合同的內(nèi)容應(yīng)該明確、具體,避免模糊和歧義。如發(fā)生爭(zhēng)議,合同條款約定的爭(zhēng)議解決方式應(yīng)當(dāng)?shù)玫阶袷亍km然合同的格式和內(nèi)容可能會(huì)因交易的具體情況而有所不同,但合同的基本原則和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)?shù)玫匠浞肿鹬睾妥袷亍?BR> 承攬責(zé)任加工合同篇一
定做方:(稱甲方)
承攬方:(稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為,以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時(shí)付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
1.交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時(shí)間:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
委托代理人:
委托代理人:
聯(lián)系方式:
聯(lián)系方式:
開戶行:
開戶行:
賬號(hào):
賬號(hào):
承攬責(zé)任加工合同篇二
委 托 方:簽 訂 地 點(diǎn):
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項(xiàng)目(制作)
1.2 廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號(hào)
1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間:
第二條:費(fèi)用及支付方法
2.1 費(fèi)用
本次活動(dòng)總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結(jié)算方式和期限:
第三條:驗(yàn)收方式及時(shí)間:
第四條:違約責(zé)任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項(xiàng)規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2. 向 連云港市當(dāng)?shù)?人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項(xiàng):
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
承攬責(zé)任加工合同篇三
甲方:(以下簡(jiǎn)稱:甲方)。
乙方:(以下簡(jiǎn)稱:乙方)。
依照相關(guān)法律有關(guān)規(guī)定,為明確雙方權(quán)力義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方對(duì)甲方承施的()工程項(xiàng)目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工(含機(jī)械連接接頭)配送事宜達(dá)成一致,同意訂立本合同。
一、工程概況:
()項(xiàng)目位于(),工程建筑面積:()平方米,結(jié)構(gòu)封頂日期年月日。
二、加工事宜:
甲方向乙方訂購(gòu)的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時(shí),須事先以書面形式通知甲方,經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后,方可實(shí)施加工(如甲方在二十四小時(shí)內(nèi)未能做出書面回復(fù),則視為甲方同意乙方意見)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。
三、重量結(jié)算依據(jù):
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計(jì)算,作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸,重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后三位。
四、甲方工作:
1、合同簽訂時(shí)甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權(quán)范圍。
2、合同簽訂時(shí),甲方應(yīng)以書面的形式對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬項(xiàng)目流水作業(yè)段劃分平面布置圖,計(jì)劃施工進(jìn)度(月度計(jì)劃及結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間排序計(jì)劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長(zhǎng)度,特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補(bǔ)充時(shí)須提前3日,數(shù)量不得超過30噸),配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號(hào)、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權(quán)隨時(shí)到乙方加工現(xiàn)場(chǎng)就加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢工作,乙方有義務(wù)積極配合。
5、如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執(zhí)行。
6、成型鋼筋出庫(kù)前,甲方應(yīng)指定專人進(jìn)行清料工作,待甲方清料人員對(duì)成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。
五、乙方工作:
1、合同簽訂時(shí),乙方應(yīng)積極組織資源,確保甲方工程項(xiàng)目施工進(jìn)度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時(shí),應(yīng)認(rèn)真校對(duì),如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無法正確識(shí)別時(shí),甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)書面確認(rèn),否則免除乙方的供貨責(zé)任。
3、乙方所使用的鋼筋機(jī)械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。
5、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號(hào)、尺寸、幾何圖形、數(shù)量,每一編號(hào)的鋼筋提供一張標(biāo)牌,固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車工作,并按甲方的要求運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)。
六、設(shè)計(jì)變更:
1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書形式及時(shí)向乙方提供補(bǔ)充配筋單,并標(biāo)注“急配”字樣及需用時(shí)間(供應(yīng)時(shí)間甲、乙雙方協(xié)商確定),如需增加費(fèi)用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。
2、設(shè)計(jì)變更及修改過程中,乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價(jià)格結(jié)算,如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費(fèi)用部分由甲方承擔(dān)。
七、產(chǎn)品質(zhì)量要求:
1、乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規(guī)定。
2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50204-20__中的第五章5.3.4及《建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程質(zhì)量評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》dbj/t01-69-20__的規(guī)定。
八、鋼筋原材復(fù)試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負(fù)責(zé)原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗(yàn)資質(zhì)的檢測(cè)中心。
2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》,甲方及監(jiān)理單位進(jìn)行見證取樣時(shí)應(yīng)持正式書面通知,乙方應(yīng)積極配合取樣工作,其檢測(cè)機(jī)構(gòu)及費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01-51-20__規(guī)定,乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場(chǎng)后,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告。
九、合同價(jià)款及付款方式:
1、合同價(jià)款:
(1)本合同成型鋼筋的結(jié)算單價(jià)為人民幣()元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價(jià)),上述結(jié)算單價(jià)包括材料費(fèi)、成型制作費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等交付甲方使用前的費(fèi)用(卸車及費(fèi)用由甲方承擔(dān))不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
