回憶錄是一種回顧個人或歷史事件，記錄經(jīng)歷和感悟的書籍?？偨Y(jié)應該具備邏輯性和條理性，讓讀者易于理解。閱讀樣文的實用資源。
保險居間協(xié)議篇一
聯(lián)系電話：xxx 聯(lián)系電話：xxx
甲、乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依等價有償，互惠互利，平等自愿誠信合作的原則，達成如下協(xié)議：
乙方接受甲方委托，負責就xx機場土石方工程與業(yè)主接洽，并最終促成甲方簽訂該工程的專業(yè)承包施工合同。工程量1000萬立方（以實際工程量為準）。每立方保證15.5元，（以扣除居間費用）。
乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，并承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠，如果乙方提供的信息不真實，乙方無權(quán)取得居間報酬，乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、資金證明，營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料；負責和承建單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和承建單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務，與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的每天1%向乙方支付違約金。
1、居間成功后，甲方按本項目合同每立方2.5元向乙方支付居間服務費。共 2500萬元人民幣（稅后）。
2、甲方向乙方分三次支付居間服務費用：
第一次：以雙方認可的單位簽訂合同甲方付給乙方250萬元人民幣。
第二次在甲方收到第一次工程預付款后兩日內(nèi)支付乙方______萬元人民幣。
余款按每三個月付一次，甲方按所簽定的居間協(xié)議比例三次付完付給乙方。
3、甲方以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬的方式支付給乙方，乙方收取甲方的居間服務費不開發(fā)票，不承擔任何稅費及其它手續(xù)費。
如乙方提供的工程信息不真實，造成甲方所發(fā)生的實際費用由乙方承擔，如甲方原因未簽訂合同造成乙方所發(fā)生的實際費用由甲方承擔。
甲、乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
1、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
2、甲、乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁，或直接向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地：
甲方（蓋章）：xxx 乙方（蓋章）：xxx
法定代表人或委托代理人：xxx 法定代表人或委托代理人：xxxx
xxxx年x月x日 xxxx年x月x日
保險居間協(xié)議篇二
一、本協(xié)議簽訂之日起解除雙方的勞動關(guān)系，雙方的權(quán)利義務隨之終止;。
解除勞動關(guān)系協(xié)議書范本合同范本。
七、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效;。
淘寶精品。
八、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
負責人：_________________。
_____年_____月____日_____年_____月____日。
保險居間協(xié)議篇三
保險代理人股份有限公司(以下稱甲方)。
__________先生/女士(以下稱乙方)。
茲因乙方同意為甲方報告訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：
第一條合意事項。
雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系，不適用其它勞務關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。
保險契約因乙方之居間而成立生效，并逾契約撤銷期限確定生效后，乙方始得按甲方之相關(guān)報酬標準支領(lǐng)報酬。
第三條合約期間。
本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效，乙方無異議同意以甲方核定之生效日為準。
本合約以個__________月為一期，每期屆滿后一個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條權(quán)利義務。
雙方同意遵守本合約之規(guī)定，乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時，應負損害賠償責任。
第五條合意管轄。
甲乙雙方同意如因本合約而發(fā)生訴訟時，以__________法院為第一審管轄法院。
第六條其它約定。
本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。
本合約未盡事宜，悉依中華人民共和國相關(guān)法令規(guī)章辦理。
甲方：__________。
代表人：__________。
地址：__________。
通訊地址：__________。
乙方：__________。
身份證字號：__________。
戶籍地址：__________。
通訊地址：__________。
__________年__________月__________日。
保險居間協(xié)議篇四
居間方受委托方委托，雙方就居間方向委托方提供有關(guān)居間服務、顧問服務等事項，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
居間方向委托方提供_____________________土地的轉(zhuǎn)讓。
1、居間方應積極認真地把委托方介紹給項目業(yè)主，并及時溝通情況。
2、居間方協(xié)助委托方做好該宗土地項目的前期投資策劃及溝通工作。
3、居間方應積極努力做好居間介紹，協(xié)調(diào)有關(guān)矛盾，促成委托方與項目業(yè)主方簽訂合資或轉(zhuǎn)讓合同。
4、居間方應協(xié)助項目當事人做好有關(guān)部門對項目的技術(shù)指標的審批工作，促成項目成功簽約。
委托方承諾一旦本項目業(yè)主與委托方簽訂項目合資或轉(zhuǎn)讓合同，并實際支付土地款項后，委托方即應承擔向居間方支付服務費的義務。
1、居間服務費的`標準：
委托方與投資方簽訂的針對本項目整體合資或轉(zhuǎn)讓合同總金額（不論何種形式）的______（居間方開具正式合法發(fā)票）。
2、居間服務費的支付辦法：
委托方與項目業(yè)主簽訂合資或項目轉(zhuǎn)讓合同，并實際支付土地款項后（包括定金），居間費按該合同簽訂的具體價格和付款進度同比例支付。
1、如果委托方與投資方在本合同委托期內(nèi)，未能達成合作協(xié)議，沒有征得居間方的書面同意，委托方不應再與該投資方進行協(xié)商并簽訂合作協(xié)議，否則居間方有權(quán)請求委托方按本合同第四條支付服務費。
2、如果委托方以相關(guān)企業(yè)或在重慶當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與____________（土地項目的業(yè)主單位）簽訂本合同標的物的轉(zhuǎn)讓合同，居間方有權(quán)請求委托方按本合同第四條支付服務費。
3、本合同的有效期（委托期）為___天（自本合同簽字生效之日起計算）。居間方在此期間必須積極推動本項目業(yè)主與委托方進行實質(zhì)性洽談，并協(xié)助委托方和本項目業(yè)主達成實質(zhì)性成交合同。
4、委托期內(nèi)委托方未能與項目業(yè)主方達成協(xié)議時，委托方將不支付居間方任何費用。
5、居間方必須提供真實有效的信息給委托方，如在談判過程中，委托方發(fā)現(xiàn)居間方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時，委托方有權(quán)向居間方索取本合同標的物最低成交總金額的居間服務費標準30%的賠償。
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
違約責任按《_______》有關(guān)條款執(zhí)行。
本協(xié)議共貳頁，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
委托方： 居間方：____房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司
法人代表或委托代理人 法人代表或委托代理人
甲方（公章）：_________________
乙方（公章）：_________________
_________年_______月_______日
_________年_______月_______日
保險居間協(xié)議篇五
茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：
第一條合意事項雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系，不適用其它勞務關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。
第二條居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效，并于契約撤銷期限經(jīng)過，確定生效后，乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報酬標準支領(lǐng)報酬。
第三條合約期間本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效，乙方同意以甲方核定之生效日為準。
本合約以個月為一期，每期屆滿后個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條權(quán)利義務雙方同意遵守本合約之規(guī)定，乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時，應負損害賠償責任。
第五條爭議的處理。
1.本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
(1)提交_______仲裁委員會仲裁。
(2)依法向_______人民法院起訴。
第六條其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。
本合約未盡事宜，悉依中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)辦理。
本合約一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法定代表人(簽章)：法定代表人(簽章)：
委托代理人(簽章)：委托代理人(簽章)：
______年___月___日______年___月___日。
保險居間協(xié)議篇六
甲乙雙方就上海虹橋板塊動遷安置房項目承接業(yè)務，經(jīng)雙方充分協(xié)商、平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t達成以下協(xié)議：
1、乙方就上海虹橋板塊安置房項目徐涇地鐵以東虹橋機場以西，天山西路以南，滬青平公路以北，約建筑面積35萬平方米政府動遷安置房工程項目（以下稱該項目，容積率1.8，土地出讓樓板價為718元/平方米，政府回購價為6480元/平方米，建材補差暫約200元/平方米（同時享受上海市府5-6項優(yōu)惠政策補貼）。乙方向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息及相關(guān)服務，并最終達到甲方與當?shù)卣嘘P(guān)部門簽訂該項目的開發(fā)合同。
2、乙方為甲方提供有關(guān)信息聯(lián)絡，協(xié)助等服務事項，直至甲方與政府相關(guān)部門簽訂書面的項目開發(fā)合同視為委托事項完成。
1、乙方向甲方提供有關(guān)項目的真實信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該項目的上述信息真實可靠，一切以中標通知書和與政府簽訂合同為準。
3、乙方在甲方與政府相關(guān)部門進行合同談判期間，應盡到作為協(xié)調(diào)方的謹慎和誠實義務。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等六證一卡公司相關(guān)資料
掃描件，資金證明（對帳單或流水單）。負責和政府相關(guān)部門進行合同談判。
2、合作成功，則由甲方全面履行和政府相關(guān)部門所簽訂的開發(fā)合同，甲方因履行該合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務。
3、合作成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付合作服務報酬。其付費標準按照實際開發(fā)建筑面積60元/平方米（按實際與政府簽訂合同為準，并提供發(fā)票）。在甲方與政府簽訂開發(fā)合同支付政府土地費保證金之時，同時支付第一筆乙方50%的服務費（具體服務費按總住宅面積×60元/平方米計算）。第二筆支付時間為甲方成立項目公司后與政府簽訂回購房合同，即支付乙方50%服務費的余款。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份，雙方簽定蓋章后生效。
甲方（蓋章）：濟南陽光壹佰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定或委托人：
乙方（蓋章）：樂澳中國投資管理有限公司
法定或委托人：
保險居間協(xié)議篇七
這篇保險居間合約(臺灣范本)是文書幫特地為大家整理的，希望對大家有所幫助!
