合同的有效性取決于其是否符合法律規(guī)定的要素。當涉及到合同的解除、變更和終止等情況時,我們應當明確合同中的約定和程序。簽訂合同前,務必對合同的內容進行充分的討論和協商,確保雙方意見一致。
農村建房合同糾紛篇一
甲方:
乙方:
為確保工程質量圓完成施工任務,明確雙方責任,經甲、乙雙方共同協商,特定制本合同,雙方必須共同遵守。
1、工程結構:磚混結構,樓層,樣式
2、建筑面積:平方米,最后按建筑實際面積為準,樓頂出檐為:屋面處理方式為:層高為:門窗材料:尺寸:
1、承包形式:工料,乙方負責施工,并負責所有施工用具設備。
2、施工費用:按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣元(大寫:),房屋建筑面積計算方法為:
3、乙方在施工時出現工程增減時,甲、乙雙方共同協商,確定后增減工價,待完工后一并納入結算。
4、乙方單方負責工程施工過程管理和施工安全管理,和相關的保險措施;甲方不承擔一切責任。
1、甲方規(guī)定動工時間為 年 月 日到 年 月 日,乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質量的前提下,因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可順延,若因乙方人為原因工期延時,甲方有權扣除乙方施工費。
1、乙方未按甲方要求,或施工質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
2、工程付款方式:工程裝飾完工并交付甲方使用后雙方結算,甲方一次性付清工程余款(質量保證金除外)。
3、乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起,乙方保修為一年,無質量問題,到期一次性付清質量保證金,保修期內如有房屋漏水,沙灰墻體裂縫,瓷磚脫落等施工問題,乙方接到甲方房屋質量問題,乙方應迅速及時地進行處理,直到甲方滿意,否則甲方請人處理,工時及材料從保證金中扣除。
甲、乙雙方必須共同遵守以上約定,如有未盡事宜經雙方協商一致后可另附補充。
甲方(字蓋章):乙方(簽字蓋章):
年 月 日 年 月 日
農村建房合同糾紛篇二
發(fā)包方:________________(以下簡稱甲方)
承包方:________________(以下簡稱乙方)
甲方將位于江津區(qū)建設工程經雙方協商承包給乙方,經雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
乙方負責出工建設并自行解決建筑施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由乙方支付,施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括稅費、管理費)由施工方全部負責。
1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務,不得隨意更改,如需更該,需征得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工,工期為月(合計天),即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度,保證按期交房。如因不可抗力因素(自然災害)導致停工,其工期順延。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。建筑結構相關要求如下:
基礎:鉆井個、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個。
地圈梁:高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個,間距15cm。構造柱:24cm,鋼筋4根12、樓面板筋7個雙層,間距15cm,樓面厚度10cm。
梁柱c30,、板面c25地坪打好,排水160,管子3根,屋面天溝寬30cm,樓梯鐵門一道,隱蔽部分請甲方監(jiān)督。不包含所有門窗。
4、水、電、氣:建房手續(xù)費用由甲方支付,乙方協助辦理。
工程報價:每平方元,主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結算為準,本單位包含稅收。
1、基礎完工付總造價的%。
2、按每層樓面打好付每層的造價的%。
3、主體完工后付總造價的%。
4、內外抹灰完工后付%。
5、辦理的一切證件(產權證、建房手續(xù)由施工方辦理),一年內付錢全部余款。
6、如甲方未按時支付工程款,乙方有權停工,停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。
包括舊房屋拆除、棄渣轉運、基礎、主體三層磚混結構、室內外抹灰、街面外墻漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中:門市高度3。5米,住房每層高度3米。工程內容不含門窗(門市門除外)。
施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔。
施工或如涉及居民阻工導致停工,應由甲方賠償負責協調解決。
1、乙方承諾:如建好的房屋出現重大質量問題,足以影響甲方生活安全的,甲方可向乙方索賠,索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署,雙方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款結算清外,須賠償另一方違約金5萬元。
甲方簽字:________________
乙方簽字:________________
簽約時間:____年____月______日
農村建房合同糾紛篇三
房主人(甲方):
承建人(乙方):
甲方委托乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。
一、建筑項:
私人住宅主體工程。
二、承建方式:
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應及時提供以上建筑材料,以免影響乙方正常施工進度。3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等,費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。
三、建房工期:
建房工期為天,自挖地基,標高正負零零線開始施工算起。
四、承建工程價格:
五、施工安全要求:
乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關。
六、工期延誤:
乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式:
乙方進場后,甲方將預付工程款元,以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后,若無質量問題,甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款元。余下的人工錢待整個工程竣工并經驗收合格,乙方將工程全部交給甲方使用后3月內全部付清。
八,違約責任和爭議的解決辦法:
以上合同,雙方共同遵守執(zhí)行。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付人工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
甲方:
乙方:
__
年
__
月
__
日
農村建房合同糾紛篇四
甲方:
乙方:
經雙方協商,甲方將______________的住宅樓主體工程建筑以包工不包料的形式發(fā)包給乙方施工。
一、甲方工作責任:
1、趕在乙方施工以前做好“三通一平”及運料到工地,及關系協調。
2、負責調直鋼筋及大鋼筋變勾(由鋼材店負責)。
3、負責鐵釘、鐵絲及搭工棚用的水泥瓦、水管。
二、乙方工作責任:
1、按甲方設計圖紙,進行施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗,確保工程質量好。
2、工程技術質量如有不合格,需要返工,所返工料等損失由乙方自行負責。
3、施工安全由乙方全權負責。
4、工程承包內容主體工程從0.00以至天面斜蓋頂為主體工程。
6、乙方按圖施工完成后,甲方指揮失誤,或不如意,須變更的甲方另付工錢。
7、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為,一經發(fā)現按偷一罰十處理。
8、主體工程完成后,乙方負責清理房內所有雜物。
三、乙方進場三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活費給乙方,每施工完成一層樓面,按每層樓工程款的80%支付工錢給乙方,余款待主體工程完成驗收合格后十天內一次性付清給乙方。
以上條款,雙方如有未盡事宜雙方協商解決,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效,完工帳清自動失效。
甲方:
乙方:
簽約時間:
農村建房合同糾紛篇五
甲方:
乙方:
甲方購有深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)沙灣丹竹頭嶺背新村住宅地一塊,建設用地規(guī)劃許可證號:19914463號,建設工程規(guī)劃許可證:19926483號;用地通知書:18144號;甲方因資金不足,經甲、乙雙方友好協商,一致同意合作興建一棟七層半住宅樓,協議細則如下:
一、甲方負責提供以上地皮,乙方出資人民幣680000元,分得建筑面積約60平方米的布吉丹竹頭綜合樓a座501二房一廳的套房一套。(面積以建筑面積測量為準)
二、乙方出資合作興建的房方,甲方協助乙方統(tǒng)一辦理房地產證,費用由各層各套各自支付。乙方擁有此單元的所有權,有權出租、轉讓、饋贈、繼承、抵押及處分權利。房屋使用權限為70年。
三、建筑及裝修要求:1、建筑采用框架結構(超建面積罰款由甲方負責)。2、裝修:外墻采用粉紅色高級條磚,內墻廳、房用玻璃光滑膠墻,廚房、廁所貼瓷片到頂,配套有不銹鋼洗菜盆、煤氣臺、切菜臺、水龍頭及廁盆,地面用地板磚,窗用鋁合金窗,各房間有木門配鎖,水電設施由甲方安裝好,并通水通電,城市征地建設費及道路建設費由甲方負責,甲方須保證房屋建筑質量,如果出現問題由甲方負責。(按原有布局乙方第二次裝修及更改費用由乙方負責)
四、付款方式:見證后一次性付清。乙方如未能準時交款給甲方視為自動放棄產權,乙方合作建房收據作廢,律師見證費由乙方負責。
五、雙方有權享有該樓的公共通道設施,同時必須遵守國家法律法規(guī),社會公德,維護公共設施,并按有關規(guī)定交納公共設施管理費(保安員工資,公共部分電費,保安辦公室等相關住戶共同費用按住房面積計算)。公共設施需維修時按雙方所占的房產面積比例分攤支付。
六、房產交付使用后,如需改裝,以不影響整體結構為原則,否則一切經濟損失由損壞方負責。
七、違約責任:本協議雙方簽訂后經見證部門見證后生效,如任何一方違約造成對方損失者,違約方應作相應經濟賠償。
八、本合作協議如雙方發(fā)生爭議,應通過互相協商解決,協商不成可以深圳仲裁委員會提起仲裁。
九、因不可抗力或其他因素致使該物業(yè)受損,甲乙雙方共同獲賠償,獲賠金額甲乙雙方按建筑面積比例劃分,涉及相關費用亦依此比例交納。
十、甲方不得在以后日子里,收取任何其他管理費及其他雜費。
十一、本協議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,見證部門執(zhí)一份,具同等法律效力。
______年___月___日______年___月___日
農村建房合同糾紛篇六
房主人(甲方)
承建人(乙方)
甲方委托乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。
私人住宅主體工程。
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應及時提供以上建筑材料,以免影響乙方正常施工進度。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等,費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。
建房工期為天,自挖地基,標高正負零零線開始施工算起。
乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關。
乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
乙方進場后,甲方將預付工程款元,以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后,若無質量問題,甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款元。余下的人工錢待整個工程竣工并經驗收合格,乙方將工程全部交給甲方使用后3月內全部付清。
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失以上合同,雙方共同遵守執(zhí)行。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付人工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
甲方:
乙方:
__年__月__日
農村建房合同糾紛篇七
房主人(甲方):
承建人(乙方):
甲方委托乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。
私人住宅主體工程。
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建
2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應及時提供以上建筑材料,以免影響乙方正常施工進度。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等,費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。
建房工期為 天,自挖地基,標高正負零零線開始施工算起。
乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關。
乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
乙方進場后,甲方將預付工程款 元,以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后,若無質量問題,甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款 元。余下的人工錢待整個工程竣工并經驗收合格,乙方將工程全部交給甲方使用后3月內全部付清。
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付人工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
以上合同,雙方共同遵守執(zhí)行。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
農村建房合同糾紛篇八
發(fā)包方:身份證號:(以下簡稱甲方)
承包方:身份證號:(以下簡稱乙方)
甲方將位于江津區(qū)建設工程經雙方協商承包給乙方,經雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建筑施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由乙方支付,施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括稅費、管理費)由施工方全部負責。
1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務,不得隨意更改,如需更該,需征得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工,工期為月(合計天),即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度,保證按期交房。如因不可抗力因素(自然災害)導致停工,其工期順延。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。建筑結構相關要求如下:
基礎:鉆井個、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個。
地圈梁:高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個,間距15cm。構造柱:24cm,鋼筋4根12、樓面板筋7個雙層,間距15cm,樓面厚度10cm。
梁柱c30,、板面c25地坪打好,排水160,管子3根,屋面天溝寬30cm,樓梯鐵門一道,隱蔽部分請甲方監(jiān)督。不包含所有門窗。
4、水、電、氣:建房手續(xù)費用由甲方支付,乙方協助辦理。
工程報價:每平方元,主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結算為準,本單位包含稅收。
1、基礎完工付總造價的%。
2、按每層樓面打好付每層的造價的%。
3、主體完工后付總造價的%。
4、內外抹灰完工后付%。
5、辦理的一切證件(產權證、建房手續(xù)由施工方辦理),一年內付錢全部余款。
6、如甲方未按時支付工程款,乙方有權停工,停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。
施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔。
施工或如涉及居民阻工導致停工,應由甲方賠償負責協調解決。
1、乙方承諾:如建好的房屋出現重大質量問題,足以影響甲方生活安全的,甲方可向乙方索賠,索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署,雙方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款結算清外,須賠償另一方違約金5萬元。
本協議履行過程中發(fā)生爭議的,雙方應友好協商解決,協商不成的均可向江津區(qū)人民法院提起訴訟自甲乙雙方在協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式兩份,甲乙雙方各一份。
甲方簽字:乙方簽字:
簽約時間:年月日
農村建房合同糾紛篇九
甲方:
乙方:
為明確雙方權利義務關系,經平等協商,雙方自愿簽訂建房承攬合同。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本合同,以期共同遵守:
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
每平方米人民幣大寫:220元(平方米),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。建筑面積共_______平方米,承包總價格________元(大寫_______________圓)。
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位。工程全部完工,交驗完畢付到80%,預留20%為質量保證金,完工一年內無質量問題,清尾款。
1、甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
2、乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由事故發(fā)生的一切費用,一概與甲方無關。在整個施工過程中,若出現任何大小傷亡事故一切責任由乙方負責,甲方不承擔任何法律連帶責任。
2、乙方在施工過程中,應采取必要的安全防護措施,保障作業(yè)人員及相鄰民居的人身及財產安全。如因施工問題導致相鄰民居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞、人身傷亡等一切事故,由乙方全權負責。
3、在施工前后時間里乙方發(fā)生任何事故與甲方無關,甲方不承擔任何法律連帶責任。
主體工程工期為50(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在20xx年4月10日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任。
發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協商。如協商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份;本合同自簽訂之日起生效;以上合同,雙方必須共同遵守,如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效率。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
時間:年月日
農村建房合同糾紛篇十
甲方:
乙方:
甲方擬在本村組原莊基上修建房屋,乙方長期從事農村房屋修建,具有一定的專業(yè)水平和知名度,甲方現將修房承攬給乙方施工,雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成如下合同:
一、房屋結構及承攬范圍:
二、房屋計價面積及工價支付方式:
1、面積計算方式:
2、價格:
3、支付方式:
在本合同簽訂之日前,甲方向乙方支付 元(大寫 元)作為定金,在主體修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付 元(大寫 元),在粉刷完畢甲方驗收質量合格后,向乙方支付 元(大寫 元),下??铐椩?0xx 年 月 日前付清。
三、合同期限:
四、雙方的權利與義務
2、甲方應當提供乙方使用的水、電,并保證水電能正常使用;
4、乙方施工中自行指揮所雇人員各負其責,組織施工并進行監(jiān)督,對房屋質量負責,乙方積極采取安全措施,確實抓好安全生產,施工中如發(fā)生安全事故,所造成的傷害均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
5、甲方不參與乙方組織的施工,但有權對乙方施工過程進行監(jiān)督,如發(fā)現乙方修建房屋存在出現質量問題,甲方應當及時與乙方溝通,有權讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質量合格后雙方簽字,乙方完成交付義務。
五、違約責任:
七、本合同經甲、乙雙方簽字后生效,一式三份,由甲乙各執(zhí)一份,中間人執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
中間人:
年 月 日
農村建房合同糾紛篇十一
上聯:庭輝聯樹彩下聯:檐影接云光。
上聯:新屋落成三代喜下聯:全家和睦萬般興。
上聯:蘭室猶然仍舊址下聯:槐堂又喜慶新居。
上聯:閣上金龍騰紫氣下聯:堂前彩鳳映丹霞。
上聯:華構落成千年計下聯:小筑安居四時春。
上聯:玳瑁連云開甲第下聯:霜毫離藻富春華。
上聯:高橋落成千載重下聯:華堂永奠萬年春。
上聯:堂構森嚴繩祖武下聯:天葩彩發(fā)煥人文。
上聯:春風化雨艷桃李下聯:瑞靄盈屋旺子孫。
上聯:門對青山龍虎地下聯:戶納綠水鳳凰池。
上聯:玉堂金馬家聲老下聯:畫棟雕梁物色新。
上聯:鳥革翚飛麟鳳起下聯:竹苞松茂桂蘭香。
上聯:華堂建新六親力下聯:玉宇落成百匠功。
上聯:日月耀輝光畫棟下聯:山川秀麗映雕欄。
上聯:喜建華堂春風入座下聯:喬遷新居佳客盈門。
上聯:桂馥蘭馨子孫永保下聯:竹苞松茂天地皆春。
上聯:美奐美侖大啟爾宇下聯:肯堂肯構長發(fā)其祥。
上聯:映日紅標五色云中飛彩鳳下聯:凌霄畫棟萬花叢里聳虬龍。
物華煥彩天寶呈祥。
玉柱擎紅日金興入紫微。
肇啟文明運宏開富有基。
忠誠作柱石耿直為棟梁。
青龍纏玉柱白虎架金梁。
人和大梁正世盛家業(yè)興。
上梁喜鵲叫豎柱彩霞飛。
豎柱遇吉日上梁逢良辰。
天眼照宅地陽光撐棟梁。
喜竹苞永茂慶磐石長安。
祥云籠吉地嘉樹拂新軒。
虎踞龍蟠地夏涼冬暖家。
庭輝聯樹彩檐影接云光。
寶蓋呈祥香結彩銀臺報喜燭生花。
大梁凌宵云浩蕩家業(yè)興旺日噴礴。
定磉欣逢大好日上梁正遇幸運時。
花開富貴人開眼日上中天屋上梁。
新屋落成三代喜全家和睦萬般興。
蘭室猶然仍舊址槐堂又喜慶新居。
華構落成千年計小筑安居四時春。
玳瑁連云開甲第霜毫離藻富春華。
高橋落成千載重華堂永奠萬年春。
春風化雨艷桃李瑞靄盈屋旺子孫。
閣上金龍騰紫氣堂前彩鳳映丹霞。
堂構森嚴繩祖武天葩彩發(fā)煥人文。
門對青山龍虎地戶納綠水鳳凰池。
美奐美侖大啟爾宇肯堂肯構長發(fā)其祥。
喜建華堂春風入座喬遷新居佳客盈門。
桂馥蘭馨子孫永保竹苞松茂天地皆春。
農村建房合同糾紛篇十二
甲方:__身份證號碼:
乙方:__身份證號碼:
甲方購有深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)沙灣丹竹頭嶺背新村住宅地一塊,建設用地規(guī)劃許可證號:_______號,建設工程規(guī)劃許可證:_____號;用地通知書:____號;甲方因資金不足,經甲、乙雙方友好協商,一致同意合作興建一棟七層半住宅樓,協議細則如下:
一、甲方負責提供以上地皮,乙方出資人民幣680000元,分得建筑面積約60平方米的布吉丹竹頭綜合樓a座501二房一廳的套房一套。(面積以建筑面積測量為準)。
二、乙方出資合作興建的房方,甲方協助乙方統(tǒng)一辦理房地產證,費用由各層各套各自支付。乙方擁有此單元的所有權,有權出租、轉讓、饋贈、繼承、抵押及處分權利。房屋使用權限為70年。
三、建筑及裝修要求:1、建筑采用框架結構(超建面積罰款由甲方負責)。2、裝修:外墻采用粉紅色高級條磚,內墻廳、房用玻璃光滑膠墻,廚房、廁所貼瓷片到頂,配套有不銹鋼洗菜盆、煤氣臺、切菜臺、水龍頭及廁盆,地面用地板磚,窗用鋁合金窗,各房間有木門配鎖,水電設施由甲方安裝好,并通水通電,城市征地建設費及道路建設費由甲方負責,甲方須保證房屋建筑質量,如果出現問題由甲方負責。(按原有布局乙方第二次裝修及更改費用由乙方負責)。
四、付款方式:見證后一次性付清。乙方如未能準時交款給甲方視為自動放棄產權,乙方合作建房收據作廢,律師見證費由乙方負責。
五、雙方有權享有該樓的'公共通道設施,同時必須遵守國家法律法規(guī),社會公德,維護公共設施,并按有關規(guī)定交納公共設施管理費(保安員工資,公共部分電費,保安辦公室等相關住戶共同費用按住房面積計算)。公共設施需維修時按雙方所占的房產面積比例分攤支付。
六、房產交付使用后,如需改裝,以不影響整體結構為原則,否則一切經濟損失由損壞方負責。
