作為一種法律文書，合同在商業(yè)領域扮演著至關重要的角色。如何通過合同來規(guī)范合作關系，確保雙方能夠達到預期目標？無論您是購買商品還是承包工程，下面的合同樣本都可以作為參考，幫助您更好地起草合同。
加工制作合同篇一
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將 店的樹脂發(fā)光字和不銹鋼發(fā)光字承包給乙方制作并安裝。為確保工程的質量和如期竣工，雙方特達成如下協(xié)議：
按甲方圖紙或文件提供的尺寸、材料及安裝要求施工，如未按要求施工，乙方須免費返工。
個工作日。
1、工程價款，按甲方要求的發(fā)光字共計 萬元，全部承包給乙方。
2、付款方式：合同簽訂后，甲方支付給乙方 元工程料款；余款待工程完工后，經(jīng)顧客驗收合格后付清。
1、發(fā)光字從甲方驗收合格之日起保修期2年，在保修期限內(nèi)，因質量問題所產(chǎn)生的一切費用均由乙方承擔。
2、保修期滿后，發(fā)光字維修費用由雙方另行協(xié)商。
3、無論在保修期內(nèi)還是在保修期外，如發(fā)光字出現(xiàn)故障，乙方都應在接到通知后，及時派人幫甲方排除。
1、乙方必須保證不向甲方的顧客透露此工程的造價。
2、其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
此合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
加工制作合同篇二
定作方：_________(甲方)
承攬方：________
(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法：________
8.結算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方：_____________承攬方：_____________
單位名稱：_____________單位名稱：_____________
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
簽約代表：_____________簽約代表：_____________
地址：_____________地址：_____________
電話：_____________電話：_____________
電掛：_____________電掛：_____________
_____年____月____日_____年____月____日
加工制作合同篇三
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，甲方就項目的制作，委托乙方施工或加工，雙方特訂立如下合同。
本合同正式生效后，甲方預付乙方工程款的%計人民幣元制作中期甲方預付工程款的%計人民幣元。乙方制作竣工，甲方驗收全部合格后，支付乙方工程款%計人民幣元，余額%作為質量保證金，保質期滿后七日內(nèi)付清。
雙方商定該項目制作加式保質期為年，在保質期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后必須在24小時內(nèi)安排工程技術人員到達現(xiàn)場進行查驗及維修。若遇緊急情況(工程發(fā)生危險隱患、自然災害、政府市政部門的緊急處理要求等)，在接到甲方通知后，必須立即到達現(xiàn)場進行搶修、整固并盡最大可能盡快解除隱患。
乙方應按照國家有關安全施工的有關規(guī)定，切實做好施工的安全、消防安全、人身及第三方財產(chǎn)安全工作。若在甲方指定場所施工，必須安排安全員監(jiān)督，負責安全工作。若發(fā)生一切人身傷亡、財產(chǎn)損失事故、甚至刑事責任、乙方應負全部責任、甲方不承擔任何責任。
1、甲方應按合同規(guī)定條款支付乙方工程款。若發(fā)生拖欠情況，每延滯一天，應按支付款項的百分之一支付乙方違約金。
2、乙方若末按合同規(guī)定條款和要求施工、若發(fā)生違約或超過制作加工期限的規(guī)定交貨或竣工，每延滯一天，應按合同總金額的百分之一支付甲方違約金，若乙方超過制作加工期限七日以上的，除甲方的特殊原因或不可抗力因素外，則視作乙方無誠意履行合同。乙方除應退還甲方已支付的工程款之外，還應承擔合同總金額的20%的違約金。
4、乙方在甲方指定場所施工的應服從甲方派出人員及該場所有關管理人員的管理要求，提供和佩帶好必要的證件，每天施工結束后做好現(xiàn)場的清潔。不損害施工現(xiàn)場的建筑結構，若有損壞，除必須負責修復或賠償。若發(fā)生重大事故，還必須對甲方的名譽損失承擔經(jīng)濟賠償，賠償數(shù)額按事故大小、侵害程度等因素，由甲方按合同總金額的10-20%范圍內(nèi)確定賠償金額。
5、合同生效后，甲、乙方雙方無論在施工中或施工后，不得向第三方泄露該合同的任何內(nèi)容。若有發(fā)生，應承擔泄露經(jīng)濟秘密的違約責任。雙方商定違約金為合同總金額的20%。
若有未盡事宜，雙方應本著友好合作精神，妥善協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可通過本合同簽定地人民法院訴訟解決。
甲、乙方雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽定蓋章后生效。
甲方：乙方：
單位名稱：(章)單位名稱：(章)
法定代表人：法定代表人：
委托人：委托人：
______年______月_____日：
加工制作合同篇四
承攬人：________________。
簽訂時間：_________________。
第一條加工物。
加工物名稱：_________________。
規(guī)格型號：_________________。
計量單位：_________________。
數(shù)量：_________________。
報酬：_________________。
單價：_________________。
金額：_________________。
合計人民幣金額(大寫)：_________________。
第二條定作人提供的材料。
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質量提供日期消耗定額
第三條。
承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：_簽定合同當日，檢測方法：目測。
第四條。
定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：__承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料。
第五條。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__當___日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的__當_____日內(nèi)答復。
第六條。
定作方(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的.工作是：__割絨鞋墊加工全過程，但必須保證產(chǎn)品質量問題。
第七條。
定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：______定作人免費為承攬人提供加工原材料。
第八條。
加工物的技術標準、質量要求：_____針腳相等,刀割均勻,絨面平整,絨面無漏底,顏色清晰干凈，圖案準確。
第九條。
加工物的包裝要求及費用負擔：_____包裝由定作方負責，運費憑單據(jù)由定作方負責報銷(累計200元以上)。
第十條。
加工物的交付方式、期限及地點：_____產(chǎn)品由承攬方在合同有效期內(nèi)發(fā)送至定作人處理。
第十一條。
加工物的驗收、方法、期限及地點：____驗收方法見第八條，具體以樣品為準。驗收期限定作人收到產(chǎn)品后三天內(nèi)，驗收地點定作人處。
第十二條。
承攬人對加工物質量負責的期限及條件：__合同期限：__________________年__________________月__________________日至__________________年__________________月__________________日止(雙方協(xié)商)。
第十三條。
承攬人應在_______年________月_______日前向定作人交付承攬加工定金(大寫)__________________元。
第十四條。
結算方式及期限：_____承攬人在交付合格定作物后，定作方必須付清加工費、現(xiàn)金結算，批交批結，批清批領，合同有效期限見第十條。
第十五條。
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條。
本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)承攬人可以隨時解除合同,但應及時書面通知定作方并承擔由此給定作方造成的損失。
第十七條。
定做人違約責任：___除雙倍退還承攬加工定金外,并賠償承攬人的損失。
承攬人違約責任：除所交承攬加工定金金額扣除外,并賠償定作人的損失。
第十八條。
(一)提交_________________________________________仲裁委員會仲裁。
(二)依法向_______對方所在地________________________人民法院起訴。
第十九條。
其他約定事項：另議定作人。
定作人(章)：_________________。
住所：_________________。
法定代表人：_________________。
委托代理人：_________________。
開戶銀行：_________________。
帳號：_________________。
稅號：_________________。
郵政編碼：_________________。
承攬人：_________________。
承攬人(章)：_________________。
住所：_________________。
法定代表人：_________________。
委托代理人：_________________。
開戶銀行：_________________。
帳號：_________________。
稅號：_________________。
加工制作合同篇五
合同編號：
賣方（乙方）：有限公司
簽訂合同時間： 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內(nèi)安裝調試完畢交付使用
安裝調試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)
1、交貨地點： 有限公司
2、運輸方式：汽車公路運輸
3、運輸費用：由乙方承擔
1．支付方式：銀行轉帳支付
2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2.乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款；
3.余款雙方驗收完成后，一個月內(nèi)付清。
4．開票時間： 驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設備總價等
1. 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲 方：
代 表：
聯(lián)系人：
電話/傳真：
期：年月日
乙 方：
代 表：
聯(lián)系人：
電話/傳真：
日 期： 年 月 日日
加工制作合同篇六
甲方:________________(委托方)
乙方:________________(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。
數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當?shù)倪\輸_____及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費用：
該項目合同總體加工費用________萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交_____機構解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
加工制作合同篇七
簽訂地點：______________________。
承攬人：________________________。
簽訂時間：________年____月____日。
第一條定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
定作物名稱__________________。
規(guī)格型號__________________。
計量單位__________________。
數(shù)量__________________。
報酬__________________。
交貨期限及數(shù)量__________________。
單價__________________。
金額__________________。
合計__________________。
合計人民幣金額(大寫)：
(注：空格如不夠用，可以另接)。
第二條承攬人提供的材料。
序號__________________。
