合同可以對商業(yè)風險進行有效的分攤和規(guī)避。雙方簽訂合同前應仔細審查各項條款,確保自身利益不受損害。以下是一些合同簽署的步驟和流程,請您參考。
道路建設合同篇一
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
營業(yè)執(zhí)照號:
身份證號碼:
為了明確發(fā)包方和承包方之間的權(quán)利義務關(guān)系,經(jīng)雙方友好協(xié)商,同意對四川昊祥建筑勞務有限公司分公司實行承包經(jīng)營,特簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條承包內(nèi)容。
承包方為分公司的經(jīng)理,從事地區(qū)的勞務承包工程,承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從年月日起至年月日止。分公司單獨建賬,獨立核算,盈虧由承包方享有或承擔。
第三條承包指標。
在承包期限內(nèi)承包方向發(fā)包方每年上繳承包費計人民幣元,在每個承包年度第。
第四條發(fā)包方的權(quán)利義務。
4.1在年。
4.2負責協(xié)助刻制分公司的工章,分公司賬戶的開立和注銷,參與分公司的財務管理(財務人員由發(fā)包方派駐,其所有費用由承包方承擔)。
4.3發(fā)包方根據(jù)需要派人員到承包方處理事務,其所派人員的差旅費、生活費、業(yè)務往來費等各項費用均由承包方承擔;如發(fā)包方所派人員常駐承包方,其常駐人員的工資(具體工資另行協(xié)商)、生活費、差旅費等全部由承包方承擔。
4.4發(fā)包方認為承包方工作不力或有損發(fā)包方利益或承包方未按本協(xié)議履行其義務時,發(fā)包方有權(quán)收回提供給承包方的手續(xù),并撤銷對承包方的授權(quán)。
第五條承包方的權(quán)利義務。
5.1承包方必須健全生產(chǎn)、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發(fā)包方申報分公司財務報表;發(fā)包人定期審核分公司的各項業(yè)務往來。
5.2承包方的生產(chǎn)活動不得違反國家的法律。在承包期間如發(fā)生工傷事故,承包方應按照國家的有關(guān)規(guī)定處理,所有費用由承包方承擔。
5.3承包方應按時向國家納稅。承包方對承包期間形成的債權(quán)債務負全部責任。
5.4承包方享有自主經(jīng)營權(quán),有權(quán)自行招聘職工,有權(quán)根據(jù)職工的工作效率、身體條件、勞動態(tài)度、執(zhí)行紀律好壞等情況,決定職工工資的多少,調(diào)整工作和辭退職工。
5.5承包方在承包經(jīng)營的全部資金由承包方自籌(含分公司申請執(zhí)照時所需的費用、房租等等),承包方在分公司內(nèi)所添置的各項設備、家具用具和所有財產(chǎn)屬承包方所有。
5.6承包方應提供甲方認可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本協(xié)議約定的分公司的擔保書。
5.7承包方向發(fā)包方出具安全承諾書、保證按月發(fā)放工人工資承諾書作為本合同的附件,與本合同具有同等法律效力。
第六條違約責任。
6.1若承包方在承包期間因自身原因違約或者給發(fā)包方造成損失,除足額賠償發(fā)包方外,還應支付發(fā)包方違約金萬元,并承擔由此造成的差旅費、律師費等合理費用。
第七條合同解除。
發(fā)生下述情況之一,發(fā)包方有權(quán)解除本合同。
7.1承包方未按第一條規(guī)定的承包內(nèi)容而從事其他經(jīng)營活動的;。
7.2承包方未按期上繳承包費的;。
第八條爭議解決。
因履行本合同發(fā)生的爭議,雙方盡量友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由發(fā)包方所在地人民法院管轄。
第九條其它。
本合同自年月日生效,承包期滿自然失效。雙方在合同期內(nèi)形成的債權(quán)關(guān)系,不因合同期滿而消失。
第十條本合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
發(fā)包方:(蓋章)承包方:(蓋章)年月年。
保證書按月發(fā)放工人工資承諾書。
四川昊祥建筑勞務有限公司:
為貫徹執(zhí)行國家及瀘州市關(guān)于開展建筑企業(yè)員工工資發(fā)放情況的通知要求,保證按照規(guī)定發(fā)放工人工資,切實維護好工人的合法權(quán)益,我代表承諾發(fā)生下列行為之一的,自愿接受貴公司的處理。
1、沒有按月支付工人工資的;。
2、拒付工人工資的;。
3、虛報瞞報支付工人工資情況的;。
5、對討薪工人采取暴力手段的;。
6、沒有按時向項目報送“工人工資發(fā)放明細表”的;。
7、造成其他惡劣社會影響,情節(jié)嚴重的。
如發(fā)生以上行為之一的,自愿接受在貴公司分包工程造價總額10%罰款,并在3日內(nèi)足額發(fā)放工人工資。
如違背上述承諾,我單位自愿無條件接受終止合同,清退出場,后果自負。以上情況,特此承諾。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
道路建設合同篇二
甲方因建設需要,須拆除乙方使用的房屋,根據(jù)城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,就房屋拆遷安置補償達成如下協(xié)議:
一、項目名稱、地點。
建設項目名稱_________,建設地點_________,建設單位_________,《拆遷許可證》文號_________.
二、房屋基本狀況。
1.乙方在拆遷范圍內(nèi)有房屋_________間,建筑面積_________平方米,使用面積_________平方米,居住面積_________平方米。
2.乙方有正式戶口_________人,常住人口_________人,應安置人口_________人,分別是_________.
3.被拆遷房屋的產(chǎn)權(quán)屬于_________.
三、拆遷安置。
甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________間,_________層_________號,配有_________等設備。
四、拆遷補償。
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;。
2.附屬物補償金額為人民幣_________整;。
3.搬遷補助費為人民幣_________元整;。
4.設施設備遷移費為人民幣_________元整;。
5.其他費用為人民幣_________元整。
五、搬遷。
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋,經(jīng)甲方確認,舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式。
甲方在_________年_________月_________日前按本協(xié)議第四條規(guī)定的補償總額一次支付給乙方。
七、注銷。
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關(guān)房屋、土地證件,由甲方統(tǒng)一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉(zhuǎn)戶、銷戶手續(xù),乙方自行到有關(guān)部門申請辦理,并結(jié)清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人,授權(quán)他在合同文本和其它文件上簽字。
甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_________領取。
甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼續(xù)糾紛等,一律不負責任。
九、違約責任。
甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付_________元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金_________元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證。
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十一、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。
未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。
但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十二、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十三、通知。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________方式傳遞。
以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________.
否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十四、爭議的處理。
本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;。
協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
1.提交_________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
十五、解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
十六、補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。
本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方:_________。
乙方:_________。
授權(quán)代表:_________。
授權(quán)代表:_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
簽訂地點:_________。
簽訂地點:_________。
道路建設合同篇三
建設發(fā)包發(fā):
承包施工方:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,甲方將位于貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)私人房屋亮化建設施工項目發(fā)包給乙方,雙方秉著平等、自愿、誠實、信用的原則,特簽訂此合同,望共同遵守:
一、承包方式。
施工工程采取清包,即包工不包料的方式。
二、建設工期、承包范圍及工程款計算方式。
工程建設從乙方進場當日開始計算,工期至年月日以前完成,乙方保證在規(guī)定時間內(nèi)完成工程建設進度。承包項目具體情況如下:
1、甲方只提供建設材料到施工場地路邊,乙方自己負責施工原材料的搬運使用。
2、砌磚按塊數(shù)計算,單價為:零點五五元一塊,;外墻磚單價為:五十八元每平方米,。
3、乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完成以上1至2條承包項目工程,如在規(guī)定的時間內(nèi)未完成,甲方將不支付乙方任何工程費,并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。
三、甲方職責。
根據(jù)房屋建造需求,甲方及時提供房屋建設所需建筑材料,以保證乙方按約定的工期順利施工。
四、乙方職責。
乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員,按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工。
五、工程質(zhì)量要求。
砌墻平面平整垂直墻角,頂角垂直,砂漿飽滿,澆灌平整、牢實,外墻磚必須平實、整齊,縫隙合理。以上工程質(zhì)量如驗收不合格造成的損失由乙方負責。
六、工程檢查、驗收。
在不影響乙方正常作業(yè)的情況下,甲方對工程作業(yè)進度、質(zhì)量進行全程監(jiān)督檢查,并于工程建設完工后乙方通知甲方對工程進行驗收,合格后支付工程款。
七、工程款支付辦法。
工程款采取分結(jié)方式,房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費,工程結(jié)束驗收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設施工工程款。
八、安全責任。
乙方必須認真按施工操作程序施工,必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設施,并做好施工人員的安全教育,堅持安全第一、質(zhì)量第一、預防為主,若施工中發(fā)生安全事故,均由乙方負責,甲方不負任何責任。
九、其他情況。
施工期間乙方伙食自理,甲方只提供住房。
十、其它未盡事宜。
1、甲乙雙方各自的材料、工具,甲乙雙方各自負責保管。
2、乙方施工在保證質(zhì)量的前提下應愛惜材料,避免造成浪費。
3、本協(xié)議一式二份,具有同等法律效力,甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協(xié)商更改。雙方應認真履行協(xié)議,尚若違反,造成的損失由違約方負責。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協(xié)商處理,協(xié)商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。若甲乙雙方發(fā)生糾紛應秉著友好的原則先協(xié)商解決,協(xié)商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
____年__月__日____年__月__日。
道路建設合同篇四
1、管理人員崗位應配備齊全,并持證上崗到位、證件有效。
2、為作業(yè)人員辦理與工種相符的上崗證,綜合保險和就業(yè)證、暫住證等,費用自理。
3、工資或生活費必須由甲方親自或監(jiān)督發(fā)放到個人手上,不準發(fā)生工資拖欠和上訪現(xiàn)象。
4、所有材料供應商證照須齊全有效,具有準用或許可資格,嚴禁采購劣質(zhì)材料。
5、服從甲方的日常監(jiān)督管理,配合上級部門、甲方開展各項檢查活動和其他工作部署。
6、施工組織設計和各類施工專項方案及時編寫,提前三天報甲方審批,嚴禁滯后審批。
7、任何事故的發(fā)生都必須在上報程序規(guī)定的第一時間內(nèi)上報甲方和相關(guān)部門。
8、原則上試塊由乙方制作與養(yǎng)護,甲方負責監(jiān)督。如乙方?jīng)]按規(guī)定要求制作與養(yǎng)護,漏做、不做,承擔一切后果。
9、送試塊由甲方負責,試驗費由乙方負責。
第四章甲方的權(quán)利。
第一條甲方有權(quán)維護國家利益和公司利益、聲譽不受損害。
第二條甲方對乙方有全面的監(jiān)督權(quán)、審計權(quán)、檢查權(quán)、處罰權(quán)等權(quán)利。乙方嚴重違規(guī),甲方有權(quán)對乙方無條件進行接管。乙方對甲方行使上述權(quán)利時應無條件接受,甲方對嚴重違規(guī)的項目承包人,可移送司法機關(guān)處理。
第五章工程進度的支付與結(jié)算。
第一條進質(zhì)款的支付:根據(jù)公司與業(yè)主簽訂的合同,業(yè)主與公司按每月支付一次方式,工程進度款按已完成工程款的80%支付。甲方在收到進度款后,扣除應有甲方上交的稅金、管理費后,也按80%支付給乙方。
第二條工程結(jié)算:驗收合格,竣工結(jié)算并完成審計后,支付95%,余下5%作為保修金,保修期滿后,甲方在收到保修金后半個月內(nèi),扣除違約金后,無息退還給乙方。
第六章獎罰。
1、與建設單位簽訂合同中明確的獎罰按建設單位規(guī)定執(zhí)行,由乙方享受和承擔。
2、按規(guī)定需要辦理的證件,乙方如不辦理,甲方有權(quán)處罰1000元/人,上級主管部門查獲的處罰由乙方承擔。
3、乙方在項目部發(fā)生民工工資或勞動合同問題上訪,上訪到縣(區(qū))級建管部門、勞動部門或其他主管部門則每次罰5000元,上訪到市級建管部門或市屬主管部門,則每次罰10000元。迫于上級主管部門壓力,甲方代為支付工資,乙方應無條件承擔并支付。
4、甲方在接受上級主管部門監(jiān)督、檢查過程中,被主管部門開具整改通知單或停工指令單等情況,則每張單子甲方處以乙方5000元的罰款,上級主管部門的經(jīng)濟處罰由乙方承擔。
7、總公司考核甲方時,由于乙方所造成的原因,則處罰由乙方承擔。
8、乙方自行采購的材料,凡發(fā)生不符合準用或許可管理要求的,甲方有權(quán)處以每一品種、規(guī)格1000-5000元的處罰,上級主管部門的罰款由乙方承擔。由于材料采購付款引起合同糾紛而上訴法院導致公司在銀行帳戶被凍結(jié)的情況,甲方處以乙方10000元/次罰款,官司標的費全額由乙方承擔。
9、乙方違反勞動合同法、勞動法和不按規(guī)定辦理所有職工的暫住證、勞務證、上崗證、勞動合同和辦理各類保險手續(xù),所受處罰由乙方承擔。如發(fā)生安全傷亡事故,乙方應根據(jù)事故性質(zhì)和應負責任,承擔全部經(jīng)濟損失。
