合同的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體，避免模糊和不確定性。為了避免誤解和爭(zhēng)議，合同中的術(shù)語和表述應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確無誤。合同的簽署應(yīng)當(dāng)遵守法律和道德的規(guī)范。
    工程合作合同書篇一
    依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
    一、工程概況。
    工程名稱：_______________________。
    工程地點(diǎn)：_______________________。
    工程內(nèi)容：_______________________。
    工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：_______________________。
    資金來源：自籌。
    二、工程承包范圍。
    承包范圍：施工圖內(nèi)除合同約定的發(fā)包人分包項(xiàng)目外的全部土建工程、安裝工程和預(yù)埋工程的施工和竣工所需的勞務(wù)、材料、設(shè)備、施工機(jī)械和服務(wù)等全部內(nèi)容(其中部分材料和鋼結(jié)構(gòu)由發(fā)包人提供)。
    三、合同工期。
    竣工日期：_____年____月___日;
    合同工期總?cè)諝v天數(shù)：______天。
    四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
    工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格(其中主體為優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))。
    五、合同價(jià)款。
    金額(大寫)：________;預(yù)算價(jià)約計(jì)_______萬元。
    六、組成合同文件。
    本合同文件包括：
    1、本合同協(xié)議書;。
    2、圖紙;。
    雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
    七、違約、索賠和爭(zhēng)議。
    2、本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
    八、工程結(jié)算。
    1、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可后____天內(nèi)，承包方向發(fā)包方遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，雙方按照協(xié)議書約定的合同價(jià)款及專用條款約定的合同價(jià)調(diào)整內(nèi)容，進(jìn)行工程竣工結(jié)算。
    2、辦理工程價(jià)款竣工結(jié)算的一般公式為：
    竣工結(jié)算工程款=預(yù)算(或概算)或合同價(jià)款+施工過程中預(yù)算或合同價(jià)款調(diào)整數(shù)額-預(yù)付及已結(jié)算工程價(jià)款-保修金。
    3、發(fā)包人與承包人在建設(shè)工程承包合同中約定質(zhì)量保證金，發(fā)包人從應(yīng)付的工程款中預(yù)留，用以保證承包人在缺陷責(zé)任期內(nèi)對(duì)建設(shè)工程出現(xiàn)的缺陷進(jìn)行維修的資金，質(zhì)量保證金為___________________________________元(人民幣);：____________元(人民幣)。
    九、合同生效合同訂立時(shí)間：__________年______月______日。
    1、合同訂立地點(diǎn)：________________________。
    2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質(zhì)量保修書》各項(xiàng)條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。
    發(fā)包人：_______________________。
    法定代表人：_______________________。
    _______年______月_____日。
    承包人：_______________________。
    法定代表人：_______________________。
    _______年______月_____日。
    工程合作合同書篇二
    甲方：
    乙方（施工責(zé)任方）：
    甲方承建之，現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機(jī)械、設(shè)備、安全生產(chǎn)及安全設(shè)施等大包干方式進(jìn)行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
    一、工程內(nèi)容。
    按施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)方案各站點(diǎn)、區(qū)間交通設(shè)施或信號(hào)燈單項(xiàng)工程項(xiàng)目的工作內(nèi)容，具體為：站、區(qū)間交通設(shè)施部分工程。
    二、方式。
    甲方根據(jù)乙方負(fù)責(zé)施工之上述工程最終與業(yè)主、審計(jì)中心結(jié)算價(jià)對(duì)乙方進(jìn)行結(jié)算，但乙方需向甲方繳納該結(jié)算總價(jià)的10%為施工責(zé)任管理費(fèi)，各類稅、費(fèi)均由乙方另行繳納。
    三、組織領(lǐng)導(dǎo)：
    1）乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導(dǎo)及管理，遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工。
    2）乙方必須確保進(jìn)場(chǎng)人員的技術(shù)素質(zhì)，所有工種均持證上崗。在施工責(zé)任期內(nèi)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊(duì)伍和人員，以保證該項(xiàng)目技術(shù)力量和施工隊(duì)伍的穩(wěn)定性。
    3）乙方必須指定專職管理人員，負(fù)責(zé)安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)配、技術(shù)安全、工程質(zhì)量以及生活、計(jì)生等工作。
    四、雙方責(zé)任：
    1、甲方責(zé)任：
    1）負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
    2）負(fù)責(zé)安排乙方工作量及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度，審核完成工程量，申報(bào)預(yù)決算，申請(qǐng)撥付工程款。
    3）負(fù)責(zé)與業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位及部門進(jìn)行工作聯(lián)系并申報(bào)有關(guān)文件資料。
    2、乙方責(zé)任：
    1）嚴(yán)格按照施工圖紙與設(shè)計(jì)變更通知施工，嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對(duì)工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)并確保達(dá)到優(yōu)良等級(jí)以上。
    2）強(qiáng)化本施工隊(duì)伍的安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強(qiáng)行、違章施工，嚴(yán)格杜絕火災(zāi)等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生之全部責(zé)任。
    3）工人進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場(chǎng)清。
    4）負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)，由甲方負(fù)責(zé)以甲方名義上報(bào)各級(jí)部門審批。做到絕對(duì)服從甲方工程進(jìn)度安排；班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意不得擅自離開工地。
    5）必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問題均由乙方承擔(dān)。
    6）具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標(biāo)志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設(shè)施，并且必須符合我市有關(guān)道路施工操作規(guī)程及相關(guān)法律規(guī)定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負(fù)責(zé)，相關(guān)費(fèi)用由乙方自承擔(dān)。
    7）乙方及其施工人員必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項(xiàng)規(guī)章制度及有關(guān)條例。如有違反且情節(jié)嚴(yán)重、嚴(yán)重影響甲方及公司聲譽(yù)，甲方可責(zé)令乙方清場(chǎng)并另行安排其他施工隊(duì)伍組織施工，剩余工程之進(jìn)度款將不再支付。同時(shí)乙方應(yīng)對(duì)由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負(fù)責(zé)。
    8）該工程完工并移交甲方前，乙方應(yīng)保障甲方不承擔(dān)任何因人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失所發(fā)生一切責(zé)任，保障甲方不承擔(dān)任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責(zé)任及可能發(fā)生之相關(guān)費(fèi)用。
    9）乙方不得將依據(jù)本責(zé)任書取得，經(jīng)甲方委托施工之施工任務(wù)再行轉(zhuǎn)包，否則甲方有權(quán)立即收回本施工項(xiàng)目。
    10）工程完工后，向甲方及時(shí)上報(bào)該工程的施工總結(jié)。
    五、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：
    工程質(zhì)量應(yīng)符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達(dá)到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的優(yōu)良以上等級(jí)。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，由此造成之材料浪費(fèi)及經(jīng)濟(jì)全部由乙方負(fù)責(zé)賠償，工期不予順延。
    六、工期：
    乙方必須嚴(yán)格按照甲方現(xiàn)場(chǎng)所安排的月、周施工計(jì)劃所要求的時(shí)間或期限，如期按時(shí)或提前完成所有本項(xiàng)目的施工任務(wù)，若拖延工期，每延期一日，按結(jié)算總價(jià)的‰或元向甲方支付罰金。
    七、付款方法：
    1）甲方按乙方所完成之實(shí)際施工進(jìn)度，每月或每一單項(xiàng)工程完工后，根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結(jié)算之工程款，到甲方帳戶后三天內(nèi)按95%扣除稅金和管理費(fèi)后支付給乙方。
    2）質(zhì)保金：質(zhì)保金按工程總造價(jià)的5%逐月或每單項(xiàng)工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗(yàn)收兩年后，據(jù)實(shí)返還。因質(zhì)量原因造成的返修，由乙方負(fù)責(zé)，返修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。工程保修期間，乙方應(yīng)在收到甲方書面通知10日內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費(fèi)用由甲方在乙方質(zhì)保金內(nèi)扣除，不足部分由乙方支付。
    八、其它：
    1）若乙方無正當(dāng)理由單方終止本責(zé)任書，除承擔(dān)由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失外，還應(yīng)向甲方支付工程總造價(jià)3%的違約金。
    2）若乙方違反本責(zé)任書之上述有關(guān)約定，不按工期竣工、質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導(dǎo)致本責(zé)任收無法履行的行為，甲方有權(quán)單方解除本責(zé)任書并要求乙方清場(chǎng)，乙方對(duì)該行為給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)當(dāng)予以賠償。
    九、甲方對(duì)本責(zé)任書上述各條款具有解釋權(quán)。
    十、本責(zé)任書一式兩份，甲、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。該責(zé)任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負(fù)責(zé)施工之上述施工項(xiàng)目辦完工程驗(yàn)收交接并竣工結(jié)算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
    甲方：乙方（施工責(zé)任方）：
    代表：代表：
    經(jīng)辦人：施工責(zé)任人：
    簽約日期：年月日簽約日期：年月日
    工程合作合同書篇三
    甲方：
    代表：
    地址：
    電話：
    乙方：
    代表：
    地址：
    電話：
