當(dāng)出現(xiàn)合同糾紛時(shí),可以通過法律手段解決。完美的合同應(yīng)該包含清晰的條款、合理的限制和明確的責(zé)任分擔(dān)。利用以下范文作為參考,你可以更加清晰地表達(dá)自己的意圖和要求,在合同中得到更好的保護(hù)。
橋梁維修合同協(xié)議書篇一
甲乙雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下辦公設(shè)備保養(yǎng)/維修協(xié)議。
一、本協(xié)議服務(wù)費(fèi)總金額為:(大寫)人民幣_(tái)________元,(小寫)人民幣_(tái)________。
1、服務(wù)對(duì)象的辦公設(shè)備型號(hào)_________。(復(fù)印機(jī)/打印機(jī)/傳真機(jī)/掃描儀產(chǎn)品)。
2、在甲、乙雙方簽定合同之前乙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議服務(wù)對(duì)象所包括的辦公設(shè)備進(jìn)行一次免費(fèi)的全面檢測(cè),確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行情況,并提供詳細(xì)的檢測(cè)報(bào)告。由雙方簽字確認(rèn),如果發(fā)現(xiàn)故障,需要更換部件,則部件費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān),乙方有責(zé)任提供報(bào)價(jià)給甲方參考,但報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于該設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修(服務(wù))中心的部件價(jià)格。
二、辦公設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)。
1、地點(diǎn):乙方實(shí)施上門保養(yǎng)地點(diǎn)為協(xié)議包括辦公設(shè)備使用所在地。
2、周期:傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)產(chǎn)品每月保養(yǎng)一次,打印機(jī)、掃描儀產(chǎn)品每季度保養(yǎng)一次最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
3、保養(yǎng)報(bào)告:每次乙方在為甲方提供保養(yǎng)服務(wù)后,需現(xiàn)場(chǎng)填寫“維修召喚報(bào)告”,如實(shí)反映辦公設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,并由甲乙雙方簽字確認(rèn)。
4、故障隱患:如乙方在為甲方提供辦公設(shè)備保養(yǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)有故障隱患,需要維修或更換部件,乙方需與甲方協(xié)商,由甲方?jīng)Q定是否進(jìn)行維修或更換部件。
三、辦公設(shè)備臨時(shí)緊急維修。
1、地點(diǎn):乙方實(shí)施上門保養(yǎng)地點(diǎn)為協(xié)議包括辦公設(shè)備使用所在地。
2、時(shí)間:。
(1)每周一至周五9:00——17:30(不包括節(jié)、假日)為乙方執(zhí)行本協(xié)議的'標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間,乙方在接到甲方維修要求電話后4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)派技術(shù)人員上門對(duì)本協(xié)議所簽的年保機(jī)器進(jìn)行免費(fèi)維修保養(yǎng)(如需換部件,部件費(fèi)另計(jì)),不計(jì)次數(shù)。
(2)如甲方需要乙方在標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間以外進(jìn)行維修工作,甲方必須在周一至周五的工作時(shí)間內(nèi)提前通知乙方,否則,乙方有權(quán)拒絕甲方的要求。
3、在本協(xié)議所包括的辦公設(shè)備出現(xiàn)故障后要及時(shí)通知乙方,并將出現(xiàn)故障的情況如實(shí)告知乙方,以協(xié)助乙方維修人員做出正確判斷。
4、甲方故障通知后,乙方要在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間上門提供維修,如有特殊情況,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方。
6、甲方未經(jīng)乙方同意不應(yīng)自行維修或由未經(jīng)乙方書面同意的第三方(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)進(jìn)行維修最新維修協(xié)議書范本合同范本。
7、更換部件:。
(1)部件更換可能會(huì)影響辦公設(shè)備的功能、性能,乙方要在與甲方協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
(2)乙方為甲方提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,乙方需在與甲方協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
(3)更換部件的費(fèi)用由甲方承擔(dān),乙方有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià),供甲方參考確認(rèn),報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。甲方可以在經(jīng)乙方書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
(4)甲方未經(jīng)乙方同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)乙方書面同意的第三方更換或拆卸部件。
8、乙方為甲方更換的部件在保修期內(nèi)非人為損壞,乙方需為甲方免費(fèi)更換、維修。如屬于甲方使用不當(dāng)或人為損壞時(shí),部件費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。(部件保修期為:從更換此部件起,兩個(gè)月止。注:耗材如針、線圈、墨盒、噴頭、鐵粉、碳粉、曝光燈、硒鼓、色帶、電腦軟件不屬于此保修范圍。)。
9、書面報(bào)告:在維修(更換部件)工作完成后,乙方維修人員應(yīng)向甲方提供書面報(bào)告,并由雙方簽字確認(rèn)故障已被修復(fù)。
10、第三方面的雇傭,雙方必須在得到對(duì)方書面批準(zhǔn)后,使用被授權(quán)雇傭第三方(產(chǎn)品供應(yīng)或直接代理商)執(zhí)行乙方在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
11、不予保修范圍。
(1)因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
(2)因未經(jīng)乙方同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
12、本協(xié)議不涉及有關(guān)軟件或網(wǎng)絡(luò)支持服務(wù)。
13、乙方所維修的部件如在規(guī)定的保修期限內(nèi)出現(xiàn)與前次同樣的故障且非人為損壞,乙方應(yīng)免費(fèi)維修該故障,如屬于甲方使用不當(dāng)或人為損壞時(shí),維修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。(部件保修期及保修內(nèi)容詳見本協(xié)議第三點(diǎn)第8節(jié))。
四、機(jī)密。
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3、甲方對(duì)其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
五、協(xié)議生效及協(xié)議期限。
本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議期限為_________年_______月_______至_________年_______月_______日。
六、付款方式。
1、甲方在本協(xié)議簽定日起十日內(nèi),付給乙方協(xié)議全款。
2、日常維修設(shè)備的費(fèi)用應(yīng)在維修完畢后十日內(nèi)一次性付給乙方。
七、協(xié)議的終止及罰則。
1、如果發(fā)生下列情況,甲、乙各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
(1)在沒有特殊原因的情況下,甲、乙雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)最新維修協(xié)議書范本合同范本。
(2)未經(jīng)甲方同意而私自更換辦公設(shè)備部件。
(3)更換部件時(shí),未經(jīng)甲方同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,乙方退還甲方所付的部件費(fèi)用,并免費(fèi)更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,乙方要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。
(4)因甲方原因轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓辦公設(shè)備時(shí),未經(jīng)乙方同意將辦公設(shè)備移出大廈而繼續(xù)要求服務(wù)。
(5)未經(jīng)乙方同意而拖欠乙方貨款。
2、甲方違約而造成本協(xié)議的終止,乙方不退協(xié)議余額。
八、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具體未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
代表(簽字):_________代表(簽字):_________。
地址:_________________地址:_________________。
電話:_________________電話:_________________。
傳真:_________________傳真:_________________。
聯(lián)系人:_______________聯(lián)系人:_______________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(客戶):乙方(客戶):
通信地址(郵編):通信地址(郵編):
聯(lián)系人:e-mail:聯(lián)系人:
橋梁維修合同協(xié)議書篇二
乙方接受甲方委托,作為甲方的相關(guān)維修定點(diǎn)單位,對(duì)甲方的提供電機(jī)、水泵及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行維修、提供相關(guān)配件。為保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。
乙方保證其具有維修電機(jī)及相關(guān)設(shè)備的資格證照,有權(quán)從事維修電機(jī)、水泵及相關(guān)設(shè)備。
雙方現(xiàn)就以下事項(xiàng)進(jìn)行正式約定:
第一條:更換配件。
1、乙方提供更換配件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝配件,如有特殊情況乙方需在與甲方協(xié)商認(rèn)同后更換與原配件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
2.更換配件的費(fèi)用由甲方承擔(dān),乙方有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià),供甲方參考確認(rèn),報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于電機(jī)及相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)商在*市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。甲方可以在經(jīng)乙方書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
1.甲方將需維修的電機(jī)及相關(guān)設(shè)備告知乙方,乙方協(xié)同甲方確認(rèn)后自行取走。
2.維修項(xiàng)目完工后,乙方有義務(wù)告知甲方確認(rèn)維修項(xiàng)目和更換配件明細(xì)。交付時(shí)間:維修項(xiàng)目完工后3日內(nèi)。交付方式:乙方將維修完工的電機(jī)及相關(guān)設(shè)備移交給甲方。交付地點(diǎn):司院內(nèi)。
第三條驗(yàn)收。
1.雙方約定由甲方和乙方共同來進(jìn)行維修的驗(yàn)收工作。
2.修繕修理項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第四條保管義務(wù)。
第五條上門服務(wù)。
1、對(duì)電機(jī)、水泵及相關(guān)設(shè)備的安裝、使用過程的疑問,乙方免費(fèi)提供上門服務(wù)。
第六條保修。
電機(jī)、水泵修復(fù)后,在正常的使用環(huán)境下,對(duì)于該電機(jī)、水泵的同一故障,乙方提供1個(gè)月的保修。但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;。
4.因未經(jīng)乙方人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第七條費(fèi)用結(jié)算、支付的方式。
1、維修產(chǎn)生的費(fèi)用單據(jù)必須經(jīng)由甲方經(jīng)辦人簽字確認(rèn),方才有效。
2、因?yàn)榫S修電機(jī)、水泵及相關(guān)設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量、更換配件的不確定性,費(fèi)用結(jié)算時(shí)雙方依據(jù)結(jié)算周期內(nèi)實(shí)際發(fā)生的維修相關(guān)費(fèi)用為結(jié)算金額,出具結(jié)算單。
3、雙方約定按4-6月為固定結(jié)算周期。
4、維修費(fèi)用支付條件:質(zhì)量、服務(wù)無糾紛,由乙方提供3%稅務(wù)代開發(fā)票后,甲方一次性付清。
第八條違約責(zé)任:違約責(zé)任;。
1.合同簽訂后若供方不能按約定日期供貨。使需方造成損失,供方應(yīng)償付需方此批貨款總價(jià)的違約金。
2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者給需方造成損失的,供方應(yīng)償付需方此批貨款總值的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量,變動(dòng)交貨時(shí)間,應(yīng)提前通知對(duì)方,征得同意。
第十三條合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并互相換文或另訂合同,方為有效第十四條雙方在履行本合同期間,如發(fā)生糾紛應(yīng)通過協(xié)商方式解決,若協(xié)商后仍不能解決,一方或雙方需在合同簽訂地()法院通過訴訟方式解決,當(dāng)爭(zhēng)議標(biāo)的額超過500萬元的,雙方在仲裁委員會(huì)通過仲裁的方式解決。
第十五條本合同的簽訂地為。
第十六條合同有效期限:簽訂之日生效,雙方權(quán)利義務(wù)終止時(shí)止。
第十七條本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條本合同一式陸份,甲方肆份,乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十一條補(bǔ)充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
橋梁維修合同協(xié)議書篇三
甲方:
乙方:
為規(guī)范機(jī)動(dòng)車輛維修工作,實(shí)現(xiàn)雙方在平等互利原則下共贏的目的。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達(dá)成以下協(xié)議:。
一、服務(wù)范圍。
甲方車輛在乙方實(shí)行定點(diǎn)維修包括:車輛大修、中修、小修、各級(jí)維護(hù)和其他有關(guān)汽車維修的服務(wù)項(xiàng)目。
二、維修要求。
1、送修車輛時(shí),甲方機(jī)動(dòng)車駕駛員必須憑車輛維修申報(bào)單至乙方修車。
2、乙方應(yīng)根據(jù)車輛維修申報(bào)單的維修要求,對(duì)其車輛進(jìn)行認(rèn)真檢查、維修。如在維修過程中發(fā)現(xiàn)其他(維修計(jì)劃以外)的故障,必須及時(shí)將情況反映給甲方,在取得甲方同意后方可繼續(xù)修理。甲方機(jī)動(dòng)車駕駛員有義務(wù)協(xié)助乙方對(duì)其車輛進(jìn)行維修。
3、對(duì)甲方定修車輛乙方應(yīng)以修復(fù)為主,能修復(fù)的零部件盡量予以修復(fù),確實(shí)不能修復(fù)或修復(fù)不經(jīng)濟(jì)的零部件,在征得甲方同意后方可更換。
4、甲方車輛在途中出現(xiàn)故障或由于工作任務(wù)的時(shí)間性要求,乙方應(yīng)積極組織救援、搶修。
5、車輛出廠前,乙方應(yīng)對(duì)車輛進(jìn)行全面的日常例行檢查,并即時(shí)修復(fù)發(fā)現(xiàn)的問題,確保車輛無安全隱患出廠。乙方在車輛維修中所領(lǐng)用的材料、輔料及維修工時(shí)費(fèi),必須經(jīng)甲方駕駛員認(rèn)可并簽名。乙方交車時(shí)應(yīng)將車輛維修項(xiàng)目、工時(shí)費(fèi)、所更換的零部件及價(jià)格的明細(xì),在甲方車輛維修申報(bào)單上填寫清楚,并簽名。然后由甲方駕駛員帶回。修車更換下來的舊件應(yīng)退還甲方。
6、甲方駕駛員接車時(shí),應(yīng)仔細(xì)檢查竣工車輛,如維修結(jié)果符合送修要求、維修費(fèi)計(jì)算合理,方可接車。
7、乙方應(yīng)對(duì)其維修質(zhì)量和更換的零部件質(zhì)量負(fù)責(zé)(小修質(zhì)保期限1個(gè)月或20--公里,二級(jí)維護(hù)質(zhì)保期限4個(gè)月或8000公里,大修質(zhì)保期限1年或20--0公里)。車輛在使用過程中,如因維修中的失誤或因更換的零部件的質(zhì)量問題而造成的責(zé)任事故及經(jīng)濟(jì)損失,由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
三、維修費(fèi)用。
1、乙方應(yīng)按照規(guī)定的工時(shí)定額和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠計(jì)算維修費(fèi)。
2、維修費(fèi)用應(yīng)包括:工時(shí)費(fèi)、材料費(fèi)。
四、結(jié)算方式。
1、本協(xié)議以人民幣為結(jié)算貨幣。
2、乙方憑下列單據(jù)與甲方結(jié)算:
(1)正式發(fā)票;。
(2)有甲方駕駛員簽名的“結(jié)算清單”。
本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
代表:代表:
年月日年月日。
橋梁維修合同協(xié)議書篇四
供方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)合同編號(hào):需方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)簽訂日期:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī),為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方在合約期內(nèi)為乙方提供服務(wù),達(dá)成如下協(xié)議:
項(xiàng)目為通信線路維修,采購總金額為:9490元。
二、服務(wù)方式。
甲方應(yīng)接到乙方通知后24小時(shí)能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并處理好故障問題,若甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成故障處理,應(yīng)按合同價(jià)日千分之五每日支付違約金。
三、質(zhì)量保證。
甲方應(yīng)按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(信息工程部分)的通知(建標(biāo)20__259號(hào))等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進(jìn)行工程施工。在具體項(xiàng)目建設(shè)過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供服務(wù)的,乙方有權(quán)提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的,乙方有權(quán)中止直至解除具體合同/訂單,并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償及違約責(zé)任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工報(bào)告》后一個(gè)月內(nèi)支付該次維修費(fèi)用。甲方收到貨款后開具維修費(fèi)發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式。
雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同,如果雙方有爭(zhēng)議應(yīng)先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效。
雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后本合同生效,本合同一式二份,各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
橋梁維修合同協(xié)議書篇五
法定代表人:__________。
職務(wù):__________________。
委托代理人:__________。
身份證號(hào)碼:__________。
通訊地址:__________。
聯(lián)系人:__________。
電話:__________。
傳真:__________。
帳號(hào):__________。
電子信箱:__________。
乙方(承攬人):__________。
法定代表人:__________。
職務(wù):__________。
委托代理人:__________。
身份證號(hào)碼:__________。
通訊地址:__________。
聯(lián)系人:__________。
電話:__________。
傳真:__________。
帳號(hào):__________。
電子信箱:__________雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:
第一條修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬。
第二條定作人保證其有權(quán)對(duì)上述_________進(jìn)行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照,有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條材料。
第五條檢驗(yàn)。
第六條修繕修理時(shí)間。
從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七條質(zhì)量要求。
第八條資料提供。
1、定作人于_________時(shí)間,以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:__________。
2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______________日內(nèi)答復(fù)。
第九條轉(zhuǎn)包。
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:__________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3、雙方必須在得到對(duì)方書面批準(zhǔn)后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條保密。
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括:
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3、定作人對(duì)其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條中途變更的后果。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條協(xié)助。
1、承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助:__________,并滿足以下要求:__________。
2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督。
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務(wù)。
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條更換部件:
1、部件更換可能會(huì)影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3、更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān),承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià),供定作人參考確認(rèn),報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付。
修繕修理項(xiàng)目完工后,交付時(shí)間:__________,交付方式:__________,交付地點(diǎn):__________。
第十七條驗(yàn)收。
1、雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作,并向其支付規(guī)定報(bào)酬_______________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條修繕費(fèi)用。
本次修繕的費(fèi)用為_______________元,定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_______________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_______________日內(nèi)將尾款_______________元全部付清。
第十九條結(jié)算方式。
報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為:
第二十條保修。
設(shè)備修復(fù)后,對(duì)于該設(shè)備的同一故障,承攬人提供_________個(gè)月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;。
4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的終止。
如果發(fā)生下列情況,各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時(shí),未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用,并更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。
4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條聲明及保證。
定作人:
1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知。
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2、各方通訊地址如下:__________。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之________日起_______________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條爭(zhēng)議的處理。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_______________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂________日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補(bǔ)充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):__________承攬人(蓋章):__________。
法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):__________。
委托代理人(簽字):__________委托代理人(簽字):__________。
簽訂地點(diǎn):__________簽訂地點(diǎn):__________。
橋梁維修合同協(xié)議書篇六
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
委托代理人:_________。
身份證號(hào)碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號(hào):_________。
電子信箱:_________。
乙方(承攬人):_________。
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
委托代理人:_________。
身份證號(hào)碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號(hào):_________。
電子信箱:_________雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:。
第一條修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬。
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第二條定作人保證其有權(quán)對(duì)上述_________進(jìn)行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照,有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條材料。