材料名稱__________________。
牌號商標__________________。
規(guī)格型號__________________。
生產(chǎn)廠家__________________。
計量單位__________________。
用料數(shù)量__________________。
質量__________________。
單價__________________。
金額__________________。
(注：空格如不夠用，可以另接)。
第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限。
第四條定作物的技術標準、質量要求。
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件。
第六條定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求。
第七條承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。
定作人應在收到書面異議后的________日內(nèi)答復。
第八條定作物的包裝要求及費用負擔。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條定作物交付的方式及地點。
第十一條定作物檢驗標準、方法、地點及期限。
第十二條定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元。
第十三條報酬及材料費的結算方式及期限。
第十四條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。
第十五條本合同解除的`條件。
第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條違約責任：__________________________。
第十八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十九條其他約定事項：_________________________。
定作人。
定作人(章)：__________________。
住所：__________________。
法定代表人：__________________。
居民身份證號碼：__________________。
委托代理人：__________________。
電話：__________________。
開戶銀行：__________________。
賬號：__________________。
郵政編碼：__________________。
承攬人__________________。
承攬人(章)：__________________。
住所：__________________。
法定代表人：__________________。
居民身份證號碼：__________________。
委托代理人：__________________。
電話：__________________。
開戶銀行：__________________。
賬號：__________________。
郵政編碼：__________________。
鑒(公)證意見：__________________。
鑒(公)證機關(章)。
經(jīng)辦人：__________________。
監(jiān)制部門：____________________。
印制單位：_____________________。
加工制作合同篇八
合同編號：__________
品名：__________
規(guī)格：__________（長寬高）
單位：__________
數(shù)量：__________
單價：__________（元）
金額：__________（元）
合計人民幣金額__________（大寫）整金額（小寫）：__________元
交貨日期：合同簽定起____日內(nèi)
其它說明：____________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)），
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的`方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
訂做方：__________制作方：__________
單位名稱：__________單位名稱：__________
法人代表：__________法人代表：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
電話：__________電話：__________
___年____月____日___年____月____日
加工制作合同篇九
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
一、承包方式：包工包料。
二、合同價款及付款方式。
1、合同價款：元/噸(q345)/噸(q235)。合計價款約為人民幣：6710700.00)。
2、結算方式：。
3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%)，提貨時付清所有貨款，定金在最后一次提貨時結算。
4、以上為含稅價，乙方須提供發(fā)票與甲方。
三、交貨地點及時間。
1、交貨地點：
2、交貨時間：
四、質量及驗收要求。
1、乙方應按照國家現(xiàn)行的鋼結構制作規(guī)范認真加工制作，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規(guī)范的要求。
2、乙方所采購的材料應符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內(nèi)所購材料應具有質保書。材料的代用必須經(jīng)甲方認可方可代用。
3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求，依據(jù)國家現(xiàn)行鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范的規(guī)定，由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責提供所購原材料的質保書和產(chǎn)品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應提前通知乙方，檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔。
五、其它。
1、乙方應接受甲方的質量監(jiān)督，在乙方制作過程中，甲方有權到乙方制作現(xiàn)場進行質量檢測，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾正。如甲方在現(xiàn)場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應及時派人整改，其費用由乙方承擔。
2、如中途設計變更，甲方應以書面形式立即通知乙方，因變更帶來的材料增加及相關損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進度的，工期則相應順延。
六、違約責任：按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
七、合同糾紛由雙方協(xié)商解決，或由乙方所在地法院解決。
八、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
加工制作合同篇十
甲方根據(jù)《廣告管理條例》及有關規(guī)定制作1+8鞋品吸塑燈箱門頭，現(xiàn)委托乙方進行加工制作，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立如下合同，共同遵守。
一、廣告牌名稱：
二、設置地點：
三、制作安裝、調試、維護、吸塑字等總費用為元，合同簽訂后支付總金額的40%，工程結束驗收合格后付總金額的30%，工程結束三個月后無質量問題付總金額的10%，一年后無質量問題再付總金額的10%，留10%的質保金于一年半后付清。
四、工程施工工期：________個工作日。
五、該門頭保修期為三年，自驗收合格之日計算。
六、其它約定：
1、乙方須按效果圖施工，正面紅色吸塑燈箱全部為紅色亞克力進口材料，字為白色吸塑字，吸塑材料為進口原料，保修期為三年，三年內(nèi)吸塑發(fā)光字保證不腿色、不變形、不起泡，亮度保證不變，字高3厘米，面高3厘米，四邊采用不繡鋼包邊，不得低于5厘米。
3、安裝前必須由甲方專業(yè)人員驗收合格后方可安裝。
4、施工過程中乙方施工人員必須服從甲方人員的管理，如施工中存在質量問題必須及時整改。
5、甲方以甲方提供的效果圖為驗收標準。
6、保修期內(nèi)如有甲方所造成的任何問題，正常情況需24小時內(nèi)修復到位。否則每晚一天扣乙方500元。
8、乙方必須按期完工，否則甲方有權按拖延時間天數(shù)扣除乙方500元/天。
9、乙方必須憑正式發(fā)票付款。
七、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：________
乙方：________
________年________月________日
加工制作合同篇十一
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合學校實際，制作及安裝辦公樓，宿舍樓、會議室等窗簾，為確保雙方利益，經(jīng)協(xié)商特制訂本合同。
一、工程內(nèi)容：
二、制作要求：由乙方提供窗簾樣品，以甲方指定的樣品為準，進行安裝，尺寸大小應根據(jù)窗戶為準，要求保證質量，做到美觀大方，安裝牢固，使用自如。
三、工程總價：壹萬貳仟肆佰柒拾元整(12470元)。
四、付款方式：銀行轉款(乙方提供銀行賬號)。
五、保修期為一年。
保修范圍為安裝窗簾的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破損除外。保修期內(nèi)隨叫隨到。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。自甲乙雙方簽字蓋章后生效，在定成合同約定的所以內(nèi)容后自行失效。
加工制作合同篇十二
隨著人們對法律的'了解日益加深，人們運用到合同的場合不斷增多，它可以保護民事法律關系。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的加工制作合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
訂做方（甲方）：___________________
制作方（乙方）：__________________
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期
交貨日期：合同簽定起___________日內(nèi)
其它說明：_________________________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)）。
六、結算方式及期限
_________________________________
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：_______科技有限公司
帳號：_______________________
開戶行：_____________________
訂做方：___________
制作方：___________
單位名稱：___________
單位名稱：__________________
法人代表：___________
法人代表：___________
委托代理人：___________
委托代理人：___________
電話：___________
電話：___________
律師：___________
簽單日期：_______年_______月_______日
加工制作合同篇十三
托方：______________(下稱甲方)。
加工方：________________(下稱乙方)。
甲、乙雙方在平等、自愿基礎上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
(1)甲方委托乙方加工罐頭，有關食品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向乙方發(fā)出。
(2)乙方希望根據(jù)下列條件為甲方加工_罐頭食品，有關食品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
(3)甲方為罐頭食品之唯一商標持有人及享有有關食品專利權。
(4)甲方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
(5)乙方在收悉訂單后，必須在一個星期內(nèi)以傳真書面向甲方確認訂單。
(6)除非雙方經(jīng)過同意，否則在訂單被乙方確定接納后，甲方不能中止訂單而乙方必須履行訂單。
(7)甲方必須最遲在乙方開工前五天向乙方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