合約書編號：____________
立合約書人：臺灣_______保險代理人股份有限公司(以下稱甲方)
____________________________________先生/女士(以下稱乙方)
茲因乙方同意為甲方報告訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：
第一條 合意事項
雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系，不適用其它勞務關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。
第二條 居間報酬
保險契約因乙方之居間而成立生效，并逾契約撤銷期限確定生效后，乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報酬標準支領(lǐng)報酬。
第三條 合約期間
本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效，乙方無異議同意以甲方核定之生效日為準。本合約以三個月為一期，每期屆滿后一個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條 權(quán)利義務
雙方同意遵守本合約之規(guī)定，乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致?lián)p及甲方或第三****益時，應負損害賠償責任。
第五條 合意管轄
甲乙雙方同意如因本合約而發(fā)生訴訟時，以臺灣臺南地方法院為第一審管轄法院。
第六條 其它約定
本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。
本合約未盡事宜，悉依中華民國相關(guān)法令規(guī)章辦理。
臺灣：____保險代理人股份有限公司 業(yè)務居間人：__________
_________年________月_________日
保險居間協(xié)議篇八
電子郵箱：____________銀行賬戶：__________。
乙方:________法定代表人：________聯(lián)系方式：________。
銀行賬戶：___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：
第一條合意事項雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系，不適用其它勞務關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。
第二條居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效，并于契約撤銷期限經(jīng)過，確定生效后，乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報酬標準支領(lǐng)報酬。
第三條合約期間本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效，乙方同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個月為一期，每期屆滿后個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條權(quán)利義務雙方同意遵守本合約之規(guī)定，乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時，應負損害賠償責任。
第五條爭議的處理。
本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
(1)提交_______仲裁委員會仲裁。
(2)依法向_______人民法院起訴。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法定代表人(簽章)：法定代表人(簽章)：
委托代理人(簽章)：委托代理人(簽章)：
______年___月___日______年___月___日。
保險居間協(xié)議篇九
上訴請求。
請求貴院依法撤銷__________人民法院(__________)民字第某某號民事判決，發(fā)回重審或依法改判。
事實與理由。
原審法院認定事實錯誤。
1、我與被上訴人存在事實勞動關(guān)系。
_____年_____月_____日，我到被上訴人處工作，雙方未簽訂書面勞動合同。每天的工作時間是從8：00至14：_________________00，18：00到22：00，除此時間外，還經(jīng)常再延長工作時間。被上訴人給我辦理了工資卡，并發(fā)放了我自20__年11月至20__年3月的部分工資，派出所也出具了被上訴人欠我工資的證明。一審法院認定我自主支配自己的勞動，我與被上訴人存在勞動關(guān)系是無事實根據(jù)的。
2、被上訴人提交的考勤表記賬憑證是虛假的，會員卡明表均已涂改，該證據(jù)均不能作為定案的依據(jù)。
被上訴人將不在一個工作地點上班的員工名字混雜在一起，甚至將不再上班的人員名字也寫上湊數(shù)，考勤表上的制表和考勤人員的簽字都不是本人簽字，記賬憑證沒有附有相應的憑證，會員卡辦理人員登記表將我的名字故意涂改，顯然都是臨時應對上訴人的虛假行為。但原審法院竟然無視上訴人的質(zhì)證意見和要求相關(guān)人員到庭質(zhì)證的申請，無端的采信了被上訴人制造的虛假證據(jù)。
二審法院適用法律錯誤。
1、原審法院無視上訴人工資卡的存在，認定我與被上訴人存在勞務關(guān)系，屬于適用法律錯誤。
2、原審法院未要求被上訴人承擔證明其向我發(fā)放勞務報酬的依據(jù)及我在被上訴人的工作記錄屬于分配舉證責任錯誤。
3、原審法院未認定我的各項請求金額140630.77元，屬于適用法律錯誤。
綜上所述，原審法院認定事實及適用法律均有錯誤，請求貴院依法撤銷濟寧市中級人民法院(20__)民字第1618號民事判決，發(fā)回重審或依法改判。
此致
_______________中級人民法院。
上訴人：_________________。
_____年_____月_____日。
保險居間協(xié)議篇十
編號：
甲方：
乙方：
為了促進銀行與保險業(yè)務的共同發(fā)展，根據(jù)中國人民銀行總行銀發(fā)(1999)351號和報監(jiān)發(fā)(1999)201號文件精神，甲乙方就開展協(xié)議存款問題達成如下協(xié)議：
一、存款金額：甲方在乙方存入人民幣(大寫)元整。
二、存款利率：甲乙雙方協(xié)議存款年利率為。該協(xié)議存款到期前，如遇中國人民銀行(或相應的合法機構(gòu))調(diào)整利率，按一年期或五年期存款利率調(diào)整幅度，在協(xié)議存款利率的基礎(chǔ)上進行相同方向和相同幅度的調(diào)整，其公式為：長期協(xié)議存款利率=調(diào)整前的協(xié)議存款利率+/-一年期或五年期存款利率調(diào)整幅度，該一年期或五年期存款利率調(diào)整幅度以中國人民銀行(或相應的合法機構(gòu))公布為準，自調(diào)整之日起分段計息。且該長期協(xié)議存款利率不低于。
三、存款期限：存款期為五年零一天。協(xié)議存款起息日、到期日以正式存款憑證為準(存款憑證復印件作為協(xié)議附件)。
五、存款憑證：乙方為甲方開具協(xié)議存款證實書張，每張金額人民幣(大寫)元整。
六、支取方式：存款未到期前，甲方不得提前支取。若甲方確需提前支取，提前支取的協(xié)議存款從起息日起至支取日的整年部分，按協(xié)議存款起息日相應期限定期存款利率檔次計息，不足整年部分按支取日活期存款利率計息。已按長期協(xié)議存款利率多支付的利息從甲方本金中扣除。提前支取后的其余部分，不得低于中國人民銀行規(guī)定協(xié)議存款最低起存金額。甲方如急需用款，也可以以協(xié)議存款憑證作為融資質(zhì)押物在乙方融資，具體事宜按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、違約責任：甲方提前支取按比例退還費用，乙方保證按期支付本金和利息，如逾期不能支付本金和利息，按照延期支付的實際天數(shù)和尚未支付的存款本金和利息的余額，按日利率萬分之五向甲方支付違約金。
八、協(xié)議存款地點：甲乙雙方協(xié)商確定分行為該存款的存放地點。戶名：;帳號：;開戶行：分行。
九、協(xié)議的變更和解除：甲乙任何一方不得擅自變更和解除協(xié)議，如需變更和解除協(xié)議，應經(jīng)雙方協(xié)議一致并達成書面協(xié)議。未達成書面協(xié)議前，本協(xié)議條款依然有效。
十、爭議解決：雙方同意本協(xié)議項下的任何爭議應首先通過友好協(xié)商解決。雙方不能協(xié)商解決的提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會上海分會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。
十一、協(xié)議的生效及其他：本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)人簽定并加蓋公章后生效，一式五份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)二份。未盡事宜，雙方商定后簽訂補充協(xié)議。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
保險居間協(xié)議篇十一
住所地：__________________。
代理人：______________律師事務所__________律師。
被上訴人(原審原告)：_________________某某股份有限公司。
住所地：_________________省某某市某某縣某某街某某號。
上訴請求。
1、依法撤銷某某縣人民法院(20__)來民二初字第00099-1號民事裁定書;。
2、將本案移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院進行審理。
事實和理由。
一、原審認定事實和適用法律錯誤。
_________________。
二、某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。
_________________。
三、本案應移送至上訴人的住所地人民法院管轄，即_______________某某區(qū)人民法院。
本案中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效，故應該以法定管轄界定本案管轄權(quán);根據(jù)《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則，由于本案的上訴人山東某某有限責任公司住所地在山東省濟南市某某區(qū)，因此上訴人認為該案應移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院審理即符合法律規(guī)定，也充分體現(xiàn)了合同雙方當事人的真實意愿，顯得更為合適。
綜上所述，上訴人認為：_________________原審法院認定事實和適用法律錯誤，必然導致裁判的錯誤，故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
保險居間協(xié)議篇十二
乙方(受托人)：_______。
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依照平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托，負責就土石方工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與單位簽訂該工程項目承包施工合同。單位簽訂書面的工程承包施工合同。（學生打架調(diào)解協(xié)議書）。