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第五條檢驗(yàn)。
第六條修繕修理時(shí)間。
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
第七條質(zhì)量要求。
第八條資料提供。
1、定作人于_________時(shí)間,以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:_________。
2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在_________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。
第九條轉(zhuǎn)包。
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3、雙方必須在得到對(duì)方書面批準(zhǔn)后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條保密。
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括:。
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3、定作人對(duì)其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條中途變更的后果。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條協(xié)助。
1、承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助:_________,并滿足以下要求:_________。
2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督。
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務(wù)。
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條更換部件:。
1、部件更換可能會(huì)影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3、更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān),承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià),供定作人參考確認(rèn),報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的'部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付。
修繕修理項(xiàng)目完工后,交付時(shí)間:_________,交付方式:_________,交付地點(diǎn):_________。
第十七條驗(yàn)收。
1、雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作,并向其支付規(guī)定報(bào)酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條修繕費(fèi)用。
本次修繕的費(fèi)用為_________元,定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條結(jié)算方式。
報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為:_________。
第二十條保修。
設(shè)備修復(fù)后,對(duì)于該設(shè)備的同一故障,承攬人提供_________個(gè)月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:。
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;。
4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的終止。
如果發(fā)生下列情況,各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時(shí),未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用,并免費(fèi)更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。
4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條聲明及保證。
定作人:。
1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:。
1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知。
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條爭(zhēng)議的處理。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:。
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補(bǔ)充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):_________承攬人(蓋章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________。
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________。
橋梁維修合同協(xié)議書篇七
供方:________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
需方:________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī),為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方在合約期內(nèi)為乙方提供服務(wù),達(dá)成如下協(xié)議:
項(xiàng)目為通信線路維修,采購總金額為:9490元。
二、服務(wù)方式。
甲方應(yīng)接到乙方通知后24小時(shí)能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并處理好故障問題,若甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成故障處理,應(yīng)按合同價(jià)日千分之五每日支付違約金。
三、質(zhì)量保證。
甲方應(yīng)按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(信息工程部分)的通知(建標(biāo)20__259號(hào))等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進(jìn)行工程施工。在具體項(xiàng)目建設(shè)過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供服務(wù)的,乙方有權(quán)提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的.,乙方有權(quán)中止直至解除具體合同/訂單,并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償及違約責(zé)任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工報(bào)告》后一個(gè)月內(nèi)支付該次維修費(fèi)用。甲方收到貨款后開具維修費(fèi)發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式。
雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同,如果雙方有爭(zhēng)議應(yīng)先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效。
雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后本合同生效,本合同一式二份,各執(zhí)一份。
甲方:________。
乙方:________。
簽訂日期:________
橋梁維修合同協(xié)議書篇八
甲方:
地址:
法人代表:
電話:傳真:
乙方:
地址:
法人代表:
電話:傳真:
根據(jù)北京市消防局消監(jiān)字《20xx》140號(hào)通知規(guī)定,為了保證消防器材的正常使用,甲方委托乙方對(duì)大廈內(nèi)具4kg干粉abc滅火器進(jìn)行維修年檢,每具維修費(fèi)用為元人民幣。雙方本著互惠互利、友好合作的前提,明確雙方的權(quán)利及義務(wù),特達(dá)成如下合作事項(xiàng):
具4kg干粉abc類滅火器(具體明細(xì)詳見附件),每具維修價(jià)格元人民幣,維修費(fèi)用合計(jì):。人民幣大寫:。以上報(bào)價(jià)含稅金及乙方滅火器材維修、運(yùn)輸?shù)热抠M(fèi)用。
二、維修日期:
三、交貨地址:將維修合格消防器材送至。
四、驗(yàn)收方式:甲乙雙方在大廈現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收維修合格消防器材,滅火器外觀、噴射軟管良好,壓力充足。
五、付款方式:甲方驗(yàn)收合格并收到乙方提供符合國家和甲方要求的發(fā)票后10日內(nèi)將維修款以支票形式付給乙方。
六、質(zhì)保期:乙方對(duì)所負(fù)責(zé)維修的甲方具干粉abc滅火器材免費(fèi)質(zhì)保1年,一年內(nèi)滅火器出現(xiàn)壓力不足、軟管開裂等情況,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)上門維修。
七、甲方責(zé)任。
1、甲方須保證消防器材不受人為破壞,消防器材應(yīng)放在干燥防潮的地方。
2、甲方一旦發(fā)現(xiàn)消防器材壓力不足、噴射軟管斷裂等異常情況后及時(shí)通知乙方,乙方須在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)給予維修。
3、認(rèn)真履行合同,對(duì)工作任務(wù)的完成情況和工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)收。
八、乙方責(zé)任。
1、乙方必須按照國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行滅火器的維修,嚴(yán)格質(zhì)量管理,保證維修的滅火器能夠正常有效的使用。
2、質(zhì)保期內(nèi)乙方對(duì)需要進(jìn)行維修的滅火器實(shí)行免費(fèi)上門服務(wù),維修后的滅火器按原位擺放。
3、甲方須保證消防器材不受人為破壞,消防器材應(yīng)放在干燥防潮的地方。
4、本協(xié)議書采用固定總價(jià)方式即:協(xié)議依據(jù)報(bào)價(jià)時(shí)的所有工程量固定,人、材、機(jī)及取費(fèi)全部固定。負(fù)責(zé)提供本協(xié)議施工材料、零配件和工具,對(duì)人工費(fèi)乙方不再單獨(dú)收費(fèi)。
5、協(xié)議價(jià)款已結(jié)合工程具體情況考慮了技術(shù)措施費(fèi)及保證工期、質(zhì)量等因素所需的趕工費(fèi)等全部費(fèi)用。
6、本工程以乙方包材料設(shè)備、包工期、包施工、包質(zhì)量、包材料檢驗(yàn)、包安全的形式進(jìn)行承包。
八、本協(xié)議一式肆份。甲、乙雙方各持貳分,具有同等法律效率。本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
橋梁維修合同協(xié)議書篇九
甲方:
乙方:
就甲方的一棟教學(xué)樓房頂防水及其它維修事宜達(dá)成如下維修協(xié)議:
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方施工必須規(guī)范,不能粗制濫造、野蠻施工;。
2、工程質(zhì)量保修1年,若甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)及時(shí)維修;。
3、如果在保修期內(nèi)工程出現(xiàn)漏水等質(zhì)量問題,乙方因各種因素?zé)o法維修,則乙方需賠償甲方相應(yīng)損失(損失包括就質(zhì)量問題帶來的其他損失)。
三、費(fèi)用及付款方式。
簽訂本合同后,乙方開始施工,工程完工,經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性付工程款元。
四、安全責(zé)任。
1、乙方必須規(guī)范施工,按照國家的相應(yīng)的施工規(guī)范操作,做好勞動(dòng)保護(hù),確保施工安全。
2、在施工過程中,若發(fā)生事故,責(zé)任有乙方自負(fù),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、施工方的工作人員與甲方?jīng)]有任何勞動(dòng)關(guān)系或雇傭關(guān)系。
五、其他事項(xiàng)。
1、本合同簽訂后,甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。
甲方代表簽字:
乙方代表簽字:
日期:
橋梁維修合同協(xié)議書篇十
為加強(qiáng)對(duì)城市軌道交通安全保護(hù)區(qū)安全文明施工管理,確保地鐵設(shè)施安全與運(yùn)營安全,維護(hù)地鐵車站出入口正常通行與周邊的整潔衛(wèi)生,根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)工程施工安全條例》、《深圳市城市軌道交通運(yùn)營管理辦法》、港鐵軌道交通(深圳)有限公司《ref-od-005-a0/4號(hào)線線鐵路保護(hù)區(qū)安全保護(hù)管理辦法》,雙方本著友好協(xié)商的原則,簽訂本協(xié)議,共同遵守。
1.1項(xiàng)目名稱:
1.2項(xiàng)目位置:
1.3施工作業(yè)內(nèi)容與范圍:
1.4作業(yè)期限:
1.5車站或隧道內(nèi)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:
1.6車站或隧道外監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:
1.7作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的危險(xiǎn)因素:
2.1通用條款。
2.1.1乙方單位應(yīng)建立安全施工保障體系,實(shí)行安全施工崗位責(zé)任制。
2.1.2乙方應(yīng)委托有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu),分析與評(píng)估設(shè)計(jì)方案和施工方案對(duì)城市軌道交通設(shè)施及運(yùn)營安全的影響。
2.1.3乙方應(yīng)委托有資質(zhì)單位承擔(dān)該項(xiàng)目施工,并采取有效措施確保施工不會(huì)對(duì)地鐵設(shè)施與運(yùn)營安全構(gòu)成不利影響。
2.1.4乙方應(yīng)對(duì)施工作業(yè)影響的地下管線,尤其是鄰近地鐵設(shè)施、出入口附近的燃?xì)夤芫€進(jìn)行妥善的安全防護(hù)和監(jiān)測(cè),確保安全。
2.1.5乙方應(yīng)根據(jù)地鐵結(jié)構(gòu)、設(shè)備、設(shè)施和不同自然條件,針對(duì)性地制訂城市軌道交通設(shè)施保護(hù)及安全運(yùn)營的各種應(yīng)急預(yù)案(如暴雨、透水、位移、沉降、變形等),得到甲方審核同意,并報(bào)深圳市地鐵運(yùn)營管理辦公室備案。
2.1.6乙方應(yīng)委托具有監(jiān)測(cè)資質(zhì)的第三方監(jiān)測(cè)單位對(duì)受影響區(qū)域的城市軌道交通設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測(cè),并將第三方監(jiān)測(cè)單位資質(zhì)材料報(bào)甲方和深圳市地鐵運(yùn)營管理辦公室備案。
2.1.7當(dāng)監(jiān)測(cè)值接近《地鐵安全保護(hù)第三方監(jiān)測(cè)控制指標(biāo)》規(guī)定的控制指標(biāo)時(shí),乙方應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,采取有效措施確保地鐵設(shè)施與運(yùn)營安全。
2.1.8第三方監(jiān)測(cè)需要在地鐵設(shè)施或地鐵內(nèi)部布點(diǎn)監(jiān)測(cè)的,必須得到甲方同意,并由甲方人員陪同方可作業(yè)。
2.1.9進(jìn)入地鐵內(nèi)部施工作業(yè)的乙方人員,應(yīng)遵守甲方有關(guān)規(guī)定,服從甲方工作人員的指揮;如乙方未執(zhí)行甲方的安全生產(chǎn)規(guī)定而產(chǎn)生的安全管理問題,由乙方負(fù)責(zé)。
2.1.10乙方應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)施工作業(yè)過程中的安全管理工作,甲方指派專人負(fù)責(zé)聯(lián)系、管理、監(jiān)督工作。
2.1.11對(duì)甲方指出的不符合安全管理的行為,乙方應(yīng)立即改正,并接受處理;乙方施工作業(yè)人員不服從甲方管理的,甲方有權(quán)要求乙方更換。
2.1.12乙方在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生意外事故,應(yīng)立即向甲方報(bào)告,并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),接受調(diào)查處理。
2.2特別條款(具體內(nèi)容由各主管部門根據(jù)施工作業(yè)內(nèi)容和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境擬定)。
3.1通用條款。
3.1.1施工作業(yè)單位應(yīng)建立文明施工保障體系,實(shí)行文明施工崗位責(zé)任制。
3.1.2施工作業(yè)單位在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)按照《深圳市建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)文明施工必須進(jìn)行設(shè)計(jì),得到甲方的同意。設(shè)計(jì)時(shí)要求:
施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的污水處理排放不得排向地鐵車站出入口、風(fēng)亭、冷卻塔等設(shè)施;。
應(yīng)設(shè)置必要的導(dǎo)向標(biāo)志和溫馨提示,方便地鐵乘客通行。
3.1.3乙方應(yīng)在臨近地鐵車站出入口的現(xiàn)場(chǎng)周邊應(yīng)設(shè)置連續(xù)、密閉的圍欄,保證圍欄安全、穩(wěn)固、整齊、美觀。
3.1.4乙方臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物與地鐵風(fēng)亭、冷卻塔的凈距離不應(yīng)小于5米,并滿足地鐵通風(fēng)散熱要求。
3.1.5乙方臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物與車站出入口的距離應(yīng)滿足地鐵消防疏散要求。
3.1.6乙方應(yīng)控制施工作業(yè)引起的粉塵不影響車站出入口、風(fēng)亭、冷卻塔的'正常通行與運(yùn)行,否則乙方應(yīng)采取灑水、場(chǎng)地硬化、通風(fēng)措施,甚至停工處理。
3.1.7乙方應(yīng)采用低噪音的工藝和施工方法,以控制施工作業(yè)引起的噪音不影響地鐵乘客出行。
3.1.8乙方應(yīng)采用措施搞好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生,清理垃圾,施藥除“四害”,定期檢查環(huán)境衛(wèi)生,維持地鐵車站出入口周邊良好的環(huán)境。
3.1.9因乙方施工作業(yè)圍檔導(dǎo)致地鐵乘客需要經(jīng)過偏僻、狹長、視線不佳的路段,乙方有責(zé)任和義務(wù)在夜間增加現(xiàn)場(chǎng)安全保衛(wèi),確保地鐵乘客安全。
3.2特別條款。
(具體內(nèi)容由各主管部門根據(jù)施工作業(yè)內(nèi)容和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境擬定)。
7.1乙方施工作業(yè)全過程必須接受甲方和深圳市地鐵運(yùn)營管理辦公室的檢查與監(jiān)督。
7.2其它未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
7.3本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(蓋章):____乙方(蓋章):____。
代表:____代表:____。
__年__月__日__年__月__日。
橋梁維修合同協(xié)議書篇十一
甲方:(定點(diǎn)單位)。
乙方:(維修單位)。
為規(guī)范車輛維修管理,依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽定如下協(xié)議。
一、合同期限:自20xx年11月1日起至20xx年10月30日止。
二、甲方保證維修質(zhì)量符合國家維修行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
三、甲方根據(jù)乙方要求使用維修配件,確保更換配件是本地區(qū)同品牌同型號(hào)的最低價(jià)格,工時(shí)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按市場(chǎng)最低價(jià)格。
四、甲方保證24小時(shí)提供維修服務(wù),市內(nèi)緊急救援15分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),市外根據(jù)路途情況爭(zhēng)取最短時(shí)間到達(dá)。優(yōu)先搶修,及時(shí)交車。
五、非緊急維修時(shí),甲方需根據(jù)乙方負(fù)責(zé)人簽字的車輛維修通知單進(jìn)行維修。緊急維修時(shí),甲方需同步通知乙方經(jīng)辦人,乙方經(jīng)辦人現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后,方可維修。未按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行維修的,甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
六、因甲方維修質(zhì)量問題,導(dǎo)致送修車輛出現(xiàn)事故造成損失的,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
七、甲方維修車輛結(jié)束后,須填寫“車輛維修結(jié)算單”,內(nèi)容包括:維修項(xiàng)目、具體部位、耗材、部件、工時(shí)費(fèi)、質(zhì)量保證期及經(jīng)辦司機(jī)簽名,此單多聯(lián)復(fù)寫,以備結(jié)算時(shí)使用。
八、結(jié)算方式:每三個(gè)月時(shí),甲方執(zhí)維修結(jié)算單及維修發(fā)票與乙方結(jié)算一次。
九、本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可依法向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。
十、本協(xié)議雙方簽字后生效,未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商解決。做出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十一、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份。
甲方(公章)負(fù)責(zé)人簽字:
乙方(公章)負(fù)責(zé)人簽字:
橋梁維修合同協(xié)議書篇十二
甲方:
乙方:
甲乙雙方在自愿、公平、公開的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商一致,共同訂立協(xié)議如下:
一、甲方車輛在乙方定點(diǎn)維修期間,乙方向甲方提供以下服務(wù):
1、相同客戶要服務(wù)最好;同類維修項(xiàng)目、要價(jià)格最低、質(zhì)量最優(yōu)、速度最快。
2、對(duì)甲方維修車輛大保的發(fā)動(dòng)機(jī),要保證3萬公里不出問題。如出現(xiàn)技術(shù)和配件問題由乙方承擔(dān)。如駕駛員造成的機(jī)械故障由甲方承擔(dān)。
3、做好甲方車輛的二級(jí)維護(hù)保養(yǎng),對(duì)維修后出現(xiàn)的問題,要優(yōu)質(zhì)、快速、無償?shù)慕o予修復(fù),并辦二級(jí)維護(hù)發(fā)票。
4、做好甲方上線車輛年審的辦理,確保合格通過。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交管部門,及時(shí)解決甲方車輛因此而造成的交通滯留問題。
6、乙方對(duì)甲方車輛要優(yōu)先給予經(jīng)維修,對(duì)拋錨在路上的甲方車輛能夠隨叫隨到,及時(shí)給予搶修。
1、甲方車輛到乙方維修時(shí),需持有甲方負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的車輛維修單,乙方見單后方可按此協(xié)議維修車輛。
2、甲方車輛維修單上須注明送修項(xiàng)目和經(jīng)辦司機(jī)的姓名。
三、維修項(xiàng)目。
1、維修項(xiàng)目由甲方在車輛維修通知單上注明,車輛維修需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并加蓋公章。
2、乙方在維修過程中如發(fā)現(xiàn)其他故障需增加維修項(xiàng)目時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方,甲方派人查驗(yàn)認(rèn)可后,由乙方維修。
3、乙方維修完車輛后,須把與本次維修有關(guān)的工時(shí)費(fèi)、配件費(fèi)等詳細(xì)簽字或蓋章后一并交于甲方司機(jī)。
4、未按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行維修的或甲方司機(jī)未經(jīng)同意私自維修的,甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
四、結(jié)算方式。
甲方交乙方大保的車輛3公里運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,乙方可執(zhí)維修報(bào)告與甲方對(duì)所修車輛費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算,其他維修車輛零修費(fèi)用每月結(jié)算一次。
五、合同日期:
自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。合同期為一年。
六、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
七、未盡事宜,雙方協(xié)商決定。
甲方:
代表簽字:
_____年_____月_____日。
乙方:
代表簽字:
_____年_____月_____日。
橋梁維修合同協(xié)議書篇十三
甲方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
為促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善村民出行條件,本著平等互利、協(xié)商一致和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
1、工程名稱:xxxxxxx公路橋建設(shè)工程。
2、建設(shè)地點(diǎn):xxxxx村xxxx。
1、本工程采取包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全的不變單價(jià)承包方式。
費(fèi)用為xxxx萬元。
材料由乙方自行購買,甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督材料質(zhì)量。
2、工程完工驗(yàn)收后甲方結(jié)清工程款xxx萬元整(預(yù)付工程啟動(dòng)資金xxxx萬元)。
(一)甲方
1、甲方負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)、投資估算、技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督及工程驗(yàn)收。
2、按協(xié)定及時(shí)支付工程款項(xiàng)。
(二)乙方
1、必須按甲方提供的實(shí)施方案或施工設(shè)計(jì)圖及施工設(shè)計(jì)規(guī)范和水利工程驗(yàn)收規(guī)范組織施工。
2、乙方負(fù)責(zé)解決施工中出現(xiàn)的土地糾紛和民事調(diào)解,施工安全自行負(fù)責(zé)。
3、工程所需材料由乙方按有關(guān)安全與質(zhì)量管理規(guī)定自行采購、加工和管理。
1、修建長xxxx米,寬xxxx米的鋼筋混凝土橋梁主體。
2、橋梁基礎(chǔ)采用地下連續(xù)墻基礎(chǔ),下挖深度不得少于xxxx,基礎(chǔ)見巖石。
基礎(chǔ)采用片石混凝土結(jié)構(gòu),片石石料不得含有妨礙砂漿的正常粘結(jié)或有損于外露面外觀的污泥、油質(zhì)等有害物質(zhì)。
3、乙方必須按甲方設(shè)計(jì)要求,對(duì)各種標(biāo)號(hào)滿漿滿座,漿砌條石砌筑,水泥板做蓋。
底面及四周墻體鋼筋鋪設(shè)比例合理,墻面光滑平整。
1、本工程從**年**月**日開工,**年**月**日前完工。
2、因不可抗拒的原因、因設(shè)計(jì)要更改的和末按合同及時(shí)支付工程款的影響工程進(jìn)度的工期可作相應(yīng)順延。
六、本合同一式叁份,甲乙雙方各一份,雙方簽字生效。
合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
**年 月 日
甲 方:
乙 方:
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則。
為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,甲乙雙方就本項(xiàng)目路基工程、橋涵工程、路基排水工程、路基防護(hù)工程的合作事宜,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
本施工合同遵守和服從甲方與業(yè)主簽訂的施工承包合同以及****有限公司的有關(guān)合同管理規(guī)定。
一、本施工合同協(xié)議書及補(bǔ)充合同條款。
二、在合同實(shí)施期間,甲乙雙方簽訂的任何其他協(xié)議及甲方發(fā)出的通知及文件,經(jīng)雙方確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要、圖表等。
三、施工圖紙、技術(shù)交底、施工技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
四、由甲方牽頭編制的總體施工方案。