(8)乙方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由甲方承擔。
(9)原材料及包裝材料的進庫(乙方之倉庫)質量檢驗工作由甲方委派代表全權負責。
加工費：______________。
(10)含增值稅的加工費(包括乙方提供之原材料成本)為人民幣____。于此協(xié)議簽訂日起計至____年__月__日，可以雙方同意下，根據(jù)情況作出調整。
(11)甲方將負責食品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
(12)甲方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向乙方運送所需原材料及包裝材料，甲方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。
(13)成品各項理化指標由甲方提供(見附件一)，乙方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由甲方負責加工過程中成品各項理化指標的`在線檢測和品質控制。乙方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，乙方對食品質量即沒有任何責任。食品其它質量責任則由甲方承擔，除非：
(14)首次加工費，甲方在食品生產(chǎn)完成10日后全數(shù)匯至乙方的銀行戶頭。
(16)非經(jīng)甲方書面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商標、商號或泄露乙方為甲方的食品代加工商。
(17)乙方根據(jù)甲方確認的配方及工藝要求加工上述食品，必須保質保量、按期完成甲方的加工任務指標，甲方負責上述加工食品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn)，甲方將負全部責任。
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(19)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，提早三十天以書面形式通知。
(20)協(xié)議終止后，甲方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于甲方之剩余的食品，原材料及包裝材料，否則乙方有權自行處理有關物料。
(21)本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
加工制作合同篇十四
一、品名：_____、規(guī)格：_____、單位:_____、數(shù)量：_____、單價:_____、金額:_____，交貨日期合同簽定起_____日內(nèi)。
其它說明：
_________________________________。
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔。
_________________________________。
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地______________。
六、結算方式及期限。
________________________________。
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：_______有限公司。
帳號：_______________________。
開戶行：_____________________。
訂做方：______。
制作方：______。
簽單日期：_______年_______月_______日
加工制作合同篇十五
甲方：
乙方：
1、甲乙雙方嚴格遵守國家新聞出版總署、國家版權局、北京市新聞出版局、北京市版權局有關音像制品、電子出版物復制的有關規(guī)定。經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方加工光盤事宜達成如下協(xié)議書：加工品種、數(shù)量、合同金額(1)盤片加工節(jié)目名稱媒體形態(tài)片價格包裝方式包裝價格復制數(shù)量合計合計：片金額：
(2)母盤加工節(jié)目名稱媒體形態(tài)母盤價格制作數(shù)量合計合計：片金額：
(3)本合同總金額(人民幣)交貨時間及方式甲方于____年____月____日前向乙方提供-、菲林片(-、菲林要求見附件)，乙方于____年____月____日前交貨與甲方。交貨方式，送貨地點。
(1)甲方的責任與義務甲方授權乙方加工復制光盤，必須出具國家新聞出版總署印制的《光盤復制加工委托書》原件予乙方備案，保證擁有該產(chǎn)品的出版權，如復制品種為境外音像制品或電子版出版物，甲方還應出具國家版權局核準的版權認證證書，或中華人民共和國文化部批準該節(jié)目引出版物相關文件。若甲方追加復制超過委托書數(shù)量，應另行補委托書予乙方;如甲方無委托書則乙方有權拒絕復制。
3、甲方保證所復制加工產(chǎn)品的內(nèi)容全部符合國家有關部門管理規(guī)定，且具有合法版權，否則乙方有權單方面解除合同并賠償因此給乙方造成的經(jīng)濟損失;如出現(xiàn)版權糾紛，由甲方負全部責任，并賠償因此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
4、甲方提供-，菲林片給乙方加工。甲方須按合同規(guī)定時間付款，每延遲一天，應向乙方支付合同總金額千分之五的違約金。
(2)乙方的責任與義務加工產(chǎn)品版權歸甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方轉讓。
5、乙方收到甲方委托書、-(母盤)后，及時安排生產(chǎn)。乙方須嚴格按委托書規(guī)定數(shù)量加工產(chǎn)品，不得以任何理由私自增加加工數(shù)量。乙方須按合同規(guī)定時間交貨，每延遲一天，應向甲方支付合同總金額千分之五的違約金。
6、當出現(xiàn)以下問題中任意一條時，乙方有權單方面終止合同，乙方保留進一步追究甲方法律責任的權利。復制委托書經(jīng)辨別后，確定為假委托書;復制委托書經(jīng)與簽發(fā)單位核實后，確定為掛失件或簽發(fā)單位不能確認;復制委托書開具的內(nèi)容與數(shù)量與委托加工的節(jié)目內(nèi)容和數(shù)量不符。乙方在加工甲方的產(chǎn)品時，發(fā)現(xiàn)其中包含有淫穢、迷信、反動、分裂等內(nèi)容。
7、本合同簽訂后雙方需共同遵守，若發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商無效，由法律途徑解決。備注：本項內(nèi)容屬本合合中不可分割的部分，一經(jīng)填寫，雙方應按合同正式條款對待，并與本合同其它條款一致，具有法律效力。
8、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效，有效期年本公司為光盤復制加工廠，所以只能保證制造出的光盤和客戶提供的節(jié)目源(、)一致，節(jié)目源的質量要由客戶自己負責，由節(jié)目源產(chǎn)生的一切問題由客戶自己承擔。
甲方：乙方：簽字(蓋章);簽字(蓋章)：
電話：電話：聯(lián)系人：聯(lián)系人：
____年____月____日
加工制作合同篇十六
甲方：
乙方：
甲、乙雙方遵循自愿、公平、誠實信任、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方制作加工甲方產(chǎn)品花紙事宜。達成以下協(xié)議，以資共同遵守。
第一條：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格。
第二條：質量要求、技術標準等。
1、按照雙方規(guī)定樣品生產(chǎn)。
2、乙方已經(jīng)提供的以上該花紙樣品，此樣品甲、乙雙方已經(jīng)共同確認，乙方按確定樣品生產(chǎn)，甲方按確定樣品驗收。
第三條：包裝方式及包裝物的回收。
第四條：交貨時間：預付款后五日內(nèi)發(fā)貨。
第五條：產(chǎn)品驗收。
1、收貨單要由甲乙雙方相關負責人簽字。
第六條：付款方式：
合同簽訂后甲方預付乙方全部貨款的50%的預付款，甲方驗收合格后再付全部貨款的50%。
第七條：違約責任：
乙方承擔花紙本身問題造成的質量問題給甲方造成的一切損失。
第八條：保密條款：
甲方提供給乙方的資料，乙方僅允許執(zhí)行甲方之訂單，其他不得使用，泄漏或復制。乙方不得把在甲方所見所聞泄漏給第三方。
第九條：本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決，另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，若解決協(xié)商不成，雙方一致同意提交原告所在地人民法院提起訴訟。
第十條：本協(xié)議自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
簽訂時間：
加工制作合同篇十七
電話：_____________。
傳真：_______________。
加工方(以下稱“乙方”)：________________________。
地址：___________________________。
電話：_____________。
傳真：_________________。
開戶名稱:_____________________。
開戶行:____________________。
銀行賬號：___________________。
甲方與乙方在平等、自愿基礎上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
1、標的。
(1)甲方希望根據(jù)下列條件委托乙方加工豆制品_產(chǎn)品，有關產(chǎn)品標的及訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
(2)乙方希望根據(jù)下列條件為甲方加工豆制品，有關產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
(3)甲方為豆制品之唯一商標持有人。
2、訂單。
(1)甲方必須提前___天以傳真方式給乙方落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
(2)乙方在收悉訂單后，必須在______天內(nèi)以傳真書面向甲方確認訂單。
(3)除非雙方經(jīng)過同意，否則在訂單被乙方確定接納后，甲方不能中止訂單而乙方必須履行訂單。
(5)乙方須向甲方提供所購原材料以及包裝的一切信息,以確保產(chǎn)品質量安全、
3、加工費。
(6)加工費(包括乙方提供之原材料及包裝)為人民幣__________。于此協(xié)議簽訂日起計至______年_____月______日，可以在雙方同意下，根據(jù)情況作出調整。
(7)甲方將負責產(chǎn)品的驗收工作、乙方安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
1、法律法規(guī)。
2、技術及工藝標準。
3、成品驗收。
1、加工費，在甲方每次下訂單乙方確認訂單后,甲方向乙方先行預付該次訂單總加工費的____%,該次總加工費余下的____%在產(chǎn)品生產(chǎn)完成____日后且甲方對該批次產(chǎn)品驗收合格后全數(shù)匯至加工方的銀行賬戶。
2、乙方必須在甲方付款之前_____個工作日內(nèi)向加工方開具發(fā)票。
1、乙方根據(jù)甲方確認的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品，必須保質保量、按期完成甲方的加工任務指標，乙方負責上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn)，乙方將負全部責任。
3、乙方須向甲方提供所購原材料以及包裝的一切信息,以確保產(chǎn)品質量安全、
4、非經(jīng)甲方書面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商標、商號或泄露乙方為甲方的產(chǎn)品代加工商。
5、協(xié)議終止。
(1)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(2)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，提前三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(3)協(xié)議終止后，甲方必須于協(xié)議終止后____個工作日之內(nèi)提走所有屬于甲方之剩余的產(chǎn)品，原材料及包裝材料，否則乙方有權自行處理有關物料。
五、
1、協(xié)議期限。
本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期____年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以以補充協(xié)議方式延長協(xié)議期限。
2、本協(xié)議未盡事宜由雙方另行協(xié)商、
