合同在經(jīng)濟合作中起到了促進信任和提高效率的作用。在簽署合同之前,應(yīng)當(dāng)認真閱讀合同內(nèi)容,并及時提出修改意見,確保自身利益。不同行業(yè)和領(lǐng)域的合同要求可能會有所差異,以下是一些相關(guān)范文供參考。
合同房屋買賣合同篇一
一定要審查開發(fā)商是否具有商品房預(yù)售許可證,有了許可證,則標志著開發(fā)商具有土地使用證、規(guī)劃許可證、建設(shè)工程許可證等。這是買房能否辦產(chǎn)權(quán)證的關(guān)鍵。
一定要采用房地產(chǎn)管理部門統(tǒng)一印制的標準房屋買賣合同文本,并按照文本中所列條款逐條逐項填寫,千萬不能馬虎。
一定要注意合同條款中雙方所填寫的權(quán)利與義務(wù)是否對等。有一些開發(fā)商的合同文本事先已填寫好甚至補充條款也由自己填好,這種填寫好的合同文本大多存在著約定的權(quán)利義務(wù)不平等的情況。一旦發(fā)生此種情況,買房人一定要提出異議,決不能草率行事。
一定要分清房屋暫測和實測面積。對房屋預(yù)售合同上的暫測面積和交房時正式合同上的實際面積差異提出意見,并寫入正式合同的有關(guān)條款或增寫補充條款。只有在合同中對面積差異有了詳盡的約定后,才能避免上當(dāng)。
一定要講究房屋買賣的付款方式是否規(guī)范。在合同中對付款的數(shù)額、期限、方式及違約責(zé)任等作出約定。有的開發(fā)商不是先簽訂合同,而是先讓購房者交納一定數(shù)額的定金,然后只給購房者一個收條,一旦發(fā)生糾紛可能會造成購房者在追究其責(zé)任方面的舉證困難。
一定要認準合同中交房日期是否確定。資金不足而延期交房是常有的事,開發(fā)商在預(yù)售合同上往往會大做文章,如只注明竣工日期,而不注明交付使用日期;運用“水電氣安裝后、質(zhì)量驗收合格后、小區(qū)配套完成后”等一些模糊語言。對此,購房者在簽訂合同時,一定要將交房日期明白無誤地規(guī)定為“某年某月某日”,并注明開發(fā)商不能按時交房所需承擔(dān)的責(zé)任。
合同房屋買賣合同篇二
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達成如下協(xié)議:
平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米。
第二條計價方式與價款出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該房屋價款:1.按建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
3.按套(單元)計算,該房屋總價款為(幣)千百拾萬千百拾元整。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第種方式處理:
(2)逾期超過日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之的違約金。
第四條交付期限出賣人應(yīng)當(dāng)在年月日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用:
1.該房屋經(jīng)驗收合格。
2.該房屋經(jīng)綜合驗收合格。
3.該房屋經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。
1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,合同繼續(xù)履行; (2)逾期超過日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達之日起天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金。
第五條交接
房屋達到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的%向買受人支付違約金。
第七條買受人的房屋僅作使用,買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔(dān)義務(wù)。出賣人不得擅自改變與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第八條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:1.提交仲裁委員會仲裁。 2.依法向人民法院起訴。
第九條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第十條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條本合同連同附件共頁,一式份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下:出賣人份,買受人份,份。
第十二條本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向申請登記備案。
出賣人(簽章):_____ 買受人(簽章):_____
【法定代表人】:_____ 【法定代表人】:_____
【委托代理人】:_____(簽章) 【委托代理人】:_____(簽章)
簽訂日期:____年____月___日 簽訂日期:____年____月___日
合同房屋買賣合同篇三
甲乙雙方本著自愿、誠信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下共識:
甲方承諾并保證其擁有位于___________將本著誠信履行本合同項下的合同義務(wù)。
乙方承諾并保證將真誠履行其在本合同項下的合同義務(wù)。
甲方自愿轉(zhuǎn)讓的房屋坐落于__________________________。
房子里現(xiàn)有的裝修和物品都是隨房子轉(zhuǎn)讓的,不會單獨定價。
本合同第二條的標的物定價為___________。
各方確認,在甲方及時履行本合同第六條義務(wù)的前提下,本條第一款的價格為甲方轉(zhuǎn)讓標的物的凈價,即本合同履行過程中產(chǎn)生的稅費由乙方承擔(dān)..
1.本合同簽訂時,甲方應(yīng)向乙方交付房屋所有權(quán)證、土地使用權(quán)證及門鎖鑰匙、電費、自來水費、有線電視、電話等一切付款憑證。
各方確認本合同標的物在交付后轉(zhuǎn)讓給乙方。
在乙方確定的時間,甲方應(yīng)配合乙方辦理房屋所有權(quán)證和土地使用權(quán)證到乙方名下的過戶手續(xù),包括但不限于按照登記部門的要求另行簽訂合同文件和提供身份證明。甲方不得要求乙方另行向甲方支付任何費用。
1.因甲方違反本合同第一條的所有權(quán)瑕疵擔(dān)保責(zé)任,乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)及其他爭議解決程序的,甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此而遭受的一切損失,并承擔(dān)違約責(zé)任。
2.如甲方未能及時履行本合同第六條的協(xié)助義務(wù),甲方應(yīng)繼續(xù)履行義務(wù)并承擔(dān)違約責(zé)任。
3.乙方不承擔(dān)本合同第三條義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
4.如甲方雙方違反本合同其他約定,應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
因履行本合同而產(chǎn)生的一切爭議應(yīng)提交仲裁委員會進行仲裁,仲裁裁決對雙方均有約束力。
1.本合同未盡事宜,由雙方本著誠信、公平的原則另行約定。
2.本合同一式六份,甲方、乙方、乙方各執(zhí)一份,其余三份由乙方留存,以備變更登記(如登記部門要求另行簽署合同文件,各方可另行簽署登記,但各方權(quán)利義務(wù)以本合同為準)。
3.本合同經(jīng)各方簽字后生效。
甲方簽字:___________。
乙方簽字:___________。
___________年___________月___________日。
___________年___________月___________日。
合同房屋買賣合同篇四
_計算機技術(shù)服務(wù)有限公司 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就_______銷售事宜,確認以下內(nèi)容,達成以下條款,特簽訂此合同:
一、確認銷售內(nèi)容 甲方采購物品的名稱、規(guī)格型號、制造商、數(shù)量、單價、金額詳見下表: (或在同樣格式的附件中詳細列明,該附件經(jīng)雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。) 編號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 廠商 單位 數(shù)量 單價(元) 金額(元) 合計(大寫):
二、甲方務(wù)必認定所選商品,因為此類商品,非質(zhì)量原因不得隨意退換。
三、保修:本合同內(nèi)銷售產(chǎn)品均提供原廠標準服務(wù)。原廠保修期限為________個月。
四、交貨方式
1.交貨方式:送貨上門。
3.交貨時間:________年____月____日之前
4.聯(lián)系人:_____________ 聯(lián)系方式:______________
五、付款時間:貨到付款。
六、付款方式:支票(現(xiàn)票)或現(xiàn)金方式支付全額貨款。
七、違約責(zé)任
1.乙方如未能按本合同第四條內(nèi)容執(zhí)行,乙方每逾期一天按合同價款的_________%向甲方予以賠款。
2.甲方如未能按本合同第
五、六條內(nèi)容執(zhí)行,甲方每逾期一天按合同價款的________%向乙方予以賠款。
3.由于不可抗拒因素造成的違約,由供需雙方協(xié)商解決。
八、其他:本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。如有未盡事宜,雙方依有關(guān)法規(guī)協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_______________
帳號:_______________________
開戶銀行:___________________
稅號:_______________________
代理人:_____________________
地址:_______________________
e:________________________
fa:____
日期:_______________________
乙方:_______________________
帳號:_______________________
開戶銀行:___________________
稅號:_______________________
代理人:_____________________
地址:_______________________
e:________________________
fa:____日期
合同房屋買賣合同篇五
甲方(轉(zhuǎn)讓方):
乙方(受讓方):
甲乙雙方就甲方所有的位于房屋及宅基地轉(zhuǎn)讓事宜,經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下:
一、標的物。
該宗房屋位于,共間以及相應(yīng)的宅基地。
二、房款及支付。