五、甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員根據(jù)工程需要提出的對(duì)乙方在施工管理、技術(shù)質(zhì)量控制、文明施工要求等書面或口頭的意見。
一、工程名稱:。
二、工程地點(diǎn):
三、承包范圍及工程內(nèi)容:合同范圍內(nèi)全部橋涵上、下部構(gòu)造施工,包括承臺(tái)、墩柱、蓋梁、橋臺(tái)搭板、墊石、橋臺(tái)、肋板、耳背墻、護(hù)欄、防撞墻、橋面鋪裝、濕接縫、橫梁、橋面板等部位的模板安拆(包括木模的加工制作和固定)、脫模劑、腳手架搭拆、鋼筋加工、負(fù)彎矩張拉、混凝土澆筑、混凝土養(yǎng)護(hù)、基坑抽水、清淤……等所有工序的施工,范圍內(nèi)剩余全部路基排水工程、路基防護(hù)工程施工,包括排水溝、急流槽、骨架護(hù)坡、護(hù)面墻、擋土墻、擋土墻上防撞墻、格賓網(wǎng)、錨桿等部位的砌體砌筑、砌體土方開挖、邊坡整修、砂礫墊層、超寬土方人工刷坡、砌體勾縫、抹面、砌體養(yǎng)生、臨時(shí)排水設(shè)施……以及為進(jìn)行以上工程而進(jìn)行的一切準(zhǔn)備工作;乙方負(fù)責(zé)為完成以上工程而進(jìn)行的所有工序所需要的勞動(dòng)力,小型機(jī)具、機(jī)械設(shè)備、租賃和使用,以及為進(jìn)行本項(xiàng)目工程而需要的一切施工輔助材料等。
一、本工程價(jià)款實(shí)行單價(jià)包干,工程價(jià)款結(jié)算時(shí),以雙方共同簽證計(jì)量的工程量乘以約定單價(jià),即為結(jié)算總價(jià)。
二、單價(jià)包含實(shí)施和完成本合同內(nèi)各項(xiàng)目工程所需的勞務(wù)、機(jī)械設(shè)備(吊車、挖機(jī)、泵車等由甲方提供)及所有材料(除甲供材料外)其余材料和輔材、缺陷修復(fù)、水費(fèi)、電費(fèi)、管理、保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅及利潤等費(fèi)用;含人員及設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)用;以及合同明示或暗示的所有一切風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任和義務(wù)費(fèi)用。
三、本合同為固定單價(jià)合同,合同履行期間無論材料、人工、機(jī)械及工程施工使用的任何物料的價(jià)格漲幅都不做單價(jià)調(diào)整。
如若乙方中途退場(chǎng)的只按綜合單價(jià)的80%計(jì)量。
四、承包單價(jià)(見后附表一、勞務(wù)承包單價(jià)”表)、(附表二、甲供材料單價(jià)表)、(附表三、機(jī)械臺(tái)班單價(jià)表)。
五、計(jì)量支付:
甲方的計(jì)量支付款到賬后7天內(nèi),按乙方實(shí)際完成工程量進(jìn)行計(jì)量。
計(jì)量由甲方計(jì)劃合同部會(huì)同工程技術(shù)部、施工隊(duì)隊(duì)長參加,并共同簽字后作為計(jì)量的依據(jù),經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門簽字后由財(cái)務(wù)部門支付(支付額控制在當(dāng)月計(jì)價(jià)總額的80%),剩余部分工程完工后扣除質(zhì)保金5%部分一次性付清。
甲方計(jì)量款未到賬之前,甲方?jīng)]有預(yù)借工程款及其他款項(xiàng)的義務(wù)。
1 本合同勞務(wù)費(fèi)根據(jù)作業(yè)進(jìn)度實(shí)行按月計(jì)量,按業(yè)主支付工程款的相同比例支付勞務(wù)費(fèi)。
發(fā)生下列情形之一的,甲方有權(quán)不給乙方計(jì)量支付:
1.1 因乙方施工作業(yè)錯(cuò)誤而增加的作業(yè)量及耗損的材料費(fèi);
1.2 勞務(wù)作業(yè)成果質(zhì)量不合格或未經(jīng)確認(rèn)的作業(yè)量及材料費(fèi);
1.3 技術(shù)資料或檢查證等簽字不全的作業(yè)量;
1.4 隱蔽工程勞務(wù)作業(yè)成果未經(jīng)甲方和監(jiān)理工程師檢查簽證的;
1.5 未按規(guī)定程序辦理變更設(shè)計(jì)手續(xù)而擅自變更設(shè)計(jì)的;
1.6 乙方因自身原因造成的返工、修改的作業(yè)量及材料費(fèi)。
2 當(dāng)建設(shè)單位工程建設(shè)資金不能及時(shí)到位時(shí),乙方同意甲方應(yīng)按工程款拖欠比例及拖欠時(shí)間欠付和遲付勞務(wù)費(fèi)。
3當(dāng)乙方拖欠其職工工資、保險(xiǎn)、福利費(fèi)用和其他勞動(dòng)報(bào)酬時(shí),甲方有權(quán)從乙方勞務(wù)費(fèi)中代扣并支付給當(dāng)事人,同時(shí)視情節(jié)輕重,處以3倍及以下的罰款。
4乙方每月應(yīng)提前做好真實(shí)工資表,由甲方在每月計(jì)價(jià)(計(jì)價(jià)款大于工資總額)后組織現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放,從計(jì)價(jià)款中扣除,剩余部分再支付給乙方負(fù)責(zé)人。
5本合同涉及的綜合單價(jià)為稅后價(jià),營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加由甲方承擔(dān),其它稅費(fèi)由乙方承擔(dān)并自行繳納。
乙方需按業(yè)主要求向甲方提供機(jī)械施工費(fèi)等所有需要提供發(fā)票項(xiàng)目的正式發(fā)票(具體需提供發(fā)票種類最終解釋權(quán)歸甲方財(cái)務(wù)部),若提供的發(fā)票不滿足要求甲方將不予支付工程款,發(fā)票涉及的稅費(fèi)由乙方自行承擔(dān)。
6 所有工程變更及合同外工程的結(jié)算需由項(xiàng)目部和施工方簽認(rèn)工程確認(rèn)單,報(bào)公司總部審批后方可進(jìn)入結(jié)算支付程序。
7合同外工程量的確認(rèn);合同外工程量,在施工時(shí)發(fā)現(xiàn)工程量與圖紙不符應(yīng)立即停止施工,及時(shí)與工程部聯(lián)系,由工程組織四方代表(工程部、計(jì)劃部、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、施工隊(duì)負(fù)責(zé)人)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并填寫確認(rèn)單作為計(jì)量依據(jù)。
否則,責(zé)任自負(fù)。
六、支付期限: 甲方給予乙方辦理計(jì)量支付手續(xù)后30天內(nèi),支付乙方上月計(jì)量款的80%,剩余工程款在完工后60天內(nèi)付清(不計(jì)息)。
七、誠信履約保證金:雙方簽訂合同時(shí),乙方應(yīng)向甲方提交人民幣 元為誠信履約保證金,該保證金在乙方承包項(xiàng)目?jī)?nèi)容施工完工后60日內(nèi)退還乙方(不計(jì)息)。
八、質(zhì)量缺陷保證金:經(jīng)甲方和上級(jí)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后,按結(jié)算總價(jià)的5%暫扣乙方的質(zhì)量缺陷保證金,待建設(shè)單位規(guī)定的工程缺陷保修期滿并且沒有發(fā)生維修費(fèi)用則全額無息返還乙方。
如在業(yè)主規(guī)定的缺陷責(zé)任期發(fā)生維修費(fèi)用,則甲方扣除實(shí)際發(fā)生的維修費(fèi)用后余額無息返還給乙方。
一、總工期: 天,自 **年 月 日開始至 **年 6月 15 日。
二、總工期及階段工期計(jì)劃安排必須服從甲方根據(jù)工程進(jìn)展情況作出的調(diào)整。
三、用于施工的機(jī)械設(shè)備必須按甲方要求及時(shí)進(jìn)場(chǎng),并且在工程未達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限不得擅自提前退場(chǎng)。
四、業(yè)主要求工期提前,則本合同的工期相應(yīng)提前;由于業(yè)主的原因或重大變更導(dǎo)致工期延長,業(yè)主同意工期順延時(shí),此合同工期相應(yīng)順延。
一、甲供材料:甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)主材及業(yè)主要求的特種材料,如鋼材、錨具,支座、水泥、混凝土、定型模板等,與工程相關(guān)的其它所有材料及輔材由乙方負(fù)責(zé)。
三、基坑開挖由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)提供機(jī)械設(shè)備,乙方組織施工。
四、甲方提供吊車、挖機(jī)、泵車等大型設(shè)備。
工程施工中使用的其它機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備、小型機(jī)具等由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
如若使用甲方機(jī)械設(shè)備為有償使用,甲方的機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用明細(xì)表附后,乙方使用時(shí)按相關(guān)機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用結(jié)算。
五、乙方自備材料、設(shè)備:
合同約定施工項(xiàng)目使用的所有消耗材料、輔材、小型機(jī)具均由乙方承擔(dān)。
甲供材料因乙方管理不善、浪費(fèi)等,超指標(biāo)消耗的材料按甲方本合同附件二(甲供材料數(shù)量、價(jià)格表)或雙方確認(rèn)材料價(jià)格的200%的價(jià)格收取材料費(fèi),并從計(jì)價(jià)支付款中扣除。
由乙方自購的材料,如果乙方找任何理由、借口不愿購買,為不耽誤工期由甲方代購的,購買費(fèi)用為材料費(fèi)用加收10%管理費(fèi)用,從乙方計(jì)價(jià)款中扣除。
六、乙方在甲方處領(lǐng)用的周轉(zhuǎn)材料(定型模板除外)、設(shè)備、機(jī)具等為有償使用,按市場(chǎng)租賃單價(jià)收取租賃費(fèi),并由乙方自行負(fù)責(zé)保管、維修、養(yǎng)護(hù),如若丟失或損壞由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、材料損耗:鋼材損耗率為1%,混凝土損耗率為1%,超出規(guī)定損耗率部分甲方按其原價(jià)的兩倍從乙方計(jì)量款中扣回。
1.乙方嚴(yán)格遵守《招標(biāo)文件》,嚴(yán)格按照施工設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范組織施工,嚴(yán)格按程序辦事,服從甲方質(zhì)檢人員(內(nèi)部監(jiān)理工程師)和駐地監(jiān)理工程師的現(xiàn)場(chǎng)指示和檢查,并配合質(zhì)檢人員和監(jiān)理進(jìn)行工作。
為保證工程質(zhì)量,甲方將不定期地對(duì)乙方施工工程進(jìn)行抽查;如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,除令其無償返工外,還要承擔(dān)違約責(zé)任,業(yè)主因質(zhì)量不合格所有處罰金額由乙方承擔(dān)。
累計(jì)超過三次,甲方有權(quán)勒令乙方退場(chǎng)。
乙方應(yīng)及時(shí)上報(bào)驗(yàn)收工程,以便甲方統(tǒng)一安排,并提供有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)表、施工原始記錄等資料。
2.業(yè)主、監(jiān)理工程師的有關(guān)質(zhì)量的口頭及書面文件,同樣適用于乙方。
3.乙方每道施工工序完成后,填報(bào)質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單及施工原始記錄,經(jīng)甲方質(zhì)檢人員檢查驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下道工序施工。
單項(xiàng)工程完成后,乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng),甲方質(zhì)檢部、施工分部共同進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)監(jiān)理工程師驗(yàn)收;待合格后,報(bào)高級(jí)駐地和總監(jiān)辦及業(yè)主驗(yàn)收。
交工驗(yàn)收合格后,該項(xiàng)工程暫告結(jié)束。
4.分項(xiàng)工程合格率100%,優(yōu)良率達(dá)到100%以上,質(zhì)量事故(案次)零次。
5.工程資料:乙方必須按照相關(guān)的公路工程技術(shù)規(guī)范、業(yè)主、監(jiān)理工程師和甲方技術(shù)人員的要求認(rèn)真填寫及時(shí)報(bào)簽工程資料,相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1.任何設(shè)計(jì)變更均不能使本合同中止。
2.因設(shè)計(jì)變更而增加或減少的工程量,乙方接受。
以實(shí)際發(fā)生工程量為準(zhǔn)。
3.甲方負(fù)責(zé)全部工程的設(shè)計(jì)變更和索賠工作,如甲方有要求時(shí),乙方應(yīng)積極配合,并及時(shí)向甲方提供變更、索賠所需的原始數(shù)據(jù)和資料,以便甲方盡快上報(bào)業(yè)主。
4.乙方在施工中提出的合理化建議及對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改或換用,未經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主的批準(zhǔn),乙方不得擅自實(shí)施,否則乙方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,并賠償因此給甲方造成的損失,延誤的工期不予順延。
一、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》有關(guān)責(zé)任規(guī)定。
二、乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全工作并指派專職安全員,甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
三、乙方要設(shè)置專職安全員,對(duì)其施工人員進(jìn)行安全施工教育,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除和制止,杜絕安全事故的發(fā)生。
四、乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的任何人身傷亡事故和其他安全事故,凡非甲方人員違章指揮造成的,其責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。
五、乙方在高壓線、水上、水下、地下管線、易燃、易爆地段及有害環(huán)境下施工的,施工前應(yīng)向甲方提交安全防護(hù)措施,經(jīng)過甲方和監(jiān)理的批準(zhǔn)后才能實(shí)施,但甲方和監(jiān)理的批準(zhǔn)不能免除乙方應(yīng)承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任。
六、乙方應(yīng)在危險(xiǎn)源設(shè)置照明、警示信號(hào)、看守和其它必要防護(hù)措施,以保證施工人員、第三者及工程本身的安全,其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、安全生產(chǎn)協(xié)議附后另簽。
第一條 甲方職責(zé)
一、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、指揮及管理,乙方須無條件接受甲方管理。
負(fù)責(zé)對(duì)乙方的工作進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。
二、甲方負(fù)責(zé)施工過程中的技術(shù)交底和技術(shù)指導(dǎo)。
甲方工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)圖紙及必要的施工規(guī)范。
三、甲方試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn),乙方需在此過程中予以專人配合(并派專人做混凝土試件)。
四、按時(shí)對(duì)乙方當(dāng)月完成的工程量按雙方合同明確的單價(jià)進(jìn)行計(jì)量與支付。
五、甲方盡力幫助和提供施工環(huán)境,如有誤工、窩工,甲方不承擔(dān)任何誤工、窩工費(fèi)用。
六、負(fù)責(zé)將合同約定的應(yīng)由甲方提供的材料、設(shè)備提供到位。
七、合同范圍內(nèi)主便道由甲方負(fù)責(zé)維護(hù),乙方生活及施工場(chǎng)地至主便道的支便道由乙方負(fù)責(zé)維護(hù)。
八、甲方在施工中享有處罰權(quán),甲方有權(quán)對(duì)乙方的違章作業(yè)、違章指揮、不聽指揮、沒有完成甲方下達(dá)的計(jì)劃任務(wù)、沒有達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)存在的安全隱患整改不力等違約行為進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,乙方必須服從、立即改正其不規(guī)范的行為,并接受甲方的處罰。
第二條 乙方職責(zé)
一、乙方要嚴(yán)格履行雙方共同確認(rèn)的合同條款。
嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、相關(guān)規(guī)范及甲方要求組織施工生產(chǎn)。
如不按圖紙及規(guī)范施工,所造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
二、乙方要嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法規(guī)、法律。
執(zhí)行甲方的工作時(shí)間、管理方式,遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度、服從甲方管理。
不按甲方指令進(jìn)行施工,所產(chǎn)生的一切不良后果由乙方自行承擔(dān)。
三、由于乙方原因,造成人員傷亡、機(jī)械設(shè)備損壞等事故,其全部責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
四、合理、有效的利用甲方提供的機(jī)械設(shè)備,不得延誤機(jī)械臺(tái)班,否則甲方將視情況予以經(jīng)濟(jì)處罰。
五、乙方必須按照甲方安排的進(jìn)度計(jì)劃保質(zhì)保量的完成施工任務(wù)。
如因乙方原因造成工程停工、返工或驗(yàn)收質(zhì)量不合格,由乙方承擔(dān)一切由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失(包括對(duì)甲方造成的損失以及業(yè)主、監(jiān)理對(duì)甲方作出的經(jīng)濟(jì)處罰和甲方因乙方的返工、驗(yàn)收不合格而多付出的款項(xiàng))。
需返工的,必須在甲方要求的時(shí)間內(nèi)返工,直到合格為止,返工費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
六、如因乙方原因造成的工期延誤,每延期一天,按合同總價(jià)款的0.1%罰款。
七、乙方負(fù)責(zé)制作混凝土、砂漿等試件,并建立養(yǎng)生室或水池。
八、對(duì)成品、半成品進(jìn)行必要的保護(hù)、防護(hù)、防銹措施,保護(hù)、防護(hù)、防銹措施所使用的材料、人工、機(jī)械由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
九、乙方進(jìn)場(chǎng)施工前必須向甲方提供特種作業(yè)人員上崗資格證,所有人員的身份證。
乙方進(jìn)場(chǎng)施工前必須向甲方提交乙方材料員的書面委托資料,所有材料的領(lǐng)用必須經(jīng)此人簽字甲方才給予辦理。
十、乙方人員的食宿、交通由乙方自行負(fù)責(zé)。
十一、為確保工程質(zhì)量,乙方不得對(duì)以勞務(wù)方式承包的工程進(jìn)行轉(zhuǎn)包和分包,若私自進(jìn)行轉(zhuǎn)包和分包,甲方有權(quán)終止此合同,由此可能出現(xiàn)的后果,全部由乙方負(fù)責(zé)。
十二、保證按時(shí)足額為農(nóng)民工繳納各項(xiàng)保險(xiǎn)(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、人身意外傷害險(xiǎn)及女職工的計(jì)生險(xiǎn))及足額支付民工工資,并接受甲方的監(jiān)督和檢查。
必要時(shí)甲方有權(quán)代乙方發(fā)放農(nóng)民工工資,并在乙方工程款中扣除。
甲方為乙方施工人員統(tǒng)一辦理人身意外傷害保險(xiǎn),保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十三、乙方對(duì)其施工的項(xiàng)目負(fù)有質(zhì)量責(zé)任,在未通過竣工驗(yàn)收前,其維護(hù)、保養(yǎng)、維修以及缺陷處理均由乙方負(fù)責(zé),發(fā)生的費(fèi)用甲方在乙方的質(zhì)量缺陷保證金中扣除。
十四、乙方必須具備至少1--2名有專業(yè)職稱的技術(shù)人員,并納入到項(xiàng)目部工程部管理,履行現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)員職責(zé),完成各種內(nèi)業(yè)資料和監(jiān)理簽字、協(xié)調(diào)工作。
十五、乙方在施工、生活用的`水、電費(fèi)和施工養(yǎng)護(hù)用水由乙方自行承擔(dān)。
1、乙方違約;
2、放棄合同;
3、沒有合理的原因而未能開工,經(jīng)常性地基本上違背合同規(guī)定的義務(wù);
4、未能以適當(dāng)?shù)呐M(jìn)行工程施工,經(jīng)常性地基本上違背合同規(guī)定的義務(wù);
5、未能按合同規(guī)定進(jìn)行工程施工;
6、拒絕或不重視遵照甲方或業(yè)主要求,野蠻施工。
7、轉(zhuǎn)讓和分包。
8、如由于乙方違約造成合同解除的,甲方有權(quán)扣留乙方的誠信保證金,并由乙方承擔(dān)由此造成的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
9、乙方不具備施工能力,投入的人、材、機(jī)不能滿足施工進(jìn)度、質(zhì)量要求的。
10、乙方施工中發(fā)生質(zhì)量、安全事故,甲方勒令限期整改未整改的。
11、由于上述原因?qū)е录追阶龀鼋K止合同行為的,甲方將扣留乙方的履約誠信保證金,并有權(quán)向乙方追究其對(duì)甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。
12、如由于乙方違約,則甲方有權(quán)單方終止合同,清退乙方出場(chǎng)(甲方終止合同的依據(jù)見第九章),同時(shí)向乙方索賠對(duì)甲方造成的損失。
清退時(shí)按乙方完成合格工程數(shù)量的80%清算支付,其余20%和全部履約保證金甲方扣留作為乙方給甲方造成損失的經(jīng)濟(jì)賠償。
合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)本著公平、合理的原則,及時(shí)協(xié)商處理,協(xié)商不成的,可以提請(qǐng)雙方的上級(jí)主管部門調(diào)解解決,經(jīng)調(diào)解達(dá)不成協(xié)議的可向山西省太原市人民法院起訴解決。
第十三章 附則
一、本合同簽訂之前雙方簽訂的所有合同均無效,以本合同執(zhí)行。
二、合同未盡事宜,雙方再行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
三、合同一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。
四、本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽字、加蓋本單位公章(逐頁小簽并加蓋騎縫章)即生效,工程竣工驗(yàn)收,甲方結(jié)清工程款后,合同自行終止。
甲方:
法定代表人
或其授權(quán)代理人:(簽字)
年 月 日
乙方:
法定代表人
或其授權(quán)代理人:(簽字)
年 月 日
甲方:鄭州市東四環(huán)南延線大橋項(xiàng)目經(jīng)理部
乙方:
為確保工程施工的順利進(jìn)行,加快施工進(jìn)度,確保工程質(zhì)量,本著自愿互利的原則,依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,在履行甲方與業(yè)主簽訂的施工總承包合同的前提下,簽訂本工程施工承包合同,以茲共同遵守。
第一條工程項(xiàng)目
一、工程名稱:鄭州市東四環(huán)南延線大橋
二、工作范圍:
二、工作內(nèi)容
施工前的各項(xiàng)工作準(zhǔn)備(施工人員及施工各項(xiàng)小型機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng));橋臺(tái)承臺(tái)、橋墩承臺(tái)、橋臺(tái)肋板及臺(tái)身、橋墩墩身、臨時(shí)支承柱,支座安裝、防震設(shè)施、預(yù)埋件、現(xiàn)澆連續(xù)箱梁、橋面鋪裝,防撞護(hù)欄、橋面排水設(shè)施等橋梁施工內(nèi)容。
第二條 承包方式
一、本工程實(shí)行單價(jià)承包,為單包工形式,各工程承包價(jià)包括為實(shí)施和完成合同工程施工所需的人工費(fèi)、小型耗材費(fèi)、小型機(jī)械費(fèi)等。
二、承包價(jià)明細(xì)詳見附件1《橋梁工程量清單》。
三、工程數(shù)量:以甲方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及業(yè)主共同確認(rèn)的有效計(jì)量支付數(shù)量為準(zhǔn)。
第三條:工程質(zhì)保金及履約保證金
乙方進(jìn)場(chǎng)后需向甲方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳形式交付15萬工程質(zhì)保金及履約保證金。
待工程完工后返還給乙方。
第四條:工程預(yù)付款
本工程無預(yù)付款。
第五條:工程期限
合同有效期:從合同簽訂之日起至最終結(jié)算辦理完成止。
合同工期:自甲方通知開工起12個(gè)月內(nèi),且必須滿足業(yè)主和甲方規(guī)定的節(jié)點(diǎn)工期目標(biāo)要求。
第六條;工程進(jìn)度
一、乙方必須按照甲方的施工組織設(shè)計(jì)方案積極組織本工程的施工,并保證在合同期內(nèi)保質(zhì)保量完成任務(wù)。
乙方在施工過程中必須接受甲方或業(yè)主、監(jiān)理工程師提出的計(jì)劃安排,服從統(tǒng)一調(diào)度。
二、乙方在沒有受到外界因素干擾的情況下必須按照甲方及監(jiān)理、業(yè)主下達(dá)的月進(jìn)度計(jì)劃保質(zhì)保量完成當(dāng)月施工任務(wù),若乙方未能按照甲方及監(jiān)理、業(yè)主下達(dá)的月進(jìn)度計(jì)劃完成當(dāng)月施工任務(wù),甲方有權(quán)按工程滯后程度扣除乙方費(fèi)用外,還應(yīng)承擔(dān)由此原因造成的監(jiān)理、業(yè)主對(duì)甲方進(jìn)行的罰(扣)款。
三、在施工過程中若發(fā)現(xiàn)乙方在限期內(nèi)無力完成任務(wù)或達(dá)不到月均衡生產(chǎn)能力,或存在質(zhì)量問題及內(nèi)部管理問題,如是乙方責(zé)任,甲方有權(quán)分割合同工程量或終止合同,若終止合同,則勒令限期退場(chǎng),對(duì)由此造成的一切損失,均由乙方全部承擔(dān)。
四、因設(shè)計(jì)變更、征地拆遷、管線遷移、地方百姓阻工、無可抗拒的天氣等原因?qū)е碌耐9ぃて诳蛇m當(dāng)順延。
停工期間乙方機(jī)械設(shè)備、人員誤工等損失費(fèi)用經(jīng)雙方協(xié)商給乙方適當(dāng)補(bǔ)償。
五、如乙方中途退場(chǎng)或嚴(yán)重違約中止合同的,甲方有權(quán)沒收履約保證金,并對(duì)已完未結(jié)算工程或已結(jié)算未支付的任何工程項(xiàng)目及款項(xiàng)不再進(jìn)行結(jié)算或支付。
對(duì)于乙方遺留工程,甲方另行施工,由此造成的損失甲方保留向乙方索賠的權(quán)利。
第七條 工程質(zhì)量
一、滿足總承包合同要求。
二、乙方必須對(duì)本工程和甲方負(fù)責(zé),嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范要求以及設(shè)計(jì)圖紙,精心組織,科學(xué)施工,達(dá)到業(yè)主要求的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
三、由業(yè)主、甲方、監(jiān)理工程師對(duì)該工程下發(fā)的指令、命令、通知等均對(duì)乙方有效。
乙方應(yīng)服從甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)工程師及駐地監(jiān)理工程師的監(jiān)督,做好現(xiàn)場(chǎng)施工的原始記錄及相應(yīng)的初驗(yàn)資料,如因乙方責(zé)任造成的工程返工、停工,由此發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),若對(duì)甲方(公司)造成不良的影響的,視情節(jié)輕重每次處以2000-5000萬元罰款,直至解除本合同。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(jtgf80/1-2004)及公路工程《技術(shù)規(guī)范》及業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、甲方規(guī)定的技術(shù)條款為依據(jù)。
分項(xiàng)工程合格率為95%;單位工程交、竣工驗(yàn)收優(yōu)良品率90%以上;重大質(zhì)量責(zé)任事故(案次)0次。
五、達(dá)不到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)的工程部分,甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應(yīng)按甲方要求返工,直到符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求的標(biāo)準(zhǔn),由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
六、具備隱蔽條件的隱蔽工程,乙方應(yīng)進(jìn)行自檢,在隱蔽前通知甲方和監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收。
驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)在甲方限定的時(shí)間內(nèi)整改完成后重新驗(yàn)收。
若乙方在施工過程中未通知甲方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程數(shù)量確認(rèn),甲方有權(quán)拒絕為乙方結(jié)算該部分工程款。
第八條:工程結(jié)算程序和方式
1、本工程結(jié)算辦法按本項(xiàng)目按業(yè)主及監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可的工程計(jì)量執(zhí)行。