3、本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份、
4、本協(xié)議在簽訂之日起開始生效、
甲方:_____________________。
乙方:__________________________。
代表人簽字:__________________。
代表人簽字:_______________________。
___________年____月__日。
________年___月___日。
加工制作合同篇十八
訂做人（甲方）：
承攬人（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，甲乙雙方在自愿平等、互助互利的基礎上，經(jīng)協(xié)商一致，就承攬人（乙方）利用訂做人（甲方）材料制作傲海華藝裝飾畫事項簽訂本協(xié)議，之前雙方已經(jīng)仔細審議過本協(xié)議內(nèi)容，并完全了解協(xié)議各款的法律含義。
第一條：承攬人（乙方）制作以下作品。
加工名稱圖案規(guī)格型號數(shù)量單價共計交付日期
華藝布藝粘畫樣品（）樣品、圖紙1個月。
第二條：甲方向乙方提供材料并收取材料風險金每幅元、共計元，本合同簽訂之日即為材料交計之日，甲方不再別行出具收據(jù)。
第三條：甲方負責技術培訓，提供材料、圖紙、樣品、乙方一定按照技術要求樣品標準去做，不得更換原材料。
第四條：質量要求：粘貼牢固、布無皺紋、干凈、整體光滑、五官端正、線條流暢、無重筆、造型準確、（見附件）。
第五條：乙方的作品加經(jīng)甲方驗收合格后，按合同約定的`價格支付報酬，并返還材料風險金。
第六條：乙方不能按照合同約定的數(shù)量、質量、時間交付作品，材料風險金不予退還乙方。
第七條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起具有法分律效應。
注※承攬方（乙方）不按期送貨達不到驗收標準，定作方（甲方）有權拒收。
甲方簽字（蓋章）：
乙方簽字（蓋章）：
加工制作合同篇十九
甲方將木門一批發(fā)包給乙方承包制作安裝，經(jīng)雙方協(xié)商同意，訂立合同如下：
工程地點：
工程名稱：廣州匯景高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部
1．工程項目：木門制作及安裝。
2．承包范圍：木門制作，包括木門的門套、門扇的加工制作、噴刷油漆。油漆按甲方認可荔枝核色，木門安裝：包括門套、門扇、（門鎖由甲方認可樣板）、合頁、磁吸的安裝。
1．木門規(guī)格、數(shù)量、單價、原材料要求，按本合同附件中的《木門制作安裝明細表》執(zhí)行。
2．木門款式按本合同附件中的樣式圖紙制作。
按國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、建筑工程質量檢驗評定標準及省市有關質量標準的規(guī)定進行制作、安裝、驗收。
1．乙方自20xx年10月23日，門套自進場5天內(nèi)完成，15天內(nèi)完成全部木門安裝工程。
2．乙方完成安裝工程后應通知甲方驗收，甲方應當在接到通知的次日起2日內(nèi)進行驗收，并出具驗收憑據(jù)，確認乙方工程進度情況。
1．保修期為壹年，自工程全面竣工驗收之日起計算。
2．保修期內(nèi)木門出現(xiàn)質量問題，乙方應在按到甲方通知次日起2天內(nèi)，到工地翻工或維修。屬于制作安裝技術問題造成的，工料費由乙方承擔；屬于人為原因造成的，工料費由甲方承擔。
結算：按實際完成工程量結算。本合同簽訂進場施工5日內(nèi)，甲方支付總價款的30%給乙方作備料款，門板進場3天內(nèi)付至50%，全部完成驗收后10天內(nèi)，支付至總價款的95%；剩余總價款的5%，留作保修金，至保修期滿時清潔退還乙方。
付款方式：采用支票方式付款，支票上“收款人”處填寫“廣州市韻宅木業(yè)有限公司”。特殊情況需要支付現(xiàn)金時，必須憑乙方出具的授權委托書支付。
（1）甲方的責任：
1．免費給乙方提供木門和有關材料的堆放場地、施工人員住宿場地、垂直運輸設備、施工和生活的用水用電，協(xié)助乙方解決施工人員膳食場地問題，盡可能提供施工方便。
2．提供工地建筑平面圖、門位明細表及有關設計資料給乙方施工使用。
3．門套底架與墻體之間縫由甲方負責填補水泥，材料由甲方供應。
4．及時核實和驗收乙方施工進度關出具有關憑據(jù)，供乙方結算工程進度款。
5．對乙方的施工工序、進度和質量進行監(jiān)督、驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時與乙方聯(lián)系，以便及時糾正或補救。
6．配合乙方做好木門及相關材料的管護工作，如出現(xiàn)失竊和損壞現(xiàn)
象，應協(xié)助乙方調查。
（2）乙方的責任：
1．施工安裝人員進駐工地后應服從甲方統(tǒng)一指揮，嚴格遵守和執(zhí)行甲方工地的有關規(guī)章制度。
2．派專職管理人員進駐施工現(xiàn)場，組織、落實、協(xié)調、監(jiān)督木門制作和安裝工作，確保按時按質完成木門制作安裝工程。
3．接受甲方、監(jiān)理及政府有關部門對安裝工程的檢查、指導、監(jiān)督，出現(xiàn)問題要及時整改。
4．制作好的門扇和有關材料到場后，應向甲方申報，經(jīng)甲方檢驗認可后方可進行安裝。
5．做好安全生產(chǎn)、防火、防盜及文明施工的工作，不得在施工場地吸煙，做到工完場地清，關好門窗，保證施工安全和場地整潔衛(wèi)生。如因管理不善或違規(guī)操作造成安全事故，概由乙方負責。
附：1.木門單價明細表1份。
甲方：廣州市系美裝飾有限公司乙方：廣州市韻宅木業(yè)有限公司 代表： 代表：
日期：20xx年10月22日 日期：20xx年10月22日
加工制作合同篇二十
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，牟定縣第一小學與楚雄開發(fā)區(qū)楚風布藝店窗簾加工制安，共同達成協(xié)議，并簽訂如下合同：
一、窗簾制安方式以甲方看樣品為準，用鋁合金窗桿，制安包工包料及調試，按1：2的比例制作安裝。
二、布和紗高度為2.75米，窗高超過2.75米，按實際高度加布用量計算。
三、結算價格：綜合價(窗桿、窗簾、插鉤)的單價55元/米,共10906.5米;窗桿單價12元/米，共132.2米，共計1586.4元。兩項合計：12492.90元(大寫：壹萬貳仟肆佰玖拾貳元玖角)。
四、付款方式。
1、合同簽訂之日，甲方向乙方預付30%—50%。
2、窗簾安裝完畢，甲方向乙方支付質量保證金以外的費用。
3、甲方留取貨款總額的5%做為質量保證金。待質保期滿，甲方一次性返還給乙方。
五、其它約定。
1、留取布樣，由甲方封存。乙方必須按布樣用料。
2、保修期為一年。出現(xiàn)窗桿脫落，甲方通知乙方后，在兩個工作日內(nèi)修復，如人為污染及劃破布料，乙方不負責更換。
3、乙方在現(xiàn)場安裝過程中，應注意安全，出現(xiàn)一切安全事故，甲方不承擔任何責任與賠償。乙方在甲方現(xiàn)場，應加強對現(xiàn)場成品的保護。甲方簽約代表人：
加工制作合同篇二十一
買方（甲方）：
賣方（乙方）：
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
一．設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額。
二．技術標準及售后服務：（乙方對產(chǎn)品質量負責的條件和期限）。
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應。
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試。
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓。
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用。
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調試完畢交付使用。
安裝調試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)。
1、交貨地點：有限公司。
2、運輸方式：汽車公路運輸。
3、運輸費用：由乙方承擔。
1．支付方式：銀行轉帳支付。
2．支付時間：
1、合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2、乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款；
3、余款雙方驗收完成后，一個月內(nèi)付清。
4．開票時間：驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票。
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容，包括設備總價等。
1、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴。
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
1、本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效。
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
日期：年月日日
加工制作合同篇二十二
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《民法典》的有關細則規(guī)定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。
一、項目名稱和地點：
1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告xx5座。
2、工程地點：杭州原野汽配五金市場。
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《長方貼墻》型廣告xx5座。
2、乙方負責廣告xx結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝;面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。
三、承包方式和造價：
《長方貼墻》型廣告xx5座，單價每座元(大寫：元整)。合計人民幣元，大寫：整。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告xx結構及基礎施工。
四、工程價款支付、結算方式：
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。
六、雙方責任：
(一)甲方責任。
1、甲方負責廣告xx(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工止。協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，xxx至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地內(nèi)如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權對該廣告xx(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
(二)乙方責任。
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告xx(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為2(抗風設計值為級)。廣告xx質保期為________年，保修期為________年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告xx損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期____日按工程總價的3%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據(jù)。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知____日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告xx維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
附則：
(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
(四)本合同附廣告xx驗收標準，該標準依據(jù)中國工程建設標準化協(xié)會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規(guī)程》cec148：、____省工程建設標準《____省戶外廣告設施鋼結構技術規(guī)程》。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙方雙各持一份。