    茲有甲方將______防水工程委托承包方乙方施工，為了加強(qiáng)甲乙雙方合同，明確責(zé)任，保證工程在施工過程中順利進(jìn)行，經(jīng)雙方研究決定，特簽訂本合同。
    一、合作內(nèi)容。
    1、______防水工程以包工包料形式由乙方負(fù)責(zé)施工。
    2、工程每平方價(jià)格為______元。
    二、工程采用材料及質(zhì)量要求。
    采用______牌瀝青防水卷材，要求厚度為____厘米，控制不低于______，搭接部分按規(guī)范不能小于_____公分。
    三、付款方式。
    防水工程完工經(jīng)驗(yàn)收合格后上報(bào)工程量隔月付款____%，經(jīng)雨季過后無質(zhì)量問題付____%，下余____%作為質(zhì)量保證金，____年后無質(zhì)量問題付清尾款。
    四、安全施工。
    在工程施工中，甲乙雙方都應(yīng)本著負(fù)責(zé)態(tài)度密切配合，搞好現(xiàn)場(chǎng)施工，安全生產(chǎn)，甲方應(yīng)保證乙方施工前提要求，乙方在符合施工前提下，按時(shí)按質(zhì)完成工程施工。
    五、工程面積。
    按甲方確認(rèn)的實(shí)做面積結(jié)算，此價(jià)格為含稅人民幣價(jià)格。
    六、保質(zhì)期。
    本防水工程的保修期為____年;乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任;屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目，乙方應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起____天內(nèi)派人保修。乙方不在約定期限內(nèi)派人保修的，甲方可以委托他人修理;發(fā)生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修;質(zhì)量保修完成后，由甲方組織驗(yàn)收。
    七、違約責(zé)任。
    1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發(fā)生任何安全事故均由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
    2、乙方所提供的產(chǎn)品必須符合合同所規(guī)定且必須達(dá)到國家規(guī)范要求，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所造成的損失由乙方承擔(dān)，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款____%的違約金。
    3、乙方必須按照合同的品牌及甲方所要求的施工工序及材料厚度嚴(yán)格施工，不得偷工減料。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價(jià)款____倍的違約金。
    4、合同一經(jīng)簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款____%的違約金。
    八、爭(zhēng)議解決。
    協(xié)議有效期內(nèi)，若雙方發(fā)生任何爭(zhēng)議，應(yīng)本著相互諒解、互惠互利的原則協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，雙方可向______方所在地人民法院訴訟。
    九、其他。
    1、未盡事宜及雙方發(fā)生糾紛，雙方本著友好互惠態(tài)度進(jìn)行協(xié)商補(bǔ)充解決。
    2、本合同一式____份，自雙方簽字日起生效，雙方各執(zhí)____份，均具同等法律效力。
    甲方(簽章)：
    代表人(簽字)：
    ______年____月____日。
    乙方(簽章)：
    代表人(簽字)：
    ______年____月____日。
    工程合作合同書篇四
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，經(jīng)雙?方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
    第一條?概況。
    1、項(xiàng)目名稱：_________。
    2、項(xiàng)目地點(diǎn)：_________。
    3、項(xiàng)目內(nèi)容：綜合布線系統(tǒng)施工和測(cè)試，輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設(shè)。
    第二條?工期。
    1?、本項(xiàng)目的施工期限為合同簽訂后的_________個(gè)工作日。
    2?、遇到下列情況之一者，經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后，工期可做相應(yīng)調(diào)整。
    2.2?、?雙方書面確認(rèn)的計(jì)劃工期改變;。
    2.3?、不可抗力因素。
    第三條?承包方式和造價(jià)。
    1、承包方式：包工包料(具體內(nèi)容參見網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)備報(bào)價(jià)清單)。
    2、項(xiàng)目總造價(jià)：人民幣(大寫)：(_________)。工程?施工信息點(diǎn)數(shù)、單價(jià)及材料報(bào)價(jià)清單為合同附件，項(xiàng)目最后造價(jià)按實(shí)際?施工工程量結(jié)算。
    第四條?付款方式、結(jié)算方式。
    (一)付款方式。
    (二)結(jié)算方式：
    1、乙方已根據(jù)甲方的需求進(jìn)行評(píng)估和整合整個(gè)布線工程所需材料及工作量，?本合同總價(jià)為工程綜合材料及施工費(fèi)用總和。
    2、若甲方需求有變更時(shí)，工程施工時(shí)發(fā)生增項(xiàng)部分，合同總價(jià)報(bào)價(jià)清單已有?的項(xiàng)目按報(bào)價(jià)清單中單價(jià)乘增項(xiàng)部分工程項(xiàng)目數(shù)量。如合同總價(jià)報(bào)價(jià)清單中沒有?的項(xiàng)目則按甲乙雙方協(xié)商后經(jīng)簽證后的單價(jià)為結(jié)算依據(jù)。該計(jì)算原則適用于工程?施工時(shí)發(fā)生減項(xiàng)部分的計(jì)算。
    第五條?材料供應(yīng)。
    1、材料供應(yīng)：施工前乙方提供材料經(jīng)甲方審核、認(rèn)可后，方可使用。
    2、采用新型材料和代用材料時(shí)，乙方須在甲方的書面簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行?使用。
    第六條?甲、乙雙方責(zé)任。
    (一)甲方責(zé)任。
    1、為乙方的施工提供必要的便利條件，并協(xié)調(diào)水源、電源，提供材料的合?理堆放場(chǎng)地，協(xié)助乙方順利進(jìn)行施工。
    2、按合同規(guī)定及時(shí)支付工程款項(xiàng)。
    3、指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一名，負(fù)責(zé)與業(yè)主及相關(guān)協(xié)作單位的協(xié)調(diào)工作，為乙方?提供可持續(xù)施工的作業(yè)面，并負(fù)責(zé)平時(shí)乙方增、減項(xiàng)的簽證。
    4、組織本工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
    (二)乙方責(zé)任。
    1、按合同規(guī)定按時(shí)完成并交付該工程。
    2、嚴(yán)格按照甲方與最終用戶確認(rèn)的施工圖紙施工。
    3、負(fù)責(zé)本合同附件明確的材料采購、保管、運(yùn)輸、安裝、保修。
    4、接受甲方和當(dāng)?shù)匕踩|(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督。
    5、因乙方的過錯(cuò)造成工程有質(zhì)量問題時(shí)，經(jīng)甲方確認(rèn)后，乙方必須在三天?內(nèi)采取有效措施糾正，并承擔(dān)由此造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)相應(yīng)的法?律責(zé)任。
    6、在合同履行過程中，雙方有異議應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，未經(jīng)甲方同意乙方不?應(yīng)隨意停工或借故拖延工期。
    7、服從甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的一切規(guī)定和要求，承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造?成的損失和罰款。
    8、負(fù)責(zé)施工場(chǎng)地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及衛(wèi)生等工作。
    第七條?工程項(xiàng)目及設(shè)計(jì)的變更、修改甲方因最終客戶需要，作出設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)確認(rèn)后簽證，?若由此導(dǎo)致工程延期的，工期應(yīng)當(dāng)順延。在施工過程中若甲方提供的施工內(nèi)容及?圖紙與投標(biāo)內(nèi)容及圖紙不同處，按實(shí)際情況作增項(xiàng)或減項(xiàng)處理，由乙方提出書面?報(bào)告，乙方協(xié)助甲方共同經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理方簽證確認(rèn)。
    第八條?工程質(zhì)量。
    1、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙及說明和有關(guān)操作規(guī)程精心施工，工程質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到施工圖說明和國家頒發(fā)的現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
    2、本工程承包范圍內(nèi)所有的單項(xiàng)工程的質(zhì)量，均達(dá)到國家或行業(yè)的質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。雙方如對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁，仲裁費(fèi)用及因此?造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
    第九條?竣工驗(yàn)收。
    1、工程竣工三天內(nèi)，乙方將全部有效的技術(shù)檔案資料二份，送交甲方，確定?驗(yàn)收日期，并組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格之日即為竣工日期。驗(yàn)收不合格，?乙方應(yīng)在甲方的限期內(nèi)進(jìn)行整改，再實(shí)行驗(yàn)收，并以最后驗(yàn)收合格的日期?作為竣工日期。
    2、工程驗(yàn)收應(yīng)以施工圖紙、圖紙會(huì)審記錄、有關(guān)設(shè)計(jì)變更的書面文件、國家?頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)。
    3、隱蔽工程在驗(yàn)收通過前不得封閉。
    第十條?違約責(zé)任。
    (一)甲方違約責(zé)任甲方不按規(guī)定支付工程款，乙方除有權(quán)要求甲方支付工程款外,?另外每日按?尚未支付的項(xiàng)目款項(xiàng)的千分之三向乙方支付違約金。
    (二)乙方違約責(zé)任。
    1、乙方不按規(guī)定按時(shí)完成該工程，甲方除有權(quán)要求乙方完成該工程外，另?外每日按合同總價(jià)的千分之三向甲方支付違約金。
    2、工程施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故或乙方使用的設(shè)備、材料如質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)讓乙方返工整改，并由乙方承擔(dān)由此?而引起的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
    3、合同履行過程中若出現(xiàn)乙方嚴(yán)重違反合同重要條款，甲方有權(quán)終止合同，?并終止支付未結(jié)算的工程款。
    第十一條?合同爭(zhēng)議遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害損失，由甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則?由____市經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)裁定。
    第十二條?工程保修工程竣工驗(yàn)收合格之日起半年內(nèi)為保修期。保修期內(nèi)如發(fā)生工程質(zhì)量的問題，由乙方按甲乙雙方商定的限期進(jìn)行維修，設(shè)備保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴(yán)格執(zhí)行工程完工后兩年內(nèi)乙方應(yīng)為甲方提供維護(hù)服務(wù)。
    第十三條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵?報(bào)不能履行或不能完全履行合同的理由，并向?qū)Ψ教峤挥嘘P(guān)主管機(jī)關(guān)證明材料，?根據(jù)實(shí)際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同,?決定部分或全部免予承?擔(dān)違約責(zé)任。
    第十四條?其它。
    1、合同簽定當(dāng)天內(nèi)，甲方向乙方提供本項(xiàng)目施工圖紙，乙方嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因?qū)е碌馁|(zhì)量、安全、人身死亡事故，由乙方自?行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，因此而引起甲方連帶損失的，由乙方做相應(yīng)賠償。
    2、因甲方原因?qū)е鹿こ掏９せ蚬と烁C工的，甲方按每日按合同總價(jià)的千分?之三做相應(yīng)補(bǔ)償。