2、“居間成功”是指甲方與。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和進行合同談判。
土石方居間協(xié)議書土石方居間協(xié)議書。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和單位所簽訂的專業(yè)施工單位合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務，與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付居間報酬的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式居間報酬的計算方法、
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的_______%。
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的包施工合同)后日內(nèi)付清。單位簽訂該工程項目的專業(yè)承_______%。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。在本合同簽訂時甲方向乙方支付______萬元，作為乙方居間活動費用。不論乙方是否促成工程承包合同成立，均有權(quán)不予返還居間費用。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業(yè)秘密做出不利于對方的行為，否則有權(quán)要求對方承擔違約責任。
七、協(xié)議終止。
1、本協(xié)議簽字生效后，如果至____年____月_____日，乙方仍未完成居間任務的，本協(xié)議自動終止。
2、如果居間成功，本協(xié)議完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除協(xié)議或有其他法定事項時，本協(xié)議終止。
八、爭議解決方式如發(fā)生協(xié)議爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交協(xié)議簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本協(xié)議委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本協(xié)議一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
協(xié)議簽訂日：____年____月_____日。
協(xié)議簽訂地：_______。
甲方(蓋章)_________。
乙方(蓋章)_________。
法定代表人或委托代理人：____________。
保險居間協(xié)議篇十三
甲乙雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，就乙方居間為甲方客戶引進開發(fā)建設(shè)資金事宜訂立如下條款，甲乙雙方恪守履行。
第一條委托事項。
1、甲方客戶開發(fā)項目地點。
2、甲方委托乙方尋找或介紹項目開發(fā)建設(shè)所需的資金。
第二條居間人的權(quán)利義務。
1、乙方在接受甲方的委托時，甲方應出示本人真實有效的身份證件。
2、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹甲方客戶融資工程項目的相關(guān)情況。
3、乙方應認真完成甲方的委托事項，即，按照合同第一條所規(guī)定的積極為甲方客戶尋求機會，并為甲方客戶與相關(guān)對方當事人簽署融資合同或協(xié)議提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務。
4、乙方對甲方客戶所借款項不承擔任何性質(zhì)的擔保責任。
第三條居間報酬與費用的支付方式。
1、乙方促成第三方與甲方客戶及其關(guān)聯(lián)方簽署融資合同，甲方應向乙方支付之前協(xié)商的酬金。
2、費用的支付方式為：乙方促成第三方與甲方客戶及其關(guān)聯(lián)方簽署融資合同，同時第一筆資金到達甲方客戶及其關(guān)聯(lián)方銀行賬戶一個工作日內(nèi)，甲方以現(xiàn)金(電匯)方式支付乙方上述費用。
3、上述費用包括但不限于居間酬金、勞務費用、通訊、交通、應酬等乙方居間產(chǎn)生的所有費用。
第四條聲明及保證。
甲方：
1、甲方具有完整的民事行為能力，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、促裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方獨立個人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
1、乙方具有完整的民事行為能力，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、乙方在協(xié)助甲方客戶融資過程中，應自行承擔可能出現(xiàn)的任何欺詐、違反國家法律、法規(guī)之所有責任。
4、乙方促成第三方與甲方客戶簽署融資合同，在履行融資權(quán)利義務過程中，應承擔可能出現(xiàn)的任何欺詐、違反國家法律、法規(guī)之所有連帶責任。
5、乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方獨立個人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第五條合同時效。
合同生效60日內(nèi)，乙方未能促成第三方與甲方客戶簽署融資合同，且資金未能到達甲方客戶及其關(guān)聯(lián)方銀行賬戶，本合同自行終止，甲乙雙方權(quán)利義務關(guān)系歸于消滅。
第六條其它。
1、本合同自甲方獨立個人或其授權(quán)代表人簽字，乙方簽名之日起生效。
2、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日??。
保險居間協(xié)議篇十四
甲方：
乙方（委托人）：
身份證號：
甲乙雙方本著平等、自愿、誠信、有償 服務的原則，就乙方委托甲方代為尋找工作崗位等事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資共同遵守。
甲乙雙方協(xié)商確認：乙方委托甲方尋找用人單位的具體要求，以填寫求職登記表為準，求職表作為本協(xié)議的附件具有同等法律效力。
1、乙方必須向甲方提供當前的準確的身份信息證明。包括身份證及復印件（戶口本也可），學歷證，健康證和其他專業(yè)技能職稱等相關(guān)證明，并填寫求職信息登記表。
2、甲方有義務為乙方提供職前指導建議，并根據(jù)乙方的實際能力及要求提供合適的工作崗位。
3、乙方必須在支付相應的居間服務費后，才能享受甲方提供的崗位信息服務。
4、甲方應為乙方提供正規(guī)、合法、真實的工作崗位。
1、市內(nèi)介紹收取居間介紹成功服務費/位；
市內(nèi)介紹特殊崗位或省外招聘收取居間介紹成功服務費協(xié)商收費；
2、甲方開出推薦介紹信，一經(jīng)用人單位錄用，介紹就業(yè)居間服務成功，本協(xié)議自動終止。
3、乙方未被用人單位錄用，甲方繼續(xù)為其推薦就業(yè)崗位或退還乙方服務費。
4、若甲方推薦乙方到用人單位被錄用或上崗后，因本人原因找各種理由離開不做者，所交費用不予退還。甲方在三月內(nèi)繼續(xù)為其推薦新的就業(yè)崗位。
5、經(jīng)甲方推薦后，如果乙方在7日內(nèi)不再與甲方聯(lián)系，就將視為推薦成功，本協(xié)議自動終止。
6、乙方上崗后如果要求甲方重新為其推薦新的就業(yè)崗位，需從新簽訂本協(xié)議和繳費。
7、如果甲方推薦乙方到用人單位，乙方到了用人單位未參加面試終止本協(xié)議并退還服務費后，日后自行到用人單位求職成功的，視為乙方不誠信，甲方有權(quán)向乙方追討經(jīng)濟賠償，經(jīng)濟賠償標準雙方約定為乙方在崗用人單位屬地政府最低工資標準的二倍計算。
甲方（蓋章）：大連時空快訊廣告有限公司貴州凱里分公司 聯(lián)系電話：
乙方（簽字）： 聯(lián)系電話：
年 月 日
保險居間協(xié)議篇十五
聯(lián)系地址：xxxx。
乙方（委托人）：xxx。
法人代表：xxx。
聯(lián)系地址：xxx。
身份證號碼：xxx。
聯(lián)系電話：xxx。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方為乙方提供居間服務，促成乙方獲得目標工程承包事宜，達成如下協(xié)議：
一、委托事項。
1、（以下稱“建設(shè)單位”）將其三棟研發(fā)中心的7600平方米，總造價約3000萬元人民幣裝修工程（以下簡稱“該工程項目”）經(jīng)甲方介紹由乙方施工，并在20xx年xx月xx日簽訂施工合同。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務。
2、甲方接受乙方委托，負責就該工程項目，已引薦乙方與建設(shè)單位直接洽談，向乙方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并已最終促成乙方與建設(shè)單位簽訂該工程項目承包施工合同。
3、本合同中“居間成功”是指乙方與建設(shè)單位就該工程項目簽訂了專業(yè)承包施工合同。
二、甲方責任和義務。
1、甲方應及時向乙方提供有關(guān)該工程項目的，并積極配合乙方協(xié)調(diào)整個施工過程中的運作及信息溝通。
2、如果居間成功，甲方應在乙方保證施工質(zhì)量、進度，并得到。
建設(shè)單位和監(jiān)理方簽字認可的前提下配合乙方從建設(shè)單位收取工程款。
三、乙方責任和義務。
1、乙方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的.權(quán)利和義務，與乙方無關(guān)。
2、乙方應在施工過程中保證質(zhì)量、進度，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理方的簽字認可。
3、乙方應按本合同約定，向甲方支付居間報酬。如果未及時支付，則按違約責任條款的規(guī)定向甲方支付違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、居間報酬是指乙方按該工程項目的施工合同金額計算應向甲方支付的報酬。
2、乙方應按該工程項目施工合同金額的%向甲方支付保底居間報酬。
3、居間成功后，在本協(xié)議簽訂之日乙方向甲方支付居間報酬總金額的10%即人民幣叁拾萬元；根據(jù)建設(shè)單位與乙方簽訂的《施工合同》的約定，施工工期為六個月，乙方分六次按月按居間項目的總金額300萬元人民幣的15%，計45萬元付給甲方。
4、乙方以現(xiàn)金向甲方支付居間報酬。
5、甲、乙雙方同意居間報酬按最終結(jié)標的工程總造價的10%計標。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指甲方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方同意承擔施工總造價的10%的居間費用。
六、違約責任。
居間成功后，如果乙方未按合同第四條第2、3款的約定及時全額的向甲方支付居間報酬，則乙方除應立即全額付清該居間報酬外，還應從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。
七、爭議解決方式。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，若協(xié)商不成，雙方應將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。
八、合同生效與終止。
1、本合同自簽字簽署之日起生效；
2、如果因建設(shè)單位原因?qū)е略摴こ添椖康慕K止，則合同自動終止；