10、甲方有權(quán)對施工工程的質(zhì)量、進度、安全等方面產(chǎn)生的問題,提出予以整改要求、停工直至調(diào)換班子,并追究乙方的經(jīng)濟責任。
第七章違約責任和爭議解決方法。
第一款乙方違反本合同義務規(guī)定或超出權(quán)利范圍行事,甲方有權(quán)解除或單方終止本合同。合同被解除或終止后乙方承包期間的利潤全部歸甲方。
第二款乙方不履行本合同義務或履行義務不符合約定或由于其他原因造成甲方損失,乙方須賠償甲方所有損失。甲方有權(quán)對違約的乙方進行處理和處分。
第三款甲方對乙方所處的所有罰款、賠償款、違約金等應扣、代扣、可扣款項甲方均有權(quán)從應付乙方的款項中直接予以扣留。
雙方履行本合同過程中發(fā)生爭議,可申請甲方主管部門協(xié)調(diào)處理,協(xié)調(diào)不成,應向甲方住所地的人民法院提起公訴。
其他:
1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同與建設工程施工合同及同樣為合同組成部分的各種文件具有同等法律效力。
甲方:
代表人(簽章):
二0年月日代表人(簽章):乙方:
甲方:海南中航天建筑工作有限公司。
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》雙方本著公開、公平、公證的原則,根據(jù)公司經(jīng)營的需要,為開拓市場,增強企業(yè)競爭力,經(jīng)乙方自愿申請,甲方研究同意成立項目部(或辦事處),為實現(xiàn)本部目標管理明確,雙方責任、權(quán)限和各自的利益,經(jīng)雙方充分協(xié)商討論后,簽訂如下條款:
一、甲方同意組建項目部并同意等同志承包項目部經(jīng)營,承包期暫定五年,承包和協(xié)包人可自聘組各類專業(yè)人員[造冊到公司備案],享受獨立的人事權(quán),選好管好聘用人員,并擔負用人責任。
二、甲方支持項目部的運作,提供公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)及相關(guān)文書、證件、公司印簽等文件,并協(xié)助乙方做好地區(qū)備案和開戶,配合乙方開展工作。同時指派人以內(nèi)的工作人員協(xié)助乙方行政和財務方面工作。
主的履約責任??删植炕虿糠致?lián)合素質(zhì)較高的專業(yè)隊伍配合施工,不得炒賣或轉(zhuǎn)包工作項目。以誠實守信謀求發(fā)展,以精工細作開拓市場。
四、乙方自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。甲方不提供經(jīng)費,乙方應按約定按時上交管理費,并在同年度結(jié)清按比例應繳的利潤,并按規(guī)章及時交納各項稅金。(上交利潤合同另行簽定附后)。
五、乙方在承包經(jīng)營及生產(chǎn)全過程中,一切的經(jīng)營行為引起的經(jīng)濟責任,生產(chǎn)過程造成的質(zhì)量事故和安全事故,所引起的經(jīng)濟損失,以及其它原因構(gòu)成的各類責任,均由承包人和協(xié)包人承擔全部責任。
六、乙方在以外的經(jīng)營運作,甲乙雙方另行協(xié)商。甲方在新彊的經(jīng)營活動,不受乙方制約。如需聯(lián)動,雙方可聯(lián)合行動。具體事宜,另行協(xié)商。
七、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商補充,本合同自簽訂之日起始計算承包期,暫定五年期限,屆時期滿如乙方愿意可優(yōu)先續(xù)簽。
八、本合同一式四份,甲乙各二份,如遇有違約現(xiàn)象,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥,申請公司或分公司所在地的勞動仲裁或法院裁決。本合同簽字蓋章生效,屆時結(jié)清所有帳目款項,履約后自然失效。甲方:海南中航天建筑工程有限公司乙方:
甲方代表:乙方代表:
1.內(nèi)部承包協(xié)議范本。
道路建設合同篇五
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛。
訴訟請求:_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;。
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________。
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人:_________________。
_____________年__________月__________日。
道路建設合同篇六
甲方:
乙方:
身份證號:
為適應目前建筑市場形勢,增強企業(yè)活力,建立內(nèi)部競爭機制,加強公司集團化管理,保證工程質(zhì)量,確保安全生產(chǎn),降低施工成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》、《勞動合同法》、公司管理體系文件及管理受控文件、作業(yè)指導書以及公司其他相關(guān)的規(guī)章制度,甲方?jīng)Q定把工程以責任承包的形式發(fā)包給乙方,乙方自愿接受。現(xiàn)經(jīng)雙方自愿協(xié)商,訂立本合同,以資雙方共同遵守。電話:住址:
第一章總則。
第一條乙方必須嚴格遵守國家法律、法規(guī),政府的各種規(guī)定及公司的各項規(guī)章制度,嚴格按《勞動合同法》負責與所招用的勞動者簽訂勞動合同、交納保險及費用,支付所招用的勞動者的勞動報酬;全面履行業(yè)主與公司簽訂的合同、治理標準和招標時的承諾、其他與工程相關(guān)之承諾、補充協(xié)議等和本合同的各項約定,按約全面履行或代為履行上述文件中所約定的公司的各項義務。
第二條乙方全面承擔其承包工程的工程建設、進度、質(zhì)量、安全、財務核算、計生綜合治理等各項工作。
第二章承包項目工程概況。
第一條建設單位:工程名稱:工程地點:工程承包范圍和內(nèi)容:
第二條開竣工日期及總?cè)諝v天:,總?cè)諝v天數(shù)天,開竣工日期以建設單位、監(jiān)理公司等批準的開竣工報告為準。
第三條工程質(zhì)量及創(chuàng)杯要求:質(zhì)量等級達到一次性驗收合格。安全目標:無傷亡事故發(fā)生。
第四條工程造價:萬元。工程單價為元。乙方向甲方支工程款時,要提交材料發(fā)票,如不能提供由甲方代扣開票費用。
第五條工期、質(zhì)量控制節(jié)點:服從建設單位的總體安排,確保施工進度,滿足建設單位的使用要求。
第六條乙方負責人:。
第三章乙方的權(quán)利和義務。
第一節(jié)乙方的權(quán)利。
開工資料及手續(xù)。
第二條乙方可以自主選定具有相應資質(zhì)的企業(yè)分承包施工合同中約定的可以分包部分或選定有資質(zhì)的勞務承包企業(yè)承擔勞務工作,但應當經(jīng)甲方同意,否則責任及法律后果由乙方負擔。
第二節(jié)乙方的義務。
第三條乙方應當全面履行公司同建設在合同履行期間所簽訂的所有合同(包括附加合同、其他合同組成部分的文件及公司向建設單位的相關(guān)承諾等)。
第四條乙方愿意向甲方交納質(zhì)量安全保證金元,履約保證金元。
第五條乙方不得違反《合同法》、《建筑法》等相關(guān)法律的規(guī)定將工程再行轉(zhuǎn)包或轉(zhuǎn)賣,不得將可分包工程、勞務性事務發(fā)包給無相應資質(zhì)的企業(yè)和個人,不得讓其他單位和個人進行掛靠,否則一切法律責任均由其自行承擔。
第六條工程質(zhì)量管理義務。
第一款承包工程的管理要求:達到國家施工驗收規(guī)范一次性合格標準。乙方必須按該要求完成施工。
第二款乙方應認真做好上級主管部門各項檢查迎檢工作,在各項檢查中受到通報表揚或批評的,由甲方進行相應的獎勵或處罰。
第三款乙方必須嚴格執(zhí)行公司與建設單位簽訂的合同、治理標準和招標時的承諾,執(zhí)行公司質(zhì)量管理文件和質(zhì)安管理責任書,工程保修期內(nèi)所發(fā)生的全部費用由乙方負責承擔。
第七條工程管理義務:乙方應確保按建設單位同公司簽訂合同的工期完成施工內(nèi)容。因工程工期提前或推遲所發(fā)生獎、罰,均由乙方受領或承擔。
第八條安全生產(chǎn)管理義務。
第一款乙方應積極創(chuàng)建安全文明施工標化工地。達到上級主管部門文明標化工程的,按有關(guān)規(guī)定給予獎勵;未能按甲方下達的指標及規(guī)定實施,甲方對乙方作出相應處罰。
第二款乙方保證工程一旦發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故,將對發(fā)生的安全事故承擔全部責任。事故發(fā)生后乙方必須立即如實向甲方報告,甲方負責向公司報告,妥善協(xié)助處理事故,并按有關(guān)規(guī)定給予乙方相應處罰。
第三款乙方及其人員必須接受甲方工作人員和有關(guān)主管部門對施工現(xiàn)場安全工作的知道與監(jiān)督,在各項檢查中存在的問題或要改進的,及時在限期內(nèi)整改。做好上級主管部門安全檢查迎檢工作,在各項檢查中受到通報表揚或批評的,甲方對此進行獎勵或處罰。
第九條財務及核算管理義務。
第一款乙方不準以任何理由,任何形式把專項資金移作他用;不得對所需的工資、建筑材料多報、材料價格虛報。違反規(guī)定的,甲方對乙方進行處罰。
第二款乙方須配有專業(yè)財務人員,負責欠條類憑證的登記和收條類憑證的保管義務。同時建立必要的帳冊,按月與甲方對帳目和上報各種的統(tǒng)計報表。
第三款建設單位供給項目的工程材料及實物視作工程款對待,甲方按預算及進度有計劃撥給乙方使用。若乙方將材料擅自轉(zhuǎn)讓或變賣,甲方有權(quán)給予處罰。
第四款因工程需要向外采購材料和實物等,由乙方負責支付。未按時履行債務導致甲方發(fā)生經(jīng)濟糾紛的,甲方對乙方進行處罰;給甲方造成損失的,乙方負責賠償。
第五款凡工程帶、墊資及各類保證金均由乙方自行解決。
第十條合同管理義務。
第一款甲方不具有法人資格的經(jīng)營實體,乙方不得以甲方的名義對外簽訂合同。未經(jīng)批準同意,以甲方名義或其雇用人員名義對外簽訂所有合同,乙方自行承擔全部法律責任,并賠償由該合同所引起的甲方全部直接及間接損失。
第二款乙方認真對待合同管理,不得簽訂明顯不利于甲方或公司的合同。簽訂合同過程中失職被騙導致甲方損失的,乙方對此負責及賠償。
第十一條文明施工管理義務、用工及其他義務。
第一款乙方對施工現(xiàn)場設施必須嚴格按國家和當?shù)赜嘘P(guān)部門對文明施工的要求設置,必須執(zhí)行甲方有關(guān)對文明施工管理及有關(guān)罰款規(guī)定,確保創(chuàng)標化工地。工地現(xiàn)場按標化要求實施,現(xiàn)場布置必須符合公司形象策劃和宣傳的統(tǒng)一要求標準,整潔衛(wèi)生,設施完好,以文明工地形象取得公司驗收認可,否則必須整改,直到驗收通過為止,由此而開支的一切費用由乙方負責。
第二款乙方必須高度重視,認真做好計劃生育工作,對外來民工要加強管理、宣傳教育、除按規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)和填報報表外,出現(xiàn)違反計生條例者,一切經(jīng)濟與民事責任由乙方承擔。甲方對乙方給予罰款處理。
第三款乙方全面負責對現(xiàn)場人員進行遵紀守法教育,做到證件齊全,治安良好,維護公司和甲方的整體形象,嚴禁打架、酗酒、賭博、嫖娼等丑惡現(xiàn)象,杜絕上述情況出現(xiàn)。凡出現(xiàn)上述情況,及時上報當?shù)毓膊块T和甲方。甲方視情節(jié)嚴重給予處罰。
第四款建設工程需要用工,乙方必須按照國家的《勞動合同法》和《勞動法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,從有資質(zhì)的勞務公司招用勞務工人,與被用工人簽訂好相關(guān)的勞動合同,辦理好各類保險。做到每個用工必須具有身份證、暫住證、就業(yè)證和勞動合同,辦理好有關(guān)手續(xù)。為保證不對勞務工人拖欠工資,乙方應當向甲方交納民工工資保證金萬元實行代收代付。未發(fā)生拖欠工資事件,保證金在工程完工后返還。為保障民工權(quán)益,乙方應當向甲方交納勞動保險基金萬元或委托勞務公司支付。
第五款乙方聘用技術(shù)人員、使用民工時所簽訂的勞動合同應當及時報甲方備案。如未按規(guī)定辦理合法的用工手續(xù),乙方承擔全部責任,甲方有權(quán)給予處罰。
第六款甲方施工期間,涉及市政、市容、環(huán)保、治安、消防、街道等部門所發(fā)生的費用,均由乙方自負。
道路建設合同篇七
(5)乙方在投標中造價應不低于最低控制價。
(6)乙方經(jīng)營活動中拖欠材料、工資所發(fā)生的一切費用以及所有債權(quán)、債務由乙方承擔全部經(jīng)濟責任,并按有關(guān)規(guī)定繳納工程定額測定費及辦理一切手續(xù)的費用。
(7)乙方自行聘用所需人員,所聘用人員應報公司備案。
(8)根據(jù)合同約定,按時向甲方繳納承包費用。
(9)該工程實行項目負責制,獨立核算,自負盈虧,工程所發(fā)生的墊資均由乙方負責,不得拖欠農(nóng)民工工資,在承包期內(nèi)所發(fā)生的債權(quán)、債務均由乙方承擔。乙方應做好財務帳,若有違規(guī),責任由乙方自負。
三、爭議違約。
(1)在履行合同中發(fā)生爭議,甲乙雙方應本著有利于保證質(zhì)量、保證安全、按期完成施工任務的原則,進行友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則提請甲方企業(yè)所在地法院裁決。
(2)合同雙方之任何一方不能按約定的條款履行義務,造成的損失由違約方負責,并向?qū)Ψ街Ц豆こ毯贤偨痤~的5%的違約金。
(3)因乙方在本工程質(zhì)量、安全等方面此出現(xiàn)問題,造成甲方企業(yè)資質(zhì)受處理或影響甲方參加投標等,所造成的損失應由乙方承擔一切責任。甲方有權(quán)凍結(jié)該工程合同履約擔保金、項目工程款等,用于賠償甲方所造成的損失,直至追究法律責任。
(4)若乙方向甲方隱瞞、漏報工程項目和工程造價(含業(yè)主供應材料),甲方有權(quán)按所查出隱瞞、漏報的造價的10%對乙方另外進行處罰。
四、其它約定:
(1)乙方違法經(jīng)營或質(zhì)量、安全、經(jīng)濟等問題上失誤,給公司造成信譽、經(jīng)濟重大損失,甲方有權(quán)收回乙方承包權(quán)。其損失由乙方負責全部責任。
(2)乙方無權(quán)轉(zhuǎn)包經(jīng)營權(quán),若發(fā)現(xiàn)被轉(zhuǎn)包,甲方有權(quán)立即終止其經(jīng)營權(quán)。
(3)乙方應向甲方報送承建項目的業(yè)績資料,所有業(yè)績資料交由甲方統(tǒng)一存檔。
五、安全生產(chǎn)目標管理責任。
六、合同終止。
(1)工程竣工驗收合格交付使用、保修期滿、工程款付清后,在不違背工程質(zhì)量終身負責制原則下可視合同終止。
(2)本工程若發(fā)生質(zhì)量問題,乙方應自覺按照業(yè)主或監(jiān)督、監(jiān)理部門要求進行整改,直至質(zhì)檢部門驗收合格為止。否則,甲方可終止協(xié)議并將工程收回自行施工,所造成的損失全部由乙方負責賠償。
(3)本合同經(jīng)雙方簽字后生效,承包期滿,乙方承包費用繳納完畢,經(jīng)營資料上交甲方終止。
七、本合同一式二份,甲方持一份,乙方持一份。未盡事宜,雙方協(xié)商處理。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
聯(lián)合辦企業(yè),發(fā)展經(jīng)濟是社會潮流,是綜合經(jīng)濟的體現(xiàn),對國家和個人都有益,團結(jié)就是力量。
本合同趙玉清為股東甲方,查代初為股東乙方。甲乙雙方簽訂合同,規(guī)范企業(yè)各項行為原則、義務、權(quán)力等具體事項如下:
五、發(fā)展中不得無故退股,不得轉(zhuǎn)讓,不得單方同意爭股;。
六、該企業(yè)的合同原件于甲方保管,甲方在復印件上簽字說原件在甲方手中保存;。
八、未盡事宜,雙方同意后再補充,(補充協(xié)議服從本協(xié)議主題);。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,簽字之日起生效,并受法律約束。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
道路建設合同篇八
內(nèi)部承包經(jīng)營合同(道路建設項目)
甲方:____________有限公司
乙方:____________________
雙方就甲方取得的__________村村里道路建設項目,經(jīng)協(xié)商確定本內(nèi)部承包經(jīng)營合同,共同遵照執(zhí)行:
一、承包項目、承包期限、承包金
1.甲方將依法取得的__________村村里道路建設項目,承包給乙方負責承建經(jīng)營,投資合同:內(nèi)部承包經(jīng)營合同(道路建設項目)。
2.承包期限自支付承包金之日起至該村道路交付使用之日止,合同范本《投資合同:內(nèi)部承包經(jīng)營合同(道路建設項目)》。
3.承包金為__________萬元人民幣。
4.支付方式:在本合同簽字生效,并在乙方取得甲方與業(yè)主簽訂的就該項目的承包合同后,一次性向甲方支付。
二、雙方的責任和義務
甲方:1.甲方應向乙方提供其與業(yè)主簽訂的就該項目的承包合同。
2.甲方應確保該項目系合法取得,并保證乙方的承包權(quán)具有排他性。
乙方:1.乙方享有承包期限內(nèi)的'一切經(jīng)營管理權(quán),產(chǎn)生的債權(quán)債務自行負責。
2.乙方在承包經(jīng)營期間,承擔經(jīng)營活動所產(chǎn)生的一切運營費用。投資合同:內(nèi)部承包經(jīng)營合同(道路建設項目)由精品信息網(wǎng)整理!