    3、本工程施工過程中，所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補(bǔ)、管道開挖和鋪管及回填復(fù)綠等工作內(nèi)容均不在本合同工程實(shí)施的工程量范圍之內(nèi)，合?同價(jià)款中也不包含以上的工程量報(bào)價(jià)。
    4、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作?為本合同一部分，與本合同具有同等法律效力。
    5、本合同自簽訂之日起生效，在竣工結(jié)算、甲方支付完畢，乙方將工程交?付甲方后，除有關(guān)保修條款仍然生效外，其它條款即告終止。
    6、合同正本及附件共柒頁，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具?有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效，多頁的須蓋騎縫章方為有效。
    甲方(公章)：_________。
    乙方(公章)：_________。
    法定代表人(簽字)：_________。
    法定代表人(簽字)：_________。
    ________年____月____日。
    ________年____月____日。
    工程合作合同書篇五
    法定代表人：____________職務(wù)____________。
    法定代表人：____________職務(wù)____________。
    依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并嚴(yán)肅履行。
    第一條工程項(xiàng)目。
    一、工程名稱：________________。
    二、工程地點(diǎn)：________________。
    三、工程編號(hào)：________________。
    四、工程范圍和內(nèi)容：全部工程建筑面積________平方米。（各單項(xiàng)工程詳見工程項(xiàng)目一覽表）。
    五、工程造價(jià)：全部工程施工圖預(yù)算造價(jià)人民幣_(tái)_______元，其中：人工費(fèi)________元。（各單項(xiàng)工程詳見工程項(xiàng)目一覽表）。
    第二條工程期限。
    一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經(jīng)雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：
    全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。（各單項(xiàng)工程開、竣工日期詳見工程項(xiàng)目一覽表）
    二、施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，雙方應(yīng)根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定，分別負(fù)責(zé)按時(shí)完成。
    三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應(yīng)由雙方及時(shí)協(xié)商，簽訂協(xié)議，并報(bào)有關(guān)部門備案。
    1.由于人力不可抗拒的災(zāi)害，而被迫停工者；
    2.因甲方變更計(jì)劃或變更施工圖，而不能繼續(xù)施工者；
    3.因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或所需材料、設(shè)備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。
    第三條物資供應(yīng)。
    一、全部工程所需的物資按下列第項(xiàng)供應(yīng)方式辦理：
    1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機(jī)電產(chǎn)品，均由甲方負(fù)責(zé)采購，供應(yīng)至乙方指定地點(diǎn)。其他材料由乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)。
    2.統(tǒng)配、部管材料，由乙方負(fù)責(zé)辦理申請(qǐng)、訂貨、調(diào)劑合用，特殊材料及統(tǒng)配、部管的機(jī)電產(chǎn)品，由甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)至乙方指定地點(diǎn)，其他材料均由乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)。
    3.包工不包料工程，全部材料、設(shè)備由甲方采購供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)或指定的加工地點(diǎn)。
    4.其他方式：
    二、由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料和設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)場(chǎng)期限，詳見甲方供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表。
    三、成套設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，由甲方負(fù)責(zé)辦理申請(qǐng)、訂貨及加工，引進(jìn)成套設(shè)備在交付乙方前，由甲方負(fù)責(zé)檢驗(yàn)（甲方委托乙方總包承辦設(shè)備訂貨及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備加工，應(yīng)另簽訂協(xié)議）。
    四、工程所需材料，如因供應(yīng)部門規(guī)格、品種或材質(zhì)不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時(shí)，應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位和甲方同意，并由三方簽訂協(xié)議后實(shí)行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價(jià)差及加工費(fèi)，應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)定辦理結(jié)算。
    五、凡應(yīng)附有合格證明的材料，在進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須由供應(yīng)方負(fù)責(zé)驗(yàn)證；如無合格證明，必須經(jīng)供應(yīng)方試驗(yàn)合格后方準(zhǔn)使用，其試驗(yàn)費(fèi)用，應(yīng)由供應(yīng)方負(fù)擔(dān)。因建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位對(duì)有出廠合格證明的材料要求重新試驗(yàn)，其試驗(yàn)費(fèi)用，應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
    六、由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料和設(shè)備，如未按期供應(yīng)或規(guī)格、質(zhì)量不符要求，經(jīng)雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
    第四條工程款結(jié)算。
    一、全部工程造價(jià)的結(jié)算方式。按下列第項(xiàng)規(guī)定辦理：
    1.以審查后的施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進(jìn)行結(jié)算。
    2.按施工圖預(yù)算加包干系數(shù)確定的包干造價(jià)結(jié)算，包干范圍以外的費(fèi)用；另按有關(guān)規(guī)定付款。
    3.按標(biāo)準(zhǔn)施工圖單方造價(jià)包干結(jié)算，包干范圍以外的費(fèi)用，另按有關(guān)規(guī)定付款。
    4.包工不包料工程，按預(yù)算定額規(guī)定的人工費(fèi)結(jié)算。
    5.招標(biāo)的工程，按中標(biāo)的價(jià)款結(jié)算。
    二、工程款撥付與結(jié)辦法，按現(xiàn)行規(guī)定辦理（詳見附件）。
    第五條施工與設(shè)計(jì)變更。
    一、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)要求組織施工，要全部達(dá)到合格。
    二、要堅(jiān)持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計(jì)。如遇下列情況給對(duì)方適成窩工、返工、材料、構(gòu)件的積壓、施工力量和機(jī)械調(diào)遷等損失，應(yīng)由責(zé)任方負(fù)擔(dān)：
    1.施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理的地方，乙方應(yīng)以書面形式通知甲方，由甲方在7天內(nèi)與原設(shè)計(jì)單位商定，提出修改或變更設(shè)計(jì)文件，經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后，方準(zhǔn)施工。
    2.在施工中，如遇設(shè)計(jì)變更超出原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)模時(shí)，應(yīng)在施工前按審批程序重新報(bào)批，經(jīng)審查處審核工程預(yù)算，經(jīng)辦銀行審查投資后，并由甲乙雙方簽訂協(xié)議，方可施工。否則，任何一方不得強(qiáng)行施工。
    3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對(duì)在建工程，應(yīng)商定做到安全部位。
    4.在施工中，如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足，不能按時(shí)撥付工程進(jìn)度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應(yīng)由甲方承擔(dān)。
    三、乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經(jīng)過驗(yàn)收作出記錄，方能繼續(xù)進(jìn)行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗(yàn)收，并作好記錄，重大或復(fù)雜隱蔽工程，應(yīng)由乙方書面通知甲方和設(shè)計(jì)單位共同進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)。如甲方未屆時(shí)參加，乙方可自行檢查驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。
    四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項(xiàng)，應(yīng)按定額管理辦法報(bào)批。變更工程協(xié)議所附的變更預(yù)算，應(yīng)在施工前及時(shí)送經(jīng)辦銀行，做為結(jié)算工程款之依據(jù)。
    第六條竣工驗(yàn)收、結(jié)算與保修。
    一、乙方在單項(xiàng)工程竣工前5日將驗(yàn)收日期以書面通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收，如甲方不能按時(shí)參加驗(yàn)收，須提前通知乙方取得乙方同意后，另訂驗(yàn)收日期，但甲方須承認(rèn)竣工日期，如再不按時(shí)參加驗(yàn)收，其所發(fā)生的管理費(fèi)和各項(xiàng)損失均由甲方承擔(dān)。并償付給乙方按預(yù)算造價(jià)每日萬分之一的逾期違約金。
    二、竣工工程驗(yàn)收合格，從驗(yàn)收之日起3天內(nèi)，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗(yàn)收后的工程發(fā)生損失，應(yīng)由甲方承擔(dān)。
    三、本項(xiàng)工程中的單位工程，如需單獨(dú)移交甲方，在移交時(shí)，雙方應(yīng)辦理中間驗(yàn)收手續(xù)，作為該單位竣工工程驗(yàn)收之依據(jù)。
    四、在進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收中，如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合規(guī)定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應(yīng)償付給甲方按預(yù)算造價(jià)每日萬分之一的逾期違約金。
    五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該項(xiàng)工程不能全部按期竣工，經(jīng)雙方研究同意，可做減項(xiàng)竣工，并對(duì)已完工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù)。
    六、竣工工程驗(yàn)收，以國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范、技師檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖為依據(jù)。在進(jìn)行竣工驗(yàn)收時(shí)，乙方應(yīng)在驗(yàn)收前10天向甲方提供以下文件：
    1.增減變更文件和其他洽商記錄；
    2.隱蔽工程驗(yàn)收記錄和中間交工驗(yàn)收記錄；
    3.工程竣工后，應(yīng)繪制竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設(shè)單位存檔。工程變更較大的，可以由建設(shè)單位自繪或委托設(shè)計(jì)單位、施工單位繪制竣工圖。
