隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇一
    承攬方：________
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
    第一條加工成品
    品名：__________貨號：__________面料：__________
    顏色：__________尺碼：__________
    第二條服裝數(shù)量
    1、計量單位：__________
    2、數(shù)量：__________
    第三條原材料的提供
    由甲方提供原材料，具體見下：
    材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________
    提供日期：__________單價：__________總金額：__________
    第四條服裝質(zhì)量
    加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同。
    第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?BR>    1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
    2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知甲方，甲方應(yīng)當在_________天時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在_________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
    3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
    4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
    第六條報酬
    1、加工單價：__________
    2、總金額：__________
    第七條包裝方式
    內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費由__________方承擔。
    第八條服裝交付
    1、交貨地：
    2、產(chǎn)品的交貨期限：_________。
    第九條服裝驗收
    1、驗收期間：_________。
    2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
    3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
    4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
    5、驗收包括：商品的.外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
    6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
    第十條定金/預(yù)付貨款
    1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
    2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
    第十一條報酬結(jié)算
    付款期限：甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項;
    第十二條留置權(quán)
    如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
    第十三條違約責任
    甲方的違約責任
    制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
    中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
    未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當償付乙方停工待料的損失。
    甲方：_________乙方：_________
    簽訂地點：_________簽訂地點：_________
    _________年____月____日_________年____月____日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇二
    甲方： (定作方)______________地址: _______工業(yè)城法定代表人:_______營業(yè)執(zhí)照證號:_______
    乙方： (承攬方)______________地址:_______法定代表人:______________營業(yè)執(zhí)照證號:_______
    合同編號：_______
    合同簽訂地：_______工業(yè)城內(nèi)
    乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。
    一、 本合同所指加工行為是：甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。
    二、 本合同所指加工之零部件見下表:甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
    1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
    2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
    三、 加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求)：甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標準或要求備 注
    四、 加工零部件價格及加工費的確定：
    1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。
    2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
    3. 加工費計算方法：
    (1) 對甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。
    (2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
    五、 加工訂貨：
    1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
    (1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
    (2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
    2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
    (1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。
    (2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
    3. 如甲方通知取消訂單：
    (1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。
    (2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
    4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
    六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：
    1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;
    2. 包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________;
    3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
    4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應(yīng)包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
    5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。
    6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
    七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：
    1. 圖紙的設(shè)計與提供：乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔。
    2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;
    3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
    4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;
    5. 模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有;
    6. 模具的所有權(quán)：甲方所有。
    八、 知識產(chǎn)權(quán)保護
    1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。
    九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制
    1. 合同生效后____日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
    (1)
    (2)
    (3)
    2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制：
    (1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn)。
    (2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應(yīng)予配合，并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
    (3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
    (4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。
    (5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。
    (6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商，或者同意了乙方選定的供應(yīng)商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔責任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產(chǎn)品質(zhì)量責任。
    3. 質(zhì)量整改
    (1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
    4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
    十、 加工費的結(jié)算
    1. 加工費的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
    2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的________年內(nèi)結(jié)清。第________年結(jié)算_______%，第________年結(jié)算________%，第________年結(jié)算____________%。
    十一、 驗收方法
    1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準。
    十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
    1. 甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
    2. 乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
    3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)對此負全部責任，甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
    4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
    十三、 乙方違約責任：
    1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下：
    (1) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。
    (2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;
    (3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;
    (4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元次;
    (5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元次，損失另計;
    (6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
    (7) 未經(jīng)確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
    (8) 送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;
    2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
    3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當負責賠償。
    4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。
    5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應(yīng)當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
    6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應(yīng)承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。
    十四、 甲方的違約責任
    1. 甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
    2. 甲方無正當理由拒絕接貨的`，應(yīng)當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應(yīng)當承擔乙方因此所受的損失。
    十五、 合同的變更、解除：
    1. 合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。
    2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
    3. 合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。
    十六、 不可抗力
    1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
    十七、 其他
    1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)當在明確責任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
    2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自________年____月____日到________年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
    3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
    4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。
    十八、 其他需約定事項：
    1. ____________________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________________________
    甲方：__________乙方：__________
    授權(quán)代表：_______授權(quán)代表：_________
    日期：______年____月____日____
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇三
    合同編號：__________________
    定做人：____________
    承攬人：____________