七、違約責任:本協議雙方簽訂后經見證部門見證后生效,如任何一方違約造成對方損失者,違約方應作相應經濟賠償。
八、本合作協議如雙方發(fā)生爭議,應通過互相協商解決,協商不成可以深圳仲裁委員會提起仲裁。
九、因不可抗力或其他因素致使該物業(yè)受損,甲乙雙方共同獲賠償,獲賠金額甲乙雙方按建筑面積比例劃分,涉及相關費用亦依此比例交納。
十、甲方不得在以后日子里,收取任何其他管理費及其他雜費。
十一、本協議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,見證部門執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方(簽字、指模):乙方(簽字、指模):
年月日年月日。
農村建房合同糾紛篇十三
就原告魏永強、李明亮訴被告喬占光土地承包合同糾紛一案,根據本案事實和相關法律規(guī)定,就原告方提出的訴訟請求,被告提出如下答辯意見:
一、原告請求判令解除雙方協議,沒有事實和法律根據。
原告方請求解除合同的理由主要有兩點,即鄉(xiāng)政府不允許在承包地辦廠及其他非農活動,以及被告擅自將承包地又發(fā)包給了其他人。被告所說的這兩項理由是根本不存在的。
首先,鄉(xiāng)政府從沒有禁止過在承包地內進行非農活動。原告在起訴狀中說動:“在和鄉(xiāng)政府等聯系后,鄉(xiāng)政府明確表示不允許在承包地辦廠及其他非農活動。”原告的這種說法是不能成立的。鄉(xiāng)政府一向鼓勵在不適宜種植的荒地、荒坡上進行綜合開發(fā)利用,包括非農活動,以刺激鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟的發(fā)展。就從事非農生產的問題,被告本人曾專門詢問過鄉(xiāng)政府,鄉(xiāng)政府明確答復可以進行。如果原告認為鄉(xiāng)政府禁止從事非農活動,應該提出相應的證據進行佐證。退一步來講,即使鄉(xiāng)政府不允許非農活動,原告還可以從事養(yǎng)殖等農業(yè)活動,在原被告簽訂的《聯合承包開發(fā)土地協議》中也明確談到了從事養(yǎng)殖業(yè)開發(fā),而且原告在起訴狀中也承認,他們準備籌建養(yǎng)殖場。可見,承包地仍可以達到原告的使用目的,根本沒有出現原告在訴狀中所說的“致使原告無法實現合同目的”。
其次,被告沒有擅自將承包地又發(fā)包給他人。原告在訴狀中談到:“被告又于8、9月份將該土地又發(fā)包給了另一家?!痹娴倪@種說法是不符合事實的。事實是這樣的:原被告簽訂了土地承包合同,被告承包給原告50畝荒地,在合同中雙方約定了該50畝土地的大體方位,但沒有明確其確切位置。實際上,在承包給被告50畝荒地的這一帶,原告有200多畝承包地,當時只是說從這200畝地中劃出50畝交給原告,但并沒有說是其中的哪50畝。因為當時這200畝地的土地狀況相當,不存在地優(yōu)地劣的問題,所以雙方都同意事后在使用的時候再具體圈定。合同簽訂后,原告遲遲沒有開發(fā),也沒有找被告圈定承包地的具體邊界。為了不讓這50畝土地影響其它150畝土地的利用,被告多次打電話給原告,告知原告自己準備再包出去50畝土地,并要求原告前來圈定自己的地界,以方便被告處置剩余的土地。原告明確告訴被告,只要為自己留下50畝土地就可以了,其它的土地如何處置與自己沒有關系??紤]到原被告在《補充協議》中曾約定,原告需要使用被告投資的水井,出于原告便利的考慮,被告將距離水井較近的土體留給了原告,只把離水井很遠的一塊地包給了其他人。被告給原告所留的靠近水井的土地遠遠超過了50畝,完全保證了原告的承包經營權??梢?,被告往外包地,既經過了原告同意,又充分保證了原告的合法權益,根本不存在原告所說的“致使原告無法實現合同目的”。
既然被告仍處于隨時可以交付50畝承包地的狀態(tài),并且該承包地不存在政府不允許開發(fā)的情形,原告合同目的的實現就是完全可能的,原告就沒有理由要求解除合同。
二、原告請求返回承包費及賠償損失的請求沒有法律根據。
首先,原告請求返還所交承包費2萬元,沒有根據。請求返回承包費,就是民法理論上所講的“返回財產”,這需要以合同無效或合同被解除為條件。事實上,原被告所簽訂的《聯合承包開發(fā)土地協議》及《補充協議》是雙方的真實意思表示,并經過了被告所在村委會的批準,是完全合法有效的合同。正如上面所分析的,該合同也不存在可解除的事由。既然合同合法有效而且沒有被解除,當然被告仍然享有占有原告所交承包費的合法權利,原告無權要求被告予以返還。至于原告未按期開發(fā),致使其未獲得相應收益的問題,完全是原告自身的原因,與本案被告沒有任何關系。實際上,從合同簽訂至今,被告一直為原告空留大量土地沒有耕種,按照農村普遍實行的農時計年法,被告已經整整損失了四年的`農業(yè)耕種收益,按照當初原被告雙方商定的4000元一年的價格,被告也已經損失了16000元的收益,經沖抵之后,原告向被告支付的2萬元承包費,也僅僅剩余4000元而已。
其次,原告請求賠償4萬元的經濟損失,同樣沒有根據。在本案所涉承包合同合法有效的情況下,原告請求賠償其所謂的損失,必須要有合同根據。事實上,原被告所簽訂的《聯合承包開發(fā)土地協議》及《補充協議》沒有相應的條款,無法對原告的請求進行支持,原告的請求沒有合同根據。退一步來講,即使本案所涉合同無效或被解除,原告仍然無權要求賠償損失。在合同無效或被解除的情況下,原告如果要獲得賠償,必須舉證證明原告受有4萬元的經濟損失并且這些經濟損失是由于被告的原因所致。實際上,原告沒有任何證據證明其受到了4萬元的經濟損失,所謂的經濟損失大概是原告想象出來的開發(fā)收益,可惜的是原告從未進行開發(fā)。另一方面,這些想象出來的開發(fā)收益之所以沒能變成現實,也不是被告的原因所致。被告從合同簽訂之日起就做好了隨時交地的準備,并曾多次敦促原告前來丈量劃定承包地,如果原告需要,被告今天就可以交付土地,可見原告沒有實現收益不是被告的原因所致,被告無需承擔任何責任。
綜上所述,原告的訴訟請求沒有法律和合同根據,被告無需承擔任何責任,請人民法院在查清事實的基礎上,依法駁回原告的訴訟請求。
此致
包頭市九原區(qū)人民法院。
被告:
農村建房合同糾紛篇十四
合同雙方當事人:
轉讓方(以下簡稱甲方):_______________________________承受方(以下簡稱乙方):_______________________________根據《中華人民共和國合同法》及其它法律,在平等、自愿的基礎上協商一致,甲方自愿將該宅基地轉讓給乙方使用,甲乙雙方為此達成如下協議:
第一條:出讓土地的位置和性質:
甲方____________________宅基地面積__________平方米四指為:東鄰_______西鄰_______南鄰_______北鄰_______。(附有宅基地照片及平面圖附件,注雙方簽字)。
第二條:土地出讓價格和付款方式。
甲方和乙方共同協商確定此宅基地自建房出讓價為小寫:___________大寫:________________乙方向甲方以現金方式一次性付清宅基地款,甲乙雙方自簽字之日起生效,雙方均不得反悔,不得以任何理由改變本合同協議。
第三條:甲乙雙方的權利和義務:
1、甲方在簽字后,收到乙方宅基地款前,甲方應向乙方提供土地產權證明,并保證此宅基地沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接前后發(fā)生一切糾紛,則由甲方承擔全部責任。
2、乙方在土地使用和建房期間辦理房屋產權和各種手續(xù)時,
甲方應積極配合乙方,應無怨無悔,無任何附加條件為乙方提供協助,該宅基地在合同生效后,包括以后在建房屋所有產權如國家和任何單位以及個人在征收該宅基地和在建房屋所有款項歸屬乙方,與甲方無關,在以后辦理土地使用及房屋產權證時甲方必須配合支持,房屋產權人的乙方所有。
3、在施工過程中如因甲方原因,如發(fā)生土地權屬,不能辦理合法建房手續(xù)、土地使用證、房產證,相鄰關系糾紛,政府部門阻止建房等一切糾紛問題,甲方應積極配合調解,應保證此宅基地建房順利完工。在此期間所產生的費用則由甲方承擔。
4、本合同自簽字之曰起生效后,房屋土地權屬歸乙方持有。
5、房屋歸屬權,今后如政府部門允許私人轉讓過戶時,甲方應積極無任何附加條件配合乙方辦理過戶手續(xù)(注:辦理過戶手續(xù)時費用則由乙方承擔)。
6、合同生效后甲方應保證此自建房順利完工,如政府部門因建房手續(xù)不全,執(zhí)法局阻止施工等造成誤工或停工,甲方應根據實際情況退回此宅基地自建房款項。
7、甲方原有的自來水與電合同生效后也應同時一起轉讓歸屬乙方所有。
第四條:甲乙雙方違約責任。
雙方自合同簽字生效后,甲乙雙方均不得反悔違約。
合同生效后,甲方未按合同規(guī)定將宅基地按時交付乙方使。
用,乙方有權追究甲方違約責任,每天1000元違約金,一個月后視為嚴重違約,甲方按宅基地款及在建房屋造價的總房款十倍向乙方支付違約金。甲方不得以任何理由拒絕向乙方賠付違約金。
第五條:解決爭議。
甲乙雙方在履行合同中若一旦發(fā)生糾紛,先由證明人調解,若調解不成則通過當地人民法院訴訟解決。
合同簽訂時間:_______年______月______日。
合同簽訂地點:____________________________本合同雙方和證明人約定簽字后生效。
第七條:本合同一式肆份,甲乙雙方及證明人各執(zhí)一份。
第八條:當事人及證明人簽字(按指印)。
農村建房合同糾紛篇十五
甲方:(租賃)
乙方:(承租)
為保護耕地租賃合同雙方當事人的合法利益,規(guī)范耕地管理和承包地種植經營行為,按照生態(tài)優(yōu)先、優(yōu)化種植結構,發(fā)展避災高產、優(yōu)質高效、標準化生產、產業(yè)化經營的現代生態(tài)農業(yè)的原則,根據有關法律法規(guī)規(guī)定,經甲乙雙方協商,訂立如下合同。
第一條 耕地的使用管理
為對耕地進行科學、合理、統(tǒng)一、嚴格管理,甲方對乙方租賃的全部耕地屬于成都市龍泉驛區(qū)規(guī)劃確定并納入國家的基本農田,實行最嚴格的基本農田保護制度。允許乙方自主決定種植品種和耕種方式,以市場為導向,實行宜糧則糧,宜經則經,充分提高耕地產出效益,鼓勵以水為中心的基本農田改造,提高耕地單產效益。
第二條 租賃面積、位置
甲方租賃給乙方耕地位于成都市 區(qū) ,總面積約2000畝,四至界限分別為(以實際標注為準)。
第三條 租賃期限
租賃時間共10年,從2015年2月1日起至2027年1月31日止,如遇國家政策性調整,另行議定。
第四條 租賃費用的數額和繳納方式
按照先繳費后使用,一年一交,三年一議價的方式繳納租賃費,租賃費頭兩年每年800元/畝,于每年12月10日前將下一年租賃費以現金方式全部結清,2015年至2015年租賃費為1200元/年、畝。三年重新議價時,不涉及經營權變更。
租賃期間乙方全部投入建設大棚溫室種植地的,甲方不增收租賃費,如國家、地方投入配套建設的按實際情況適當增收租賃費,具體費用增收事宜由補充合同約定。
第五條 甲乙雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務
1、對承包所有耕地行使租賃權、監(jiān)督權。
2、有權收回乙方不按合同約定經營的耕地。
3、制止乙方實施損害耕地資源和其它資產的行為。
4、依據租賃合同的約定,向乙方收取租賃費。
5、在租賃期終止后,有權提出新的租賃標準,選擇確定新的承租方。
6、耕地租賃期間,國家各類惠農支農政策以甲方作為受益主體,但龍泉驛區(qū)政府另有規(guī)定的除外。
7、維護乙方相關合法權益。
(二)乙方的權利和義務
1、依法享有對租賃的耕地資源經營使用和收益的權利。如在租賃期內對所租賃的耕地進行了基本農田改造,對改造形成的資產如電網、水利設施等由乙方全部投入建設的,在租賃合同到期后享有處置權。
2、乙方對耕地可依據市場需求,自主安排生產經營方式。
3、租賃期內不得對耕地進行流轉,在租賃期滿后,同等條件下,對原租賃的耕地有繼續(xù)租賃的優(yōu)先權。
4、按本合同的約定繳納租賃費。
5、執(zhí)行龍泉驛區(qū)耕地管理政策,保護和合理利用耕地資源,防止沙化退化,不得越界經營,濫墾草原。
6、自合同簽訂之日起7日內到管理區(qū)工商行政管理部門注冊規(guī)范的企業(yè)法人執(zhí)照及相關手續(xù)。經營時要按照區(qū)示范農場標準進行建設。
第六條 違約責任
1、在租賃期間,除合同約定和國家、四川省及成都市政策調整的因素之外,甲乙任何一方不得隨意變更和解除合同,如有違約,由違約方承擔另一方的經濟損失,當事人雙方都有過錯的,應當分別承擔相應的違約責任。因不可抗力的因素,造成甲乙雙方無法履行合同,或是合同確有必要變更或解除的,可以經雙方協商后,按照法律程序變更或解除合同,由此造成的經濟損失雙方自行承擔或雙方協商解決。
2、乙方違約不按時繳納租賃費的,甲方有權解除租賃合同。
3、乙方違約私自對耕地進行流轉的,甲方有權解除合同。
4、乙方有違反國家、自治區(qū)及管理區(qū)耕地管理政策行為的,甲方有權解除合同,同時交由農業(yè)執(zhí)法部門依法進行處理,構成犯罪的依法追究刑事責任。
5、乙方如果在規(guī)定期限內(7日內)不能辦理相關的企業(yè)規(guī)范注冊手續(xù),在取消租賃資格的同時,按所繳納保證金的10%收取違約手續(xù)費。
6、乙方如果在二年內不能達到區(qū)現行生態(tài)農業(yè)示范標準的,年租賃費按正常標準上浮30%收取。
第七條 解決爭議的辦法
在合同履行過程中,如發(fā)生爭議,由爭議雙方協商解決,協商不成的,可以向上級主管部門申請調解或直接向當地人民法院起訴。
第八條 其它事項
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
附件:耕地租賃示意圖
甲方代表人(簽字蓋章):?