3、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止；
4、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
九、其他事項。
1、甲方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：xxx乙方：xxx。
xxxx年xx月xx日。
保險居間協(xié)議篇十六
隨著法律知識的普及，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務。那么正式、規(guī)范的.合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的保險居間合同，歡迎大家分享。
合約書編號：_____________
立合約書人：
_____________保險代理人股份有限公司(以下稱甲方)
_________________先生/女士(以下稱乙方)
雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系，不適用其它勞務關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。
保險契約因乙方之居間而成立生效，并逾契約撤銷期限確定生效后，乙方始得按甲方之相關(guān)報酬標準支領(lǐng)報酬。
本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效，乙方無異議同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個_________________月為一期，每期屆滿后一個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
雙方同意遵守本合約之規(guī)定，乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時，應負損害賠償責任。
甲乙雙方同意如因本合約而發(fā)生訴訟時，以_________________法院為第一審管轄法院。
本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。
本合約未盡事宜，悉依中華人民共和國相關(guān)法令規(guī)章辦理。
甲方：_____________保險代理人股份有限公司乙方：_____________(業(yè)務居間人)
代表人：_____________身份證字號：_____________
地址：_____________戶籍地址：_____________
通訊地址：_____________通訊地址：_____________
保險居間協(xié)議篇十七
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，委托人與居間人在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就房屋租賃居間的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
第一條委托事項。
甲方委托乙方在委托期限內(nèi)為其居間尋找符合以下條件的房屋(必備條件請在方格內(nèi)劃鉤，參考條件請劃圈，未選條件請劃斜線)并協(xié)助促成其與出租人簽訂房屋租賃合同：
房屋權(quán)屬：____________。
其他條件：____________。
乙方還應提供以下服務：____________。
第二條委托期限。
自______年______月______日至______年______月______日。超過以上期限仍需要居間服務的，雙方另行簽訂居間合同或以書面形式將本合同委托期限延長。
第三條現(xiàn)場看房。
乙方應陪同甲方到房屋現(xiàn)場看房。
乙方應當制作看房的書面記錄，列明房屋的具體地址、看房時間及其他事項?？捶坑涗浶杞?jīng)甲方簽字確認，由雙方各執(zhí)一份。
乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件或者甲方不滿足出租人提出的特別條件要求的，甲方有權(quán)拒絕簽字并拒絕支付看房費。
第四條甲方義務。
(一)應出示身份證____________等真實的身份資格證明;。
(二)應對乙方的居間活動提供必要的協(xié)助與配合;。
(三)應對乙方提供的房屋資料保守秘密;。
(四)不得在委托期限內(nèi)及期限屆滿后_____日內(nèi)與乙方介紹的出租人進行私下交易。
第五條乙方義務。
(一)應出示營業(yè)執(zhí)照、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)資質(zhì)證書等合法的經(jīng)營資格證明;。
(四)不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通，損害甲方利益;。
(五)對甲方的經(jīng)濟情況、個人信息、商業(yè)秘密等保守秘密;。
(七)收取看房費、傭金、居間活動費用的，應向甲方開具合法、規(guī)范的收費票據(jù);。
(八)本合同簽訂后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用。
第六條委托事項的完成。
“完成委托事項”是指完成本合同第一條所列全部委托事項。甲方與出租人未簽訂書面租賃合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方看房并與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
第七條費用與傭金。
(一)看房費。
看房費是指乙方陪同甲方到房屋現(xiàn)場看房實際發(fā)生的費用。
看房費用由甲方承擔?？捶抠M用為：每次______元。甲方可以一次性交納看房費用______元，可看房______次。
乙方完成委托事項的，甲方支付的看房費用費抵作傭金。
(二)傭金。
傭金是指乙方完成委托事項后應得的報酬。
乙方完成委托事項的，甲方應按照實際月租金的______%向乙方支付傭金。
傭金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃合同后______日內(nèi)支付。
傭金的支付方式：現(xiàn)金口;支票口;______。
委托事項未完成或未在委托期限內(nèi)完成的，乙方不得要求支付傭金。
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用(不包括看房費、傭金)。
乙方完成委托事項的，居間活動費用由乙方承擔。
非因乙方故意或過失導致委托事項未完成或未在委托期限內(nèi)完成的，乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居間活動費用。乙方要求甲力支付下述費用的，應當如實列明，并出具相關(guān)票據(jù)，做出合理解釋。
第八條轉(zhuǎn)委托。
乙方將委托事項全部或部分轉(zhuǎn)委托給第三人處理，應當事先征得甲方的同意。
第九條本合同解除的條件。
雙方可以以書面形式協(xié)商解除合同。
第十條違約責任。
(一)甲方違反保密義務的，應按照______標準支付違約金;。
(四)乙方違反保密義務的，應按照______標準支付違約金;。
(五)乙方怠于履行盡力義務的，不得向甲方要求支付看房費、傭金、居間活動費用;。
(六)乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的，除退還已收取的看房費、傭金、居間活動費用外，應按照______標準支付違約金。甲方除按約定支付違約金外，還應付超出違約金以外的損失進行賠償。
(七)乙方為甲方介紹的出租人不具有房屋所有權(quán)證書或?qū)Τ鲎夥课菀婪ㄏ碛谐鲎鈾?quán)利的其他證明或身份資格證明，或所介紹房屋存在所有權(quán)糾紛或者其他任何權(quán)利瑕疵的。除退還已收取的看房費、傭余、居間活動費用外，應按照______標準支付違約金，甲方除按約定支付違約金外，還應對超出違約金以外的損失進行賠償。
第十一條合同爭議的解決辦法。
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商或申請調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第______種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種)：
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十二條其他約定事項。
第十三條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方經(jīng)蓋章后生效。
第十四條合同一經(jīng)生效，即對雙方具有法律約束力。雙方經(jīng)協(xié)商一致可以對合同內(nèi)容進行變更或?qū)ξ幢M事項做出補充規(guī)定。變更或補充規(guī)定應當采取書面形式，與本合同具有同等效力。
第十五條本合同相關(guān)條款的約定是在不違背國家法律、法規(guī)和地方性法規(guī)的前提下做出的，如果國家法律、法規(guī)和地方性法規(guī)對委托人、居間人及出租人的資質(zhì)、資格及其他有關(guān)方面有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。
委托人(章)：____________居間人(章)：___________。
身份證號：________________法定代表人：_____________。
法定代表人：______________營業(yè)執(zhí)照號碼：___________。
營業(yè)執(zhí)照號碼：____________簽約代表：_______________。
保險居間協(xié)議篇一
聯(lián)系電話：xxx 聯(lián)系電話：xxx
甲、乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依等價有償，互惠互利，平等自愿誠信合作的原則，達成如下協(xié)議：
乙方接受甲方委托，負責就xx機場土石方工程與業(yè)主接洽，并最終促成甲方簽訂該工程的專業(yè)承包施工合同。工程量1000萬立方（以實際工程量為準）。每立方保證15.5元，（以扣除居間費用）。
乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，并承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠，如果乙方提供的信息不真實，乙方無權(quán)取得居間報酬，乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、資金證明，營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料；負責和承建單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和承建單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務，與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的每天1%向乙方支付違約金。
1、居間成功后，甲方按本項目合同每立方2.5元向乙方支付居間服務費。共 2500萬元人民幣（稅后）。
2、甲方向乙方分三次支付居間服務費用：
第一次：以雙方認可的單位簽訂合同甲方付給乙方250萬元人民幣。
第二次在甲方收到第一次工程預付款后兩日內(nèi)支付乙方______萬元人民幣。
余款按每三個月付一次，甲方按所簽定的居間協(xié)議比例三次付完付給乙方。
3、甲方以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬的方式支付給乙方，乙方收取甲方的居間服務費不開發(fā)票，不承擔任何稅費及其它手續(xù)費。