    第一條 承攬項目：____________________________________________________
    第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求：__________________________________________
    第三條 承攬人使用的材料由____人提供。
    材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：
    ______________________________________________________________________
    第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________
    第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。
    定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。
    第六條 定作人允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;
    可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________
    第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________________________
    第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________
    第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________
    第十條 承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：____________________________
    第十一條 定作人應(yīng)在____年___月__日前向承攬人______元。
    第十二條 結(jié)算方式及期限：________________________________________________
    第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。
    第十四條 本合同解除的條件：
    定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
    ________________________________________________
    第十五條 定作人違約責任：_________________________________________
    承攬人違約責任：___________________________________________________
    第十六條 合同爭議的解決方式：
    本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;
    協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：
    提交_________仲裁委員會仲裁;
    依法向_______人民法院起訴。
    第十七條 其他約定事項：_______________________________________
    第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
    定作人：________________
    營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________
    法定代表人：____________________
    電話：__________________________
    開戶銀行：______________________
    賬號：__________________________
    承攬人：________________
    營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________
    法定代表人：____________
    電話：__________________________
    開戶銀行：______________________
    賬號：__________________________
    簽約日期：_______年_____月____日
    簽約地點：______________________
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇四
    承攬方：_________ 法定代表人：____________
    定作方：_________ 法定代表人：____________
    定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
    第一條加工成品：
    第二條加工成品質(zhì)量要求：________________________________________________
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
    1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
    2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
    3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
    2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
    3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
    第五條價款或酬金：
    價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    第六條驗收標準和方法：
    1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
    2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。
    3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
    第七條交(提)貨的時間和地點：
    1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
    2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
    第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________
    第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
    第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________
    第十一條其他：
    1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。
    2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
    第十二條承攬方的違約責任：
    1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
    2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
    3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
    4、逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
    5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
    6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
    7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
    9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
    10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
    第十三條定作方的違約責任：
    1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
    2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。
    3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
    4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。
    5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
    6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理：
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
    第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式 _________份，交_________(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
    定作方(蓋章)：_________承攬方(蓋章)：_________
    代表人(簽)：_________代表人(簽)：_________
    地址：_________地址：_________
    電話：_________電話：_________
    開戶銀行：_________開戶銀行：_________
    帳號：_________帳號：_________
    _________年____月____日_________年____月____日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇五
    甲方: (委托方)_____________
    乙方: (承攬方)_____________
    經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
    一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。名稱：焊接軌道板。 數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
    二、 相關(guān)事宜:
    1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
    2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
    3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
    4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
    三、 時間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
    四、 加工費用：該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
    五、 付款方式：乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的39;違約金。
    六、 其他事宜：本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構(gòu)解決。在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方：_____________
    已方：_____________
    時間：________年____月____日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇六
    定作方：
    承攬方：
    供料方：
    甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。
    經(jīng)三方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
    一、工程項目名稱：
    二、施工地點：
    三、工程量：
    四、工程總額及付款方式：
    1、工程總額：
    2、付款方式：
    3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權(quán)。
    五、工程期限：
    1、合同簽定次日起核算，7個工作日。
    風險提示：
    加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。
    質(zhì)量條款要約定明確仔細。
    如果質(zhì)量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。
    以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
    六、乙方工作：
    1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。
    2、施工所有材料嚴格執(zhí)行工程項目預(yù)算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。
    七、甲方工作：
    1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
    2、乙方進入現(xiàn)場施工時，施工場地應(yīng)具備施工條件。
    3、施工過程中協(xié)同乙方進行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。
    4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
    八、丙方工作
    風險提示：
    原材料可以由定作人或承攬人提供。
    不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。
    特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。
    根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負損害賠償責任。
    為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風險意識。
    1、丙方應(yīng)當提交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的，如果不符合規(guī)定，甲方聲明同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，甲乙丙三方再次協(xié)商定價。
    2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應(yīng)承擔返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報廢的費用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
    九、驗收：
    1、材料以工程預(yù)算書中所標明規(guī)格、品型驗收。
    2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收。
    3、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。
    4、甲方在驗收過程中對質(zhì)量如有意見，須在驗收單中說明，經(jīng)雙方現(xiàn)場勘察，確有質(zhì)量問題的，乙方進行后期整改。
    5、工程驗收單支付甲方時，甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內(nèi)，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。
    十、保修：
    1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時通知乙方，乙方在12小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行制品檢修，通報維修情況。
    24小時內(nèi)保證制品的正常使用。
    十一、安全責任：
    1、乙方施工戶外廣告制品機構(gòu)安全責任1年。
    2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失，乙方承擔完全責任。
    3、因使用不當、擅自改造、災(zāi)害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。
    十二、合同變更：
    1、合同內(nèi)容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。
    2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內(nèi)容不符時，以合同變更后的附件為依準。
    十三、違約責任：
    1、乙方因自身原因，不能在施工期內(nèi)完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。