(2)三級(jí)螺紋鋼的結(jié)算價(jià)格在本合同結(jié)算單價(jià)基礎(chǔ)上加()元/噸。
(3)鋼筋機(jī)械連接頭元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲,并戴好保護(hù)帽),按照配筋單圖示數(shù)量進(jìn)行簽收。
(4)鋼筋原材料復(fù)試費(fèi)用按照《半成品出廠合格證》實(shí)際標(biāo)注數(shù)量進(jìn)行簽收。
(5)合同執(zhí)行過程中如鋼廠價(jià)格調(diào)整,其結(jié)算價(jià)格以首鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價(jià)政策通知作為價(jià)格調(diào)整的依據(jù),由乙方以書面形式送達(dá)甲方,調(diào)價(jià)依據(jù)在送達(dá)后24小時(shí)內(nèi),甲方予以書面確認(rèn)或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補(bǔ)充協(xié)議。
(6)本合同成型鋼筋總量為()噸,總價(jià)款(人民幣)()元,(大寫:)總價(jià)中不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
(7)驗(yàn)貨地點(diǎn):
2、付款方式:
(1)本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達(dá)本月成型鋼筋加工配筋單時(shí),同時(shí)將貨款支票一并送達(dá)(乙方預(yù)收當(dāng)月貨款80%,余款20%月末前結(jié)清),乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
(2)鋼筋機(jī)械連接接頭加工費(fèi)用隨成型鋼筋貨款同時(shí)劃轉(zhuǎn)。
(3)原材料復(fù)試費(fèi)用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn),在月末前結(jié)清。
(4)本合同總價(jià)款如發(fā)生變化,超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。
十、違約責(zé)任:
1、乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的全部裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。
2、合同執(zhí)行過程中,如遇鋼廠市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,根據(jù)合同第九章(5)條,甲方接到乙方調(diào)整價(jià)格依據(jù)24小時(shí)內(nèi)未能書面確認(rèn)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議,乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。
3、甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時(shí)送達(dá),乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。
4、由于甲方清料人員不能及時(shí)清料,致使配送工作無法正常進(jìn)行,所造成的工期延誤,責(zé)任由甲方承擔(dān),同時(shí)工期順延。
5、甲方如未能按合同規(guī)定時(shí)間付款,逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計(jì)算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計(jì)劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場(chǎng),甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。
十一、爭(zhēng)議:
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、本合同簽訂時(shí),甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項(xiàng)目施工合同原件等相關(guān)法律文件,并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。
2、如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時(shí),雙方應(yīng)另行協(xié)商。
3、合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜,執(zhí)行《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定。
本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫)。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
公司地址:公司地址:
簽訂日期:簽訂日期:
簽訂地點(diǎn):
承攬責(zé)任加工合同篇四
法定代表人:_____________
法定代表人:_____________
聯(lián)系電話:_______________
聯(lián)系電話:_______________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長(zhǎng)春仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章):_____________
乙方(蓋章)________________
授權(quán)代理人(簽字):_______
授權(quán)代理人(簽字):___________
住址:_____________________
住址:______________________
聯(lián)系電話:_________________
聯(lián)系電話:__________________
開戶銀行:_________________
開戶銀行:__________________
賬號(hào):_____________________
賬號(hào):______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點(diǎn):__________________
簽訂地點(diǎn):__________________
承攬責(zé)任加工合同篇五
審判長(zhǎng):
針對(duì)本案雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)“結(jié)算條款期限”,我作為原告的代理人補(bǔ)充如下代理意見:
一、被告已超過“質(zhì)量與數(shù)量”的異議期限,視為符合約定。
《合同法》第158條規(guī)定:當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的,買受人應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間將標(biāo)的物的質(zhì)量或數(shù)量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的,視為標(biāo)的物的數(shù)量或質(zhì)量符合約定。
本案的質(zhì)量異議期限是“入庫(kù)后兩個(gè)月”,即截至期限是20xx年11月2日,被告已超出期限,同時(shí)庭審也不再堅(jiān)持有質(zhì)量問題,我在此不再錣述。關(guān)于數(shù)量異議期限,被告同樣也已經(jīng)超過。因?yàn)橥ǔ砜?,?shù)量異議期限短質(zhì)量異議期限長(zhǎng),這是常識(shí)。質(zhì)量異議截至日期是20xx年11月2日,那么數(shù)量異議截至期只能在此之內(nèi)。但遺憾的是被告直到第一次開庭,在長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月的時(shí)間里(20xx.9.3入庫(kù)——20xx.3.1開庭)對(duì)數(shù)量異議只字未提,因此依據(jù)《合同法》第158條之規(guī)定,應(yīng)視為數(shù)量符合約定。其實(shí)被告的行為是有原因的,在整個(gè)加工過程中,被告的工作人員于成寶、劉鴻志、陳三寶等一直住在被告處,負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督,原告加工的每個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須經(jīng)他們的同意方能過關(guān);交貨時(shí)間的推遲和數(shù)量的變更這么重要的事項(xiàng)被告能不知道嗎?所以被告在半年多的時(shí)間里對(duì)兩項(xiàng)內(nèi)容的異議只字未提也就不足為奇了。
二、原告對(duì)結(jié)算條款的理解,符合承攬合同的規(guī)定。
《合同法》第263條規(guī)定:“……定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時(shí)支付,工作成果分批交付的,應(yīng)相應(yīng)支付”。依此規(guī)定,被告應(yīng)在20xx年9月3日支付已驗(yàn)收合格的166件商品的貨款。
三、被告對(duì)結(jié)算條款的解釋于情不符,于法相悖。
按照被告對(duì)合同第九條的解釋,可以得出這樣的結(jié)論:合同約定數(shù)量是222件,若221件驗(yàn)收合格,僅有一件不合格,那么被告就可以拒付221件的貨款,這一件商品永遠(yuǎn)不合格,被告就永遠(yuǎn)不付貨款了。這顯然是歪理,有失公平,并非是雙方真實(shí)意思表示,也與合同法相關(guān)規(guī)定相違背的。
四、原告申請(qǐng)價(jià)格鑒定有法可依。