2、每月21日之前乙方應(yīng)及時(shí)將本月實(shí)際完成的符合本合同約定和計(jì)規(guī)范要求的工程量以及當(dāng)月的施工人員、機(jī)械設(shè)備匯總表一并上報(bào)甲方合約部。
乙方上報(bào)的工程量必須為經(jīng)監(jiān)理工程師和甲方質(zhì)檢工程師驗(yàn)收合格并簽認(rèn)的工程量。
3、甲方財(cái)務(wù)部根據(jù)簽認(rèn)完整的結(jié)算單,在業(yè)主支付甲方當(dāng)期工程款后3日內(nèi)辦理支付手續(xù)。
4、甲方合約部每月對(duì)乙方上報(bào)的結(jié)算數(shù)量進(jìn)行審核,存在問題由甲方負(fù)責(zé)調(diào)查解決。
4、完工結(jié)算:乙方所分包的工程項(xiàng)目按合同要求完工后,并完成以下作業(yè):(1)該工程經(jīng)甲方及業(yè)主驗(yàn)收達(dá)到質(zhì)量要求;(2)辦理退場(chǎng)手續(xù)。
甲方給予辦理完工結(jié)算并報(bào)甲方上級(jí)主管部門審批后,支付剩余工程款、履約保證金。
7、最終結(jié)算:本工程缺陷責(zé)任期滿,若無工程質(zhì)量問題,退還乙方工程質(zhì)保金。
完成后一年內(nèi)付清全部款項(xiàng)。
第九條、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、向乙方提供本項(xiàng)目相關(guān)的施工圖紙一套,技術(shù)部門關(guān)于本項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范供乙方查閱。
及時(shí)組織人員對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)、安全、環(huán)保交底。
2、甲方委派現(xiàn)場(chǎng)工程師,根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)乙方的工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等進(jìn)行督查,并負(fù)責(zé)與監(jiān)理工程師、業(yè)主聯(lián)系,進(jìn)行工程中間驗(yàn)收,負(fù)責(zé)有關(guān)簽證工作。
3、在施工過程中若乙方不能根據(jù)甲方的總體工期要求按期完成生產(chǎn)任務(wù),甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)增加實(shí)際施工人員及機(jī)械設(shè)備,要求增加的人員及設(shè)備應(yīng)于甲方通知后7日內(nèi)進(jìn)場(chǎng),如乙方不能按要求及時(shí)進(jìn)場(chǎng),甲方則按100元/人/天、100元/臺(tái)/天進(jìn)行處罰;同時(shí)甲方有權(quán)對(duì)乙方的合同工程量進(jìn)行調(diào)整,乙方不得拒絕。
4、甲方有權(quán)對(duì)乙方發(fā)放的工資情況進(jìn)行核查,乙方拒絕。
若發(fā)現(xiàn)乙方未按合同約定按時(shí)支付工人工資,甲方有權(quán)動(dòng)用乙方履約保證金代為支付。
5、根據(jù)合同規(guī)定,在鄭州路橋給甲方計(jì)價(jià)的情況下甲方按一定比例給乙方計(jì)價(jià)并撥付工程款。
在資金不到位時(shí)應(yīng)相互理解和支持,乙方更不得隨意罷工或鬧事,否則甲方有權(quán)單方面終止合同,有此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、甲方有權(quán)按照第十一條的約定對(duì)乙方的安全文明施工進(jìn)行管理。
第十條、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方除履行本合同規(guī)定的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)外,還應(yīng)履行甲方與業(yè)主簽訂的工程承包合同的有關(guān)責(zé)任和義務(wù)。
(附表)
2、本合同簽訂后,即視為乙方在簽訂合同之前,已對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和其周圍環(huán)境以及相關(guān)資料進(jìn)行了詳細(xì)、認(rèn)真的察看和核查,并對(duì)以下幾點(diǎn)內(nèi)容已經(jīng)查明:
a現(xiàn)場(chǎng)的地形地貌和特征;
b水文和氣象條件;
c設(shè)計(jì)圖紙、施工方案、工藝流程、技術(shù)要求及監(jiān)理程序;
d實(shí)施和完成本合同工程及其缺陷的修復(fù)所需做的工作范圍、性質(zhì);
e安全和環(huán)境不利因素(包含施工區(qū)域內(nèi)油、氣、電、管線以及居民對(duì)本工程的影響);還應(yīng)認(rèn)為,乙方已將上述因素對(duì)工程的影響已在單價(jià)中予以考慮。
4、乙方必須依法用工,并與其聘用的人員簽訂用工合同報(bào)甲方備案,如乙方人員調(diào)整必須及時(shí)報(bào)甲方備案。
同時(shí)乙方必須每月上報(bào)全體人員考勤表、工資表復(fù)印件,至甲方財(cái)務(wù)部備案。
上報(bào)日期不得超出次月10日。
5、乙方在簽訂合同時(shí)要填寫進(jìn)場(chǎng)設(shè)備和主要管理人員名單,并確保按名單上的人員和設(shè)備進(jìn)場(chǎng),直到本合同工程完工,甲方將不定期檢查。
乙方承諾的施工負(fù)責(zé)人 必須自始至終堅(jiān)守工地,親自指揮生產(chǎn)施工,離開工地時(shí)應(yīng)向甲方請(qǐng)假,未經(jīng)同意離開工地,罰款2000元/天/人。
乙方進(jìn)場(chǎng)設(shè)備不得中途擅自撤走,否則罰款100元/臺(tái)/天。
乙方提供的特種作業(yè)人員,應(yīng)取得特種作業(yè)上崗操作證書并報(bào)甲方備案。
乙方應(yīng)對(duì)其施工人員進(jìn)行上崗前的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全環(huán)保教育,所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)包、分包,如發(fā)現(xiàn)此類情況,一經(jīng)核實(shí),甲方有權(quán)終止合同,沒收其履約保證金,并勒令其退場(chǎng),由此引起的一切損失由乙方自負(fù)并喪失再度合作的機(jī)會(huì)。
7、乙方必須嚴(yán)格對(duì)施工過程質(zhì)量控制。
并嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范以及設(shè)計(jì)圖紙要求,精心組織,科學(xué)施工,達(dá)到合同要求的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
8、乙方在施工中要嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)主規(guī)定的工序報(bào)驗(yàn)制,每道工序完工后在取得現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理工程師的簽認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序施工;必須服從駐地監(jiān)理工程師和甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)工程師的監(jiān)督,否則甲方有權(quán)拒絕驗(yàn)收,由此造成的停工等一切損失由乙方自行承擔(dān)。
9、若發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙有誤或圖紙與實(shí)際不符時(shí),乙方應(yīng)立即報(bào)告甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師,待征得監(jiān)理工程師確認(rèn)后,按批復(fù)的變更設(shè)計(jì)圖紙(或指令)施工;施工中若發(fā)生質(zhì)量問題時(shí),乙方必須立即報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)工程師,及時(shí)提出措施,在取得監(jiān)理工程師同意后,組織人員進(jìn)行返工處理,由此發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
10、乙方必須配備專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)設(shè)備,配合甲方完成與合同相關(guān)的所有試驗(yàn)、測(cè)量以及資料填寫等技術(shù)工作。
11、乙方必須處理好和地方的關(guān)系,在出現(xiàn)問題無力處理的情況下必須及時(shí)上報(bào)甲方,以便及時(shí)協(xié)調(diào)。
若在未上報(bào)的情況下采取粗暴方法處理,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
12、本合同實(shí)施中甲方下發(fā)的一切指令、文件皆對(duì)乙方有效并妥善保管,不得外泄。
13、工程完工后,乙方負(fù)責(zé)清理施工場(chǎng)地,包括拆除臨時(shí)駐地設(shè)施等工作,乙方人員工資由甲方按100元/日支付。
第十一條、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)
1、甲方與業(yè)主簽訂的工程承包合同中關(guān)于安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定乙方必須履行。
2、乙方應(yīng)遵守國家、地方的一切法律、法規(guī)及甲方相關(guān)的規(guī)章制度。
乙方必須無條件接受當(dāng)?shù)卣捌渌麍?zhí)法部門關(guān)于安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的法規(guī)。
3、乙方應(yīng)建立內(nèi)部安全管理機(jī)構(gòu),設(shè)立專職安全員、健全安全規(guī)章制度,完善安全操作規(guī)程,購置安全可靠的安全防護(hù)設(shè)施,保證施工需求。
4、乙方必須保證工程完工后物清料凈,施工期間施工場(chǎng)地內(nèi)材料、機(jī)械設(shè)備擺設(shè)整齊。
5、乙方必須對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)施工人員、設(shè)備財(cái)產(chǎn)的安全負(fù)責(zé)。
在施工及材料的采購、運(yùn)輸?shù)冗^程中發(fā)生的一切人身傷殘、死亡、財(cái)產(chǎn)損失、 損害及意外事故均由乙方承擔(dān)費(fèi)用和責(zé)任。
并購買本工程的人身意外傷害險(xiǎn)。
6、乙方的主要管理人員要保持相對(duì)穩(wěn)定,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的工作人員要按甲方規(guī)定佩帶統(tǒng)一標(biāo)志,沒有甲方的同意不得隨意更換,并自始至終以甲方的名義組織施工。
乙方進(jìn)場(chǎng)的所有機(jī)械設(shè)備均按甲方要求統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。
7、凡因乙方管理不善而給項(xiàng)目部造成行政干擾的(如雇工到項(xiàng)目部鬧事等)則每次罰款1萬元,若對(duì)甲方管理人員造成人身和精神傷害,按國家法律規(guī)定進(jìn)行處理。
第十二條、材料、水電供應(yīng)及管理
1、甲方提供下列材料工程結(jié)構(gòu)材料皆有甲方提供。
2、乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供的材料進(jìn)行保管、使用、裝卸及場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)。
3、除甲方提供材料外的所有施工材料、機(jī)械設(shè)備、施工用水電均由乙方自行解決并承擔(dān)費(fèi)用,甲方負(fù)責(zé)提供電力主線的接口至本橋二十米內(nèi),其余線路及電力設(shè)施由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
甲方按 元/度收取電費(fèi),實(shí)際用電量為電表讀數(shù)與電損合計(jì)。
4、為完成本工程所需的所有機(jī)械設(shè)備除挖機(jī)外均有乙方租賃并承擔(dān)費(fèi)用。
5、乙方自行采購材料的小型材料,質(zhì)量必須滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求,必要時(shí)提供產(chǎn)品合格證明,對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。
乙方采購的材料設(shè)備在使用前,應(yīng)按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),不合格的不得使用。
第十三條 費(fèi)用變更
1、本工程單價(jià)在施工期間不予調(diào)整。
2、對(duì)于變更設(shè)計(jì)引起的費(fèi)用調(diào)整,在業(yè)主認(rèn)可并批復(fù)的情況下,遵循以下原則:
a、純屬工程量的增減,執(zhí)行原單價(jià),調(diào)整總價(jià);
b、新增項(xiàng)目,若原清單中有相同或相類似的項(xiàng)目,可套用或參照該單價(jià)確定新單價(jià);原清單中沒有相同或相類似的項(xiàng)目,由甲乙雙方協(xié)商初步確定,但最終必須經(jīng)甲方上級(jí)公司審核確定后才可作為結(jié)算依據(jù),與乙方辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
c、任何變更均屬于本合同工程范圍內(nèi),乙方不得拒絕施工。
第十四條 爭(zhēng)議
履行合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成的,提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁或地方法院判決。
第十八條 其它事宜
1、乙方在本合同外的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無關(guān),乙方與任何第三方簽訂的經(jīng)濟(jì)及其它合同協(xié)議等,甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
2、乙方應(yīng)積極配合甲方做好迎接有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。
3、雙方簽訂的《安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)責(zé)任書》為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
4、其它未盡事宜,針對(duì)具體情況協(xié)商解決,并作為本合同的補(bǔ)充條款。
5、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后在乙方向甲方提交履約保證金后生效,最終結(jié)算完畢后自動(dòng)失效。
6、本合同一式肆份,其中甲方叁份,乙方壹份。
附件:
一、工程量清單(加蓋乙方公章)
二、安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)責(zé)任書(加蓋乙方公章)
三、擬投入本工程的主要管理人員表(加蓋乙方公章)
四、擬投入本工程的機(jī)械設(shè)備表(加蓋乙方公章)
甲方:(蓋公章) 乙方:(蓋公章)
甲方法定代表人: 乙方法定代表人:
或代理人: 或代理人:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
年 月 日 年 月 日
橋梁維修合同協(xié)議書篇十四
甲方共有小車____臺(tái),經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,甲方同意將本單位____臺(tái)小車委托給乙方修理,為規(guī)范甲乙雙方行為,簽訂合同如下:
第一條甲方同意乙方為岳陽市藥品食品監(jiān)督管理局車輛定點(diǎn)維修單位。
第二條乙方服務(wù)范圍:
車輛大修,各級(jí)維護(hù),小修,車輛年檢和其他有關(guān)汽車維修的服務(wù)項(xiàng)目。
第三條維修車輛送修和移交手續(xù)。
乙方憑甲方車管領(lǐng)導(dǎo)安排,承接車輛維修業(yè)務(wù),乙方維修車輛結(jié)束后,須提供打印《定點(diǎn)維修結(jié)算清單》交送修單位審核。
第四條維修時(shí)間:
汽車小修,一,二級(jí)保養(yǎng)做到____小時(shí)出廠,發(fā)動(dòng)機(jī)三級(jí)保養(yǎng)____小時(shí)出廠;發(fā)動(dòng)機(jī)大修4天出廠;汽車全車大修車輛按約定時(shí)間出廠,每推遲一天交車,由乙方承擔(dān)違約賠償____元。
第五條維修服務(wù):
乙方實(shí)行______小時(shí)服務(wù)(含節(jié)假日),車輛隨到隨____修,乙方上路搶修施救車輛,市內(nèi)免收施救費(fèi)用。
第六條質(zhì)量保證:
本廠對(duì)車輛維修質(zhì)量實(shí)行三包(包退,包換,包賠),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照《湖南省汽車維修行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。汽車大修車輛保修5萬公里或壹年,發(fā)動(dòng)機(jī)三級(jí)保養(yǎng)保修壹萬公里,因維修質(zhì)量和配件問題所引發(fā)的車輛損失,交通事故損失全部由乙方負(fù)責(zé)。
第七條甲方的權(quán)利與義務(wù):
1、鑒于甲乙雙方所建立的長期合作關(guān)系,甲方有權(quán)要求乙方優(yōu)先維修甲方修的車輛。
2、對(duì)已完工車輛,如發(fā)現(xiàn)不合格或與“送修單”不符,甲方有權(quán)要求乙方無償返工,直至符合要求為止。
3、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定與乙方結(jié)算車輛維修費(fèi)用。
第八條乙方的權(quán)利與義務(wù):
第九條結(jié)算方式:
每季度結(jié)算一次。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方出具當(dāng)期每次維修的結(jié)算單。
第十條合同有效期:
本合同有效期限為____年,自本合同簽訂之日起至____年____月____日止。
第十一條爭(zhēng)議及解決方式。
如雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生糾紛,應(yīng)盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十二條本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商一致,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同樣的法律效力。
第十三條合同壹式四份,甲、乙雙方各持貳份,蓋章簽字生效。
甲方(單位蓋章):________乙方(單位蓋章):________。
橋梁維修合同協(xié)議書篇十五
代表人:
電話:
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
代表人:
電話:
依照《民法典》、《_建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等,鑒于甲方承接了_______市_______段橋梁的建設(shè),在乙方充分了解了施工現(xiàn)場(chǎng)條件后,根據(jù)自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就_______段橋梁?jiǎn)雾?xiàng)工程勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
1、工程名稱:
2、工作范圍:_______全部橋梁的鋼筋制作安裝,混凝土的澆筑(模板的安裝與拆除、支架的搭設(shè)、拆除,養(yǎng)護(hù)等),鋼絞線的制作安裝。
3、工期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
1、組建與工程相適應(yīng)的項(xiàng)目管理班子,全面履行總包合同,負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及有關(guān)部門聯(lián)系,協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)工作關(guān)系。
2、向乙方創(chuàng)建開工條件及施工條件,向乙方交付相關(guān)主要材料及機(jī)具。
3、統(tǒng)一制定各項(xiàng)管理目標(biāo),實(shí)施對(duì)工程質(zhì)量,工期,安全生產(chǎn)、文明施工,計(jì)量、實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)的控制、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收并負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目計(jì)劃的下達(dá)并對(duì)乙方工程全過程進(jìn)度、安全、質(zhì)量、環(huán)保、文明施工進(jìn)行監(jiān)督管理。
4、負(fù)責(zé)技術(shù)安全交底,組織圖紙會(huì)審,交工驗(yàn)收,但并不免除乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
5、甲方按照總體進(jìn)度要求向乙方下達(dá)施工任務(wù),當(dāng)乙方不能滿足甲方總體施工進(jìn)度時(shí),甲方有權(quán)調(diào)入其他施工隊(duì)以達(dá)到加快進(jìn)度,由此造成乙方的損失,由乙方自行承擔(dān)。
6、按本合同約定,向乙方支付勞務(wù)報(bào)酬。
1、負(fù)責(zé)招工,作用人員要求:年齡在18歲以上,50歲以下的男工;身體健康;能勝任本合同工程體力勞動(dòng);技工應(yīng)具有國家統(tǒng)一頒發(fā)的三級(jí)及以上技術(shù)等級(jí)證書。
2、乙方必須每月在施工現(xiàn)場(chǎng)_______天,甲方考勤,如缺勤一天罰_______元,并建立勞務(wù)人員檔案,每月編制工資表,每月同甲方一起發(fā)放民工工資。
3、對(duì)本合同工作范圍內(nèi)的工程量向甲方負(fù)責(zé),組織相應(yīng)的人員施工作業(yè),并組織持有相關(guān)資格證書的熟練工人投入工作,完成乙方下達(dá)的計(jì)劃。
4、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范,投入足夠人力、物力,保證工期;加強(qiáng)安全教育,認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范,嚴(yán)格遵守安全制度,落實(shí)安全措施,確保施工安全;對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定,做到文明施工并承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量修改、返工、工期拖延、安全事故、現(xiàn)場(chǎng)臟亂造成的損失及各種罰款。
5、自覺接受甲方及有關(guān)部門的管理、監(jiān)督和檢查,隨時(shí)配合甲方、工程師做好本工程材料及工程樣品隨機(jī)抽樣試件。
6、配合甲方辦理交工驗(yàn)收;做好施工場(chǎng)地構(gòu)筑物和已完工程部分的成品保護(hù)工作,因乙方責(zé)任發(fā)生損壞,乙方自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款并賠償甲方損失。
7、乙方必須嚴(yán)格遵守相關(guān)作業(yè)操作規(guī)程,結(jié)合本工程特點(diǎn)配備滿足施工要求的作業(yè)人員,小型機(jī)具等。
8、除非本合同另有約定,乙方應(yīng)對(duì)其作業(yè)內(nèi)容的實(shí)施、完工負(fù)責(zé),乙方應(yīng)承擔(dān)、履行合同約定的、與勞務(wù)作業(yè)有關(guān)的所有責(zé)任、義務(wù)及工作程序。
9、依法為其施工作業(yè)人員辦理社會(huì)保險(xiǎn),按規(guī)定足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。
在協(xié)議簽訂之前,乙方必須向甲方繳納履約保證金:_______萬元,該履約保證金待合同履約完成后_______月后支付。
1、乙方必須根據(jù)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求,為其施工作業(yè)人員提供安全勞保用品、購買意外險(xiǎn)及安全勞務(wù)保障(包括相關(guān)勞動(dòng)及安全保障)。特殊工種人員必須堅(jiān)持持證上崗,杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生。
2、乙方應(yīng)遵守甲方工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,完善對(duì)作業(yè)人員的三級(jí)安全技術(shù)交底,教育乙方的作業(yè)人員,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,并接受甲方處罰,由于乙方安全措施不力、違背甲方安全技術(shù)交底或違反安全操作規(guī)程造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用,均由乙方承擔(dān)。
1、鋼材:工程所有的鋼材均由甲方供應(yīng)。鋼筋施工損耗量核定為_______%,若乙方因管理不善超過此核定標(biāo)準(zhǔn),甲方將按鋼筋購置價(jià)在乙方的工程價(jià)款中扣除。
2、混凝土:施工過程中混凝土由甲方集中攪拌后運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)。
3、施工用電:根據(jù)甲方現(xiàn)有現(xiàn)場(chǎng)配電提供給乙方使用外,配電箱以外電線及其他電器設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)。
4、模板:對(duì)于橋梁系梁、墩柱、蓋梁模板以及架管、扣件,按需經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字審核后到材料部門領(lǐng)取,在工程結(jié)束后歸還,對(duì)模板、架管、扣件損壞嚴(yán)重、丟失的照價(jià)賠償。
5、材料及設(shè)備:甲方除負(fù)責(zé)提供以上材料外,工程所需要的其他一切材料(包括周轉(zhuǎn)材料、和輔助材料等)、機(jī)械設(shè)備、工用具、養(yǎng)護(hù)設(shè)備、泥漿和施工用水均由乙方自行解決,甲方概不負(fù)責(zé)。
6、材料管理:由甲方提供的材料,一旦進(jìn)入乙方施工作業(yè)范圍,乙方都具有負(fù)責(zé)保管的責(zé)任。在施工期間,若材料保管不善造成材料丟失,其相關(guān)材料款由甲方直接從乙方勞務(wù)費(fèi)中扣除。
1、乙方應(yīng)確保完成施工的質(zhì)量,應(yīng)復(fù)核相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)理工程師要求。乙方施工完畢,應(yīng)向甲方提交完工報(bào)告,通知甲方驗(yàn)收。
2、若甲方與業(yè)主的工程驗(yàn)收結(jié)果表明乙方施工質(zhì)量不合格時(shí),乙方應(yīng)承擔(dān)無償修復(fù),并承擔(dān)由此導(dǎo)致的甲方的相關(guān)損失。
1、本合同的工程總價(jià)為_______萬元。
2、每月_______日,乙方申報(bào)合格工程,工程處,技術(shù)處現(xiàn)場(chǎng)收方確認(rèn)(圖紙?jiān)O(shè)計(jì)量為依據(jù)),機(jī)料處,安保處,財(cái)務(wù)處審核進(jìn)行審核計(jì)量,然后扣除_______%民工工資保證金、扣除_______%工程質(zhì)量保證金、扣除_______%安全保證金后乙方提供發(fā)票,并附工資表支付上月工程款。
3、終期計(jì)量與支付:待乙方合同履行完畢并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格,辦理工程結(jié)算,支付_______%工程款,余_______%質(zhì)量保證金、_______%安全保證金_______個(gè)月后無質(zhì)量缺陷問題后一次性支付。
1、若發(fā)生以下任意一種情況,甲方將對(duì)乙方每次按實(shí)際情況來確定罰款,從工程款中扣除,甲方并有權(quán)終止合同,所造成的損失,由乙方自行承擔(dān)。
(1)工程實(shí)施期間,乙方人員不足,在甲方發(fā)出書面警告_______天后,仍未改正的。
(2)由于乙方原因引起暫時(shí)停工,乙方不積極采取補(bǔ)救措施。
(3)一貫和公然無視甲方或者監(jiān)理工程師口頭或書面警告。
(4)不能持續(xù)有效執(zhí)行甲方、監(jiān)理工程師指令。
(5)在乙方接到替換修復(fù)和合格材料通知后______天內(nèi)仍不遵守,在乙方接到關(guān)于安全整改的書面或口頭通知_______天內(nèi)仍不整改的。
2、對(duì)因自身原因造成的內(nèi)在或者外在質(zhì)量不合格,應(yīng)按甲方、業(yè)主、監(jiān)理指令無條件拆出返工重做或者修復(fù),甲方將根據(jù)造成的負(fù)面影響的嚴(yán)重性對(duì)乙方進(jìn)行罰款,并賠償甲方一切相關(guān)損失,甲方并有權(quán)終止合同,所造成的損失,由乙方自行承擔(dān)。
3、甲方根據(jù)施工進(jìn)度要求向乙方下達(dá)周計(jì)劃、月計(jì)劃,如乙方因自身原因不能完成甲方下達(dá)的計(jì)劃,甲方按實(shí)際情況確定后給予乙方處以罰款,甲方并有權(quán)終止合同,所造成的損失,由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方應(yīng)承擔(dān)自身責(zé)任造成的質(zhì)量修改、返工、工期拖延安全事故、現(xiàn)場(chǎng)臟亂造成的損失及各種罰款,以及賠償由于以上原因給甲方造成的損失。
1、雙方履行完合同全部義務(wù),勞務(wù)報(bào)酬價(jià)款支付完畢,乙方向甲方交付勞務(wù)作業(yè)成果,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,本合同即告終止。
2、本合同一經(jīng)簽認(rèn)后不得轉(zhuǎn)包,如乙方轉(zhuǎn)包本合同無效。
因履行本合同發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成可向__________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
本合同經(jīng)雙方簽字后生效,本合同共_______份,甲方執(zhí)______份,乙方執(zhí)______份,具有同等效力。
甲方(簽章):
代表人(簽字):
_______年_______月_______日。
乙方(簽章):
代表人(簽字):