乙方代表人(簽字蓋章):
簽訂時間: 年 月 日
出租方: (以下簡稱“甲方”)
承租方: (以下簡稱“乙方”)
為保護土地租賃合同雙方當事人的合法利益,規(guī)范土地管理和承租方經營行為,根據《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定,經公開協商討論同意,甲乙雙方本著平等、自愿、公平、有償的原則,簽訂本合同,共同信守。
第一條 租賃位置和面積
甲方租賃給乙方的土地位于山東省東營市河口區(qū)總面積約 平方米,四至界限方位如下:
東起: , 西至: , 南至: 。 具體面積、位置以合同附圖為準。
附圖已經甲乙雙方簽字確認。
第二條 土地用途和承包形式
土地用途:動物養(yǎng)殖 。 承包形式:個人承包經營 。
第三條 租賃期限
限內如遇國家政策性調整,另行議定。如需續(xù)租,甲乙雙方應重新商定續(xù)租事宜。
第四條 租賃費用和支付方式
該土地的租賃費用為人民幣 元(大寫: ),分 次支付,首次 元由乙方于2015年 月 日前向甲方支付。支付方式為現金支付,其余租賃費用由乙方于上一費用到期日前 日內向甲方支付,支付方式為現金支付。
第五條 甲乙雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務
1、甲方對所租土地擁有所有權,并使乙方取得土地承包經營權。
2、甲方有權對乙方租用的.土地使用進行監(jiān)督,保證土地按照合同約定的用途合理利用。
3、甲方有權收回乙方不按合同約定使用的土地。
4、甲方有權制止乙方實施的嚴重損害土地資源和其它資產的行為。
5、甲方有權依據合同的約定向乙方收取租租賃費用,在合同有效期內,甲方不得提高租賃費用。
6、甲方有權在租賃期限屆滿時提出新的租賃標準,選擇確定新的承租方。
7、甲方應保證乙方生產生活用水、用電正常,向乙方收取的水電費用價格不應高于本村村民用水用電的價格,并保證在村內無償使用通往承租地的道路。
8、甲方不得在租用期間內以任何理由干涉乙方企業(yè)合法的經營管理自主權,包括在該地上的所有收入、支出和建筑物、植被設施的使用等。
9、甲方不得在合同履行期內重復發(fā)包該地塊, 在租賃期限內,如因承包范圍出現土地糾紛,由甲方負責解決,若致使乙方遭受經濟損失,由甲方按國家相關規(guī)定進行賠償。甲方必須確保乙方在承包期內不受任何干擾。
10、為乙方提供所在地村民的其他同等待遇。
(二)乙方的權利和義務
1、乙方有權依法按照合同約定的用途和期限,合法利用和經營所承包的土地。
2、乙方對其所承包的土地有獨立自主經營權和收益權,任何單位和個人不得干涉,所發(fā)生的一切債權債務由乙方獨自享有和承擔,與甲方無關。
3、乙方有權在其所承包的土地上建設與合同約定用途有關的生產、生活設施,甲方及其甲方所在村不收任何費用。
4、乙方有權在租賃期內對所租賃的土地進行基本改造,對改造形成的資產如電網、水利設施等由乙方全部投入建設的,在租賃合同到期后享有處置權。
5、租賃期滿后,同等條件下,乙方對原租賃的土地有繼續(xù)租賃的優(yōu)先權。
6、乙方應按本合同的約定按期足額向甲方支付租賃費用,并有權拒絕交納除合同規(guī)定租賃費用外的任何其他非國家規(guī)定之費用。
7、乙方的生產經營活動不得污染乙方所在村的水源,不得產生影響村民生活的其他污染。
8、乙方應保護自然資源,合理利用土地。
第六條 合同的轉包
在本合同有效期內,乙方在不違反國家法律、行政法規(guī)強制性規(guī)
定的前提下,可以自主采取轉包、轉讓、出租等方式實現土地承包經營權流轉。土地承包經營權流轉取得的收入全部歸乙方享有,甲方不得對此主張任何權利。本合同轉包后,甲方與乙方之間仍應按原承包合同的約定行使權利和承擔義務;乙方與第三方按轉包合同的約定行使權利和承擔義務。本合同轉包后,因甲方的原因致使轉包合同不能履行,給轉包后的承包方造成損失的,甲方應承擔相應的責任。
第七條 合同的變更和解除
1、本合同一經簽訂,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更或解除。經甲乙雙方協商一致簽訂書面協議方可變更或解除本合同。
2、因不可抗力的因素,造成甲乙雙方無法履行合同,或是合同確有必要變更或解除的,可以經雙方協商后,按照法律程序變更或解除合同,由此造成的經濟損失雙方自行承擔或雙方協商解決。
3、如甲方重復發(fā)包該地塊或擅自斷電、斷水、斷路,致使乙方無法經營時,乙方有權解除本合同,其違約責任由甲方承擔。
4、如乙方不按時足額支付租賃費用且經甲方催告仍不支付時,甲方有權解除本合同,其違約責任由乙方承擔。
第八條 違約責任
1、在合同履行期內,任何一方違反本合同以上之約定,即視為違約。
2、因甲方違約導致合同解除,甲方須向乙方支付違約金 萬元,并退還乙方所付的全額承包費用;因乙方違約導致合同解除,甲方不予退還乙方的承包費,并且解除此合同。因雙方當事人過錯導致合同解除,應當分別承擔相應的違約責任。
第九條 合同糾紛的解決辦法
在合同履行過程中,如發(fā)生爭議,由爭議雙方協商解決。協商不成的,可以向上級主管部門申請調解或直接向當地人民法院起訴。
第十條 合同的生效
本合同經甲乙雙方簽章后生效。
第十一條 其它事項
1、本合同未盡事宜,可由雙方約定后作為補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
農村建房合同糾紛篇十六
為保證無公害草雞生產的品質和數量,維護雙方的合法權益,根據有關法律法規(guī),自愿互利,協商一致,訂立本合同,以致共同信守。
一、飼養(yǎng)管理事項。
1.飼養(yǎng)條件:具有規(guī)模飼養(yǎng)商品雞的設備、設施:雞舍要堅固、干燥清潔,水質符合甲方生產標準等條件;有一定的飼養(yǎng)管理知識和技能;誠實信用。
2.乙方品質要求:甲方為乙方提供合格健康快、中、慢速(烏骨雞)型苗雞羽(以開發(fā)貨單為準)。全程飼養(yǎng)雞快速型成活率95.2%,中、慢速型(烏骨雞)成活率94.5%;其中爛腳釘商品雞應小于8%,無脫毛雞。
3.飼料要求:根據雞不同生長期為乙方供給不同品種的飼料,乙方按需到甲方辦理手續(xù)后提運。料肉比核定為:快速雞飼養(yǎng)43—48天的為2.1∶1;中速雄雞飼養(yǎng)65—75天的為2.6∶1,飼養(yǎng)75—95天的為2.8∶1母雞飼養(yǎng)95—105天的為3.0∶1;慢速飼養(yǎng)65—75天的為2.8∶1,飼養(yǎng)75-85天的為3.0∶1細毛烏骨雞飼養(yǎng)70—80天的為2.8∶1。
4.用藥要求:飼養(yǎng)雞只確實需要藥物治療的,乙方應報告甲方獸醫(yī),使用的藥名、劑量、用法和用藥時間等報獸醫(yī)批準并記錄備耷。飼養(yǎng)期的疫苗(除禽流感外)和雞藥費合計限額為中、慢速每羽_______元,快速每羽______元,烏骨雞每羽_______元。
二、甲方權利義務:甲方有權檢查乙方飼養(yǎng)雞的用藥、用料情況,并判斷雞的質量。合同生效之日起15天內,甲方為乙方提供健康合格的苗雞、無公害飼料、疫苗和必要的藥物,全面落實飼養(yǎng)和質量管理,定期或不定期派技術員指導生產技術、檢查和監(jiān)督。
三、乙方權利義務:乙方有從甲方獲得飼料等物資和技術服務的權利,乙方向甲方交納飼養(yǎng)風險金____元/羽,并服從甲方的生產安排,執(zhí)行甲方的企業(yè)標準、飼養(yǎng)管理規(guī)程。乙方一般采取要“全進全出”的飼養(yǎng)方式,商品雞飼養(yǎng)每平方米不超過一羽。乙方必須遵照甲方的免疫程序和時間防疫,嚴格遵守藥物使用準則并經甲方同意后方可使用,并按照飼養(yǎng)規(guī)程和表式每天必須做好生產記錄。乙方生產的雞,未經甲方同意,乙方不得私自交接。
四、草雞飼養(yǎng)時間:時間以發(fā)出苗雞之日起,飼養(yǎng)期快速型為40—50天,中慢速型為105天為準。
五、合同轉讓:乙方在飼養(yǎng)期間,不得擅自將飼養(yǎng)的義務轉給第三人。如乙方要轉讓的,必須經過甲方同意才可,否則,乙方應承擔由此產生的一切后果。
六、交貨方式:本批飼養(yǎng)的商品雞所有權全部歸屬甲方所有。根據商品雞的長勢和市場需求,經甲方質檢驗收后,乙方按甲方要求送活雞到甲方指定地點,或者由甲方上門回收,并做好交接手續(xù)。
七、報酬計算:按甲方回收合格商品雞時間計算羽均飼養(yǎng)天數,以實收合格雞數量計算報酬,中、慢速(烏骨雞)付給___元/羽,快速____元/羽。其中中、慢速(烏骨雞)以95日為標準,超過105日按每羽______分計算。
八、獎賠辦法:(1)雞死亡率小于4.8%的,每少死一羽,甲方獎給乙方人民幣______元;每超1羽,由乙方按價(苗雞1元+已用飼料、藥費)負擔。(2)經檢驗,對爛腳釘超過標準的雞只,乙方按每羽雞_____元補償給甲方;脫毛的,乙方按每羽____元補償給甲方。(3)料肉比低于核定標準的,按實際飼料數量獎給其成本價的60%;超過按實重成本價的80%賠償。(4)疫苗加藥費超過限額的乙方按每羽負擔其價款的70%;節(jié)約的部份獎給價款的80%。(5)商品雞交接時,乙方應如實點數,對故意多報者,經抽查最少為平均基數處理。
九、支付方式:甲方收完商品雞1個星期內,乙方及時交還生產記錄表格,結清帳目,甲方一次付清飼養(yǎng)報酬。
十、違約責任:
1.甲方或乙方因一方失誤造成對方損失,另一方有權提出提前終止本合同,并向對方索賠由此失誤造成的經濟損失。
2.發(fā)現乙方有下列情形之一者,不得使用花塢牌商標,甲方可提前終止本合同,并追究乙方責任,乙方按飼養(yǎng)成本的3倍賠償給甲方(飼養(yǎng)風險金首先抵扣):(1)違反飼養(yǎng)規(guī)程,不按綠色無公害標準飼養(yǎng);(2)不按免疫程序防疫,私自亂用疫苗或經血清抽檢抗體不達標者;(3)私自買藥治療或經抽檢藥物(抗生素)殘留超標者。
3.乙方不得私下出賣,如發(fā)現乙方私下出賣、轉移藏匿商品雞或飼料的,按市場價的______倍由乙方賠償給甲方。
十一、因不可抗力所造成的經濟損失,由雙方各半負擔。
十二、其它事項:雙方有爭議應協商解決,協商不成的可依法向人民法院起訴。
十三、本合同未盡事宜由雙方協商解決,可補充合同條款。
十四、本合同一式三份,甲乙方各一份,擔保人執(zhí)一份。簽字或蓋章之日起生效。
甲方:___________乙方:____________。
(蓋章)(蓋章或簽字)_________________。
法人代表:
_____年______月______日。
農村建房合同糾紛篇十七
委托人:_____(簡稱甲方)。
受托人:_____(簡稱乙方)。
甲方因在外務工事務繁忙,無法進行家中房屋建設今為節(jié)省開支,并最合理處理好相鄰物權關系。協調鄰里建設a幢房屋,為使a幢房屋建設有效,節(jié)儉方式進行,特委托乙方統(tǒng)一管理經營,經雙方本著合法、自愿平等的原則,達成如下協議:
一、該a幢房屋座落于永泰縣丹云鄉(xiāng)前洋村村部對面。
二、建設該a幢房屋的建設施工單位由a幢房屋的十戶業(yè)主指定并認可(鋼混結構,每平方米造價不超出人民幣玖佰伍拾元整)。乙方按甲方的意思指示負責建房事宜的經營運作及協調相關鄰里及相鄰物權關系。
三、乙方按照甲方的指示,有責任支付建筑工人工資,并保證及時發(fā)放到位。
四、甲方有權知曉每月建房工程進展情況及建房資金運作情況,乙方也必須在每月月底,將上述情況及時通告甲方。
五、甲方必須及時全力地將建房運作資金,匯入乙方帳戶(并包括乙方管理工資)。
六、a幢房屋的建房時間,由開工起半年內必須完成建設。若有天氣不可抗力及國家政策等原因,經雙方協商可順延。
七、在乙方經營管理過程中乙方有權代為簽字,代收法律文書等相關特別權利。
八、本合同一式二份,自雙方簽字之日起,若有《補充合同》視同本合同效力。
甲方:_____乙方:_____。
_____年_____月_____日。
農村建房合同糾紛篇一
甲方:
乙方:
為確保工程質量圓完成施工任務,明確雙方責任,經甲、乙雙方共同協商,特定制本合同,雙方必須共同遵守。
1、工程結構:磚混結構,樓層,樣式
2、建筑面積:平方米,最后按建筑實際面積為準,樓頂出檐為:屋面處理方式為:層高為:門窗材料:尺寸:
1、承包形式:工料,乙方負責施工,并負責所有施工用具設備。
2、施工費用:按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣元(大寫:),房屋建筑面積計算方法為:
3、乙方在施工時出現工程增減時,甲、乙雙方共同協商,確定后增減工價,待完工后一并納入結算。
4、乙方單方負責工程施工過程管理和施工安全管理,和相關的保險措施;甲方不承擔一切責任。
1、甲方規(guī)定動工時間為 年 月 日到 年 月 日,乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質量的前提下,因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可順延,若因乙方人為原因工期延時,甲方有權扣除乙方施工費。
1、乙方未按甲方要求,或施工質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
