合同的簽署是交易成功的關(guān)鍵，它代表著各方的共識(shí)和承諾。合同中的保密條款是保護(hù)商業(yè)秘密的重要組成部分。我為您準(zhǔn)備了一些合同樣本，希望能對(duì)您的合同撰寫(xiě)和簽訂有所幫助。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇一
甲方：
乙方：
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房，解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方將______年_____月______日購(gòu)買(mǎi)的`朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金：違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章乙方簽字：
______年______月______日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇二
茲定于年月日時(shí)，調(diào)查你單位(村或戶主)的土地權(quán)屬界線情況，請(qǐng)你單位法定代表人(或戶主)準(zhǔn)時(shí)出席現(xiàn)場(chǎng)指界。出席指界人攜帶證件：1.單位法人應(yīng)攜帶法人身份證明、法人身份證原件及復(fù)印件、土地證原件及復(fù)印件、單位組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件;單位法人無(wú)法出席的可委托他人出席指界，受委托人應(yīng)額外攜帶指界委托書(shū)、受委托人身份證原件及復(fù)印件。2.戶主應(yīng)攜帶身份證、戶口簿、土地證、房產(chǎn)證、如有房屋發(fā)生買(mǎi)賣(mài)關(guān)系的，請(qǐng)攜帶買(mǎi)賣(mài)協(xié)議(以上證件均要求原件及復(fù)印件)。3.為了確保本次使用權(quán)確權(quán)的工作，您村辦理時(shí)間自年月日時(shí)至年月日時(shí)結(jié)束，逾期不辦理的后期將由您村本人到各管轄區(qū)的國(guó)土資源分局或國(guó)土資源所自行辦理。并執(zhí)行萊州市關(guān)于使用權(quán)確權(quán)調(diào)查的通告結(jié)束時(shí)間為止。違約缺席的，將按照《地籍調(diào)查規(guī)程》和《土地登記細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定處理。
(公章)。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇三
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房，解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方將20xx年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金：違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章。
乙方簽字：
負(fù)責(zé)人簽字：
乙方身份證號(hào)碼：
____年__月__日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇四
______房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司：
（法定代表人）先生。
您好！
我與貴公司作為雙方當(dāng)事人20______年_________月______日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司（作為房屋出賣(mài)人）應(yīng)當(dāng)在20______年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的'房屋（_________號(hào)房），但截至20______年______月______日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人（房屋買(mǎi)受人）現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。
特此告知。
買(mǎi)受人：_________。
_____年______月______日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇五
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房，解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方將20xx年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金：違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章乙方簽字：
20xx年xx月xx日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇六
xxx:。
您好!
貴我雙方于xx年xx月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及補(bǔ)充協(xié)議，約定由貴方向我司購(gòu)買(mǎi)房號(hào)為xx住宅，共計(jì)xx平方米，單價(jià)xx元每平方米，總價(jià)xx元。同時(shí)，合同對(duì)付款方式、付款期限及違約責(zé)任等內(nèi)容也作了明確約定。根據(jù)商品房買(mǎi)賣(mài)合同第四條之約定，貴方應(yīng)及時(shí)足額支付房款，其中應(yīng)于xx年xx月xx日之前支付xx元，并于xx年xx月xx日前支付余款。如果貴方逾期付款，我司有權(quán)按日向貴方收取應(yīng)付款萬(wàn)分之xx的違約金，如逾期超過(guò)90日，我司有權(quán)解除合同。但是，截至目前，貴司仍有xx元房款尚未支付，也從未向我司提出任何合理理由。針對(duì)以上情況，我司多次通過(guò)函件、電話等形式催促貴方盡快履行合同義務(wù)，繳清費(fèi)用，但貴方一直不予回應(yīng)，亦未采取任何實(shí)質(zhì)履約行為。
綜上所述，貴方已經(jīng)明顯違反合同約定，長(zhǎng)期惡意拖欠房款的行為給我司造成重大損失，已構(gòu)成根本違約，達(dá)到了合同解除的條件。鑒于我司多次催促均無(wú)實(shí)果，為維護(hù)我司的'合法權(quán)益，根據(jù)合同約定的相關(guān)規(guī)定，特以此函鄭重告知貴方：
一、自本通知發(fā)送之日起，即解除您與我公司簽定的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號(hào)：xx)。
二、按照合同約定向我公司承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并協(xié)助我公司辦理合同解除的全部手續(xù)，否則我公司將采取法律手段追究您的法律責(zé)任。
特此通知。
xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。
xx年xx月xx日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇七
致賣(mài)方()、中介方(地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)：
通知人與賣(mài)方經(jīng)中介方房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司居間磋商，于年×月×日簽訂《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號(hào)0000××，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《合同》)，現(xiàn)因賣(mài)方和中介方在簽訂《合同》時(shí)沒(méi)有如實(shí)告知買(mǎi)方所出售房屋設(shè)有抵押的事實(shí)，導(dǎo)致房屋在解除合同通知書(shū)發(fā)出的時(shí)間為止不能順利過(guò)戶，合同的目的不能實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)就解除《合同》等相關(guān)事宜特致函如下：年×月×日，通知人與賣(mài)方及中介方簽訂《合同》時(shí)，在中介方的當(dāng)面追問(wèn)核實(shí)下，賣(mài)方隱瞞了出售房屋設(shè)有抵押的事實(shí)，并和通知人簽訂《合同》，通知人事后才得知該房屋設(shè)有抵押。根據(jù)《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》四十九條第一款“抵押期間，抵押人轉(zhuǎn)讓已辦理登記的抵押物的，應(yīng)當(dāng)通知抵押權(quán)人并告知受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況;抵押人未通知抵押權(quán)人或者未告知受讓人的，轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效”之規(guī)定，賣(mài)方在簽訂合同時(shí)隱瞞重大事項(xiàng)、房屋存在抵押無(wú)法過(guò)戶而導(dǎo)致合同可撤銷(xiāo)，現(xiàn)通知人有權(quán)行使撤銷(xiāo)權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條之相關(guān)規(guī)定：合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還?，F(xiàn)通知人正式通知賣(mài)方及中介方解除《合同》，并在解除合同通知書(shū)送至賣(mài)方及中介方的當(dāng)天，辦理合同解除手續(xù)。就買(mǎi)方已經(jīng)繳納購(gòu)房定金人民幣×××元(大寫(xiě)：××萬(wàn)元)及中介傭金人民幣×××元(大寫(xiě)：×××元)的返還事宜，買(mǎi)方愿意和賣(mài)方及中介方友好協(xié)商。如未能按時(shí)順利解除合同返回定金及傭金，我方還將按照相關(guān)法律規(guī)定，要求賣(mài)方承擔(dān)實(shí)際違約責(zé)任，屆時(shí)各方必將承擔(dān)更多的責(zé)任。
通知人：
日期：
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇八
王力平、劉淑娟、曹逢武、劉福生：