_______年_______月_______日。
橋梁維修合同協(xié)議書篇一
甲乙雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下辦公設(shè)備保養(yǎng)/維修協(xié)議。
一、本協(xié)議服務(wù)費(fèi)總金額為:(大寫)人民幣_(tái)________元,(小寫)人民幣_(tái)________。
1、服務(wù)對(duì)象的辦公設(shè)備型號(hào)_________。(復(fù)印機(jī)/打印機(jī)/傳真機(jī)/掃描儀產(chǎn)品)。
2、在甲、乙雙方簽定合同之前乙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議服務(wù)對(duì)象所包括的辦公設(shè)備進(jìn)行一次免費(fèi)的全面檢測(cè),確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行情況,并提供詳細(xì)的檢測(cè)報(bào)告。由雙方簽字確認(rèn),如果發(fā)現(xiàn)故障,需要更換部件,則部件費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān),乙方有責(zé)任提供報(bào)價(jià)給甲方參考,但報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于該設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修(服務(wù))中心的部件價(jià)格。
二、辦公設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)。
1、地點(diǎn):乙方實(shí)施上門保養(yǎng)地點(diǎn)為協(xié)議包括辦公設(shè)備使用所在地。
2、周期:傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)產(chǎn)品每月保養(yǎng)一次,打印機(jī)、掃描儀產(chǎn)品每季度保養(yǎng)一次最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
3、保養(yǎng)報(bào)告:每次乙方在為甲方提供保養(yǎng)服務(wù)后,需現(xiàn)場(chǎng)填寫“維修召喚報(bào)告”,如實(shí)反映辦公設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,并由甲乙雙方簽字確認(rèn)。
4、故障隱患:如乙方在為甲方提供辦公設(shè)備保養(yǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)有故障隱患,需要維修或更換部件,乙方需與甲方協(xié)商,由甲方?jīng)Q定是否進(jìn)行維修或更換部件。
三、辦公設(shè)備臨時(shí)緊急維修。
1、地點(diǎn):乙方實(shí)施上門保養(yǎng)地點(diǎn)為協(xié)議包括辦公設(shè)備使用所在地。
2、時(shí)間:。
(1)每周一至周五9:00——17:30(不包括節(jié)、假日)為乙方執(zhí)行本協(xié)議的'標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間,乙方在接到甲方維修要求電話后4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)派技術(shù)人員上門對(duì)本協(xié)議所簽的年保機(jī)器進(jìn)行免費(fèi)維修保養(yǎng)(如需換部件,部件費(fèi)另計(jì)),不計(jì)次數(shù)。
(2)如甲方需要乙方在標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間以外進(jìn)行維修工作,甲方必須在周一至周五的工作時(shí)間內(nèi)提前通知乙方,否則,乙方有權(quán)拒絕甲方的要求。
3、在本協(xié)議所包括的辦公設(shè)備出現(xiàn)故障后要及時(shí)通知乙方,并將出現(xiàn)故障的情況如實(shí)告知乙方,以協(xié)助乙方維修人員做出正確判斷。
4、甲方故障通知后,乙方要在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間上門提供維修,如有特殊情況,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方。
6、甲方未經(jīng)乙方同意不應(yīng)自行維修或由未經(jīng)乙方書面同意的第三方(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)進(jìn)行維修最新維修協(xié)議書范本合同范本。
7、更換部件:。
(1)部件更換可能會(huì)影響辦公設(shè)備的功能、性能,乙方要在與甲方協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
(2)乙方為甲方提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,乙方需在與甲方協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
(3)更換部件的費(fèi)用由甲方承擔(dān),乙方有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià),供甲方參考確認(rèn),報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。甲方可以在經(jīng)乙方書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
(4)甲方未經(jīng)乙方同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)乙方書面同意的第三方更換或拆卸部件。
8、乙方為甲方更換的部件在保修期內(nèi)非人為損壞,乙方需為甲方免費(fèi)更換、維修。如屬于甲方使用不當(dāng)或人為損壞時(shí),部件費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。(部件保修期為:從更換此部件起,兩個(gè)月止。注:耗材如針、線圈、墨盒、噴頭、鐵粉、碳粉、曝光燈、硒鼓、色帶、電腦軟件不屬于此保修范圍。)。
9、書面報(bào)告:在維修(更換部件)工作完成后,乙方維修人員應(yīng)向甲方提供書面報(bào)告,并由雙方簽字確認(rèn)故障已被修復(fù)。
10、第三方面的雇傭,雙方必須在得到對(duì)方書面批準(zhǔn)后,使用被授權(quán)雇傭第三方(產(chǎn)品供應(yīng)或直接代理商)執(zhí)行乙方在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
11、不予保修范圍。
(1)因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
(2)因未經(jīng)乙方同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
12、本協(xié)議不涉及有關(guān)軟件或網(wǎng)絡(luò)支持服務(wù)。
13、乙方所維修的部件如在規(guī)定的保修期限內(nèi)出現(xiàn)與前次同樣的故障且非人為損壞,乙方應(yīng)免費(fèi)維修該故障,如屬于甲方使用不當(dāng)或人為損壞時(shí),維修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。(部件保修期及保修內(nèi)容詳見本協(xié)議第三點(diǎn)第8節(jié))。
四、機(jī)密。
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3、甲方對(duì)其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
五、協(xié)議生效及協(xié)議期限。
本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議期限為_________年_______月_______至_________年_______月_______日。
六、付款方式。
1、甲方在本協(xié)議簽定日起十日內(nèi),付給乙方協(xié)議全款。
2、日常維修設(shè)備的費(fèi)用應(yīng)在維修完畢后十日內(nèi)一次性付給乙方。
七、協(xié)議的終止及罰則。
1、如果發(fā)生下列情況,甲、乙各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
(1)在沒有特殊原因的情況下,甲、乙雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)最新維修協(xié)議書范本合同范本。
(2)未經(jīng)甲方同意而私自更換辦公設(shè)備部件。
(3)更換部件時(shí),未經(jīng)甲方同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,乙方退還甲方所付的部件費(fèi)用,并免費(fèi)更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,乙方要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。
(4)因甲方原因轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓辦公設(shè)備時(shí),未經(jīng)乙方同意將辦公設(shè)備移出大廈而繼續(xù)要求服務(wù)。
(5)未經(jīng)乙方同意而拖欠乙方貨款。
2、甲方違約而造成本協(xié)議的終止,乙方不退協(xié)議余額。
八、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具體未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
代表(簽字):_________代表(簽字):_________。
地址:_________________地址:_________________。
電話:_________________電話:_________________。
傳真:_________________傳真:_________________。
聯(lián)系人:_______________聯(lián)系人:_______________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(客戶):乙方(客戶):
通信地址(郵編):通信地址(郵編):
聯(lián)系人:e-mail:聯(lián)系人:
橋梁維修合同協(xié)議書篇二
乙方接受甲方委托,作為甲方的相關(guān)維修定點(diǎn)單位,對(duì)甲方的提供電機(jī)、水泵及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行維修、提供相關(guān)配件。為保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。
乙方保證其具有維修電機(jī)及相關(guān)設(shè)備的資格證照,有權(quán)從事維修電機(jī)、水泵及相關(guān)設(shè)備。
雙方現(xiàn)就以下事項(xiàng)進(jìn)行正式約定:
第一條:更換配件。
1、乙方提供更換配件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝配件,如有特殊情況乙方需在與甲方協(xié)商認(rèn)同后更換與原配件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
2.更換配件的費(fèi)用由甲方承擔(dān),乙方有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià),供甲方參考確認(rèn),報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于電機(jī)及相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)商在*市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。甲方可以在經(jīng)乙方書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
1.甲方將需維修的電機(jī)及相關(guān)設(shè)備告知乙方,乙方協(xié)同甲方確認(rèn)后自行取走。
2.維修項(xiàng)目完工后,乙方有義務(wù)告知甲方確認(rèn)維修項(xiàng)目和更換配件明細(xì)。交付時(shí)間:維修項(xiàng)目完工后3日內(nèi)。交付方式:乙方將維修完工的電機(jī)及相關(guān)設(shè)備移交給甲方。交付地點(diǎn):司院內(nèi)。
第三條驗(yàn)收。
1.雙方約定由甲方和乙方共同來進(jìn)行維修的驗(yàn)收工作。
2.修繕修理項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第四條保管義務(wù)。
第五條上門服務(wù)。
1、對(duì)電機(jī)、水泵及相關(guān)設(shè)備的安裝、使用過程的疑問,乙方免費(fèi)提供上門服務(wù)。
第六條保修。
電機(jī)、水泵修復(fù)后,在正常的使用環(huán)境下,對(duì)于該電機(jī)、水泵的同一故障,乙方提供1個(gè)月的保修。但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;。
4.因未經(jīng)乙方人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第七條費(fèi)用結(jié)算、支付的方式。
1、維修產(chǎn)生的費(fèi)用單據(jù)必須經(jīng)由甲方經(jīng)辦人簽字確認(rèn),方才有效。
2、因?yàn)榫S修電機(jī)、水泵及相關(guān)設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量、更換配件的不確定性,費(fèi)用結(jié)算時(shí)雙方依據(jù)結(jié)算周期內(nèi)實(shí)際發(fā)生的維修相關(guān)費(fèi)用為結(jié)算金額,出具結(jié)算單。
3、雙方約定按4-6月為固定結(jié)算周期。
4、維修費(fèi)用支付條件:質(zhì)量、服務(wù)無糾紛,由乙方提供3%稅務(wù)代開發(fā)票后,甲方一次性付清。
第八條違約責(zé)任:違約責(zé)任;。
1.合同簽訂后若供方不能按約定日期供貨。使需方造成損失,供方應(yīng)償付需方此批貨款總價(jià)的違約金。
2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者給需方造成損失的,供方應(yīng)償付需方此批貨款總值的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量,變動(dòng)交貨時(shí)間,應(yīng)提前通知對(duì)方,征得同意。
第十三條合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并互相換文或另訂合同,方為有效第十四條雙方在履行本合同期間,如發(fā)生糾紛應(yīng)通過協(xié)商方式解決,若協(xié)商后仍不能解決,一方或雙方需在合同簽訂地()法院通過訴訟方式解決,當(dāng)爭(zhēng)議標(biāo)的額超過500萬元的,雙方在仲裁委員會(huì)通過仲裁的方式解決。
第十五條本合同的簽訂地為。
第十六條合同有效期限:簽訂之日生效,雙方權(quán)利義務(wù)終止時(shí)止。
第十七條本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條本合同一式陸份,甲方肆份,乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十一條補(bǔ)充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
橋梁維修合同協(xié)議書篇三
甲方:
乙方:
為規(guī)范機(jī)動(dòng)車輛維修工作,實(shí)現(xiàn)雙方在平等互利原則下共贏的目的。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達(dá)成以下協(xié)議:。
一、服務(wù)范圍。
甲方車輛在乙方實(shí)行定點(diǎn)維修包括:車輛大修、中修、小修、各級(jí)維護(hù)和其他有關(guān)汽車維修的服務(wù)項(xiàng)目。
二、維修要求。
1、送修車輛時(shí),甲方機(jī)動(dòng)車駕駛員必須憑車輛維修申報(bào)單至乙方修車。
2、乙方應(yīng)根據(jù)車輛維修申報(bào)單的維修要求,對(duì)其車輛進(jìn)行認(rèn)真檢查、維修。如在維修過程中發(fā)現(xiàn)其他(維修計(jì)劃以外)的故障,必須及時(shí)將情況反映給甲方,在取得甲方同意后方可繼續(xù)修理。甲方機(jī)動(dòng)車駕駛員有義務(wù)協(xié)助乙方對(duì)其車輛進(jìn)行維修。
3、對(duì)甲方定修車輛乙方應(yīng)以修復(fù)為主,能修復(fù)的零部件盡量予以修復(fù),確實(shí)不能修復(fù)或修復(fù)不經(jīng)濟(jì)的零部件,在征得甲方同意后方可更換。
4、甲方車輛在途中出現(xiàn)故障或由于工作任務(wù)的時(shí)間性要求,乙方應(yīng)積極組織救援、搶修。
5、車輛出廠前,乙方應(yīng)對(duì)車輛進(jìn)行全面的日常例行檢查,并即時(shí)修復(fù)發(fā)現(xiàn)的問題,確保車輛無安全隱患出廠。乙方在車輛維修中所領(lǐng)用的材料、輔料及維修工時(shí)費(fèi),必須經(jīng)甲方駕駛員認(rèn)可并簽名。乙方交車時(shí)應(yīng)將車輛維修項(xiàng)目、工時(shí)費(fèi)、所更換的零部件及價(jià)格的明細(xì),在甲方車輛維修申報(bào)單上填寫清楚,并簽名。然后由甲方駕駛員帶回。修車更換下來的舊件應(yīng)退還甲方。
6、甲方駕駛員接車時(shí),應(yīng)仔細(xì)檢查竣工車輛,如維修結(jié)果符合送修要求、維修費(fèi)計(jì)算合理,方可接車。
7、乙方應(yīng)對(duì)其維修質(zhì)量和更換的零部件質(zhì)量負(fù)責(zé)(小修質(zhì)保期限1個(gè)月或20--公里,二級(jí)維護(hù)質(zhì)保期限4個(gè)月或8000公里,大修質(zhì)保期限1年或20--0公里)。車輛在使用過程中,如因維修中的失誤或因更換的零部件的質(zhì)量問題而造成的責(zé)任事故及經(jīng)濟(jì)損失,由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
三、維修費(fèi)用。
1、乙方應(yīng)按照規(guī)定的工時(shí)定額和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠計(jì)算維修費(fèi)。
2、維修費(fèi)用應(yīng)包括:工時(shí)費(fèi)、材料費(fèi)。
四、結(jié)算方式。
1、本協(xié)議以人民幣為結(jié)算貨幣。
2、乙方憑下列單據(jù)與甲方結(jié)算:
(1)正式發(fā)票;。
(2)有甲方駕駛員簽名的“結(jié)算清單”。
本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
代表:代表:
年月日年月日。
橋梁維修合同協(xié)議書篇四
供方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)合同編號(hào):需方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)簽訂日期:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī),為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方在合約期內(nèi)為乙方提供服務(wù),達(dá)成如下協(xié)議:
項(xiàng)目為通信線路維修,采購總金額為:9490元。
二、服務(wù)方式。
甲方應(yīng)接到乙方通知后24小時(shí)能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并處理好故障問題,若甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成故障處理,應(yīng)按合同價(jià)日千分之五每日支付違約金。
三、質(zhì)量保證。
甲方應(yīng)按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(信息工程部分)的通知(建標(biāo)20__259號(hào))等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進(jìn)行工程施工。在具體項(xiàng)目建設(shè)過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供服務(wù)的,乙方有權(quán)提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的,乙方有權(quán)中止直至解除具體合同/訂單,并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償及違約責(zé)任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工報(bào)告》后一個(gè)月內(nèi)支付該次維修費(fèi)用。甲方收到貨款后開具維修費(fèi)發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式。
雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同,如果雙方有爭(zhēng)議應(yīng)先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效。
雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后本合同生效,本合同一式二份,各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
橋梁維修合同協(xié)議書篇五
法定代表人:__________。
職務(wù):__________________。
委托代理人:__________。
身份證號(hào)碼:__________。
通訊地址:__________。
聯(lián)系人:__________。
電話:__________。
傳真:__________。
帳號(hào):__________。
電子信箱:__________。
乙方(承攬人):__________。
法定代表人:__________。
職務(wù):__________。
委托代理人:__________。
身份證號(hào)碼:__________。
通訊地址:__________。
聯(lián)系人:__________。
電話:__________。
傳真:__________。
帳號(hào):__________。
電子信箱:__________雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:
第一條修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬。
第二條定作人保證其有權(quán)對(duì)上述_________進(jìn)行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照,有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條材料。
第五條檢驗(yàn)。
第六條修繕修理時(shí)間。
從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七條質(zhì)量要求。
第八條資料提供。
1、定作人于_________時(shí)間,以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:__________。
2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______________日內(nèi)答復(fù)。
第九條轉(zhuǎn)包。
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:__________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3、雙方必須在得到對(duì)方書面批準(zhǔn)后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條保密。
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括:
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3、定作人對(duì)其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條中途變更的后果。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條協(xié)助。
1、承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助:__________,并滿足以下要求:__________。
2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督。
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務(wù)。
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條更換部件:
1、部件更換可能會(huì)影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3、更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān),承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià),供定作人參考確認(rèn),報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付。
修繕修理項(xiàng)目完工后,交付時(shí)間:__________,交付方式:__________,交付地點(diǎn):__________。
第十七條驗(yàn)收。
1、雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作,并向其支付規(guī)定報(bào)酬_______________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條修繕費(fèi)用。
本次修繕的費(fèi)用為_______________元,定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_______________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_______________日內(nèi)將尾款_______________元全部付清。
第十九條結(jié)算方式。
報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為:
第二十條保修。
設(shè)備修復(fù)后,對(duì)于該設(shè)備的同一故障,承攬人提供_________個(gè)月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;。
4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的終止。
如果發(fā)生下列情況,各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時(shí),未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用,并更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。
4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條聲明及保證。
定作人:
1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知。
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2、各方通訊地址如下:__________。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之________日起_______________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條爭(zhēng)議的處理。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_______________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂________日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補(bǔ)充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):__________承攬人(蓋章):__________。
法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):__________。
委托代理人(簽字):__________委托代理人(簽字):__________。
簽訂地點(diǎn):__________簽訂地點(diǎn):__________。
橋梁維修合同協(xié)議書篇六
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
委托代理人:_________。
身份證號(hào)碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號(hào):_________。
電子信箱:_________。
乙方(承攬人):_________。
法定住址:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
委托代理人:_________。
身份證號(hào)碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系人:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
帳號(hào):_________。
電子信箱:_________雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:。
第一條修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬。
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第二條定作人保證其有權(quán)對(duì)上述_________進(jìn)行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照,有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條材料。
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第五條檢驗(yàn)。
第六條修繕修理時(shí)間。