被告收到家具166件,其中包括9件沒有約定價(jià)格,所以這9件家具屬于本合同的一部分,原告追要貨款于法有據(jù)。依據(jù)《合同法》第62條第(二)款之規(guī)定:價(jià)款或者報(bào)酬不明確的,原告可以要求按訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格履行;被告既不同意原告提出的價(jià)格又不同意價(jià)格鑒定,于法無據(jù)。
綜上所述,被告第一次開庭咬住質(zhì)量問題不放,看到希望渺茫,又以數(shù)量為借口拒付貨款,恰恰說明質(zhì)量也好數(shù)量也罷都是借口,其根本目的是不想支付貨款。所以被告的行為于情、于理、于法都是站不住腳的。
以上補(bǔ)充意見請(qǐng)法庭予以考慮。
代理人:宋義凱。
20xx年3月24日。
承攬責(zé)任加工合同篇六
委托方:__________________(甲方)。
承攬方:__________________(乙方)。
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:
____________________。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:___________________________。
法定代表人:(蓋章)_______________。
地址:___________________________。
銀行帳號(hào):_______________________。
_________年________月______日。
乙方:___________________________。
法定代表人:(蓋章)_______________。
地址:___________________________。
銀行帳號(hào):_______________________。
_________年________月______日。
承攬責(zé)任加工合同篇七
訂立合同雙方:
定作方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格:(詳見附件1)
。
第三條交貨時(shí)間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時(shí)間順延)
第四條交貨時(shí)間及交貨時(shí)間。交貨地點(diǎn):
交貨時(shí)間:合同生效后
日交貨(或交貨時(shí)間詳見附件)。
第五條付款方式:
1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____
;
3.白坯產(chǎn)品完工后,付至合同總金額_____%,計(jì):
萬元作為合同進(jìn)度款。
4.成品后驗(yàn)收合格付至總金額的_____,計(jì):
5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗(yàn)收合格后付至合同總金額_____,計(jì):
質(zhì)保金_____,質(zhì)保期_____年。
6.門邊線條25元/米,按實(shí)際收貨結(jié)算。付款方式:滿5萬結(jié)一次。
第六條驗(yàn)收:
1.甲方應(yīng)于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收,并將結(jié)果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時(shí)收貨,乙方可適當(dāng)收取一定的保管費(fèi)用。
2.如有質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)維修或更換,直至甲方驗(yàn)收合格為止;
3.如逾期驗(yàn)收則視為質(zhì)量合格(注:安裝完畢七日內(nèi)驗(yàn)收)。
4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求,甲方有權(quán)終止合同。
第七條特別條款:
2.甲方未按期支付進(jìn)度款、(交)提貨期限順延;
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權(quán)要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應(yīng)為乙方提供適合安裝作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)、供電、清潔環(huán)境、運(yùn)貨通道。安裝期間,甲方應(yīng)確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現(xiàn)場(chǎng)安裝作業(yè)時(shí),所造成的安全事故由乙方全部承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任
1.乙方違約,則雙倍返還預(yù)付款;
3.乙方不能按時(shí)交貨,按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金,若該項(xiàng)違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔(dān)違約金。
4.若因乙方質(zhì)量問題造成的損失,如人工費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、工期延誤等,全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第九條法律效力:
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;
3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關(guān)的政治甲乙雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能解決時(shí),則提交成都仲裁委員會(huì)。
第十條其他事項(xiàng)
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場(chǎng)代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
甲方:乙方:成都市文春木業(yè)有限公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
開戶行:開戶行:
賬號(hào):賬號(hào):
電話:電話:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承攬責(zé)任加工合同篇八
委托方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5、質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6、結(jié)算方式:
____________________。
7、違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):____________________
年 月 日
承攬責(zé)任加工合同篇九
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負(fù)責(zé)甲方場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項(xiàng)包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時(shí)改正,直到達(dá)到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費(fèi)用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對(duì)甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費(fèi)用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭(zhēng)議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
承攬責(zé)任加工合同篇十
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格。
型號(hào)————計(jì)量————。
單位數(shù)量————價(jià)款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價(jià)總金額————。
合計(jì)————。
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
———年————月———日。
承攬責(zé)任加工合同篇十一
委托單位:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
加工單位:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本合同。
第一條:甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。
第二條:加工方式
(1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨,并由乙方承擔(dān)相關(guān)全部損失。如甲方有指定材料供應(yīng)商的,乙方必須按指定采購(gòu),否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
(2)(甲方提供材料,明確規(guī)定原材料的消耗定額)甲方按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第三條:乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品,乙方必須嚴(yán)格按照確認(rèn)樣品和甲方質(zhì)檢人員的合理要求來組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達(dá)不到要求,甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第四條:甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供,雙方確認(rèn)后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔(dān)所有損失。