    2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。
    3、因?qū)徟掷m(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
    4、在甲方逾期未付應(yīng)付款項時，乙方擁有制品所有權(quán)。
    5、如一方未經(jīng)對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。
    6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
    十四、附件：
    1、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照
    2、工程項目預(yù)算，施工圖及效果圖。
    十五、合同成立和生效
    1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應(yīng)中國法律。
    2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力。
    3、本合同一式2份，雙方各持1份。
    十六、其他
    本合同若有未盡事宜的，經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議，經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。
    若補充協(xié)議與本合同有沖突的，以后補充協(xié)議為準。
    若協(xié)商不成的，則適用其解釋的規(guī)定。
    甲方：
    委托代理人：
    地址：
    電話：
    開戶銀行：
    賬號：
    _________年____月____日
    乙方：
    委托代理人：
    地址：
    電話：
    開戶銀行：
    賬號：
    _________年____月____日
    丙方：
    委托代理人：
    地址：
    電話：
    開戶銀行：
    賬號：
    _________年____月____日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇七
    加承合（ ）字第 號定作方：_______________（簡稱甲方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________承攬方：_______________（簡稱乙方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
    一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
    二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
    三、履行的期限、地點和方式：_________________________
    四、驗收標準和方法：_________________________
    五、結(jié)算方式：_________________________
    六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
    1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    七、雙方約定的其它條款：________________
    八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
    九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
    十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。十
    一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。十
    二、本合同簽訂日期：________年____月____日定作方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________承攬方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________________年____月____日承攬加工合同 篇10甲方：_______________公司法定代表人：_____________乙方：___________有限公司代理人：_________________甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（________年______民 終字第____號）達成如下和解協(xié)議：
    1、甲方確認甲乙雙方于________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認。
    2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
    3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
    4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。甲方：__________________有限公司法定代表人：____________________乙方：__________________有限公司代理人：________________________________年____月____日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇八
    委托方：________
    承攬方：_____________
    1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：
    項目
    產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
    2.質(zhì)量標準：
    乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
    3.原料供應(yīng)：
    加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
    4.交貨方式：
    由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
    5.質(zhì)量驗收方法：
    完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
    6.結(jié)算方式：
    ____________________。
    7.違約責任：
    甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
    甲方：____________紡織器材廠
    法定代表人：(蓋章)________
    地址：______________________
    銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠
    法定代表人：(蓋章)________
    地址：______________________
    銀行帳號：__________________________年________月______日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇九
    委托方：(甲方)________________________
    承攬方：(乙方)________________________
    1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期：________________________
    2、質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之____________，但損壞件必須歸還甲方。
    3、原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
    4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
    5、質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
    6、結(jié)算方式：通過銀行托收。
    7、違約責任：甲方委托乙方加工，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
    甲方：________________________
    乙方：________________________
    法定代表人：________________________
    法定代表人：________________________
    地址：________________________
    地址：________________________
    銀行帳號：________________________
    銀行帳號：________________________
    ____________年____________月____________日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇十
    需方:________(甲方)
    供方：_______(乙方)
    合同編號：___________________
    簽訂日期：____年____月____日
    為了規(guī)范建筑門窗購銷行為，保護供需雙方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，明確雙方技術(shù)經(jīng)濟責任，保證工程建設(shè)正常進行，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。
    1、建筑門窗用途概況工程名稱：________________建筑結(jié)構(gòu)：_______________ 工程地址：_____________________使用層次：__________
    2、建筑門窗供應(yīng)要求
    2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
    2.2交貨點詳細地址：____________________________________。
    2.3其它要求：___________________________________________
    3、結(jié)算和付款方式
    3.2結(jié)算方式：
    3.2付款方式與期限：____________________________________________
    4、技術(shù)要求
    4.1乙方供應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)嚴格執(zhí)行并符合__________標準，(標準名稱代號)___________________________________________________________。
    4.2乙方應(yīng)隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。
    4.3產(chǎn)品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
    5、驗收標準、方法及提出異議期限
    5.1驗收標準，按該產(chǎn)品的國家標準驗收，如尚無國家標準的則按行業(yè)標準或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標準驗收。
    5.2 甲方在驗收時，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、顏色和質(zhì)量不合規(guī)定，應(yīng)妥善保管，并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質(zhì)量下降的，不得提出異議。
    5.3 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有嚴重質(zhì)量問題，甲方應(yīng)在48小時內(nèi)向____市建材業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告，同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失，由乙方按違約責任承擔。
    6、違約責任
    6.1 甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行合同規(guī)定的各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，并參照民法典有關(guān)條款及雙方的約定，向?qū)Ψ絻敻哆`約部分貨款的 ____%的違約金。
    6.2 如另行商定責任賠償規(guī)定的，應(yīng)在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
    7、解決爭議的方式
    7.1 本合同在履行過程如產(chǎn)生爭議，甲、乙雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可提請分中心進行調(diào)解或通過有關(guān)法律程序解決。
    8、其他約定事項
    8.1 乙方在門窗運抵交貨點后，甲方應(yīng)提從堆放場地，并及時做好相應(yīng)的驗收工作，如出現(xiàn)問題應(yīng)及時協(xié)商解決。
    8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時，應(yīng)提前天通知甲方協(xié)商解決，否則造成后果乙方負責。
    8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時，應(yīng)及時主動通知乙方協(xié)商解決，否則造成后果由甲方負責。
    8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風、洪水等)和其他不可預(yù)見事故發(fā)生而不能履行合同時，免除承擔違約責任。
    8.5 其他約定：
    9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章后生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
    本合同一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，____市建設(shè)工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
    甲方：____________乙方：____________
    單位名稱：________單位名稱：________
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇十一
    模板承攬加工合同書
    訂做方(以下簡稱需方)：
    承攬方(以下簡稱供方)：
    訂做方委托承攬方加工 模板，根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
    一、 標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：(此合同單價為稅前價)
    品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
    箱梁芯模 米正交 套 約計重量
    總計總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
    二、 技術(shù)資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工;
    三、 質(zhì)量要求：供方嚴格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查;
    四、 交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨;
    五、 交貨時間：合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。
    六、 計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算;
    七、 結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
    八、 標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的，標的物仍屬于供方所有。
    九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
    十、 本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
    十一、 違約責任：由違約方負責;
    十二、 解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴;
    十三、 本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
    十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。
    訂 做 方 ： 承 攬 方 ：
    單位： 單位：
    法定代理人： 法定代理人：
    委托代理人： 委托代理人：
    電 話： 電 話：
    開戶行： 戶 名：
    帳 號： 卡 號：
    郵 編： 郵 編：
    簽訂時間：
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇十二
    定作方：____________________
    合同編號：____________________