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
第七條質(zhì)量要求。
第八條資料提供。
1、定作人于_________時(shí)間,以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙:_________。
2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在_________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。
第九條轉(zhuǎn)包。
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3、雙方必須在得到對(duì)方書面批準(zhǔn)后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條保密。
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括:。
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3、定作人對(duì)其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條中途變更的后果。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條協(xié)助。
1、承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助:_________,并滿足以下要求:_________。
2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督。
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務(wù)。
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條更換部件:。
1、部件更換可能會(huì)影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3、更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān),承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià),供定作人參考確認(rèn),報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的'部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付。
修繕修理項(xiàng)目完工后,交付時(shí)間:_________,交付方式:_________,交付地點(diǎn):_________。
第十七條驗(yàn)收。
1、雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作,并向其支付規(guī)定報(bào)酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條修繕費(fèi)用。
本次修繕的費(fèi)用為_________元,定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)_________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條結(jié)算方式。
報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為:_________。
第二十條保修。
設(shè)備修復(fù)后,對(duì)于該設(shè)備的同一故障,承攬人提供_________個(gè)月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:。
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;。
4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的終止。
如果發(fā)生下列情況,各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時(shí),未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用,并免費(fèi)更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。
4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條聲明及保證。
定作人:。
1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:。
1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知。
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條爭(zhēng)議的處理。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:。
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補(bǔ)充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):_________承攬人(蓋章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________。
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________。
橋梁維修合同協(xié)議書篇七
供方:________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
需方:________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī),為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方在合約期內(nèi)為乙方提供服務(wù),達(dá)成如下協(xié)議:
項(xiàng)目為通信線路維修,采購總金額為:9490元。
二、服務(wù)方式。
甲方應(yīng)接到乙方通知后24小時(shí)能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并處理好故障問題,若甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成故障處理,應(yīng)按合同價(jià)日千分之五每日支付違約金。
三、質(zhì)量保證。
甲方應(yīng)按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(信息工程部分)的通知(建標(biāo)20__259號(hào))等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進(jìn)行工程施工。在具體項(xiàng)目建設(shè)過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供服務(wù)的,乙方有權(quán)提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的.,乙方有權(quán)中止直至解除具體合同/訂單,并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償及違約責(zé)任。
四、付款方式。
乙方在收到甲方提供的《完工報(bào)告》后一個(gè)月內(nèi)支付該次維修費(fèi)用。甲方收到貨款后開具維修費(fèi)發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式。
雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同,如果雙方有爭(zhēng)議應(yīng)先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效。
雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后本合同生效,本合同一式二份,各執(zhí)一份。
甲方:________。
乙方:________。
簽訂日期:________
橋梁維修合同協(xié)議書篇八
甲方:
地址:
法人代表:
電話:傳真:
乙方:
地址:
法人代表:
電話:傳真:
根據(jù)北京市消防局消監(jiān)字《20xx》140號(hào)通知規(guī)定,為了保證消防器材的正常使用,甲方委托乙方對(duì)大廈內(nèi)具4kg干粉abc滅火器進(jìn)行維修年檢,每具維修費(fèi)用為元人民幣。雙方本著互惠互利、友好合作的前提,明確雙方的權(quán)利及義務(wù),特達(dá)成如下合作事項(xiàng):
具4kg干粉abc類滅火器(具體明細(xì)詳見附件),每具維修價(jià)格元人民幣,維修費(fèi)用合計(jì):。人民幣大寫:。以上報(bào)價(jià)含稅金及乙方滅火器材維修、運(yùn)輸?shù)热抠M(fèi)用。
二、維修日期:
三、交貨地址:將維修合格消防器材送至。
四、驗(yàn)收方式:甲乙雙方在大廈現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收維修合格消防器材,滅火器外觀、噴射軟管良好,壓力充足。
五、付款方式:甲方驗(yàn)收合格并收到乙方提供符合國家和甲方要求的發(fā)票后10日內(nèi)將維修款以支票形式付給乙方。
六、質(zhì)保期:乙方對(duì)所負(fù)責(zé)維修的甲方具干粉abc滅火器材免費(fèi)質(zhì)保1年,一年內(nèi)滅火器出現(xiàn)壓力不足、軟管開裂等情況,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)上門維修。
七、甲方責(zé)任。
1、甲方須保證消防器材不受人為破壞,消防器材應(yīng)放在干燥防潮的地方。
2、甲方一旦發(fā)現(xiàn)消防器材壓力不足、噴射軟管斷裂等異常情況后及時(shí)通知乙方,乙方須在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)給予維修。
3、認(rèn)真履行合同,對(duì)工作任務(wù)的完成情況和工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)收。
八、乙方責(zé)任。
1、乙方必須按照國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行滅火器的維修,嚴(yán)格質(zhì)量管理,保證維修的滅火器能夠正常有效的使用。
2、質(zhì)保期內(nèi)乙方對(duì)需要進(jìn)行維修的滅火器實(shí)行免費(fèi)上門服務(wù),維修后的滅火器按原位擺放。
3、甲方須保證消防器材不受人為破壞,消防器材應(yīng)放在干燥防潮的地方。
4、本協(xié)議書采用固定總價(jià)方式即:協(xié)議依據(jù)報(bào)價(jià)時(shí)的所有工程量固定,人、材、機(jī)及取費(fèi)全部固定。負(fù)責(zé)提供本協(xié)議施工材料、零配件和工具,對(duì)人工費(fèi)乙方不再單獨(dú)收費(fèi)。
5、協(xié)議價(jià)款已結(jié)合工程具體情況考慮了技術(shù)措施費(fèi)及保證工期、質(zhì)量等因素所需的趕工費(fèi)等全部費(fèi)用。
6、本工程以乙方包材料設(shè)備、包工期、包施工、包質(zhì)量、包材料檢驗(yàn)、包安全的形式進(jìn)行承包。
八、本協(xié)議一式肆份。甲、乙雙方各持貳分,具有同等法律效率。本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
橋梁維修合同協(xié)議書篇九
甲方:
乙方:
就甲方的一棟教學(xué)樓房頂防水及其它維修事宜達(dá)成如下維修協(xié)議:
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方施工必須規(guī)范,不能粗制濫造、野蠻施工;。
2、工程質(zhì)量保修1年,若甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)及時(shí)維修;。
3、如果在保修期內(nèi)工程出現(xiàn)漏水等質(zhì)量問題,乙方因各種因素?zé)o法維修,則乙方需賠償甲方相應(yīng)損失(損失包括就質(zhì)量問題帶來的其他損失)。
三、費(fèi)用及付款方式。
簽訂本合同后,乙方開始施工,工程完工,經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性付工程款元。
四、安全責(zé)任。
1、乙方必須規(guī)范施工,按照國家的相應(yīng)的施工規(guī)范操作,做好勞動(dòng)保護(hù),確保施工安全。
2、在施工過程中,若發(fā)生事故,責(zé)任有乙方自負(fù),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、施工方的工作人員與甲方?jīng)]有任何勞動(dòng)關(guān)系或雇傭關(guān)系。
五、其他事項(xiàng)。
1、本合同簽訂后,甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。
甲方代表簽字:
乙方代表簽字:
日期:
橋梁維修合同協(xié)議書篇十
為加強(qiáng)對(duì)城市軌道交通安全保護(hù)區(qū)安全文明施工管理,確保地鐵設(shè)施安全與運(yùn)營安全,維護(hù)地鐵車站出入口正常通行與周邊的整潔衛(wèi)生,根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)工程施工安全條例》、《深圳市城市軌道交通運(yùn)營管理辦法》、港鐵軌道交通(深圳)有限公司《ref-od-005-a0/4號(hào)線線鐵路保護(hù)區(qū)安全保護(hù)管理辦法》,雙方本著友好協(xié)商的原則,簽訂本協(xié)議,共同遵守。
1.1項(xiàng)目名稱:
1.2項(xiàng)目位置:
1.3施工作業(yè)內(nèi)容與范圍:
1.4作業(yè)期限:
1.5車站或隧道內(nèi)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:
1.6車站或隧道外監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:
1.7作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的危險(xiǎn)因素:
2.1通用條款。
2.1.1乙方單位應(yīng)建立安全施工保障體系,實(shí)行安全施工崗位責(zé)任制。
2.1.2乙方應(yīng)委托有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu),分析與評(píng)估設(shè)計(jì)方案和施工方案對(duì)城市軌道交通設(shè)施及運(yùn)營安全的影響。
2.1.3乙方應(yīng)委托有資質(zhì)單位承擔(dān)該項(xiàng)目施工,并采取有效措施確保施工不會(huì)對(duì)地鐵設(shè)施與運(yùn)營安全構(gòu)成不利影響。
2.1.4乙方應(yīng)對(duì)施工作業(yè)影響的地下管線,尤其是鄰近地鐵設(shè)施、出入口附近的燃?xì)夤芫€進(jìn)行妥善的安全防護(hù)和監(jiān)測(cè),確保安全。
2.1.5乙方應(yīng)根據(jù)地鐵結(jié)構(gòu)、設(shè)備、設(shè)施和不同自然條件,針對(duì)性地制訂城市軌道交通設(shè)施保護(hù)及安全運(yùn)營的各種應(yīng)急預(yù)案(如暴雨、透水、位移、沉降、變形等),得到甲方審核同意,并報(bào)深圳市地鐵運(yùn)營管理辦公室備案。
2.1.6乙方應(yīng)委托具有監(jiān)測(cè)資質(zhì)的第三方監(jiān)測(cè)單位對(duì)受影響區(qū)域的城市軌道交通設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測(cè),并將第三方監(jiān)測(cè)單位資質(zhì)材料報(bào)甲方和深圳市地鐵運(yùn)營管理辦公室備案。
2.1.7當(dāng)監(jiān)測(cè)值接近《地鐵安全保護(hù)第三方監(jiān)測(cè)控制指標(biāo)》規(guī)定的控制指標(biāo)時(shí),乙方應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,采取有效措施確保地鐵設(shè)施與運(yùn)營安全。
2.1.8第三方監(jiān)測(cè)需要在地鐵設(shè)施或地鐵內(nèi)部布點(diǎn)監(jiān)測(cè)的,必須得到甲方同意,并由甲方人員陪同方可作業(yè)。
2.1.9進(jìn)入地鐵內(nèi)部施工作業(yè)的乙方人員,應(yīng)遵守甲方有關(guān)規(guī)定,服從甲方工作人員的指揮;如乙方未執(zhí)行甲方的安全生產(chǎn)規(guī)定而產(chǎn)生的安全管理問題,由乙方負(fù)責(zé)。
2.1.10乙方應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)施工作業(yè)過程中的安全管理工作,甲方指派專人負(fù)責(zé)聯(lián)系、管理、監(jiān)督工作。
2.1.11對(duì)甲方指出的不符合安全管理的行為,乙方應(yīng)立即改正,并接受處理;乙方施工作業(yè)人員不服從甲方管理的,甲方有權(quán)要求乙方更換。
2.1.12乙方在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生意外事故,應(yīng)立即向甲方報(bào)告,并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),接受調(diào)查處理。
2.2特別條款(具體內(nèi)容由各主管部門根據(jù)施工作業(yè)內(nèi)容和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境擬定)。
3.1通用條款。
3.1.1施工作業(yè)單位應(yīng)建立文明施工保障體系,實(shí)行文明施工崗位責(zé)任制。
3.1.2施工作業(yè)單位在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)按照《深圳市建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)文明施工必須進(jìn)行設(shè)計(jì),得到甲方的同意。設(shè)計(jì)時(shí)要求:
施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的污水處理排放不得排向地鐵車站出入口、風(fēng)亭、冷卻塔等設(shè)施;。
應(yīng)設(shè)置必要的導(dǎo)向標(biāo)志和溫馨提示,方便地鐵乘客通行。
3.1.3乙方應(yīng)在臨近地鐵車站出入口的現(xiàn)場(chǎng)周邊應(yīng)設(shè)置連續(xù)、密閉的圍欄,保證圍欄安全、穩(wěn)固、整齊、美觀。
3.1.4乙方臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物與地鐵風(fēng)亭、冷卻塔的凈距離不應(yīng)小于5米,并滿足地鐵通風(fēng)散熱要求。
3.1.5乙方臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物與車站出入口的距離應(yīng)滿足地鐵消防疏散要求。
3.1.6乙方應(yīng)控制施工作業(yè)引起的粉塵不影響車站出入口、風(fēng)亭、冷卻塔的'正常通行與運(yùn)行,否則乙方應(yīng)采取灑水、場(chǎng)地硬化、通風(fēng)措施,甚至停工處理。
3.1.7乙方應(yīng)采用低噪音的工藝和施工方法,以控制施工作業(yè)引起的噪音不影響地鐵乘客出行。
3.1.8乙方應(yīng)采用措施搞好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生,清理垃圾,施藥除“四害”,定期檢查環(huán)境衛(wèi)生,維持地鐵車站出入口周邊良好的環(huán)境。
3.1.9因乙方施工作業(yè)圍檔導(dǎo)致地鐵乘客需要經(jīng)過偏僻、狹長、視線不佳的路段,乙方有責(zé)任和義務(wù)在夜間增加現(xiàn)場(chǎng)安全保衛(wèi),確保地鐵乘客安全。
3.2特別條款。
(具體內(nèi)容由各主管部門根據(jù)施工作業(yè)內(nèi)容和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境擬定)。
7.1乙方施工作業(yè)全過程必須接受甲方和深圳市地鐵運(yùn)營管理辦公室的檢查與監(jiān)督。
7.2其它未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
7.3本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(蓋章):____乙方(蓋章):____。
代表:____代表:____。
__年__月__日__年__月__日。
橋梁維修合同協(xié)議書篇十一
甲方:(定點(diǎn)單位)。
乙方:(維修單位)。
為規(guī)范車輛維修管理,依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽定如下協(xié)議。
一、合同期限:自20xx年11月1日起至20xx年10月30日止。
二、甲方保證維修質(zhì)量符合國家維修行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
三、甲方根據(jù)乙方要求使用維修配件,確保更換配件是本地區(qū)同品牌同型號(hào)的最低價(jià)格,工時(shí)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按市場(chǎng)最低價(jià)格。
四、甲方保證24小時(shí)提供維修服務(wù),市內(nèi)緊急救援15分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),市外根據(jù)路途情況爭(zhēng)取最短時(shí)間到達(dá)。優(yōu)先搶修,及時(shí)交車。
五、非緊急維修時(shí),甲方需根據(jù)乙方負(fù)責(zé)人簽字的車輛維修通知單進(jìn)行維修。緊急維修時(shí),甲方需同步通知乙方經(jīng)辦人,乙方經(jīng)辦人現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后,方可維修。未按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行維修的,甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
六、因甲方維修質(zhì)量問題,導(dǎo)致送修車輛出現(xiàn)事故造成損失的,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
七、甲方維修車輛結(jié)束后,須填寫“車輛維修結(jié)算單”,內(nèi)容包括:維修項(xiàng)目、具體部位、耗材、部件、工時(shí)費(fèi)、質(zhì)量保證期及經(jīng)辦司機(jī)簽名,此單多聯(lián)復(fù)寫,以備結(jié)算時(shí)使用。
八、結(jié)算方式:每三個(gè)月時(shí),甲方執(zhí)維修結(jié)算單及維修發(fā)票與乙方結(jié)算一次。
九、本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可依法向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。
十、本協(xié)議雙方簽字后生效,未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商解決。做出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十一、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份。
甲方(公章)負(fù)責(zé)人簽字:
乙方(公章)負(fù)責(zé)人簽字:
橋梁維修合同協(xié)議書篇十二
甲方:
乙方:
甲乙雙方在自愿、公平、公開的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商一致,共同訂立協(xié)議如下:
一、甲方車輛在乙方定點(diǎn)維修期間,乙方向甲方提供以下服務(wù):
1、相同客戶要服務(wù)最好;同類維修項(xiàng)目、要價(jià)格最低、質(zhì)量最優(yōu)、速度最快。
2、對(duì)甲方維修車輛大保的發(fā)動(dòng)機(jī),要保證3萬公里不出問題。如出現(xiàn)技術(shù)和配件問題由乙方承擔(dān)。如駕駛員造成的機(jī)械故障由甲方承擔(dān)。
3、做好甲方車輛的二級(jí)維護(hù)保養(yǎng),對(duì)維修后出現(xiàn)的問題,要優(yōu)質(zhì)、快速、無償?shù)慕o予修復(fù),并辦二級(jí)維護(hù)發(fā)票。
4、做好甲方上線車輛年審的辦理,確保合格通過。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交管部門,及時(shí)解決甲方車輛因此而造成的交通滯留問題。
6、乙方對(duì)甲方車輛要優(yōu)先給予經(jīng)維修,對(duì)拋錨在路上的甲方車輛能夠隨叫隨到,及時(shí)給予搶修。
1、甲方車輛到乙方維修時(shí),需持有甲方負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的車輛維修單,乙方見單后方可按此協(xié)議維修車輛。
2、甲方車輛維修單上須注明送修項(xiàng)目和經(jīng)辦司機(jī)的姓名。
三、維修項(xiàng)目。
1、維修項(xiàng)目由甲方在車輛維修通知單上注明,車輛維修需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并加蓋公章。
2、乙方在維修過程中如發(fā)現(xiàn)其他故障需增加維修項(xiàng)目時(shí),乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方,甲方派人查驗(yàn)認(rèn)可后,由乙方維修。
3、乙方維修完車輛后,須把與本次維修有關(guān)的工時(shí)費(fèi)、配件費(fèi)等詳細(xì)簽字或蓋章后一并交于甲方司機(jī)。
4、未按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行維修的或甲方司機(jī)未經(jīng)同意私自維修的,甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
四、結(jié)算方式。
甲方交乙方大保的車輛3公里運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,乙方可執(zhí)維修報(bào)告與甲方對(duì)所修車輛費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算,其他維修車輛零修費(fèi)用每月結(jié)算一次。
五、合同日期:
自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。合同期為一年。
六、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
七、未盡事宜,雙方協(xié)商決定。
甲方:
代表簽字:
_____年_____月_____日。
乙方:
代表簽字:
_____年_____月_____日。
橋梁維修合同協(xié)議書篇十三
甲方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
為促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善村民出行條件,本著平等互利、協(xié)商一致和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
1、工程名稱:xxxxxxx公路橋建設(shè)工程。
2、建設(shè)地點(diǎn):xxxxx村xxxx。
1、本工程采取包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全的不變單價(jià)承包方式。
費(fèi)用為xxxx萬元。
材料由乙方自行購買,甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督材料質(zhì)量。
2、工程完工驗(yàn)收后甲方結(jié)清工程款xxx萬元整(預(yù)付工程啟動(dòng)資金xxxx萬元)。
(一)甲方
1、甲方負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)、投資估算、技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督及工程驗(yàn)收。
2、按協(xié)定及時(shí)支付工程款項(xiàng)。
(二)乙方
1、必須按甲方提供的實(shí)施方案或施工設(shè)計(jì)圖及施工設(shè)計(jì)規(guī)范和水利工程驗(yàn)收規(guī)范組織施工。
2、乙方負(fù)責(zé)解決施工中出現(xiàn)的土地糾紛和民事調(diào)解,施工安全自行負(fù)責(zé)。
3、工程所需材料由乙方按有關(guān)安全與質(zhì)量管理規(guī)定自行采購、加工和管理。
1、修建長xxxx米,寬xxxx米的鋼筋混凝土橋梁主體。
2、橋梁基礎(chǔ)采用地下連續(xù)墻基礎(chǔ),下挖深度不得少于xxxx,基礎(chǔ)見巖石。
基礎(chǔ)采用片石混凝土結(jié)構(gòu),片石石料不得含有妨礙砂漿的正常粘結(jié)或有損于外露面外觀的污泥、油質(zhì)等有害物質(zhì)。
3、乙方必須按甲方設(shè)計(jì)要求,對(duì)各種標(biāo)號(hào)滿漿滿座,漿砌條石砌筑,水泥板做蓋。
底面及四周墻體鋼筋鋪設(shè)比例合理,墻面光滑平整。
1、本工程從**年**月**日開工,**年**月**日前完工。
2、因不可抗拒的原因、因設(shè)計(jì)要更改的和末按合同及時(shí)支付工程款的影響工程進(jìn)度的工期可作相應(yīng)順延。
六、本合同一式叁份,甲乙雙方各一份,雙方簽字生效。
合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
**年 月 日
甲 方:
乙 方:
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則。
為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,甲乙雙方就本項(xiàng)目路基工程、橋涵工程、路基排水工程、路基防護(hù)工程的合作事宜,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
本施工合同遵守和服從甲方與業(yè)主簽訂的施工承包合同以及****有限公司的有關(guān)合同管理規(guī)定。
一、本施工合同協(xié)議書及補(bǔ)充合同條款。
二、在合同實(shí)施期間,甲乙雙方簽訂的任何其他協(xié)議及甲方發(fā)出的通知及文件,經(jīng)雙方確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要、圖表等。
三、施工圖紙、技術(shù)交底、施工技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
四、由甲方牽頭編制的總體施工方案。