第五條:甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標(biāo)等)
乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個(gè)人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個(gè)人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對(duì)賬,甲方在對(duì)賬當(dāng)月15日前付清。
第七條:甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭(zhēng)或嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力的原因,不能履行本合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?,部分履行合同的理由,?jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)一致后,免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第八條:本合同在執(zhí)行中,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,向廣州市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項(xiàng),雙方協(xié)商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
委托單位(甲方):(蓋章)加工單位(乙方):(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
電話:電話:
承攬責(zé)任加工合同篇十二
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額:(此合同單價(jià)為稅前價(jià))
品名:箱梁芯模
規(guī)格:25米正交
數(shù)量:2
單位:套
重量(噸):11
單價(jià)元/噸:7000
價(jià)款(元):77000
備注:約計(jì)重量
總計(jì):總金額(大寫)柒萬柒仟元整
二、技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工;
四、交貨地點(diǎn):供方廠內(nèi)驗(yàn)收交貨;
五、交貨時(shí)間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計(jì)量方式:需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算;
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標(biāo)的物時(shí)結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(xiàng)(以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn))。
八、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時(shí)起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān):汽運(yùn),施工現(xiàn)場(chǎng),供方幫助配貨,供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。工地卸車及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂做方:______承攬方:______
單位:______單位:______
法定代理人:______法定代理人:______
委托代理人:______委托代理人:______
電話:______電話:______
開戶行:______戶名:______
帳號(hào):______卡號(hào):______
郵編:______郵編:______
簽訂時(shí)間:______
承攬責(zé)任加工合同篇十三
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于x人民法院處理,案號(hào)為號(hào)?,F(xiàn)甲乙雙方經(jīng)過友好磋商,協(xié)議如下:
一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結(jié)號(hào)案件糾紛。
三、自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務(wù)之日起,雙方有關(guān)的號(hào)案件中的所有權(quán)利義務(wù)終結(jié),雙方互不追究本案及與本案有關(guān)或引起的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
承攬責(zé)任加工合同篇十四
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
1、舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)操作;
3、活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸;
4、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的錄像。
設(shè)備的名稱:__________。
租賃用途:____________。
使用時(shí)間:_____年____月____日。
安裝時(shí)間:_____年____月____日____時(shí)。
安裝地點(diǎn):___________________。
拆卸時(shí)間:_____年____月____日____時(shí)。
租賃設(shè)備的進(jìn)退場(chǎng)調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)。
1、合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時(shí)間,合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成。
2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時(shí)間,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù)),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負(fù)。
4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場(chǎng)地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,由甲方負(fù)責(zé)。
1、甲方必須確保演出場(chǎng)地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
1、合同總價(jià)款為人民幣_(tái)______元(大寫:人民幣:________整)。
2、合同簽訂當(dāng)日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_(tái)______元(大寫:人民幣:_________整)。余額演出_______個(gè)工作日結(jié)清。
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時(shí)間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用。
3、本著高度負(fù)責(zé),長(zhǎng)期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺(tái)堅(jiān)固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動(dòng),應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。
1、對(duì)本合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更須采用書面形式,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭(zhēng)議,可協(xié)商解決,協(xié)商不成可提交____仲裁委員會(huì)仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號(hào):
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號(hào):
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
承攬責(zé)任加工合同篇十五
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱:xxx水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī),乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對(duì)方,協(xié)商解決。
四、加工費(fèi)用:該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
時(shí)間:________年____月____日
承攬責(zé)任加工合同篇十六
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)腵運(yùn)輸車輛及司機(jī),乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對(duì)方,協(xié)商解決。