    七、乙方在單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后，屬于民用建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)于竣工驗(yàn)收后15天內(nèi)，屬于工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)于竣工驗(yàn)收后30天內(nèi)，將竣工結(jié)算件送交甲方進(jìn)行審查。甲方應(yīng)在接到竣工結(jié)算件后，民用建設(shè)15天內(nèi)，工業(yè)建設(shè)20天內(nèi)審查完畢，如到期未提出異議，由經(jīng)辦銀行審定撥款。
    八、工程竣工驗(yàn)收后，乙方對(duì)施工的土建工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年，采暖工程保修第一個(gè)采暖期內(nèi)。在保修期內(nèi)，確由施工單位責(zé)任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修理。（屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務(wù)院各有關(guān)主管部門的特殊規(guī)定辦理）。
    九、工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
    第七條違約責(zé)任和仲裁。
    一、由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工，（以竣工驗(yàn)收合格日期計(jì)算）每逾期一天，應(yīng)償付給甲方按預(yù)算造價(jià)萬分之一的逾期違約金；屬于包工不包料的，每逾期一天，應(yīng)償付給甲方按預(yù)算人工費(fèi)千分之二的逾期違約金。
    二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng)，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對(duì)方逾期付款違約金。
    三、實(shí)行合理化建議獎(jiǎng)和提前竣工獎(jiǎng)的，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)有關(guān)政策的規(guī)定，另行協(xié)議。
    四、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可申請(qǐng)各級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)或雙方上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門，進(jìn)行調(diào)解；解決不了的，可選擇下述第項(xiàng)處理：（1）向建筑物所在地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，（2）直接向人民法院起訴。
    第八條附則。
    一、預(yù)算審查手續(xù)，由建設(shè)單位將建筑安裝工程承包合同（附施工圖預(yù)算）送市建設(shè)工程合同預(yù)算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進(jìn)行鑒證。
    二、在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準(zhǔn)備合同（工程協(xié)議書），可做為本合同之附件。
    三、招標(biāo)工程，按《××市建設(shè)工程招標(biāo)、投標(biāo)暫行辦法》簽訂合同。
    四、雙方商定的其他事項(xiàng)：
    第九條合同附件。
    一、工程項(xiàng)目一覽表。
    二、全部施工圖紙。（合同正本有此附件）。
    三、施工圖預(yù)算。（合同正本及建設(shè)銀行有此附件）。
    四、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備一覽表。
    五、有關(guān)協(xié)議：
    六、有關(guān)補(bǔ)充合同：
    第十條合同份數(shù)及有效期。
    一、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，并分別報(bào)送雙方業(yè)務(wù)主管部門副本一份。
    二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗(yàn)收并結(jié)清尾款后失效。
    建設(shè)單位（發(fā)包方）：____________________。
    工程負(fù)責(zé)人：____________________________。
    ____年____月____日。
    建工單位（承包方）：____________________。
    工程負(fù)責(zé)人：____________________________。
    ____年____月____日。
    委任單位：____________。
    施工單位：____________。
    就____________裝飾工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：
    一、工程名稱：___________________________。
    二、工程地點(diǎn)：________________________。
    三、工程項(xiàng)目內(nèi)容：________________________。
    四、工程期限。
    本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
    六、付款方式。
    1.合同簽訂后甲方材料到場(chǎng)，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。
    2.開工后，甲方按工程進(jìn)度至完工，分期支付乙方工程總額預(yù)付款，余額在工程驗(yàn)收合格一次性付清。（以預(yù)算書單價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際工程量結(jié)算）。
    七、材料設(shè)備：本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購，及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng)，材料設(shè)備保管場(chǎng)地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個(gè)好的保管場(chǎng)所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。
    八、工程施工。
    1.乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
    2.乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計(jì)、出施工圖紙及材料明細(xì)，雙方認(rèn)可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計(jì)缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計(jì)時(shí)材料計(jì)劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。
    3.施工中甲方提前增改項(xiàng)目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項(xiàng)目對(duì)施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。
    4.乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工方負(fù)責(zé)。
    5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。
    九、工程質(zhì)量。
    1.本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
    2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
    3.由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
    4.裝飾工程質(zhì)量保修一年。
    十、工程驗(yàn)收。
    由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場(chǎng)，按所設(shè)計(jì)圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可，如工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問題由甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗(yàn)收日期。
    十一、違約責(zé)任。
    任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負(fù)責(zé)賠償給守約方。
    十二、備注。
    本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款，如本合同甲。乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會(huì)仲裁或法院判決執(zhí)行。
    十三、本合同報(bào)價(jià)表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
    甲方單位（蓋章）：________。
    代表人：__________________。
    乙方單位（蓋章）：________。
    代表人：__________________。
    日期：____________________
    簽訂合同地點(diǎn)：____________。
    工程合作合同書篇六
    甲方：
    乙方：
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》《國家建筑施工規(guī)范》及相關(guān)條例，本著互惠互利的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方確定把興安縣世紀(jì)冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。
    為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任和權(quán)利特簽訂如下協(xié)議：
    1、工程名稱：興安縣世紀(jì)冰川靈佛旅游賓館樓工程。
    2、工程地點(diǎn)：興安縣嚴(yán)關(guān)鎮(zhèn)仙橋村委會(huì)樂施堂村。
    3、建筑結(jié)構(gòu)：(框架結(jié)構(gòu))壹棟約26000㎡。
    4、承包內(nèi)容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖水電施工圖及設(shè)計(jì)說明。
    酒店裝修另合同簽署。
    5、承包方式：包工、包料。
    6、工程造價(jià)暫定3000萬元。
    1、本合同范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目依據(jù)甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙文件。
    及乙方實(shí)際完成的工程量計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
    土建、水電安裝按__年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計(jì)價(jià)，下浮6%后結(jié)算給乙方。
    2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設(shè)工程造價(jià)管理站發(fā)布的興安縣造價(jià)信息進(jìn)行調(diào)價(jià)。
    興安沒有列入的材料則按桂林市相應(yīng)當(dāng)期的造價(jià)信息進(jìn)行調(diào)整。
    信息價(jià)沒有的，雙方按市場(chǎng)價(jià)友好協(xié)商確定，按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)價(jià)結(jié)算。
    1、本工程有效工期為240天。
    2、開工時(shí)間：20__年6月20日前(以甲方進(jìn)場(chǎng)通知為準(zhǔn))。
    3、竣工時(shí)間：(按實(shí)際開工日計(jì)算)。
    1、質(zhì)量要求按國家建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，等級(jí)為合格。
    2、乙方每完成一個(gè)分項(xiàng)，必須及時(shí)報(bào)請(qǐng)甲方代表、監(jiān)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢人員進(jìn)行驗(yàn)收。
    并根據(jù)驗(yàn)收意見整理簽字后方能進(jìn)入下一道工序。
    3、甲方在接到乙方書面申請(qǐng)時(shí)必須在48小時(shí)內(nèi)組織有關(guān)人員到位驗(yàn)收，否則按已驗(yàn)收合格，在乙方進(jìn)行施工后甲方必須給以簽字認(rèn)可。
    4、材料必須保質(zhì)保量。
    所有進(jìn)場(chǎng)材料必須要有出廠合格證，國家有規(guī)定要求復(fù)檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測(cè)合格方能使用。
    1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎(chǔ)土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
    2、在乙方墊資到位時(shí)，甲方按實(shí)際完成的`工程量結(jié)付工程進(jìn)度款的80%給乙方。
    以后，每完成一層，結(jié)付一次進(jìn)度款，以此類推。
    3、在乙方負(fù)責(zé)墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權(quán)終止合同，一切損失由乙方承擔(dān)。
    4、工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方資料合格后及結(jié)算單報(bào)請(qǐng)甲方審核，甲方必須在接到申報(bào)資料30個(gè)工作日內(nèi)審核完成，如有爭(zhēng)議，可共同委托相關(guān)造價(jià)事務(wù)所審核。