三、違約責任
本合同雙方在諒解、誠信的基礎上制訂,應充分履行各自的權(quán)利和義務,若一方違約,應向另一方支付_________萬元人民幣違約金。
四、未盡事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同附件備忘錄,該附件備忘錄與本合同是有同等效力。乙方須有四人同時簽字有效。
五、本合同一式五份,甲方執(zhí)一份,乙方每人執(zhí)一份,自雙方簽章生效。
甲方:____________________
_______年_______月______日
乙方:____________________
_______年_______月______日
道路建設合同篇九
工程名稱:
建設單位:
施工單位:
簽訂時間:
簽訂地點:
第一章詞語涵義及合同文件。
第一條詞語涵義。
《電力建設工程施工合同》文本,由《電力建設工程施工合同條件》(以下簡稱《合同條件》)和《電力建設工程施工合同協(xié)議條款》(以下簡稱《協(xié)議條款》),組成,其用詞用語除《協(xié)議條款》另有約定外,應具有本條所賦予的涵義:
一、發(fā)包方(簡稱甲方):《協(xié)議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
二、甲方駐工地代表(簡稱甲方代表):甲方在《協(xié)議條款》中指定的代表。
三、承包方(簡稱乙方):《協(xié)議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。
四、乙方駐工地代表(簡稱乙方代表):乙方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。
五、社會監(jiān)理:受甲方委托、具備《電力工程建設監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。
六、總監(jiān)理工程師:工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
七、設計單位:甲方委托的具備《電力工程勘察設計單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的相應資質(zhì)等級的設計單位。
八、工程造價管理部門:國務院各有關(guān)部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權(quán)的建設工程造價管理機構(gòu)。
九、工程質(zhì)量監(jiān)督部門:電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、省(直轄市、自治區(qū))電力局或其根據(jù)《電力基本建設工程質(zhì)量監(jiān)督暫行規(guī)定》設置的電力建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
十、工程:《協(xié)議條款》約定具體內(nèi)容的電力建設永久工程。
十一、合同價款:以現(xiàn)行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格,通過招標投標或甲乙雙方協(xié)商確定,用以支付乙方履約完成工程施工內(nèi)容的價款總額。
十二、經(jīng)濟支出:在施工中發(fā)出,經(jīng)甲方確認后以增加預算形式支付的合同價。
款。
十三、費用:甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。
十四、工期:甲方雙方參照電力建設工程項目工期定額等規(guī)定,在《協(xié)議條款》中約定的合同工期。
十五、開工日期:《協(xié)議條款》約定的工程開工日期。
十六、竣工日期:《協(xié)議條款》約定的工程竣工日期。
十七、圖紙:由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準,乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
十八、施工現(xiàn)場:經(jīng)甲方同意、"施工組織設計"或"施工方案"所確定的用以施工的場地。
十九、書面形式:根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。
二十、不可抗力:因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災,以及《協(xié)議條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災害。
二十一、賠償金:責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用,包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調(diào)遷、材料和構(gòu)配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用,以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。
二十二、質(zhì)量缺陷:工程不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)技術(shù)標準、設計文件及合同對質(zhì)量的要求。
二十三、協(xié)議條款:結(jié)合具體工程,甲乙雙方協(xié)商后依法簽訂的書面協(xié)議。
第二條合同文件及解釋順序。
一、合同文件應能互相解釋,互為說明。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:
1.《協(xié)議條款》;。
2.《合同條件》;。
3.洽商、變更等明確雙方合同權(quán)利義務的紀要、協(xié)議等文書;。
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;。
5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;。
6.標準、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求;。
7.構(gòu)成合同一部分的其它文件。
二、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的情況下,由雙方協(xié)商解決(實行社會監(jiān)理的,可先由總監(jiān)理工程師作出解釋);雙方意見仍不能一致的,按第30條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。
一、合同文件使用漢語普通話書寫,雙方可根據(jù)需要商定使用少數(shù)民族語言譯本,對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī),以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。
三、施工應當使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒有相應的標準、規(guī)范時,可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應按《協(xié)議條款》約定的時間和份數(shù)向乙方提供約定的標準、規(guī)范。
四、國內(nèi)沒有相應的標準、規(guī)范時,乙方按《協(xié)議條款》約定的時間和要求提出施工工藝,經(jīng)甲方代表批準后執(zhí)行;甲方要求使用國外標準、規(guī)范,應報請電力行業(yè)主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。
五、購買、翻譯和制定標準、規(guī)范及提出施工工藝的費用,均由甲方承擔。
第四條圖紙。
一、甲方在開工日期之前按《協(xié)議條款》約定的日期和份數(shù)(包括竣工圖和現(xiàn)場存放的份數(shù)),向乙方提供完整的施工圖紙,并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度,乙方按《協(xié)議條款》要求做好圖紙保密工作。
二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙,將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款,并保證滿足實施"施工綜合進度計劃"的需要。
三、甲方對圖紙有特殊保密要求的,乙方采取相應的措施保密,由甲方承擔費。
用。
四、乙方要求增加圖紙份數(shù),甲方應按《協(xié)議條款》約定的時間予以復制、交付,費用由乙方承擔。
五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙,應在5天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內(nèi)未答復,按第七條第二款約定處理。
六、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表,酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn),甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任,并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
第二章雙方一般責任。
第五條甲方代表。
一、甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責:
1.甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員承擔其部分權(quán)利和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發(fā)出口頭指令,并在24小時內(nèi)給予書面確認,乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認,乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后48小時內(nèi)提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求后2天內(nèi)不予答復,即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理,應在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告,甲方代表在乙方申告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議,但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失,由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等,并如約履行約其它約定的義務,否則乙方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小時內(nèi)仍未予以答復,即視為其確認、同意、批準,應由甲方承擔由此發(fā)生的支出,順延因此延誤的工期,賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監(jiān)理的工程,甲方應將總監(jiān)理工程師行使權(quán)利、履行義務的范圍通知乙方。總監(jiān)理工程師按約定在委托授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行職務。
三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人,甲方應提前7天通知乙方。后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
第六條乙方代表。
一、乙方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責:
1.乙方的要求、申請和通知等,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的"施工組織設計"(或施工方案)、依據(jù)合同發(fā)出指令和要求組織施工,在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的支出,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人,應提前7天通知甲方,后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
第七條甲方工作。
一、甲方按照《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求,完成以下工作:
1.辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作,使施工場地具備施工條件,并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題。
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現(xiàn)場外部接至《協(xié)議條款》約定地點,并保證施工期間的需要。
3.開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道,以及《協(xié)議條款》約定的施工現(xiàn)場內(nèi)的主要交通干道并予以保養(yǎng),滿足施工運輸?shù)男枰?,保證施工期間的暢通。
4.向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料,保證數(shù)據(jù)真實準確。
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批準等手續(xù),與有關(guān)方面締結(jié)工程交跨鐵路、公路、通訊線路需要的協(xié)議。
6.將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗。
7.組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底,對于需要審定施工圖預算的應及時予以審定。
8.協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護,并承擔有關(guān)費用。
9.按照合同及"施工綜合進度計劃"確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場,保證現(xiàn)場及建筑物、構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)、基礎等符合安裝施工的要求。
10.協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關(guān)系,及時處理有關(guān)問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務,則承擔由此導致的費用支出,賠償因此造成的乙方損失,延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委托乙方完成,應承擔所發(fā)生的經(jīng)濟支出并給付乙方相應的費用。
第八條乙方工作。
一、乙方按照《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的范圍、時間、要求,完成以下工作:
1.在其設計資格證書允許的范圍內(nèi),按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計,經(jīng)甲方代表批準后使用。
2.按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關(guān)統(tǒng)計報表。
3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi),并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產(chǎn)和人身傷害,由乙方承擔責任。
4.按《協(xié)議條款》約定的數(shù)量和要求,向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設施,發(fā)生的費用由甲方承擔。
5.采取有效措施實施地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術(shù)、經(jīng)濟條件限制,對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的,應由甲方會同乙方事先報請當?shù)卣嘘P(guān)部門批準。以上費用由甲方承擔,因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協(xié)議條款》約定負責保護工作,保護不善發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經(jīng)濟支出,在《協(xié)議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題,由甲方承擔責任。
7.按合同的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護工作。
8.保護施工現(xiàn)場清潔。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求,承擔因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款,合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出,賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟損失。
第三章施工組織設計和工期。
第九條進度計劃。
一、甲方在締結(jié)合同后3天內(nèi)向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及"供應材料、設備計劃"、"提供土建工程計劃"等資料,乙方據(jù)以按電力建設工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》的約定編制"施工組織設計"(或施工方案)、"施工綜合進度計劃",在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料,按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃",按第八條第二款處理。
二、甲方代表對于乙方提交的"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃"同意與否,應在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi)予以答復,逾期未復,可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的"施工組織設計"和"施工綜合進度計劃"為合同文件,應共同遵循。
三、乙方應按甲方同意的"施工組織設計"和"施工綜合進度計劃"組織施工,接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時,乙方應按甲方代表的要求提出改進措施,提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術(shù)措施,乙方應報請甲方代表審核批準后實施,由甲方承擔特殊施工技術(shù)措施費。
第十條延期開工。
一、乙方應按《協(xié)議條款》約定和"施工綜合進度計劃"確定的開工日期、開工條件開始施工,因故不能如期開工的,應在約定的開工日期5天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后3天內(nèi)作出答復,逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意,竣工日期不予順
延。
三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意將開工日期推遲,由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失,相應順延工期。
第十一條暫停施工。
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工,提出暫停要求后24小時內(nèi)應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求,經(jīng)批準后繼續(xù)施工。
二、甲方代表未在約定時間內(nèi)提出處理意見,或在乙方提出復工要求后24小時內(nèi)未予答復,乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的,按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出于非乙方原因,由甲方承擔經(jīng)濟支出,相應順延工期;停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第十二條工期延誤。
一、對以下情況造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方代表確認,工期相應順延。
1.工程量變化或設計變更;。
2.一周內(nèi),非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;。
3.合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發(fā)生后5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告,甲方代表在乙方提出報告3天內(nèi)予以批準或提出修改意見,逾期未予答復,即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條工期提前。
一、施工中需要提前竣工,雙方協(xié)商一致后簽訂"提前竣工協(xié)議",合同竣工日期何以提前。"提前竣工協(xié)議"應包括以下主要內(nèi)容:
1.提前的時間;。
2.乙方采取的趕工措施;。
3.甲方為趕工提供的條件;。
4.趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔;。
5.提前竣工收益的分享。
二、乙方按"提前竣工協(xié)議"修訂施工進度計劃,提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后5天內(nèi)給予批復,逾期未批復則視為其已批準。
第四章質(zhì)量與驗收。
第十四條檢查和返工。
一、乙方按相應的電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范、約定采用的標準、設計的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改,承擔由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經(jīng)濟支出,由甲方承擔,工期相應順延。
二、以上檢查合格后,又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題,仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執(zhí)行電力建設工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定,在不影響正常施工的前提下進行,如影響正常施工,除非經(jīng)檢查檢驗為質(zhì)量不合格,因此發(fā)生的費用則由甲方承擔,相應順延工期。
第十五條質(zhì)量等級評定。
一、工程質(zhì)量應達到約定的工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準規(guī)定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準,應支付由此增加的經(jīng)濟支出,對工期有影響的應給予相應順延。
二、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔違約責任。
三、由于設計或材料、構(gòu)件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質(zhì)量條件,乙方予以返工、修改的經(jīng)濟支出由甲方承擔,工期相應順延。乙方無力予以修改的,經(jīng)甲方代表認可,該部分可不在評定質(zhì)量等級之列。
四、雙方對工程質(zhì)量有爭議,可按第30條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗收。
一、需要進行中間驗收的工程或部位,在《協(xié)議條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件。
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收,并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
三、工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方代表已經(jīng)批準,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條分部試運。
一、工程具備分部試運條件,應按電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定進行分部試運。除約定由設備制造、供貨單位自行調(diào)試的以外,分部試運由乙方負責,編制分部試運方案和措施,提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案后7日內(nèi)予以批準或提出修改意見,逾期未批復即視為經(jīng)甲方代表批準。
二、乙方在分部試運的48小時之前通知甲方代表參加,甲方代表不能按時參加分部試運可書面委托他人全權(quán)代表,非發(fā)生第37條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調(diào)整試驗記錄,由乙方及調(diào)試單位作出,甲方代表在記錄上簽字,作為質(zhì)量驗收和整套啟動的依據(jù)。
四、由于乙方原因試運達不到驗收要求,甲方代表在試運后24小時內(nèi)提出修改意見,由乙方按其意見修改后重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理,或參加試運未在約定時間內(nèi)提出修改意見、試運合格不簽字驗收,試運結(jié)束24小時后試運記錄自行生效,甲方應予承認,乙方可繼續(xù)施工并可據(jù)以辦理有關(guān)手續(xù)。
六、經(jīng)分部試運合格的設備和系統(tǒng),由于生產(chǎn)或試運需要繼續(xù)運轉(zhuǎn),可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內(nèi)或《協(xié)議條款》另有約定的,均由甲方承擔。
八、由于設計、設備制造、操作不當?shù)确且曳皆蛟斐稍囘\達不到驗收要求,由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝,所發(fā)生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等,均由甲方給付后與責任方結(jié)算,延誤的工期予以相應順延。
第十八條驗收和重新檢驗。
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收,由乙方在驗收48小時前提交"驗收通知",通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內(nèi)容、時間、地點,附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理,或在驗收24小時前向乙方提出延期要求,延期不得超過兩天。否則,乙方可自行組織驗收,甲方應承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收,當其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應按要求進行剝露,并在檢查后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出,賠償乙方損失并相應順延工期。檢查不合格,乙方承擔發(fā)生的費用,工期也予順延。
第五章合同價款與支付。
第十九條合同價款及調(diào)整。