該宗房屋及宅基地共計作價元,乙方于年月日前交付轉(zhuǎn)讓款元,余款元于年月日之前付清。
三、標的的交付。
甲方在年月日之前交付轉(zhuǎn)讓標的。
四、權(quán)利義務(wù)。
甲方保證對該房屋擁有全部的所有權(quán),該房屋及宅基地使用權(quán)無任何權(quán)利瑕疵。如果因權(quán)利瑕疵或者因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苜彽迷摲课荩追綉?yīng)當(dāng)支付違約金元并賠償乙方的全部經(jīng)濟損失(包括但不限于:直接經(jīng)濟損失、房屋改造費用、應(yīng)得利益損失、因糾紛而支付的律師費、公證費)。
甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的期限交付房屋,每拖延一日需承擔(dān)房屋總價款1%的違約金。
合同簽訂后,甲方不得為任何租賃、擔(dān)保、買賣等損害該房屋所有權(quán)的行為,否則承擔(dān)與房款等額的違約金。
在房屋交付之后,甲方有義務(wù)配合乙方辦理各項過戶手續(xù),過戶費用由雙方另行協(xié)商。
該宗房屋的所有權(quán)于合同簽訂時轉(zhuǎn)移至乙方,該房屋上的一切權(quán)益全部歸乙方享有(包括占有、使用、收益、處分等),如果該處房屋因改造需要拆遷,因拆遷而產(chǎn)生的所有補償款及權(quán)利全部由乙方享有。
在房屋交付前所產(chǎn)生的費用(包括但不限于:水費,電費等)由甲方承擔(dān),與乙方無關(guān)。房屋交付之后所產(chǎn)生的水電等費用由乙方承擔(dān),與甲方無關(guān)。
五、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有相同的法律效力。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:乙方:
年月日年月日。
合同房屋買賣合同篇六
甲方(出售方):
乙方(購買方):
甲乙雙方及中介方在自愿平等,互惠互利的原則下經(jīng)友好協(xié)商就乙方購買甲方房屋,并委托中介方辦理過戶事宜達成協(xié)議如下:
一、甲方自愿將其座落于區(qū)路號小區(qū)號樓號,建筑面積平方米(地下室平方米),結(jié)構(gòu)房屋及其附屬設(shè)施、設(shè)備出售給乙方。乙方已對該房地產(chǎn)作了充分了解并同意購買。
二、甲乙雙方議定上述房地產(chǎn)成交價格為人民幣元,(大寫:元)。合同簽訂后即付訂金元,大寫:,余款待產(chǎn)權(quán)確定后一次性付清。甲方應(yīng)予以積極協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)歸屬手續(xù)。
三、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設(shè)置抵押,不在建設(shè)拆遷范圍內(nèi);已取得其他共有人書面同意;協(xié)議有效期內(nèi),甲方不得將該房產(chǎn)另行出售給第三人。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負責(zé)清理,并承擔(dān)民事責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方承擔(dān)房屋總價的兩倍賠償。
四、該房屋在辦理過戶手續(xù)過程中所需繳納的稅費由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任:
(一)甲方不能如期簽訂《房地產(chǎn)買賣契約》,或者甲方在辦理過戶過程中違約,
并導(dǎo)致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認后,甲方退還乙方所交的購房款。對已辦理完的過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費用,甲方應(yīng)全部承擔(dān)。并向乙方支付總房款10%的違約金。
(二)乙方不能如付款,或者乙方在辦理過戶過程中違約,并導(dǎo)致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認后,甲方退還乙方所交的購房款項。但對已辦理完的過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費用,乙方應(yīng)全部承擔(dān)。并向甲方支付總房款10%的違約金。
若對其它事項有異議的可協(xié)議補充在以下約定條款中,若約定條款與前條款有異議,以約定條款為主,約定條款具有優(yōu)先效力。
八、其他約定事項:
九、本協(xié)議經(jīng)三方簽章后生效,一式三份,每份共兩頁,甲、乙、雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
身份證號:
地址:
電話:
乙方:身份證號:地址:電話:
合同房屋買賣合同篇七
買房人(以下簡稱為乙方):_____________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,售房人和買房人在平等、自愿、協(xié)商一致的`基礎(chǔ)上就買賣農(nóng)民安居房達成如下協(xié)議:
一、甲方同意將自己因拆遷所分得的農(nóng)民安居房(80平方米指標房)及相應(yīng)的儲藏室等賣給乙方。房屋、儲藏室等總價為人民幣(大寫)。
二、甲、乙雙方達成一致后,并在本協(xié)議簽章時,乙方應(yīng)支付給甲方定金人民幣(大寫)元整。乙方得到該房屋一切手續(xù)后天內(nèi)一次性付清甲方余款。
三、此房以后辦理房產(chǎn)證手續(xù)費用由乙方自己承擔(dān),但甲方有義務(wù)提供相應(yīng)手續(xù)及幫助乙方辦下該證及其它證件。
四、簽定合同即日起,中途甲方終止合同不愿出售此房,需退還乙方購房定金人民幣(大寫)元整,并賠償乙方違約金人民幣(大寫)元整,如乙方終止合同不愿購房,甲方有權(quán)不退還定金。
五、甲乙雙方交易后,甲方?jīng)]有任何權(quán)利任何理由收回該房及手續(xù)費等,今后該房拆遷還房等一切均歸乙方所有。
六、甲乙如要收回該房需經(jīng)乙方同意并按收回時市場均價的叁倍款一次性付給乙方,否則乙方可以拒絕甲方。
本協(xié)議一式三份。甲乙雙方各一份,公證人一份。本合同以簽名日期起生效,如有一方違約(違反合同),應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任,并按合同協(xié)議執(zhí)行。
甲方簽名:____________。
乙方簽名:____________。
公證人簽名:____________年______月______日。
合同房屋買賣合同篇八
原告:
姓名:______。
性別:__。
年齡:__。
民族:__。
職務(wù):______。
工作單位:________住址:__________電話:______。
被告:名稱:________地址:__________。
法定代表人:姓名:______職務(wù):______。
電話:______。
訴訟請求:
1.請求判令被告向原告支付報酬及利息____元。
2.本案訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:
____年__月__日至____年__月__日,原告為被告印刷____及____等,約定報酬____元。原告按照約定完成了被告的'交待的事項,但被告拒不支付報酬,原告多次催要未果,故根據(jù)《中華人民共和國民法典》第__條的規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請求支持原告的訴訟請求,維護原告的合法權(quán)益。
此致
________________________人民法院。
具狀人:____________。
合同房屋買賣合同篇九
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的.房屋買賣合同范本,希望對大家有所幫助。
賣方:_______________(簡稱甲方)
身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)
身份證號碼:_____________________
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
合同范本《》。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于 付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條 稅費分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同一式三份。甲方一份,乙方一份、房地產(chǎn)交易中心一份。
第八條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第九條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條 雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________
購買方(乙方):__________________
身份證號碼:__________________
身份證號碼: ___________________
地 址:___________________
地 址:____________________
郵 編:___________________
郵 編:____________________
電 話:___________________
電 話:____________________
代理人(甲方):_________________
代理人(乙方): _________________
身份證號碼: ___________________
身份證號碼: ___________________
簽署日期:_______年____月____日
合同房屋買賣合同篇十
立合同雙方:
出售人:_____。
代理人:_____(以下簡稱甲乙方)。
買受人:_____。
雙方根據(jù)《上海市優(yōu)惠價房出售管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同。
1、甲方同意將坐落在上海市_____區(qū)(縣)_____街道(鎮(zhèn))_____路_____(新村弄)_____支弄_____號_____室計建筑面積_____平方米的房屋以優(yōu)惠價出售給乙方。
2、上開房屋按住房綜合造價的_____%_____年每平方米建筑面積_____元計價,另計房屋地段、層次、朝向、設(shè)施因素計算,每平方米建筑面積售價_____元,共計售價(大寫)_____元。
3、乙方在合同簽定時交納定金叁百元整。
4、乙方在合同簽訂后30天內(nèi)一次付清購房款,甲方給予_____%優(yōu)惠,乙方實付價款(大寫)_____元。
大寫)_____元,最后在_____年_____月底前全部付清。合同簽訂后30天內(nèi)交付首期購房款。
6、乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當(dāng)月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費,補交住宅建設(shè)債券。預(yù)付維修費按已支出的維修費用結(jié)算,多退少補。