    結(jié)算經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后，除留質(zhì)保金3%外，三個(gè)月內(nèi)一次性付清，不得拖欠。
    5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方，以此類推。
    6、本工程所有工程款必須轉(zhuǎn)賬到乙方開戶單位：
    開戶銀行：
    銀行：的帳戶上。
    1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細(xì)節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關(guān)工作。
    自檢合格后書面申報(bào)甲方和監(jiān)理工程師復(fù)檢，簽字確認(rèn)復(fù)檢合格后，方可進(jìn)行工程交付，否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負(fù)責(zé)。
    2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報(bào)書10天內(nèi)必須組織有關(guān)人員到場(chǎng)進(jìn)行竣工驗(yàn)收、簽證，否則，視為以驗(yàn)收合格。
    3、在雙方未驗(yàn)收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗(yàn)收合格以交付甲方使用。
    1、甲方必須在施工前提供準(zhǔn)確的地質(zhì)地下管線資料，確保各項(xiàng)保護(hù)用品不受損失，并保證在乙方進(jìn)場(chǎng)前三天做好三通一平。
    2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
    4、提供標(biāo)準(zhǔn)的水準(zhǔn)點(diǎn)和詳細(xì)的坐標(biāo)控制點(diǎn)，并在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)乙方進(jìn)行施工。
    在施工期間甲方必須協(xié)商好，周邊的一切社會(huì)關(guān)系。
    確保施工順利進(jìn)行。
    5、甲方在支付工程進(jìn)不能以任何理由及借口拖延支付時(shí)間。
    6、乙方必須嚴(yán)格按圖紙的設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范施工，甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求時(shí)，有權(quán)要求乙方停工整改，并進(jìn)行相應(yīng)處罰。
    7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)規(guī)定，經(jīng)甲方同意方可使用。
    8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。
    做到安全生產(chǎn)，文明施工，如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故，全部責(zé)任由乙方承擔(dān)與甲方無關(guān)。
    1、本協(xié)議條款雙方共同遵守，甲方必須協(xié)調(diào)建設(shè)方處理好周邊的一切社會(huì)關(guān)系，如有村民和其它人員進(jìn)行無理取鬧和阻礙施工而造成項(xiàng)目停工時(shí)一切損失由甲方承擔(dān)(除乙方自身原因外)。
    2、乙方嚴(yán)格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權(quán)終止該工程合同，一切損失由乙方自負(fù)。
    3、乙方在此合同又方簽字生效時(shí)，必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬元整。
    此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
    4、此合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
    雙方簽字時(shí)即時(shí)生效，雙方必須共同遵守執(zhí)行，同時(shí)具有法律效力。
    甲方：(蓋章)乙方：
    法定代表人：法定代表人：
    身份證號(hào)：身份證號(hào)：
    電話號(hào)碼：電話號(hào)碼：
    年月日年月日。
    工程合作合同書篇七
    乙方（承包單位）：_____________________________。
    為了規(guī)范建設(shè)市場(chǎng)，在工程建設(shè)中防止各種不正當(dāng)行為的發(fā)生，確保建設(shè)工程高效，優(yōu)質(zhì)，按時(shí)竣工投產(chǎn)，遵照國家建設(shè)部，監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反對(duì)腐敗和反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的通知》精神，根據(jù)_________________有關(guān)要求，并經(jīng)甲乙雙方同意，特訂立如下協(xié)議：
    一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同自覺遵守國家和_________________關(guān)于廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于建設(shè)工程承發(fā)包的各項(xiàng)規(guī)定。
    二、甲方及其工作人員應(yīng)做到。
    （一）向乙方施工單位介紹本單位的有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度和規(guī)定。
    （二）對(duì)本單位工程項(xiàng)目人員進(jìn)行廉政教育；督促甲方人員嚴(yán)格遵守本單位制度和在工程項(xiàng)目建設(shè)中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的，出給予當(dāng)事人批評(píng)教育外，應(yīng)視情節(jié)輕重，后果大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或紀(jì)律處分。
    （三）甲方人員參加乙方組織的各種會(huì)議和活動(dòng)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；在工程建設(shè)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
    （四）甲方人員在工程建設(shè)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
    （五）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費(fèi)。
    （六）甲方工作人員應(yīng)當(dāng)保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往，不得接受乙方的禮金、有價(jià)證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關(guān)規(guī)定登記上交；不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報(bào)銷任何應(yīng)由單位或個(gè)人支付的費(fèi)用。
    （七）甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)和高消費(fèi)的娛樂活動(dòng)。
    （八）甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。
    （九）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內(nèi)外旅游活動(dòng)。
    （十）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
    三、乙方及其工作人員應(yīng)當(dāng)做到。
    （一）乙方應(yīng)了解甲方單位有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和制度。
    （二）乙方有責(zé)任對(duì)本單位工程項(xiàng)目人員進(jìn)行廉政教育（包括甲方單位制定的有關(guān)廉政建設(shè)方面的規(guī)定），按時(shí)出席甲方召集的有關(guān)會(huì)議。
    （三）乙方應(yīng)當(dāng)通過正常途徑開展相對(duì)業(yè)務(wù)工作，不得為獲取某些不正當(dāng)利益而向甲方工作人員（含家屬、子女下同）贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券和貴重物品等。
    （四）乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費(fèi)用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動(dòng)、工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量問題處理等進(jìn)行私下商談或者達(dá)成默契。
    （五）乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂合同等為借口，邀請(qǐng)甲方工作人員外出旅游或進(jìn)入營業(yè)性高檔娛樂場(chǎng)所。
    （六）乙方不得為甲方單位和個(gè)人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
    四、獎(jiǎng)懲。
    （一）乙方如發(fā)現(xiàn)甲方及其工作人員有違反上述協(xié)議者，應(yīng)及時(shí)采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時(shí)向甲方領(lǐng)導(dǎo)或者甲方上級(jí)單位舉報(bào)，甲方不得找任何借口對(duì)乙方進(jìn)行報(bào)復(fù)或刁難、延誤工作。情節(jié)嚴(yán)重的可向有關(guān)部門投訴或舉報(bào)。甲方對(duì)舉報(bào)屬實(shí)和嚴(yán)格遵守廉潔協(xié)議的乙方，在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請(qǐng)投標(biāo)權(quán)。
    （二）甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當(dāng)?shù)氖侄涡匈V甲方工作人員，甲方根據(jù)具體情節(jié)和造成的后果追究乙方工程合同造價(jià)1～5％的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔(dān)，乙方用不正當(dāng)手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。
    （三）乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)中賄賂甲方人員，被檢察機(jī)關(guān)立案查處的，甲方有權(quán)取消或終止工程項(xiàng)目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔(dān)，并向甲方單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
    五、本工程發(fā)包、建設(shè)、竣工驗(yàn)收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為，均適用本協(xié)議。
    六、聲明及保證。
    （一）甲方：
    1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
    （二）乙方：
    1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
    七、保密。
    雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
    一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
    八、不可抗力。
    本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見，不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
    如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
    九、通知。
    （一）根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
    （二）各方通訊地址如下：________________________________________________。
    十、爭(zhēng)議的處理。
    （一）本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
    1.提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；
    2.依法向人民法院起訴。
    十一、解釋。
    本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
    十二、補(bǔ)充與附件。
    本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
    十三、合同效力。
    本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。
    法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
    工程合作合同書篇八
    1.1乙方根據(jù)要求向甲方提供【網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備一批】(詳見附件【一】)。
    二、交付方式。
    2.1乙方應(yīng)按下述要求將產(chǎn)品交付甲方：
    2.