如乙方提供的工程信息不真實，造成甲方所發(fā)生的實際費用由乙方承擔，如甲方原因未簽訂合同造成乙方所發(fā)生的實際費用由甲方承擔。
甲、乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
1、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
2、甲、乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁，或直接向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地：
甲方（蓋章）：xxx 乙方（蓋章）：xxx
法定代表人或委托代理人：xxx 法定代表人或委托代理人：xxxx
xxxx年x月x日 xxxx年x月x日
保險居間協(xié)議篇二
一、本協(xié)議簽訂之日起解除雙方的勞動關(guān)系，雙方的權(quán)利義務隨之終止;。
解除勞動關(guān)系協(xié)議書范本合同范本。
七、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效;。
淘寶精品。
八、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
負責人：_________________。
_____年_____月____日_____年_____月____日。
保險居間協(xié)議篇三
保險代理人股份有限公司(以下稱甲方)。
__________先生/女士(以下稱乙方)。
茲因乙方同意為甲方報告訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：
第一條合意事項。
雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系，不適用其它勞務關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。
保險契約因乙方之居間而成立生效，并逾契約撤銷期限確定生效后，乙方始得按甲方之相關(guān)報酬標準支領(lǐng)報酬。
第三條合約期間。
本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效，乙方無異議同意以甲方核定之生效日為準。
本合約以個__________月為一期，每期屆滿后一個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條權(quán)利義務。
雙方同意遵守本合約之規(guī)定，乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時，應負損害賠償責任。
第五條合意管轄。
甲乙雙方同意如因本合約而發(fā)生訴訟時，以__________法院為第一審管轄法院。
第六條其它約定。
本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。
本合約未盡事宜，悉依中華人民共和國相關(guān)法令規(guī)章辦理。
甲方：__________。
代表人：__________。
地址：__________。
通訊地址：__________。
乙方：__________。
身份證字號：__________。
戶籍地址：__________。
通訊地址：__________。
__________年__________月__________日。
保險居間協(xié)議篇四
居間方受委托方委托，雙方就居間方向委托方提供有關(guān)居間服務、顧問服務等事項，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
居間方向委托方提供_____________________土地的轉(zhuǎn)讓。
1、居間方應積極認真地把委托方介紹給項目業(yè)主，并及時溝通情況。
2、居間方協(xié)助委托方做好該宗土地項目的前期投資策劃及溝通工作。
3、居間方應積極努力做好居間介紹，協(xié)調(diào)有關(guān)矛盾，促成委托方與項目業(yè)主方簽訂合資或轉(zhuǎn)讓合同。
4、居間方應協(xié)助項目當事人做好有關(guān)部門對項目的技術(shù)指標的審批工作，促成項目成功簽約。
委托方承諾一旦本項目業(yè)主與委托方簽訂項目合資或轉(zhuǎn)讓合同，并實際支付土地款項后，委托方即應承擔向居間方支付服務費的義務。
1、居間服務費的`標準：
委托方與投資方簽訂的針對本項目整體合資或轉(zhuǎn)讓合同總金額（不論何種形式）的______（居間方開具正式合法發(fā)票）。
2、居間服務費的支付辦法：
委托方與項目業(yè)主簽訂合資或項目轉(zhuǎn)讓合同，并實際支付土地款項后（包括定金），居間費按該合同簽訂的具體價格和付款進度同比例支付。
1、如果委托方與投資方在本合同委托期內(nèi)，未能達成合作協(xié)議，沒有征得居間方的書面同意，委托方不應再與該投資方進行協(xié)商并簽訂合作協(xié)議，否則居間方有權(quán)請求委托方按本合同第四條支付服務費。
2、如果委托方以相關(guān)企業(yè)或在重慶當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與____________（土地項目的業(yè)主單位）簽訂本合同標的物的轉(zhuǎn)讓合同，居間方有權(quán)請求委托方按本合同第四條支付服務費。
3、本合同的有效期（委托期）為___天（自本合同簽字生效之日起計算）。居間方在此期間必須積極推動本項目業(yè)主與委托方進行實質(zhì)性洽談，并協(xié)助委托方和本項目業(yè)主達成實質(zhì)性成交合同。
4、委托期內(nèi)委托方未能與項目業(yè)主方達成協(xié)議時，委托方將不支付居間方任何費用。
5、居間方必須提供真實有效的信息給委托方，如在談判過程中，委托方發(fā)現(xiàn)居間方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時，委托方有權(quán)向居間方索取本合同標的物最低成交總金額的居間服務費標準30%的賠償。
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
違約責任按《_______》有關(guān)條款執(zhí)行。
本協(xié)議共貳頁，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
委托方： 居間方：____房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司
法人代表或委托代理人 法人代表或委托代理人
甲方（公章）：_________________
乙方（公章）：_________________
_________年_______月_______日
_________年_______月_______日
保險居間協(xié)議篇五
茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：
第一條合意事項雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系，不適用其它勞務關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。
第二條居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效，并于契約撤銷期限經(jīng)過，確定生效后，乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報酬標準支領(lǐng)報酬。
第三條合約期間本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效，乙方同意以甲方核定之生效日為準。
本合約以個月為一期，每期屆滿后個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條權(quán)利義務雙方同意遵守本合約之規(guī)定，乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時，應負損害賠償責任。
第五條爭議的處理。
1.本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
(1)提交_______仲裁委員會仲裁。
(2)依法向_______人民法院起訴。
第六條其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。
本合約未盡事宜，悉依中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)辦理。
本合約一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法定代表人(簽章)：法定代表人(簽章)：
委托代理人(簽章)：委托代理人(簽章)：
______年___月___日______年___月___日。
保險居間協(xié)議篇六
甲乙雙方就上海虹橋板塊動遷安置房項目承接業(yè)務，經(jīng)雙方充分協(xié)商、平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t達成以下協(xié)議：
1、乙方就上海虹橋板塊安置房項目徐涇地鐵以東虹橋機場以西，天山西路以南，滬青平公路以北，約建筑面積35萬平方米政府動遷安置房工程項目（以下稱該項目，容積率1.8，土地出讓樓板價為718元/平方米，政府回購價為6480元/平方米，建材補差暫約200元/平方米（同時享受上海市府5-6項優(yōu)惠政策補貼）。乙方向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息及相關(guān)服務，并最終達到甲方與當?shù)卣嘘P(guān)部門簽訂該項目的開發(fā)合同。
2、乙方為甲方提供有關(guān)信息聯(lián)絡，協(xié)助等服務事項，直至甲方與政府相關(guān)部門簽訂書面的項目開發(fā)合同視為委托事項完成。
1、乙方向甲方提供有關(guān)項目的真實信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該項目的上述信息真實可靠，一切以中標通知書和與政府簽訂合同為準。
3、乙方在甲方與政府相關(guān)部門進行合同談判期間，應盡到作為協(xié)調(diào)方的謹慎和誠實義務。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等六證一卡公司相關(guān)資料
掃描件，資金證明（對帳單或流水單）。負責和政府相關(guān)部門進行合同談判。
2、合作成功，則由甲方全面履行和政府相關(guān)部門所簽訂的開發(fā)合同，甲方因履行該合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務。
3、合作成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付合作服務報酬。其付費標準按照實際開發(fā)建筑面積60元/平方米（按實際與政府簽訂合同為準，并提供發(fā)票）。在甲方與政府簽訂開發(fā)合同支付政府土地費保證金之時，同時支付第一筆乙方50%的服務費（具體服務費按總住宅面積×60元/平方米計算）。第二筆支付時間為甲方成立項目公司后與政府簽訂回購房合同，即支付乙方50%服務費的余款。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份，雙方簽定蓋章后生效。
甲方（蓋章）：濟南陽光壹佰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定或委托人：
乙方（蓋章）：樂澳中國投資管理有限公司
法定或委托人：
保險居間協(xié)議篇七
這篇保險居間合約(臺灣范本)是文書幫特地為大家整理的，希望對大家有所幫助!