2014年8月20日雙方簽訂《房屋租賃合同》，但經(jīng)我司多次催促，貴方一直未按合同約定為我司辦理消防證、衛(wèi)生許可證、特許行業(yè)經(jīng)營(yíng)證，導(dǎo)致三亞市公安局河?xùn)|派出所向我司委托經(jīng)營(yíng)管理的三亞金家灣度假酒店有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金家灣酒店）送達(dá)《責(zé)令停業(yè)整改的通知》，金家灣酒店無(wú)奈被迫于20xx年6月12日停業(yè)。后我司通過(guò)口頭、人工直接送達(dá)、發(fā)送短信、報(bào)紙公告等方式向貴方送達(dá)《關(guān)于再次催促辦理消防證、衛(wèi)生許可證、特許行業(yè)經(jīng)營(yíng)證的緊急通知函》，但貴方仍未按通知函通知時(shí)間辦理完畢上述證件。
三、貴方應(yīng)在20xx年8月10日之前賠償因自身違約給我司造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
特此通知！
海南時(shí)尚假日旅行社有限公司。
20xx年xx月xx日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇九
各縣市商務(wù)糧食局，婁星區(qū)商務(wù)局、糧食局，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局，萬(wàn)寶新區(qū)招商部，局機(jī)關(guān)各科室，各二級(jí)單位：
為全面貫徹落實(shí)中央、省、市各級(jí)黨委、政府對(duì)安全生產(chǎn)工作的指示精神,進(jìn)一步扎實(shí)推進(jìn)商務(wù)糧食系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作，按照市安委會(huì)工作安排部署，結(jié)合我局實(shí)際情況，經(jīng)局黨組研究同意，調(diào)整婁底市商務(wù)糧食系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：
組長(zhǎng)：龔洵勝。
常務(wù)副組長(zhǎng)：劉先璽。
副組長(zhǎng)：覃章榮劉瑛易加玉劉飛躍。
成員：周德求彭雙宜王冬貴姚群賢鄒有明王瑞新陳澤榮。
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)流通業(yè)發(fā)展科，周德求兼任辦公室主任。
婁底市商務(wù)糧食局。
20xx年2月20日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十
根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)規(guī)定，為明確商品房買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并共同遵守。
一、商品房基本情況。
1.甲方依據(jù)________房許字第________號(hào)《商品房銷(xiāo)售許可證》將坐落在________市________區(qū)________路（街）________號(hào)（小區(qū)）________號(hào)樓（總層數(shù)、用途、結(jié)構(gòu)）________單元________層________室________廳________號(hào)（管理號(hào)________________）的商品房出售給乙方。
2.乙方購(gòu)買(mǎi)商品房________套，建筑面積（大寫(xiě)）________________平方米，（小寫(xiě)）________________平方米。房屋建筑面積以________市房地產(chǎn)管理局實(shí)地測(cè)量后計(jì)算的測(cè)量結(jié)果為準(zhǔn)。
3.乙方購(gòu)買(mǎi)的商品房的土地使用權(quán)以（劃撥、出讓?zhuān)┓绞饺〉?，土地使用?quán)年限至________年________月________日。
4.甲方于________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。
5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》所列設(shè)施外，還有等設(shè)施。
二、總價(jià)款及付款方式。
1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方同意將該商品房按建筑面積每平方米________元銷(xiāo)售給乙方，總價(jià)款（小寫(xiě)）________________元，（大寫(xiě)）________________元。
2.自本合同簽訂之日起________日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方交付購(gòu)房定金________元。
3.乙方可將購(gòu)房款一次付清，也可分期付款。乙方一次性付款的，應(yīng)于________年________月________日付清全部房款；乙方分期付款的，其購(gòu)房定金在第________次付款時(shí)沖抵，分期付款日期、金額為：
合同定額（元）。
付款日期
4.其中第_______期乙方申請(qǐng)????????款，付款期限屆滿金融機(jī)構(gòu)未批準(zhǔn)貸款，且乙方無(wú)力支付該款項(xiàng)的，甲方應(yīng)在十五日內(nèi)將其已收取的房款返還乙方，本合同解除。如因一方故意造成貸款未獲批準(zhǔn)，或乙方逾期不申請(qǐng)貸款，另一方有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。
三、面積誤差。
該商品房交付時(shí)，實(shí)際建筑面積與合同約定面積誤差超過(guò)約定面積_______%時(shí)，乙方可選擇下列任一種方式處理：
2.乙方同意接受房屋。每平方米價(jià)格保持不變，房?jī)r(jià)款金額按實(shí)際建筑面積調(diào)整；
3.______________________________________________________________。
自本合同簽訂之日起十五日內(nèi)，雙方應(yīng)持本合同到房地產(chǎn)市場(chǎng)管理部門(mén)辦理合同登記，同時(shí)鑒證或公證；稅費(fèi)按國(guó)家規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān)。如因一方原因造成另一方不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記、鑒證或公證，另一方有權(quán)要求對(duì)方按房款的_______%賠償并有權(quán)要求解除合同。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
甲方交付的房屋需經(jīng)工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)驗(yàn)收合格，同時(shí)必須實(shí)行《商品房住宅質(zhì)量保證》、《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》制度；凡未實(shí)行《商品房住宅質(zhì)量保證書(shū)》、《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》的住宅房屋，如因質(zhì)量問(wèn)題與乙方發(fā)生爭(zhēng)議，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
六、產(chǎn)權(quán)登記。
乙方應(yīng)于房屋交付三十日內(nèi)辦理房屋所有權(quán)登記，甲方應(yīng)予協(xié)助。
七、設(shè)計(jì)變更的約定_______預(yù)售商品房開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中，甲方對(duì)原設(shè)計(jì)方案做重大調(diào)整時(shí)，必須在設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)后_______天內(nèi)書(shū)面通知乙方，乙方必須在收到該通知之日起_______天內(nèi)提出退房要求，或與甲方協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。乙方要求退房的，甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按同期銀行貸款利率付給利息。
八、配套設(shè)施的承諾。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期投入正常運(yùn)行：
九、房屋的用途及公共設(shè)施的使用。
乙方的商品房?jī)H作使用，乙方在使用期間不得擅自改變?cè)撋唐贩康姆课萁Y(jié)構(gòu)和用途，除本合同及附件另有規(guī)定者外，乙在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享受與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施。
甲方不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共設(shè)施、公共用地的使用性質(zhì)。
1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、緩建，應(yīng)在_______日內(nèi)通知對(duì)方變更或解除合同。
2.在合同規(guī)定期限內(nèi)，甲方未能按時(shí)交房或乙方逾期交付款項(xiàng)的，除應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任外，無(wú)權(quán)要求對(duì)方繼續(xù)履行合同；而守約方要求繼續(xù)履行的，對(duì)方必須履行。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十一
某某公司：
我公司于當(dāng)日就上述問(wèn)題向你公司提出質(zhì)量異議，要求你公司立即與我公司協(xié)商解決有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，但你公司一再拖延，拒不履行合同義務(wù)。
經(jīng)研究決定，我公司向你公司通知如下：
依據(jù)編號(hào)為的買(mǎi)賣(mài)合同第條之約定，你公司的違約行為嚴(yán)重侵害了我公司的合法權(quán)益，并使解除合同條件得以成就?，F(xiàn)我公司特依合同的相關(guān)約定通知你公司解除合同。編號(hào)為的買(mǎi)賣(mài)合同自本通知到達(dá)你公司時(shí)解除。
請(qǐng)你公司于本通知送達(dá)后三日內(nèi)與我公司協(xié)商有關(guān)合同解除的善后事宜。
特此通知!