2、工程付款方式:工程裝飾完工并交付甲方使用后雙方結算,甲方一次性付清工程余款(質量保證金除外)。
3、乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起,乙方保修為一年,無質量問題,到期一次性付清質量保證金,保修期內如有房屋漏水,沙灰墻體裂縫,瓷磚脫落等施工問題,乙方接到甲方房屋質量問題,乙方應迅速及時地進行處理,直到甲方滿意,否則甲方請人處理,工時及材料從保證金中扣除。
甲、乙雙方必須共同遵守以上約定,如有未盡事宜經雙方協商一致后可另附補充。
甲方(字蓋章):乙方(簽字蓋章):
年 月 日 年 月 日
農村建房合同糾紛篇二
發(fā)包方:________________(以下簡稱甲方)
承包方:________________(以下簡稱乙方)
甲方將位于江津區(qū)建設工程經雙方協商承包給乙方,經雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
乙方負責出工建設并自行解決建筑施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由乙方支付,施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括稅費、管理費)由施工方全部負責。
1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務,不得隨意更改,如需更該,需征得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工,工期為月(合計天),即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度,保證按期交房。如因不可抗力因素(自然災害)導致停工,其工期順延。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。建筑結構相關要求如下:
基礎:鉆井個、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個。
地圈梁:高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個,間距15cm。構造柱:24cm,鋼筋4根12、樓面板筋7個雙層,間距15cm,樓面厚度10cm。
梁柱c30,、板面c25地坪打好,排水160,管子3根,屋面天溝寬30cm,樓梯鐵門一道,隱蔽部分請甲方監(jiān)督。不包含所有門窗。
4、水、電、氣:建房手續(xù)費用由甲方支付,乙方協助辦理。
工程報價:每平方元,主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結算為準,本單位包含稅收。
1、基礎完工付總造價的%。
2、按每層樓面打好付每層的造價的%。
3、主體完工后付總造價的%。
4、內外抹灰完工后付%。
5、辦理的一切證件(產權證、建房手續(xù)由施工方辦理),一年內付錢全部余款。
6、如甲方未按時支付工程款,乙方有權停工,停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。
包括舊房屋拆除、棄渣轉運、基礎、主體三層磚混結構、室內外抹灰、街面外墻漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中:門市高度3。5米,住房每層高度3米。工程內容不含門窗(門市門除外)。
施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔。
施工或如涉及居民阻工導致停工,應由甲方賠償負責協調解決。
1、乙方承諾:如建好的房屋出現重大質量問題,足以影響甲方生活安全的,甲方可向乙方索賠,索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署,雙方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款結算清外,須賠償另一方違約金5萬元。
甲方簽字:________________
乙方簽字:________________
簽約時間:____年____月______日
農村建房合同糾紛篇三
房主人(甲方):
承建人(乙方):
甲方委托乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。
一、建筑項:
私人住宅主體工程。
二、承建方式:
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應及時提供以上建筑材料,以免影響乙方正常施工進度。3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等,費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。
三、建房工期:
建房工期為天,自挖地基,標高正負零零線開始施工算起。
四、承建工程價格:
五、施工安全要求:
乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關。
六、工期延誤:
乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式:
乙方進場后,甲方將預付工程款元,以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后,若無質量問題,甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款元。余下的人工錢待整個工程竣工并經驗收合格,乙方將工程全部交給甲方使用后3月內全部付清。
八,違約責任和爭議的解決辦法:
以上合同,雙方共同遵守執(zhí)行。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付人工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
甲方:
乙方:
__
年
__
月
__
日
農村建房合同糾紛篇四
甲方:
乙方:
經雙方協商,甲方將______________的住宅樓主體工程建筑以包工不包料的形式發(fā)包給乙方施工。
一、甲方工作責任:
1、趕在乙方施工以前做好“三通一平”及運料到工地,及關系協調。
2、負責調直鋼筋及大鋼筋變勾(由鋼材店負責)。
3、負責鐵釘、鐵絲及搭工棚用的水泥瓦、水管。
二、乙方工作責任:
1、按甲方設計圖紙,進行施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗,確保工程質量好。
2、工程技術質量如有不合格,需要返工,所返工料等損失由乙方自行負責。
3、施工安全由乙方全權負責。
4、工程承包內容主體工程從0.00以至天面斜蓋頂為主體工程。
6、乙方按圖施工完成后,甲方指揮失誤,或不如意,須變更的甲方另付工錢。
7、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為,一經發(fā)現按偷一罰十處理。
8、主體工程完成后,乙方負責清理房內所有雜物。
三、乙方進場三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活費給乙方,每施工完成一層樓面,按每層樓工程款的80%支付工錢給乙方,余款待主體工程完成驗收合格后十天內一次性付清給乙方。
以上條款,雙方如有未盡事宜雙方協商解決,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效,完工帳清自動失效。
甲方:
乙方:
簽約時間:
農村建房合同糾紛篇五
甲方:
乙方:
甲方購有深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)沙灣丹竹頭嶺背新村住宅地一塊,建設用地規(guī)劃許可證號:19914463號,建設工程規(guī)劃許可證:19926483號;用地通知書:18144號;甲方因資金不足,經甲、乙雙方友好協商,一致同意合作興建一棟七層半住宅樓,協議細則如下:
一、甲方負責提供以上地皮,乙方出資人民幣680000元,分得建筑面積約60平方米的布吉丹竹頭綜合樓a座501二房一廳的套房一套。(面積以建筑面積測量為準)
二、乙方出資合作興建的房方,甲方協助乙方統(tǒng)一辦理房地產證,費用由各層各套各自支付。乙方擁有此單元的所有權,有權出租、轉讓、饋贈、繼承、抵押及處分權利。房屋使用權限為70年。
三、建筑及裝修要求:1、建筑采用框架結構(超建面積罰款由甲方負責)。2、裝修:外墻采用粉紅色高級條磚,內墻廳、房用玻璃光滑膠墻,廚房、廁所貼瓷片到頂,配套有不銹鋼洗菜盆、煤氣臺、切菜臺、水龍頭及廁盆,地面用地板磚,窗用鋁合金窗,各房間有木門配鎖,水電設施由甲方安裝好,并通水通電,城市征地建設費及道路建設費由甲方負責,甲方須保證房屋建筑質量,如果出現問題由甲方負責。(按原有布局乙方第二次裝修及更改費用由乙方負責)
四、付款方式:見證后一次性付清。乙方如未能準時交款給甲方視為自動放棄產權,乙方合作建房收據作廢,律師見證費由乙方負責。
五、雙方有權享有該樓的公共通道設施,同時必須遵守國家法律法規(guī),社會公德,維護公共設施,并按有關規(guī)定交納公共設施管理費(保安員工資,公共部分電費,保安辦公室等相關住戶共同費用按住房面積計算)。公共設施需維修時按雙方所占的房產面積比例分攤支付。
六、房產交付使用后,如需改裝,以不影響整體結構為原則,否則一切經濟損失由損壞方負責。
七、違約責任:本協議雙方簽訂后經見證部門見證后生效,如任何一方違約造成對方損失者,違約方應作相應經濟賠償。
八、本合作協議如雙方發(fā)生爭議,應通過互相協商解決,協商不成可以深圳仲裁委員會提起仲裁。
九、因不可抗力或其他因素致使該物業(yè)受損,甲乙雙方共同獲賠償,獲賠金額甲乙雙方按建筑面積比例劃分,涉及相關費用亦依此比例交納。
十、甲方不得在以后日子里,收取任何其他管理費及其他雜費。
十一、本協議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,見證部門執(zhí)一份,具同等法律效力。
______年___月___日______年___月___日
農村建房合同糾紛篇六
房主人(甲方)
承建人(乙方)
甲方委托乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。
私人住宅主體工程。
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應及時提供以上建筑材料,以免影響乙方正常施工進度。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等,費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。
建房工期為天,自挖地基,標高正負零零線開始施工算起。
乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關。
乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
乙方進場后,甲方將預付工程款元,以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后,若無質量問題,甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款元。余下的人工錢待整個工程竣工并經驗收合格,乙方將工程全部交給甲方使用后3月內全部付清。
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失以上合同,雙方共同遵守執(zhí)行。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付人工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
甲方:
乙方:
__年__月__日
農村建房合同糾紛篇七
房主人(甲方):
承建人(乙方):
甲方委托乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。
私人住宅主體工程。
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建
2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應及時提供以上建筑材料,以免影響乙方正常施工進度。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等,費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。
建房工期為 天,自挖地基,標高正負零零線開始施工算起。
乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關。
乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
乙方進場后,甲方將預付工程款 元,以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后,若無質量問題,甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款 元。余下的人工錢待整個工程竣工并經驗收合格,乙方將工程全部交給甲方使用后3月內全部付清。
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付人工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
以上合同,雙方共同遵守執(zhí)行。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
農村建房合同糾紛篇八
發(fā)包方:身份證號:(以下簡稱甲方)
承包方:身份證號:(以下簡稱乙方)
甲方將位于江津區(qū)建設工程經雙方協商承包給乙方,經雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建筑施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由乙方支付,施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括稅費、管理費)由施工方全部負責。
1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務,不得隨意更改,如需更該,需征得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工,工期為月(合計天),即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度,保證按期交房。如因不可抗力因素(自然災害)導致停工,其工期順延。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。建筑結構相關要求如下:
基礎:鉆井個、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個。
地圈梁:高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個,間距15cm。構造柱:24cm,鋼筋4根12、樓面板筋7個雙層,間距15cm,樓面厚度10cm。
梁柱c30,、板面c25地坪打好,排水160,管子3根,屋面天溝寬30cm,樓梯鐵門一道,隱蔽部分請甲方監(jiān)督。不包含所有門窗。
4、水、電、氣:建房手續(xù)費用由甲方支付,乙方協助辦理。
工程報價:每平方元,主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結算為準,本單位包含稅收。
1、基礎完工付總造價的%。
2、按每層樓面打好付每層的造價的%。
3、主體完工后付總造價的%。
4、內外抹灰完工后付%。
5、辦理的一切證件(產權證、建房手續(xù)由施工方辦理),一年內付錢全部余款。
6、如甲方未按時支付工程款,乙方有權停工,停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。
施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔。
施工或如涉及居民阻工導致停工,應由甲方賠償負責協調解決。
1、乙方承諾:如建好的房屋出現重大質量問題,足以影響甲方生活安全的,甲方可向乙方索賠,索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署,雙方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款結算清外,須賠償另一方違約金5萬元。
本協議履行過程中發(fā)生爭議的,雙方應友好協商解決,協商不成的均可向江津區(qū)人民法院提起訴訟自甲乙雙方在協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式兩份,甲乙雙方各一份。
甲方簽字:乙方簽字:
簽約時間:年月日
農村建房合同糾紛篇九
甲方:
乙方:
為明確雙方權利義務關系,經平等協商,雙方自愿簽訂建房承攬合同。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本合同,以期共同遵守:
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
每平方米人民幣大寫:220元(平方米),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。建筑面積共_______平方米,承包總價格________元(大寫_______________圓)。
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位。工程全部完工,交驗完畢付到80%,預留20%為質量保證金,完工一年內無質量問題,清尾款。
1、甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
2、乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由事故發(fā)生的一切費用,一概與甲方無關。在整個施工過程中,若出現任何大小傷亡事故一切責任由乙方負責,甲方不承擔任何法律連帶責任。
2、乙方在施工過程中,應采取必要的安全防護措施,保障作業(yè)人員及相鄰民居的人身及財產安全。如因施工問題導致相鄰民居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞、人身傷亡等一切事故,由乙方全權負責。
3、在施工前后時間里乙方發(fā)生任何事故與甲方無關,甲方不承擔任何法律連帶責任。
主體工程工期為50(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在20xx年4月10日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任。
發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協商。如協商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份;本合同自簽訂之日起生效;以上合同,雙方必須共同遵守,如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效率。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
時間:年月日
農村建房合同糾紛篇十
甲方:
乙方:
甲方擬在本村組原莊基上修建房屋,乙方長期從事農村房屋修建,具有一定的專業(yè)水平和知名度,甲方現將修房承攬給乙方施工,雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成如下合同:
一、房屋結構及承攬范圍:
二、房屋計價面積及工價支付方式:
1、面積計算方式:
2、價格:
3、支付方式:
在本合同簽訂之日前,甲方向乙方支付 元(大寫 元)作為定金,在主體修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付 元(大寫 元),在粉刷完畢甲方驗收質量合格后,向乙方支付 元(大寫 元),下??铐椩?0xx 年 月 日前付清。
三、合同期限:
四、雙方的權利與義務
2、甲方應當提供乙方使用的水、電,并保證水電能正常使用;
4、乙方施工中自行指揮所雇人員各負其責,組織施工并進行監(jiān)督,對房屋質量負責,乙方積極采取安全措施,確實抓好安全生產,施工中如發(fā)生安全事故,所造成的傷害均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
5、甲方不參與乙方組織的施工,但有權對乙方施工過程進行監(jiān)督,如發(fā)現乙方修建房屋存在出現質量問題,甲方應當及時與乙方溝通,有權讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質量合格后雙方簽字,乙方完成交付義務。
五、違約責任:
七、本合同經甲、乙雙方簽字后生效,一式三份,由甲乙各執(zhí)一份,中間人執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
中間人:
年 月 日
農村建房合同糾紛篇十一
上聯:庭輝聯樹彩下聯:檐影接云光。
上聯:新屋落成三代喜下聯:全家和睦萬般興。
上聯:蘭室猶然仍舊址下聯:槐堂又喜慶新居。
上聯:閣上金龍騰紫氣下聯:堂前彩鳳映丹霞。
上聯:華構落成千年計下聯:小筑安居四時春。
上聯:玳瑁連云開甲第下聯:霜毫離藻富春華。
上聯:高橋落成千載重下聯:華堂永奠萬年春。
上聯:堂構森嚴繩祖武下聯:天葩彩發(fā)煥人文。
上聯:春風化雨艷桃李下聯:瑞靄盈屋旺子孫。
上聯:門對青山龍虎地下聯:戶納綠水鳳凰池。
上聯:玉堂金馬家聲老下聯:畫棟雕梁物色新。
上聯:鳥革翚飛麟鳳起下聯:竹苞松茂桂蘭香。
上聯:華堂建新六親力下聯:玉宇落成百匠功。
上聯:日月耀輝光畫棟下聯:山川秀麗映雕欄。
上聯:喜建華堂春風入座下聯:喬遷新居佳客盈門。
上聯:桂馥蘭馨子孫永保下聯:竹苞松茂天地皆春。
上聯:美奐美侖大啟爾宇下聯:肯堂肯構長發(fā)其祥。
上聯:映日紅標五色云中飛彩鳳下聯:凌霄畫棟萬花叢里聳虬龍。
物華煥彩天寶呈祥。
玉柱擎紅日金興入紫微。
肇啟文明運宏開富有基。
忠誠作柱石耿直為棟梁。
青龍纏玉柱白虎架金梁。
人和大梁正世盛家業(yè)興。
上梁喜鵲叫豎柱彩霞飛。
豎柱遇吉日上梁逢良辰。
天眼照宅地陽光撐棟梁。
喜竹苞永茂慶磐石長安。
祥云籠吉地嘉樹拂新軒。
虎踞龍蟠地夏涼冬暖家。
庭輝聯樹彩檐影接云光。
寶蓋呈祥香結彩銀臺報喜燭生花。
大梁凌宵云浩蕩家業(yè)興旺日噴礴。
定磉欣逢大好日上梁正遇幸運時。
花開富貴人開眼日上中天屋上梁。
新屋落成三代喜全家和睦萬般興。
蘭室猶然仍舊址槐堂又喜慶新居。
華構落成千年計小筑安居四時春。
玳瑁連云開甲第霜毫離藻富春華。
高橋落成千載重華堂永奠萬年春。
春風化雨艷桃李瑞靄盈屋旺子孫。
閣上金龍騰紫氣堂前彩鳳映丹霞。
堂構森嚴繩祖武天葩彩發(fā)煥人文。
門對青山龍虎地戶納綠水鳳凰池。
美奐美侖大啟爾宇肯堂肯構長發(fā)其祥。
喜建華堂春風入座喬遷新居佳客盈門。
桂馥蘭馨子孫永保竹苞松茂天地皆春。
農村建房合同糾紛篇十二
甲方:__身份證號碼:
乙方:__身份證號碼:
甲方購有深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)沙灣丹竹頭嶺背新村住宅地一塊,建設用地規(guī)劃許可證號:_______號,建設工程規(guī)劃許可證:_____號;用地通知書:____號;甲方因資金不足,經甲、乙雙方友好協商,一致同意合作興建一棟七層半住宅樓,協議細則如下:
一、甲方負責提供以上地皮,乙方出資人民幣680000元,分得建筑面積約60平方米的布吉丹竹頭綜合樓a座501二房一廳的套房一套。(面積以建筑面積測量為準)。
二、乙方出資合作興建的房方,甲方協助乙方統(tǒng)一辦理房地產證,費用由各層各套各自支付。乙方擁有此單元的所有權,有權出租、轉讓、饋贈、繼承、抵押及處分權利。房屋使用權限為70年。
三、建筑及裝修要求:1、建筑采用框架結構(超建面積罰款由甲方負責)。2、裝修:外墻采用粉紅色高級條磚,內墻廳、房用玻璃光滑膠墻,廚房、廁所貼瓷片到頂,配套有不銹鋼洗菜盆、煤氣臺、切菜臺、水龍頭及廁盆,地面用地板磚,窗用鋁合金窗,各房間有木門配鎖,水電設施由甲方安裝好,并通水通電,城市征地建設費及道路建設費由甲方負責,甲方須保證房屋建筑質量,如果出現問題由甲方負責。(按原有布局乙方第二次裝修及更改費用由乙方負責)。
四、付款方式:見證后一次性付清。乙方如未能準時交款給甲方視為自動放棄產權,乙方合作建房收據作廢,律師見證費由乙方負責。
五、雙方有權享有該樓的'公共通道設施,同時必須遵守國家法律法規(guī),社會公德,維護公共設施,并按有關規(guī)定交納公共設施管理費(保安員工資,公共部分電費,保安辦公室等相關住戶共同費用按住房面積計算)。公共設施需維修時按雙方所占的房產面積比例分攤支付。
六、房產交付使用后,如需改裝,以不影響整體結構為原則,否則一切經濟損失由損壞方負責。
七、違約責任:本協議雙方簽訂后經見證部門見證后生效,如任何一方違約造成對方損失者,違約方應作相應經濟賠償。
八、本合作協議如雙方發(fā)生爭議,應通過互相協商解決,協商不成可以深圳仲裁委員會提起仲裁。
九、因不可抗力或其他因素致使該物業(yè)受損,甲乙雙方共同獲賠償,獲賠金額甲乙雙方按建筑面積比例劃分,涉及相關費用亦依此比例交納。
十、甲方不得在以后日子里,收取任何其他管理費及其他雜費。