合約書編號：____________
立合約書人：臺灣_______保險代理人股份有限公司(以下稱甲方)
____________________________________先生/女士(以下稱乙方)
茲因乙方同意為甲方報告訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：
第一條 合意事項
雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系，不適用其它勞務關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。
第二條 居間報酬
保險契約因乙方之居間而成立生效，并逾契約撤銷期限確定生效后，乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報酬標準支領(lǐng)報酬。
第三條 合約期間
本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效，乙方無異議同意以甲方核定之生效日為準。本合約以三個月為一期，每期屆滿后一個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條 權(quán)利義務
雙方同意遵守本合約之規(guī)定，乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致?lián)p及甲方或第三****益時，應負損害賠償責任。
第五條 合意管轄
甲乙雙方同意如因本合約而發(fā)生訴訟時，以臺灣臺南地方法院為第一審管轄法院。
第六條 其它約定
本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。
本合約未盡事宜，悉依中華民國相關(guān)法令規(guī)章辦理。
臺灣：____保險代理人股份有限公司 業(yè)務居間人：__________
_________年________月_________日
保險居間協(xié)議篇八
電子郵箱：____________銀行賬戶：__________。
乙方:________法定代表人：________聯(lián)系方式：________。
銀行賬戶：___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會，雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下：
第一條合意事項雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系，不適用其它勞務關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。
第二條居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效，并于契約撤銷期限經(jīng)過，確定生效后，乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報酬標準支領(lǐng)報酬。
第三條合約期間本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效，乙方同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個月為一期，每期屆滿后個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條權(quán)利義務雙方同意遵守本合約之規(guī)定，乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時，應負損害賠償責任。
第五條爭議的處理。
本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
(1)提交_______仲裁委員會仲裁。
(2)依法向_______人民法院起訴。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法定代表人(簽章)：法定代表人(簽章)：
委托代理人(簽章)：委托代理人(簽章)：
______年___月___日______年___月___日。
保險居間協(xié)議篇九
上訴請求。
請求貴院依法撤銷__________人民法院(__________)民字第某某號民事判決，發(fā)回重審或依法改判。
事實與理由。
原審法院認定事實錯誤。
1、我與被上訴人存在事實勞動關(guān)系。
_____年_____月_____日，我到被上訴人處工作，雙方未簽訂書面勞動合同。每天的工作時間是從8：00至14：_________________00，18：00到22：00，除此時間外，還經(jīng)常再延長工作時間。被上訴人給我辦理了工資卡，并發(fā)放了我自20__年11月至20__年3月的部分工資，派出所也出具了被上訴人欠我工資的證明。一審法院認定我自主支配自己的勞動，我與被上訴人存在勞動關(guān)系是無事實根據(jù)的。
2、被上訴人提交的考勤表記賬憑證是虛假的，會員卡明表均已涂改，該證據(jù)均不能作為定案的依據(jù)。
被上訴人將不在一個工作地點上班的員工名字混雜在一起，甚至將不再上班的人員名字也寫上湊數(shù)，考勤表上的制表和考勤人員的簽字都不是本人簽字，記賬憑證沒有附有相應的憑證，會員卡辦理人員登記表將我的名字故意涂改，顯然都是臨時應對上訴人的虛假行為。但原審法院竟然無視上訴人的質(zhì)證意見和要求相關(guān)人員到庭質(zhì)證的申請，無端的采信了被上訴人制造的虛假證據(jù)。
二審法院適用法律錯誤。
1、原審法院無視上訴人工資卡的存在，認定我與被上訴人存在勞務關(guān)系，屬于適用法律錯誤。
2、原審法院未要求被上訴人承擔證明其向我發(fā)放勞務報酬的依據(jù)及我在被上訴人的工作記錄屬于分配舉證責任錯誤。
3、原審法院未認定我的各項請求金額140630.77元，屬于適用法律錯誤。
綜上所述，原審法院認定事實及適用法律均有錯誤，請求貴院依法撤銷濟寧市中級人民法院(20__)民字第1618號民事判決，發(fā)回重審或依法改判。
此致
_______________中級人民法院。
上訴人：_________________。
_____年_____月_____日。
保險居間協(xié)議篇十
編號：
甲方：
乙方：
為了促進銀行與保險業(yè)務的共同發(fā)展，根據(jù)中國人民銀行總行銀發(fā)(1999)351號和報監(jiān)發(fā)(1999)201號文件精神，甲乙方就開展協(xié)議存款問題達成如下協(xié)議：
一、存款金額：甲方在乙方存入人民幣(大寫)元整。
二、存款利率：甲乙雙方協(xié)議存款年利率為。該協(xié)議存款到期前，如遇中國人民銀行(或相應的合法機構(gòu))調(diào)整利率，按一年期或五年期存款利率調(diào)整幅度，在協(xié)議存款利率的基礎(chǔ)上進行相同方向和相同幅度的調(diào)整，其公式為：長期協(xié)議存款利率=調(diào)整前的協(xié)議存款利率+/-一年期或五年期存款利率調(diào)整幅度，該一年期或五年期存款利率調(diào)整幅度以中國人民銀行(或相應的合法機構(gòu))公布為準，自調(diào)整之日起分段計息。且該長期協(xié)議存款利率不低于。
三、存款期限：存款期為五年零一天。協(xié)議存款起息日、到期日以正式存款憑證為準(存款憑證復印件作為協(xié)議附件)。
五、存款憑證：乙方為甲方開具協(xié)議存款證實書張，每張金額人民幣(大寫)元整。
六、支取方式：存款未到期前，甲方不得提前支取。若甲方確需提前支取，提前支取的協(xié)議存款從起息日起至支取日的整年部分，按協(xié)議存款起息日相應期限定期存款利率檔次計息，不足整年部分按支取日活期存款利率計息。已按長期協(xié)議存款利率多支付的利息從甲方本金中扣除。提前支取后的其余部分，不得低于中國人民銀行規(guī)定協(xié)議存款最低起存金額。甲方如急需用款，也可以以協(xié)議存款憑證作為融資質(zhì)押物在乙方融資，具體事宜按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、違約責任：甲方提前支取按比例退還費用，乙方保證按期支付本金和利息，如逾期不能支付本金和利息，按照延期支付的實際天數(shù)和尚未支付的存款本金和利息的余額，按日利率萬分之五向甲方支付違約金。
八、協(xié)議存款地點：甲乙雙方協(xié)商確定分行為該存款的存放地點。戶名：;帳號：;開戶行：分行。
九、協(xié)議的變更和解除：甲乙任何一方不得擅自變更和解除協(xié)議，如需變更和解除協(xié)議，應經(jīng)雙方協(xié)議一致并達成書面協(xié)議。未達成書面協(xié)議前，本協(xié)議條款依然有效。
十、爭議解決：雙方同意本協(xié)議項下的任何爭議應首先通過友好協(xié)商解決。雙方不能協(xié)商解決的提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會上海分會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。
十一、協(xié)議的生效及其他：本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)人簽定并加蓋公章后生效，一式五份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)二份。未盡事宜，雙方商定后簽訂補充協(xié)議。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
保險居間協(xié)議篇十一
住所地：__________________。
代理人：______________律師事務所__________律師。
被上訴人(原審原告)：_________________某某股份有限公司。
住所地：_________________省某某市某某縣某某街某某號。
上訴請求。
1、依法撤銷某某縣人民法院(20__)來民二初字第00099-1號民事裁定書;。
2、將本案移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院進行審理。
事實和理由。
一、原審認定事實和適用法律錯誤。
_________________。
二、某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。
_________________。
三、本案應移送至上訴人的住所地人民法院管轄，即_______________某某區(qū)人民法院。
本案中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效，故應該以法定管轄界定本案管轄權(quán);根據(jù)《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則，由于本案的上訴人山東某某有限責任公司住所地在山東省濟南市某某區(qū)，因此上訴人認為該案應移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院審理即符合法律規(guī)定，也充分體現(xiàn)了合同雙方當事人的真實意愿，顯得更為合適。
綜上所述，上訴人認為：_________________原審法院認定事實和適用法律錯誤，必然導致裁判的錯誤，故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