    1.1交付期限：合同簽訂后【】內(nèi)交付。
    2.
    1.2交付地點(diǎn)：【需方自提】。
    2.
    2.3交付方式：【交付方式及運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)見補(bǔ)充附頁】。
    三、運(yùn)費(fèi)及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。
    四、質(zhì)量保證。
    4.2因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的一切人身、財(cái)產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
    五、合同價(jià)款及支付。
    5.2甲方憑乙方開具的相應(yīng)金額的發(fā)票并按以下第【1】種方式向乙方付款：
    (1)一次性支付：甲方在收到乙方全部產(chǎn)品，并驗(yàn)收合格簽收后支付。
    (2)分期支付：甲方分期向乙方支付本合同采購價(jià)款:【】。
    六、質(zhì)量保修。
    七、違約責(zé)任。
    八、爭(zhēng)議解決。
    九、其他約定事項(xiàng)。
    工程合作合同書篇九
    上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達(dá)州__________公司)。
    法定代表人：_________________黃__________執(zhí)行董事。
    身份證號(hào)：_____________。
    被上訴人(一審被告)：_________________乙公司。
    法定代表人：_________________劉__________總經(jīng)理。
    上訴請(qǐng)求：_________________。
    1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號(hào)《民事判決書》。
    2、依法改判上訴人甲公司對(duì)萬__________的工程款不承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
    3、判令本案一審、二審訴訟費(fèi)由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔(dān)。
    上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號(hào)《民事判決書》，上訴人對(duì)該判決不服，現(xiàn)提起上訴。
    一、達(dá)州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風(fēng)馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯(cuò)誤的認(rèn)定萬__________以“達(dá)州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實(shí)。
    年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實(shí)。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進(jìn)行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標(biāo)，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達(dá)州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》，并由萬__________實(shí)際組織施工,這與“達(dá)州__________公司”則沒有任何關(guān)聯(lián)。因?yàn)?，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會(huì)是同一件事，同一個(gè)工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認(rèn)定牽強(qiáng)附會(huì)，缺乏根據(jù)，不能成立。
    二、一審判決認(rèn)定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進(jìn)行了結(jié)算。這也是毫無根據(jù)的。首先，萬__________同“達(dá)州__________公司”既沒有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議，又沒有結(jié)算書依據(jù)，哪來的工程結(jié)算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價(jià)預(yù)(結(jié))算書》復(fù)印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒有結(jié)算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時(shí)，既沒有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項(xiàng)目部”公章，該欄的旁邊有“達(dá)州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術(shù)負(fù)責(zé)人，并非項(xiàng)目經(jīng)理或承包人。眾所周知，工程竣工造價(jià)結(jié)算，是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間，而這份結(jié)算書卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算，那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算，那為什么不是萬__________同“達(dá)州__________公司”結(jié)算，而又是“達(dá)州__________公司”同“盛龍建司第一項(xiàng)目部”結(jié)算?既然是萬__________個(gè)人沒有資質(zhì)需打“達(dá)州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達(dá)州__________公司”牌子?再則，工程造價(jià)一欄為865666元，而一審認(rèn)定工程總結(jié)算價(jià)為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費(fèi)112966元。而事實(shí)上，標(biāo)底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費(fèi)呢?凡此種種，疑點(diǎn)重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問，這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達(dá)州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認(rèn)真核實(shí)審查，主觀武斷的認(rèn)為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進(jìn)行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算，因此認(rèn)定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據(jù)。
    三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認(rèn)定“乙公司”將工程交“達(dá)州__________公司”承建，“達(dá)州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
    根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定：_________________“訴訟過程中，當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認(rèn)的對(duì)己方不利的事實(shí)和認(rèn)可的證據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn)，但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外?！憋@然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認(rèn)。同時(shí)，本案有其他證據(jù)足以證實(shí)“達(dá)州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外，還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達(dá)州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關(guān)系，那既是“達(dá)州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會(huì)說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對(duì)這一事實(shí)的認(rèn)定顯然不能成立。
    綜上所述，一審判決無視本案事實(shí)真相，將與上訴人甲公司根本無關(guān)的__________橋亮化、美化工程強(qiáng)行認(rèn)定在上訴人身上，并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認(rèn)定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù)，同時(shí)，在上訴人及被上訴人乙公司對(duì)本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無法與原件核對(duì)的證據(jù)復(fù)印件的真實(shí)性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔(dān)連帶支付責(zé)任的做法，實(shí)屬認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，沒有任何法律依據(jù)，應(yīng)予改判。請(qǐng)二審法院查明本案事實(shí)，依法作出公正判決，以維護(hù)上訴人之合法權(quán)益。
    此致
    成都市中級(jí)人民法院。
    上訴人：_________________甲公司。
    年_____月_____日。
    工程合作合同書篇十
    _______________(以下簡稱甲方)。
    _______________(以下簡稱乙方)。
    依照《民法典》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和招標(biāo)文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就_______________，同意訂立本合同，達(dá)成協(xié)議如下：
    一、項(xiàng)目概況：
    1、項(xiàng)目名稱：_______________________。
    2、項(xiàng)目地址：_______________________。
    二、本合同施工范圍：項(xiàng)目園區(qū)施工圖紙范圍內(nèi)的園林景觀綠化進(jìn)行建設(shè)。
    三、合同工期：
    開工日期：___________年_____月_____日
    竣工日期：________年_____月_____日
    四、合同價(jià)款及付款方式。
    總造價(jià)為_____________萬元，增減項(xiàng)根據(jù)甲方意見進(jìn)行調(diào)整，合同簽訂后支付總造價(jià)的_____________%，全部工程完工后支付總造價(jià)的_____________%，竣工驗(yàn)收后再付款_____________%，保修期滿后付清所有尾款，保修期為一年。
    五、乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
    六、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
    七、各方權(quán)力及義務(wù)：
    1、甲方的權(quán)力及義務(wù)：
    (1)、甲方代表負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度、隱蔽工程的驗(yàn)收，辦理設(shè)計(jì)變更、簽證及驗(yàn)收手續(xù)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)各施工單位之間的協(xié)作與配合工作。
    (2)、協(xié)調(diào)總包單位向乙方提供施工所需場(chǎng)地和水電接駁點(diǎn)，并說明使用注意事項(xiàng)。
    (3)、按合同的約定及時(shí)支付乙方工程款。
    (4)、按規(guī)定提供施工場(chǎng)地并提供有關(guān)隱蔽、障礙物資料。
    (5)、按合同約定組織工程驗(yàn)收并按合同約定的期限辦理竣工結(jié)算。
    2、乙方的權(quán)利及義務(wù)：
    (1)、乙方駐工地代表負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，處理由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
    (2)、乙方按甲方要求進(jìn)場(chǎng)施工并提前組織好采購、運(yùn)輸、保護(hù)等工作。
    (3)、按施工安全規(guī)范規(guī)定，采取施工保衛(wèi)安全等技術(shù)措施，確?，F(xiàn)場(chǎng)施工人員及第三者安全。
    (4)、接受甲方監(jiān)督和管理并服從總包單位對(duì)工程總進(jìn)度計(jì)劃的安排與施工協(xié)調(diào)。
    (5)、嚴(yán)格按審批后的圖紙和國家現(xiàn)行的《施工及技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量和合同工期。
    (6)、參加工程竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收合格后，應(yīng)按甲方要求及時(shí)辦理竣工資料的移交，編制工程結(jié)算。
    (7)、及時(shí)向總包單位支付施工、生活用水、電費(fèi)用。
    (8)、在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，對(duì)屬于乙方責(zé)任的工作質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)無償修理。
    八、質(zhì)量與驗(yàn)收。
    1、本工程按國家現(xiàn)行《基礎(chǔ)設(shè)施工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行檢查驗(yàn)收，園建工程按《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(________________)及其他相應(yīng)國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
    中標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)即合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，竣工驗(yàn)收如未能達(dá)到中標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)向甲方支付工程總造價(jià)5%的違約金，因此給甲方造成的其他損失乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
    2、乙方必須嚴(yán)格按施工圖、國家施工規(guī)范和附屬設(shè)施有關(guān)專業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)精心施工，確保質(zhì)量。
    各分項(xiàng)工程，隱蔽工程，尤其是中間驗(yàn)收必須嚴(yán)格按規(guī)范要求規(guī)定進(jìn)行逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收，并提前48小時(shí)通知業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等部門派員參加，質(zhì)量不合格的承包單位無條件返工，直到合格為止。
    九、合同生效。
    合同訂立時(shí)間：________________。
    本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
    十、合同一式肆份，甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)貳份。
    工程合作合同書篇十一
    甲方：（以下簡稱甲方）。
    乙方：（以下簡稱乙方）。
    依照市場(chǎng)行情，行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的原則，雙方就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。
    二、承包范圍及承包方式。
    1、承包范圍：強(qiáng)電線路、燈具安裝、進(jìn)水及設(shè)施安裝，弱電線路及設(shè)施安裝消防線路，監(jiān)控線路不在乙方承包范圍內(nèi)。
    2、承包方式：本工程采用包工。