7、乙方購房款未付清前調(diào)離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區(qū)、縣房管局根據(jù)《繼承法》向法院申請按絕產(chǎn)接管,未付清的購房款由接管單位補交。
8、甲方收到乙方購房款、維修費,在合同簽訂30天內(nèi)交割房屋。
9、甲乙雙方按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),交付有關(guān)手續(xù)費和產(chǎn)權(quán)登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權(quán)證。
10、甲乙雙方在合同簽訂后30天內(nèi)預(yù)付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%),提取維修費(大寫)_____元,連同乙方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%)預(yù)付維修費(大寫)_____元,落實維修單位,負責(zé)修理房屋的共用部位和共用設(shè)施。
11、上開房屋的基地和園地屬國家所有,乙方不得擅自改建或搭建;公用部位設(shè)施屬同幢所有權(quán)人共有,乙方保證不侵占使用。
12、乙方保證遵守國家和本市有關(guān)土地、私房、建筑管理等的各項法規(guī)和規(guī)定,按時向提供售后服務(wù)和管理的管房單位或組織交納管理費用。
13、本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購房款,未履行合同,定金不予返還;甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。
14、本契約一式四份。甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在地管房部門或組織,房產(chǎn)交易所各執(zhí)一份存證。
甲方(簽章):_____。
乙方(簽章):_____。
代表人(簽章)。
代表人(簽章)。
___年___月___日。
___年___月___日。
合同房屋買賣合同篇十一
合同解除的立法目的在于,給予一方當(dāng)事人根據(jù)合同履行中出現(xiàn)了的法定事由,為避免因合同的履行而遭受重大損失提供的法律救濟措施,以及違約方不應(yīng)因合同的解除獲得不當(dāng)?shù)睦妗:贤獬钪匾姆珊蠊础昂贤臋?quán)利義務(wù)終止”。
最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》涉及合同解除的條文多達10條(詳見最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋條款第八條、九條、十二條、十三條、十四條、十五條、十九條、二十三條、二十四條、二十五條)結(jié)合審判實踐,商品房買賣合同的解除之事由概括起來主要有以下幾種:1.協(xié)議解除;2.根本違約;3.遲延履行;4.法律規(guī)定的其他情形。具體言之,最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋對后三種事由明確列舉規(guī)定。根本違約:商品房買賣合同訂立后,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人;商品房買賣合同訂立后,出賣人又將該房屋出賣給第三人;故意隱瞞沒有取得商品房預(yù)售許可證明的事實或者提供虛假商品房預(yù)售許可證明;故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實;故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實;房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格;房屋質(zhì)量問題嚴重影響正常居住使用的。遲延履行:出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款,經(jīng)催告后在三個月的合理期限內(nèi)仍未履行的;辦理房屋所有權(quán)登記的期限屆滿后超過一年,由于出賣人的原因,導(dǎo)致買受人無法辦理房屋所有權(quán)登記的。其他解除情形:面積誤差比絕對值超出3%;商品房買賣合同約定,買受人以擔(dān)保貸款方式付款、因當(dāng)事人一方原因未能訂立商品房擔(dān)保貸款合同并導(dǎo)致商品房買賣合同不能繼續(xù)履行的。
《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》主要從實體上規(guī)定了解除商品房買賣的事由,對其解除程序則應(yīng)根據(jù)我國合同法的規(guī)定處理。根據(jù)我國合同法第九十六條第一款規(guī)定:“主張解除合同的,應(yīng)當(dāng)通知對方。合同自通知到達對方時解除?!笨芍惺股唐贩抠I賣合同解除權(quán)的一方應(yīng)該履行通知的程序。如果通知已經(jīng)送達,但對方提出異議之訴,主張合同解除的通知人對于合同解除的效力便處于不確定狀態(tài),須由法院裁判。
商品房買賣合同的解除往往也就影響到后一個擔(dān)保貸款法律關(guān)系的履行問題,然而,其是否必然導(dǎo)致解除商品房擔(dān)保貸款合同呢?司法最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋沒有具體的直接規(guī)定,只是在第二十五條第二款規(guī)定了兩個合同關(guān)系都被解除的法律后果,即“商品房買賣合同被確認無效或者被撤銷、解除后,商品房擔(dān)保貸款合同也被解除的,出賣人應(yīng)當(dāng)將收受的購房貸款和購房款的本金及利息分別返還擔(dān)保權(quán)人和買受人”。對于該款,我們認為,商品房買賣合同的解除不必然邏輯地得出商品房擔(dān)保貸款合同應(yīng)該解除。后者是否解除仍然應(yīng)該根據(jù)我國合同法及相關(guān)司法最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋來具體認定。如果借款人和貸款人都沒有主張解除商品房擔(dān)保貸款合同的,作為商品房擔(dān)保貸款合同的保證人(賣方)提出解除商品房擔(dān)保貸款合同缺乏法律依據(jù)。
合同房屋買賣合同篇十二
合同雙方當(dāng)事人如下:
出售人:姓 名 身份證號碼: 戶口所在地房屋產(chǎn)權(quán)共有人:姓 名身份證號碼: 戶口所在地姓 名戶口所在地:
經(jīng)出售人與買房人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就房屋買賣達成如下協(xié)議:
第一條:出售人所賣房屋的基本情況:出售人房屋位于雙流縣勝利鎮(zhèn) 村 社,其房屋面積 。 配有房屋前的壩子、水井、自來水、電源及線路、光纖、圍墻機圍墻內(nèi)的所有配套設(shè)施。
第二:出售人在出售房屋時一并出售起房屋的所以配套設(shè)施,以房屋滴水和圍墻基礎(chǔ)為界。
第三條:買賣房屋及配套設(shè)施的`價格及付款方式:經(jīng)雙方協(xié)商其總價為18萬元(大寫:壹拾捌萬元整),付款方式為一次性付款。
第五條:在買房人一次性支付買房款后,房屋及配套設(shè)施歸買房人所有,買房人享有改造、永久使用、出讓的權(quán)力。
第六條:交接:出售人在收到買房人全部付款壹拾捌萬元以后,當(dāng)面辦理交接手續(xù),出售人將房屋的土地使用權(quán)證、房屋產(chǎn)權(quán)證、在本社法人代表(社長)的見證下交接證件。并將房屋交給買房人。今后出售方不得以任何理由要求退房等。
第七條:關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記:如果有條件變更房產(chǎn)證時,在確保合同內(nèi)出售人利益的前提下,出售人負責(zé)協(xié)調(diào)辦理村社手續(xù)并配合買房人變更房屋產(chǎn)權(quán)證書。
第八條:違約責(zé)任:買賣雙方必須遵守合同條款,買房人在條件具備的情況下如不確保出售人合同內(nèi)的利益,無條件退還房屋及證書;賣房人在今后如不按合同內(nèi)容執(zhí)行,按照改造后房屋及設(shè)施總價價值的三倍賠償買房人的經(jīng)濟損失,及其間接經(jīng)濟損失。
第九條:本合同在履行過程中發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向人民法院起訴。
第十條:本合同一式三份,出售人、買房人、見證人各執(zhí)一份。
第十一條:本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
合同房屋買賣合同篇十三
第一條、甲方出售房屋的產(chǎn)權(quán)證編號及其位置、結(jié)構(gòu)、級別、面積和附屬設(shè)施。
1、甲方出售的房屋所有權(quán)證號為_________。
2、甲方出售的房屋坐落于_____________。
3、甲方出售的房屋建筑面積為_____平方米;
4、房子是干凈的水房。與該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)施、設(shè)備、裝修及相關(guān)物品詳見附件一。
第二條、房價及其他費用。
1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,甲方出售該房屋的總金額為________萬元整。
以上房價包括附屬設(shè)施設(shè)備、裝修、相關(guān)物品及與房屋相關(guān)的一切其他權(quán)利。
2、甲乙雙方達成協(xié)議,本合同的所有交易稅費均由乙方承擔(dān),乙方在支付所有交易稅費后,不得以任何理由要求甲方賠償。
第三條、付款條件。
本合同簽訂后,乙方應(yīng)向甲方支付購房總價款___________甲方收到貨款后,必須配合乙方在乙方要求的時間和地點辦理更名和過戶手續(xù),不得以任何理由規(guī)避。
3、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清晰、具有合法的土地使用權(quán)(已繳納土地出讓金)、無擔(dān)保、無抵押、無房產(chǎn)名下戶口、房產(chǎn)有瑕疵、未出租、未使用;截至____年____月____日,電話費,水電費,物業(yè)管理費,取暖費,上網(wǎng)費,有線電視費如果電視費是欠甲方的,拖欠和滯納金與乙方無關(guān)。
4、甲方應(yīng)在30天內(nèi)搬出賬戶,為乙方結(jié)算做準備。
第四條、房屋交付。
甲方應(yīng)在__________內(nèi)將該房屋交付給乙方。
第五條、乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方未按合同規(guī)定的付款方式付款的,每逾期一天,按逾期金額的2‰支付違約金。逾期超過一個月的`,視為乙方未履行合同,甲方有權(quán)解除合同。屆時,乙方將承擔(dān)本次交易雙方的全部交易稅費,并向甲方支付購房款的10%作為違約金。
第六條、甲方逾期交貨的違約責(zé)任。
甲方未按本合同第四條的規(guī)定及時向乙方交付房屋的,每逾期一天,按總房價的2%向乙方支付違約金。逾期超過一個月的,視為甲方未履行合同,乙方有權(quán)解除合同,并向乙方支付房價款的10%作為違約金。