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:蓋章:
簽約人:職務(wù):電話號(hào)碼:
乙方:蓋章:
簽約人:職務(wù):電話號(hào)碼:
時(shí)間:____年__月__日
定做方:(稱甲方)
承攬方:(稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為,以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時(shí)付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
1.交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時(shí)間:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
委托代理人:
委托代理人:
聯(lián)系方式:
聯(lián)系方式:
開戶行:
開戶行:
賬號(hào):
賬號(hào):
承攬責(zé)任加工合同篇二
委 托 方:簽 訂 地 點(diǎn):
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項(xiàng)目(制作)
1.2 廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號(hào)
1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間:
第二條:費(fèi)用及支付方法
2.1 費(fèi)用
本次活動(dòng)總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結(jié)算方式和期限:
第三條:驗(yàn)收方式及時(shí)間:
第四條:違約責(zé)任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項(xiàng)規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2. 向 連云港市當(dāng)?shù)?人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項(xiàng):
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
承攬責(zé)任加工合同篇三
甲方:(以下簡(jiǎn)稱:甲方)。
乙方:(以下簡(jiǎn)稱:乙方)。
依照相關(guān)法律有關(guān)規(guī)定,為明確雙方權(quán)力義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方對(duì)甲方承施的()工程項(xiàng)目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工(含機(jī)械連接接頭)配送事宜達(dá)成一致,同意訂立本合同。
一、工程概況:
()項(xiàng)目位于(),工程建筑面積:()平方米,結(jié)構(gòu)封頂日期年月日。
二、加工事宜:
甲方向乙方訂購(gòu)的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時(shí),須事先以書面形式通知甲方,經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后,方可實(shí)施加工(如甲方在二十四小時(shí)內(nèi)未能做出書面回復(fù),則視為甲方同意乙方意見)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。
三、重量結(jié)算依據(jù):
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計(jì)算,作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸,重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后三位。
四、甲方工作:
1、合同簽訂時(shí)甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權(quán)范圍。
2、合同簽訂時(shí),甲方應(yīng)以書面的形式對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬項(xiàng)目流水作業(yè)段劃分平面布置圖,計(jì)劃施工進(jìn)度(月度計(jì)劃及結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間排序計(jì)劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長(zhǎng)度,特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補(bǔ)充時(shí)須提前3日,數(shù)量不得超過30噸),配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號(hào)、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權(quán)隨時(shí)到乙方加工現(xiàn)場(chǎng)就加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢工作,乙方有義務(wù)積極配合。
5、如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執(zhí)行。
6、成型鋼筋出庫(kù)前,甲方應(yīng)指定專人進(jìn)行清料工作,待甲方清料人員對(duì)成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。
五、乙方工作:
1、合同簽訂時(shí),乙方應(yīng)積極組織資源,確保甲方工程項(xiàng)目施工進(jìn)度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時(shí),應(yīng)認(rèn)真校對(duì),如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無法正確識(shí)別時(shí),甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)書面確認(rèn),否則免除乙方的供貨責(zé)任。
3、乙方所使用的鋼筋機(jī)械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。
5、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號(hào)、尺寸、幾何圖形、數(shù)量,每一編號(hào)的鋼筋提供一張標(biāo)牌,固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車工作,并按甲方的要求運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)。
六、設(shè)計(jì)變更:
1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書形式及時(shí)向乙方提供補(bǔ)充配筋單,并標(biāo)注“急配”字樣及需用時(shí)間(供應(yīng)時(shí)間甲、乙雙方協(xié)商確定),如需增加費(fèi)用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。
2、設(shè)計(jì)變更及修改過程中,乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價(jià)格結(jié)算,如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費(fèi)用部分由甲方承擔(dān)。
七、產(chǎn)品質(zhì)量要求:
1、乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規(guī)定。
2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50204-20__中的第五章5.3.4及《建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程質(zhì)量評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》dbj/t01-69-20__的規(guī)定。
八、鋼筋原材復(fù)試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負(fù)責(zé)原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗(yàn)資質(zhì)的檢測(cè)中心。
2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》,甲方及監(jiān)理單位進(jìn)行見證取樣時(shí)應(yīng)持正式書面通知,乙方應(yīng)積極配合取樣工作,其檢測(cè)機(jī)構(gòu)及費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01-51-20__規(guī)定,乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場(chǎng)后,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告。
九、合同價(jià)款及付款方式:
1、合同價(jià)款:
(1)本合同成型鋼筋的結(jié)算單價(jià)為人民幣()元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價(jià)),上述結(jié)算單價(jià)包括材料費(fèi)、成型制作費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等交付甲方使用前的費(fèi)用(卸車及費(fèi)用由甲方承擔(dān))不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