    簽訂地點：____________________
    承攬方：____________________
    簽訂時間：____________________
    一、加工標的
    貨物名稱：___________型號：___________面料：___________顏色：___________單位數(shù)量：___________單價：___________總金額：___________
    交貨地點及期限
    交期：___________
    出口國：___________
    ___________合計人民幣(大寫)按實際金額結(jié)算單價含線稅封箱帶
    二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)
    材料：___________質(zhì)量：___________數(shù)量：___________提供日期消耗定額：___________
    面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實際排單耗
    三、承攬方應(yīng)當在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責，應(yīng)該得到定作方的書面確認方可開裁。
    四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標準和sn/t1649的標準驗收。
    五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
    六、加工物品的包裝按定作方的要求。
    七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
    八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
    九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
    十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
    十二、其他約定事項：
    1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查，
    2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
    3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
    4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
    5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
    十三、違約責任：任何一方違約的應(yīng)承擔違約責任，除應(yīng)承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
    十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
    十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
    定做方：____________________
    代表人：____________________
    承攬方：____________________
    代表人：____________________
    _____年_____月_____日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇十三
    合同編號：_______________
    定作人：_______________簽訂地點：_______________
    承攬人：_______________簽訂時間：____年_____月_____日
    第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
    合計人民幣金額(大寫)：_______________
    第二條定作人提供的材料
    第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
    第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
    第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
    第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
    第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
    第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在_______________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______________日內(nèi)答復(fù)。
    第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
    第十條加工物的交付方式及地點：
    第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
    第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：
    第十三條定作人在____年_____月_____日前交定金_______________(大寫)_______________元。
    第十四條本合同解除的條件：
    第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
    第十六條違約責任：
    第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______________種方式解決：
    (一)提交_______________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院起訴。
    第十八條其他約定事項：
    定作人(章)：_______________承攬人(章)：_______________
    住所：_______________住所：_______________
    法定代表人：_______________法定代表人：_______________
    居民身份證號碼：_______________居民身份證號碼：_______________
    委托代理人：_______________委托代理人：_______________
    電話：_______________電話：_______________
    開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________
    賬號：_______________賬號：_______________
    郵政編碼：_______________郵政編碼：_______________
    ____年_____月_____日
    監(jiān)制部門：_______________
    印制單位：_______________
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇十四
    定作方：
    地 址： 電話：
    承攬方：
    地 址： 電話： 履約地：
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。
    第一條：定做合同概況
    1.1工程名稱：
    1.2工程地點：
    第二條：加工范圍
    2.1本工程構(gòu)件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質(zhì)為 ;
    2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。
    第三條：合同價格及付款方式
    3.1合同單價：
    主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;
    3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。
    3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;
    3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執(zhí)行補充條款;
    3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔保的一定數(shù)額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算;
    3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
    第四條：質(zhì)量要求
    4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
    4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(gb50205-20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(jgj81-20xx)的要求進行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;
    4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;
    4.4所用油漆全部由 提供。
    第五條：驗收、結(jié)算方式
    5.1驗收方式：鋼構(gòu)件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進行驗收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發(fā)貨;
    5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢，并雙方簽章確認;雙方審核結(jié)算時，結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;
    5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復(fù)，則視為定作方完全認可承攬方提供的結(jié)算文件，雙方按照此結(jié)算文件進行剩余款項的支付等工作。
    第六條：運輸方式 6.1 負責本合同加工鋼構(gòu)件的運輸;
    第七條：圖紙要求
    7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可;
    7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時，必須經(jīng)過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產(chǎn)生的一切責任由定作方承擔;
    7.3若定作方委托承攬方設(shè)計出圖時，設(shè)計費用單獨結(jié)算;
    7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準;
    7.5因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
    第八條：加工時間
    8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
    8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。
    第九條：違約責任
    9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償因此給承攬方造成的損失;
    9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
    9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失;
    9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，定作方應(yīng)按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費;定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;
    9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
    9.6定作方無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
    第十條：其他條件
    10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額-定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進行;
    10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。
    第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
    第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
    定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)
    法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：
    簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇十五
    甲方：_________________公司，地址：_________________電話：_________________電傳：_________________
    法定代表人：_________________職務(wù)：_________________國籍：_________________
    乙方：_________________公司，地址：_________________電話：_________________電傳：_________________
    法定代表人：_________________職務(wù)：_________________國籍：__________________
    雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
    第一條加工內(nèi)容
    乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
    第二條交貨
    乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港_____付乙方。
    第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
    乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
    第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
    甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
    第五條加工費
    甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣_________________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣_________________元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時，雙方將另行議定。
    第六條付款方式
    乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
    第七條運輸與_____
    乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。
    第八條不可抗力
    由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應(yīng)盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
    第九條_____
    本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國_____________機構(gòu)進行_____。_____適用法律為：
    1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
    2.中華人民共和國法律;
    3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。
    _____裁決為終局裁決，_____費用由敗訴一方承擔。
    第十條合同有效期
    本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
    第十一條合同的續(xù)訂
    本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
    第十二條合同文本與文字
    本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
    本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
    第十三條其他
    1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.