第七條、甲方保證在交接過程中不發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛。如移交前存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛在移交后發(fā)生,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第八條、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第九條、因履行本合同發(fā)生的任何爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲乙雙方可依法向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十條、本合同自雙方簽字之日起生效。
第十一條、本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,其余三份交有關(guān)部門備案。
合同房屋買賣合同篇十四
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達成如下協(xié)議:
平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米。
第二條計價方式與價款出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該房屋價款:1.按建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
3.按套(單元)計算,該房屋總價款為(幣)千百拾萬千百拾元整。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第種方式處理:
(2)逾期超過日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之的違約金。
第四條交付期限出賣人應(yīng)當(dāng)在年月日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用:
1.該房屋經(jīng)驗收合格。
2.該房屋經(jīng)綜合驗收合格。
3.該房屋經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。
1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,合同繼續(xù)履行; (2)逾期超過日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達之日起天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金。
第五條交接
房屋達到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的%向買受人支付違約金。
第七條買受人的房屋僅作使用,買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔(dān)義務(wù)。出賣人不得擅自改變與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第八條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:1.提交仲裁委員會仲裁。 2.依法向人民法院起訴。
第九條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第十條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條本合同連同附件共頁,一式份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下:出賣人份,買受人份,份。
第十二條本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向申請登記備案。
【法定代表人】:_____ 【法定代表人】:_____
【委托代理人】:_____(簽章) 【委托代理人】:_____(簽章)
合同房屋買賣合同篇十五
買方:
姓名:性別身份證/護照號碼:
通訊地址:
買賣雙方于年月日就購買諾德假日花園一期棟座層號房簽訂了《深圳市房地產(chǎn)認購書》(以下簡稱認購書),現(xiàn)雙方就認購書做如下補充約定,以資共同遵照執(zhí)行:
1買賣雙方約定采取下述第2種付款方式:
(1)、一次性付款方式:買方須于7日內(nèi)支付首期房款30%,余款70%于簽定本認購書之日起一個月內(nèi)付清。
(2)向銀行借款方式:
若買方選擇銀行按揭,買方須于7日內(nèi)支付不低于20%的首期房款,即人民幣元(含定金)。按揭金額、按揭年限以銀行最后批復(fù)為準,如銀行貸款金額減少,首期款將相應(yīng)增加。
2如買方采用銀行按揭借款方式付款,由于買方原因(包括但不限于未按賣方或銀行要求提供完整的相關(guān)按揭資料或不簽署相關(guān)文件)導(dǎo)致未能成功辦理銀行按揭借款,賣方有權(quán)沒收買方已付定金,其余款項不計利息退回買方;由于銀行原因(包括但不限于政策發(fā)生巨大變化等)導(dǎo)致未能成功辦理銀行按揭借款,買方已付款項不計利息全額退還回買方。
無論何種原因買方未能成功辦理按揭,但同意繼續(xù)認購本房地產(chǎn)的,買方應(yīng)在賣方發(fā)出書面通知之日起一個月內(nèi)付清首期款外的余款。
3買方須按雙方約定的付款時間支付房款,若買方未按期支付任何一筆款項,每逾期1日,買方應(yīng)按逾期金額的萬分之五向賣方支付滯納金。
4買方應(yīng)在付清定金后,自簽訂認購書之日起2日內(nèi)按賣方和相關(guān)按揭銀行要求提供完整的相關(guān)按揭資料,接到賣方書面通知之日起5日內(nèi)與按揭銀行辦理按揭相關(guān)手續(xù)并與賣方簽訂《深圳市房地產(chǎn)買賣合同》(下稱買賣合同)。
5認購書中所稱的第五條所述買方原因包括但不限于:
(1)買方逾期付款超過3日;。
(2)買方逾期未與賣方簽訂買賣合同或買方單方解除認購書或本補充協(xié)議;。
(3)導(dǎo)致買賣合同無法在約定時間內(nèi)簽訂的其他買方原因。
若發(fā)生上述事由之一,賣方有權(quán)終止認購書及本補充協(xié)議,有權(quán)將標的房地產(chǎn)另行出售,且無須通知買方,并有權(quán)追究買方違約責(zé)任,買方所交定金不予退回;且買方授權(quán)賣方單獨向相關(guān)政府部門辦理認購書解鎖手續(xù)。如主管部門要求買方前去辦理解鎖手續(xù)的,買方應(yīng)按賣方通知時間辦理完畢,否則每延遲1日,應(yīng)按購房全款向賣方支付每日千分之五的違約金并賠償因延誤給賣方造成的全部損失。
6賣方已向買方出示《深圳市房地產(chǎn)買賣合同(預(yù)售)》示范文本及其補充協(xié)議、《業(yè)主臨時公約》(即《臨時管理規(guī)約》)及《前期物業(yè)服務(wù)合同》等相關(guān)購房信息,買方確認已詳細閱讀并理解上述文件,且無異議,承諾按賣方的通知簽署上述文件并遵守執(zhí)行。
7買賣雙方的通知以認購書所載明的電話、傳真、地址等為準,任何一方均應(yīng)確保其聯(lián)絡(luò)方式的真實性、準確性。若有變更,應(yīng)在變更后2日內(nèi)以書面形式通知另一方,否則,因未通知所產(chǎn)生的后果由未通知方承擔(dān)。如賣方向買方所發(fā)函件傳真出現(xiàn)錯發(fā)等錯誤,買方應(yīng)本誠實信用原則即時告知賣方,避免延誤和不必要的損失。
8若雙方簽訂的買賣合同與認購書及本補充協(xié)議有抵觸的地方,以雙方簽訂的買賣合同為準。
9本補充協(xié)議一式二份,買賣雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后即時生效。本補充協(xié)議為認購書的補充約定,當(dāng)二者內(nèi)容沖突時,以本補充協(xié)議條款為準。
買方提別聲明:對認購書及本補充協(xié)議等法律文件之各項條款約定,特別是其中有可能限制買方權(quán)利、減輕或免除賣方義務(wù)和責(zé)任不封,以及違約責(zé)任部分,賣方已采取合理的方式逐字逐句提請買方注意并作充分說明,買方已逐字逐句仔細閱讀并已充分了解其全部內(nèi)容和含義以及各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,并予接受。
賣方:深圳市中鐵諾德投資有限公司買方:
賣方代理人(簽章):買方代理人:
合同房屋買賣合同篇十六
本合同雙方當(dāng)事人及見證人:
出售方(以下簡稱甲方):
(本人)(法定代表人)姓名: (身份證): 地址:
郵政編碼:聯(lián)系電話: 購買方(以下簡稱乙方):
(本人)(法定代表人)姓名: (身份證):地址:
郵政編碼: 聯(lián)系電話: 見證人(以下簡稱丙方):
職務(wù):聯(lián)系電話: 甲、乙雙方在丙方見證下就下列房屋的買賣達成如下協(xié)議:
第一條 房屋基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于 ; 共 層,建筑面積 平方米,連同院落占地東西米,南北 米。該房屋附著設(shè)施是該房屋組成部分,詳見附件。
第二條 房屋用途
該房屋用途為住宅。
第三條 房屋出售價格
該房屋出售價格為元(大寫:)
第四條 付款方式
甲方將該房屋交付乙方后,乙方一次性付清購房款。
第五條 交付房屋期限
甲方應(yīng)于本合同生效之日起日內(nèi),將該房屋交付給乙方。
第六條 甲方對房屋產(chǎn)權(quán)的承諾
甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,甲方及親屬、子女沒有任何異議; 該房屋交易后甲方若反悔,甲方應(yīng)以該房屋出售價格及乙方裝修費用總和的三倍賠付給乙方經(jīng)濟損失。
除補充協(xié)議另有約定外,有關(guān)抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交付房屋前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,由此給乙方造成經(jīng)濟損失的,由甲方負責(zé)賠償。
第七條 房屋使用責(zé)任
乙方購買該房屋后,可自行裝修。如遇舊村改造、道路拓寬、城市征地等情 況,所有補償歸乙方所有,甲方協(xié)助解決。乙方要服從村委會管理安排,根據(jù)本村制定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。且水電氣費享受本村村民同等待遇,乙方完全擁有該房屋的使用權(quán)、所有權(quán)、支配權(quán)等,甲方無權(quán)干涉。
第八條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi), 空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第九條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方在丙方指導(dǎo)下協(xié)商解決。 協(xié)商不成時,甲、乙雙方均可向人民法院提起訴訟。
第十條 本合同一經(jīng)簽字,甲方必須提供夫妻雙方身份證復(fù)印件和該房屋有關(guān) 的產(chǎn)權(quán)材料。
第十一條 本合同連同附件共2頁,一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份, 均具有同等效力,自簽字之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章): 甲方配偶(簽章):