    三、工程造價(jià)：以商定為45000元人民幣，大寫：肆萬伍仟元整。
    四、付款方式：
    進(jìn)場(chǎng)甲方應(yīng)付給乙方生活費(fèi)_________元（大寫：____________）；裝燈時(shí)，甲方應(yīng)付乙方工程款__________元（大寫：____________）；工程完工后付清余款。
    五、雙方責(zé)任：
    1、甲方責(zé)任：做好各施工單位轉(zhuǎn)調(diào)工作，按合同規(guī)定及時(shí)支付工程款。
    2、乙方責(zé)任：精心施工，確保質(zhì)量、工期。
    六、此合同壹式貳份，雙方各執(zhí)一份，望雙方遵守，簽字之日起此合同生效。
    甲方（公章）_________乙方（公章）_________。
    法定代表人（簽字）_________法定代表人（簽字）_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    工程合作合同書篇十二
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價(jià)格法》、《____市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》，中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
    一、概況。
    1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
    2、裝飾施工地點(diǎn)：____區(qū)(縣)______路______弄(村)______號(hào)____樓______室。
    3、住房結(jié)構(gòu)：__________房型________房______廳______套，施工面積______平方米。
    4、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
    5、承包方式：__________(包工包料、清包工、部分承包)。
    6、總價(jià)款：________元，大寫(人民幣)：__________其中：材料費(fèi)：____________，人工費(fèi)：____________管理費(fèi)：____________，設(shè)計(jì)費(fèi)：____________垃圾清運(yùn)費(fèi)：____________，稅金(3.41%)：________其他費(fèi)用：____________經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
    7、工期：自______年______月______日開工，至______年______月______日竣工，工期______天。
    二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：
    1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報(bào)價(jià)單》。
    3、乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：
    1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
    2、本工程由______方設(shè)計(jì)施工方案。
    3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
    4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
    5、在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見附件見)后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
    6、工程驗(yàn)收。甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。
    7、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知____日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
    四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：甲方提供的39;施工圖紙做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
    五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定：
    1、工程款付款方式列下表：付款時(shí)間付款百分比金額對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日1000元，第二次付款時(shí)扣除合同簽訂后開工前二至五天65％施工過程中工期進(jìn)度過半30％竣工驗(yàn)收當(dāng)天5％增加工程項(xiàng)目簽訂項(xiàng)目變更表100％注：裝飾工程有形市場(chǎng)另有規(guī)定的，亦可按市場(chǎng)規(guī)定辦理。
    2、工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。
    3、工程保修期________年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
    4、雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。
    六、其它事項(xiàng)。
    1、甲方工作：
    (1)甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明________份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部xx或部分xx房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分xx的房屋中所滯留的家具、陳x等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項(xiàng)。
    (2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
    (3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
    2、乙方工作：
    (1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場(chǎng)交底。
    (2)指派________為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。
    (3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
    七、違約責(zé)任：
    1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方____元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。
    2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______%向甲方支付違約金。
    3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
    4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
    八、糾紛處理方式：
    1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向____市建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。
    2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁―――人民法院提起訴訟。將不選定的解決方式劃出)。
    九、合同的變更和解除：
    1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款______%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
    十、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
    合同附件為本合同的組成部分。
    甲方(簽章)：
    乙方(簽章)：
    委托代理人：
    法定代表人：
    住址：
    地址：
    電話：
    電話：
    郵編：
    郵編：
    簽訂日期：________年____月____日
    簽訂地點(diǎn)：
    工程合作合同書篇十三
    發(fā)包人(全稱)：______________________(以下簡稱甲方)。
    承包人(全稱)：______________________(以下簡稱乙方)。
    依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
    1、工程名稱：湘南綜合大市場(chǎng)片石擋土墻工程。
    2、工程地點(diǎn)：湖南____市____區(qū)郴江鎮(zhèn)槐樹下村。
    二、承包內(nèi)容及承包方式：
    本工程施工承包方式采取由乙方以包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期大包干方式實(shí)施。工程竣工驗(yàn)收合格按完成的擋土墻成品以不含稅_________________________立方米的綜合單價(jià)結(jié)算，綜合單價(jià)為一次性包干單價(jià)，材料因市場(chǎng)變化及其他因素上漲或下降達(dá)到10%，甲、乙雙方共同協(xié)商調(diào)整。
    三、乙方必須按甲方提供的圖紙施工，如有變更必須經(jīng)由甲方出示變更條方可施工。
    四、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)。
    1、甲方負(fù)責(zé)水、電、路三通，且達(dá)到乙方施工要求，其產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，乙方概不負(fù)責(zé)。
    2、甲方配合乙方做好對(duì)本合同工程的施工安排，并對(duì)擋土墻定位進(jìn)行必要的測(cè)量工作。
    3、乙方必須服從甲方項(xiàng)目經(jīng)理以及現(xiàn)場(chǎng)工程人員的指揮、安排或調(diào)度，必須尊重業(yè)主和監(jiān)理工程師的指揮和安排。
    4、乙方不負(fù)責(zé)清理基槽。甲方清理夯實(shí)后，乙方方可施工。
    五、工程量的39;確認(rèn)。
    乙方在甲方基槽開挖平整夯實(shí)后的標(biāo)高和乙方擋土墻完成面標(biāo)高;新老擋土墻結(jié)合部位標(biāo)高及該結(jié)合部位的新?lián)跬翂γ鎸?新?lián)跬翂υ趬|層部位底寬，新?lián)跬翂υ诶蠐跬翂ι掀鹗嫉讓挼葦?shù)據(jù)由雙方共同測(cè)量記錄備案。在每完成一階段性工程應(yīng)及時(shí)通知甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員確定辦理簽證記錄。方可進(jìn)行下道工序施工。階段性工程量技術(shù)簽證文件須附有現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量的數(shù)據(jù)圖形，并必須由工程部經(jīng)理和兩名現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量人員簽字確認(rèn)，方可作為工程結(jié)算的依據(jù)，否則視為不能辦理竣工結(jié)算的無效簽證。
    六、付款方式。
    每完成600立方米砌體工程量，經(jīng)驗(yàn)收合格，甲方支付乙方完成工程量的________%作為進(jìn)度款，其余等合同工作內(nèi)容完成后,辦理施工結(jié)算，經(jīng)審結(jié)完畢，30天內(nèi)支付到結(jié)算工程量的95%，余下5%，________年保質(zhì)期滿支付。
    七、安全文明施工。
    1、乙方在施工時(shí)必須遵守____市及有關(guān)部門和當(dāng)?shù)氐恼?、法?guī)，進(jìn)行安全文明施工。
    2、乙方人員不得在施工現(xiàn)場(chǎng)鬧事，打架斗毆等違法事件的發(fā)生。
    3、乙方必須嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程，強(qiáng)化施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，在施工過程中如發(fā)生任何安全事故和財(cái)產(chǎn)損失等，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。
    八、環(huán)境保護(hù)措施。
    乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)必須遵守____市有關(guān)部門的環(huán)境保護(hù)措施進(jìn)行施工。對(duì)外轉(zhuǎn)運(yùn)土方和進(jìn)場(chǎng)材料影響道路清潔的必須進(jìn)行清洗，如沒有清理，導(dǎo)致環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、城管等有關(guān)部門開出的罰單均由乙方自行支付。
    九、其它未盡事宜，甲乙雙方另行協(xié)商解決。
    十、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起即時(shí)生效并具有法律效力，本合同工作內(nèi)容結(jié)算后付款完畢，自行失效。
    甲方(公章)：_________。
    乙方(公章)：_________。
    法定代表人(簽字)：_________。
    法定代表人(簽字)：_________。
    ________年____月____日________年____月____日。
    工程合作合同書篇十四
    甲方：
    乙方：
    茲(以下簡稱甲方)委托東莞市弘康電力設(shè)備有限公司(以下簡稱乙方)進(jìn)行機(jī)房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下：
    1、發(fā)電機(jī)組型號(hào)：冷卻方式：臺(tái)數(shù)：
    2、技術(shù)指標(biāo)。
    評(píng)價(jià)點(diǎn)位置：
    所屬區(qū)域：
    噪聲標(biāo)準(zhǔn)：白天65db(a)晚上65db(a)。
    注:。
    1.如果背景噪聲級(jí)超過此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時(shí)則以背景噪聲為允許值。
    1、噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠，外表整齊美觀。
    2、噪音治理措施，不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房內(nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量，以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。
    采用機(jī)房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設(shè)計(jì)機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對(duì)機(jī)房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項(xiàng)目見施工圖和報(bào)價(jià)表。
    乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù)，承包整個(gè)工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。
    在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場(chǎng)施工，整個(gè)噪音控制工程在天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。
    總工程費(fèi)用為：付款方式：合同簽定時(shí)交付定金;主材料進(jìn)場(chǎng)后付;工程完工后天內(nèi)付清余款。
    1.若甲方無故不按時(shí)按額交付工程款，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額2%的滯納金。
    2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。
    3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
    甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
    法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
    工程合作合同書篇十五
    乙方：______。
    依照民法典、建設(shè)法及相關(guān)法律、法規(guī)，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，雙方就該區(qū)綠化工程的施工事項(xiàng)，訂立合同如下：
    一、綠化地點(diǎn)與范圍：_________________________________.