    2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標準，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
    第十四條合同條款的變更
    本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
    甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)
    代表：________________代表：________________
    ________年________月________日
    ________年________月________日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇十六
    定做方：__________(稱甲方)
    承攬方：__________(稱乙方)
    根據(jù)《_____》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
    一、加工制作內(nèi)容：
    1.制作內(nèi)容：
    主鋼構(gòu)：鋼梁.h(400~800)_________200_________6_________9.35。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
    二、合同價格及結(jié)算方式：
    1.合同造價按_____/噸。合同總價款為_____，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
    2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
    3.提貨：
    (1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
    4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
    三、質(zhì)量要求：
    乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范gb50205-20_________)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
    四、交貨地點和時間：
    1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
    2.交貨時間：
    五、包裝及運輸：
    1.乙方負責裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
    2.甲方負責運輸，運輸標志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
    3.運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
    六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
    1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
    2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
    3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
    4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
    5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責修復(fù)，并承擔返工費及直接費用。
    七、違約責任：
    按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    八、合同糾紛處理方式：
    甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)豞____委員會_____。
    九、附則：
    1.本合同
    2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
    3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
    甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
    委托代理人：__________委托代理人：__________聯(lián)系方式：__________聯(lián)系方式：__________
    開戶行：__________開戶行：__________
    賬號：__________賬號：
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇十七
    合同編號：_________
    定作人：______
    簽訂地點：_________
    承攬人：______
    簽訂時間：__年__月__日
    第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
    加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
    數(shù)量
    名稱|型號|單位||單價|金額|合計
    合計人民幣金額(大寫)：
    (注：空格如不夠用，可以另接)
    第二條定作人提供的材料
    材料|規(guī)格|計量
    數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
    名稱|型號|單位
    (注：空格如不夠用，可以另接)
    第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
    第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
    第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
    第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
    第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
    第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
    第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
    第十條加工物的交付方式及地點：
    第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
    第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：
    第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
    第十四條本合同解除的條件：
    第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
    第十六條違約責任：
    第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
    (一)提交________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院起訴。
    第十八條其他約定事項：
    定作人(章)：承攬人(章)：
    住所：住所：
    法定代表人：法定代表人：
    居民身份證號碼：居民身份證號碼：
    委托代理人：委托代理人：
    電話：電話：
    開戶銀行：開戶銀行：
    賬號：賬號：
    郵政編碼：郵政編碼：
    年月日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇十八
    甲方：乙方：
    1、前言經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
    2、供貨范圍和雙方職責
    （1）供貨范圍按甲方提供的鑄件清單供貨。
    鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用型試塊并附質(zhì)保書。
    （2）乙方職責
    完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
    返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。向甲方提供鑄件的材料說明（a、機械性能；b、材質(zhì)化驗）
    （3）甲方職責每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。
    向乙方提供鑄造清單（明細）并說明材料，件數(shù)，交貨期。
    甲方向乙方提供技術(shù)要求。
    技術(shù)要求
    （a）鑄件材料：250、300、c鑄鐵、600-3
    （b）鑄件化學成份：根據(jù)提供給貴公司的化學成份標準。
    （c）鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。
    （d）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
    （e）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。
    （f）鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期（或編號）或生產(chǎn)批號、機械性能。
    3、價格
    （1）鑄件價格
    4、結(jié)算方式：
    （1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。
    （2）鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。
    （3）鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。
    5、交貨期
    （1）乙方嚴格按甲方提供的`清單、周期進行鑄件并及時交貨。
    （2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）
    （3）特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
    6、驗收甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。
    7、質(zhì)量保證：甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。
    8、合同修改：只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
    9、不可抗力：
    （1）當不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
    （2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
    10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓：乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
    11、合同的終止和解除
    （1）發(fā)生下列情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。乙方無正當理由不按期制造投入時。實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。
    （2）發(fā)生下列情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。
    12、爭議解決：當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。
    13、合同附件下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
    14、通知所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當日視為送達。
    15、合同生效本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。
    甲方 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?乙方
    代表（簽字） ? ? ? ? ? 代表（簽字）____
    日期：____ ? ? ? ? ? ? ? 日期
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇十九
    承攬方(甲方)：________
    定作方(乙方)：________
    甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
    第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
    第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
    第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
    第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
    第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
    第六條加工費結(jié)算辦法與時間_____。
    第七條乙方應(yīng)于_____年_____月_____________日前向甲方交付定金_____________元;乙方應(yīng)于_____年_____月_____________日前向甲方交付預(yù)付款_____________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
    第八條甲方的違約責任
    1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
    2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