丙方(見證人):
附件:房屋附著設(shè)施、設(shè)備清單。
年 月 日
合同房屋買賣合同篇一
一定要審查開發(fā)商是否具有商品房預(yù)售許可證,有了許可證,則標志著開發(fā)商具有土地使用證、規(guī)劃許可證、建設(shè)工程許可證等。這是買房能否辦產(chǎn)權(quán)證的關(guān)鍵。
一定要采用房地產(chǎn)管理部門統(tǒng)一印制的標準房屋買賣合同文本,并按照文本中所列條款逐條逐項填寫,千萬不能馬虎。
一定要注意合同條款中雙方所填寫的權(quán)利與義務(wù)是否對等。有一些開發(fā)商的合同文本事先已填寫好甚至補充條款也由自己填好,這種填寫好的合同文本大多存在著約定的權(quán)利義務(wù)不平等的情況。一旦發(fā)生此種情況,買房人一定要提出異議,決不能草率行事。
一定要分清房屋暫測和實測面積。對房屋預(yù)售合同上的暫測面積和交房時正式合同上的實際面積差異提出意見,并寫入正式合同的有關(guān)條款或增寫補充條款。只有在合同中對面積差異有了詳盡的約定后,才能避免上當(dāng)。
一定要講究房屋買賣的付款方式是否規(guī)范。在合同中對付款的數(shù)額、期限、方式及違約責(zé)任等作出約定。有的開發(fā)商不是先簽訂合同,而是先讓購房者交納一定數(shù)額的定金,然后只給購房者一個收條,一旦發(fā)生糾紛可能會造成購房者在追究其責(zé)任方面的舉證困難。
一定要認準合同中交房日期是否確定。資金不足而延期交房是常有的事,開發(fā)商在預(yù)售合同上往往會大做文章,如只注明竣工日期,而不注明交付使用日期;運用“水電氣安裝后、質(zhì)量驗收合格后、小區(qū)配套完成后”等一些模糊語言。對此,購房者在簽訂合同時,一定要將交房日期明白無誤地規(guī)定為“某年某月某日”,并注明開發(fā)商不能按時交房所需承擔(dān)的責(zé)任。
合同房屋買賣合同篇二
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達成如下協(xié)議:
平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米。
第二條計價方式與價款出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該房屋價款:1.按建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
3.按套(單元)計算,該房屋總價款為(幣)千百拾萬千百拾元整。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第種方式處理:
(2)逾期超過日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之的違約金。
第四條交付期限出賣人應(yīng)當(dāng)在年月日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用:
1.該房屋經(jīng)驗收合格。
2.該房屋經(jīng)綜合驗收合格。
3.該房屋經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。
1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,合同繼續(xù)履行; (2)逾期超過日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達之日起天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金。
第五條交接
房屋達到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的%向買受人支付違約金。
第七條買受人的房屋僅作使用,買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔(dān)義務(wù)。出賣人不得擅自改變與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第八條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:1.提交仲裁委員會仲裁。 2.依法向人民法院起訴。
第九條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第十條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條本合同連同附件共頁,一式份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下:出賣人份,買受人份,份。
第十二條本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向申請登記備案。
出賣人(簽章):_____ 買受人(簽章):_____
【法定代表人】:_____ 【法定代表人】:_____
【委托代理人】:_____(簽章) 【委托代理人】:_____(簽章)
簽訂日期:____年____月___日 簽訂日期:____年____月___日
合同房屋買賣合同篇三
甲乙雙方本著自愿、誠信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下共識:
甲方承諾并保證其擁有位于___________將本著誠信履行本合同項下的合同義務(wù)。
乙方承諾并保證將真誠履行其在本合同項下的合同義務(wù)。
甲方自愿轉(zhuǎn)讓的房屋坐落于__________________________。
房子里現(xiàn)有的裝修和物品都是隨房子轉(zhuǎn)讓的,不會單獨定價。
本合同第二條的標的物定價為___________。
各方確認,在甲方及時履行本合同第六條義務(wù)的前提下,本條第一款的價格為甲方轉(zhuǎn)讓標的物的凈價,即本合同履行過程中產(chǎn)生的稅費由乙方承擔(dān)..
1.本合同簽訂時,甲方應(yīng)向乙方交付房屋所有權(quán)證、土地使用權(quán)證及門鎖鑰匙、電費、自來水費、有線電視、電話等一切付款憑證。
各方確認本合同標的物在交付后轉(zhuǎn)讓給乙方。
在乙方確定的時間,甲方應(yīng)配合乙方辦理房屋所有權(quán)證和土地使用權(quán)證到乙方名下的過戶手續(xù),包括但不限于按照登記部門的要求另行簽訂合同文件和提供身份證明。甲方不得要求乙方另行向甲方支付任何費用。
1.因甲方違反本合同第一條的所有權(quán)瑕疵擔(dān)保責(zé)任,乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)及其他爭議解決程序的,甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此而遭受的一切損失,并承擔(dān)違約責(zé)任。
2.如甲方未能及時履行本合同第六條的協(xié)助義務(wù),甲方應(yīng)繼續(xù)履行義務(wù)并承擔(dān)違約責(zé)任。
3.乙方不承擔(dān)本合同第三條義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
4.如甲方雙方違反本合同其他約定,應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
因履行本合同而產(chǎn)生的一切爭議應(yīng)提交仲裁委員會進行仲裁,仲裁裁決對雙方均有約束力。
1.本合同未盡事宜,由雙方本著誠信、公平的原則另行約定。
2.本合同一式六份,甲方、乙方、乙方各執(zhí)一份,其余三份由乙方留存,以備變更登記(如登記部門要求另行簽署合同文件,各方可另行簽署登記,但各方權(quán)利義務(wù)以本合同為準)。
3.本合同經(jīng)各方簽字后生效。
甲方簽字:___________。
乙方簽字:___________。
___________年___________月___________日。
___________年___________月___________日。
合同房屋買賣合同篇四
_計算機技術(shù)服務(wù)有限公司 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就_______銷售事宜,確認以下內(nèi)容,達成以下條款,特簽訂此合同:
一、確認銷售內(nèi)容 甲方采購物品的名稱、規(guī)格型號、制造商、數(shù)量、單價、金額詳見下表: (或在同樣格式的附件中詳細列明,該附件經(jīng)雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。) 編號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 廠商 單位 數(shù)量 單價(元) 金額(元) 合計(大寫):
二、甲方務(wù)必認定所選商品,因為此類商品,非質(zhì)量原因不得隨意退換。
三、保修:本合同內(nèi)銷售產(chǎn)品均提供原廠標準服務(wù)。原廠保修期限為________個月。
四、交貨方式
1.交貨方式:送貨上門。
3.交貨時間:________年____月____日之前
4.聯(lián)系人:_____________ 聯(lián)系方式:______________
五、付款時間:貨到付款。
六、付款方式:支票(現(xiàn)票)或現(xiàn)金方式支付全額貨款。
七、違約責(zé)任
1.乙方如未能按本合同第四條內(nèi)容執(zhí)行,乙方每逾期一天按合同價款的_________%向甲方予以賠款。
2.甲方如未能按本合同第
五、六條內(nèi)容執(zhí)行,甲方每逾期一天按合同價款的________%向乙方予以賠款。
3.由于不可抗拒因素造成的違約,由供需雙方協(xié)商解決。
八、其他:本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。如有未盡事宜,雙方依有關(guān)法規(guī)協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_______________
帳號:_______________________
開戶銀行:___________________
稅號:_______________________
代理人:_____________________
地址:_______________________
e:________________________
fa:____
日期:_______________________
乙方:_______________________
帳號:_______________________
開戶銀行:___________________
稅號:_______________________
代理人:_____________________
地址:_______________________
e:________________________
fa:____日期
合同房屋買賣合同篇五
甲方(轉(zhuǎn)讓方):
乙方(受讓方):
甲乙雙方就甲方所有的位于房屋及宅基地轉(zhuǎn)讓事宜,經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下:
一、標的物。
該宗房屋位于,共間以及相應(yīng)的宅基地。
二、房款及支付。
該宗房屋及宅基地共計作價元,乙方于年月日前交付轉(zhuǎn)讓款元,余款元于年月日之前付清。
三、標的的交付。
甲方在年月日之前交付轉(zhuǎn)讓標的。