(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
加工制作合同篇一
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將 店的樹脂發(fā)光字和不銹鋼發(fā)光字承包給乙方制作并安裝。為確保工程的質量和如期竣工，雙方特達成如下協(xié)議：
按甲方圖紙或文件提供的尺寸、材料及安裝要求施工，如未按要求施工，乙方須免費返工。
個工作日。
1、工程價款，按甲方要求的發(fā)光字共計 萬元，全部承包給乙方。
2、付款方式：合同簽訂后，甲方支付給乙方 元工程料款；余款待工程完工后，經(jīng)顧客驗收合格后付清。
1、發(fā)光字從甲方驗收合格之日起保修期2年，在保修期限內(nèi)，因質量問題所產(chǎn)生的一切費用均由乙方承擔。
2、保修期滿后，發(fā)光字維修費用由雙方另行協(xié)商。
3、無論在保修期內(nèi)還是在保修期外，如發(fā)光字出現(xiàn)故障，乙方都應在接到通知后，及時派人幫甲方排除。
1、乙方必須保證不向甲方的顧客透露此工程的造價。
2、其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。
此合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
加工制作合同篇二
定作方：_________(甲方)
承攬方：________
(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法：________
8.結算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方：_____________承攬方：_____________
單位名稱：_____________單位名稱：_____________
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
簽約代表：_____________簽約代表：_____________
地址：_____________地址：_____________
電話：_____________電話：_____________
電掛：_____________電掛：_____________
_____年____月____日_____年____月____日
加工制作合同篇三
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，甲方就項目的制作，委托乙方施工或加工，雙方特訂立如下合同。
本合同正式生效后，甲方預付乙方工程款的%計人民幣元制作中期甲方預付工程款的%計人民幣元。乙方制作竣工，甲方驗收全部合格后，支付乙方工程款%計人民幣元，余額%作為質量保證金，保質期滿后七日內(nèi)付清。
雙方商定該項目制作加式保質期為年，在保質期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后必須在24小時內(nèi)安排工程技術人員到達現(xiàn)場進行查驗及維修。若遇緊急情況(工程發(fā)生危險隱患、自然災害、政府市政部門的緊急處理要求等)，在接到甲方通知后，必須立即到達現(xiàn)場進行搶修、整固并盡最大可能盡快解除隱患。
乙方應按照國家有關安全施工的有關規(guī)定，切實做好施工的安全、消防安全、人身及第三方財產(chǎn)安全工作。若在甲方指定場所施工，必須安排安全員監(jiān)督，負責安全工作。若發(fā)生一切人身傷亡、財產(chǎn)損失事故、甚至刑事責任、乙方應負全部責任、甲方不承擔任何責任。
1、甲方應按合同規(guī)定條款支付乙方工程款。若發(fā)生拖欠情況，每延滯一天，應按支付款項的百分之一支付乙方違約金。
2、乙方若末按合同規(guī)定條款和要求施工、若發(fā)生違約或超過制作加工期限的規(guī)定交貨或竣工，每延滯一天，應按合同總金額的百分之一支付甲方違約金，若乙方超過制作加工期限七日以上的，除甲方的特殊原因或不可抗力因素外，則視作乙方無誠意履行合同。乙方除應退還甲方已支付的工程款之外，還應承擔合同總金額的20%的違約金。
4、乙方在甲方指定場所施工的應服從甲方派出人員及該場所有關管理人員的管理要求，提供和佩帶好必要的證件，每天施工結束后做好現(xiàn)場的清潔。不損害施工現(xiàn)場的建筑結構，若有損壞，除必須負責修復或賠償。若發(fā)生重大事故，還必須對甲方的名譽損失承擔經(jīng)濟賠償，賠償數(shù)額按事故大小、侵害程度等因素，由甲方按合同總金額的10-20%范圍內(nèi)確定賠償金額。
5、合同生效后，甲、乙方雙方無論在施工中或施工后，不得向第三方泄露該合同的任何內(nèi)容。若有發(fā)生，應承擔泄露經(jīng)濟秘密的違約責任。雙方商定違約金為合同總金額的20%。
若有未盡事宜，雙方應本著友好合作精神，妥善協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可通過本合同簽定地人民法院訴訟解決。
甲、乙方雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽定蓋章后生效。
甲方：乙方：
單位名稱：(章)單位名稱：(章)
法定代表人：法定代表人：
委托人：委托人：
______年______月_____日：
加工制作合同篇四
承攬人：________________。
簽訂時間：_________________。
第一條加工物。
加工物名稱：_________________。
規(guī)格型號：_________________。
計量單位：_________________。
數(shù)量：_________________。
報酬：_________________。
單價：_________________。
金額：_________________。
合計人民幣金額(大寫)：_________________。
第二條定作人提供的材料。
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質量提供日期消耗定額
第三條。
承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：_簽定合同當日，檢測方法：目測。
第四條。
定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：__承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料。
第五條。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__當___日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的__當_____日內(nèi)答復。
第六條。
定作方(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的.工作是：__割絨鞋墊加工全過程，但必須保證產(chǎn)品質量問題。
第七條。
定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：______定作人免費為承攬人提供加工原材料。
第八條。
加工物的技術標準、質量要求：_____針腳相等,刀割均勻,絨面平整,絨面無漏底,顏色清晰干凈，圖案準確。
第九條。
加工物的包裝要求及費用負擔：_____包裝由定作方負責，運費憑單據(jù)由定作方負責報銷(累計200元以上)。
第十條。
加工物的交付方式、期限及地點：_____產(chǎn)品由承攬方在合同有效期內(nèi)發(fā)送至定作人處理。
第十一條。
加工物的驗收、方法、期限及地點：____驗收方法見第八條，具體以樣品為準。驗收期限定作人收到產(chǎn)品后三天內(nèi)，驗收地點定作人處。
第十二條。
承攬人對加工物質量負責的期限及條件：__合同期限：__________________年__________________月__________________日至__________________年__________________月__________________日止(雙方協(xié)商)。
第十三條。
承攬人應在_______年________月_______日前向定作人交付承攬加工定金(大寫)__________________元。
第十四條。
結算方式及期限：_____承攬人在交付合格定作物后，定作方必須付清加工費、現(xiàn)金結算，批交批結，批清批領，合同有效期限見第十條。
第十五條。
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條。
本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)承攬人可以隨時解除合同,但應及時書面通知定作方并承擔由此給定作方造成的損失。
第十七條。
定做人違約責任：___除雙倍退還承攬加工定金外,并賠償承攬人的損失。
承攬人違約責任：除所交承攬加工定金金額扣除外,并賠償定作人的損失。
第十八條。
(一)提交_________________________________________仲裁委員會仲裁。
(二)依法向_______對方所在地________________________人民法院起訴。
第十九條。
其他約定事項：另議定作人。
定作人(章)：_________________。
住所：_________________。
法定代表人：_________________。
委托代理人：_________________。
開戶銀行：_________________。
帳號：_________________。
稅號：_________________。
郵政編碼：_________________。
承攬人：_________________。
承攬人(章)：_________________。
住所：_________________。
法定代表人：_________________。
委托代理人：_________________。
開戶銀行：_________________。
帳號：_________________。
稅號：_________________。
加工制作合同篇五
合同編號：
賣方（乙方）：有限公司
簽訂合同時間： 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內(nèi)安裝調試完畢交付使用
安裝調試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)
1、交貨地點： 有限公司
2、運輸方式：汽車公路運輸
3、運輸費用：由乙方承擔
1．支付方式：銀行轉帳支付
2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2.乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款；
3.余款雙方驗收完成后，一個月內(nèi)付清。
4．開票時間： 驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設備總價等
1. 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲 方：
代 表：
聯(lián)系人：
電話/傳真：
期：年月日
乙 方：
代 表：
聯(lián)系人：
電話/傳真：
日 期： 年 月 日日
加工制作合同篇六
甲方:________________(委托方)
乙方:________________(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。
數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當?shù)倪\輸_____及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費用：
該項目合同總體加工費用________萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交_____機構解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
加工制作合同篇七
簽訂地點：______________________。
承攬人：________________________。
簽訂時間：________年____月____日。
第一條定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
定作物名稱__________________。
規(guī)格型號__________________。
計量單位__________________。
數(shù)量__________________。
報酬__________________。
交貨期限及數(shù)量__________________。
單價__________________。
金額__________________。
合計__________________。
合計人民幣金額(大寫)：
(注：空格如不夠用，可以另接)。
第二條承攬人提供的材料。
序號__________________。
材料名稱__________________。
牌號商標__________________。