一、甲乙雙方在簽訂《協(xié)議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函,保證依法履約付款,待保修期滿后退還。
二、合同價款在《協(xié)議條款》中予以約定,按《建設工程價款結(jié)算辦法》和《關(guān)于基本建設工程實行竣工結(jié)算的具體規(guī)定》結(jié)算付款,任何一方不得擅自改變,發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整。
1.甲方代表確認的工程量增加或經(jīng)甲方代表批準、乙方代表同意的工程削減。
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商。
3.工程造價管理部門公布的價格調(diào)整。
4.合同約定的其它增減或調(diào)整。
三、合同價款或調(diào)整的范圍,在《協(xié)議條款》中約定。
四、乙方在第十九條第二款約定的情況發(fā)生后10天內(nèi),按第二十六條第一款約定或依據(jù)工程造價管理部門的價格調(diào)整文件計算價款調(diào)整金額,并將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天內(nèi)予以批準并通知經(jīng)辦銀行和乙方,或提出修改意見及理由,逾期未答復則視為甲方代表予以批準,應據(jù)以結(jié)算付款。
第二十條工程款預付。
一、甲方按《協(xié)議條款》約定的時間和數(shù)額,向乙方預付工程款,開工后按約定的時間和比例逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款付款,乙方在約定給付日期7天后向甲方代表提交"要求付款的通知",甲方在乙方提交通知后仍未按要求給付,乙方可在提交通知后暫停止施工,按第七條第二款約定處理,并由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。
第二十一條工程量的核實確認。
一、乙方按《協(xié)議條款》約定的時間,向甲方代表提交"已完工程量報告"申請確認。甲方代表在乙方提交報告后3天內(nèi)按設計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量),逾期未予以計量,即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經(jīng)確認,亦作為工程款支付的依據(jù)。
二、甲方在進行計量24小時前通知乙方派人參加,乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發(fā)出通知使乙方未能參加計量,甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量,甲方自行計量的結(jié)果有效,即為工程價款支付的依據(jù)。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量,不予計量。
第二十二條工程款支付。
一、乙方按照《協(xié)議條款》約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量,依據(jù)構(gòu)成合同價款相應項目的單位和取費標準,計算出已完工程的價款,編制"工程款結(jié)算帳單"提交甲方代表。甲方代表在乙方提交"工程款結(jié)算帳單"后5天內(nèi)予以簽證,并通知經(jīng)辦銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結(jié)算帳單逾期未簽證,或經(jīng)辦銀行由于甲方原因未付款,乙方可向甲方代表發(fā)出"要求付款的通知",在發(fā)出通知5天后甲方仍未按要求給付,乙方可暫停施工,按第七條款約定處理,并由甲方償付工程款的利息,利息從其計量簽字第11天起按約定的利率計取。
第六章材料設備供應。
第二十三條甲方供應材料設備。
一、甲方按《協(xié)議條款》約定為乙方供應材料、設備,所供材料、設備的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位、質(zhì)量等級和提供時間、地點應與清單相符,并向乙方提供材料、設備的質(zhì)量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設備前按約定時間通知乙方驗收、領取,經(jīng)驗收、領取后發(fā)生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應的材料、設備與《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定或清單不符,按以下情況分別處理:
1.材料、設備的單價不符,由甲方承擔所有價差。
2.材料、設備的種類、規(guī)格、質(zhì)量等級不符,乙方可拒絕接收、保管,由甲方運出施工現(xiàn)場并重新采購。設備到貨時如不能開箱檢驗,可只驗收箱子數(shù)量,之后的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行,出現(xiàn)缺件即由甲方負責補足,質(zhì)量等級、規(guī)格等不符的則由甲方重新采購。
3.材料的種類、規(guī)格、型號等不符,乙方可代為調(diào)劑串換,甲方承擔相應的經(jīng)濟支出。
4.設備有缺陷,甲方可委托乙方處理,由甲方給付因此發(fā)生的費用。
5.到貨地點不符,甲方負責倒運至指定地點。
6.供應數(shù)量不足,由甲方補齊;供應數(shù)量超額,由甲方將多余部分運出施工現(xiàn)場。
7.供應時間提前,甲方負責保管或付款委托乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失,按第八條第二款約定處理。
五、經(jīng)乙方檢驗通過之后發(fā)現(xiàn)甲方所供材料、設備(包括備品、備件)有規(guī)格、質(zhì)量等不符的,甲方仍應承擔重新采購及拆除、重建的經(jīng)濟支出。
六、甲方未按《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定和清單供應材料、設備,或供應時間遲誤,或出現(xiàn)第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況,造成乙方施工延誤的,按第七條第二款約定處理。
第二十四條乙方采購材料設備。
一、乙方根據(jù)《協(xié)議條款》約定,按照設計和規(guī)范的要求采購工程需要的材料、設備或配制加工非標準設備,并提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明。
二、甲方委托乙方卸運、保管材料、設備和配制加工非標準設備、代辦設備,在《協(xié)議條款》中約定雙方的權(quán)利、義務,或另訂協(xié)議,并支付一定數(shù)額的預付款。
三、在材料、設備到貨前,乙方按約定通知甲方代表驗收,甲方未按時到場驗收,可視為其已驗收,乙方自行驗收生效。
四、乙方采購材料、設備的價差調(diào)整辦法,在《協(xié)議條款》中約定。
五、乙方采購的材料、設備或配制加工的非標準設備與設計和規(guī)范要求不符,甲方代表拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現(xiàn)場,重新采購符合要求的產(chǎn)品,承擔由此發(fā)生的費用,工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收,驗收后發(fā)現(xiàn)材料、設備不符合設計和規(guī)范要求,仍由乙方修復或拆除、重新采購,并承擔發(fā)生的費用,賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
七、根據(jù)工程需要,經(jīng)甲方代表批準,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用,由甲方承擔發(fā)生的經(jīng)濟支出,因乙方原因使用,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第七章設計變更。
第二十五條設計變更。
一、乙方執(zhí)行電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范、建設工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定,嚴格按圖施工,發(fā)現(xiàn)設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補,應及時向甲方代表提出變更設計申請。
二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請,應按《協(xié)議條款》約定的期限送交原設計單位審查、修改、補充,取得相應的圖紙、說明,對于較大設施變更和重大設計變更還應取得有關(guān)部門的批準、追加投資和材料的指標,之后發(fā)給乙方設計變更通知,否則乙方有權(quán)拒絕變更。
三、乙方按照設計變更通知施工,進行下列變更:
1.增減合同約定的工程量;。
2.更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格;。
3.更改有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸;。
4.增加工程需要的附加工作;。
四、因以上變更導致的經(jīng)濟支出和乙方損失,由甲方承擔,延誤的工期相應順。
延。
第二十六條確定變更價款。
一、發(fā)生第二十五條約定的變更后,在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi),乙方按下列方法提出變更價格,經(jīng)甲方代表批準后調(diào)整合同價款和竣工日期。
1.合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格計算,變更合同價。
款;。
3.合同中沒有適用的和類似的價格,由乙方提出適當?shù)淖兏鼉r格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見后5天內(nèi)予以批準,或者提出修改意見及理由,逾期不予批復即視為甲方代表批準。
三、乙方對于甲方代表不批準其變更價格意見持有異議,可提請總監(jiān)理工程師予以評定(如果有社會監(jiān)理)、提請約定的工程造價管理部門予以裁定,不服裁定則可按第30條約定處理。
第八章竣工與結(jié)算。
第二十七條竣工驗收。
一、工程具備竣工條件,乙方按電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范等規(guī)定向甲方代表提交"竣工驗收報告"申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收后10天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收,驗收5天內(nèi)給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改,承擔由于自身原因造成修改所發(fā)生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發(fā)生的費用及因此給乙方造成的損失,延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收,執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定,由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作,全面處理試運驗收中發(fā)生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調(diào)試方案和措施的制定,在啟動調(diào)試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金,經(jīng)甲乙雙方參照調(diào)試工期定額和相應的取費標準商定,由甲方予以支付。合同中另有約定、已包含在合同價款的除外。
四、竣工日期為乙方提交"竣工驗收報告"之日,需修改后才能達到竣工要求的,應為乙方修改后經(jīng)甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收,應從約定期限最后1天的次日起承擔工程保管費用。
六、按建設項目檔案資料管理的有關(guān)規(guī)定,乙方在整套啟動試運驗收后45天內(nèi),將竣工圖等完整竣工資料移交甲方。
七、工程移交后實行試生產(chǎn)的,火電項目期限6個月,不得延長。試生產(chǎn)利潤,甲乙方雙方按約定分享。
八、由于設計、設備或系統(tǒng)等不屬于乙方原因使個別項目不能全部投入,應在啟動試運驗收記錄上寫明原因,由甲方負責在驗收后組織完成。
九、機組經(jīng)72小時試運后,由于系統(tǒng)負荷需要等原因不能停機,則免去其后的規(guī)定試運時間,即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數(shù)非主要設備未按設計規(guī)定的內(nèi)容全部建成,但不影響正常生產(chǎn),已符合竣工驗收標準的,應辦理竣工驗收手續(xù),由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收后完成,期限不得超過6個月。
十一、由于特殊原因,部分單位工程和部位須甩項竣工時,雙方訂立甩項竣工協(xié)議,明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交"竣工驗收報告"后10天內(nèi)無正當理由未組織驗收,或驗收后5天內(nèi)未予批準且未提出修改意見,即視為此"竣工驗收報告"經(jīng)甲方代表批準,應據(jù)以辦理結(jié)算手續(xù)。
第二十八條竣工結(jié)算。
一、竣工報告批準后,乙方按建設工程價款結(jié)算辦法等有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》約定的時間、方式,向甲方代表提交"竣工結(jié)算報告"。甲方代表在乙方提交報告后5天內(nèi)予以批準并將撥款通知送經(jīng)辦銀行辦理竣工結(jié)算,或提出修改意見及理由。乙方收到工程款后15天內(nèi)將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關(guān)規(guī)定或約定未如約辦理竣工結(jié)算,或經(jīng)辦銀行由于甲方原因未支付工程款,乙方可留置部分或全部工程,予以妥善保護,由甲方給付保護費用,承擔違約責任,并按約定的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條保修。
一、執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程、工程質(zhì)量管理辦法等規(guī)定,乙方對竣工交付使用的工程所存在的質(zhì)量缺陷負責維修。
二、保修項目、內(nèi)容、范圍,由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定。
三、保修期,整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程,均從移交甲方之日起分別計算保修期。
1.建筑工程保修期:
(1)建筑物、構(gòu)筑物的土建工程為1年,其屋面防水工程為3年;。
(2)建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為6個月;。
(3)建筑物的供熱、供冷工程為1個采暖期、供冷期;。
(4)室外的上下水、道路等公用工程為1年。
2.安裝工程保修期為1年。
3.其他有特殊要求的工程,保修期限由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定。
四、質(zhì)量保修金,由甲方從其給付乙方的工程結(jié)算款中劃撥,存入《協(xié)議條款》約定的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在銀行開設的專門帳戶,任何單位和個人不得挪作他用。
1.建筑工程按其造價的1.5%留存;。
2.安裝工程按其造價的0.5~1%留存;。
3.有特殊保修要求的工程由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定留存比例。
五、保修責任,乙方負責維修由于其自身原因形成的質(zhì)量缺陷,所發(fā)生的費用從質(zhì)量保險金中支付,不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發(fā)給的保修通知之日起,在兩周內(nèi)到達現(xiàn)場與甲方共同辨明質(zhì)量缺陷責任,商議返修內(nèi)容。屬乙方責任的,乙方未按期到達現(xiàn)場,甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知書后1周內(nèi)仍未到達,甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修,所發(fā)生的費用按上述辦法支付。由于設計、使用不當或材料、構(gòu)件、配件、設備的設計、制造等原因造成的質(zhì)量缺陷,由責任方承擔保修責任,乙方予以維修發(fā)生的費用由甲方給付。對于不可抗力引起的質(zhì)量問題,乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定,返修價款按第二十六條約定確定,質(zhì)量驗收按第十四條約定進行,所用材料、構(gòu)件、配件等數(shù)量、價格及采購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協(xié)議,甲方應積極予以創(chuàng)造方便條件。
七、退還工程質(zhì)量保修金,由甲方在保修期滿后20天內(nèi)予以結(jié)算,將剩余的質(zhì)量保修金及銀行存款利息退還乙方。
第九章爭議、違約和索賠。
第三十條爭議。
一、甲乙雙方對于合同權(quán)益有不同的主張和要求,可通過協(xié)商或約定的單位、人員調(diào)解排解。為愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成的,可根據(jù)雙方的協(xié)議向有管轄權(quán)的仲裁機構(gòu)申請仲裁;雙方未達成仲裁協(xié)議的,可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
二、雙方發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況,雙方都應繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),保護好已完工程。
1.合同確已無法履行;。
2.雙方協(xié)議停止施工;。
3.調(diào)解要求停止施工,且為雙方接受;。
4.仲裁機關(guān)要求停止施工;。
5.法院要求停止施工。
第三十一條違約。
一、任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求,即應承擔違約責任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約給對方造成的損失超過違約金的,還應付給賠償金,補償違約金不足的部分。
二、違約金、賠償金應在雙方明確違約責任后10天內(nèi)償付,否則按約定的利率給付利息。乙方給付甲方的違約金、賠償金,經(jīng)雙方同意后可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止,違約方承擔違約責任仍應繼續(xù)履行合同。
四、因變更或解除合同使用一方遭受經(jīng)濟損失的,除依法可以免除責任的以外,應由責任方負責賠償。
第三十二條索賠。
一、合同一方的經(jīng)濟利益、正當權(quán)利因?qū)Ψ竭`約、危害行為遭受損失,要求對方予以給付、補償、歸還,按以下程序進行。
1.有正當?shù)厮髻r理由和充足的證據(jù)。
2.在索賠事件發(fā)生后20天內(nèi),向?qū)Ψ教峤?索賠通知"。索賠通知應包括索賠的理由、依據(jù)、要求等內(nèi)容。
3.受索賠方在索賠方提交通知后10天內(nèi)給予書面確認,或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據(jù);索賠方在接到該通知后7天內(nèi)提交補充理由證據(jù),受索賠方接到補充理由證據(jù)后5天內(nèi)給予書面答復。
4.索賠方逾期未提交"索賠通知"或補充理由證據(jù),視其為放棄索賠;受索賠方逾期未要求補充理由證據(jù)或未作出答復,視其為確認索賠,"索賠通知"則應從答復的最后1天起生效。
二、受綜賠方在確認索賠后10天內(nèi)如數(shù)向索賠方給付或補償、歸還,否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經(jīng)濟損失。
第十章其它。
一、執(zhí)行電力建設安全施工管理的有關(guān)規(guī)定,認真采取安全防護措施,嚴防事。
故。
二、乙方承擔因自身安全措施不力而出現(xiàn)事故的責任和因此發(fā)生的費用,非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發(fā)生重大傷亡事故,乙方應立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表,按有關(guān)規(guī)定和政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。
三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨交通要道附近等特殊環(huán)境施工前,應向甲方提出安全保護措施,經(jīng)甲方代表批準后實施,費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環(huán)境中施工,甲方應按有關(guān)規(guī)定提供相應的防護措施,并承擔有關(guān)的經(jīng)濟支出。
第三十四條專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議。
一、甲方要求采取專利技術(shù)、特殊工藝,須負責辦理相應的申報、審批手續(xù),承擔申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用,并負責試驗等有關(guān)工作。
二、乙方提出使用專利技術(shù)和特殊工藝,報甲方代表批準后按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設施和"施工組織設計"的更改及對原定材料、設備的換用,應經(jīng)甲方代表批準。
四、以上發(fā)生的費用和獲得的利益,雙方按協(xié)議分攤或分享。
第三十五條地下障礙和文物。
乙方在施工中發(fā)現(xiàn)文物、古墓、古建筑基礎和結(jié)構(gòu)、化石、錢幣等有考古、地質(zhì)研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物,應在4小時內(nèi)通知甲方代表,報告有關(guān)管理部門并采取有效的保護措施。甲方代表應在收到通知后12小時內(nèi)對乙方采取的保護措施給予批準或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用,延誤的工期相應順延。
一、乙方可按投標書或《協(xié)議條款》約定分包部分工程,將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸,以本合同為準。
二、分包合同不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監(jiān)督管理人員,保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽,均視為乙方的違約或疏忽。
三、除非《協(xié)議條款》另有約定,分包工程價款由乙方與分包單位結(jié)算。
第三十七條不可抗力。
一、不可抗力發(fā)生后,乙方應迅速采取措施,盡力減少損失,在24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況,按《協(xié)議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續(xù)發(fā)生,乙方應每隔5天向甲方代表報告1次災害情況,直到災害結(jié)束。甲方應對處理災害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔;。
1.已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔,第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備,包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現(xiàn)場用于施工的材料、設備。
2.乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應采取措施所發(fā)生的費用及損失,由甲方承擔。
3.乙方生產(chǎn)、生活臨時建筑的損失,由甲方予以適當?shù)难a償。
4.人員傷亡由其單位負責處理并承擔費用,但由于第三十七條第二款中情況造成傷亡則由甲方給予補償。
5.乙方的施工機械設備及停工等損失,由乙方承擔,但因第三十七條第三款(2)條中的情況所致則由甲方給予補償。
6.第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用,由乙方承擔。
三、經(jīng)受不可抗力損害后的清理、修復工作由乙方承擔,甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定,雙方可另簽協(xié)議約定。
第三十八條保險(如有時)。
一、甲方按《協(xié)議條款》的約定辦理工程保險和施工現(xiàn)場甲方人員及第三方人員生命財產(chǎn)的保險,并支付一應費用。
二、乙方辦理自己在施工現(xiàn)場人員生命財產(chǎn)和施工機械設備的保險,并支付一應費用。
三、投保后發(fā)生事故,乙方應在15天內(nèi)向甲方代表提供損失情況和估價的報告,如損害繼續(xù)發(fā)生,乙方在15天后每10天報告一次,直到損害結(jié)束。
第三十九條工程停建或緩建。
一、由于政策變化、甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏=ɑ蚓徑ǎ购贤荒芾^續(xù)履行,雙方可簽訂協(xié)議變更、中止或解除合同。
二、甲方應如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款,以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發(fā)生的開支,賠償乙方有關(guān)損失。
三、乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備,按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現(xiàn)場,并為分包單位的撤出提供條件。
四、甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件,承擔以上的經(jīng)濟支出。
五、已經(jīng)訂貨的材料、設備由訂方負責在變更、中止或解除合同后20天內(nèi)退貨,不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用,由甲方承擔。逾期未退貨造成的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第四十條合同的生效與終止。
一、本合同自《協(xié)議條款》約定的生效之日起生效。
二、在竣工結(jié)算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關(guān)保修條款仍然生效,其它條款即告終止,保修期滿并退還質(zhì)量保修金后,有關(guān)保修條款終止。
第四十一條合同份數(shù)。
一、合同正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。
二、副本份數(shù)按《協(xié)議條款》約定,由甲乙雙方分送有關(guān)部門。
第一章一般條款。
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
一、工程名稱。
工程地點:
工程內(nèi)容:
工程性質(zhì):
承包范圍:
二、批準單位。
批準文號:
業(yè)主或主管單位:
三、開工日期
竣工日期:
總?cè)諝v工期:
四、質(zhì)量等級。
五、承包方式。
六、合同價款。
第二條合同文件及解釋順序。
一、合同文件的組成和解釋順序。
1.本協(xié)議條款;。
2.本合同條件;。
3.洽商:變更等明確雙方合同權(quán)利義務的紀要、協(xié)議等文書。
4.