公司。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十二
失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng)通知單失業(yè)檔案編號(hào)：
______________:。
你已于______年____月解除勞動(dòng)關(guān)系，本次失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)繳費(fèi)_____年。
請(qǐng)于_____年____月10—15日到社保局失業(yè)科辦理失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng)手續(xù)，逾期視為自動(dòng)放棄本次失業(yè)保險(xiǎn)待遇。
原單位(章)單位負(fù)責(zé)人(章)。
________年_____月_____日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十三
甲乙雙方于年月日簽定的區(qū)號(hào)樓單元號(hào)房屋《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，付款方式為按揭貸款方式。現(xiàn)因政府原因，銀行按揭手續(xù)暫時(shí)不能辦理，據(jù)此雙方達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議，以資雙方共同遵守。
一、甲方在乙方交納積極辦理按揭保證金元及交付房屋所需全部費(fèi)用后可以將房屋交付乙方使用，乙方取得所購(gòu)房產(chǎn)全部鑰匙。
二、乙方在收到甲方辦理按揭的電話通知以后，乙方應(yīng)主動(dòng)配合按揭工作，及時(shí)提供按揭所需材料。如因乙方原因?qū)е掳唇铱钕路叛诱`超過(guò)十個(gè)工作日，甲方有權(quán)沒(méi)收乙方元保證金。如因乙方原因?qū)ё园唇屹J款不能辦理，乙方應(yīng)在收到甲方書(shū)面通知之日起30天內(nèi)將購(gòu)房款以現(xiàn)金的方式付清，否則，甲方有權(quán)解除合同，并收回房屋，由此而造成的損失由乙方自行承擔(dān)。
如在本協(xié)議簽定后月內(nèi)未能辦成按揭，應(yīng)視為不能辦理按揭。
三、如乙方積極配合，使得按揭款及時(shí)到位，甲方應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)退還元保證金，否則按日追加10%的滯納違約金。
四、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)1份，本協(xié)議雙方簽字或蓋章生效。
甲方：_________________。
___________年___________月_________日。
乙方：_________________。
___________年___________月_________日_。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十四
本文目錄。
xx年6月6日，張某向新某公司購(gòu)買(mǎi)商品房，雙方簽訂一份《商品房。
購(gòu)銷(xiāo)合同。
》，合同約定張某向新某公司購(gòu)買(mǎi)位于某市某路45號(hào)某1號(hào)樓1—2號(hào)門(mén)面，合同還對(duì)商品房的價(jià)款、付款的方式、房屋交接的方式、質(zhì)量爭(zhēng)議的處置、保修責(zé)任等進(jìn)行了約定。
合同簽訂后，張某征得新某公司的同意，在沒(méi)有支付房款的情況下，持新某公司提供的購(gòu)房手續(xù)，于xx年7月到某市房產(chǎn)局辦理了該處房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證。
xx年10月15日，張某出具欠條，確認(rèn)尚欠新某公司購(gòu)房款1685430元。此后張某分文未還，至今，張某尚欠新某公司房款1685430元。
xx年2月，新某公司以張某詐騙為由向某市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，經(jīng)偵支隊(duì)在經(jīng)過(guò)案前調(diào)查后，已決定不予立案。
[壹審法院]：
法院認(rèn)為，新某公司控張某詐騙一案，公安機(jī)關(guān)已決定不予立案，新某公司有權(quán)向人民法院提起民事訴訟，以維護(hù)其合法利益。本案雙方當(dāng)事人簽訂的商品房購(gòu)銷(xiāo)合同，系當(dāng)事人自愿協(xié)商達(dá)成的，體現(xiàn)了雙方真實(shí)意思表示，合同合法有效。
合同簽訂后，雖然張某未按約定及時(shí)支付房款，但新某公司已將商品房交付給張某，張某是在新某公司同意的情況下辦理了房產(chǎn)證，該房屋產(chǎn)權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移，權(quán)屬?gòu)埬?。爾后張某出具的房款欠條新某公司對(duì)此沒(méi)有異議，并確認(rèn)了張某的欠款行為，故張某出具的房款欠條應(yīng)視為對(duì)原合同價(jià)款的變更，雙方的。
關(guān)系已轉(zhuǎn)為債權(quán)債務(wù)關(guān)系。因此新某公司要求終止雙方的商品房購(gòu)銷(xiāo)合同，責(zé)令張某退回已占用的門(mén)面，不予支持。雖然張某的欠條沒(méi)有注明還款期限，根據(jù)《民法通則》第八十八條第二款第(二)項(xiàng)關(guān)于“履行期限不明確的，債務(wù)人可以隨時(shí)向債權(quán)人履行義務(wù)，債權(quán)人也可以隨時(shí)要求債務(wù)人履行義務(wù)，但應(yīng)當(dāng)給對(duì)方必要的準(zhǔn)備時(shí)間”的規(guī)定，新某公司有權(quán)要求張某清償所欠房款。
判決：張某應(yīng)償還所欠新某房地產(chǎn)股份合作公司房款人民幣1685430元。
[貳審法院]：
法院經(jīng)審理查明：新某公司因資金緊張，要求時(shí)為其職員的張某幫助新某公司辦理向銀行借款，張某遂提出由其向銀行貸款給新某公司用，新某公司將本案爭(zhēng)議的房屋賣(mài)給張某并過(guò)戶到張某名下，經(jīng)協(xié)商雙方于xx年6月6日簽定了本案的《商品房購(gòu)銷(xiāo)合同》。合同約定新某公司將位于某市某路45號(hào)某1號(hào)樓1—2號(hào)門(mén)面賣(mài)給張某，總價(jià)款為936350元，xx年5月8日前支付50萬(wàn)元，xx年7月8日支付436350元。合同還對(duì)房屋交接的方式、質(zhì)量爭(zhēng)議的處置、保修責(zé)任等進(jìn)行了約定。合同簽訂后，張某未依約支付房款，經(jīng)其向新某公司請(qǐng)求，新某公司為起提供的購(gòu)房手續(xù)，于xx年7月到某市房產(chǎn)局辦理了該處房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證。xx年10月15日，張某出具欠條，確認(rèn)尚欠新某公司購(gòu)房款1685430元。此后張某仍分文未付，新某公司請(qǐng)求其退回房屋，雙方發(fā)生糾紛，新某公司于xx年2月以張某詐騙為由向某市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，經(jīng)偵支隊(duì)在經(jīng)過(guò)案前調(diào)查后，決定不予立案。新某公司又訴至一審法院要求終止本案合同，責(zé)令張某退回已占有的門(mén)面。
另查明，本案所爭(zhēng)議的房屋現(xiàn)在仍為新某公司所控制、使用。
法院：
新某公司未依照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定在一年內(nèi)向人民法院主張撤銷(xiāo)合同，故其該項(xiàng)主張不能成立，本院不予采信。
因此：新某公司與張某簽訂的《商品房購(gòu)銷(xiāo)合同》應(yīng)為有效合同。
張某的行為是否構(gòu)成根本違約?(違約行為，合同目的)。
法院：新某公司與張某簽訂的《商品房購(gòu)銷(xiāo)合同》，并將房屋過(guò)戶到張某名下，是為了向銀行貸款，解決公司資金困難的問(wèn)題，但張某在取得房屋產(chǎn)權(quán)以后，未給公司提供貸款，也未按照購(gòu)房合同的約定支付房款。xx年10月15日其出具欠新某公司1685430元購(gòu)房款的欠條至今，已一年有余，仍分文未付，亦沒(méi)有對(duì)其不付款行為作出合理解釋?zhuān)復(fù)徶袑?duì)其是否具有履約能力未能提出充分證據(jù)。
因此：張某的行為已構(gòu)成對(duì)合同的根本違約。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第九十四條第(四)項(xiàng)之規(guī)定，當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，當(dāng)事人可以解除合同。
因此：新某公司提出要求解除合同的理由成立，本院予以支持。解除合同后，張某應(yīng)將訴爭(zhēng)房屋的房產(chǎn)證退回給新某公司，新某公司應(yīng)將欠條退回給張某。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律不當(dāng)，判決欠妥，使違約方不能得到違約制裁，顯失公平，依法應(yīng)予糾正。
終審判決：
一、撤銷(xiāo)某市中級(jí)人民法院(xx)某市民初第130號(hào)民事判決;。
三、張某應(yīng)于本案判決生效之日起十日內(nèi)，將位于某市某路45號(hào)某1號(hào)樓1—2號(hào)門(mén)面的房屋所有權(quán)交回給新某房地產(chǎn)股份合作公司;新某房地產(chǎn)股份合作公司應(yīng)于本案判決生效之日內(nèi)將張某于xx年10月15日出具的欠新某公司1685430元的欠條退回給張某。
返回目錄。
致：
三河成功房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司：
陳永和(法定代表人)先生：
您好!