    3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
    4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_____‰償付違約金。
    5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金。
    6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
    第九條乙方的違約責任
    1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
    2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。
    3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
    4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
    5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
    6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
    第十條聲明及保證
    (一)甲方：
    1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    (二)乙方：
    1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    第十一條保密
    雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
    一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。
    第十二條不可抗力
    本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
    如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_____天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
    第十三條通知
    1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
    2.各方通訊地址如下：________。
    3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_____________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。
    第十四條爭議的處理
    1.本合同受_____國法律管轄并按其進行解釋。
    2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決：
    (1)提交_____仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向人民法院起訴。
    第十五條解釋
    本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
    第十六條補充與附件
    本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
    第十七條合同效力
    本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并加蓋公章之________日起生效。有效期為_____年，自_____年_____月______日至_____年_____月_______日。本合同正本一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_____留存一份。
    承攬方(蓋章)：________定作方(蓋章)：________
    法定代表人(簽)：________法定代表人(簽)：________
    地址：___________________地址：____________________
    _____年____月______日_____年____月______日
    簽訂地點：______________簽訂地點：______________
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇二十
    —肥料有限公司(以下簡稱甲方)與—生物工程有限公司(以下簡稱乙方)就原物料及成品委托承攬加工事項，通過友好協(xié)商，于年月日雙方同意訂立合約條款如下，以為雙方共同遵守：
    第一章合同組成及內(nèi)容
    1.1本合同規(guī)范由乙方供料并委托甲方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付乙方之一切相關(guān)法律行為。
    1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)甲方確認之乙方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
    第二章合同期限
    2.1本合約期限自年月日起至年月日止，共計年;合約到期前日甲乙雙方得就本合約之內(nèi)容重新檢視，檢視無意見則本合約自動續(xù)約年，甲乙雙方并得協(xié)議無條件期前終止。
    第三章合同價格及結(jié)算方式
    3.1委托加工原物料、成品等所涉費用，由雙方協(xié)商決定并注明于發(fā)票/采購單。
    3.2加工費、運雜費、保險費等款項的結(jié)算，應(yīng)遵守結(jié)算紀律，堅持錢貨兩清原則，付款采每月結(jié)算形式并在乙方采購單及甲方發(fā)票上注明，亦可采用信用證結(jié)算方式。
    第四章質(zhì)量要求及運輸方式
    4.1各類物料及加工制成品質(zhì)量標準按經(jīng)甲方確認之乙方采購單、式樣書、圖紙、規(guī)格之約定，就有關(guān)標準之任何變更，應(yīng)經(jīng)雙方同意始生效力。
    4.2乙方供料及甲方就加工制成品之發(fā)貨(以下簡稱發(fā)貨方)應(yīng)按約定時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供，對于乙方供料，由甲方位于廠房,按經(jīng)雙方確認之乙方采購單所列核對數(shù)量、規(guī)格、型號，不符合約定的，應(yīng)向乙方提出，乙方應(yīng)在接到甲方通知后七日內(nèi)調(diào)換或補齊;屬于多發(fā)、錯運物料或加工制成品，收貨方應(yīng)做好詳細記錄，妥為保管，收貨后日內(nèi)通知發(fā)貨方;收貨方對發(fā)貨方加工制成品之質(zhì)量或性能有異議的，應(yīng)在收到加工制成品后日內(nèi)提出異議，發(fā)貨方應(yīng)在接到通知后日內(nèi)完成返修，收貨方逾期提出以上異議的，發(fā)貨方不承擔物料質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號不合格的責任。
    4.3發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
    4.4發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。
    4.5乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸及保險費，由乙方負擔。
    第五章成品驗收標準和方法
    5.1甲方將加工制成品送達雙方約定交付地后，乙方應(yīng)于三日內(nèi)驗收，倘甲方未于此約定期間內(nèi)接乙方驗收結(jié)果之通知，即于送達后第四日起視為加工制成品已通過驗收。
    第六章違約責任
    甲方違約責任
    6.1甲方未按約定質(zhì)量交付加工制成品，應(yīng)當負責修整或調(diào)換。
    6.2甲方交付加工制成品數(shù)量少于約定，應(yīng)當照數(shù)補齊。
    6.3加工制成品交期按乙方物料備齊到達甲方指定地點時間而確定，加工期間甲方預(yù)期未能如期交貨時，應(yīng)立即附具理由及計劃交貨日期提交乙方，雙方重新約定新交期。
    6.4由于甲方保管不善致使乙方之供料、包材毀損、滅失的，由甲方承擔責任。
    乙方違約責任
    6.5乙方于發(fā)出采購單后變更供料或委托加工制成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當及時通知甲方，如因相關(guān)變更造成甲方損失，乙方需作出賠償。
    6.6乙方未按約定期間和要求向甲方交付原物料、技術(shù)資料、式樣書、圖紙、規(guī)格、包材等，經(jīng)甲方同意順延交期，并應(yīng)當賠償甲方所受損失。
    6.7乙方超過約定日期支付加工費，應(yīng)當比照銀行有關(guān)延期付款的息率向甲方償付違約金。
    6.8乙方未按本合同約定辦法和期限對甲方加工制成品進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)成品不符合要求而未按約定期限通知甲方調(diào)換、補齊的，甲方對其加工制成品質(zhì)量、數(shù)量不負責任。
    6.9對于應(yīng)償付的違約金，賠償金，保管費用和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)在明確責任后十天內(nèi)主動匯給守約方，違者按逾期付款處理，但任何一方不得自行用扣發(fā)物料、加工制成品或扣付加工費充抵。
    第七章合同解除
    7.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。
    第八章知識產(chǎn)權(quán)保護及守秘義務(wù)
    8.1雙方應(yīng)信守職業(yè)道德，未經(jīng)對方書面同意，不得將任何于業(yè)務(wù)過程中知悉對方包括但不限于生產(chǎn)工藝、技術(shù)、商業(yè)秘密及其它各類信息，泄露于包括對方員工在內(nèi)之任何
    第三人，違者守約方保留一切法律追訴權(quán)利。
    第九章紛爭解決
    9.1甲乙雙方履行合同，發(fā)生糾紛時，應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向仲裁機構(gòu)申請仲裁。
    9.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
    甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
    法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
    _________年____月____日_________年____月____日：肥料有限公司(以下簡稱甲方)與_生物工程有限公司(以下簡稱乙方)就原物料及成品委托承攬加工事項，通過友好協(xié)商，于年月日雙方同意訂立合約條款如下，以為雙方共同遵守：
    第一章合同組成及內(nèi)容
    1.1本合同規(guī)范由乙方供料并委托甲方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付乙方之一切相關(guān)法律行為。
    1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)甲方確認之乙方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
    第二章合同期限
    2.1本合約期限自年月日起至年月日止，共計年;合約到期前日甲乙雙方得就本合約之內(nèi)容重新檢視，檢視無意見則本合約自動續(xù)約年，甲乙雙方并得協(xié)議無條件期前終止。
    第三章合同價格及結(jié)算方式
    3.1委托加工原物料、成品等所涉費用，由雙方協(xié)商決定并注明于發(fā)票/采購單。
    3.2加工費、運雜費、保險費等款項的結(jié)算，應(yīng)遵守結(jié)算紀律，堅持錢貨兩清原則，付款采每月結(jié)算形式并在乙方采購單及甲方發(fā)票上注明，亦可采用信用證結(jié)算方式。
    第四章質(zhì)量要求及運輸方式
    4.1各類物料及加工制成品質(zhì)量標準按經(jīng)甲方確認之乙方采購單、式樣書、圖紙、規(guī)格之約定，就有關(guān)標準之任何變更，應(yīng)經(jīng)雙方同意始生效力。
    4.2乙方供料及甲方就加工制成品之發(fā)貨(以下簡稱發(fā)貨方)應(yīng)按約定時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供，對于乙方供料，由甲方位于廠房,按經(jīng)雙方確認之乙方采購單所列核對數(shù)量、規(guī)格、型號，不符合約定的，應(yīng)向乙方提出，乙方應(yīng)在接到甲方通知后七日內(nèi)調(diào)換或補齊;屬于多發(fā)、錯運物料或加工制成品，收貨方應(yīng)做好詳細記錄，妥為保管，收貨后日內(nèi)通知發(fā)貨方;收貨方對發(fā)貨方加工制成品之質(zhì)量或性能有異議的，應(yīng)在收到加工制成品后日內(nèi)提出異議，發(fā)貨方應(yīng)在接到通知后日內(nèi)完成返修，收貨方逾期提出以上異議的，發(fā)貨方不承擔物料質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號不合格的責任。
    4.3發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
    4.4發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。
    4.5乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸及保險費，由乙方負擔。
    第五章成品驗收標準和方法
    5.1甲方將加工制成品送達雙方約定交付地后，乙方應(yīng)于三日內(nèi)驗收，倘甲方未于此約定期間內(nèi)接乙方驗收結(jié)果之通知，即于送達后第四日起視為加工制成品已通過驗收。
    第六章違約責任
    甲方違約責任
    6.1甲方未按約定質(zhì)量交付加工制成品，應(yīng)當負責修整或調(diào)換。
    6.2甲方交付加工制成品數(shù)量少于約定，應(yīng)當照數(shù)補齊。
    6.3加工制成品交期按乙方物料備齊到達甲方指定地點時間而確定，加工期間甲方預(yù)期未能如期交貨時，應(yīng)立即附具理由及計劃交貨日期提交乙方，雙方重新約定新交期。
    6.4由于甲方保管不善致使乙方之供料、包材毀損、滅失的，由甲方承擔責任。
    乙方違約責任