規(guī)格型號__________________。
生產(chǎn)廠家__________________。
計量單位__________________。
用料數(shù)量__________________。
質量__________________。
單價__________________。
金額__________________。
(注：空格如不夠用，可以另接)。
第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限。
第四條定作物的技術標準、質量要求。
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件。
第六條定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求。
第七條承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。
定作人應在收到書面異議后的________日內(nèi)答復。
第八條定作物的包裝要求及費用負擔。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條定作物交付的方式及地點。
第十一條定作物檢驗標準、方法、地點及期限。
第十二條定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元。
第十三條報酬及材料費的結算方式及期限。
第十四條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。
第十五條本合同解除的`條件。
第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條違約責任：__________________________。
第十八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十九條其他約定事項：_________________________。
定作人。
定作人(章)：__________________。
住所：__________________。
法定代表人：__________________。
居民身份證號碼：__________________。
委托代理人：__________________。
電話：__________________。
開戶銀行：__________________。
賬號：__________________。
郵政編碼：__________________。
承攬人__________________。
承攬人(章)：__________________。
住所：__________________。
法定代表人：__________________。
居民身份證號碼：__________________。
委托代理人：__________________。
電話：__________________。
開戶銀行：__________________。
賬號：__________________。
郵政編碼：__________________。
鑒(公)證意見：__________________。
鑒(公)證機關(章)。
經(jīng)辦人：__________________。
監(jiān)制部門：____________________。
印制單位：_____________________。
加工制作合同篇八
合同編號：__________
品名：__________
規(guī)格：__________（長寬高）
單位：__________
數(shù)量：__________
單價：__________（元）
金額：__________（元）
合計人民幣金額__________（大寫）整金額（小寫）：__________元
交貨日期：合同簽定起____日內(nèi)
其它說明：____________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)），
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的`方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
訂做方：__________制作方：__________
單位名稱：__________單位名稱：__________
法人代表：__________法人代表：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
電話：__________電話：__________
___年____月____日___年____月____日
加工制作合同篇九
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
一、承包方式：包工包料。
二、合同價款及付款方式。
1、合同價款：元/噸(q345)/噸(q235)。合計價款約為人民幣：6710700.00)。
2、結算方式：。
3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%)，提貨時付清所有貨款，定金在最后一次提貨時結算。
4、以上為含稅價，乙方須提供發(fā)票與甲方。
三、交貨地點及時間。
1、交貨地點：
2、交貨時間：
四、質量及驗收要求。
1、乙方應按照國家現(xiàn)行的鋼結構制作規(guī)范認真加工制作，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規(guī)范的要求。
2、乙方所采購的材料應符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內(nèi)所購材料應具有質保書。材料的代用必須經(jīng)甲方認可方可代用。
3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求，依據(jù)國家現(xiàn)行鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范的規(guī)定，由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責提供所購原材料的質保書和產(chǎn)品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應提前通知乙方，檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔。
五、其它。
1、乙方應接受甲方的質量監(jiān)督，在乙方制作過程中，甲方有權到乙方制作現(xiàn)場進行質量檢測，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾正。如甲方在現(xiàn)場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應及時派人整改，其費用由乙方承擔。
2、如中途設計變更，甲方應以書面形式立即通知乙方，因變更帶來的材料增加及相關損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進度的，工期則相應順延。
六、違約責任：按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
七、合同糾紛由雙方協(xié)商解決，或由乙方所在地法院解決。
八、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
加工制作合同篇十
甲方根據(jù)《廣告管理條例》及有關規(guī)定制作1+8鞋品吸塑燈箱門頭，現(xiàn)委托乙方進行加工制作，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立如下合同，共同遵守。
一、廣告牌名稱：
二、設置地點：
三、制作安裝、調試、維護、吸塑字等總費用為元，合同簽訂后支付總金額的40%，工程結束驗收合格后付總金額的30%，工程結束三個月后無質量問題付總金額的10%，一年后無質量問題再付總金額的10%，留10%的質保金于一年半后付清。
四、工程施工工期：________個工作日。
五、該門頭保修期為三年，自驗收合格之日計算。
六、其它約定：
1、乙方須按效果圖施工，正面紅色吸塑燈箱全部為紅色亞克力進口材料，字為白色吸塑字，吸塑材料為進口原料，保修期為三年，三年內(nèi)吸塑發(fā)光字保證不腿色、不變形、不起泡，亮度保證不變，字高3厘米，面高3厘米，四邊采用不繡鋼包邊，不得低于5厘米。
3、安裝前必須由甲方專業(yè)人員驗收合格后方可安裝。
4、施工過程中乙方施工人員必須服從甲方人員的管理，如施工中存在質量問題必須及時整改。
5、甲方以甲方提供的效果圖為驗收標準。
6、保修期內(nèi)如有甲方所造成的任何問題，正常情況需24小時內(nèi)修復到位。否則每晚一天扣乙方500元。
8、乙方必須按期完工，否則甲方有權按拖延時間天數(shù)扣除乙方500元/天。
9、乙方必須憑正式發(fā)票付款。
七、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：________
乙方：________
________年________月________日
加工制作合同篇十一
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合學校實際，制作及安裝辦公樓，宿舍樓、會議室等窗簾，為確保雙方利益，經(jīng)協(xié)商特制訂本合同。
一、工程內(nèi)容：
二、制作要求：由乙方提供窗簾樣品，以甲方指定的樣品為準，進行安裝，尺寸大小應根據(jù)窗戶為準，要求保證質量，做到美觀大方，安裝牢固，使用自如。
三、工程總價：壹萬貳仟肆佰柒拾元整(12470元)。
四、付款方式：銀行轉款(乙方提供銀行賬號)。
五、保修期為一年。
保修范圍為安裝窗簾的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破損除外。保修期內(nèi)隨叫隨到。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。自甲乙雙方簽字蓋章后生效，在定成合同約定的所以內(nèi)容后自行失效。
加工制作合同篇十二
隨著人們對法律的'了解日益加深，人們運用到合同的場合不斷增多，它可以保護民事法律關系。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的加工制作合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
訂做方（甲方）：___________________
制作方（乙方）：__________________
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期
交貨日期：合同簽定起___________日內(nèi)
其它說明：_________________________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)）。
六、結算方式及期限
_________________________________
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：_______科技有限公司
帳號：_______________________
開戶行：_____________________
訂做方：___________
制作方：___________
單位名稱：___________
單位名稱：__________________
法人代表：___________
法人代表：___________
委托代理人：___________
委托代理人：___________
電話：___________
電話：___________
律師：___________
簽單日期：_______年_______月_______日
加工制作合同篇十三
托方：______________(下稱甲方)。
加工方：________________(下稱乙方)。
甲、乙雙方在平等、自愿基礎上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
(1)甲方委托乙方加工罐頭，有關食品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向乙方發(fā)出。
(2)乙方希望根據(jù)下列條件為甲方加工_罐頭食品，有關食品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
(3)甲方為罐頭食品之唯一商標持有人及享有有關食品專利權。
(4)甲方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
(5)乙方在收悉訂單后，必須在一個星期內(nèi)以傳真書面向甲方確認訂單。
(6)除非雙方經(jīng)過同意，否則在訂單被乙方確定接納后，甲方不能中止訂單而乙方必須履行訂單。
(7)甲方必須最遲在乙方開工前五天向乙方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
(8)乙方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由甲方承擔。