我與貴公司作為雙方當(dāng)事人x年x月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應(yīng)當(dāng)在xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(號(hào)房)，但截至xx年xx月xx日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買(mǎi)受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。
特此告知。
買(mǎi)受人:。
_____年___月___日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十五
致賣(mài)方（）、中介方（地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司）：
通知人與賣(mài)方經(jīng)中介方房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司居間磋商，于20xx年×月×日簽訂《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》（合同編號(hào)0000××，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《合同》），現(xiàn)因賣(mài)方和中介方在簽訂《合同》時(shí)沒(méi)有如實(shí)告知買(mǎi)方所出售房屋設(shè)有抵押的事實(shí)，導(dǎo)致房屋在解除合同通知書(shū)發(fā)出的時(shí)間為止不能順利過(guò)戶，合同的.目的不能實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)就解除《合同》等相關(guān)事宜特致函如下：
20xx年×月×日，通知人與賣(mài)方及中介方簽訂《合同》時(shí)，在中介方的當(dāng)面追問(wèn)核實(shí)下，賣(mài)方隱瞞了出售房屋設(shè)有抵押的事實(shí)，并和通知人簽訂《合同》，通知人事后才得知該房屋設(shè)有抵押。根據(jù)《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》四十九條第一款“抵押期間，抵押人轉(zhuǎn)讓已辦理登記的抵押物的，應(yīng)當(dāng)通知抵押權(quán)人并告知受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況；抵押人未通知抵押權(quán)人或者未告知受讓人的，轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效”之規(guī)定，賣(mài)方在簽訂合同時(shí)隱瞞重大事項(xiàng)、房屋存在抵押無(wú)法過(guò)戶而導(dǎo)致合同可撤銷(xiāo)，現(xiàn)通知人有權(quán)行使撤銷(xiāo)權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條之相關(guān)規(guī)定：合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還。
現(xiàn)通知人正式通知賣(mài)方及中介方解除《合同》，并在解除合同通知書(shū)送至賣(mài)方及中介方的當(dāng)天，辦理合同解除手續(xù)。就買(mǎi)方已經(jīng)繳納購(gòu)房定金人民幣×××元（大寫(xiě)：××萬(wàn)元）及中介傭金人民幣×××元（大寫(xiě)：×××元）的返還事宜，買(mǎi)方愿意和賣(mài)方及中介方友好協(xié)商。如未能按時(shí)順利解除合同返回定金及傭金，我方還將按照相關(guān)法律規(guī)定，要求賣(mài)方承擔(dān)實(shí)際違約責(zé)任，屆時(shí)各方必將承擔(dān)更多的責(zé)任。
通知人：
日期：
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十六
是出賣(mài)人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同。買(mǎi)受人接受此項(xiàng)財(cái)產(chǎn)并支付約定價(jià)款的合同法。下面本站小編給大家?guī)?lái)解除買(mǎi)賣(mài)合同。
通知書(shū)。
供大家參考!
致：尊敬的××先生/女士。
您于xxxx年xx月xx日，在所在地區(qū)定購(gòu)了樓盤(pán)地址x號(hào)樓xxx室，并于xxxx年xx月xx日與我公司簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號(hào)：xxxxxxx)。按照該合同第xx條的規(guī)定，您如約支付了首期房款，余款應(yīng)由您向銀行申請(qǐng)按揭貸款的方式支付給我公司。自xxxx年xx月xx日起，直至xxxx年xx月xx日我公司至今未收到您通過(guò)銀行代付的按揭貸款。
我公司于xxxx年xx月xx日向您發(fā)出了書(shū)面的《催款通知書(shū)》，其后又有幾次電話通知，希望您按照合同約定履行付款義務(wù)，但您至今沒(méi)有支付購(gòu)房余款計(jì)人民幣xxxxxxx元整。您與我公司之間簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》是雙方真實(shí)意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法、有效。雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同的約定全面履行自己的義務(wù)。您遲延支付購(gòu)房款，經(jīng)我公司催告后在合理的期限內(nèi)仍未履行。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》之規(guī)定，鄭重通知如下：
二、我公司將采取相應(yīng)的法律手段就您遲延付款的違約行為追究2/4您的法律責(zé)任，并就我公司可能因此所遭受的經(jīng)濟(jì)損失向您進(jìn)行索賠。
特此通知!
如有未盡事宜，請(qǐng)您和xxxx聯(lián)系。
聯(lián)系電話：xxxxxxxx。
某某公司：
我公司于當(dāng)日就上述問(wèn)題向你公司提出質(zhì)量異議，要求你公司立即與我公司協(xié)商解決有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，但你公司一再拖延，拒不履行合同義務(wù)。
經(jīng)研究決定，我公司向你公司通知如下：
依據(jù)編號(hào)為的買(mǎi)賣(mài)合同第條之約定，你公司的違約行為嚴(yán)重侵害了我公司的合法權(quán)益，并使解除合同條件得以成就?，F(xiàn)我公司特依合同的相關(guān)約定通知你公司解除合同。編號(hào)為的買(mǎi)賣(mài)合同自本通知到達(dá)你公司時(shí)解除。
請(qǐng)你公司于本通知送達(dá)后三日內(nèi)與我公司協(xié)商有關(guān)合同解除的善后事宜。
特此通知!
公司。
致：
xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司：
(法定代表人)先生：
您好!
我與貴公司作為雙方當(dāng)事人x年x月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應(yīng)當(dāng)在20xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(xxx號(hào)房)，但截至20xx年xx月xx日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買(mǎi)受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。
特此告知。
買(mǎi)受人:xxx。
_____年___月___日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十七
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房，解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方將2008年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金：違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章乙方簽字：
負(fù)責(zé)人簽字：乙方身份證號(hào)碼：
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十八
聯(lián)系地址：_______________。
聯(lián)系電話：_______________。
買(mǎi)受人(下稱(chēng)乙方)：_______________。
身份證號(hào)碼：_______________。
聯(lián)系地址：_______________。
聯(lián)系電話：_______________。
甲乙雙方于________年________月________日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同登記號(hào)：_______________，下稱(chēng)“購(gòu)房合同”)及相關(guān)文件，乙方購(gòu)買(mǎi)甲方________號(hào)商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為該商鋪)，現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致，就解除該購(gòu)房合同事宜達(dá)成協(xié)議如下：
一、甲、乙雙方自愿解除上述購(gòu)房合同。自本協(xié)議生效之日起，雙方之間就該購(gòu)房合同的爭(zhēng)議全部解決。
二、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后3個(gè)工作日內(nèi)持上述購(gòu)房合同及其補(bǔ)充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關(guān)資料，向甲方辦理退房手續(xù)。
三、甲方應(yīng)于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內(nèi)退還乙方全部購(gòu)房款人民幣_(tái)_______元整(小寫(xiě)________元)并無(wú)須支付利息。
四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購(gòu)房合同，雙方就上述購(gòu)房合同的簽訂以及已履行和未履行的權(quán)利義務(wù)，均無(wú)任何異議，互不追究違約責(zé)任或要求賠償損失。
五、乙方應(yīng)配合甲方辦理購(gòu)房合同注銷(xiāo)登記手續(xù)，若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權(quán)暫緩?fù)诉€乙方所有款項(xiàng)。
六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份，政府相關(guān)部門(mén)留存壹份，均具同等法律效力。
甲方：_______________乙方：_______________。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十九
致：xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司：
您好!