四、權(quán)利義務(wù)。
甲方保證對該房屋擁有全部的所有權(quán),該房屋及宅基地使用權(quán)無任何權(quán)利瑕疵。如果因權(quán)利瑕疵或者因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苜彽迷摲课荩追綉?yīng)當(dāng)支付違約金元并賠償乙方的全部經(jīng)濟損失(包括但不限于:直接經(jīng)濟損失、房屋改造費用、應(yīng)得利益損失、因糾紛而支付的律師費、公證費)。
甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的期限交付房屋,每拖延一日需承擔(dān)房屋總價款1%的違約金。
合同簽訂后,甲方不得為任何租賃、擔(dān)保、買賣等損害該房屋所有權(quán)的行為,否則承擔(dān)與房款等額的違約金。
在房屋交付之后,甲方有義務(wù)配合乙方辦理各項過戶手續(xù),過戶費用由雙方另行協(xié)商。
該宗房屋的所有權(quán)于合同簽訂時轉(zhuǎn)移至乙方,該房屋上的一切權(quán)益全部歸乙方享有(包括占有、使用、收益、處分等),如果該處房屋因改造需要拆遷,因拆遷而產(chǎn)生的所有補償款及權(quán)利全部由乙方享有。
在房屋交付前所產(chǎn)生的費用(包括但不限于:水費,電費等)由甲方承擔(dān),與乙方無關(guān)。房屋交付之后所產(chǎn)生的水電等費用由乙方承擔(dān),與甲方無關(guān)。
五、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有相同的法律效力。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:乙方:
年月日年月日。
合同房屋買賣合同篇六
甲方(出售方):
乙方(購買方):
甲乙雙方及中介方在自愿平等,互惠互利的原則下經(jīng)友好協(xié)商就乙方購買甲方房屋,并委托中介方辦理過戶事宜達成協(xié)議如下:
一、甲方自愿將其座落于區(qū)路號小區(qū)號樓號,建筑面積平方米(地下室平方米),結(jié)構(gòu)房屋及其附屬設(shè)施、設(shè)備出售給乙方。乙方已對該房地產(chǎn)作了充分了解并同意購買。
二、甲乙雙方議定上述房地產(chǎn)成交價格為人民幣元,(大寫:元)。合同簽訂后即付訂金元,大寫:,余款待產(chǎn)權(quán)確定后一次性付清。甲方應(yīng)予以積極協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)歸屬手續(xù)。
三、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設(shè)置抵押,不在建設(shè)拆遷范圍內(nèi);已取得其他共有人書面同意;協(xié)議有效期內(nèi),甲方不得將該房產(chǎn)另行出售給第三人。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負責(zé)清理,并承擔(dān)民事責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方承擔(dān)房屋總價的兩倍賠償。
四、該房屋在辦理過戶手續(xù)過程中所需繳納的稅費由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任:
(一)甲方不能如期簽訂《房地產(chǎn)買賣契約》,或者甲方在辦理過戶過程中違約,
并導(dǎo)致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認后,甲方退還乙方所交的購房款。對已辦理完的過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費用,甲方應(yīng)全部承擔(dān)。并向乙方支付總房款10%的違約金。
(二)乙方不能如付款,或者乙方在辦理過戶過程中違約,并導(dǎo)致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認后,甲方退還乙方所交的購房款項。但對已辦理完的過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費用,乙方應(yīng)全部承擔(dān)。并向甲方支付總房款10%的違約金。
若對其它事項有異議的可協(xié)議補充在以下約定條款中,若約定條款與前條款有異議,以約定條款為主,約定條款具有優(yōu)先效力。
八、其他約定事項:
九、本協(xié)議經(jīng)三方簽章后生效,一式三份,每份共兩頁,甲、乙、雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
身份證號:
地址:
電話:
乙方:身份證號:地址:電話:
合同房屋買賣合同篇七
買房人(以下簡稱為乙方):_____________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,售房人和買房人在平等、自愿、協(xié)商一致的`基礎(chǔ)上就買賣農(nóng)民安居房達成如下協(xié)議:
一、甲方同意將自己因拆遷所分得的農(nóng)民安居房(80平方米指標房)及相應(yīng)的儲藏室等賣給乙方。房屋、儲藏室等總價為人民幣(大寫)。
二、甲、乙雙方達成一致后,并在本協(xié)議簽章時,乙方應(yīng)支付給甲方定金人民幣(大寫)元整。乙方得到該房屋一切手續(xù)后天內(nèi)一次性付清甲方余款。
三、此房以后辦理房產(chǎn)證手續(xù)費用由乙方自己承擔(dān),但甲方有義務(wù)提供相應(yīng)手續(xù)及幫助乙方辦下該證及其它證件。
四、簽定合同即日起,中途甲方終止合同不愿出售此房,需退還乙方購房定金人民幣(大寫)元整,并賠償乙方違約金人民幣(大寫)元整,如乙方終止合同不愿購房,甲方有權(quán)不退還定金。
五、甲乙雙方交易后,甲方?jīng)]有任何權(quán)利任何理由收回該房及手續(xù)費等,今后該房拆遷還房等一切均歸乙方所有。
六、甲乙如要收回該房需經(jīng)乙方同意并按收回時市場均價的叁倍款一次性付給乙方,否則乙方可以拒絕甲方。
本協(xié)議一式三份。甲乙雙方各一份,公證人一份。本合同以簽名日期起生效,如有一方違約(違反合同),應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任,并按合同協(xié)議執(zhí)行。
甲方簽名:____________。
乙方簽名:____________。
公證人簽名:____________年______月______日。
合同房屋買賣合同篇八
原告:
姓名:______。
性別:__。
年齡:__。
民族:__。
職務(wù):______。
工作單位:________住址:__________電話:______。
被告:名稱:________地址:__________。
法定代表人:姓名:______職務(wù):______。
電話:______。
訴訟請求:
1.請求判令被告向原告支付報酬及利息____元。
2.本案訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:
____年__月__日至____年__月__日,原告為被告印刷____及____等,約定報酬____元。原告按照約定完成了被告的'交待的事項,但被告拒不支付報酬,原告多次催要未果,故根據(jù)《中華人民共和國民法典》第__條的規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請求支持原告的訴訟請求,維護原告的合法權(quán)益。
此致
________________________人民法院。
具狀人:____________。
合同房屋買賣合同篇九
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的.房屋買賣合同范本,希望對大家有所幫助。
賣方:_______________(簡稱甲方)
身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)
身份證號碼:_____________________
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
合同范本《》。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于 付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條 稅費分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同一式三份。甲方一份,乙方一份、房地產(chǎn)交易中心一份。
第八條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第九條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條 雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________
購買方(乙方):__________________
身份證號碼:__________________
身份證號碼: ___________________
地 址:___________________
地 址:____________________
郵 編:___________________
郵 編:____________________
電 話:___________________
電 話:____________________
代理人(甲方):_________________
代理人(乙方): _________________
身份證號碼: ___________________
身份證號碼: ___________________
簽署日期:_______年____月____日
合同房屋買賣合同篇十
立合同雙方:
出售人:_____。
代理人:_____(以下簡稱甲乙方)。
買受人:_____。
雙方根據(jù)《上海市優(yōu)惠價房出售管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同。
1、甲方同意將坐落在上海市_____區(qū)(縣)_____街道(鎮(zhèn))_____路_____(新村弄)_____支弄_____號_____室計建筑面積_____平方米的房屋以優(yōu)惠價出售給乙方。
2、上開房屋按住房綜合造價的_____%_____年每平方米建筑面積_____元計價,另計房屋地段、層次、朝向、設(shè)施因素計算,每平方米建筑面積售價_____元,共計售價(大寫)_____元。
3、乙方在合同簽定時交納定金叁百元整。
4、乙方在合同簽訂后30天內(nèi)一次付清購房款,甲方給予_____%優(yōu)惠,乙方實付價款(大寫)_____元。
大寫)_____元,最后在_____年_____月底前全部付清。合同簽訂后30天內(nèi)交付首期購房款。
6、乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當(dāng)月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費,補交住宅建設(shè)債券。預(yù)付維修費按已支出的維修費用結(jié)算,多退少補。
7、乙方購房款未付清前調(diào)離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區(qū)、縣房管局根據(jù)《繼承法》向法院申請按絕產(chǎn)接管,未付清的購房款由接管單位補交。