5.
6.
7.
二、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的情況下,由雙方協(xié)商解決。
第三條合同文件使用的語言、文字、標準和適用法律。
一、合同文件使用漢語普通話書寫,以漢字普通話解釋、說明。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī),以及電力工業(yè)規(guī)章。
三、施工使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。
第四條圖紙。
一、甲方在開工日期前,于年月日向乙方提供完整的施工圖紙份,其中包括竣工圖份、現(xiàn)場存放的份,保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度,對乙方做好圖紙保密工作的要求:
二、甲方不能按第四條第一款約定提供的圖紙名稱、提供期限,保證滿足實施"施工綜合進度計劃"的需要。
三、甲方對圖紙的特殊保密要求,乙方采取保密措施,由甲方承擔的費用。
四、乙方要求增加圖紙份數(shù),甲方應按予以復制、交付,費用由乙方承擔。
五、乙方在開工前未如約收到甲方提供的圖紙,應在天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內(nèi)未答復,按第七條第二款約定處理。
六、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求,應及時通知甲方代表,根據(jù)實際情況按第四條第五款或第二十五條第一款的約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn),甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款的約定承擔責任,并給付因此造成的修補、拆除、改建、重新等費用。
第二章雙方責任。
第五條甲方代表。
一、甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表(職務專業(yè)技術(shù)職稱)按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責:
1.甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員承擔其部分權(quán)利和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發(fā)出口頭指令,并在小時內(nèi)給予書面確認,乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認,乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后小時內(nèi)提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求后天內(nèi)不予答復,即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理,應在收到指令后小時內(nèi)提出書面申告,甲方代表在乙方申告后小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議,但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失,由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等,并如約履行其它約定的義務,否則乙方在約定時間后小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后小時內(nèi)仍未予以答復,即視為其確認、同意、批準,應由甲方承擔因此發(fā)生的支出,順延因此延誤的工期,賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監(jiān)理的工程,甲方應將總監(jiān)理工程師行使權(quán)利、履行義務的范圍通知乙方。總監(jiān)理工程師按約定在委托授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行職務。
三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人,甲方應提前天通知乙方。后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
第六條乙方代表。
一、乙方任命駐施工現(xiàn)場的代表(職務專業(yè)技術(shù)職稱)。
按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責:
1.乙方的要求、申請和通知等,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的"施工組織設計"(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令和要求組織施工,在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的支出,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人,應提前天通知甲方,后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
第七條甲方工作。
一、甲方按照《建筑工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求,完成以下工作:
1.辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作,使施工場地具備施工條件,并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題。其中:
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現(xiàn)場外部接至約定地點,并保證期間的需要。其中:
3.開通施工場地與火車站、碼頭、城鄉(xiāng)公共道路的通道,以及施工現(xiàn)場內(nèi)的主要交通干道并予以保養(yǎng),滿足施工運輸?shù)男枰?,保證施工期間的暢通。其中:
4.在前,向乙方提供施工場地、工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料,保證數(shù)據(jù)真實準確。
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路、專用線的申報批準等手續(xù),與有關(guān)方面締結(jié)線路交跨鐵路、公路、通訊線路的協(xié)議。要求甲方。
6.在前,將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗。
7.在組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底,審定施工圖預算。
8.協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護,并承擔有關(guān)費用。
9.按其"提供土建工程計劃"和"施工綜合進度計劃"為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場,保證現(xiàn)場及建筑物、構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)、基礎等符合安裝施工的要求。
10.協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關(guān)系,及時處理有關(guān)問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務,則承擔由此導致的費用支出,賠償因此造成的乙方損失,延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委托乙方完成,應承擔所發(fā)生的經(jīng)濟支出并給付乙方相應的費用。
第八條乙方工作。
一、乙方按照《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和約定的范圍、時間、要求,完成以下工作:
1.在其設計資格證書允許的范圍內(nèi),按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計,經(jīng)甲方代表批準后使用。設計費用按設計的內(nèi)容、時間、要求等另計。
2.向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關(guān)統(tǒng)計報表。
3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi),并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產(chǎn)和人身傷害,由乙方承擔責任。
4.按約定的數(shù)量和要求,向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設施,發(fā)生的費用由甲方承擔。
5.采取有效措施實施地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術(shù)、經(jīng)濟條件限制,對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的,應由甲方會同乙方事先報請當?shù)卣嘘P(guān)部門批準。以上費用由甲方承擔,因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工工程在交付甲方之前,由乙方負責保護工作,保護不善發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題,由甲方承擔責任。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經(jīng)濟支出:
7.做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建設物、構(gòu)筑物的保護工作。要求乙方:
8.保證施工現(xiàn)場清潔。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求,承擔因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款,合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務,承擔由此造成的費用支出,賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟損失。
第三章施工組織設計和工期。
第九條進度計劃。
一、甲方在締結(jié)合同后3天內(nèi)向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及"供應材料設備計劃"、"提供土建工程計劃"等資料,乙方據(jù)以按電力建設工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定和約定編制"施工組織設計"(或施工方案)、"施工綜合進度計劃",在提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料,按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃,按第八條第二款處理。
二、甲方代表對于乙方提交的"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃"同意與否,應在予以答復,逾期未復,可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃"為合同文件,應共同遵循。
三、乙方應按經(jīng)甲方同意的"施工組織設計"和"施工綜合進度計劃"組織施工,接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時,乙方應按甲方代表的要求提出改進措施,提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術(shù)措施,乙方應報請甲方代表審核批準后實施,由甲方承擔特殊施工技術(shù)措施費。
第十條延期開工。
一、乙方應按約定和"施工綜合進度計劃"確定的開工日期、開工條件開始施工,因故不能如期開工的,應在約定的開工日期天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后天內(nèi)作出答復,逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意,竣工日期不予順延。
三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意將開工日期推遲,由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失,相應順延工期。
第十一條暫停施工。
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工,提出暫停要求后24小時內(nèi)應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求,經(jīng)批準后繼續(xù)施工。
二、甲方代表未在約定時間內(nèi)提出處理意見,或在乙方提出復工要求后24小時內(nèi)未予答復,乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的,按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出于非乙方原因,由甲方承擔有關(guān)的支出,相應順延工期;停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第十二條工期延誤。
一、對以下情況造成竣工日期推遲的為延誤,經(jīng)甲方代表確認,工期相應順延。
1.工程變化或設計變更;。
2.一周內(nèi),非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;。
3.合同中約定的、非乙方原因出現(xiàn)的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發(fā)生后天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告,甲方代表在乙方提出報告天內(nèi)予以批準或提出修改意見,逾期未予答復,即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條工期提前。
一、施工中需要提前竣工,雙方協(xié)商一致后簽訂"提前竣工協(xié)議",合同竣工日期可以提前。"提前竣工協(xié)議"應包括以下主要內(nèi)容:
1.提前的時間;。
2.乙方采取的趕工措施;。
3.甲方為趕工提供的條件;。
4.趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔;。
5.提前竣工收益的分享。
二、乙方按"提前竣工協(xié)議"修訂施工進度計劃,提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后天內(nèi)給予批復,逾期未批復則視為其已批準。
第四章質(zhì)量與驗收。
第十四條檢查和返工。
一、乙方應按相應的電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范、約定采用的標準、設計的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改,承擔由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經(jīng)濟支出,由甲方承擔,工期相應順延。
二、以上檢查合格后,又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題,仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執(zhí)行電力建設工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定,在不影響正常施工的前提下進行,如影響正常施工,除經(jīng)檢查檢驗為質(zhì)量不合格外,因此發(fā)生的費用則由甲方承擔,相應順延工期。
第十五條質(zhì)量等級評定。
一、工程質(zhì)量應達到建設工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定的合格條件。甲方要求達到優(yōu)良標準,則增付價款,工期順延天。
二、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔違約責任,按計取違約金。
三、由于設計或材料、構(gòu)件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質(zhì)量條件,乙方予以返工、修改的經(jīng)濟支出由甲方承擔,工期相應順延。乙方無力予以修改的,經(jīng)甲方代表認可,該部分可不在評定質(zhì)量等級之列。
四、雙方對工程質(zhì)量有爭議,可按第三十條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗收。
一、需要進行中間驗收的工程或部位名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件:
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收小時前通知甲方代表驗收,并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