五、甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員根據(jù)工程需要提出的對(duì)乙方在施工管理、技術(shù)質(zhì)量控制、文明施工要求等書面或口頭的意見。
一、工程名稱:。
二、工程地點(diǎn):
三、承包范圍及工程內(nèi)容:合同范圍內(nèi)全部橋涵上、下部構(gòu)造施工,包括承臺(tái)、墩柱、蓋梁、橋臺(tái)搭板、墊石、橋臺(tái)、肋板、耳背墻、護(hù)欄、防撞墻、橋面鋪裝、濕接縫、橫梁、橋面板等部位的模板安拆(包括木模的加工制作和固定)、脫模劑、腳手架搭拆、鋼筋加工、負(fù)彎矩張拉、混凝土澆筑、混凝土養(yǎng)護(hù)、基坑抽水、清淤……等所有工序的施工,范圍內(nèi)剩余全部路基排水工程、路基防護(hù)工程施工,包括排水溝、急流槽、骨架護(hù)坡、護(hù)面墻、擋土墻、擋土墻上防撞墻、格賓網(wǎng)、錨桿等部位的砌體砌筑、砌體土方開挖、邊坡整修、砂礫墊層、超寬土方人工刷坡、砌體勾縫、抹面、砌體養(yǎng)生、臨時(shí)排水設(shè)施……以及為進(jìn)行以上工程而進(jìn)行的一切準(zhǔn)備工作;乙方負(fù)責(zé)為完成以上工程而進(jìn)行的所有工序所需要的勞動(dòng)力,小型機(jī)具、機(jī)械設(shè)備、租賃和使用,以及為進(jìn)行本項(xiàng)目工程而需要的一切施工輔助材料等。
一、本工程價(jià)款實(shí)行單價(jià)包干,工程價(jià)款結(jié)算時(shí),以雙方共同簽證計(jì)量的工程量乘以約定單價(jià),即為結(jié)算總價(jià)。
二、單價(jià)包含實(shí)施和完成本合同內(nèi)各項(xiàng)目工程所需的勞務(wù)、機(jī)械設(shè)備(吊車、挖機(jī)、泵車等由甲方提供)及所有材料(除甲供材料外)其余材料和輔材、缺陷修復(fù)、水費(fèi)、電費(fèi)、管理、保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅及利潤等費(fèi)用;含人員及設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)用;以及合同明示或暗示的所有一切風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任和義務(wù)費(fèi)用。
三、本合同為固定單價(jià)合同,合同履行期間無論材料、人工、機(jī)械及工程施工使用的任何物料的價(jià)格漲幅都不做單價(jià)調(diào)整。
如若乙方中途退場(chǎng)的只按綜合單價(jià)的80%計(jì)量。
四、承包單價(jià)(見后附表一、勞務(wù)承包單價(jià)”表)、(附表二、甲供材料單價(jià)表)、(附表三、機(jī)械臺(tái)班單價(jià)表)。
五、計(jì)量支付:
甲方的計(jì)量支付款到賬后7天內(nèi),按乙方實(shí)際完成工程量進(jìn)行計(jì)量。
計(jì)量由甲方計(jì)劃合同部會(huì)同工程技術(shù)部、施工隊(duì)隊(duì)長參加,并共同簽字后作為計(jì)量的依據(jù),經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門簽字后由財(cái)務(wù)部門支付(支付額控制在當(dāng)月計(jì)價(jià)總額的80%),剩余部分工程完工后扣除質(zhì)保金5%部分一次性付清。
甲方計(jì)量款未到賬之前,甲方?jīng)]有預(yù)借工程款及其他款項(xiàng)的義務(wù)。
1 本合同勞務(wù)費(fèi)根據(jù)作業(yè)進(jìn)度實(shí)行按月計(jì)量,按業(yè)主支付工程款的相同比例支付勞務(wù)費(fèi)。
發(fā)生下列情形之一的,甲方有權(quán)不給乙方計(jì)量支付:
1.1 因乙方施工作業(yè)錯(cuò)誤而增加的作業(yè)量及耗損的材料費(fèi);
1.2 勞務(wù)作業(yè)成果質(zhì)量不合格或未經(jīng)確認(rèn)的作業(yè)量及材料費(fèi);
1.3 技術(shù)資料或檢查證等簽字不全的作業(yè)量;
1.4 隱蔽工程勞務(wù)作業(yè)成果未經(jīng)甲方和監(jiān)理工程師檢查簽證的;
1.5 未按規(guī)定程序辦理變更設(shè)計(jì)手續(xù)而擅自變更設(shè)計(jì)的;
1.6 乙方因自身原因造成的返工、修改的作業(yè)量及材料費(fèi)。
2 當(dāng)建設(shè)單位工程建設(shè)資金不能及時(shí)到位時(shí),乙方同意甲方應(yīng)按工程款拖欠比例及拖欠時(shí)間欠付和遲付勞務(wù)費(fèi)。
3當(dāng)乙方拖欠其職工工資、保險(xiǎn)、福利費(fèi)用和其他勞動(dòng)報(bào)酬時(shí),甲方有權(quán)從乙方勞務(wù)費(fèi)中代扣并支付給當(dāng)事人,同時(shí)視情節(jié)輕重,處以3倍及以下的罰款。
4乙方每月應(yīng)提前做好真實(shí)工資表,由甲方在每月計(jì)價(jià)(計(jì)價(jià)款大于工資總額)后組織現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放,從計(jì)價(jià)款中扣除,剩余部分再支付給乙方負(fù)責(zé)人。
5本合同涉及的綜合單價(jià)為稅后價(jià),營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加由甲方承擔(dān),其它稅費(fèi)由乙方承擔(dān)并自行繳納。
乙方需按業(yè)主要求向甲方提供機(jī)械施工費(fèi)等所有需要提供發(fā)票項(xiàng)目的正式發(fā)票(具體需提供發(fā)票種類最終解釋權(quán)歸甲方財(cái)務(wù)部),若提供的發(fā)票不滿足要求甲方將不予支付工程款,發(fā)票涉及的稅費(fèi)由乙方自行承擔(dān)。
6 所有工程變更及合同外工程的結(jié)算需由項(xiàng)目部和施工方簽認(rèn)工程確認(rèn)單,報(bào)公司總部審批后方可進(jìn)入結(jié)算支付程序。
7合同外工程量的確認(rèn);合同外工程量,在施工時(shí)發(fā)現(xiàn)工程量與圖紙不符應(yīng)立即停止施工,及時(shí)與工程部聯(lián)系,由工程組織四方代表(工程部、計(jì)劃部、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、施工隊(duì)負(fù)責(zé)人)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并填寫確認(rèn)單作為計(jì)量依據(jù)。
否則,責(zé)任自負(fù)。
六、支付期限: 甲方給予乙方辦理計(jì)量支付手續(xù)后30天內(nèi),支付乙方上月計(jì)量款的80%,剩余工程款在完工后60天內(nèi)付清(不計(jì)息)。
七、誠信履約保證金:雙方簽訂合同時(shí),乙方應(yīng)向甲方提交人民幣 元為誠信履約保證金,該保證金在乙方承包項(xiàng)目?jī)?nèi)容施工完工后60日內(nèi)退還乙方(不計(jì)息)。
八、質(zhì)量缺陷保證金:經(jīng)甲方和上級(jí)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后,按結(jié)算總價(jià)的5%暫扣乙方的質(zhì)量缺陷保證金,待建設(shè)單位規(guī)定的工程缺陷保修期滿并且沒有發(fā)生維修費(fèi)用則全額無息返還乙方。
如在業(yè)主規(guī)定的缺陷責(zé)任期發(fā)生維修費(fèi)用,則甲方扣除實(shí)際發(fā)生的維修費(fèi)用后余額無息返還給乙方。
一、總工期: 天,自 **年 月 日開始至 **年 6月 15 日。
二、總工期及階段工期計(jì)劃安排必須服從甲方根據(jù)工程進(jìn)展情況作出的調(diào)整。
三、用于施工的機(jī)械設(shè)備必須按甲方要求及時(shí)進(jìn)場(chǎng),并且在工程未達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限不得擅自提前退場(chǎng)。
四、業(yè)主要求工期提前,則本合同的工期相應(yīng)提前;由于業(yè)主的原因或重大變更導(dǎo)致工期延長,業(yè)主同意工期順延時(shí),此合同工期相應(yīng)順延。
一、甲供材料:甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)主材及業(yè)主要求的特種材料,如鋼材、錨具,支座、水泥、混凝土、定型模板等,與工程相關(guān)的其它所有材料及輔材由乙方負(fù)責(zé)。
三、基坑開挖由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)提供機(jī)械設(shè)備,乙方組織施工。
四、甲方提供吊車、挖機(jī)、泵車等大型設(shè)備。
工程施工中使用的其它機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備、小型機(jī)具等由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
如若使用甲方機(jī)械設(shè)備為有償使用,甲方的機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用明細(xì)表附后,乙方使用時(shí)按相關(guān)機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用結(jié)算。
五、乙方自備材料、設(shè)備:
合同約定施工項(xiàng)目使用的所有消耗材料、輔材、小型機(jī)具均由乙方承擔(dān)。
甲供材料因乙方管理不善、浪費(fèi)等,超指標(biāo)消耗的材料按甲方本合同附件二(甲供材料數(shù)量、價(jià)格表)或雙方確認(rèn)材料價(jià)格的200%的價(jià)格收取材料費(fèi),并從計(jì)價(jià)支付款中扣除。
由乙方自購的材料,如果乙方找任何理由、借口不愿購買,為不耽誤工期由甲方代購的,購買費(fèi)用為材料費(fèi)用加收10%管理費(fèi)用,從乙方計(jì)價(jià)款中扣除。
六、乙方在甲方處領(lǐng)用的周轉(zhuǎn)材料(定型模板除外)、設(shè)備、機(jī)具等為有償使用,按市場(chǎng)租賃單價(jià)收取租賃費(fèi),并由乙方自行負(fù)責(zé)保管、維修、養(yǎng)護(hù),如若丟失或損壞由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、材料損耗:鋼材損耗率為1%,混凝土損耗率為1%,超出規(guī)定損耗率部分甲方按其原價(jià)的兩倍從乙方計(jì)量款中扣回。
1.乙方嚴(yán)格遵守《招標(biāo)文件》,嚴(yán)格按照施工設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范組織施工,嚴(yán)格按程序辦事,服從甲方質(zhì)檢人員(內(nèi)部監(jiān)理工程師)和駐地監(jiān)理工程師的現(xiàn)場(chǎng)指示和檢查,并配合質(zhì)檢人員和監(jiān)理進(jìn)行工作。
為保證工程質(zhì)量,甲方將不定期地對(duì)乙方施工工程進(jìn)行抽查;如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,除令其無償返工外,還要承擔(dān)違約責(zé)任,業(yè)主因質(zhì)量不合格所有處罰金額由乙方承擔(dān)。
累計(jì)超過三次,甲方有權(quán)勒令乙方退場(chǎng)。
乙方應(yīng)及時(shí)上報(bào)驗(yàn)收工程,以便甲方統(tǒng)一安排,并提供有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)表、施工原始記錄等資料。
2.業(yè)主、監(jiān)理工程師的有關(guān)質(zhì)量的口頭及書面文件,同樣適用于乙方。
3.乙方每道施工工序完成后,填報(bào)質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單及施工原始記錄,經(jīng)甲方質(zhì)檢人員檢查驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下道工序施工。
單項(xiàng)工程完成后,乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng),甲方質(zhì)檢部、施工分部共同進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)監(jiān)理工程師驗(yàn)收;待合格后,報(bào)高級(jí)駐地和總監(jiān)辦及業(yè)主驗(yàn)收。
交工驗(yàn)收合格后,該項(xiàng)工程暫告結(jié)束。
4.分項(xiàng)工程合格率100%,優(yōu)良率達(dá)到100%以上,質(zhì)量事故(案次)零次。
5.工程資料:乙方必須按照相關(guān)的公路工程技術(shù)規(guī)范、業(yè)主、監(jiān)理工程師和甲方技術(shù)人員的要求認(rèn)真填寫及時(shí)報(bào)簽工程資料,相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1.任何設(shè)計(jì)變更均不能使本合同中止。
2.因設(shè)計(jì)變更而增加或減少的工程量,乙方接受。
以實(shí)際發(fā)生工程量為準(zhǔn)。
3.甲方負(fù)責(zé)全部工程的設(shè)計(jì)變更和索賠工作,如甲方有要求時(shí),乙方應(yīng)積極配合,并及時(shí)向甲方提供變更、索賠所需的原始數(shù)據(jù)和資料,以便甲方盡快上報(bào)業(yè)主。
4.乙方在施工中提出的合理化建議及對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改或換用,未經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主的批準(zhǔn),乙方不得擅自實(shí)施,否則乙方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,并賠償因此給甲方造成的損失,延誤的工期不予順延。
一、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》有關(guān)責(zé)任規(guī)定。
二、乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全工作并指派專職安全員,甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
三、乙方要設(shè)置專職安全員,對(duì)其施工人員進(jìn)行安全施工教育,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除和制止,杜絕安全事故的發(fā)生。
四、乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的任何人身傷亡事故和其他安全事故,凡非甲方人員違章指揮造成的,其責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。
五、乙方在高壓線、水上、水下、地下管線、易燃、易爆地段及有害環(huán)境下施工的,施工前應(yīng)向甲方提交安全防護(hù)措施,經(jīng)過甲方和監(jiān)理的批準(zhǔn)后才能實(shí)施,但甲方和監(jiān)理的批準(zhǔn)不能免除乙方應(yīng)承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任。
六、乙方應(yīng)在危險(xiǎn)源設(shè)置照明、警示信號(hào)、看守和其它必要防護(hù)措施,以保證施工人員、第三者及工程本身的安全,其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、安全生產(chǎn)協(xié)議附后另簽。
第一條 甲方職責(zé)
一、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、指揮及管理,乙方須無條件接受甲方管理。
負(fù)責(zé)對(duì)乙方的工作進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。
二、甲方負(fù)責(zé)施工過程中的技術(shù)交底和技術(shù)指導(dǎo)。
甲方工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)圖紙及必要的施工規(guī)范。
三、甲方試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn),乙方需在此過程中予以專人配合(并派專人做混凝土試件)。
四、按時(shí)對(duì)乙方當(dāng)月完成的工程量按雙方合同明確的單價(jià)進(jìn)行計(jì)量與支付。
五、甲方盡力幫助和提供施工環(huán)境,如有誤工、窩工,甲方不承擔(dān)任何誤工、窩工費(fèi)用。
六、負(fù)責(zé)將合同約定的應(yīng)由甲方提供的材料、設(shè)備提供到位。
七、合同范圍內(nèi)主便道由甲方負(fù)責(zé)維護(hù),乙方生活及施工場(chǎng)地至主便道的支便道由乙方負(fù)責(zé)維護(hù)。
八、甲方在施工中享有處罰權(quán),甲方有權(quán)對(duì)乙方的違章作業(yè)、違章指揮、不聽指揮、沒有完成甲方下達(dá)的計(jì)劃任務(wù)、沒有達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)存在的安全隱患整改不力等違約行為進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,乙方必須服從、立即改正其不規(guī)范的行為,并接受甲方的處罰。
第二條 乙方職責(zé)
一、乙方要嚴(yán)格履行雙方共同確認(rèn)的合同條款。
嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、相關(guān)規(guī)范及甲方要求組織施工生產(chǎn)。
如不按圖紙及規(guī)范施工,所造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
二、乙方要嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法規(guī)、法律。
執(zhí)行甲方的工作時(shí)間、管理方式,遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度、服從甲方管理。
不按甲方指令進(jìn)行施工,所產(chǎn)生的一切不良后果由乙方自行承擔(dān)。
三、由于乙方原因,造成人員傷亡、機(jī)械設(shè)備損壞等事故,其全部責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
四、合理、有效的利用甲方提供的機(jī)械設(shè)備,不得延誤機(jī)械臺(tái)班,否則甲方將視情況予以經(jīng)濟(jì)處罰。
五、乙方必須按照甲方安排的進(jìn)度計(jì)劃保質(zhì)保量的完成施工任務(wù)。
如因乙方原因造成工程停工、返工或驗(yàn)收質(zhì)量不合格,由乙方承擔(dān)一切由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失(包括對(duì)甲方造成的損失以及業(yè)主、監(jiān)理對(duì)甲方作出的經(jīng)濟(jì)處罰和甲方因乙方的返工、驗(yàn)收不合格而多付出的款項(xiàng))。
需返工的,必須在甲方要求的時(shí)間內(nèi)返工,直到合格為止,返工費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
六、如因乙方原因造成的工期延誤,每延期一天,按合同總價(jià)款的0.1%罰款。
七、乙方負(fù)責(zé)制作混凝土、砂漿等試件,并建立養(yǎng)生室或水池。
八、對(duì)成品、半成品進(jìn)行必要的保護(hù)、防護(hù)、防銹措施,保護(hù)、防護(hù)、防銹措施所使用的材料、人工、機(jī)械由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
九、乙方進(jìn)場(chǎng)施工前必須向甲方提供特種作業(yè)人員上崗資格證,所有人員的身份證。
乙方進(jìn)場(chǎng)施工前必須向甲方提交乙方材料員的書面委托資料,所有材料的領(lǐng)用必須經(jīng)此人簽字甲方才給予辦理。
十、乙方人員的食宿、交通由乙方自行負(fù)責(zé)。
十一、為確保工程質(zhì)量,乙方不得對(duì)以勞務(wù)方式承包的工程進(jìn)行轉(zhuǎn)包和分包,若私自進(jìn)行轉(zhuǎn)包和分包,甲方有權(quán)終止此合同,由此可能出現(xiàn)的后果,全部由乙方負(fù)責(zé)。
十二、保證按時(shí)足額為農(nóng)民工繳納各項(xiàng)保險(xiǎn)(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、人身意外傷害險(xiǎn)及女職工的計(jì)生險(xiǎn))及足額支付民工工資,并接受甲方的監(jiān)督和檢查。
必要時(shí)甲方有權(quán)代乙方發(fā)放農(nóng)民工工資,并在乙方工程款中扣除。
甲方為乙方施工人員統(tǒng)一辦理人身意外傷害保險(xiǎn),保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十三、乙方對(duì)其施工的項(xiàng)目負(fù)有質(zhì)量責(zé)任,在未通過竣工驗(yàn)收前,其維護(hù)、保養(yǎng)、維修以及缺陷處理均由乙方負(fù)責(zé),發(fā)生的費(fèi)用甲方在乙方的質(zhì)量缺陷保證金中扣除。
十四、乙方必須具備至少1--2名有專業(yè)職稱的技術(shù)人員,并納入到項(xiàng)目部工程部管理,履行現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)員職責(zé),完成各種內(nèi)業(yè)資料和監(jiān)理簽字、協(xié)調(diào)工作。
十五、乙方在施工、生活用的`水、電費(fèi)和施工養(yǎng)護(hù)用水由乙方自行承擔(dān)。
1、乙方違約;
2、放棄合同;
3、沒有合理的原因而未能開工,經(jīng)常性地基本上違背合同規(guī)定的義務(wù);
4、未能以適當(dāng)?shù)呐M(jìn)行工程施工,經(jīng)常性地基本上違背合同規(guī)定的義務(wù);
5、未能按合同規(guī)定進(jìn)行工程施工;
6、拒絕或不重視遵照甲方或業(yè)主要求,野蠻施工。
7、轉(zhuǎn)讓和分包。
8、如由于乙方違約造成合同解除的,甲方有權(quán)扣留乙方的誠信保證金,并由乙方承擔(dān)由此造成的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
9、乙方不具備施工能力,投入的人、材、機(jī)不能滿足施工進(jìn)度、質(zhì)量要求的。
10、乙方施工中發(fā)生質(zhì)量、安全事故,甲方勒令限期整改未整改的。
11、由于上述原因?qū)е录追阶龀鼋K止合同行為的,甲方將扣留乙方的履約誠信保證金,并有權(quán)向乙方追究其對(duì)甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。
12、如由于乙方違約,則甲方有權(quán)單方終止合同,清退乙方出場(chǎng)(甲方終止合同的依據(jù)見第九章),同時(shí)向乙方索賠對(duì)甲方造成的損失。
清退時(shí)按乙方完成合格工程數(shù)量的80%清算支付,其余20%和全部履約保證金甲方扣留作為乙方給甲方造成損失的經(jīng)濟(jì)賠償。
合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)本著公平、合理的原則,及時(shí)協(xié)商處理,協(xié)商不成的,可以提請(qǐng)雙方的上級(jí)主管部門調(diào)解解決,經(jīng)調(diào)解達(dá)不成協(xié)議的可向山西省太原市人民法院起訴解決。
第十三章 附則
一、本合同簽訂之前雙方簽訂的所有合同均無效,以本合同執(zhí)行。
二、合同未盡事宜,雙方再行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
三、合同一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。
四、本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽字、加蓋本單位公章(逐頁小簽并加蓋騎縫章)即生效,工程竣工驗(yàn)收,甲方結(jié)清工程款后,合同自行終止。
甲方:
法定代表人
或其授權(quán)代理人:(簽字)
年 月 日
乙方:
法定代表人
或其授權(quán)代理人:(簽字)
年 月 日
甲方:鄭州市東四環(huán)南延線大橋項(xiàng)目經(jīng)理部
乙方:
為確保工程施工的順利進(jìn)行,加快施工進(jìn)度,確保工程質(zhì)量,本著自愿互利的原則,依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,在履行甲方與業(yè)主簽訂的施工總承包合同的前提下,簽訂本工程施工承包合同,以茲共同遵守。
第一條工程項(xiàng)目
一、工程名稱:鄭州市東四環(huán)南延線大橋
二、工作范圍:
二、工作內(nèi)容
施工前的各項(xiàng)工作準(zhǔn)備(施工人員及施工各項(xiàng)小型機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng));橋臺(tái)承臺(tái)、橋墩承臺(tái)、橋臺(tái)肋板及臺(tái)身、橋墩墩身、臨時(shí)支承柱,支座安裝、防震設(shè)施、預(yù)埋件、現(xiàn)澆連續(xù)箱梁、橋面鋪裝,防撞護(hù)欄、橋面排水設(shè)施等橋梁施工內(nèi)容。
第二條 承包方式
一、本工程實(shí)行單價(jià)承包,為單包工形式,各工程承包價(jià)包括為實(shí)施和完成合同工程施工所需的人工費(fèi)、小型耗材費(fèi)、小型機(jī)械費(fèi)等。
二、承包價(jià)明細(xì)詳見附件1《橋梁工程量清單》。
三、工程數(shù)量:以甲方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及業(yè)主共同確認(rèn)的有效計(jì)量支付數(shù)量為準(zhǔn)。
第三條:工程質(zhì)保金及履約保證金
乙方進(jìn)場(chǎng)后需向甲方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳形式交付15萬工程質(zhì)保金及履約保證金。
待工程完工后返還給乙方。
第四條:工程預(yù)付款
本工程無預(yù)付款。
第五條:工程期限
合同有效期:從合同簽訂之日起至最終結(jié)算辦理完成止。
合同工期:自甲方通知開工起12個(gè)月內(nèi),且必須滿足業(yè)主和甲方規(guī)定的節(jié)點(diǎn)工期目標(biāo)要求。
第六條;工程進(jìn)度
一、乙方必須按照甲方的施工組織設(shè)計(jì)方案積極組織本工程的施工,并保證在合同期內(nèi)保質(zhì)保量完成任務(wù)。
乙方在施工過程中必須接受甲方或業(yè)主、監(jiān)理工程師提出的計(jì)劃安排,服從統(tǒng)一調(diào)度。
二、乙方在沒有受到外界因素干擾的情況下必須按照甲方及監(jiān)理、業(yè)主下達(dá)的月進(jìn)度計(jì)劃保質(zhì)保量完成當(dāng)月施工任務(wù),若乙方未能按照甲方及監(jiān)理、業(yè)主下達(dá)的月進(jìn)度計(jì)劃完成當(dāng)月施工任務(wù),甲方有權(quán)按工程滯后程度扣除乙方費(fèi)用外,還應(yīng)承擔(dān)由此原因造成的監(jiān)理、業(yè)主對(duì)甲方進(jìn)行的罰(扣)款。
三、在施工過程中若發(fā)現(xiàn)乙方在限期內(nèi)無力完成任務(wù)或達(dá)不到月均衡生產(chǎn)能力,或存在質(zhì)量問題及內(nèi)部管理問題,如是乙方責(zé)任,甲方有權(quán)分割合同工程量或終止合同,若終止合同,則勒令限期退場(chǎng),對(duì)由此造成的一切損失,均由乙方全部承擔(dān)。
四、因設(shè)計(jì)變更、征地拆遷、管線遷移、地方百姓阻工、無可抗拒的天氣等原因?qū)е碌耐9ぃて诳蛇m當(dāng)順延。
停工期間乙方機(jī)械設(shè)備、人員誤工等損失費(fèi)用經(jīng)雙方協(xié)商給乙方適當(dāng)補(bǔ)償。
五、如乙方中途退場(chǎng)或嚴(yán)重違約中止合同的,甲方有權(quán)沒收履約保證金,并對(duì)已完未結(jié)算工程或已結(jié)算未支付的任何工程項(xiàng)目及款項(xiàng)不再進(jìn)行結(jié)算或支付。
對(duì)于乙方遺留工程,甲方另行施工,由此造成的損失甲方保留向乙方索賠的權(quán)利。
第七條 工程質(zhì)量
一、滿足總承包合同要求。
二、乙方必須對(duì)本工程和甲方負(fù)責(zé),嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范要求以及設(shè)計(jì)圖紙,精心組織,科學(xué)施工,達(dá)到業(yè)主要求的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
三、由業(yè)主、甲方、監(jiān)理工程師對(duì)該工程下發(fā)的指令、命令、通知等均對(duì)乙方有效。
乙方應(yīng)服從甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)工程師及駐地監(jiān)理工程師的監(jiān)督,做好現(xiàn)場(chǎng)施工的原始記錄及相應(yīng)的初驗(yàn)資料,如因乙方責(zé)任造成的工程返工、停工,由此發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),若對(duì)甲方(公司)造成不良的影響的,視情節(jié)輕重每次處以2000-5000萬元罰款,直至解除本合同。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(jtgf80/1-2004)及公路工程《技術(shù)規(guī)范》及業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、甲方規(guī)定的技術(shù)條款為依據(jù)。
分項(xiàng)工程合格率為95%;單位工程交、竣工驗(yàn)收優(yōu)良品率90%以上;重大質(zhì)量責(zé)任事故(案次)0次。
五、達(dá)不到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)的工程部分,甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應(yīng)按甲方要求返工,直到符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求的標(biāo)準(zhǔn),由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
六、具備隱蔽條件的隱蔽工程,乙方應(yīng)進(jìn)行自檢,在隱蔽前通知甲方和監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收。
驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)在甲方限定的時(shí)間內(nèi)整改完成后重新驗(yàn)收。
若乙方在施工過程中未通知甲方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程數(shù)量確認(rèn),甲方有權(quán)拒絕為乙方結(jié)算該部分工程款。
第八條:工程結(jié)算程序和方式
1、本工程結(jié)算辦法按本項(xiàng)目按業(yè)主及監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可的工程計(jì)量執(zhí)行。