    6.5乙方于發(fā)出采購單后變更供料或委托加工制成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當及時通知甲方，如因相關(guān)變更造成甲方損失，乙方需作出賠償。
    6.6乙方未按約定期間和要求向甲方交付原物料、技術(shù)資料、式樣書、圖紙、規(guī)格、包材等，經(jīng)甲方同意順延交期，并應(yīng)當賠償甲方所受損失。
    6.7乙方超過約定日期支付加工費，應(yīng)當比照銀行有關(guān)延期付款的息率向甲方償付違約金。
    6.8乙方未按本合同約定辦法和期限對甲方加工制成品進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)成品不符合要求而未按約定期限通知甲方調(diào)換、補齊的，甲方對其加工制成品質(zhì)量、數(shù)量不負責任。
    6.9對于應(yīng)償付的違約金，賠償金，保管費用和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)在明確責任后十天內(nèi)主動匯給守約方，違者按逾期付款處理，但任何一方不得自行用扣發(fā)物料、加工制成品或扣付加工費充抵。
    第七章合同解除
    7.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。
    第八章知識產(chǎn)權(quán)保護及守秘義務(wù)
    8.1雙方應(yīng)信守職業(yè)道德，未經(jīng)對方書面同意，不得將任何于業(yè)務(wù)過程中知悉對方包括但不限于生產(chǎn)工藝、技術(shù)、商業(yè)秘密及其它各類信息，泄露于包括對方員工在內(nèi)之任何
    第三人，違者守約方保留一切法律追訴權(quán)利。
    第九章紛爭解決
    9.1甲乙雙方履行合同，發(fā)生糾紛時，應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向仲裁機構(gòu)申請仲裁。
    9.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
    甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
    法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
    _________年____月____日_________年____月____日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇二十一
    合同編號：___________
    甲方(定作方)：嘉潤公司
    乙方(承攬方)：___________
    鑒于：___________為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
    第一條定作物情況：___________
    1.1品名：___________
    1.2規(guī)格：___________
    1.3數(shù)量：___________
    1.4備注：___________
    第二條合同價款
    2.1合同價款總額：___________
    2.2付款方式：___________
    2.3付款時間：___________
    第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：___________
    3.1質(zhì)量要求：___________
    3.2技術(shù)標準：___________
    3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
    第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
    4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：___________
    4.3甲方于年月日之前提供原材料。
    4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔相應(yīng)的賠償責任。
    第五條技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
    5.1甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。
    5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當及時通知甲方,甲方應(yīng)當在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
    5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復(fù)制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級或研發(fā)。
    第六條驗收標準和方法
    6.1驗收標準：___________
    6.2驗收方法：___________
    6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間：___________
    6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點：___________
    6.5驗收前乙方應(yīng)當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
    6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。
    6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構(gòu)由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
    第七條交(提)定作物的時間和地點
    7.1雙方約定由甲方自提定作物
    7.1.1自提定作物的時間：___________
    7.1.2自提定作物的地點：___________
    7.2雙方約定由乙方送交定作物
    7.2.1送交定作物的時間：___________
    7.2.2送交定作物的地點：___________
    7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
    7.4交(提)定作物日期的計算：___________乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
    第八條包裝要求及費用負擔：___________
    8.1包裝要求：___________
    8.2費用負擔：___________
    第九條運輸方式及費用負擔：___________
    9.1定作物的運輸方式：___________
    9.2運輸費用：___________
    第十條定作物的保修
    第十一條定金及預(yù)付款
    11.1甲方向乙方交付定金的數(shù)額：___________
    11.2甲方向乙方交付定金的時間：___________
    11.3甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額：___________
    11.4甲方向乙方交付預(yù)付款的時間：___________
    第十二條乙方的違約責任：___________
    12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔元/每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
    12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
    12.3逾期交付定作物,應(yīng)當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失由乙方賠償。
    12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條甲方的違約責任：___________
    13.1超過合同約定日期付款，甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價__‰的違約金。
    13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
    13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
    13.4其它違約責任：___________
    第十四條爭議的解決方式
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第__種方式解決：___________
    (一)向_____委員會申請_____。
    (二)向_____人民法院起訴。
    第十五條本合同簽訂地點：___________
    第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執(zhí)份。
    甲方(章)：___________乙方(章)：___________
    法定代表人：___________法定代表人：___________
    委托代理人：___________委托代理人：___________
    地址：___________地址：___________
    電話：___________電話：___________
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇二十二
    機械零件承攬加工合同
    甲方： (定作方)
    地址:___工業(yè)城
    法定代表人:
    營業(yè)執(zhí)照證號:
    乙方： (承攬方)
    地址:
    法定代表人:
    營業(yè)執(zhí)照證號:
    合同編號： 合同簽訂地：____工業(yè)城內(nèi)
    乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。
    一、 本合同所指加工行為是：
    甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。
    二、 本合同所指加工之零部件見下表:
    甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
    1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
    2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
    三、 加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求)：
    甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標準或要求
    備 注
    四、 加工零部件價格及加工費的確定：
    1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。
    2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
    3. 加工費計算方法：
    (1) 對甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。
    (2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
    五、 加工訂貨：
    1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
    (1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
    (2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
    2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
    (1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。
    (2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在______元人民幣以下。
    3. 如甲方通知取消訂單：
    (1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。
    (2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
    4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
    六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：
    1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;
    2. 包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________;
    3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
    4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應(yīng)包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
    5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。
    6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
    七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：
    1. 圖紙的設(shè)計與提供：乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔。
    2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;
    3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
    4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;
    5. 模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有;