三、工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方代表已經(jīng)批準,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條分部試運。
道路建設合同篇十
發(fā)包單位:
(以下簡稱甲方)。
承包單位:(以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國擔保法》、《勞動法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),并結(jié)合本工程實際情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和守信的原則。雙方就本建設工程施工項目協(xié)商一致后,訂立本合同。
一、工程概況及合同價款:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:以勞務方式包設備、油料。
二、甲方發(fā)包給乙方的工程項目按規(guī)定的工期、進度工程量結(jié)算辦法、質(zhì)量驗收標準,施工圖紙執(zhí)行。
1、工程項目內(nèi)容:土方、石方爆破、挖裝、零至公里內(nèi)路基路面工程,運輸、大約萬方。
2、合同單價:固定單價每立方,土石方石方每立方元。
3、驗收標準:甲乙雙方簽證為準。
4、結(jié)算方式:第一次按3000萬元產(chǎn)值工程量結(jié)80%,滾動支。
三、甲、乙雙方的開工、竣工時間。
1、開工的時間為。
2、本工程開工時間以甲方下達書面“進場開工通知書”為準,乙方應準時進場施工。
3、乙方必須文明施工,嚴禁破壞周圍的莊稼、樹林和已征紅線區(qū)以外的土地,不得傷害老百姓切身利益。
四、甲、乙雙方簽訂的進度付款與竣工結(jié)算辦法:
1、勞務安全保證金:本工程勞務保證金、勞務生產(chǎn)保證金、項目施工保證金為人民幣共計該勞務安全保證金在第二次付款時返還。
2、進度付款與竣工結(jié)算以甲、乙雙方現(xiàn)場管理人員簽收的工程量清單為準。
3、乙方生產(chǎn)資金元在進場三天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方項目帳戶,專款專用。
五、材料、設備供應。
1、爆破材料,油料按工程的實際需要量乙方自己提供,其他材料乙方自己采購,手續(xù)由甲方協(xié)助辦理。
2、其他工程材料、施工機械、工具等乙方自行負責購買和完善。
六、安全施工責任:
1、乙方作為工程施工主體,在施工過程中因自身原因發(fā)生安全。
2、甲方因宏觀管理不當,督促檢查不到位,而造成的安全事故由甲方承擔管理部分的法律責任。
七、乙方進場開工前五天內(nèi)必須向甲方提供詳細的施工組織設計及現(xiàn)場行政與工程技術(shù)管理人員、特殊工種的人員名單,同時乙方將現(xiàn)場行政與技術(shù)、質(zhì)檢、管理人員名單提供給甲方,以便雙方在施工管理中聯(lián)系解決問題。
八、甲方的責任:
1、甲方將施工現(xiàn)場用電、用水,接至距施工地點50米?,F(xiàn)場內(nèi)乙方負責水、電的所有費用。
2、保證乙方正常施工。如遇當?shù)鼐用竦箅y阻擋施工,或當?shù)赜嘘P(guān)管理部門因某些原因下令停工,或停電、停水、阻路時,均由甲方及時出面解決。
3、乙方每月25日保證準時將施工進度報表給建設單位。
4、甲方保證自己的人員在乙方施工期間堅定在現(xiàn)場工作,以便隨時處理施工中的有關(guān)事宜。
5、因甲方原因和責任導致乙方停工超時三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工),甲方負責按實際天數(shù)給乙方現(xiàn)場實有工人的綜合點工工資和實際的機械設備停置臺班費,按實際發(fā)生天數(shù)給乙方順延工期。補償標準為:挖機每臺每天元,鉆機每天元,人員每人每天元。
6、如遇建設單位(業(yè)主方)有工程內(nèi)容變更時,甲方應在15天內(nèi)通知乙方,或者另行調(diào)劑施工內(nèi)容給乙方施工。
九、乙方的責任。
1、準時按開工時間進場施工,完善臨時辦公室、工人住房、生活儲水池、洗澡室、配電房、廚房、公廁及庫房設施,保證施工現(xiàn)場道路暢通。
2、配備完善的現(xiàn)場施工管理人員,技術(shù)工人等相關(guān)的資質(zhì)證書并持證上崗。
3、服從甲方正常的工作安排及合理的施工調(diào)整。
4、嚴格搞好施工現(xiàn)場的保證值班工作。積極文明的配合甲方接受有關(guān)部門的綜合檢查工作,嚴禁發(fā)生任何不良行為。
5、乙方做好施工記錄并完善有關(guān)資料,每月的25日前向甲方提供施進度統(tǒng)計報表(超過25日歸到下月再提交),當月不予結(jié)算。
6、嚴格按國家膠在的施工法規(guī)驗收標準施工,承擔因自身原因造成不合格、返工的一切經(jīng)濟損失責任。
7、不得隱瞞、謊報施工中發(fā)生的安全事故及傷亡人數(shù)。
8、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方做好安全生產(chǎn)措施,文明施工,如發(fā)現(xiàn)乙方違反安全規(guī)定,甲方有權(quán)通知停工并按違章事實處罰5000元。
9、乙方不得轉(zhuǎn)包和分包工程,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方發(fā)生任何一項轉(zhuǎn)包和分包項目,甲方有權(quán)中止合同,乙方無條件退場保證金不予退還,一切損失由乙方負責。
合同效力。
1、本合同一式兩份,具有同等法律效力,合同雙方蓋章簽字后生效,合同履行完后自行失效。
發(fā)包單位(公章):負責人(簽字):手機號:身份證號:日期:
勞務承包單位(公章):負責人(簽字):手機號:身份證號:日期:
道路建設合同篇十一
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、芹陽辦事處林業(yè)工作站:
根據(jù)上級相關(guān)文件要求,結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芹陽辦事處)林區(qū)道路建設需求和林業(yè)生產(chǎn)的實際,經(jīng)研究,現(xiàn)將林區(qū)道路建設計劃下達給你們(詳見附件)。
20xx建設計劃128.46公里,其中浙江省集體林區(qū)道路建設計劃100公里、開化縣油茶毛竹示范基地建設項目計劃23.46公里、中央木本油料項目5公里。20實際下達建設任務114.8公里,計劃剩余13.66公里作為年度計劃進行調(diào)劑與安排。
各地要充分認識林區(qū)道路建設的重要性和緊迫性,在實施過程中既要滿足林業(yè)生產(chǎn)的需要,又要兼顧生態(tài)的保護。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芹陽辦事處)林業(yè)站要及時通知建設主體,按有關(guān)規(guī)定報批林地、組織施工,加強對林區(qū)道路建設工作的組織指導,強化管理,嚴格按照《浙江省林區(qū)道路建設技術(shù)指南》要求實施,確保工程實施的進度和質(zhì)量。
道路建設合同篇十二
各省、自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳,北京市交通委,天津市城鄉(xiāng)建設交通委,上海市交通委,重慶市市政管委,新疆生產(chǎn)建設兵團建設局:
為貫徹落實《國務院關(guān)于加強城市基礎設施建設的意見》(國發(fā)[20xx]36號,以下簡稱《意見》),加快城市道路橋梁建設改造,保障城市道路橋梁的運行安全,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、充分認識城市道路橋梁建設改造的重要性。城市道路橋梁是城市基礎設施的重要組成部分,是保證城市功能和保障人民生活的重要物質(zhì)基礎。近年來,隨著城市快速發(fā)展,我國城市道路橋梁設施發(fā)展較快,20xx年底,全國城市道路33.6萬公里,城市橋梁近6萬座,城市道路橋梁養(yǎng)護管理任務日趨繁重。部分城市發(fā)生橋梁倒塌、路面塌陷、窨井傷人等事故,造成人民生命財產(chǎn)重大損失,暴露出城市道路橋梁設施質(zhì)量水平不高、養(yǎng)護管理不到位、安全隱患處置不及時等諸多問題。各級城市道路橋梁管理部門要充分認識加快城市道路橋梁建設改造工作的重要性,全面貫徹《意見》精神,以高度負責的態(tài)度,采取切實有效措施,認真完成《意見》確定的各項工作任務。
二、加快完善城市道路網(wǎng)絡系統(tǒng)。各地要嚴格依據(jù)城市總體規(guī)劃和城市道路交通專項規(guī)劃,制定城市道路年度建設計劃。近期,要以提升道路網(wǎng)絡密度、提高城市道路網(wǎng)絡連通性和可達性為重點安排城市道路建設改造項目。進一步加強城市次干路、支路網(wǎng)、街巷微循環(huán)系統(tǒng)等工程建設,打通斷頭路,科學配置步行道、自行車道及公交專用道等設施,優(yōu)化居住小區(qū)出入口道路設施建設。加快城鄉(xiāng)結(jié)合部和城市出入口道路的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌建設和改造,強化城市干支路網(wǎng)、快速路網(wǎng)和干線公路銜接,提高道路通行能力。
三、加強城市道路橋梁養(yǎng)護管理。各地要認真落實城市道路橋梁的養(yǎng)護管理責任主體,進一步明確舊城改造、新區(qū)建設道路橋梁的管養(yǎng)單位,落實養(yǎng)護責任。新(擴、改)建及改造城市道路橋梁的建設單位應及時向管養(yǎng)單位移交設施及相關(guān)檔案材料,確保所有的城市道路橋梁都納入養(yǎng)護監(jiān)督體系內(nèi),不遺漏一座橋梁。城市道路橋梁管養(yǎng)單位,要嚴格按照國家及地方城市道路橋梁養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范要求,定期對城市道路橋梁進行養(yǎng)護、維修,及時排除城市道路橋梁安全隱患,保持城市道路橋梁設施完好,提高城市道路橋梁服務水平。
四、抓好城市橋梁安全檢測和加固改造。各地要按照《城市橋梁檢測和養(yǎng)護管理辦法》、《城市橋梁養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》,嚴格落實城市橋梁檢測評估制度,對城市橋梁及其附屬設施的技術(shù)狀況進行全面檢測評估,對特大橋梁及特殊結(jié)構(gòu)橋梁、城市快速路網(wǎng)和城市主干路上的橋梁、新型或大跨結(jié)構(gòu)橋梁、獨柱單點支撐橋梁、易形成單板受力橋梁、建成年代早或設計荷載等級低橋梁、多發(fā)性地質(zhì)災害地區(qū)和嚴重超載路段的橋梁,要重點進行檢測評估。各城市應盡快完成城市橋梁的安全檢測,形成分析評估報告,及時上報當?shù)厝嗣裾?。對判定為危橋的,要制定加固改造計劃和方案,立即采取積極有效措施消除安全隱患,20xx年底前,完成對危橋的加固改造,保證所有橋梁在安全受控下運行。
五、推進城市橋梁信息系統(tǒng)建設。各地要結(jié)合城市橋梁檔案管理、維修養(yǎng)護要求,加快建立完善城市橋梁信息管理系統(tǒng),并根據(jù)橋梁運行期間的各種檢測數(shù)據(jù)等,及時更新城市橋梁檔案信息,實現(xiàn)城市橋梁信息數(shù)據(jù)的動態(tài)更新和管理。省級住房城鄉(xiāng)建設主管部門要制定統(tǒng)一的城市橋梁管理信息標準,積極推進省級城市橋梁信息管理系統(tǒng)建設。到20xx年底前,地級以上城市要建成橋梁信息管理系統(tǒng),東部地區(qū)要率先建成省級城市橋梁信息管理系統(tǒng)。
六、加強組織領導確保工作落實。各地要加強對城市道路橋梁建設改造養(yǎng)護的管理,協(xié)調(diào)相關(guān)部門形成合力,明確責任,落實資金,全力推進城市道路橋梁建設改造工作。要按照《市政工程設施養(yǎng)護維修估算指標》,保障城市道路橋梁日常巡檢、養(yǎng)護維修的經(jīng)費;對于橋梁結(jié)構(gòu)檢測和特殊檢測以及危橋加固改造,要落實專項資金,確保任務順利完成。要進一步加強路政執(zhí)法,清理違規(guī)違法占用城市道路行為,嚴格控制道路挖掘,依法懲處破壞城市道路橋梁行為,確保城市道路橋梁正常運行。
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部。
20xx月23日。
道路建設合同篇十三
為加強城市基礎設施建設,有效改善人居環(huán)境和城市交通擁擠狀況,市政府決定實施南環(huán)路道路改造工程,現(xiàn)將工程建設拆遷征地有關(guān)事宜通告如下:
一、工程拆遷征地范圍。道路西起西環(huán)路,東至民航街,全長3.1公里,道路規(guī)劃紅線50米。凡上述范圍內(nèi)的所有建筑物、構(gòu)筑物、附著物、臨時建筑物和土地,按照屬地管理的原則,拆遷征地工作由所在區(qū)人民政府負責實施。
二、上述范圍內(nèi)所有無規(guī)劃許可證、房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證的建筑物、構(gòu)筑物和臨時建筑,一律無償拆除;市屬黨政機關(guān),駐同中央、省、市事業(yè)單位和國有大中型企業(yè)、部隊所屬的有證建筑不予補償。其他有證建筑按有關(guān)規(guī)定給予合理補償。市機關(guān)事務管理局要為拆除辦公用房的市屬機關(guān)解決過渡性辦公用房。
三、上述范圍內(nèi)國有劃撥土地無償收回;已出讓土地尚未開發(fā)的,按國家規(guī)定收回;農(nóng)村集體土地按市政道路征地標準征用。
四、從通告發(fā)布之日起,上述范圍內(nèi)嚴格禁止任何單位、個人、村民的一切新、擴、改建行為,否則,造成的損失自負。
五、在上述范圍內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物和臨時建筑由其所屬單位、個人于2008年7月31日前自行拆除;逾期未拆除的,依法實施強拆,所發(fā)生的費用由被拆遷者承擔。強拆時間為20xx年8月1日至20xx年8月10日。
六、上述范圍內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物、附著物及土地由所有人、使用人提供有效證件,于2008年7月20日前到所在區(qū)現(xiàn)場拆遷辦公室進行登記、核實、確認。
七、各有關(guān)單位、個人要顧全大局,服從城市建設需要,積極主動配合拆遷工作,確保工程順利實施。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
道路建設合同篇十四
為完善道路基礎設施,提高市北片工業(yè)區(qū)道路通行能力,根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)建設有關(guān)事項通告如下:。
一、道路建設范圍:興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)南起南區(qū)一橫路,向北延伸至東埔村膠南山北片規(guī)劃路,全長1570米,其中南區(qū)一橫路至外環(huán)北路路段路面寬36米,外環(huán)北路至北片規(guī)劃路路段路面寬17米。具體建設范圍以規(guī)劃標示紅線為準。
二、道路建設涉及的土地征收工作由土地行政主管部門依法組織實施,涉及的建(構(gòu))筑物拆遷等工作由湘橋區(qū)人民政府依法組織實施。
三、本通告發(fā)布之日起,道路建設范圍內(nèi)不得搶建、改建和擴建建(構(gòu))筑物,房屋不得改變使用性質(zhì)、變更租賃關(guān)系或者轉(zhuǎn)移所有權(quán)。
四、道路建設范圍內(nèi)的合法建(構(gòu))筑物所有權(quán)人、使用權(quán)人,應積極配合有關(guān)部門的調(diào)查工作。
五、道路建設范圍內(nèi)的各類違法建(構(gòu))筑物及其他違法用地,其搭建人、使用人必須自本通告發(fā)布之日起30日內(nèi)自行清理拆除并清退。逾期不自行拆除、清退的,依法強制執(zhí)行。
六、道路建設范圍內(nèi)涉及的供電、供水、通訊、有線電視等設施,由各相關(guān)部門根據(jù)需要自行遷移,所需費用由各單位承擔。
七、對妨礙、阻撓、擾亂道路建設正常秩序或者煽動群眾鬧事,妨害國家機關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務的,由公安機關(guān)依法處理;構(gòu)成犯罪的,由司法機關(guān)依法追究刑事責任。
八、興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)道路建設工作聯(lián)系地址:潮州市城市綜合管理局,聯(lián)系電話:。
潮州市人民政府。
20xx年6月23日。
道路建設合同篇十五
1、開工的時間為。
2、本工程開工時間以甲方下達書面“進場開工。
通知書。
”為準,乙方應準時進場施工。
3、乙方必須文明施工,嚴禁破壞周圍的莊稼、樹林和已征紅線區(qū)以外的土地,不得傷害老百姓切身利益。
四、甲、乙雙方簽訂的進度付款與竣工結(jié)算辦法:
1、勞務安全保證金:本工程勞務保證金、勞務生產(chǎn)保證金、項目施工保證金為人民幣共計該勞務安全保證金在第二次付款時返還。
2、進度付款與竣工結(jié)算以甲、乙雙方現(xiàn)場管理人員簽收的工程量清單為準。
3、乙方生產(chǎn)資金元在進場三天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方項目帳戶,專款專用。
五、材料、設備供應。
1、爆破材料,油料按工程的實際需要量乙方自己提供,其他材料乙方自己采購,手續(xù)由甲方協(xié)助辦理。
2、其他工程材料、施工機械、工具等乙方自行負責購買和完善。
六、安全施工責任:
1、乙方作為工程施工主體,在施工過程中因自身原因發(fā)生安全。
2、甲方因宏觀管理不當,督促檢查不到位,而造成的安全事故由甲方承擔管理部分的法律責任。