我與貴公司作為雙方當(dāng)事人xxx年xxx月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應(yīng)當(dāng)在20xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(xxx號(hào)房)，但截至20xx年xx月xx日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的.行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買(mǎi)受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。
特此告知。
買(mǎi)受人:xxx。
20xx年x月x日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇一
甲方：
乙方：
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房，解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方將______年_____月______日購(gòu)買(mǎi)的`朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金：違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章乙方簽字：
______年______月______日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇二
茲定于年月日時(shí)，調(diào)查你單位(村或戶主)的土地權(quán)屬界線情況，請(qǐng)你單位法定代表人(或戶主)準(zhǔn)時(shí)出席現(xiàn)場(chǎng)指界。出席指界人攜帶證件：1.單位法人應(yīng)攜帶法人身份證明、法人身份證原件及復(fù)印件、土地證原件及復(fù)印件、單位組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件;單位法人無(wú)法出席的可委托他人出席指界，受委托人應(yīng)額外攜帶指界委托書(shū)、受委托人身份證原件及復(fù)印件。2.戶主應(yīng)攜帶身份證、戶口簿、土地證、房產(chǎn)證、如有房屋發(fā)生買(mǎi)賣(mài)關(guān)系的，請(qǐng)攜帶買(mǎi)賣(mài)協(xié)議(以上證件均要求原件及復(fù)印件)。3.為了確保本次使用權(quán)確權(quán)的工作，您村辦理時(shí)間自年月日時(shí)至年月日時(shí)結(jié)束，逾期不辦理的后期將由您村本人到各管轄區(qū)的國(guó)土資源分局或國(guó)土資源所自行辦理。并執(zhí)行萊州市關(guān)于使用權(quán)確權(quán)調(diào)查的通告結(jié)束時(shí)間為止。違約缺席的，將按照《地籍調(diào)查規(guī)程》和《土地登記細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定處理。
(公章)。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇三
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房，解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方將20xx年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金：違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章。
乙方簽字：
負(fù)責(zé)人簽字：
乙方身份證號(hào)碼：
____年__月__日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇四
______房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司：
（法定代表人）先生。
您好！
我與貴公司作為雙方當(dāng)事人20______年_________月______日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司（作為房屋出賣(mài)人）應(yīng)當(dāng)在20______年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的'房屋（_________號(hào)房），但截至20______年______月______日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人（房屋買(mǎi)受人）現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。
特此告知。
買(mǎi)受人：_________。
_____年______月______日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇五
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房，解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方將20xx年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金：違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章乙方簽字：
20xx年xx月xx日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇六
xxx:。
您好!
貴我雙方于xx年xx月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及補(bǔ)充協(xié)議，約定由貴方向我司購(gòu)買(mǎi)房號(hào)為xx住宅，共計(jì)xx平方米，單價(jià)xx元每平方米，總價(jià)xx元。同時(shí)，合同對(duì)付款方式、付款期限及違約責(zé)任等內(nèi)容也作了明確約定。根據(jù)商品房買(mǎi)賣(mài)合同第四條之約定，貴方應(yīng)及時(shí)足額支付房款，其中應(yīng)于xx年xx月xx日之前支付xx元，并于xx年xx月xx日前支付余款。如果貴方逾期付款，我司有權(quán)按日向貴方收取應(yīng)付款萬(wàn)分之xx的違約金，如逾期超過(guò)90日，我司有權(quán)解除合同。但是，截至目前，貴司仍有xx元房款尚未支付，也從未向我司提出任何合理理由。針對(duì)以上情況，我司多次通過(guò)函件、電話等形式催促貴方盡快履行合同義務(wù)，繳清費(fèi)用，但貴方一直不予回應(yīng)，亦未采取任何實(shí)質(zhì)履約行為。
綜上所述，貴方已經(jīng)明顯違反合同約定，長(zhǎng)期惡意拖欠房款的行為給我司造成重大損失，已構(gòu)成根本違約，達(dá)到了合同解除的條件。鑒于我司多次催促均無(wú)實(shí)果，為維護(hù)我司的'合法權(quán)益，根據(jù)合同約定的相關(guān)規(guī)定，特以此函鄭重告知貴方：
一、自本通知發(fā)送之日起，即解除您與我公司簽定的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號(hào)：xx)。
二、按照合同約定向我公司承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并協(xié)助我公司辦理合同解除的全部手續(xù)，否則我公司將采取法律手段追究您的法律責(zé)任。
特此通知。
xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。
xx年xx月xx日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇七
致賣(mài)方()、中介方(地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)：
通知人與賣(mài)方經(jīng)中介方房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司居間磋商，于年×月×日簽訂《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號(hào)0000××，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《合同》)，現(xiàn)因賣(mài)方和中介方在簽訂《合同》時(shí)沒(méi)有如實(shí)告知買(mǎi)方所出售房屋設(shè)有抵押的事實(shí)，導(dǎo)致房屋在解除合同通知書(shū)發(fā)出的時(shí)間為止不能順利過(guò)戶，合同的目的不能實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)就解除《合同》等相關(guān)事宜特致函如下：年×月×日，通知人與賣(mài)方及中介方簽訂《合同》時(shí)，在中介方的當(dāng)面追問(wèn)核實(shí)下，賣(mài)方隱瞞了出售房屋設(shè)有抵押的事實(shí)，并和通知人簽訂《合同》，通知人事后才得知該房屋設(shè)有抵押。根據(jù)《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》四十九條第一款“抵押期間，抵押人轉(zhuǎn)讓已辦理登記的抵押物的，應(yīng)當(dāng)通知抵押權(quán)人并告知受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況;抵押人未通知抵押權(quán)人或者未告知受讓人的，轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效”之規(guī)定，賣(mài)方在簽訂合同時(shí)隱瞞重大事項(xiàng)、房屋存在抵押無(wú)法過(guò)戶而導(dǎo)致合同可撤銷(xiāo)，現(xiàn)通知人有權(quán)行使撤銷(xiāo)權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條之相關(guān)規(guī)定：合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還?，F(xiàn)通知人正式通知賣(mài)方及中介方解除《合同》，并在解除合同通知書(shū)送至賣(mài)方及中介方的當(dāng)天，辦理合同解除手續(xù)。就買(mǎi)方已經(jīng)繳納購(gòu)房定金人民幣×××元(大寫(xiě)：××萬(wàn)元)及中介傭金人民幣×××元(大寫(xiě)：×××元)的返還事宜，買(mǎi)方愿意和賣(mài)方及中介方友好協(xié)商。如未能按時(shí)順利解除合同返回定金及傭金，我方還將按照相關(guān)法律規(guī)定，要求賣(mài)方承擔(dān)實(shí)際違約責(zé)任，屆時(shí)各方必將承擔(dān)更多的責(zé)任。
通知人：
日期：