(2)三級(jí)螺紋鋼的結(jié)算價(jià)格在本合同結(jié)算單價(jià)基礎(chǔ)上加()元/噸。
(3)鋼筋機(jī)械連接頭元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲,并戴好保護(hù)帽),按照配筋單圖示數(shù)量進(jìn)行簽收。
(4)鋼筋原材料復(fù)試費(fèi)用按照《半成品出廠合格證》實(shí)際標(biāo)注數(shù)量進(jìn)行簽收。
(5)合同執(zhí)行過程中如鋼廠價(jià)格調(diào)整,其結(jié)算價(jià)格以首鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價(jià)政策通知作為價(jià)格調(diào)整的依據(jù),由乙方以書面形式送達(dá)甲方,調(diào)價(jià)依據(jù)在送達(dá)后24小時(shí)內(nèi),甲方予以書面確認(rèn)或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補(bǔ)充協(xié)議。
(6)本合同成型鋼筋總量為()噸,總價(jià)款(人民幣)()元,(大寫:)總價(jià)中不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
(7)驗(yàn)貨地點(diǎn):
2、付款方式:
(1)本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達(dá)本月成型鋼筋加工配筋單時(shí),同時(shí)將貨款支票一并送達(dá)(乙方預(yù)收當(dāng)月貨款80%,余款20%月末前結(jié)清),乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
(2)鋼筋機(jī)械連接接頭加工費(fèi)用隨成型鋼筋貨款同時(shí)劃轉(zhuǎn)。
(3)原材料復(fù)試費(fèi)用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn),在月末前結(jié)清。
(4)本合同總價(jià)款如發(fā)生變化,超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。
十、違約責(zé)任:
1、乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的全部裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。
2、合同執(zhí)行過程中,如遇鋼廠市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,根據(jù)合同第九章(5)條,甲方接到乙方調(diào)整價(jià)格依據(jù)24小時(shí)內(nèi)未能書面確認(rèn)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議,乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。
3、甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時(shí)送達(dá),乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。
4、由于甲方清料人員不能及時(shí)清料,致使配送工作無法正常進(jìn)行,所造成的工期延誤,責(zé)任由甲方承擔(dān),同時(shí)工期順延。
5、甲方如未能按合同規(guī)定時(shí)間付款,逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計(jì)算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計(jì)劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場(chǎng),甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。
十一、爭(zhēng)議:
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、本合同簽訂時(shí),甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項(xiàng)目施工合同原件等相關(guān)法律文件,并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。
2、如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時(shí),雙方應(yīng)另行協(xié)商。
3、合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜,執(zhí)行《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定。
本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫)。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
公司地址:公司地址:
簽訂日期:簽訂日期:
簽訂地點(diǎn):
承攬責(zé)任加工合同篇四
法定代表人:_____________
法定代表人:_____________
聯(lián)系電話:_______________
聯(lián)系電話:_______________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長(zhǎng)春仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章):_____________
乙方(蓋章)________________
授權(quán)代理人(簽字):_______
授權(quán)代理人(簽字):___________
住址:_____________________
住址:______________________
聯(lián)系電話:_________________
聯(lián)系電話:__________________
開戶銀行:_________________
開戶銀行:__________________
賬號(hào):_____________________
賬號(hào):______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點(diǎn):__________________
簽訂地點(diǎn):__________________
承攬責(zé)任加工合同篇五
審判長(zhǎng):
針對(duì)本案雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)“結(jié)算條款期限”,我作為原告的代理人補(bǔ)充如下代理意見:
一、被告已超過“質(zhì)量與數(shù)量”的異議期限,視為符合約定。
《合同法》第158條規(guī)定:當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的,買受人應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間將標(biāo)的物的質(zhì)量或數(shù)量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的,視為標(biāo)的物的數(shù)量或質(zhì)量符合約定。
本案的質(zhì)量異議期限是“入庫(kù)后兩個(gè)月”,即截至期限是20xx年11月2日,被告已超出期限,同時(shí)庭審也不再堅(jiān)持有質(zhì)量問題,我在此不再錣述。關(guān)于數(shù)量異議期限,被告同樣也已經(jīng)超過。因?yàn)橥ǔ砜?,?shù)量異議期限短質(zhì)量異議期限長(zhǎng),這是常識(shí)。質(zhì)量異議截至日期是20xx年11月2日,那么數(shù)量異議截至期只能在此之內(nèi)。但遺憾的是被告直到第一次開庭,在長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月的時(shí)間里(20xx.9.3入庫(kù)——20xx.3.1開庭)對(duì)數(shù)量異議只字未提,因此依據(jù)《合同法》第158條之規(guī)定,應(yīng)視為數(shù)量符合約定。其實(shí)被告的行為是有原因的,在整個(gè)加工過程中,被告的工作人員于成寶、劉鴻志、陳三寶等一直住在被告處,負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督,原告加工的每個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須經(jīng)他們的同意方能過關(guān);交貨時(shí)間的推遲和數(shù)量的變更這么重要的事項(xiàng)被告能不知道嗎?所以被告在半年多的時(shí)間里對(duì)兩項(xiàng)內(nèi)容的異議只字未提也就不足為奇了。
二、原告對(duì)結(jié)算條款的理解,符合承攬合同的規(guī)定。
《合同法》第263條規(guī)定:“……定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時(shí)支付,工作成果分批交付的,應(yīng)相應(yīng)支付”。依此規(guī)定,被告應(yīng)在20xx年9月3日支付已驗(yàn)收合格的166件商品的貨款。
三、被告對(duì)結(jié)算條款的解釋于情不符,于法相悖。
按照被告對(duì)合同第九條的解釋,可以得出這樣的結(jié)論:合同約定數(shù)量是222件,若221件驗(yàn)收合格,僅有一件不合格,那么被告就可以拒付221件的貨款,這一件商品永遠(yuǎn)不合格,被告就永遠(yuǎn)不付貨款了。這顯然是歪理,有失公平,并非是雙方真實(shí)意思表示,也與合同法相關(guān)規(guī)定相違背的。
四、原告申請(qǐng)價(jià)格鑒定有法可依。