七、乙方進場開工前五天內(nèi)必須向甲方提供詳細的施工組織設計及現(xiàn)場行政與工程技術(shù)管理人員、特殊工種的人員名單,同時乙方將現(xiàn)場行政與技術(shù)、質(zhì)檢、管理人員名單提供給甲方,以便雙方在施工管理中聯(lián)系解決問題。
八、甲方的責任:
1、甲方將施工現(xiàn)場用電、用水,接至距施工地點50米。現(xiàn)場內(nèi)乙方負責水、電的所有費用。
2、保證乙方正常施工。如遇當?shù)鼐用竦箅y阻擋施工,或當?shù)赜嘘P(guān)管理部門因某些原因下令停工,或停電、停水、阻路時,均由甲方及時出面解決。
3、乙方每月25日保證準時將施工進度報表給建設單位。
4、甲方保證自己的人員在乙方施工期間堅定在現(xiàn)場工作,以便隨時處理施工中的有關(guān)事宜。
5、因甲方原因和責任導致乙方停工超時三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工),甲方負責按實際天數(shù)給乙方現(xiàn)場實有工人的綜合點工工資和實際的機械設備停置臺班費,按實際發(fā)生天數(shù)給乙方順延工期。補償標準為:挖機每臺每天元,鉆機每天元,人員每人每天元。
6、如遇建設單位(業(yè)主方)有工程內(nèi)容變更時,甲方應在15天內(nèi)通知乙方,或者另行調(diào)劑施工內(nèi)容給乙方施工。
九、乙方的責任。
1、準時按開工時間進場施工,完善臨時辦公室、工人住房、生活儲水池、洗澡室、配電房、廚房、公廁及庫房設施,保證施工現(xiàn)場道路暢通。
2、配備完善的現(xiàn)場施工管理人員,技術(shù)工人等相關(guān)的資質(zhì)證書并持證上崗。
3、服從甲方正常的工作安排及合理的施工調(diào)整。
4、嚴格搞好施工現(xiàn)場的保證值班工作。積極文明的配合甲方接受有關(guān)部門的綜合檢查工作,嚴禁發(fā)生任何不良行為。
5、乙方做好施工記錄并完善有關(guān)資料,每月的25日前向甲方提供施進度統(tǒng)計報表(超過25日歸到下月再提交),當月不予結(jié)算。
6、嚴格按國家膠在的施工法規(guī)驗收標準施工,承擔因自身原因造成不合格、返工的一切經(jīng)濟損失責任。
7、不得隱瞞、謊報施工中發(fā)生的安全事故及傷亡人數(shù)。
8、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方做好安全生產(chǎn)措施,文明施工,如發(fā)現(xiàn)乙方違反安全規(guī)定,甲方有權(quán)通知停工并按違章事實處罰5000元。
9、乙方不得轉(zhuǎn)包和分包工程,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方發(fā)生任何一項轉(zhuǎn)包和分包項目,甲方有權(quán)中止。
合同。
乙方無條件退場保證金不予退還一切損失由乙方負責。
合同效力。
1、本合同一式兩份,具有同等法律效力,合同雙方蓋章簽字后生效,合同履行完后自行失效。
發(fā)包單位(公章):負責人(簽字):手機號:身份證號:日期:
勞務承包單位(公章):負責人(簽字):手機號:身份證號:日期:
甲方:
乙方:
為修建好花園路街道及下水道,進一步明確雙方義務,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,特訂立如下合同:
一、甲方將對忠路鎮(zhèn)花園路街道330米、橫街巷道120米、土司巷道40米進行路基基礎調(diào)平壓實硬化以及無下水道的路段進行新建,該工程總造價220xx0元。乙方愿意承包該工程。
二、道路標準:(道路施工標準要求見忠路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心設計施工標準)。
三、施工要求:乙方要按施工設計標準要求,在甲方的質(zhì)量監(jiān)督小組的監(jiān)督下進行施工。
四、工期要求:乙方應在開工之日起30日內(nèi)完工,無故超期一天罰總工程款的10%(因天氣原因無法施工的可順延工期)。
五、付款方式:
1、開工后,工程進展一半時,付工程款總額的30%。
2、工程竣工后,甲方與上級主管部門驗收合格后,付工程總款額的70%。
六、甲方負責協(xié)調(diào)沿街出現(xiàn)的民事矛盾糾紛。
七、乙方開工后,進的修路材料、施工設備由乙方自己看護,施工期間發(fā)生的事故由乙方自負,一切工程費用由乙方負責。
八、雙方必須遵守合同,違反者負法律責任。
九、合同未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,鎮(zhèn)財政所存一份。
甲方:(蓋章)法人代表簽字:
乙方:(簽字蓋章)。
見證人:
共
2
頁,當前第。
2
頁
1
2
道路建設合同篇十六
甲方:。
乙方:。
根據(jù)定州首弄集團項目的需要,需要修建一條臨時路線進行施工。臨時路段起始端為沙河橋西北,東側(cè)無道路,終點為青貯窖工程邊緣路線。確定采用甲方提供的當?shù)厣笆现?,并根?jù)甲方要求委托乙方修筑臨時路段。為明確項目內(nèi)容及雙方責任,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下條款:。
一、項目內(nèi)容和范圍。
1.起點端為沙河橋西北,東臨定五路,終點為青貯窖工程邊緣。這個旅程包括三個部分:。
第一節(jié):947mx8.5mx0.25m(長x寬x厚);
第二節(jié):1551米x3.5米x0.15米(長x寬x厚);
第三節(jié):700米x7.5米x0.25米(長x寬x厚)。
2.乙方負責提供機械、勞動力和技術(shù)人員。
3.項目和成本。
根據(jù)上述工程量及雙方協(xié)商,乙方以人民幣簽訂本合同,大寫壹拾萬元整(含稅)。
二、施工技術(shù)。
嚴格遵守國家施工規(guī)范和技術(shù)標準,滿足甲方要求。
三.雙方的責任。
1.甲方的責任:。
負責工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進度、現(xiàn)場配料和材料的指揮、監(jiān)督和管理。
2.乙方的責任:。
(1)尊重和服從業(yè)主,對工程質(zhì)量全面負責,確保達到優(yōu)良等級以上。
(2)加強施工隊伍的安全生產(chǎn)教育,嚴格遵守操作規(guī)范,不亂接電路管道,不私自安裝電源插座,不強令或違章,嚴格杜絕火災等其他安全事故。否則,由此產(chǎn)生的一切責任由乙方承擔。
(3)進入施工現(xiàn)場的.工人必須進行文明安全施工,并在工程完工后清理現(xiàn)場。
(4)必須保證足夠的施工人員和技術(shù)力量,數(shù)量穩(wěn)定,工作效率高,否則由此造成的教學和工程質(zhì)量的延誤等問題均由乙方承擔。
(5)乙方保證甲方不承擔任何人身傷害或財產(chǎn)損失的責任,甲方不承擔因乙方及其施工人員造成的任何公訴、控告、索賠責任及可能的相關(guān)費用。
五、工程質(zhì)量及驗收標準。
工程質(zhì)量應符合現(xiàn)行國家驗收規(guī)范。必須達到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗評定的優(yōu)秀等級以上。因為乙方盲目蠻干;如因施工進度不符合作業(yè)規(guī)范導致工程質(zhì)量不符合設計要求、質(zhì)量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成的一切材料浪費和經(jīng)濟損失由乙方賠償,工期不予順延。
不及物動詞付款方式。
工程竣工并經(jīng)甲方和監(jiān)理驗收合格后,支付工程款。
七.甲方有權(quán)解釋本協(xié)議的上述條款。
八、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,并于乙方負責的上述建設項目工程竣工驗收后終止。
甲方:
乙方:(蓋章)。
____年___月__日。
道路建設合同篇十七
通告是適用于在一定范圍內(nèi)公布應當遵守或者周知事項的周知性公文。下面本站小編給大家?guī)淼缆方ㄔO通告,僅供參考!
為完善道路基礎設施,提高市北片工業(yè)區(qū)道路通行能力,根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)建設有關(guān)事項通告如下:。
一、道路建設范圍:興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)南起南區(qū)一橫路,向北延伸至東埔村膠南山北片規(guī)劃路,全長1570米,其中南區(qū)一橫路至外環(huán)北路路段路面寬36米,外環(huán)北路至北片規(guī)劃路路段路面寬17米。具體建設范圍以規(guī)劃標示紅線為準。
二、道路建設涉及的土地征收工作由土地行政主管部門依法組織實施,涉及的建(構(gòu))筑物拆遷等工作由湘橋區(qū)人民政府依法組織實施。
三、本通告發(fā)布之日起,道路建設范圍內(nèi)不得搶建、改建和擴建建(構(gòu))筑物,房屋不得改變使用性質(zhì)、變更租賃關(guān)系或者轉(zhuǎn)移所有權(quán)。
四、道路建設范圍內(nèi)的合法建(構(gòu))筑物所有權(quán)人、使用權(quán)人,應積極配合有關(guān)部門的調(diào)查工作。
五、道路建設范圍內(nèi)的各類違法建(構(gòu))筑物及其他違法用地,其搭建人、使用人必須自本通告發(fā)布之日起30日內(nèi)自行清理拆除并清退。逾期不自行拆除、清退的,依法強制執(zhí)行。
六、道路建設范圍內(nèi)涉及的供電、供水、通訊、有線電視等設施,由各相關(guān)部門根據(jù)需要自行遷移,所需費用由各單位承擔。
七、對妨礙、阻撓、擾亂道路建設正常秩序或者煽動群眾鬧事,妨害國家機關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務的,由公安機關(guān)依法處理;構(gòu)成犯罪的,由司法機關(guān)依法追究刑事責任。
八、興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)道路建設工作聯(lián)系地址:潮州市城市綜合管理局,聯(lián)系電話:。
潮州市人民政府。
20xx年6月23日。
各省、自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳,北京市交通委,天津市城鄉(xiāng)建設交通委,上海市交通委,重慶市市政管委,新疆生產(chǎn)建設兵團建設局:
為貫徹落實《國務院關(guān)于加強城市基礎設施建設的意見》(國發(fā)[20xx]36號,以下簡稱《意見》),加快城市道路橋梁建設改造,保障城市道路橋梁的運行安全,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、充分認識城市道路橋梁建設改造的重要性。城市道路橋梁是城市基礎設施的重要組成部分,是保證城市功能和保障人民生活的重要物質(zhì)基礎。近年來,隨著城市快速發(fā)展,我國城市道路橋梁設施發(fā)展較快,20xx年底,全國城市道路33.6萬公里,城市橋梁近6萬座,城市道路橋梁養(yǎng)護管理任務日趨繁重。部分城市發(fā)生橋梁倒塌、路面塌陷、窨井傷人等事故,造成人民生命財產(chǎn)重大損失,暴露出城市道路橋梁設施質(zhì)量水平不高、養(yǎng)護管理不到位、安全隱患處置不及時等諸多問題。各級城市道路橋梁管理部門要充分認識加快城市道路橋梁建設改造工作的重要性,全面貫徹《意見》精神,以高度負責的態(tài)度,采取切實有效措施,認真完成《意見》確定的各項工作任務。
二、加快完善城市道路網(wǎng)絡系統(tǒng)。各地要嚴格依據(jù)城市總體規(guī)劃和城市道路交通專項規(guī)劃,制定城市道路年度建設計劃。近期,要以提升道路網(wǎng)絡密度、提高城市道路網(wǎng)絡連通性和可達性為重點安排城市道路建設改造項目。進一步加強城市次干路、支路網(wǎng)、街巷微循環(huán)系統(tǒng)等工程建設,打通斷頭路,科學配置步行道、自行車道及公交專用道等設施,優(yōu)化居住小區(qū)出入口道路設施建設。加快城鄉(xiāng)結(jié)合部和城市出入口道路的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌建設和改造,強化城市干支路網(wǎng)、快速路網(wǎng)和干線公路銜接,提高道路通行能力。
三、加強城市道路橋梁養(yǎng)護管理。各地要認真落實城市道路橋梁的養(yǎng)護管理責任主體,進一步明確舊城改造、新區(qū)建設道路橋梁的管養(yǎng)單位,落實養(yǎng)護責任。新(擴、改)建及改造城市道路橋梁的建設單位應及時向管養(yǎng)單位移交設施及相關(guān)檔案材料,確保所有的城市道路橋梁都納入養(yǎng)護監(jiān)督體系內(nèi),不遺漏一座橋梁。城市道路橋梁管養(yǎng)單位,要嚴格按照國家及地方城市道路橋梁養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范要求,定期對城市道路橋梁進行養(yǎng)護、維修,及時排除城市道路橋梁安全隱患,保持城市道路橋梁設施完好,提高城市道路橋梁服務水平。
四、抓好城市橋梁安全檢測和加固改造。各地要按照《城市橋梁檢測和養(yǎng)護管理辦法》、《城市橋梁養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》,嚴格落實城市橋梁檢測評估制度,對城市橋梁及其附屬設施的技術(shù)狀況進行全面檢測評估,對特大橋梁及特殊結(jié)構(gòu)橋梁、城市快速路網(wǎng)和城市主干路上的橋梁、新型或大跨結(jié)構(gòu)橋梁、獨柱單點支撐橋梁、易形成單板受力橋梁、建成年代早或設計荷載等級低橋梁、多發(fā)性地質(zhì)災害地區(qū)和嚴重超載路段的橋梁,要重點進行檢測評估。各城市應盡快完成城市橋梁的安全檢測,形成分析評估報告,及時上報當?shù)厝嗣裾?。對判定為危橋的,要制定加固改造計劃和方案,立即采取積極有效措施消除安全隱患,20xx年底前,完成對危橋的加固改造,保證所有橋梁在安全受控下運行。
五、推進城市橋梁信息系統(tǒng)建設。各地要結(jié)合城市橋梁檔案管理、維修養(yǎng)護要求,加快建立完善城市橋梁信息管理系統(tǒng),并根據(jù)橋梁運行期間的各種檢測數(shù)據(jù)等,及時更新城市橋梁檔案信息,實現(xiàn)城市橋梁信息數(shù)據(jù)的動態(tài)更新和管理。省級住房城鄉(xiāng)建設主管部門要制定統(tǒng)一的城市橋梁管理信息標準,積極推進省級城市橋梁信息管理系統(tǒng)建設。到20xx年底前,地級以上城市要建成橋梁信息管理系統(tǒng),東部地區(qū)要率先建成省級城市橋梁信息管理系統(tǒng)。
六、加強組織領導確保工作落實。各地要加強對城市道路橋梁建設改造養(yǎng)護的管理,協(xié)調(diào)相關(guān)部門形成合力,明確責任,落實資金,全力推進城市道路橋梁建設改造工作。要按照《市政工程設施養(yǎng)護維修估算指標》,保障城市道路橋梁日常巡檢、養(yǎng)護維修的經(jīng)費;對于橋梁結(jié)構(gòu)檢測和特殊檢測以及危橋加固改造,要落實專項資金,確保任務順利完成。要進一步加強路政執(zhí)法,清理違規(guī)違法占用城市道路行為,嚴格控制道路挖掘,依法懲處破壞城市道路橋梁行為,確保城市道路橋梁正常運行。
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部。
20xx月23日。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、芹陽辦事處林業(yè)工作站:
根據(jù)上級相關(guān)文件要求,結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芹陽辦事處)林區(qū)道路建設需求和林業(yè)生產(chǎn)的實際,經(jīng)研究,現(xiàn)將20xx年林區(qū)道路建設計劃下達給你們(詳見附件)。
20xx建設計劃128.46公里,其中浙江省集體林區(qū)道路建設計劃100公里、開化縣油茶毛竹示范基地建設項目計劃23.46公里、中央木本油料項目5公里。20xx年實際下達建設任務114.8公里,計劃剩余13.66公里作為年度計劃進行調(diào)劑與安排。
各地要充分認識林區(qū)道路建設的重要性和緊迫性,在實施過程中既要滿足林業(yè)生產(chǎn)的需要,又要兼顧生態(tài)的保護。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芹陽辦事處)林業(yè)站要及時通知建設主體,按有關(guān)規(guī)定報批林地、組織施工,加強對林區(qū)道路建設工作的組織指導,強化管理,嚴格按照《浙江省林區(qū)道路建設技術(shù)指南》要求實施,確保工程實施的進度和質(zhì)量。
道路建設合同篇一
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
營業(yè)執(zhí)照號:
身份證號碼:
為了明確發(fā)包方和承包方之間的權(quán)利義務關(guān)系,經(jīng)雙方友好協(xié)商,同意對四川昊祥建筑勞務有限公司分公司實行承包經(jīng)營,特簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條承包內(nèi)容。
承包方為分公司的經(jīng)理,從事地區(qū)的勞務承包工程,承包方不得從事其他經(jīng)營業(yè)務。
第二條承包期限。
承包期從年月日起至年月日止。分公司單獨建賬,獨立核算,盈虧由承包方享有或承擔。
第三條承包指標。
在承包期限內(nèi)承包方向發(fā)包方每年上繳承包費計人民幣元,在每個承包年度第。
第四條發(fā)包方的權(quán)利義務。
4.1在年。
4.2負責協(xié)助刻制分公司的工章,分公司賬戶的開立和注銷,參與分公司的財務管理(財務人員由發(fā)包方派駐,其所有費用由承包方承擔)。
4.3發(fā)包方根據(jù)需要派人員到承包方處理事務,其所派人員的差旅費、生活費、業(yè)務往來費等各項費用均由承包方承擔;如發(fā)包方所派人員常駐承包方,其常駐人員的工資(具體工資另行協(xié)商)、生活費、差旅費等全部由承包方承擔。