(9)原材料及包裝材料的進庫(乙方之倉庫)質量檢驗工作由甲方委派代表全權負責。
加工費：______________。
(10)含增值稅的加工費(包括乙方提供之原材料成本)為人民幣____。于此協(xié)議簽訂日起計至____年__月__日，可以雙方同意下，根據(jù)情況作出調整。
(11)甲方將負責食品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
(12)甲方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向乙方運送所需原材料及包裝材料，甲方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。
(13)成品各項理化指標由甲方提供(見附件一)，乙方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由甲方負責加工過程中成品各項理化指標的`在線檢測和品質控制。乙方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，乙方對食品質量即沒有任何責任。食品其它質量責任則由甲方承擔，除非：
(14)首次加工費，甲方在食品生產(chǎn)完成10日后全數(shù)匯至乙方的銀行戶頭。
(16)非經(jīng)甲方書面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商標、商號或泄露乙方為甲方的食品代加工商。
(17)乙方根據(jù)甲方確認的配方及工藝要求加工上述食品，必須保質保量、按期完成甲方的加工任務指標，甲方負責上述加工食品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn)，甲方將負全部責任。
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(19)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，提早三十天以書面形式通知。
(20)協(xié)議終止后，甲方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于甲方之剩余的食品，原材料及包裝材料，否則乙方有權自行處理有關物料。
(21)本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
加工制作合同篇十四
一、品名：_____、規(guī)格：_____、單位:_____、數(shù)量：_____、單價:_____、金額:_____，交貨日期合同簽定起_____日內(nèi)。
其它說明：
_________________________________。
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔。
_________________________________。
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地______________。
六、結算方式及期限。
________________________________。
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：_______有限公司。
帳號：_______________________。
開戶行：_____________________。
訂做方：______。
制作方：______。
簽單日期：_______年_______月_______日
加工制作合同篇十五
甲方：
乙方：
1、甲乙雙方嚴格遵守國家新聞出版總署、國家版權局、北京市新聞出版局、北京市版權局有關音像制品、電子出版物復制的有關規(guī)定。經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方加工光盤事宜達成如下協(xié)議書：加工品種、數(shù)量、合同金額(1)盤片加工節(jié)目名稱媒體形態(tài)片價格包裝方式包裝價格復制數(shù)量合計合計：片金額：
(2)母盤加工節(jié)目名稱媒體形態(tài)母盤價格制作數(shù)量合計合計：片金額：
(3)本合同總金額(人民幣)交貨時間及方式甲方于____年____月____日前向乙方提供-、菲林片(-、菲林要求見附件)，乙方于____年____月____日前交貨與甲方。交貨方式，送貨地點。
(1)甲方的責任與義務甲方授權乙方加工復制光盤，必須出具國家新聞出版總署印制的《光盤復制加工委托書》原件予乙方備案，保證擁有該產(chǎn)品的出版權，如復制品種為境外音像制品或電子版出版物，甲方還應出具國家版權局核準的版權認證證書，或中華人民共和國文化部批準該節(jié)目引出版物相關文件。若甲方追加復制超過委托書數(shù)量，應另行補委托書予乙方;如甲方無委托書則乙方有權拒絕復制。
3、甲方保證所復制加工產(chǎn)品的內(nèi)容全部符合國家有關部門管理規(guī)定，且具有合法版權，否則乙方有權單方面解除合同并賠償因此給乙方造成的經(jīng)濟損失;如出現(xiàn)版權糾紛，由甲方負全部責任，并賠償因此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
4、甲方提供-，菲林片給乙方加工。甲方須按合同規(guī)定時間付款，每延遲一天，應向乙方支付合同總金額千分之五的違約金。
(2)乙方的責任與義務加工產(chǎn)品版權歸甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方轉讓。
5、乙方收到甲方委托書、-(母盤)后，及時安排生產(chǎn)。乙方須嚴格按委托書規(guī)定數(shù)量加工產(chǎn)品，不得以任何理由私自增加加工數(shù)量。乙方須按合同規(guī)定時間交貨，每延遲一天，應向甲方支付合同總金額千分之五的違約金。
6、當出現(xiàn)以下問題中任意一條時，乙方有權單方面終止合同，乙方保留進一步追究甲方法律責任的權利。復制委托書經(jīng)辨別后，確定為假委托書;復制委托書經(jīng)與簽發(fā)單位核實后，確定為掛失件或簽發(fā)單位不能確認;復制委托書開具的內(nèi)容與數(shù)量與委托加工的節(jié)目內(nèi)容和數(shù)量不符。乙方在加工甲方的產(chǎn)品時，發(fā)現(xiàn)其中包含有淫穢、迷信、反動、分裂等內(nèi)容。
7、本合同簽訂后雙方需共同遵守，若發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商無效，由法律途徑解決。備注：本項內(nèi)容屬本合合中不可分割的部分，一經(jīng)填寫，雙方應按合同正式條款對待，并與本合同其它條款一致，具有法律效力。
8、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效，有效期年本公司為光盤復制加工廠，所以只能保證制造出的光盤和客戶提供的節(jié)目源(、)一致，節(jié)目源的質量要由客戶自己負責，由節(jié)目源產(chǎn)生的一切問題由客戶自己承擔。
甲方：乙方：簽字(蓋章);簽字(蓋章)：
電話：電話：聯(lián)系人：聯(lián)系人：
____年____月____日
加工制作合同篇十六
甲方：
乙方：
甲、乙雙方遵循自愿、公平、誠實信任、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方制作加工甲方產(chǎn)品花紙事宜。達成以下協(xié)議，以資共同遵守。
第一條：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格。
第二條：質量要求、技術標準等。
1、按照雙方規(guī)定樣品生產(chǎn)。
2、乙方已經(jīng)提供的以上該花紙樣品，此樣品甲、乙雙方已經(jīng)共同確認，乙方按確定樣品生產(chǎn)，甲方按確定樣品驗收。
第三條：包裝方式及包裝物的回收。
第四條：交貨時間：預付款后五日內(nèi)發(fā)貨。
第五條：產(chǎn)品驗收。
1、收貨單要由甲乙雙方相關負責人簽字。
第六條：付款方式：
合同簽訂后甲方預付乙方全部貨款的50%的預付款，甲方驗收合格后再付全部貨款的50%。
第七條：違約責任：
乙方承擔花紙本身問題造成的質量問題給甲方造成的一切損失。
第八條：保密條款：
甲方提供給乙方的資料，乙方僅允許執(zhí)行甲方之訂單，其他不得使用，泄漏或復制。乙方不得把在甲方所見所聞泄漏給第三方。
第九條：本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決，另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，若解決協(xié)商不成，雙方一致同意提交原告所在地人民法院提起訴訟。
第十條：本協(xié)議自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
簽訂時間：
加工制作合同篇十七
電話：_____________。
傳真：_______________。
加工方(以下稱“乙方”)：________________________。
地址：___________________________。
電話：_____________。
傳真：_________________。
開戶名稱:_____________________。
開戶行:____________________。
銀行賬號：___________________。
甲方與乙方在平等、自愿基礎上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
1、標的。
(1)甲方希望根據(jù)下列條件委托乙方加工豆制品_產(chǎn)品，有關產(chǎn)品標的及訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
(2)乙方希望根據(jù)下列條件為甲方加工豆制品，有關產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
(3)甲方為豆制品之唯一商標持有人。
2、訂單。
(1)甲方必須提前___天以傳真方式給乙方落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
(2)乙方在收悉訂單后，必須在______天內(nèi)以傳真書面向甲方確認訂單。
(3)除非雙方經(jīng)過同意，否則在訂單被乙方確定接納后，甲方不能中止訂單而乙方必須履行訂單。
(5)乙方須向甲方提供所購原材料以及包裝的一切信息,以確保產(chǎn)品質量安全、
3、加工費。
(6)加工費(包括乙方提供之原材料及包裝)為人民幣__________。于此協(xié)議簽訂日起計至______年_____月______日，可以在雙方同意下，根據(jù)情況作出調整。
(7)甲方將負責產(chǎn)品的驗收工作、乙方安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
1、法律法規(guī)。
2、技術及工藝標準。
3、成品驗收。
1、加工費，在甲方每次下訂單乙方確認訂單后,甲方向乙方先行預付該次訂單總加工費的____%,該次總加工費余下的____%在產(chǎn)品生產(chǎn)完成____日后且甲方對該批次產(chǎn)品驗收合格后全數(shù)匯至加工方的銀行賬戶。
2、乙方必須在甲方付款之前_____個工作日內(nèi)向加工方開具發(fā)票。
1、乙方根據(jù)甲方確認的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品，必須保質保量、按期完成甲方的加工任務指標，乙方負責上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn)，乙方將負全部責任。
3、乙方須向甲方提供所購原材料以及包裝的一切信息,以確保產(chǎn)品質量安全、
4、非經(jīng)甲方書面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商標、商號或泄露乙方為甲方的產(chǎn)品代加工商。
5、協(xié)議終止。
(1)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(2)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，提前三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(3)協(xié)議終止后，甲方必須于協(xié)議終止后____個工作日之內(nèi)提走所有屬于甲方之剩余的產(chǎn)品，原材料及包裝材料，否則乙方有權自行處理有關物料。
五、
1、協(xié)議期限。
本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期____年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以以補充協(xié)議方式延長協(xié)議期限。
2、本協(xié)議未盡事宜由雙方另行協(xié)商、
3、本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份、