8、甲方收到乙方購房款、維修費,在合同簽訂30天內(nèi)交割房屋。
9、甲乙雙方按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),交付有關(guān)手續(xù)費和產(chǎn)權(quán)登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權(quán)證。
10、甲乙雙方在合同簽訂后30天內(nèi)預(yù)付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%),提取維修費(大寫)_____元,連同乙方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%)預(yù)付維修費(大寫)_____元,落實維修單位,負責(zé)修理房屋的共用部位和共用設(shè)施。
11、上開房屋的基地和園地屬國家所有,乙方不得擅自改建或搭建;公用部位設(shè)施屬同幢所有權(quán)人共有,乙方保證不侵占使用。
12、乙方保證遵守國家和本市有關(guān)土地、私房、建筑管理等的各項法規(guī)和規(guī)定,按時向提供售后服務(wù)和管理的管房單位或組織交納管理費用。
13、本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購房款,未履行合同,定金不予返還;甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。
14、本契約一式四份。甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在地管房部門或組織,房產(chǎn)交易所各執(zhí)一份存證。
甲方(簽章):_____。
乙方(簽章):_____。
代表人(簽章)。
代表人(簽章)。
___年___月___日。
___年___月___日。
合同房屋買賣合同篇十一
合同解除的立法目的在于,給予一方當(dāng)事人根據(jù)合同履行中出現(xiàn)了的法定事由,為避免因合同的履行而遭受重大損失提供的法律救濟措施,以及違約方不應(yīng)因合同的解除獲得不當(dāng)?shù)睦妗:贤獬钪匾姆珊蠊础昂贤臋?quán)利義務(wù)終止”。
最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》涉及合同解除的條文多達10條(詳見最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋條款第八條、九條、十二條、十三條、十四條、十五條、十九條、二十三條、二十四條、二十五條)結(jié)合審判實踐,商品房買賣合同的解除之事由概括起來主要有以下幾種:1.協(xié)議解除;2.根本違約;3.遲延履行;4.法律規(guī)定的其他情形。具體言之,最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋對后三種事由明確列舉規(guī)定。根本違約:商品房買賣合同訂立后,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人;商品房買賣合同訂立后,出賣人又將該房屋出賣給第三人;故意隱瞞沒有取得商品房預(yù)售許可證明的事實或者提供虛假商品房預(yù)售許可證明;故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實;故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實;房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格;房屋質(zhì)量問題嚴重影響正常居住使用的。遲延履行:出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款,經(jīng)催告后在三個月的合理期限內(nèi)仍未履行的;辦理房屋所有權(quán)登記的期限屆滿后超過一年,由于出賣人的原因,導(dǎo)致買受人無法辦理房屋所有權(quán)登記的。其他解除情形:面積誤差比絕對值超出3%;商品房買賣合同約定,買受人以擔(dān)保貸款方式付款、因當(dāng)事人一方原因未能訂立商品房擔(dān)保貸款合同并導(dǎo)致商品房買賣合同不能繼續(xù)履行的。
《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》主要從實體上規(guī)定了解除商品房買賣的事由,對其解除程序則應(yīng)根據(jù)我國合同法的規(guī)定處理。根據(jù)我國合同法第九十六條第一款規(guī)定:“主張解除合同的,應(yīng)當(dāng)通知對方。合同自通知到達對方時解除?!笨芍惺股唐贩抠I賣合同解除權(quán)的一方應(yīng)該履行通知的程序。如果通知已經(jīng)送達,但對方提出異議之訴,主張合同解除的通知人對于合同解除的效力便處于不確定狀態(tài),須由法院裁判。
商品房買賣合同的解除往往也就影響到后一個擔(dān)保貸款法律關(guān)系的履行問題,然而,其是否必然導(dǎo)致解除商品房擔(dān)保貸款合同呢?司法最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋沒有具體的直接規(guī)定,只是在第二十五條第二款規(guī)定了兩個合同關(guān)系都被解除的法律后果,即“商品房買賣合同被確認無效或者被撤銷、解除后,商品房擔(dān)保貸款合同也被解除的,出賣人應(yīng)當(dāng)將收受的購房貸款和購房款的本金及利息分別返還擔(dān)保權(quán)人和買受人”。對于該款,我們認為,商品房買賣合同的解除不必然邏輯地得出商品房擔(dān)保貸款合同應(yīng)該解除。后者是否解除仍然應(yīng)該根據(jù)我國合同法及相關(guān)司法最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋來具體認定。如果借款人和貸款人都沒有主張解除商品房擔(dān)保貸款合同的,作為商品房擔(dān)保貸款合同的保證人(賣方)提出解除商品房擔(dān)保貸款合同缺乏法律依據(jù)。
合同房屋買賣合同篇十二
合同雙方當(dāng)事人如下:
出售人:姓 名 身份證號碼: 戶口所在地房屋產(chǎn)權(quán)共有人:姓 名身份證號碼: 戶口所在地姓 名戶口所在地:
經(jīng)出售人與買房人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就房屋買賣達成如下協(xié)議:
第一條:出售人所賣房屋的基本情況:出售人房屋位于雙流縣勝利鎮(zhèn) 村 社,其房屋面積 。 配有房屋前的壩子、水井、自來水、電源及線路、光纖、圍墻機圍墻內(nèi)的所有配套設(shè)施。
第二:出售人在出售房屋時一并出售起房屋的所以配套設(shè)施,以房屋滴水和圍墻基礎(chǔ)為界。
第三條:買賣房屋及配套設(shè)施的`價格及付款方式:經(jīng)雙方協(xié)商其總價為18萬元(大寫:壹拾捌萬元整),付款方式為一次性付款。
第五條:在買房人一次性支付買房款后,房屋及配套設(shè)施歸買房人所有,買房人享有改造、永久使用、出讓的權(quán)力。
第六條:交接:出售人在收到買房人全部付款壹拾捌萬元以后,當(dāng)面辦理交接手續(xù),出售人將房屋的土地使用權(quán)證、房屋產(chǎn)權(quán)證、在本社法人代表(社長)的見證下交接證件。并將房屋交給買房人。今后出售方不得以任何理由要求退房等。
第七條:關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記:如果有條件變更房產(chǎn)證時,在確保合同內(nèi)出售人利益的前提下,出售人負責(zé)協(xié)調(diào)辦理村社手續(xù)并配合買房人變更房屋產(chǎn)權(quán)證書。
第八條:違約責(zé)任:買賣雙方必須遵守合同條款,買房人在條件具備的情況下如不確保出售人合同內(nèi)的利益,無條件退還房屋及證書;賣房人在今后如不按合同內(nèi)容執(zhí)行,按照改造后房屋及設(shè)施總價價值的三倍賠償買房人的經(jīng)濟損失,及其間接經(jīng)濟損失。
第九條:本合同在履行過程中發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向人民法院起訴。
第十條:本合同一式三份,出售人、買房人、見證人各執(zhí)一份。
第十一條:本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
合同房屋買賣合同篇十三
第一條、甲方出售房屋的產(chǎn)權(quán)證編號及其位置、結(jié)構(gòu)、級別、面積和附屬設(shè)施。
1、甲方出售的房屋所有權(quán)證號為_________。
2、甲方出售的房屋坐落于_____________。
3、甲方出售的房屋建筑面積為_____平方米;
4、房子是干凈的水房。與該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)施、設(shè)備、裝修及相關(guān)物品詳見附件一。
第二條、房價及其他費用。
1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,甲方出售該房屋的總金額為________萬元整。
以上房價包括附屬設(shè)施設(shè)備、裝修、相關(guān)物品及與房屋相關(guān)的一切其他權(quán)利。
2、甲乙雙方達成協(xié)議,本合同的所有交易稅費均由乙方承擔(dān),乙方在支付所有交易稅費后,不得以任何理由要求甲方賠償。
第三條、付款條件。
本合同簽訂后,乙方應(yīng)向甲方支付購房總價款___________甲方收到貨款后,必須配合乙方在乙方要求的時間和地點辦理更名和過戶手續(xù),不得以任何理由規(guī)避。
3、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清晰、具有合法的土地使用權(quán)(已繳納土地出讓金)、無擔(dān)保、無抵押、無房產(chǎn)名下戶口、房產(chǎn)有瑕疵、未出租、未使用;截至____年____月____日,電話費,水電費,物業(yè)管理費,取暖費,上網(wǎng)費,有線電視費如果電視費是欠甲方的,拖欠和滯納金與乙方無關(guān)。
4、甲方應(yīng)在30天內(nèi)搬出賬戶,為乙方結(jié)算做準備。
第四條、房屋交付。
甲方應(yīng)在__________內(nèi)將該房屋交付給乙方。
第五條、乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方未按合同規(guī)定的付款方式付款的,每逾期一天,按逾期金額的2‰支付違約金。逾期超過一個月的`,視為乙方未履行合同,甲方有權(quán)解除合同。屆時,乙方將承擔(dān)本次交易雙方的全部交易稅費,并向甲方支付購房款的10%作為違約金。
第六條、甲方逾期交貨的違約責(zé)任。
甲方未按本合同第四條的規(guī)定及時向乙方交付房屋的,每逾期一天,按總房價的2%向乙方支付違約金。逾期超過一個月的,視為甲方未履行合同,乙方有權(quán)解除合同,并向乙方支付房價款的10%作為違約金。