2、每月21日之前乙方應(yīng)及時(shí)將本月實(shí)際完成的符合本合同約定和計(jì)規(guī)范要求的工程量以及當(dāng)月的施工人員、機(jī)械設(shè)備匯總表一并上報(bào)甲方合約部。
乙方上報(bào)的工程量必須為經(jīng)監(jiān)理工程師和甲方質(zhì)檢工程師驗(yàn)收合格并簽認(rèn)的工程量。
3、甲方財(cái)務(wù)部根據(jù)簽認(rèn)完整的結(jié)算單,在業(yè)主支付甲方當(dāng)期工程款后3日內(nèi)辦理支付手續(xù)。
4、甲方合約部每月對(duì)乙方上報(bào)的結(jié)算數(shù)量進(jìn)行審核,存在問題由甲方負(fù)責(zé)調(diào)查解決。
4、完工結(jié)算:乙方所分包的工程項(xiàng)目按合同要求完工后,并完成以下作業(yè):(1)該工程經(jīng)甲方及業(yè)主驗(yàn)收達(dá)到質(zhì)量要求;(2)辦理退場(chǎng)手續(xù)。
甲方給予辦理完工結(jié)算并報(bào)甲方上級(jí)主管部門審批后,支付剩余工程款、履約保證金。
7、最終結(jié)算:本工程缺陷責(zé)任期滿,若無工程質(zhì)量問題,退還乙方工程質(zhì)保金。
完成后一年內(nèi)付清全部款項(xiàng)。
第九條、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、向乙方提供本項(xiàng)目相關(guān)的施工圖紙一套,技術(shù)部門關(guān)于本項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范供乙方查閱。
及時(shí)組織人員對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)、安全、環(huán)保交底。
2、甲方委派現(xiàn)場(chǎng)工程師,根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)乙方的工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等進(jìn)行督查,并負(fù)責(zé)與監(jiān)理工程師、業(yè)主聯(lián)系,進(jìn)行工程中間驗(yàn)收,負(fù)責(zé)有關(guān)簽證工作。
3、在施工過程中若乙方不能根據(jù)甲方的總體工期要求按期完成生產(chǎn)任務(wù),甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)增加實(shí)際施工人員及機(jī)械設(shè)備,要求增加的人員及設(shè)備應(yīng)于甲方通知后7日內(nèi)進(jìn)場(chǎng),如乙方不能按要求及時(shí)進(jìn)場(chǎng),甲方則按100元/人/天、100元/臺(tái)/天進(jìn)行處罰;同時(shí)甲方有權(quán)對(duì)乙方的合同工程量進(jìn)行調(diào)整,乙方不得拒絕。
4、甲方有權(quán)對(duì)乙方發(fā)放的工資情況進(jìn)行核查,乙方拒絕。
若發(fā)現(xiàn)乙方未按合同約定按時(shí)支付工人工資,甲方有權(quán)動(dòng)用乙方履約保證金代為支付。
5、根據(jù)合同規(guī)定,在鄭州路橋給甲方計(jì)價(jià)的情況下甲方按一定比例給乙方計(jì)價(jià)并撥付工程款。
在資金不到位時(shí)應(yīng)相互理解和支持,乙方更不得隨意罷工或鬧事,否則甲方有權(quán)單方面終止合同,有此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、甲方有權(quán)按照第十一條的約定對(duì)乙方的安全文明施工進(jìn)行管理。
第十條、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方除履行本合同規(guī)定的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)外,還應(yīng)履行甲方與業(yè)主簽訂的工程承包合同的有關(guān)責(zé)任和義務(wù)。
(附表)
2、本合同簽訂后,即視為乙方在簽訂合同之前,已對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和其周圍環(huán)境以及相關(guān)資料進(jìn)行了詳細(xì)、認(rèn)真的察看和核查,并對(duì)以下幾點(diǎn)內(nèi)容已經(jīng)查明:
a現(xiàn)場(chǎng)的地形地貌和特征;
b水文和氣象條件;
c設(shè)計(jì)圖紙、施工方案、工藝流程、技術(shù)要求及監(jiān)理程序;
d實(shí)施和完成本合同工程及其缺陷的修復(fù)所需做的工作范圍、性質(zhì);
e安全和環(huán)境不利因素(包含施工區(qū)域內(nèi)油、氣、電、管線以及居民對(duì)本工程的影響);還應(yīng)認(rèn)為,乙方已將上述因素對(duì)工程的影響已在單價(jià)中予以考慮。
4、乙方必須依法用工,并與其聘用的人員簽訂用工合同報(bào)甲方備案,如乙方人員調(diào)整必須及時(shí)報(bào)甲方備案。
同時(shí)乙方必須每月上報(bào)全體人員考勤表、工資表復(fù)印件,至甲方財(cái)務(wù)部備案。
上報(bào)日期不得超出次月10日。
5、乙方在簽訂合同時(shí)要填寫進(jìn)場(chǎng)設(shè)備和主要管理人員名單,并確保按名單上的人員和設(shè)備進(jìn)場(chǎng),直到本合同工程完工,甲方將不定期檢查。
乙方承諾的施工負(fù)責(zé)人 必須自始至終堅(jiān)守工地,親自指揮生產(chǎn)施工,離開工地時(shí)應(yīng)向甲方請(qǐng)假,未經(jīng)同意離開工地,罰款2000元/天/人。
乙方進(jìn)場(chǎng)設(shè)備不得中途擅自撤走,否則罰款100元/臺(tái)/天。
乙方提供的特種作業(yè)人員,應(yīng)取得特種作業(yè)上崗操作證書并報(bào)甲方備案。
乙方應(yīng)對(duì)其施工人員進(jìn)行上崗前的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全環(huán)保教育,所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)包、分包,如發(fā)現(xiàn)此類情況,一經(jīng)核實(shí),甲方有權(quán)終止合同,沒收其履約保證金,并勒令其退場(chǎng),由此引起的一切損失由乙方自負(fù)并喪失再度合作的機(jī)會(huì)。
7、乙方必須嚴(yán)格對(duì)施工過程質(zhì)量控制。
并嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范以及設(shè)計(jì)圖紙要求,精心組織,科學(xué)施工,達(dá)到合同要求的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
8、乙方在施工中要嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)主規(guī)定的工序報(bào)驗(yàn)制,每道工序完工后在取得現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理工程師的簽認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序施工;必須服從駐地監(jiān)理工程師和甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)工程師的監(jiān)督,否則甲方有權(quán)拒絕驗(yàn)收,由此造成的停工等一切損失由乙方自行承擔(dān)。
9、若發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙有誤或圖紙與實(shí)際不符時(shí),乙方應(yīng)立即報(bào)告甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師,待征得監(jiān)理工程師確認(rèn)后,按批復(fù)的變更設(shè)計(jì)圖紙(或指令)施工;施工中若發(fā)生質(zhì)量問題時(shí),乙方必須立即報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)工程師,及時(shí)提出措施,在取得監(jiān)理工程師同意后,組織人員進(jìn)行返工處理,由此發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
10、乙方必須配備專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)設(shè)備,配合甲方完成與合同相關(guān)的所有試驗(yàn)、測(cè)量以及資料填寫等技術(shù)工作。
11、乙方必須處理好和地方的關(guān)系,在出現(xiàn)問題無力處理的情況下必須及時(shí)上報(bào)甲方,以便及時(shí)協(xié)調(diào)。
若在未上報(bào)的情況下采取粗暴方法處理,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
12、本合同實(shí)施中甲方下發(fā)的一切指令、文件皆對(duì)乙方有效并妥善保管,不得外泄。
13、工程完工后,乙方負(fù)責(zé)清理施工場(chǎng)地,包括拆除臨時(shí)駐地設(shè)施等工作,乙方人員工資由甲方按100元/日支付。
第十一條、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)
1、甲方與業(yè)主簽訂的工程承包合同中關(guān)于安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定乙方必須履行。
2、乙方應(yīng)遵守國家、地方的一切法律、法規(guī)及甲方相關(guān)的規(guī)章制度。
乙方必須無條件接受當(dāng)?shù)卣捌渌麍?zhí)法部門關(guān)于安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的法規(guī)。
3、乙方應(yīng)建立內(nèi)部安全管理機(jī)構(gòu),設(shè)立專職安全員、健全安全規(guī)章制度,完善安全操作規(guī)程,購置安全可靠的安全防護(hù)設(shè)施,保證施工需求。
4、乙方必須保證工程完工后物清料凈,施工期間施工場(chǎng)地內(nèi)材料、機(jī)械設(shè)備擺設(shè)整齊。
5、乙方必須對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)施工人員、設(shè)備財(cái)產(chǎn)的安全負(fù)責(zé)。
在施工及材料的采購、運(yùn)輸?shù)冗^程中發(fā)生的一切人身傷殘、死亡、財(cái)產(chǎn)損失、 損害及意外事故均由乙方承擔(dān)費(fèi)用和責(zé)任。
并購買本工程的人身意外傷害險(xiǎn)。
6、乙方的主要管理人員要保持相對(duì)穩(wěn)定,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的工作人員要按甲方規(guī)定佩帶統(tǒng)一標(biāo)志,沒有甲方的同意不得隨意更換,并自始至終以甲方的名義組織施工。
乙方進(jìn)場(chǎng)的所有機(jī)械設(shè)備均按甲方要求統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。
7、凡因乙方管理不善而給項(xiàng)目部造成行政干擾的(如雇工到項(xiàng)目部鬧事等)則每次罰款1萬元,若對(duì)甲方管理人員造成人身和精神傷害,按國家法律規(guī)定進(jìn)行處理。
第十二條、材料、水電供應(yīng)及管理
1、甲方提供下列材料工程結(jié)構(gòu)材料皆有甲方提供。
2、乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供的材料進(jìn)行保管、使用、裝卸及場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)。
3、除甲方提供材料外的所有施工材料、機(jī)械設(shè)備、施工用水電均由乙方自行解決并承擔(dān)費(fèi)用,甲方負(fù)責(zé)提供電力主線的接口至本橋二十米內(nèi),其余線路及電力設(shè)施由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
甲方按 元/度收取電費(fèi),實(shí)際用電量為電表讀數(shù)與電損合計(jì)。
4、為完成本工程所需的所有機(jī)械設(shè)備除挖機(jī)外均有乙方租賃并承擔(dān)費(fèi)用。
5、乙方自行采購材料的小型材料,質(zhì)量必須滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求,必要時(shí)提供產(chǎn)品合格證明,對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。
乙方采購的材料設(shè)備在使用前,應(yīng)按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),不合格的不得使用。
第十三條 費(fèi)用變更
1、本工程單價(jià)在施工期間不予調(diào)整。
2、對(duì)于變更設(shè)計(jì)引起的費(fèi)用調(diào)整,在業(yè)主認(rèn)可并批復(fù)的情況下,遵循以下原則:
a、純屬工程量的增減,執(zhí)行原單價(jià),調(diào)整總價(jià);
b、新增項(xiàng)目,若原清單中有相同或相類似的項(xiàng)目,可套用或參照該單價(jià)確定新單價(jià);原清單中沒有相同或相類似的項(xiàng)目,由甲乙雙方協(xié)商初步確定,但最終必須經(jīng)甲方上級(jí)公司審核確定后才可作為結(jié)算依據(jù),與乙方辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
c、任何變更均屬于本合同工程范圍內(nèi),乙方不得拒絕施工。
第十四條 爭(zhēng)議
履行合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成的,提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁或地方法院判決。
第十八條 其它事宜
1、乙方在本合同外的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無關(guān),乙方與任何第三方簽訂的經(jīng)濟(jì)及其它合同協(xié)議等,甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
2、乙方應(yīng)積極配合甲方做好迎接有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。
3、雙方簽訂的《安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)責(zé)任書》為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
4、其它未盡事宜,針對(duì)具體情況協(xié)商解決,并作為本合同的補(bǔ)充條款。
5、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后在乙方向甲方提交履約保證金后生效,最終結(jié)算完畢后自動(dòng)失效。
6、本合同一式肆份,其中甲方叁份,乙方壹份。
附件:
一、工程量清單(加蓋乙方公章)
二、安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)責(zé)任書(加蓋乙方公章)
三、擬投入本工程的主要管理人員表(加蓋乙方公章)
四、擬投入本工程的機(jī)械設(shè)備表(加蓋乙方公章)
甲方:(蓋公章) 乙方:(蓋公章)
甲方法定代表人: 乙方法定代表人:
或代理人: 或代理人:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
年 月 日 年 月 日
橋梁維修合同協(xié)議書篇十四
甲方共有小車____臺(tái),經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,甲方同意將本單位____臺(tái)小車委托給乙方修理,為規(guī)范甲乙雙方行為,簽訂合同如下:
第一條甲方同意乙方為岳陽市藥品食品監(jiān)督管理局車輛定點(diǎn)維修單位。
第二條乙方服務(wù)范圍:
車輛大修,各級(jí)維護(hù),小修,車輛年檢和其他有關(guān)汽車維修的服務(wù)項(xiàng)目。
第三條維修車輛送修和移交手續(xù)。
乙方憑甲方車管領(lǐng)導(dǎo)安排,承接車輛維修業(yè)務(wù),乙方維修車輛結(jié)束后,須提供打印《定點(diǎn)維修結(jié)算清單》交送修單位審核。
第四條維修時(shí)間:
汽車小修,一,二級(jí)保養(yǎng)做到____小時(shí)出廠,發(fā)動(dòng)機(jī)三級(jí)保養(yǎng)____小時(shí)出廠;發(fā)動(dòng)機(jī)大修4天出廠;汽車全車大修車輛按約定時(shí)間出廠,每推遲一天交車,由乙方承擔(dān)違約賠償____元。
第五條維修服務(wù):
乙方實(shí)行______小時(shí)服務(wù)(含節(jié)假日),車輛隨到隨____修,乙方上路搶修施救車輛,市內(nèi)免收施救費(fèi)用。
第六條質(zhì)量保證:
本廠對(duì)車輛維修質(zhì)量實(shí)行三包(包退,包換,包賠),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照《湖南省汽車維修行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。汽車大修車輛保修5萬公里或壹年,發(fā)動(dòng)機(jī)三級(jí)保養(yǎng)保修壹萬公里,因維修質(zhì)量和配件問題所引發(fā)的車輛損失,交通事故損失全部由乙方負(fù)責(zé)。
第七條甲方的權(quán)利與義務(wù):
1、鑒于甲乙雙方所建立的長期合作關(guān)系,甲方有權(quán)要求乙方優(yōu)先維修甲方修的車輛。
2、對(duì)已完工車輛,如發(fā)現(xiàn)不合格或與“送修單”不符,甲方有權(quán)要求乙方無償返工,直至符合要求為止。
3、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定與乙方結(jié)算車輛維修費(fèi)用。
第八條乙方的權(quán)利與義務(wù):
第九條結(jié)算方式:
每季度結(jié)算一次。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方出具當(dāng)期每次維修的結(jié)算單。
第十條合同有效期:
本合同有效期限為____年,自本合同簽訂之日起至____年____月____日止。
第十一條爭(zhēng)議及解決方式。
如雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生糾紛,應(yīng)盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十二條本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商一致,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同樣的法律效力。
第十三條合同壹式四份,甲、乙雙方各持貳份,蓋章簽字生效。
甲方(單位蓋章):________乙方(單位蓋章):________。
橋梁維修合同協(xié)議書篇十五
代表人:
電話:
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
代表人:
電話:
依照《民法典》、《_建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等,鑒于甲方承接了_______市_______段橋梁的建設(shè),在乙方充分了解了施工現(xiàn)場(chǎng)條件后,根據(jù)自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就_______段橋梁?jiǎn)雾?xiàng)工程勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
1、工程名稱:
2、工作范圍:_______全部橋梁的鋼筋制作安裝,混凝土的澆筑(模板的安裝與拆除、支架的搭設(shè)、拆除,養(yǎng)護(hù)等),鋼絞線的制作安裝。
3、工期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
1、組建與工程相適應(yīng)的項(xiàng)目管理班子,全面履行總包合同,負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及有關(guān)部門聯(lián)系,協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)工作關(guān)系。
2、向乙方創(chuàng)建開工條件及施工條件,向乙方交付相關(guān)主要材料及機(jī)具。
3、統(tǒng)一制定各項(xiàng)管理目標(biāo),實(shí)施對(duì)工程質(zhì)量,工期,安全生產(chǎn)、文明施工,計(jì)量、實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)的控制、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收并負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目計(jì)劃的下達(dá)并對(duì)乙方工程全過程進(jìn)度、安全、質(zhì)量、環(huán)保、文明施工進(jìn)行監(jiān)督管理。
4、負(fù)責(zé)技術(shù)安全交底,組織圖紙會(huì)審,交工驗(yàn)收,但并不免除乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
5、甲方按照總體進(jìn)度要求向乙方下達(dá)施工任務(wù),當(dāng)乙方不能滿足甲方總體施工進(jìn)度時(shí),甲方有權(quán)調(diào)入其他施工隊(duì)以達(dá)到加快進(jìn)度,由此造成乙方的損失,由乙方自行承擔(dān)。
6、按本合同約定,向乙方支付勞務(wù)報(bào)酬。
1、負(fù)責(zé)招工,作用人員要求:年齡在18歲以上,50歲以下的男工;身體健康;能勝任本合同工程體力勞動(dòng);技工應(yīng)具有國家統(tǒng)一頒發(fā)的三級(jí)及以上技術(shù)等級(jí)證書。
2、乙方必須每月在施工現(xiàn)場(chǎng)_______天,甲方考勤,如缺勤一天罰_______元,并建立勞務(wù)人員檔案,每月編制工資表,每月同甲方一起發(fā)放民工工資。
3、對(duì)本合同工作范圍內(nèi)的工程量向甲方負(fù)責(zé),組織相應(yīng)的人員施工作業(yè),并組織持有相關(guān)資格證書的熟練工人投入工作,完成乙方下達(dá)的計(jì)劃。
4、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范,投入足夠人力、物力,保證工期;加強(qiáng)安全教育,認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范,嚴(yán)格遵守安全制度,落實(shí)安全措施,確保施工安全;對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定,做到文明施工并承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量修改、返工、工期拖延、安全事故、現(xiàn)場(chǎng)臟亂造成的損失及各種罰款。
5、自覺接受甲方及有關(guān)部門的管理、監(jiān)督和檢查,隨時(shí)配合甲方、工程師做好本工程材料及工程樣品隨機(jī)抽樣試件。
6、配合甲方辦理交工驗(yàn)收;做好施工場(chǎng)地構(gòu)筑物和已完工程部分的成品保護(hù)工作,因乙方責(zé)任發(fā)生損壞,乙方自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款并賠償甲方損失。
7、乙方必須嚴(yán)格遵守相關(guān)作業(yè)操作規(guī)程,結(jié)合本工程特點(diǎn)配備滿足施工要求的作業(yè)人員,小型機(jī)具等。
8、除非本合同另有約定,乙方應(yīng)對(duì)其作業(yè)內(nèi)容的實(shí)施、完工負(fù)責(zé),乙方應(yīng)承擔(dān)、履行合同約定的、與勞務(wù)作業(yè)有關(guān)的所有責(zé)任、義務(wù)及工作程序。
9、依法為其施工作業(yè)人員辦理社會(huì)保險(xiǎn),按規(guī)定足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。
在協(xié)議簽訂之前,乙方必須向甲方繳納履約保證金:_______萬元,該履約保證金待合同履約完成后_______月后支付。
1、乙方必須根據(jù)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求,為其施工作業(yè)人員提供安全勞保用品、購買意外險(xiǎn)及安全勞務(wù)保障(包括相關(guān)勞動(dòng)及安全保障)。特殊工種人員必須堅(jiān)持持證上崗,杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生。
2、乙方應(yīng)遵守甲方工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,完善對(duì)作業(yè)人員的三級(jí)安全技術(shù)交底,教育乙方的作業(yè)人員,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,并接受甲方處罰,由于乙方安全措施不力、違背甲方安全技術(shù)交底或違反安全操作規(guī)程造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用,均由乙方承擔(dān)。
1、鋼材:工程所有的鋼材均由甲方供應(yīng)。鋼筋施工損耗量核定為_______%,若乙方因管理不善超過此核定標(biāo)準(zhǔn),甲方將按鋼筋購置價(jià)在乙方的工程價(jià)款中扣除。
2、混凝土:施工過程中混凝土由甲方集中攪拌后運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)。
3、施工用電:根據(jù)甲方現(xiàn)有現(xiàn)場(chǎng)配電提供給乙方使用外,配電箱以外電線及其他電器設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)。
4、模板:對(duì)于橋梁系梁、墩柱、蓋梁模板以及架管、扣件,按需經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字審核后到材料部門領(lǐng)取,在工程結(jié)束后歸還,對(duì)模板、架管、扣件損壞嚴(yán)重、丟失的照價(jià)賠償。
5、材料及設(shè)備:甲方除負(fù)責(zé)提供以上材料外,工程所需要的其他一切材料(包括周轉(zhuǎn)材料、和輔助材料等)、機(jī)械設(shè)備、工用具、養(yǎng)護(hù)設(shè)備、泥漿和施工用水均由乙方自行解決,甲方概不負(fù)責(zé)。
6、材料管理:由甲方提供的材料,一旦進(jìn)入乙方施工作業(yè)范圍,乙方都具有負(fù)責(zé)保管的責(zé)任。在施工期間,若材料保管不善造成材料丟失,其相關(guān)材料款由甲方直接從乙方勞務(wù)費(fèi)中扣除。
1、乙方應(yīng)確保完成施工的質(zhì)量,應(yīng)復(fù)核相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)理工程師要求。乙方施工完畢,應(yīng)向甲方提交完工報(bào)告,通知甲方驗(yàn)收。
2、若甲方與業(yè)主的工程驗(yàn)收結(jié)果表明乙方施工質(zhì)量不合格時(shí),乙方應(yīng)承擔(dān)無償修復(fù),并承擔(dān)由此導(dǎo)致的甲方的相關(guān)損失。
1、本合同的工程總價(jià)為_______萬元。
2、每月_______日,乙方申報(bào)合格工程,工程處,技術(shù)處現(xiàn)場(chǎng)收方確認(rèn)(圖紙?jiān)O(shè)計(jì)量為依據(jù)),機(jī)料處,安保處,財(cái)務(wù)處審核進(jìn)行審核計(jì)量,然后扣除_______%民工工資保證金、扣除_______%工程質(zhì)量保證金、扣除_______%安全保證金后乙方提供發(fā)票,并附工資表支付上月工程款。
3、終期計(jì)量與支付:待乙方合同履行完畢并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格,辦理工程結(jié)算,支付_______%工程款,余_______%質(zhì)量保證金、_______%安全保證金_______個(gè)月后無質(zhì)量缺陷問題后一次性支付。
1、若發(fā)生以下任意一種情況,甲方將對(duì)乙方每次按實(shí)際情況來確定罰款,從工程款中扣除,甲方并有權(quán)終止合同,所造成的損失,由乙方自行承擔(dān)。
(1)工程實(shí)施期間,乙方人員不足,在甲方發(fā)出書面警告_______天后,仍未改正的。
(2)由于乙方原因引起暫時(shí)停工,乙方不積極采取補(bǔ)救措施。
(3)一貫和公然無視甲方或者監(jiān)理工程師口頭或書面警告。
(4)不能持續(xù)有效執(zhí)行甲方、監(jiān)理工程師指令。
(5)在乙方接到替換修復(fù)和合格材料通知后______天內(nèi)仍不遵守,在乙方接到關(guān)于安全整改的書面或口頭通知_______天內(nèi)仍不整改的。
2、對(duì)因自身原因造成的內(nèi)在或者外在質(zhì)量不合格,應(yīng)按甲方、業(yè)主、監(jiān)理指令無條件拆出返工重做或者修復(fù),甲方將根據(jù)造成的負(fù)面影響的嚴(yán)重性對(duì)乙方進(jìn)行罰款,并賠償甲方一切相關(guān)損失,甲方并有權(quán)終止合同,所造成的損失,由乙方自行承擔(dān)。
3、甲方根據(jù)施工進(jìn)度要求向乙方下達(dá)周計(jì)劃、月計(jì)劃,如乙方因自身原因不能完成甲方下達(dá)的計(jì)劃,甲方按實(shí)際情況確定后給予乙方處以罰款,甲方并有權(quán)終止合同,所造成的損失,由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方應(yīng)承擔(dān)自身責(zé)任造成的質(zhì)量修改、返工、工期拖延安全事故、現(xiàn)場(chǎng)臟亂造成的損失及各種罰款,以及賠償由于以上原因給甲方造成的損失。
1、雙方履行完合同全部義務(wù),勞務(wù)報(bào)酬價(jià)款支付完畢,乙方向甲方交付勞務(wù)作業(yè)成果,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,本合同即告終止。
2、本合同一經(jīng)簽認(rèn)后不得轉(zhuǎn)包,如乙方轉(zhuǎn)包本合同無效。
因履行本合同發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成可向__________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
本合同經(jīng)雙方簽字后生效,本合同共_______份,甲方執(zhí)______份,乙方執(zhí)______份,具有同等效力。
甲方(簽章):
代表人(簽字):
_______年_______月_______日。
乙方(簽章):
代表人(簽字):
_______年_______月_______日。