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇八
王力平、劉淑娟、曹逢武、劉福生：
2014年8月20日雙方簽訂《房屋租賃合同》，但經(jīng)我司多次催促，貴方一直未按合同約定為我司辦理消防證、衛(wèi)生許可證、特許行業(yè)經(jīng)營(yíng)證，導(dǎo)致三亞市公安局河?xùn)|派出所向我司委托經(jīng)營(yíng)管理的三亞金家灣度假酒店有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金家灣酒店）送達(dá)《責(zé)令停業(yè)整改的通知》，金家灣酒店無(wú)奈被迫于20xx年6月12日停業(yè)。后我司通過(guò)口頭、人工直接送達(dá)、發(fā)送短信、報(bào)紙公告等方式向貴方送達(dá)《關(guān)于再次催促辦理消防證、衛(wèi)生許可證、特許行業(yè)經(jīng)營(yíng)證的緊急通知函》，但貴方仍未按通知函通知時(shí)間辦理完畢上述證件。
三、貴方應(yīng)在20xx年8月10日之前賠償因自身違約給我司造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
特此通知！
海南時(shí)尚假日旅行社有限公司。
20xx年xx月xx日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇九
各縣市商務(wù)糧食局，婁星區(qū)商務(wù)局、糧食局，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局，萬(wàn)寶新區(qū)招商部，局機(jī)關(guān)各科室，各二級(jí)單位：
為全面貫徹落實(shí)中央、省、市各級(jí)黨委、政府對(duì)安全生產(chǎn)工作的指示精神,進(jìn)一步扎實(shí)推進(jìn)商務(wù)糧食系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作，按照市安委會(huì)工作安排部署，結(jié)合我局實(shí)際情況，經(jīng)局黨組研究同意，調(diào)整婁底市商務(wù)糧食系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：
組長(zhǎng)：龔洵勝。
常務(wù)副組長(zhǎng)：劉先璽。
副組長(zhǎng)：覃章榮劉瑛易加玉劉飛躍。
成員：周德求彭雙宜王冬貴姚群賢鄒有明王瑞新陳澤榮。
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)流通業(yè)發(fā)展科，周德求兼任辦公室主任。
婁底市商務(wù)糧食局。
20xx年2月20日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十
根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)規(guī)定，為明確商品房買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并共同遵守。
一、商品房基本情況。
1.甲方依據(jù)________房許字第________號(hào)《商品房銷(xiāo)售許可證》將坐落在________市________區(qū)________路（街）________號(hào)（小區(qū)）________號(hào)樓（總層數(shù)、用途、結(jié)構(gòu)）________單元________層________室________廳________號(hào)（管理號(hào)________________）的商品房出售給乙方。
2.乙方購(gòu)買(mǎi)商品房________套，建筑面積（大寫(xiě)）________________平方米，（小寫(xiě)）________________平方米。房屋建筑面積以________市房地產(chǎn)管理局實(shí)地測(cè)量后計(jì)算的測(cè)量結(jié)果為準(zhǔn)。
3.乙方購(gòu)買(mǎi)的商品房的土地使用權(quán)以（劃撥、出讓?zhuān)┓绞饺〉?，土地使用?quán)年限至________年________月________日。
4.甲方于________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。
5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》所列設(shè)施外，還有等設(shè)施。
二、總價(jià)款及付款方式。
1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方同意將該商品房按建筑面積每平方米________元銷(xiāo)售給乙方，總價(jià)款（小寫(xiě)）________________元，（大寫(xiě)）________________元。
2.自本合同簽訂之日起________日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方交付購(gòu)房定金________元。
3.乙方可將購(gòu)房款一次付清，也可分期付款。乙方一次性付款的，應(yīng)于________年________月________日付清全部房款；乙方分期付款的，其購(gòu)房定金在第________次付款時(shí)沖抵，分期付款日期、金額為：
合同定額（元）。
付款日期
4.其中第_______期乙方申請(qǐng)????????款，付款期限屆滿金融機(jī)構(gòu)未批準(zhǔn)貸款，且乙方無(wú)力支付該款項(xiàng)的，甲方應(yīng)在十五日內(nèi)將其已收取的房款返還乙方，本合同解除。如因一方故意造成貸款未獲批準(zhǔn)，或乙方逾期不申請(qǐng)貸款，另一方有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。
三、面積誤差。
該商品房交付時(shí)，實(shí)際建筑面積與合同約定面積誤差超過(guò)約定面積_______%時(shí)，乙方可選擇下列任一種方式處理：
2.乙方同意接受房屋。每平方米價(jià)格保持不變，房?jī)r(jià)款金額按實(shí)際建筑面積調(diào)整；
3.______________________________________________________________。
自本合同簽訂之日起十五日內(nèi)，雙方應(yīng)持本合同到房地產(chǎn)市場(chǎng)管理部門(mén)辦理合同登記，同時(shí)鑒證或公證；稅費(fèi)按國(guó)家規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān)。如因一方原因造成另一方不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記、鑒證或公證，另一方有權(quán)要求對(duì)方按房款的_______%賠償并有權(quán)要求解除合同。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
甲方交付的房屋需經(jīng)工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)驗(yàn)收合格，同時(shí)必須實(shí)行《商品房住宅質(zhì)量保證》、《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》制度；凡未實(shí)行《商品房住宅質(zhì)量保證書(shū)》、《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》的住宅房屋，如因質(zhì)量問(wèn)題與乙方發(fā)生爭(zhēng)議，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
六、產(chǎn)權(quán)登記。
乙方應(yīng)于房屋交付三十日內(nèi)辦理房屋所有權(quán)登記，甲方應(yīng)予協(xié)助。
七、設(shè)計(jì)變更的約定_______預(yù)售商品房開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中，甲方對(duì)原設(shè)計(jì)方案做重大調(diào)整時(shí)，必須在設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)后_______天內(nèi)書(shū)面通知乙方，乙方必須在收到該通知之日起_______天內(nèi)提出退房要求，或與甲方協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。乙方要求退房的，甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按同期銀行貸款利率付給利息。
八、配套設(shè)施的承諾。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期投入正常運(yùn)行：
九、房屋的用途及公共設(shè)施的使用。
乙方的商品房?jī)H作使用，乙方在使用期間不得擅自改變?cè)撋唐贩康姆课萁Y(jié)構(gòu)和用途，除本合同及附件另有規(guī)定者外，乙在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享受與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施。
甲方不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共設(shè)施、公共用地的使用性質(zhì)。
1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、緩建，應(yīng)在_______日內(nèi)通知對(duì)方變更或解除合同。
2.在合同規(guī)定期限內(nèi)，甲方未能按時(shí)交房或乙方逾期交付款項(xiàng)的，除應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任外，無(wú)權(quán)要求對(duì)方繼續(xù)履行合同；而守約方要求繼續(xù)履行的，對(duì)方必須履行。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十一
某某公司：
我公司于當(dāng)日就上述問(wèn)題向你公司提出質(zhì)量異議，要求你公司立即與我公司協(xié)商解決有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，但你公司一再拖延，拒不履行合同義務(wù)。
經(jīng)研究決定，我公司向你公司通知如下：
依據(jù)編號(hào)為的買(mǎi)賣(mài)合同第條之約定，你公司的違約行為嚴(yán)重侵害了我公司的合法權(quán)益，并使解除合同條件得以成就?，F(xiàn)我公司特依合同的相關(guān)約定通知你公司解除合同。編號(hào)為的買(mǎi)賣(mài)合同自本通知到達(dá)你公司時(shí)解除。
請(qǐng)你公司于本通知送達(dá)后三日內(nèi)與我公司協(xié)商有關(guān)合同解除的善后事宜。
特此通知!