第七條、甲方保證在交接過程中不發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛。如移交前存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛在移交后發(fā)生,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第八條、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第九條、因履行本合同發(fā)生的任何爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲乙雙方可依法向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十條、本合同自雙方簽字之日起生效。
第十一條、本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,其余三份交有關(guān)部門備案。
合同房屋買賣合同篇十四
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達成如下協(xié)議:
平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米。
第二條計價方式與價款出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該房屋價款:1.按建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
3.按套(單元)計算,該房屋總價款為(幣)千百拾萬千百拾元整。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第種方式處理:
(2)逾期超過日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之的違約金。
第四條交付期限出賣人應(yīng)當(dāng)在年月日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用:
1.該房屋經(jīng)驗收合格。
2.該房屋經(jīng)綜合驗收合格。
3.該房屋經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。
1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,合同繼續(xù)履行; (2)逾期超過日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達之日起天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金。
第五條交接
房屋達到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的%向買受人支付違約金。
第七條買受人的房屋僅作使用,買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔(dān)義務(wù)。出賣人不得擅自改變與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第八條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:1.提交仲裁委員會仲裁。 2.依法向人民法院起訴。
第九條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第十條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條本合同連同附件共頁,一式份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下:出賣人份,買受人份,份。
第十二條本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向申請登記備案。
【法定代表人】:_____ 【法定代表人】:_____
【委托代理人】:_____(簽章) 【委托代理人】:_____(簽章)
合同房屋買賣合同篇十五
買方:
姓名:性別身份證/護照號碼:
通訊地址:
買賣雙方于年月日就購買諾德假日花園一期棟座層號房簽訂了《深圳市房地產(chǎn)認購書》(以下簡稱認購書),現(xiàn)雙方就認購書做如下補充約定,以資共同遵照執(zhí)行:
1買賣雙方約定采取下述第2種付款方式:
(1)、一次性付款方式:買方須于7日內(nèi)支付首期房款30%,余款70%于簽定本認購書之日起一個月內(nèi)付清。
(2)向銀行借款方式:
若買方選擇銀行按揭,買方須于7日內(nèi)支付不低于20%的首期房款,即人民幣元(含定金)。按揭金額、按揭年限以銀行最后批復(fù)為準,如銀行貸款金額減少,首期款將相應(yīng)增加。
2如買方采用銀行按揭借款方式付款,由于買方原因(包括但不限于未按賣方或銀行要求提供完整的相關(guān)按揭資料或不簽署相關(guān)文件)導(dǎo)致未能成功辦理銀行按揭借款,賣方有權(quán)沒收買方已付定金,其余款項不計利息退回買方;由于銀行原因(包括但不限于政策發(fā)生巨大變化等)導(dǎo)致未能成功辦理銀行按揭借款,買方已付款項不計利息全額退還回買方。
無論何種原因買方未能成功辦理按揭,但同意繼續(xù)認購本房地產(chǎn)的,買方應(yīng)在賣方發(fā)出書面通知之日起一個月內(nèi)付清首期款外的余款。
3買方須按雙方約定的付款時間支付房款,若買方未按期支付任何一筆款項,每逾期1日,買方應(yīng)按逾期金額的萬分之五向賣方支付滯納金。
4買方應(yīng)在付清定金后,自簽訂認購書之日起2日內(nèi)按賣方和相關(guān)按揭銀行要求提供完整的相關(guān)按揭資料,接到賣方書面通知之日起5日內(nèi)與按揭銀行辦理按揭相關(guān)手續(xù)并與賣方簽訂《深圳市房地產(chǎn)買賣合同》(下稱買賣合同)。
5認購書中所稱的第五條所述買方原因包括但不限于:
(1)買方逾期付款超過3日;。
(2)買方逾期未與賣方簽訂買賣合同或買方單方解除認購書或本補充協(xié)議;。
(3)導(dǎo)致買賣合同無法在約定時間內(nèi)簽訂的其他買方原因。
若發(fā)生上述事由之一,賣方有權(quán)終止認購書及本補充協(xié)議,有權(quán)將標的房地產(chǎn)另行出售,且無須通知買方,并有權(quán)追究買方違約責(zé)任,買方所交定金不予退回;且買方授權(quán)賣方單獨向相關(guān)政府部門辦理認購書解鎖手續(xù)。如主管部門要求買方前去辦理解鎖手續(xù)的,買方應(yīng)按賣方通知時間辦理完畢,否則每延遲1日,應(yīng)按購房全款向賣方支付每日千分之五的違約金并賠償因延誤給賣方造成的全部損失。
6賣方已向買方出示《深圳市房地產(chǎn)買賣合同(預(yù)售)》示范文本及其補充協(xié)議、《業(yè)主臨時公約》(即《臨時管理規(guī)約》)及《前期物業(yè)服務(wù)合同》等相關(guān)購房信息,買方確認已詳細閱讀并理解上述文件,且無異議,承諾按賣方的通知簽署上述文件并遵守執(zhí)行。
7買賣雙方的通知以認購書所載明的電話、傳真、地址等為準,任何一方均應(yīng)確保其聯(lián)絡(luò)方式的真實性、準確性。若有變更,應(yīng)在變更后2日內(nèi)以書面形式通知另一方,否則,因未通知所產(chǎn)生的后果由未通知方承擔(dān)。如賣方向買方所發(fā)函件傳真出現(xiàn)錯發(fā)等錯誤,買方應(yīng)本誠實信用原則即時告知賣方,避免延誤和不必要的損失。
8若雙方簽訂的買賣合同與認購書及本補充協(xié)議有抵觸的地方,以雙方簽訂的買賣合同為準。
9本補充協(xié)議一式二份,買賣雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后即時生效。本補充協(xié)議為認購書的補充約定,當(dāng)二者內(nèi)容沖突時,以本補充協(xié)議條款為準。
買方提別聲明:對認購書及本補充協(xié)議等法律文件之各項條款約定,特別是其中有可能限制買方權(quán)利、減輕或免除賣方義務(wù)和責(zé)任不封,以及違約責(zé)任部分,賣方已采取合理的方式逐字逐句提請買方注意并作充分說明,買方已逐字逐句仔細閱讀并已充分了解其全部內(nèi)容和含義以及各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,并予接受。
賣方:深圳市中鐵諾德投資有限公司買方:
賣方代理人(簽章):買方代理人:
合同房屋買賣合同篇十六
本合同雙方當(dāng)事人及見證人:
出售方(以下簡稱甲方):
(本人)(法定代表人)姓名: (身份證): 地址:
郵政編碼:聯(lián)系電話: 購買方(以下簡稱乙方):
(本人)(法定代表人)姓名: (身份證):地址:
郵政編碼: 聯(lián)系電話: 見證人(以下簡稱丙方):
職務(wù):聯(lián)系電話: 甲、乙雙方在丙方見證下就下列房屋的買賣達成如下協(xié)議:
第一條 房屋基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于 ; 共 層,建筑面積 平方米,連同院落占地東西米,南北 米。該房屋附著設(shè)施是該房屋組成部分,詳見附件。
第二條 房屋用途
該房屋用途為住宅。
第三條 房屋出售價格
該房屋出售價格為元(大寫:)
第四條 付款方式
甲方將該房屋交付乙方后,乙方一次性付清購房款。
第五條 交付房屋期限
甲方應(yīng)于本合同生效之日起日內(nèi),將該房屋交付給乙方。
第六條 甲方對房屋產(chǎn)權(quán)的承諾
甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,甲方及親屬、子女沒有任何異議; 該房屋交易后甲方若反悔,甲方應(yīng)以該房屋出售價格及乙方裝修費用總和的三倍賠付給乙方經(jīng)濟損失。
除補充協(xié)議另有約定外,有關(guān)抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交付房屋前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,由此給乙方造成經(jīng)濟損失的,由甲方負責(zé)賠償。
第七條 房屋使用責(zé)任
乙方購買該房屋后,可自行裝修。如遇舊村改造、道路拓寬、城市征地等情 況,所有補償歸乙方所有,甲方協(xié)助解決。乙方要服從村委會管理安排,根據(jù)本村制定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。且水電氣費享受本村村民同等待遇,乙方完全擁有該房屋的使用權(quán)、所有權(quán)、支配權(quán)等,甲方無權(quán)干涉。
第八條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi), 空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第九條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方在丙方指導(dǎo)下協(xié)商解決。 協(xié)商不成時,甲、乙雙方均可向人民法院提起訴訟。
第十條 本合同一經(jīng)簽字,甲方必須提供夫妻雙方身份證復(fù)印件和該房屋有關(guān) 的產(chǎn)權(quán)材料。
第十一條 本合同連同附件共2頁,一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份, 均具有同等效力,自簽字之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章): 甲方配偶(簽章):
丙方(見證人):
附件:房屋附著設(shè)施、設(shè)備清單。
年 月 日