十一、本協議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,見證部門執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方(簽字、指模):乙方(簽字、指模):
年月日年月日。
農村建房合同糾紛篇十三
就原告魏永強、李明亮訴被告喬占光土地承包合同糾紛一案,根據本案事實和相關法律規(guī)定,就原告方提出的訴訟請求,被告提出如下答辯意見:
一、原告請求判令解除雙方協議,沒有事實和法律根據。
原告方請求解除合同的理由主要有兩點,即鄉(xiāng)政府不允許在承包地辦廠及其他非農活動,以及被告擅自將承包地又發(fā)包給了其他人。被告所說的這兩項理由是根本不存在的。
首先,鄉(xiāng)政府從沒有禁止過在承包地內進行非農活動。原告在起訴狀中說動:“在和鄉(xiāng)政府等聯系后,鄉(xiāng)政府明確表示不允許在承包地辦廠及其他非農活動。”原告的這種說法是不能成立的。鄉(xiāng)政府一向鼓勵在不適宜種植的荒地、荒坡上進行綜合開發(fā)利用,包括非農活動,以刺激鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟的發(fā)展。就從事非農生產的問題,被告本人曾專門詢問過鄉(xiāng)政府,鄉(xiāng)政府明確答復可以進行。如果原告認為鄉(xiāng)政府禁止從事非農活動,應該提出相應的證據進行佐證。退一步來講,即使鄉(xiāng)政府不允許非農活動,原告還可以從事養(yǎng)殖等農業(yè)活動,在原被告簽訂的《聯合承包開發(fā)土地協議》中也明確談到了從事養(yǎng)殖業(yè)開發(fā),而且原告在起訴狀中也承認,他們準備籌建養(yǎng)殖場。可見,承包地仍可以達到原告的使用目的,根本沒有出現原告在訴狀中所說的“致使原告無法實現合同目的”。
其次,被告沒有擅自將承包地又發(fā)包給他人。原告在訴狀中談到:“被告又于8、9月份將該土地又發(fā)包給了另一家?!痹娴倪@種說法是不符合事實的。事實是這樣的:原被告簽訂了土地承包合同,被告承包給原告50畝荒地,在合同中雙方約定了該50畝土地的大體方位,但沒有明確其確切位置。實際上,在承包給被告50畝荒地的這一帶,原告有200多畝承包地,當時只是說從這200畝地中劃出50畝交給原告,但并沒有說是其中的哪50畝。因為當時這200畝地的土地狀況相當,不存在地優(yōu)地劣的問題,所以雙方都同意事后在使用的時候再具體圈定。合同簽訂后,原告遲遲沒有開發(fā),也沒有找被告圈定承包地的具體邊界。為了不讓這50畝土地影響其它150畝土地的利用,被告多次打電話給原告,告知原告自己準備再包出去50畝土地,并要求原告前來圈定自己的地界,以方便被告處置剩余的土地。原告明確告訴被告,只要為自己留下50畝土地就可以了,其它的土地如何處置與自己沒有關系??紤]到原被告在《補充協議》中曾約定,原告需要使用被告投資的水井,出于原告便利的考慮,被告將距離水井較近的土體留給了原告,只把離水井很遠的一塊地包給了其他人。被告給原告所留的靠近水井的土地遠遠超過了50畝,完全保證了原告的承包經營權??梢?,被告往外包地,既經過了原告同意,又充分保證了原告的合法權益,根本不存在原告所說的“致使原告無法實現合同目的”。
既然被告仍處于隨時可以交付50畝承包地的狀態(tài),并且該承包地不存在政府不允許開發(fā)的情形,原告合同目的的實現就是完全可能的,原告就沒有理由要求解除合同。
二、原告請求返回承包費及賠償損失的請求沒有法律根據。
首先,原告請求返還所交承包費2萬元,沒有根據。請求返回承包費,就是民法理論上所講的“返回財產”,這需要以合同無效或合同被解除為條件。事實上,原被告所簽訂的《聯合承包開發(fā)土地協議》及《補充協議》是雙方的真實意思表示,并經過了被告所在村委會的批準,是完全合法有效的合同。正如上面所分析的,該合同也不存在可解除的事由。既然合同合法有效而且沒有被解除,當然被告仍然享有占有原告所交承包費的合法權利,原告無權要求被告予以返還。至于原告未按期開發(fā),致使其未獲得相應收益的問題,完全是原告自身的原因,與本案被告沒有任何關系。實際上,從合同簽訂至今,被告一直為原告空留大量土地沒有耕種,按照農村普遍實行的農時計年法,被告已經整整損失了四年的`農業(yè)耕種收益,按照當初原被告雙方商定的4000元一年的價格,被告也已經損失了16000元的收益,經沖抵之后,原告向被告支付的2萬元承包費,也僅僅剩余4000元而已。
其次,原告請求賠償4萬元的經濟損失,同樣沒有根據。在本案所涉承包合同合法有效的情況下,原告請求賠償其所謂的損失,必須要有合同根據。事實上,原被告所簽訂的《聯合承包開發(fā)土地協議》及《補充協議》沒有相應的條款,無法對原告的請求進行支持,原告的請求沒有合同根據。退一步來講,即使本案所涉合同無效或被解除,原告仍然無權要求賠償損失。在合同無效或被解除的情況下,原告如果要獲得賠償,必須舉證證明原告受有4萬元的經濟損失并且這些經濟損失是由于被告的原因所致。實際上,原告沒有任何證據證明其受到了4萬元的經濟損失,所謂的經濟損失大概是原告想象出來的開發(fā)收益,可惜的是原告從未進行開發(fā)。另一方面,這些想象出來的開發(fā)收益之所以沒能變成現實,也不是被告的原因所致。被告從合同簽訂之日起就做好了隨時交地的準備,并曾多次敦促原告前來丈量劃定承包地,如果原告需要,被告今天就可以交付土地,可見原告沒有實現收益不是被告的原因所致,被告無需承擔任何責任。
綜上所述,原告的訴訟請求沒有法律和合同根據,被告無需承擔任何責任,請人民法院在查清事實的基礎上,依法駁回原告的訴訟請求。
此致
包頭市九原區(qū)人民法院。
被告:
農村建房合同糾紛篇十四
合同雙方當事人:
轉讓方(以下簡稱甲方):_______________________________承受方(以下簡稱乙方):_______________________________根據《中華人民共和國合同法》及其它法律,在平等、自愿的基礎上協商一致,甲方自愿將該宅基地轉讓給乙方使用,甲乙雙方為此達成如下協議:
第一條:出讓土地的位置和性質:
甲方____________________宅基地面積__________平方米四指為:東鄰_______西鄰_______南鄰_______北鄰_______。(附有宅基地照片及平面圖附件,注雙方簽字)。
第二條:土地出讓價格和付款方式。
甲方和乙方共同協商確定此宅基地自建房出讓價為小寫:___________大寫:________________乙方向甲方以現金方式一次性付清宅基地款,甲乙雙方自簽字之日起生效,雙方均不得反悔,不得以任何理由改變本合同協議。
第三條:甲乙雙方的權利和義務:
1、甲方在簽字后,收到乙方宅基地款前,甲方應向乙方提供土地產權證明,并保證此宅基地沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接前后發(fā)生一切糾紛,則由甲方承擔全部責任。
2、乙方在土地使用和建房期間辦理房屋產權和各種手續(xù)時,
甲方應積極配合乙方,應無怨無悔,無任何附加條件為乙方提供協助,該宅基地在合同生效后,包括以后在建房屋所有產權如國家和任何單位以及個人在征收該宅基地和在建房屋所有款項歸屬乙方,與甲方無關,在以后辦理土地使用及房屋產權證時甲方必須配合支持,房屋產權人的乙方所有。
3、在施工過程中如因甲方原因,如發(fā)生土地權屬,不能辦理合法建房手續(xù)、土地使用證、房產證,相鄰關系糾紛,政府部門阻止建房等一切糾紛問題,甲方應積極配合調解,應保證此宅基地建房順利完工。在此期間所產生的費用則由甲方承擔。
4、本合同自簽字之曰起生效后,房屋土地權屬歸乙方持有。
5、房屋歸屬權,今后如政府部門允許私人轉讓過戶時,甲方應積極無任何附加條件配合乙方辦理過戶手續(xù)(注:辦理過戶手續(xù)時費用則由乙方承擔)。
6、合同生效后甲方應保證此自建房順利完工,如政府部門因建房手續(xù)不全,執(zhí)法局阻止施工等造成誤工或停工,甲方應根據實際情況退回此宅基地自建房款項。
7、甲方原有的自來水與電合同生效后也應同時一起轉讓歸屬乙方所有。
第四條:甲乙雙方違約責任。
雙方自合同簽字生效后,甲乙雙方均不得反悔違約。
合同生效后,甲方未按合同規(guī)定將宅基地按時交付乙方使。
用,乙方有權追究甲方違約責任,每天1000元違約金,一個月后視為嚴重違約,甲方按宅基地款及在建房屋造價的總房款十倍向乙方支付違約金。甲方不得以任何理由拒絕向乙方賠付違約金。
第五條:解決爭議。
甲乙雙方在履行合同中若一旦發(fā)生糾紛,先由證明人調解,若調解不成則通過當地人民法院訴訟解決。
合同簽訂時間:_______年______月______日。
合同簽訂地點:____________________________本合同雙方和證明人約定簽字后生效。
第七條:本合同一式肆份,甲乙雙方及證明人各執(zhí)一份。
第八條:當事人及證明人簽字(按指印)。
農村建房合同糾紛篇十五
甲方:(租賃)
乙方:(承租)
為保護耕地租賃合同雙方當事人的合法利益,規(guī)范耕地管理和承包地種植經營行為,按照生態(tài)優(yōu)先、優(yōu)化種植結構,發(fā)展避災高產、優(yōu)質高效、標準化生產、產業(yè)化經營的現代生態(tài)農業(yè)的原則,根據有關法律法規(guī)規(guī)定,經甲乙雙方協商,訂立如下合同。
第一條 耕地的使用管理
為對耕地進行科學、合理、統(tǒng)一、嚴格管理,甲方對乙方租賃的全部耕地屬于成都市龍泉驛區(qū)規(guī)劃確定并納入國家的基本農田,實行最嚴格的基本農田保護制度。允許乙方自主決定種植品種和耕種方式,以市場為導向,實行宜糧則糧,宜經則經,充分提高耕地產出效益,鼓勵以水為中心的基本農田改造,提高耕地單產效益。
第二條 租賃面積、位置
甲方租賃給乙方耕地位于成都市 區(qū) ,總面積約2000畝,四至界限分別為(以實際標注為準)。
第三條 租賃期限
租賃時間共10年,從2015年2月1日起至2027年1月31日止,如遇國家政策性調整,另行議定。
第四條 租賃費用的數額和繳納方式
按照先繳費后使用,一年一交,三年一議價的方式繳納租賃費,租賃費頭兩年每年800元/畝,于每年12月10日前將下一年租賃費以現金方式全部結清,2015年至2015年租賃費為1200元/年、畝。三年重新議價時,不涉及經營權變更。
租賃期間乙方全部投入建設大棚溫室種植地的,甲方不增收租賃費,如國家、地方投入配套建設的按實際情況適當增收租賃費,具體費用增收事宜由補充合同約定。
第五條 甲乙雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務
1、對承包所有耕地行使租賃權、監(jiān)督權。
2、有權收回乙方不按合同約定經營的耕地。
3、制止乙方實施損害耕地資源和其它資產的行為。
4、依據租賃合同的約定,向乙方收取租賃費。
5、在租賃期終止后,有權提出新的租賃標準,選擇確定新的承租方。
6、耕地租賃期間,國家各類惠農支農政策以甲方作為受益主體,但龍泉驛區(qū)政府另有規(guī)定的除外。
7、維護乙方相關合法權益。
(二)乙方的權利和義務
1、依法享有對租賃的耕地資源經營使用和收益的權利。如在租賃期內對所租賃的耕地進行了基本農田改造,對改造形成的資產如電網、水利設施等由乙方全部投入建設的,在租賃合同到期后享有處置權。
2、乙方對耕地可依據市場需求,自主安排生產經營方式。
3、租賃期內不得對耕地進行流轉,在租賃期滿后,同等條件下,對原租賃的耕地有繼續(xù)租賃的優(yōu)先權。
4、按本合同的約定繳納租賃費。
5、執(zhí)行龍泉驛區(qū)耕地管理政策,保護和合理利用耕地資源,防止沙化退化,不得越界經營,濫墾草原。
6、自合同簽訂之日起7日內到管理區(qū)工商行政管理部門注冊規(guī)范的企業(yè)法人執(zhí)照及相關手續(xù)。經營時要按照區(qū)示范農場標準進行建設。
第六條 違約責任
1、在租賃期間,除合同約定和國家、四川省及成都市政策調整的因素之外,甲乙任何一方不得隨意變更和解除合同,如有違約,由違約方承擔另一方的經濟損失,當事人雙方都有過錯的,應當分別承擔相應的違約責任。因不可抗力的因素,造成甲乙雙方無法履行合同,或是合同確有必要變更或解除的,可以經雙方協商后,按照法律程序變更或解除合同,由此造成的經濟損失雙方自行承擔或雙方協商解決。
2、乙方違約不按時繳納租賃費的,甲方有權解除租賃合同。
3、乙方違約私自對耕地進行流轉的,甲方有權解除合同。
4、乙方有違反國家、自治區(qū)及管理區(qū)耕地管理政策行為的,甲方有權解除合同,同時交由農業(yè)執(zhí)法部門依法進行處理,構成犯罪的依法追究刑事責任。
5、乙方如果在規(guī)定期限內(7日內)不能辦理相關的企業(yè)規(guī)范注冊手續(xù),在取消租賃資格的同時,按所繳納保證金的10%收取違約手續(xù)費。
6、乙方如果在二年內不能達到區(qū)現行生態(tài)農業(yè)示范標準的,年租賃費按正常標準上浮30%收取。
第七條 解決爭議的辦法
在合同履行過程中,如發(fā)生爭議,由爭議雙方協商解決,協商不成的,可以向上級主管部門申請調解或直接向當地人民法院起訴。
第八條 其它事項
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
附件:耕地租賃示意圖
甲方代表人(簽字蓋章):?