保險居間協(xié)議篇十二
乙方(受托人)：_______。
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依照平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托，負責就土石方工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與單位簽訂該工程項目承包施工合同。單位簽訂書面的工程承包施工合同。（學生打架調(diào)解協(xié)議書）。
2、“居間成功”是指甲方與。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和進行合同談判。
土石方居間協(xié)議書土石方居間協(xié)議書。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和單位所簽訂的專業(yè)施工單位合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務，與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付居間報酬的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式居間報酬的計算方法、
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的_______%。
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的包施工合同)后日內(nèi)付清。單位簽訂該工程項目的專業(yè)承_______%。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。在本合同簽訂時甲方向乙方支付______萬元，作為乙方居間活動費用。不論乙方是否促成工程承包合同成立，均有權(quán)不予返還居間費用。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業(yè)秘密做出不利于對方的行為，否則有權(quán)要求對方承擔違約責任。
七、協(xié)議終止。
1、本協(xié)議簽字生效后，如果至____年____月_____日，乙方仍未完成居間任務的，本協(xié)議自動終止。
2、如果居間成功，本協(xié)議完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除協(xié)議或有其他法定事項時，本協(xié)議終止。
八、爭議解決方式如發(fā)生協(xié)議爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交協(xié)議簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本協(xié)議委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本協(xié)議一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
協(xié)議簽訂日：____年____月_____日。
協(xié)議簽訂地：_______。
甲方(蓋章)_________。
乙方(蓋章)_________。
法定代表人或委托代理人：____________。
保險居間協(xié)議篇十三
甲乙雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，就乙方居間為甲方客戶引進開發(fā)建設(shè)資金事宜訂立如下條款，甲乙雙方恪守履行。
第一條委托事項。
1、甲方客戶開發(fā)項目地點。
2、甲方委托乙方尋找或介紹項目開發(fā)建設(shè)所需的資金。
第二條居間人的權(quán)利義務。
1、乙方在接受甲方的委托時，甲方應出示本人真實有效的身份證件。
2、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹甲方客戶融資工程項目的相關(guān)情況。
3、乙方應認真完成甲方的委托事項，即，按照合同第一條所規(guī)定的積極為甲方客戶尋求機會，并為甲方客戶與相關(guān)對方當事人簽署融資合同或協(xié)議提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務。
4、乙方對甲方客戶所借款項不承擔任何性質(zhì)的擔保責任。
第三條居間報酬與費用的支付方式。
1、乙方促成第三方與甲方客戶及其關(guān)聯(lián)方簽署融資合同，甲方應向乙方支付之前協(xié)商的酬金。
2、費用的支付方式為：乙方促成第三方與甲方客戶及其關(guān)聯(lián)方簽署融資合同，同時第一筆資金到達甲方客戶及其關(guān)聯(lián)方銀行賬戶一個工作日內(nèi)，甲方以現(xiàn)金(電匯)方式支付乙方上述費用。
3、上述費用包括但不限于居間酬金、勞務費用、通訊、交通、應酬等乙方居間產(chǎn)生的所有費用。
第四條聲明及保證。
甲方：
1、甲方具有完整的民事行為能力，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、促裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方獨立個人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
1、乙方具有完整的民事行為能力，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、乙方在協(xié)助甲方客戶融資過程中，應自行承擔可能出現(xiàn)的任何欺詐、違反國家法律、法規(guī)之所有責任。
4、乙方促成第三方與甲方客戶簽署融資合同，在履行融資權(quán)利義務過程中，應承擔可能出現(xiàn)的任何欺詐、違反國家法律、法規(guī)之所有連帶責任。
5、乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方獨立個人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第五條合同時效。
合同生效60日內(nèi)，乙方未能促成第三方與甲方客戶簽署融資合同，且資金未能到達甲方客戶及其關(guān)聯(lián)方銀行賬戶，本合同自行終止，甲乙雙方權(quán)利義務關(guān)系歸于消滅。
第六條其它。
1、本合同自甲方獨立個人或其授權(quán)代表人簽字，乙方簽名之日起生效。
2、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日??。
保險居間協(xié)議篇十四
甲方：
乙方（委托人）：
身份證號：
甲乙雙方本著平等、自愿、誠信、有償 服務的原則，就乙方委托甲方代為尋找工作崗位等事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資共同遵守。
甲乙雙方協(xié)商確認：乙方委托甲方尋找用人單位的具體要求，以填寫求職登記表為準，求職表作為本協(xié)議的附件具有同等法律效力。
1、乙方必須向甲方提供當前的準確的身份信息證明。包括身份證及復印件（戶口本也可），學歷證，健康證和其他專業(yè)技能職稱等相關(guān)證明，并填寫求職信息登記表。
2、甲方有義務為乙方提供職前指導建議，并根據(jù)乙方的實際能力及要求提供合適的工作崗位。
3、乙方必須在支付相應的居間服務費后，才能享受甲方提供的崗位信息服務。
4、甲方應為乙方提供正規(guī)、合法、真實的工作崗位。
1、市內(nèi)介紹收取居間介紹成功服務費/位；
市內(nèi)介紹特殊崗位或省外招聘收取居間介紹成功服務費協(xié)商收費；
2、甲方開出推薦介紹信，一經(jīng)用人單位錄用，介紹就業(yè)居間服務成功，本協(xié)議自動終止。
3、乙方未被用人單位錄用，甲方繼續(xù)為其推薦就業(yè)崗位或退還乙方服務費。
4、若甲方推薦乙方到用人單位被錄用或上崗后，因本人原因找各種理由離開不做者，所交費用不予退還。甲方在三月內(nèi)繼續(xù)為其推薦新的就業(yè)崗位。
5、經(jīng)甲方推薦后，如果乙方在7日內(nèi)不再與甲方聯(lián)系，就將視為推薦成功，本協(xié)議自動終止。
6、乙方上崗后如果要求甲方重新為其推薦新的就業(yè)崗位，需從新簽訂本協(xié)議和繳費。
7、如果甲方推薦乙方到用人單位，乙方到了用人單位未參加面試終止本協(xié)議并退還服務費后，日后自行到用人單位求職成功的，視為乙方不誠信，甲方有權(quán)向乙方追討經(jīng)濟賠償，經(jīng)濟賠償標準雙方約定為乙方在崗用人單位屬地政府最低工資標準的二倍計算。
甲方（蓋章）：大連時空快訊廣告有限公司貴州凱里分公司 聯(lián)系電話：
乙方（簽字）： 聯(lián)系電話：
年 月 日
保險居間協(xié)議篇十五
聯(lián)系地址：xxxx。
乙方（委托人）：xxx。
法人代表：xxx。
聯(lián)系地址：xxx。
身份證號碼：xxx。
聯(lián)系電話：xxx。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方為乙方提供居間服務，促成乙方獲得目標工程承包事宜，達成如下協(xié)議：
一、委托事項。
1、（以下稱“建設(shè)單位”）將其三棟研發(fā)中心的7600平方米，總造價約3000萬元人民幣裝修工程（以下簡稱“該工程項目”）經(jīng)甲方介紹由乙方施工，并在20xx年xx月xx日簽訂施工合同。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務。
2、甲方接受乙方委托，負責就該工程項目，已引薦乙方與建設(shè)單位直接洽談，向乙方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并已最終促成乙方與建設(shè)單位簽訂該工程項目承包施工合同。
3、本合同中“居間成功”是指乙方與建設(shè)單位就該工程項目簽訂了專業(yè)承包施工合同。
二、甲方責任和義務。
1、甲方應及時向乙方提供有關(guān)該工程項目的，并積極配合乙方協(xié)調(diào)整個施工過程中的運作及信息溝通。
2、如果居間成功，甲方應在乙方保證施工質(zhì)量、進度，并得到。
建設(shè)單位和監(jiān)理方簽字認可的前提下配合乙方從建設(shè)單位收取工程款。
三、乙方責任和義務。
1、乙方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的.權(quán)利和義務，與乙方無關(guān)。
2、乙方應在施工過程中保證質(zhì)量、進度，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理方的簽字認可。
3、乙方應按本合同約定，向甲方支付居間報酬。如果未及時支付，則按違約責任條款的規(guī)定向甲方支付違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、居間報酬是指乙方按該工程項目的施工合同金額計算應向甲方支付的報酬。
2、乙方應按該工程項目施工合同金額的%向甲方支付保底居間報酬。