被告收到家具166件,其中包括9件沒有約定價(jià)格,所以這9件家具屬于本合同的一部分,原告追要貨款于法有據(jù)。依據(jù)《合同法》第62條第(二)款之規(guī)定:價(jià)款或者報(bào)酬不明確的,原告可以要求按訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格履行;被告既不同意原告提出的價(jià)格又不同意價(jià)格鑒定,于法無據(jù)。
綜上所述,被告第一次開庭咬住質(zhì)量問題不放,看到希望渺茫,又以數(shù)量為借口拒付貨款,恰恰說明質(zhì)量也好數(shù)量也罷都是借口,其根本目的是不想支付貨款。所以被告的行為于情、于理、于法都是站不住腳的。
以上補(bǔ)充意見請(qǐng)法庭予以考慮。
代理人:宋義凱。
20xx年3月24日。
承攬責(zé)任加工合同篇六
委托方:__________________(甲方)。
承攬方:__________________(乙方)。
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:
____________________。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:___________________________。
法定代表人:(蓋章)_______________。
地址:___________________________。
銀行帳號(hào):_______________________。
_________年________月______日。
乙方:___________________________。
法定代表人:(蓋章)_______________。
地址:___________________________。
銀行帳號(hào):_______________________。
_________年________月______日。
承攬責(zé)任加工合同篇七
訂立合同雙方:
定作方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格:(詳見附件1)
。
第三條交貨時(shí)間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時(shí)間順延)
第四條交貨時(shí)間及交貨時(shí)間。交貨地點(diǎn):
交貨時(shí)間:合同生效后
日交貨(或交貨時(shí)間詳見附件)。
第五條付款方式:
1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____
;
3.白坯產(chǎn)品完工后,付至合同總金額_____%,計(jì):
萬元作為合同進(jìn)度款。
4.成品后驗(yàn)收合格付至總金額的_____,計(jì):
5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗(yàn)收合格后付至合同總金額_____,計(jì):
質(zhì)保金_____,質(zhì)保期_____年。
6.門邊線條25元/米,按實(shí)際收貨結(jié)算。付款方式:滿5萬結(jié)一次。
第六條驗(yàn)收:
1.甲方應(yīng)于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收,并將結(jié)果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時(shí)收貨,乙方可適當(dāng)收取一定的保管費(fèi)用。
2.如有質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)維修或更換,直至甲方驗(yàn)收合格為止;
3.如逾期驗(yàn)收則視為質(zhì)量合格(注:安裝完畢七日內(nèi)驗(yàn)收)。
4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求,甲方有權(quán)終止合同。
第七條特別條款:
2.甲方未按期支付進(jìn)度款、(交)提貨期限順延;
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權(quán)要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應(yīng)為乙方提供適合安裝作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)、供電、清潔環(huán)境、運(yùn)貨通道。安裝期間,甲方應(yīng)確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現(xiàn)場(chǎng)安裝作業(yè)時(shí),所造成的安全事故由乙方全部承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任
1.乙方違約,則雙倍返還預(yù)付款;
3.乙方不能按時(shí)交貨,按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金,若該項(xiàng)違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔(dān)違約金。
4.若因乙方質(zhì)量問題造成的損失,如人工費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、工期延誤等,全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第九條法律效力:
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;
3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關(guān)的政治甲乙雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能解決時(shí),則提交成都仲裁委員會(huì)。
第十條其他事項(xiàng)
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場(chǎng)代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
甲方:乙方:成都市文春木業(yè)有限公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
開戶行:開戶行:
賬號(hào):賬號(hào):
電話:電話:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承攬責(zé)任加工合同篇八
委托方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5、質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6、結(jié)算方式:
____________________。
7、違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):____________________
年 月 日
承攬責(zé)任加工合同篇九
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負(fù)責(zé)甲方場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項(xiàng)包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時(shí)改正,直到達(dá)到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費(fèi)用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對(duì)甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費(fèi)用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭(zhēng)議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
承攬責(zé)任加工合同篇十
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格。
型號(hào)————計(jì)量————。
單位數(shù)量————價(jià)款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價(jià)總金額————。
合計(jì)————。
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
———年————月———日。
承攬責(zé)任加工合同篇十一
委托單位:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
加工單位:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本合同。
第一條:甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。
第二條:加工方式
(1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨,并由乙方承擔(dān)相關(guān)全部損失。如甲方有指定材料供應(yīng)商的,乙方必須按指定采購(gòu),否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
(2)(甲方提供材料,明確規(guī)定原材料的消耗定額)甲方按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第三條:乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品,乙方必須嚴(yán)格按照確認(rèn)樣品和甲方質(zhì)檢人員的合理要求來組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達(dá)不到要求,甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第四條:甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供,雙方確認(rèn)后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔(dān)所有損失。