乙方代表人(簽字蓋章):
簽訂時間: 年 月 日
出租方: (以下簡稱“甲方”)
承租方: (以下簡稱“乙方”)
為保護土地租賃合同雙方當事人的合法利益,規(guī)范土地管理和承租方經營行為,根據《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定,經公開協商討論同意,甲乙雙方本著平等、自愿、公平、有償的原則,簽訂本合同,共同信守。
第一條 租賃位置和面積
甲方租賃給乙方的土地位于山東省東營市河口區(qū)總面積約 平方米,四至界限方位如下:
東起: , 西至: , 南至: 。 具體面積、位置以合同附圖為準。
附圖已經甲乙雙方簽字確認。
第二條 土地用途和承包形式
土地用途:動物養(yǎng)殖 。 承包形式:個人承包經營 。
第三條 租賃期限
限內如遇國家政策性調整,另行議定。如需續(xù)租,甲乙雙方應重新商定續(xù)租事宜。
第四條 租賃費用和支付方式
該土地的租賃費用為人民幣 元(大寫: ),分 次支付,首次 元由乙方于2015年 月 日前向甲方支付。支付方式為現金支付,其余租賃費用由乙方于上一費用到期日前 日內向甲方支付,支付方式為現金支付。
第五條 甲乙雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務
1、甲方對所租土地擁有所有權,并使乙方取得土地承包經營權。
2、甲方有權對乙方租用的.土地使用進行監(jiān)督,保證土地按照合同約定的用途合理利用。
3、甲方有權收回乙方不按合同約定使用的土地。
4、甲方有權制止乙方實施的嚴重損害土地資源和其它資產的行為。
5、甲方有權依據合同的約定向乙方收取租租賃費用,在合同有效期內,甲方不得提高租賃費用。
6、甲方有權在租賃期限屆滿時提出新的租賃標準,選擇確定新的承租方。
7、甲方應保證乙方生產生活用水、用電正常,向乙方收取的水電費用價格不應高于本村村民用水用電的價格,并保證在村內無償使用通往承租地的道路。
8、甲方不得在租用期間內以任何理由干涉乙方企業(yè)合法的經營管理自主權,包括在該地上的所有收入、支出和建筑物、植被設施的使用等。
9、甲方不得在合同履行期內重復發(fā)包該地塊, 在租賃期限內,如因承包范圍出現土地糾紛,由甲方負責解決,若致使乙方遭受經濟損失,由甲方按國家相關規(guī)定進行賠償。甲方必須確保乙方在承包期內不受任何干擾。
10、為乙方提供所在地村民的其他同等待遇。
(二)乙方的權利和義務
1、乙方有權依法按照合同約定的用途和期限,合法利用和經營所承包的土地。
2、乙方對其所承包的土地有獨立自主經營權和收益權,任何單位和個人不得干涉,所發(fā)生的一切債權債務由乙方獨自享有和承擔,與甲方無關。
3、乙方有權在其所承包的土地上建設與合同約定用途有關的生產、生活設施,甲方及其甲方所在村不收任何費用。
4、乙方有權在租賃期內對所租賃的土地進行基本改造,對改造形成的資產如電網、水利設施等由乙方全部投入建設的,在租賃合同到期后享有處置權。
5、租賃期滿后,同等條件下,乙方對原租賃的土地有繼續(xù)租賃的優(yōu)先權。
6、乙方應按本合同的約定按期足額向甲方支付租賃費用,并有權拒絕交納除合同規(guī)定租賃費用外的任何其他非國家規(guī)定之費用。
7、乙方的生產經營活動不得污染乙方所在村的水源,不得產生影響村民生活的其他污染。
8、乙方應保護自然資源,合理利用土地。
第六條 合同的轉包
在本合同有效期內,乙方在不違反國家法律、行政法規(guī)強制性規(guī)
定的前提下,可以自主采取轉包、轉讓、出租等方式實現土地承包經營權流轉。土地承包經營權流轉取得的收入全部歸乙方享有,甲方不得對此主張任何權利。本合同轉包后,甲方與乙方之間仍應按原承包合同的約定行使權利和承擔義務;乙方與第三方按轉包合同的約定行使權利和承擔義務。本合同轉包后,因甲方的原因致使轉包合同不能履行,給轉包后的承包方造成損失的,甲方應承擔相應的責任。
第七條 合同的變更和解除
1、本合同一經簽訂,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更或解除。經甲乙雙方協商一致簽訂書面協議方可變更或解除本合同。
2、因不可抗力的因素,造成甲乙雙方無法履行合同,或是合同確有必要變更或解除的,可以經雙方協商后,按照法律程序變更或解除合同,由此造成的經濟損失雙方自行承擔或雙方協商解決。
3、如甲方重復發(fā)包該地塊或擅自斷電、斷水、斷路,致使乙方無法經營時,乙方有權解除本合同,其違約責任由甲方承擔。
4、如乙方不按時足額支付租賃費用且經甲方催告仍不支付時,甲方有權解除本合同,其違約責任由乙方承擔。
第八條 違約責任
1、在合同履行期內,任何一方違反本合同以上之約定,即視為違約。
2、因甲方違約導致合同解除,甲方須向乙方支付違約金 萬元,并退還乙方所付的全額承包費用;因乙方違約導致合同解除,甲方不予退還乙方的承包費,并且解除此合同。因雙方當事人過錯導致合同解除,應當分別承擔相應的違約責任。
第九條 合同糾紛的解決辦法
在合同履行過程中,如發(fā)生爭議,由爭議雙方協商解決。協商不成的,可以向上級主管部門申請調解或直接向當地人民法院起訴。
第十條 合同的生效
本合同經甲乙雙方簽章后生效。
第十一條 其它事項
1、本合同未盡事宜,可由雙方約定后作為補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
農村建房合同糾紛篇十六
為保證無公害草雞生產的品質和數量,維護雙方的合法權益,根據有關法律法規(guī),自愿互利,協商一致,訂立本合同,以致共同信守。
一、飼養(yǎng)管理事項。
1.飼養(yǎng)條件:具有規(guī)模飼養(yǎng)商品雞的設備、設施:雞舍要堅固、干燥清潔,水質符合甲方生產標準等條件;有一定的飼養(yǎng)管理知識和技能;誠實信用。
2.乙方品質要求:甲方為乙方提供合格健康快、中、慢速(烏骨雞)型苗雞羽(以開發(fā)貨單為準)。全程飼養(yǎng)雞快速型成活率95.2%,中、慢速型(烏骨雞)成活率94.5%;其中爛腳釘商品雞應小于8%,無脫毛雞。
3.飼料要求:根據雞不同生長期為乙方供給不同品種的飼料,乙方按需到甲方辦理手續(xù)后提運。料肉比核定為:快速雞飼養(yǎng)43—48天的為2.1∶1;中速雄雞飼養(yǎng)65—75天的為2.6∶1,飼養(yǎng)75—95天的為2.8∶1母雞飼養(yǎng)95—105天的為3.0∶1;慢速飼養(yǎng)65—75天的為2.8∶1,飼養(yǎng)75-85天的為3.0∶1細毛烏骨雞飼養(yǎng)70—80天的為2.8∶1。
4.用藥要求:飼養(yǎng)雞只確實需要藥物治療的,乙方應報告甲方獸醫(yī),使用的藥名、劑量、用法和用藥時間等報獸醫(yī)批準并記錄備耷。飼養(yǎng)期的疫苗(除禽流感外)和雞藥費合計限額為中、慢速每羽_______元,快速每羽______元,烏骨雞每羽_______元。
二、甲方權利義務:甲方有權檢查乙方飼養(yǎng)雞的用藥、用料情況,并判斷雞的質量。合同生效之日起15天內,甲方為乙方提供健康合格的苗雞、無公害飼料、疫苗和必要的藥物,全面落實飼養(yǎng)和質量管理,定期或不定期派技術員指導生產技術、檢查和監(jiān)督。
三、乙方權利義務:乙方有從甲方獲得飼料等物資和技術服務的權利,乙方向甲方交納飼養(yǎng)風險金____元/羽,并服從甲方的生產安排,執(zhí)行甲方的企業(yè)標準、飼養(yǎng)管理規(guī)程。乙方一般采取要“全進全出”的飼養(yǎng)方式,商品雞飼養(yǎng)每平方米不超過一羽。乙方必須遵照甲方的免疫程序和時間防疫,嚴格遵守藥物使用準則并經甲方同意后方可使用,并按照飼養(yǎng)規(guī)程和表式每天必須做好生產記錄。乙方生產的雞,未經甲方同意,乙方不得私自交接。
四、草雞飼養(yǎng)時間:時間以發(fā)出苗雞之日起,飼養(yǎng)期快速型為40—50天,中慢速型為105天為準。
五、合同轉讓:乙方在飼養(yǎng)期間,不得擅自將飼養(yǎng)的義務轉給第三人。如乙方要轉讓的,必須經過甲方同意才可,否則,乙方應承擔由此產生的一切后果。
六、交貨方式:本批飼養(yǎng)的商品雞所有權全部歸屬甲方所有。根據商品雞的長勢和市場需求,經甲方質檢驗收后,乙方按甲方要求送活雞到甲方指定地點,或者由甲方上門回收,并做好交接手續(xù)。
七、報酬計算:按甲方回收合格商品雞時間計算羽均飼養(yǎng)天數,以實收合格雞數量計算報酬,中、慢速(烏骨雞)付給___元/羽,快速____元/羽。其中中、慢速(烏骨雞)以95日為標準,超過105日按每羽______分計算。
八、獎賠辦法:(1)雞死亡率小于4.8%的,每少死一羽,甲方獎給乙方人民幣______元;每超1羽,由乙方按價(苗雞1元+已用飼料、藥費)負擔。(2)經檢驗,對爛腳釘超過標準的雞只,乙方按每羽雞_____元補償給甲方;脫毛的,乙方按每羽____元補償給甲方。(3)料肉比低于核定標準的,按實際飼料數量獎給其成本價的60%;超過按實重成本價的80%賠償。(4)疫苗加藥費超過限額的乙方按每羽負擔其價款的70%;節(jié)約的部份獎給價款的80%。(5)商品雞交接時,乙方應如實點數,對故意多報者,經抽查最少為平均基數處理。
九、支付方式:甲方收完商品雞1個星期內,乙方及時交還生產記錄表格,結清帳目,甲方一次付清飼養(yǎng)報酬。
十、違約責任:
1.甲方或乙方因一方失誤造成對方損失,另一方有權提出提前終止本合同,并向對方索賠由此失誤造成的經濟損失。
2.發(fā)現乙方有下列情形之一者,不得使用花塢牌商標,甲方可提前終止本合同,并追究乙方責任,乙方按飼養(yǎng)成本的3倍賠償給甲方(飼養(yǎng)風險金首先抵扣):(1)違反飼養(yǎng)規(guī)程,不按綠色無公害標準飼養(yǎng);(2)不按免疫程序防疫,私自亂用疫苗或經血清抽檢抗體不達標者;(3)私自買藥治療或經抽檢藥物(抗生素)殘留超標者。
3.乙方不得私下出賣,如發(fā)現乙方私下出賣、轉移藏匿商品雞或飼料的,按市場價的______倍由乙方賠償給甲方。
十一、因不可抗力所造成的經濟損失,由雙方各半負擔。
十二、其它事項:雙方有爭議應協商解決,協商不成的可依法向人民法院起訴。
十三、本合同未盡事宜由雙方協商解決,可補充合同條款。
十四、本合同一式三份,甲乙方各一份,擔保人執(zhí)一份。簽字或蓋章之日起生效。
甲方:___________乙方:____________。
(蓋章)(蓋章或簽字)_________________。
法人代表:
_____年______月______日。
農村建房合同糾紛篇十七
委托人:_____(簡稱甲方)。
受托人:_____(簡稱乙方)。
甲方因在外務工事務繁忙,無法進行家中房屋建設今為節(jié)省開支,并最合理處理好相鄰物權關系。協調鄰里建設a幢房屋,為使a幢房屋建設有效,節(jié)儉方式進行,特委托乙方統(tǒng)一管理經營,經雙方本著合法、自愿平等的原則,達成如下協議:
一、該a幢房屋座落于永泰縣丹云鄉(xiāng)前洋村村部對面。
二、建設該a幢房屋的建設施工單位由a幢房屋的十戶業(yè)主指定并認可(鋼混結構,每平方米造價不超出人民幣玖佰伍拾元整)。乙方按甲方的意思指示負責建房事宜的經營運作及協調相關鄰里及相鄰物權關系。
三、乙方按照甲方的指示,有責任支付建筑工人工資,并保證及時發(fā)放到位。
四、甲方有權知曉每月建房工程進展情況及建房資金運作情況,乙方也必須在每月月底,將上述情況及時通告甲方。
五、甲方必須及時全力地將建房運作資金,匯入乙方帳戶(并包括乙方管理工資)。
六、a幢房屋的建房時間,由開工起半年內必須完成建設。若有天氣不可抗力及國家政策等原因,經雙方協商可順延。
七、在乙方經營管理過程中乙方有權代為簽字,代收法律文書等相關特別權利。
八、本合同一式二份,自雙方簽字之日起,若有《補充合同》視同本合同效力。
甲方:_____乙方:_____。
_____年_____月_____日。

