一月三十日澆筑結(jié)束;第二臺機組混凝土結(jié)構(gòu)定于20xx年二月二十三日動工，20xx年四月二十三日澆筑完工。20xx年五月二十日提交第二臺水輪發(fā)電機組安裝工程面。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)為159天。
四、質(zhì)量標準：合格，爭創(chuàng)優(yōu)良
五、合同價款：貳拾點陸萬元(主體工程預(yù)算價)。
六、執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。
七、本合同《專用條款》
1、執(zhí)行水利、水電行業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計、施工及驗收規(guī)范、規(guī)程標準。
2、執(zhí)行省、市建筑法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
八、發(fā)包人工作
1、圖紙發(fā)包人在承包人進場前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現(xiàn)場50m之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。
九、承包人工作
1、進場后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計，逐月提供建設(shè)計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔費用。
3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔費用。
十、材料
所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結(jié)算。材料價格按經(jīng)發(fā)包人同意的實際發(fā)生的市場價格、運雜費、采購保管費結(jié)算。
十一、質(zhì)量和驗收
1、中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結(jié)束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結(jié)束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工，安全事故按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發(fā)生的費用。
十三、合同價款及支付
1、按設(shè)計預(yù)算單價作為合同單價結(jié)算基數(shù)。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數(shù)，發(fā)包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發(fā)生價扣除預(yù)算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發(fā)包人支付承包人。機械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。
十四、工程預(yù)付款
合同簽訂后，發(fā)包人支付伍萬元工程預(yù)付款給承我人，用作進場人員調(diào)進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預(yù)付款在第一臺機組完工結(jié)算時扣回。
十五、進度工程款支付
每月25日進度工程計量。承包人憑發(fā)包人月計量簽證報送月工程量結(jié)算申報表，發(fā)包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
十六、完工結(jié)算
完工驗收合格后，發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結(jié)算申請書，發(fā)包在一月內(nèi)審批支付到完工結(jié)算造價97%的尚金額給承包人。
十七、質(zhì)量保修金
完工結(jié)算總價的3%扣作工程質(zhì)量保修金，保修期壹年。保修期滿后半月內(nèi)結(jié)算保修金。
十八、違約、索賠、爭議
按《建筑工程合同》的《通用條款》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十九、本合同經(jīng)雙方簽字生效，工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。
二十、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
二十一、本合同一式4份，雙方各執(zhí)2份。
發(fā)包人：承包人：
住所：
代表：
電話：
簽訂日期：
小型水電站施工合同篇十二
(甲方)： (以下簡稱甲方) (乙方)： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關(guān)法律行政法規(guī)，結(jié)合實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：上營變電站引水工程。
2、工程地點：上營村。
3、工程主要內(nèi)容：1500米dn40給水管道安裝。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，預(yù)定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包價及其它
總承包價80000元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
(一)甲方責任
1、提供乙方規(guī)劃、設(shè)計、施工所需的相關(guān)要求及數(shù)據(jù);
2、監(jiān)督工期及工程質(zhì)量、施工進度，配合乙方做好與工程相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結(jié)束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。
五、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設(shè)計圖紙進行施工，工程質(zhì)量達到國家相關(guān)驗收規(guī)范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設(shè)局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經(jīng)甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結(jié)束付50%，整體工程驗收合格后5日內(nèi)付50%。乙方開戶名稱：祿豐萬泉供水有限責任公司
開戶行：祿豐農(nóng)行營業(yè)室
賬號：309801040003724
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關(guān)規(guī)章制度，維護好相關(guān)設(shè)施和保護周圍居民的正常生
十、不可抗拒的自然災(zāi)害認定標準
不可抗拒的自然災(zāi)害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
十一、違約責任
本合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應(yīng)按合同法規(guī)定標準進行賠償。
若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權(quán)停止供水。
雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、合同份數(shù)
本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，
十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日