第五條:甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標(biāo)等)
乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個(gè)人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個(gè)人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對(duì)賬,甲方在對(duì)賬當(dāng)月15日前付清。
第七條:甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭(zhēng)或嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力的原因,不能履行本合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?,部分履行合同的理由,?jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)一致后,免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第八條:本合同在執(zhí)行中,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,向廣州市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項(xiàng),雙方協(xié)商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
委托單位(甲方):(蓋章)加工單位(乙方):(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
電話:電話:
承攬責(zé)任加工合同篇十二
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額:(此合同單價(jià)為稅前價(jià))
品名:箱梁芯模
規(guī)格:25米正交
數(shù)量:2
單位:套
重量(噸):11
單價(jià)元/噸:7000
價(jià)款(元):77000
備注:約計(jì)重量
總計(jì):總金額(大寫)柒萬柒仟元整
二、技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工;
四、交貨地點(diǎn):供方廠內(nèi)驗(yàn)收交貨;
五、交貨時(shí)間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計(jì)量方式:需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算;
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標(biāo)的物時(shí)結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(xiàng)(以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn))。
八、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時(shí)起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān):汽運(yùn),施工現(xiàn)場(chǎng),供方幫助配貨,供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。工地卸車及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂做方:______承攬方:______
單位:______單位:______
法定代理人:______法定代理人:______
委托代理人:______委托代理人:______
電話:______電話:______
開戶行:______戶名:______
帳號(hào):______卡號(hào):______
郵編:______郵編:______
簽訂時(shí)間:______
承攬責(zé)任加工合同篇十三
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于x人民法院處理,案號(hào)為號(hào)?,F(xiàn)甲乙雙方經(jīng)過友好磋商,協(xié)議如下:
一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結(jié)號(hào)案件糾紛。
三、自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務(wù)之日起,雙方有關(guān)的號(hào)案件中的所有權(quán)利義務(wù)終結(jié),雙方互不追究本案及與本案有關(guān)或引起的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
承攬責(zé)任加工合同篇十四
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
1、舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)操作;
3、活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸;
4、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的錄像。
設(shè)備的名稱:__________。
租賃用途:____________。
使用時(shí)間:_____年____月____日。
安裝時(shí)間:_____年____月____日____時(shí)。
安裝地點(diǎn):___________________。
拆卸時(shí)間:_____年____月____日____時(shí)。
租賃設(shè)備的進(jìn)退場(chǎng)調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)。
1、合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時(shí)間,合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成。
2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時(shí)間,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù)),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負(fù)。
4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場(chǎng)地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,由甲方負(fù)責(zé)。
1、甲方必須確保演出場(chǎng)地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
1、合同總價(jià)款為人民幣_(tái)______元(大寫:人民幣:________整)。
2、合同簽訂當(dāng)日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_(tái)______元(大寫:人民幣:_________整)。余額演出_______個(gè)工作日結(jié)清。
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時(shí)間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用。
3、本著高度負(fù)責(zé),長(zhǎng)期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺(tái)堅(jiān)固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動(dòng),應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。
1、對(duì)本合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更須采用書面形式,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭(zhēng)議,可協(xié)商解決,協(xié)商不成可提交____仲裁委員會(huì)仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號(hào):
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號(hào):
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
承攬責(zé)任加工合同篇十五
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱:xxx水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī),乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對(duì)方,協(xié)商解決。
四、加工費(fèi)用:該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
時(shí)間:________年____月____日
承攬責(zé)任加工合同篇十六
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)腵運(yùn)輸車輛及司機(jī),乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對(duì)方,協(xié)商解決。
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:蓋章:
簽約人:職務(wù):電話號(hào)碼:
乙方:蓋章:
簽約人:職務(wù):電話號(hào)碼:
時(shí)間:____年__月__日