公司。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十二
失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng)通知單失業(yè)檔案編號(hào)：
______________:。
你已于______年____月解除勞動(dòng)關(guān)系，本次失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)繳費(fèi)_____年。
請(qǐng)于_____年____月10—15日到社保局失業(yè)科辦理失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng)手續(xù)，逾期視為自動(dòng)放棄本次失業(yè)保險(xiǎn)待遇。
原單位(章)單位負(fù)責(zé)人(章)。
________年_____月_____日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十三
甲乙雙方于年月日簽定的區(qū)號(hào)樓單元號(hào)房屋《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，付款方式為按揭貸款方式。現(xiàn)因政府原因，銀行按揭手續(xù)暫時(shí)不能辦理，據(jù)此雙方達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議，以資雙方共同遵守。
一、甲方在乙方交納積極辦理按揭保證金元及交付房屋所需全部費(fèi)用后可以將房屋交付乙方使用，乙方取得所購(gòu)房產(chǎn)全部鑰匙。
二、乙方在收到甲方辦理按揭的電話通知以后，乙方應(yīng)主動(dòng)配合按揭工作，及時(shí)提供按揭所需材料。如因乙方原因?qū)е掳唇铱钕路叛诱`超過(guò)十個(gè)工作日，甲方有權(quán)沒(méi)收乙方元保證金。如因乙方原因?qū)ё园唇屹J款不能辦理，乙方應(yīng)在收到甲方書(shū)面通知之日起30天內(nèi)將購(gòu)房款以現(xiàn)金的方式付清，否則，甲方有權(quán)解除合同，并收回房屋，由此而造成的損失由乙方自行承擔(dān)。
如在本協(xié)議簽定后月內(nèi)未能辦成按揭，應(yīng)視為不能辦理按揭。
三、如乙方積極配合，使得按揭款及時(shí)到位，甲方應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)退還元保證金，否則按日追加10%的滯納違約金。
四、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)1份，本協(xié)議雙方簽字或蓋章生效。
甲方：_________________。
___________年___________月_________日。
乙方：_________________。
___________年___________月_________日_。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十四
本文目錄。
xx年6月6日，張某向新某公司購(gòu)買(mǎi)商品房，雙方簽訂一份《商品房。
購(gòu)銷(xiāo)合同。
》，合同約定張某向新某公司購(gòu)買(mǎi)位于某市某路45號(hào)某1號(hào)樓1—2號(hào)門(mén)面，合同還對(duì)商品房的價(jià)款、付款的方式、房屋交接的方式、質(zhì)量爭(zhēng)議的處置、保修責(zé)任等進(jìn)行了約定。
合同簽訂后，張某征得新某公司的同意，在沒(méi)有支付房款的情況下，持新某公司提供的購(gòu)房手續(xù)，于xx年7月到某市房產(chǎn)局辦理了該處房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證。
xx年10月15日，張某出具欠條，確認(rèn)尚欠新某公司購(gòu)房款1685430元。此后張某分文未還，至今，張某尚欠新某公司房款1685430元。
xx年2月，新某公司以張某詐騙為由向某市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，經(jīng)偵支隊(duì)在經(jīng)過(guò)案前調(diào)查后，已決定不予立案。
[壹審法院]：
法院認(rèn)為，新某公司控張某詐騙一案，公安機(jī)關(guān)已決定不予立案，新某公司有權(quán)向人民法院提起民事訴訟，以維護(hù)其合法利益。本案雙方當(dāng)事人簽訂的商品房購(gòu)銷(xiāo)合同，系當(dāng)事人自愿協(xié)商達(dá)成的，體現(xiàn)了雙方真實(shí)意思表示，合同合法有效。
合同簽訂后，雖然張某未按約定及時(shí)支付房款，但新某公司已將商品房交付給張某，張某是在新某公司同意的情況下辦理了房產(chǎn)證，該房屋產(chǎn)權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移，權(quán)屬?gòu)埬?。爾后張某出具的房款欠條新某公司對(duì)此沒(méi)有異議，并確認(rèn)了張某的欠款行為，故張某出具的房款欠條應(yīng)視為對(duì)原合同價(jià)款的變更，雙方的。
關(guān)系已轉(zhuǎn)為債權(quán)債務(wù)關(guān)系。因此新某公司要求終止雙方的商品房購(gòu)銷(xiāo)合同，責(zé)令張某退回已占用的門(mén)面，不予支持。雖然張某的欠條沒(méi)有注明還款期限，根據(jù)《民法通則》第八十八條第二款第(二)項(xiàng)關(guān)于“履行期限不明確的，債務(wù)人可以隨時(shí)向債權(quán)人履行義務(wù)，債權(quán)人也可以隨時(shí)要求債務(wù)人履行義務(wù)，但應(yīng)當(dāng)給對(duì)方必要的準(zhǔn)備時(shí)間”的規(guī)定，新某公司有權(quán)要求張某清償所欠房款。
判決：張某應(yīng)償還所欠新某房地產(chǎn)股份合作公司房款人民幣1685430元。
[貳審法院]：
法院經(jīng)審理查明：新某公司因資金緊張，要求時(shí)為其職員的張某幫助新某公司辦理向銀行借款，張某遂提出由其向銀行貸款給新某公司用，新某公司將本案爭(zhēng)議的房屋賣(mài)給張某并過(guò)戶到張某名下，經(jīng)協(xié)商雙方于xx年6月6日簽定了本案的《商品房購(gòu)銷(xiāo)合同》。合同約定新某公司將位于某市某路45號(hào)某1號(hào)樓1—2號(hào)門(mén)面賣(mài)給張某，總價(jià)款為936350元，xx年5月8日前支付50萬(wàn)元，xx年7月8日支付436350元。合同還對(duì)房屋交接的方式、質(zhì)量爭(zhēng)議的處置、保修責(zé)任等進(jìn)行了約定。合同簽訂后，張某未依約支付房款，經(jīng)其向新某公司請(qǐng)求，新某公司為起提供的購(gòu)房手續(xù)，于xx年7月到某市房產(chǎn)局辦理了該處房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證。xx年10月15日，張某出具欠條，確認(rèn)尚欠新某公司購(gòu)房款1685430元。此后張某仍分文未付，新某公司請(qǐng)求其退回房屋，雙方發(fā)生糾紛，新某公司于xx年2月以張某詐騙為由向某市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，經(jīng)偵支隊(duì)在經(jīng)過(guò)案前調(diào)查后，決定不予立案。新某公司又訴至一審法院要求終止本案合同，責(zé)令張某退回已占有的門(mén)面。
另查明，本案所爭(zhēng)議的房屋現(xiàn)在仍為新某公司所控制、使用。
法院：
新某公司未依照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定在一年內(nèi)向人民法院主張撤銷(xiāo)合同，故其該項(xiàng)主張不能成立，本院不予采信。
因此：新某公司與張某簽訂的《商品房購(gòu)銷(xiāo)合同》應(yīng)為有效合同。
張某的行為是否構(gòu)成根本違約?(違約行為，合同目的)。
法院：新某公司與張某簽訂的《商品房購(gòu)銷(xiāo)合同》，并將房屋過(guò)戶到張某名下，是為了向銀行貸款，解決公司資金困難的問(wèn)題，但張某在取得房屋產(chǎn)權(quán)以后，未給公司提供貸款，也未按照購(gòu)房合同的約定支付房款。xx年10月15日其出具欠新某公司1685430元購(gòu)房款的欠條至今，已一年有余，仍分文未付，亦沒(méi)有對(duì)其不付款行為作出合理解釋?zhuān)復(fù)徶袑?duì)其是否具有履約能力未能提出充分證據(jù)。
因此：張某的行為已構(gòu)成對(duì)合同的根本違約。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第九十四條第(四)項(xiàng)之規(guī)定，當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，當(dāng)事人可以解除合同。
因此：新某公司提出要求解除合同的理由成立，本院予以支持。解除合同后，張某應(yīng)將訴爭(zhēng)房屋的房產(chǎn)證退回給新某公司，新某公司應(yīng)將欠條退回給張某。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律不當(dāng)，判決欠妥，使違約方不能得到違約制裁，顯失公平，依法應(yīng)予糾正。
終審判決：
一、撤銷(xiāo)某市中級(jí)人民法院(xx)某市民初第130號(hào)民事判決;。
三、張某應(yīng)于本案判決生效之日起十日內(nèi)，將位于某市某路45號(hào)某1號(hào)樓1—2號(hào)門(mén)面的房屋所有權(quán)交回給新某房地產(chǎn)股份合作公司;新某房地產(chǎn)股份合作公司應(yīng)于本案判決生效之日內(nèi)將張某于xx年10月15日出具的欠新某公司1685430元的欠條退回給張某。
返回目錄。
致：
三河成功房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司：
陳永和(法定代表人)先生：
您好!