4、本協(xié)議在簽訂之日起開始生效、
甲方:_____________________。
乙方:__________________________。
代表人簽字:__________________。
代表人簽字:_______________________。
___________年____月__日。
________年___月___日。
加工制作合同篇十八
訂做人（甲方）：
承攬人（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，甲乙雙方在自愿平等、互助互利的基礎上，經(jīng)協(xié)商一致，就承攬人（乙方）利用訂做人（甲方）材料制作傲海華藝裝飾畫事項簽訂本協(xié)議，之前雙方已經(jīng)仔細審議過本協(xié)議內(nèi)容，并完全了解協(xié)議各款的法律含義。
第一條：承攬人（乙方）制作以下作品。
加工名稱圖案規(guī)格型號數(shù)量單價共計交付日期
華藝布藝粘畫樣品（）樣品、圖紙1個月。
第二條：甲方向乙方提供材料并收取材料風險金每幅元、共計元，本合同簽訂之日即為材料交計之日，甲方不再別行出具收據(jù)。
第三條：甲方負責技術培訓，提供材料、圖紙、樣品、乙方一定按照技術要求樣品標準去做，不得更換原材料。
第四條：質量要求：粘貼牢固、布無皺紋、干凈、整體光滑、五官端正、線條流暢、無重筆、造型準確、（見附件）。
第五條：乙方的作品加經(jīng)甲方驗收合格后，按合同約定的`價格支付報酬，并返還材料風險金。
第六條：乙方不能按照合同約定的數(shù)量、質量、時間交付作品，材料風險金不予退還乙方。
第七條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起具有法分律效應。
注※承攬方（乙方）不按期送貨達不到驗收標準，定作方（甲方）有權拒收。
甲方簽字（蓋章）：
乙方簽字（蓋章）：
加工制作合同篇十九
甲方將木門一批發(fā)包給乙方承包制作安裝，經(jīng)雙方協(xié)商同意，訂立合同如下：
工程地點：
工程名稱：廣州匯景高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部
1．工程項目：木門制作及安裝。
2．承包范圍：木門制作，包括木門的門套、門扇的加工制作、噴刷油漆。油漆按甲方認可荔枝核色，木門安裝：包括門套、門扇、（門鎖由甲方認可樣板）、合頁、磁吸的安裝。
1．木門規(guī)格、數(shù)量、單價、原材料要求，按本合同附件中的《木門制作安裝明細表》執(zhí)行。
2．木門款式按本合同附件中的樣式圖紙制作。
按國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、建筑工程質量檢驗評定標準及省市有關質量標準的規(guī)定進行制作、安裝、驗收。
1．乙方自20xx年10月23日，門套自進場5天內(nèi)完成，15天內(nèi)完成全部木門安裝工程。
2．乙方完成安裝工程后應通知甲方驗收，甲方應當在接到通知的次日起2日內(nèi)進行驗收，并出具驗收憑據(jù)，確認乙方工程進度情況。
1．保修期為壹年，自工程全面竣工驗收之日起計算。
2．保修期內(nèi)木門出現(xiàn)質量問題，乙方應在按到甲方通知次日起2天內(nèi)，到工地翻工或維修。屬于制作安裝技術問題造成的，工料費由乙方承擔；屬于人為原因造成的，工料費由甲方承擔。
結算：按實際完成工程量結算。本合同簽訂進場施工5日內(nèi)，甲方支付總價款的30%給乙方作備料款，門板進場3天內(nèi)付至50%，全部完成驗收后10天內(nèi)，支付至總價款的95%；剩余總價款的5%，留作保修金，至保修期滿時清潔退還乙方。
付款方式：采用支票方式付款，支票上“收款人”處填寫“廣州市韻宅木業(yè)有限公司”。特殊情況需要支付現(xiàn)金時，必須憑乙方出具的授權委托書支付。
（1）甲方的責任：
1．免費給乙方提供木門和有關材料的堆放場地、施工人員住宿場地、垂直運輸設備、施工和生活的用水用電，協(xié)助乙方解決施工人員膳食場地問題，盡可能提供施工方便。
2．提供工地建筑平面圖、門位明細表及有關設計資料給乙方施工使用。
3．門套底架與墻體之間縫由甲方負責填補水泥，材料由甲方供應。
4．及時核實和驗收乙方施工進度關出具有關憑據(jù)，供乙方結算工程進度款。
5．對乙方的施工工序、進度和質量進行監(jiān)督、驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時與乙方聯(lián)系，以便及時糾正或補救。
6．配合乙方做好木門及相關材料的管護工作，如出現(xiàn)失竊和損壞現(xiàn)
象，應協(xié)助乙方調查。
（2）乙方的責任：
1．施工安裝人員進駐工地后應服從甲方統(tǒng)一指揮，嚴格遵守和執(zhí)行甲方工地的有關規(guī)章制度。
2．派專職管理人員進駐施工現(xiàn)場，組織、落實、協(xié)調、監(jiān)督木門制作和安裝工作，確保按時按質完成木門制作安裝工程。
3．接受甲方、監(jiān)理及政府有關部門對安裝工程的檢查、指導、監(jiān)督，出現(xiàn)問題要及時整改。
4．制作好的門扇和有關材料到場后，應向甲方申報，經(jīng)甲方檢驗認可后方可進行安裝。
5．做好安全生產(chǎn)、防火、防盜及文明施工的工作，不得在施工場地吸煙，做到工完場地清，關好門窗，保證施工安全和場地整潔衛(wèi)生。如因管理不善或違規(guī)操作造成安全事故，概由乙方負責。
附：1.木門單價明細表1份。
甲方：廣州市系美裝飾有限公司乙方：廣州市韻宅木業(yè)有限公司 代表： 代表：
日期：20xx年10月22日 日期：20xx年10月22日
加工制作合同篇二十
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，牟定縣第一小學與楚雄開發(fā)區(qū)楚風布藝店窗簾加工制安，共同達成協(xié)議，并簽訂如下合同：
一、窗簾制安方式以甲方看樣品為準，用鋁合金窗桿，制安包工包料及調試，按1：2的比例制作安裝。
二、布和紗高度為2.75米，窗高超過2.75米，按實際高度加布用量計算。
三、結算價格：綜合價(窗桿、窗簾、插鉤)的單價55元/米,共10906.5米;窗桿單價12元/米，共132.2米，共計1586.4元。兩項合計：12492.90元(大寫：壹萬貳仟肆佰玖拾貳元玖角)。
四、付款方式。
1、合同簽訂之日，甲方向乙方預付30%—50%。
2、窗簾安裝完畢，甲方向乙方支付質量保證金以外的費用。
3、甲方留取貨款總額的5%做為質量保證金。待質保期滿，甲方一次性返還給乙方。
五、其它約定。
1、留取布樣，由甲方封存。乙方必須按布樣用料。
2、保修期為一年。出現(xiàn)窗桿脫落，甲方通知乙方后，在兩個工作日內(nèi)修復，如人為污染及劃破布料，乙方不負責更換。
3、乙方在現(xiàn)場安裝過程中，應注意安全，出現(xiàn)一切安全事故，甲方不承擔任何責任與賠償。乙方在甲方現(xiàn)場，應加強對現(xiàn)場成品的保護。甲方簽約代表人：
加工制作合同篇二十一
買方（甲方）：
賣方（乙方）：
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
一．設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額。
二．技術標準及售后服務：（乙方對產(chǎn)品質量負責的條件和期限）。
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應。
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試。
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓。
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用。
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調試完畢交付使用。
安裝調試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)。
1、交貨地點：有限公司。
2、運輸方式：汽車公路運輸。
3、運輸費用：由乙方承擔。
1．支付方式：銀行轉帳支付。
2．支付時間：
1、合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2、乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款；
3、余款雙方驗收完成后，一個月內(nèi)付清。
4．開票時間：驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票。
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容，包括設備總價等。
1、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴。
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
1、本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效。
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
日期：年月日日
加工制作合同篇二十二
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《民法典》的有關細則規(guī)定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。
一、項目名稱和地點：
1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告xx5座。
2、工程地點：杭州原野汽配五金市場。
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《長方貼墻》型廣告xx5座。
2、乙方負責廣告xx結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝;面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。
三、承包方式和造價：
《長方貼墻》型廣告xx5座，單價每座元(大寫：元整)。合計人民幣元，大寫：整。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告xx結構及基礎施工。
四、工程價款支付、結算方式：
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。
六、雙方責任：
(一)甲方責任。
1、甲方負責廣告xx(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工止。協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，xxx至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地內(nèi)如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權對該廣告xx(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
(二)乙方責任。
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告xx(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為2(抗風設計值為級)。廣告xx質保期為________年，保修期為________年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告xx損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期____日按工程總價的3%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據(jù)。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知____日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告xx維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
附則：
(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
(四)本合同附廣告xx驗收標準，該標準依據(jù)中國工程建設標準化協(xié)會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規(guī)程》cec148：、____省工程建設標準《____省戶外廣告設施鋼結構技術規(guī)程》。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙方雙各持一份。
(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：