3、居間成功后，在本協(xié)議簽訂之日乙方向甲方支付居間報酬總金額的10%即人民幣叁拾萬元；根據(jù)建設(shè)單位與乙方簽訂的《施工合同》的約定，施工工期為六個月，乙方分六次按月按居間項目的總金額300萬元人民幣的15%，計45萬元付給甲方。
4、乙方以現(xiàn)金向甲方支付居間報酬。
5、甲、乙雙方同意居間報酬按最終結(jié)標的工程總造價的10%計標。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指甲方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方同意承擔施工總造價的10%的居間費用。
六、違約責任。
居間成功后，如果乙方未按合同第四條第2、3款的約定及時全額的向甲方支付居間報酬，則乙方除應立即全額付清該居間報酬外，還應從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。
七、爭議解決方式。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，若協(xié)商不成，雙方應將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。
八、合同生效與終止。
1、本合同自簽字簽署之日起生效；
2、如果因建設(shè)單位原因?qū)е略摴こ添椖康慕K止，則合同自動終止；
3、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止；
4、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
九、其他事項。
1、甲方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：xxx乙方：xxx。
xxxx年xx月xx日。
保險居間協(xié)議篇十六
隨著法律知識的普及，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務。那么正式、規(guī)范的.合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的保險居間合同，歡迎大家分享。
合約書編號：_____________
立合約書人：
_____________保險代理人股份有限公司(以下稱甲方)
_________________先生/女士(以下稱乙方)
雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系，不適用其它勞務關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定，乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人，而提供簽約之機會。
保險契約因乙方之居間而成立生效，并逾契約撤銷期限確定生效后，乙方始得按甲方之相關(guān)報酬標準支領(lǐng)報酬。
本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效，乙方無異議同意以甲方核定之生效日為準。本合約以個_________________月為一期，每期屆滿后一個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
雙方同意遵守本合約之規(guī)定，乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定，或為本合約約定范圍外之行為，致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時，應負損害賠償責任。
甲乙雙方同意如因本合約而發(fā)生訴訟時，以_________________法院為第一審管轄法院。
本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。
本合約未盡事宜，悉依中華人民共和國相關(guān)法令規(guī)章辦理。
甲方：_____________保險代理人股份有限公司乙方：_____________(業(yè)務居間人)
代表人：_____________身份證字號：_____________
地址：_____________戶籍地址：_____________
通訊地址：_____________通訊地址：_____________
保險居間協(xié)議篇十七
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，委托人與居間人在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就房屋租賃居間的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
第一條委托事項。
甲方委托乙方在委托期限內(nèi)為其居間尋找符合以下條件的房屋(必備條件請在方格內(nèi)劃鉤，參考條件請劃圈，未選條件請劃斜線)并協(xié)助促成其與出租人簽訂房屋租賃合同：
房屋權(quán)屬：____________。
其他條件：____________。
乙方還應提供以下服務：____________。
第二條委托期限。
自______年______月______日至______年______月______日。超過以上期限仍需要居間服務的，雙方另行簽訂居間合同或以書面形式將本合同委托期限延長。
第三條現(xiàn)場看房。
乙方應陪同甲方到房屋現(xiàn)場看房。
乙方應當制作看房的書面記錄，列明房屋的具體地址、看房時間及其他事項?？捶坑涗浶杞?jīng)甲方簽字確認，由雙方各執(zhí)一份。
乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件或者甲方不滿足出租人提出的特別條件要求的，甲方有權(quán)拒絕簽字并拒絕支付看房費。
第四條甲方義務。
(一)應出示身份證____________等真實的身份資格證明;。
(二)應對乙方的居間活動提供必要的協(xié)助與配合;。
(三)應對乙方提供的房屋資料保守秘密;。
(四)不得在委托期限內(nèi)及期限屆滿后_____日內(nèi)與乙方介紹的出租人進行私下交易。
第五條乙方義務。
(一)應出示營業(yè)執(zhí)照、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)資質(zhì)證書等合法的經(jīng)營資格證明;。
(四)不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通，損害甲方利益;。
(五)對甲方的經(jīng)濟情況、個人信息、商業(yè)秘密等保守秘密;。
(七)收取看房費、傭金、居間活動費用的，應向甲方開具合法、規(guī)范的收費票據(jù);。
(八)本合同簽訂后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用。
第六條委托事項的完成。
“完成委托事項”是指完成本合同第一條所列全部委托事項。甲方與出租人未簽訂書面租賃合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方看房并與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
第七條費用與傭金。
(一)看房費。
看房費是指乙方陪同甲方到房屋現(xiàn)場看房實際發(fā)生的費用。
看房費用由甲方承擔?？捶抠M用為：每次______元。甲方可以一次性交納看房費用______元，可看房______次。
乙方完成委托事項的，甲方支付的看房費用費抵作傭金。
(二)傭金。
傭金是指乙方完成委托事項后應得的報酬。
乙方完成委托事項的，甲方應按照實際月租金的______%向乙方支付傭金。
傭金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃合同后______日內(nèi)支付。
傭金的支付方式：現(xiàn)金口;支票口;______。
委托事項未完成或未在委托期限內(nèi)完成的，乙方不得要求支付傭金。
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用(不包括看房費、傭金)。
乙方完成委托事項的，居間活動費用由乙方承擔。
非因乙方故意或過失導致委托事項未完成或未在委托期限內(nèi)完成的，乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居間活動費用。乙方要求甲力支付下述費用的，應當如實列明，并出具相關(guān)票據(jù)，做出合理解釋。
第八條轉(zhuǎn)委托。
乙方將委托事項全部或部分轉(zhuǎn)委托給第三人處理，應當事先征得甲方的同意。
第九條本合同解除的條件。
雙方可以以書面形式協(xié)商解除合同。
第十條違約責任。
(一)甲方違反保密義務的，應按照______標準支付違約金;。
(四)乙方違反保密義務的，應按照______標準支付違約金;。
(五)乙方怠于履行盡力義務的，不得向甲方要求支付看房費、傭金、居間活動費用;。
(六)乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的，除退還已收取的看房費、傭金、居間活動費用外，應按照______標準支付違約金。甲方除按約定支付違約金外，還應付超出違約金以外的損失進行賠償。
(七)乙方為甲方介紹的出租人不具有房屋所有權(quán)證書或?qū)Τ鲎夥课菀婪ㄏ碛谐鲎鈾?quán)利的其他證明或身份資格證明，或所介紹房屋存在所有權(quán)糾紛或者其他任何權(quán)利瑕疵的。除退還已收取的看房費、傭余、居間活動費用外，應按照______標準支付違約金，甲方除按約定支付違約金外，還應對超出違約金以外的損失進行賠償。
第十一條合同爭議的解決辦法。
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商或申請調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第______種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種)：
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十二條其他約定事項。
第十三條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方經(jīng)蓋章后生效。
第十四條合同一經(jīng)生效，即對雙方具有法律約束力。雙方經(jīng)協(xié)商一致可以對合同內(nèi)容進行變更或?qū)ξ幢M事項做出補充規(guī)定。變更或補充規(guī)定應當采取書面形式，與本合同具有同等效力。
第十五條本合同相關(guān)條款的約定是在不違背國家法律、法規(guī)和地方性法規(guī)的前提下做出的，如果國家法律、法規(guī)和地方性法規(guī)對委托人、居間人及出租人的資質(zhì)、資格及其他有關(guān)方面有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。
委托人(章)：____________居間人(章)：___________。
身份證號：________________法定代表人：_____________。
法定代表人：______________營業(yè)執(zhí)照號碼：___________。
營業(yè)執(zhí)照號碼：____________簽約代表：_______________。