我與貴公司作為雙方當(dāng)事人x年x月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應(yīng)當(dāng)在xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(號(hào)房)，但截至xx年xx月xx日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買(mǎi)受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。
特此告知。
買(mǎi)受人:。
_____年___月___日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十五
致賣(mài)方（）、中介方（地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司）：
通知人與賣(mài)方經(jīng)中介方房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司居間磋商，于20xx年×月×日簽訂《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》（合同編號(hào)0000××，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《合同》），現(xiàn)因賣(mài)方和中介方在簽訂《合同》時(shí)沒(méi)有如實(shí)告知買(mǎi)方所出售房屋設(shè)有抵押的事實(shí)，導(dǎo)致房屋在解除合同通知書(shū)發(fā)出的時(shí)間為止不能順利過(guò)戶，合同的.目的不能實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)就解除《合同》等相關(guān)事宜特致函如下：
20xx年×月×日，通知人與賣(mài)方及中介方簽訂《合同》時(shí)，在中介方的當(dāng)面追問(wèn)核實(shí)下，賣(mài)方隱瞞了出售房屋設(shè)有抵押的事實(shí)，并和通知人簽訂《合同》，通知人事后才得知該房屋設(shè)有抵押。根據(jù)《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》四十九條第一款“抵押期間，抵押人轉(zhuǎn)讓已辦理登記的抵押物的，應(yīng)當(dāng)通知抵押權(quán)人并告知受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況；抵押人未通知抵押權(quán)人或者未告知受讓人的，轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效”之規(guī)定，賣(mài)方在簽訂合同時(shí)隱瞞重大事項(xiàng)、房屋存在抵押無(wú)法過(guò)戶而導(dǎo)致合同可撤銷(xiāo)，現(xiàn)通知人有權(quán)行使撤銷(xiāo)權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條之相關(guān)規(guī)定：合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還。
現(xiàn)通知人正式通知賣(mài)方及中介方解除《合同》，并在解除合同通知書(shū)送至賣(mài)方及中介方的當(dāng)天，辦理合同解除手續(xù)。就買(mǎi)方已經(jīng)繳納購(gòu)房定金人民幣×××元（大寫(xiě)：××萬(wàn)元）及中介傭金人民幣×××元（大寫(xiě)：×××元）的返還事宜，買(mǎi)方愿意和賣(mài)方及中介方友好協(xié)商。如未能按時(shí)順利解除合同返回定金及傭金，我方還將按照相關(guān)法律規(guī)定，要求賣(mài)方承擔(dān)實(shí)際違約責(zé)任，屆時(shí)各方必將承擔(dān)更多的責(zé)任。
通知人：
日期：
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十六
是出賣(mài)人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同。買(mǎi)受人接受此項(xiàng)財(cái)產(chǎn)并支付約定價(jià)款的合同法。下面本站小編給大家?guī)?lái)解除買(mǎi)賣(mài)合同。
通知書(shū)。
供大家參考!
致：尊敬的××先生/女士。
您于xxxx年xx月xx日，在所在地區(qū)定購(gòu)了樓盤(pán)地址x號(hào)樓xxx室，并于xxxx年xx月xx日與我公司簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號(hào)：xxxxxxx)。按照該合同第xx條的規(guī)定，您如約支付了首期房款，余款應(yīng)由您向銀行申請(qǐng)按揭貸款的方式支付給我公司。自xxxx年xx月xx日起，直至xxxx年xx月xx日我公司至今未收到您通過(guò)銀行代付的按揭貸款。
我公司于xxxx年xx月xx日向您發(fā)出了書(shū)面的《催款通知書(shū)》，其后又有幾次電話通知，希望您按照合同約定履行付款義務(wù)，但您至今沒(méi)有支付購(gòu)房余款計(jì)人民幣xxxxxxx元整。您與我公司之間簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》是雙方真實(shí)意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法、有效。雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同的約定全面履行自己的義務(wù)。您遲延支付購(gòu)房款，經(jīng)我公司催告后在合理的期限內(nèi)仍未履行。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》之規(guī)定，鄭重通知如下：
二、我公司將采取相應(yīng)的法律手段就您遲延付款的違約行為追究2/4您的法律責(zé)任，并就我公司可能因此所遭受的經(jīng)濟(jì)損失向您進(jìn)行索賠。
特此通知!
如有未盡事宜，請(qǐng)您和xxxx聯(lián)系。
聯(lián)系電話：xxxxxxxx。
某某公司：
我公司于當(dāng)日就上述問(wèn)題向你公司提出質(zhì)量異議，要求你公司立即與我公司協(xié)商解決有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，但你公司一再拖延，拒不履行合同義務(wù)。
經(jīng)研究決定，我公司向你公司通知如下：
依據(jù)編號(hào)為的買(mǎi)賣(mài)合同第條之約定，你公司的違約行為嚴(yán)重侵害了我公司的合法權(quán)益，并使解除合同條件得以成就?，F(xiàn)我公司特依合同的相關(guān)約定通知你公司解除合同。編號(hào)為的買(mǎi)賣(mài)合同自本通知到達(dá)你公司時(shí)解除。
請(qǐng)你公司于本通知送達(dá)后三日內(nèi)與我公司協(xié)商有關(guān)合同解除的善后事宜。
特此通知!
公司。
致：
xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司：
(法定代表人)先生：
您好!
我與貴公司作為雙方當(dāng)事人x年x月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應(yīng)當(dāng)在20xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(xxx號(hào)房)，但截至20xx年xx月xx日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買(mǎi)受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。
特此告知。
買(mǎi)受人:xxx。
_____年___月___日。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十七
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房，解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、乙方將2008年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金：違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章乙方簽字：
負(fù)責(zé)人簽字：乙方身份證號(hào)碼：
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十八
聯(lián)系地址：_______________。
聯(lián)系電話：_______________。
買(mǎi)受人(下稱(chēng)乙方)：_______________。
身份證號(hào)碼：_______________。
聯(lián)系地址：_______________。
聯(lián)系電話：_______________。
甲乙雙方于________年________月________日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同登記號(hào)：_______________，下稱(chēng)“購(gòu)房合同”)及相關(guān)文件，乙方購(gòu)買(mǎi)甲方________號(hào)商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為該商鋪)，現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致，就解除該購(gòu)房合同事宜達(dá)成協(xié)議如下：
一、甲、乙雙方自愿解除上述購(gòu)房合同。自本協(xié)議生效之日起，雙方之間就該購(gòu)房合同的爭(zhēng)議全部解決。
二、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后3個(gè)工作日內(nèi)持上述購(gòu)房合同及其補(bǔ)充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關(guān)資料，向甲方辦理退房手續(xù)。
三、甲方應(yīng)于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內(nèi)退還乙方全部購(gòu)房款人民幣_(tái)_______元整(小寫(xiě)________元)并無(wú)須支付利息。
四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購(gòu)房合同，雙方就上述購(gòu)房合同的簽訂以及已履行和未履行的權(quán)利義務(wù)，均無(wú)任何異議，互不追究違約責(zé)任或要求賠償損失。
五、乙方應(yīng)配合甲方辦理購(gòu)房合同注銷(xiāo)登記手續(xù)，若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權(quán)暫緩?fù)诉€乙方所有款項(xiàng)。
六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份，政府相關(guān)部門(mén)留存壹份，均具同等法律效力。
甲方：_______________乙方：_______________。
解除商品房欠款買(mǎi)賣(mài)合同通知書(shū)篇十九
致：xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司：
您好!
我與貴公司作為雙方當(dāng)事人xxx年xxx月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應(yīng)當(dāng)在20xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(xxx號(hào)房)，但截至20xx年xx月xx日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的.行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買(mǎi)受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。
特此告知。
買(mǎi)受人:xxx。
20xx年x月x日。