    二、甲方負(fù)責(zé)綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運(yùn)及回填土，提供綠化水源，協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。
    三、乙方負(fù)責(zé)按照本區(qū)的綠化規(guī)劃種植圖進(jìn)行整地、苗木采購運(yùn)輸、挖坑、栽植、澆水及________年內(nèi)苗木管理、修建、?；睢Ｃ客瓿梢欢伪仨毎牙s物清理干凈。并服從甲方負(fù)責(zé)人員的.監(jiān)督和管理。
    四、如出現(xiàn)因栽植品種、場(chǎng)地、地置、氣候環(huán)境等因素受限時(shí)。經(jīng)甲方同意后，所栽苗木品種可根據(jù)具體現(xiàn)狀作部分適當(dāng)調(diào)整。綠化品種、規(guī)格、數(shù)量及價(jià)格詳見綠化價(jià)格附后表。
    五、栽植時(shí)間必須在________年____月____日之前完成。
    六、結(jié)算辦法：各種苗木栽植完成后付實(shí)際栽植數(shù)量款額的___%________年____月苗木成活后，視成活率付總款的___%，剩余款額________年后經(jīng)甲方驗(yàn)收按成活數(shù)量以實(shí)結(jié)算（人為損壞除外）。但乙方必須保證規(guī)劃栽植數(shù)量。
    七、雙方必須嚴(yán)格履行各自的責(zé)任與義務(wù)，如單方違約或樹苗質(zhì)量達(dá)不到合同約定，違約方要承擔(dān)一切責(zé)任和損失。
    八、未盡事宜雙方可協(xié)商解決，本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章后生效。
    日期：_________
    乙方：______。
    日期：_________
    代表：______。
    工程合作合同書篇十六
    三、出租方的權(quán)利和義務(wù)。
    （1）承租方利用所租車輛從事違法犯罪活動(dòng)。
    （2）承租方將所租賃車輛轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、出售、抵押、質(zhì)押。
    （3）從事其它有損出租方車輛合法權(quán)益的活動(dòng)。
    2、不承擔(dān)租賃車輛于租賃期間引發(fā)的第三者責(zé)任。
    3、其它的依照法律、法規(guī)的規(guī)定出租方應(yīng)有的權(quán)利。
    4、按合同約定提供技術(shù)狀況良好各種證照及規(guī)費(fèi)齊全的車輛。
    5、租賃期間對(duì)車輛使用情況及客戶信譽(yù)實(shí)施監(jiān)控。
    四、承租方的權(quán)利和義務(wù)。
    1、于租賃合同規(guī)定的租賃時(shí)段擁有所租賃車輛的使用權(quán)。
    2、對(duì)租賃車輛承租前已有的損傷不承擔(dān)賠償、維修義務(wù)。
    4、自行承擔(dān)租賃期內(nèi)所租車輛的燃油費(fèi)用。
    5、遵守《汽車承租人須知》的義務(wù)。
    7、承租方必須承擔(dān)由于承租方行為帶來的其他經(jīng)濟(jì)損失。
    8、協(xié)助出租方在租賃期內(nèi)辦理車輛保險(xiǎn)事故的定損、理賠。
    五、抵押條款。
    3、承租方不可自行將押金抵作租金。
    4、如由出租方提供駕駛?cè)藛T，承租方不用交納押金。
    六、保險(xiǎn)條款。
    1、出租方已就租賃車輛提供相應(yīng)保險(xiǎn)，詳見《汽車租賃登記表》。
    工程合作合同書篇十七
    甲方：
    乙方：
    甲方在此委托乙方進(jìn)行 ____________項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)合同。為明確雙方責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，雙方達(dá)成以下協(xié)議：
    第一條：項(xiàng)目的內(nèi)容、價(jià)款、設(shè)計(jì)進(jìn)度、交付方式
    1. 合同金額
    工程設(shè)計(jì)制作 費(fèi)用合計(jì)：________.00 元
    2. 付款方式
    為保護(hù)雙方利益，分三次進(jìn)行付款，本合同涉及總金額為人民幣_(tái)_______.00 元，合同簽訂后，甲方支付________.00 元作為定金，設(shè)計(jì)稿通過設(shè)計(jì)審核后支付部分項(xiàng)目款________.00 元。最后項(xiàng)目工作全部完成將支付剩余款______.00 元。
    3. 設(shè)計(jì)周期
    乙方在20______年 月 之前，完成全部工程設(shè)計(jì)圖稿交付甲方，甲方付清余款。
    4. 合同期限
    本合同有效期為20______年 月 日至20______年 月 日。
    第二條：甲方的權(quán)利和義務(wù)
    1. 提供專人與乙方聯(lián)絡(luò)。
    2. 提供所有需要的資料交給乙方，并保證資料的合法性。
    3. 按照附錄一的要求，及時(shí)支付費(fèi)用。
    4. 甲方將在著作權(quán)法的范圍內(nèi)使用本合同標(biāo)的及相關(guān)作品、程序、文件源碼，不得將其復(fù)制、傳播、出售或許可給其它第三方。
    5. 甲方對(duì)本合同標(biāo)的中的設(shè)計(jì)、外觀享有排他的使用權(quán)。
    第三條：乙方的權(quán)利和義務(wù)
    1. 提供專人與甲方聯(lián)絡(luò)。
    2. 按要求，使用甲方資料，進(jìn)行軟件的設(shè)計(jì)。
    3. 在要求的期限內(nèi)，完成軟件的設(shè)計(jì)，并通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。
    4. 在驗(yàn)收期內(nèi)甲方要求下，對(duì)不合格地方進(jìn)行修改。
    5. 本合同標(biāo)的及相關(guān)設(shè)計(jì)作品的版權(quán)屬乙方所有。
    第四條：驗(yàn)收
    1. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有以下幾條：
    a. 甲方滿意乙方的設(shè)計(jì)稿。
    b. 設(shè)計(jì)稿符合設(shè)計(jì)前商談的設(shè)計(jì)要求。
    c. 及時(shí)完成設(shè)計(jì)工作。
    2. 驗(yàn)收期為3 天時(shí)間。
    第五條 違約責(zé)任
    1. 任何一方有證據(jù)表明對(duì)方已經(jīng)、正在或?qū)⒁`約，可以中止履行本合同，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。若對(duì)方繼續(xù)不履行、履行不當(dāng)或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對(duì)方賠償損失。
    2. 因不可抗力而無法承擔(dān)責(zé)任的一方，應(yīng)在不可抗力發(fā)生的3 天內(nèi)，及時(shí)通知另一方。
    3. 一方因不可抗力確實(shí)無法承擔(dān)責(zé)任，而造成損失的，不付賠償責(zé)任。本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服并不能避免且對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
    第六條 保密條款
    雙方應(yīng)嚴(yán)格保守在合作過程中所了解的對(duì)方的.商業(yè)及技術(shù)機(jī)密，否則應(yīng)對(duì)因此造成的損失承擔(dān)賠償。
    第七條 其它
    1. 如果本合同任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實(shí)施，本合同的其他所有條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應(yīng)盡可能接近原約定和本合同相應(yīng)的精神和宗旨。
    2. 規(guī)定的有效期滿，本合同自動(dòng)失效。屆時(shí)雙方若愿繼續(xù)合作，應(yīng)重新訂立合同。
    3. 本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。
    4. 本合同一式兩份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
    甲方(公章)：_________
    ______年______月______日
    乙方(公章)：_________
    ______年______月______日