    6. 模具的所有權(quán)：甲方所有。
    八、 知識產(chǎn)權(quán)保護
    1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。
    九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制
    1. 合同生效后 日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
    (1)
    (2)
    (3)
    2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制：
    (1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn)。
    (2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應(yīng)予配合，并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
    (3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
    (4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。
    (5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。
    (6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商，或者同意了乙方選定的供應(yīng)商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔責任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產(chǎn)品質(zhì)量責任。
    3. 質(zhì)量整改
    (1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
    4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
    十、 加工費的結(jié)算
    1. 加工費的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的.方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
    2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%。
    十一、 驗收方法
    1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準。
    十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
    1. 甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
    2. 乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
    3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)對此負全部責任，甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
    4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
    十三、 乙方違約責任：
    1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下：
    (1) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于_____元，不高于____元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。
    (2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;
    (3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;
    (4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的，扣罰違約金_____元/次;
    (5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金_______元/次，損失另計;
    (6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_______元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
    (7) 未經(jīng)確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家，扣罰____元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
    (8) 送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;
    2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
    3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當負責賠償。
    4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。
    5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應(yīng)當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
    6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應(yīng)承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。
    十四、 甲方的違約責任
    1. 甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
    2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應(yīng)當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應(yīng)當承擔乙方因此所受的損失。
    十五、 合同的變更、解除：
    1. 合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。
    2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
    3. 合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。
    十六、 不可抗力
    1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
    十七、 其他
    1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)當在明確責任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
    2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
    3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
    4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。
    十八、 其他需約定事項：
    1. ____________________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________________________
    甲方： 乙方：
    授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
    日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日
    童裝代理合同書 童裝訂貨合同篇二十三
    合同編號：________
    訂立合同雙方：________
    定作人：___________
    定作人法定代表人：_______簽約人：________
    定作人承辦單位：______聯(lián)絡(luò)人：_______聯(lián)系電話：_______
    定作人機構(gòu)地址：_________傳真電話：_______
    承攬人：______
    承攬人法定代表人：________簽約人：________
    承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________生產(chǎn)報刊亭許可證明：________
    承攬人機構(gòu)地址：________聯(lián)系人：______聯(lián)系電話：________
    銀行開戶許可證：________開戶行：______賬戶：_______
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
    第一條標的
    乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：__萬元。
    第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格
    注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
    第三條加工、制作與安裝、要求
    1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于__平米。
    2、使用材料：所有外表面使用大于__厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于__%，使用__弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附屬文件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。
    第四條驗收標準和方法
    ①、乙方將報刊亭樣品制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
    ②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗.
    第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
    ①、交貨時間：乙方必須保證在__年__月__日前全部交貨。
    ②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
    ③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
    第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
    ①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
    ②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在__日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除__%做為另行維修費用，并不返還乙方;
    ③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，__年內(nèi)免費進行保修，超過__年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費;
    ④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
    第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
    ①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預(yù)付款。
    ②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
    ③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。
    ④、剩余的合同標的額5%價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
    第八條甲方違約責任
    ①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額__‰的違約金;
    ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付__‰的違約金。
    第九條乙方違約責任
    ①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除__‰違約金;
    ②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
    ③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除__‰的違約金。
    第十條糾紛的處理
    當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式，作為本合同爭議的解決方式。
    ①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
    ②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
    第十一條附則
    ①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
    ②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
    甲方：__________乙方：_________
    簽約人：_________簽約人：_______
    簽約地點：____________簽約地點：____________
    簽約日期：____年____月____日簽約日期：____年____月____日