4.4發(fā)包方認為承包方工作不力或有損發(fā)包方利益或承包方未按本協(xié)議履行其義務時,發(fā)包方有權(quán)收回提供給承包方的手續(xù),并撤銷對承包方的授權(quán)。
第五條承包方的權(quán)利義務。
5.1承包方必須健全生產(chǎn)、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發(fā)包方申報分公司財務報表;發(fā)包人定期審核分公司的各項業(yè)務往來。
5.2承包方的生產(chǎn)活動不得違反國家的法律。在承包期間如發(fā)生工傷事故,承包方應按照國家的有關(guān)規(guī)定處理,所有費用由承包方承擔。
5.3承包方應按時向國家納稅。承包方對承包期間形成的債權(quán)債務負全部責任。
5.4承包方享有自主經(jīng)營權(quán),有權(quán)自行招聘職工,有權(quán)根據(jù)職工的工作效率、身體條件、勞動態(tài)度、執(zhí)行紀律好壞等情況,決定職工工資的多少,調(diào)整工作和辭退職工。
5.5承包方在承包經(jīng)營的全部資金由承包方自籌(含分公司申請執(zhí)照時所需的費用、房租等等),承包方在分公司內(nèi)所添置的各項設備、家具用具和所有財產(chǎn)屬承包方所有。
5.6承包方應提供甲方認可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本協(xié)議約定的分公司的擔保書。
5.7承包方向發(fā)包方出具安全承諾書、保證按月發(fā)放工人工資承諾書作為本合同的附件,與本合同具有同等法律效力。
第六條違約責任。
6.1若承包方在承包期間因自身原因違約或者給發(fā)包方造成損失,除足額賠償發(fā)包方外,還應支付發(fā)包方違約金萬元,并承擔由此造成的差旅費、律師費等合理費用。
第七條合同解除。
發(fā)生下述情況之一,發(fā)包方有權(quán)解除本合同。
7.1承包方未按第一條規(guī)定的承包內(nèi)容而從事其他經(jīng)營活動的;。
7.2承包方未按期上繳承包費的;。
第八條爭議解決。
因履行本合同發(fā)生的爭議,雙方盡量友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由發(fā)包方所在地人民法院管轄。
第九條其它。
本合同自年月日生效,承包期滿自然失效。雙方在合同期內(nèi)形成的債權(quán)關(guān)系,不因合同期滿而消失。
第十條本合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
發(fā)包方:(蓋章)承包方:(蓋章)年月年。
保證書按月發(fā)放工人工資承諾書。
四川昊祥建筑勞務有限公司:
為貫徹執(zhí)行國家及瀘州市關(guān)于開展建筑企業(yè)員工工資發(fā)放情況的通知要求,保證按照規(guī)定發(fā)放工人工資,切實維護好工人的合法權(quán)益,我代表承諾發(fā)生下列行為之一的,自愿接受貴公司的處理。
1、沒有按月支付工人工資的;。
2、拒付工人工資的;。
3、虛報瞞報支付工人工資情況的;。
5、對討薪工人采取暴力手段的;。
6、沒有按時向項目報送“工人工資發(fā)放明細表”的;。
7、造成其他惡劣社會影響,情節(jié)嚴重的。
如發(fā)生以上行為之一的,自愿接受在貴公司分包工程造價總額10%罰款,并在3日內(nèi)足額發(fā)放工人工資。
如違背上述承諾,我單位自愿無條件接受終止合同,清退出場,后果自負。以上情況,特此承諾。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
道路建設合同篇二
甲方因建設需要,須拆除乙方使用的房屋,根據(jù)城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,就房屋拆遷安置補償達成如下協(xié)議:
一、項目名稱、地點。
建設項目名稱_________,建設地點_________,建設單位_________,《拆遷許可證》文號_________.
二、房屋基本狀況。
1.乙方在拆遷范圍內(nèi)有房屋_________間,建筑面積_________平方米,使用面積_________平方米,居住面積_________平方米。
2.乙方有正式戶口_________人,常住人口_________人,應安置人口_________人,分別是_________.
3.被拆遷房屋的產(chǎn)權(quán)屬于_________.
三、拆遷安置。
甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________間,_________層_________號,配有_________等設備。
四、拆遷補償。
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;。
2.附屬物補償金額為人民幣_________整;。
3.搬遷補助費為人民幣_________元整;。
4.設施設備遷移費為人民幣_________元整;。
5.其他費用為人民幣_________元整。
五、搬遷。
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋,經(jīng)甲方確認,舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式。
甲方在_________年_________月_________日前按本協(xié)議第四條規(guī)定的補償總額一次支付給乙方。
七、注銷。
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關(guān)房屋、土地證件,由甲方統(tǒng)一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉(zhuǎn)戶、銷戶手續(xù),乙方自行到有關(guān)部門申請辦理,并結(jié)清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人,授權(quán)他在合同文本和其它文件上簽字。
甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_________領取。
甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼續(xù)糾紛等,一律不負責任。
九、違約責任。
甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付_________元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金_________元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證。
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十一、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。
未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。
但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十二、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十三、通知。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________方式傳遞。
以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________.
否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十四、爭議的處理。
本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;。
協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
1.提交_________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
十五、解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
十六、補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。
本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方:_________。
乙方:_________。
授權(quán)代表:_________。
授權(quán)代表:_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
簽訂地點:_________。
簽訂地點:_________。
道路建設合同篇三
建設發(fā)包發(fā):
承包施工方:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,甲方將位于貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)私人房屋亮化建設施工項目發(fā)包給乙方,雙方秉著平等、自愿、誠實、信用的原則,特簽訂此合同,望共同遵守:
一、承包方式。
施工工程采取清包,即包工不包料的方式。
二、建設工期、承包范圍及工程款計算方式。
工程建設從乙方進場當日開始計算,工期至年月日以前完成,乙方保證在規(guī)定時間內(nèi)完成工程建設進度。承包項目具體情況如下:
1、甲方只提供建設材料到施工場地路邊,乙方自己負責施工原材料的搬運使用。
2、砌磚按塊數(shù)計算,單價為:零點五五元一塊,;外墻磚單價為:五十八元每平方米,。
3、乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完成以上1至2條承包項目工程,如在規(guī)定的時間內(nèi)未完成,甲方將不支付乙方任何工程費,并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。
三、甲方職責。
根據(jù)房屋建造需求,甲方及時提供房屋建設所需建筑材料,以保證乙方按約定的工期順利施工。
四、乙方職責。
乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員,按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工。
五、工程質(zhì)量要求。
砌墻平面平整垂直墻角,頂角垂直,砂漿飽滿,澆灌平整、牢實,外墻磚必須平實、整齊,縫隙合理。以上工程質(zhì)量如驗收不合格造成的損失由乙方負責。
六、工程檢查、驗收。
在不影響乙方正常作業(yè)的情況下,甲方對工程作業(yè)進度、質(zhì)量進行全程監(jiān)督檢查,并于工程建設完工后乙方通知甲方對工程進行驗收,合格后支付工程款。
七、工程款支付辦法。
工程款采取分結(jié)方式,房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費,工程結(jié)束驗收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設施工工程款。
八、安全責任。
乙方必須認真按施工操作程序施工,必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設施,并做好施工人員的安全教育,堅持安全第一、質(zhì)量第一、預防為主,若施工中發(fā)生安全事故,均由乙方負責,甲方不負任何責任。
九、其他情況。
施工期間乙方伙食自理,甲方只提供住房。
十、其它未盡事宜。
1、甲乙雙方各自的材料、工具,甲乙雙方各自負責保管。
2、乙方施工在保證質(zhì)量的前提下應愛惜材料,避免造成浪費。
3、本協(xié)議一式二份,具有同等法律效力,甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協(xié)商更改。雙方應認真履行協(xié)議,尚若違反,造成的損失由違約方負責。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協(xié)商處理,協(xié)商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。若甲乙雙方發(fā)生糾紛應秉著友好的原則先協(xié)商解決,協(xié)商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
____年__月__日____年__月__日。
道路建設合同篇四
1、管理人員崗位應配備齊全,并持證上崗到位、證件有效。
2、為作業(yè)人員辦理與工種相符的上崗證,綜合保險和就業(yè)證、暫住證等,費用自理。
3、工資或生活費必須由甲方親自或監(jiān)督發(fā)放到個人手上,不準發(fā)生工資拖欠和上訪現(xiàn)象。
4、所有材料供應商證照須齊全有效,具有準用或許可資格,嚴禁采購劣質(zhì)材料。
5、服從甲方的日常監(jiān)督管理,配合上級部門、甲方開展各項檢查活動和其他工作部署。
6、施工組織設計和各類施工專項方案及時編寫,提前三天報甲方審批,嚴禁滯后審批。
7、任何事故的發(fā)生都必須在上報程序規(guī)定的第一時間內(nèi)上報甲方和相關(guān)部門。
8、原則上試塊由乙方制作與養(yǎng)護,甲方負責監(jiān)督。如乙方?jīng)]按規(guī)定要求制作與養(yǎng)護,漏做、不做,承擔一切后果。
9、送試塊由甲方負責,試驗費由乙方負責。
第四章甲方的權(quán)利。
第一條甲方有權(quán)維護國家利益和公司利益、聲譽不受損害。
第二條甲方對乙方有全面的監(jiān)督權(quán)、審計權(quán)、檢查權(quán)、處罰權(quán)等權(quán)利。乙方嚴重違規(guī),甲方有權(quán)對乙方無條件進行接管。乙方對甲方行使上述權(quán)利時應無條件接受,甲方對嚴重違規(guī)的項目承包人,可移送司法機關(guān)處理。
第五章工程進度的支付與結(jié)算。
第一條進質(zhì)款的支付:根據(jù)公司與業(yè)主簽訂的合同,業(yè)主與公司按每月支付一次方式,工程進度款按已完成工程款的80%支付。甲方在收到進度款后,扣除應有甲方上交的稅金、管理費后,也按80%支付給乙方。
第二條工程結(jié)算:驗收合格,竣工結(jié)算并完成審計后,支付95%,余下5%作為保修金,保修期滿后,甲方在收到保修金后半個月內(nèi),扣除違約金后,無息退還給乙方。
第六章獎罰。
1、與建設單位簽訂合同中明確的獎罰按建設單位規(guī)定執(zhí)行,由乙方享受和承擔。
2、按規(guī)定需要辦理的證件,乙方如不辦理,甲方有權(quán)處罰1000元/人,上級主管部門查獲的處罰由乙方承擔。
3、乙方在項目部發(fā)生民工工資或勞動合同問題上訪,上訪到縣(區(qū))級建管部門、勞動部門或其他主管部門則每次罰5000元,上訪到市級建管部門或市屬主管部門,則每次罰10000元。迫于上級主管部門壓力,甲方代為支付工資,乙方應無條件承擔并支付。
4、甲方在接受上級主管部門監(jiān)督、檢查過程中,被主管部門開具整改通知單或停工指令單等情況,則每張單子甲方處以乙方5000元的罰款,上級主管部門的經(jīng)濟處罰由乙方承擔。
7、總公司考核甲方時,由于乙方所造成的原因,則處罰由乙方承擔。
8、乙方自行采購的材料,凡發(fā)生不符合準用或許可管理要求的,甲方有權(quán)處以每一品種、規(guī)格1000-5000元的處罰,上級主管部門的罰款由乙方承擔。由于材料采購付款引起合同糾紛而上訴法院導致公司在銀行帳戶被凍結(jié)的情況,甲方處以乙方10000元/次罰款,官司標的費全額由乙方承擔。
9、乙方違反勞動合同法、勞動法和不按規(guī)定辦理所有職工的暫住證、勞務證、上崗證、勞動合同和辦理各類保險手續(xù),所受處罰由乙方承擔。如發(fā)生安全傷亡事故,乙方應根據(jù)事故性質(zhì)和應負責任,承擔全部經(jīng)濟損失。
10、甲方有權(quán)對施工工程的質(zhì)量、進度、安全等方面產(chǎn)生的問題,提出予以整改要求、停工直至調(diào)換班子,并追究乙方的經(jīng)濟責任。
第七章違約責任和爭議解決方法。
第一款乙方違反本合同義務規(guī)定或超出權(quán)利范圍行事,甲方有權(quán)解除或單方終止本合同。合同被解除或終止后乙方承包期間的利潤全部歸甲方。
第二款乙方不履行本合同義務或履行義務不符合約定或由于其他原因造成甲方損失,乙方須賠償甲方所有損失。甲方有權(quán)對違約的乙方進行處理和處分。
第三款甲方對乙方所處的所有罰款、賠償款、違約金等應扣、代扣、可扣款項甲方均有權(quán)從應付乙方的款項中直接予以扣留。
雙方履行本合同過程中發(fā)生爭議,可申請甲方主管部門協(xié)調(diào)處理,協(xié)調(diào)不成,應向甲方住所地的人民法院提起公訴。
其他:
1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同與建設工程施工合同及同樣為合同組成部分的各種文件具有同等法律效力。
甲方:
代表人(簽章):
二0年月日代表人(簽章):乙方:
甲方:海南中航天建筑工作有限公司。
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》雙方本著公開、公平、公證的原則,根據(jù)公司經(jīng)營的需要,為開拓市場,增強企業(yè)競爭力,經(jīng)乙方自愿申請,甲方研究同意成立項目部(或辦事處),為實現(xiàn)本部目標管理明確,雙方責任、權(quán)限和各自的利益,經(jīng)雙方充分協(xié)商討論后,簽訂如下條款:
一、甲方同意組建項目部并同意等同志承包項目部經(jīng)營,承包期暫定五年,承包和協(xié)包人可自聘組各類專業(yè)人員[造冊到公司備案],享受獨立的人事權(quán),選好管好聘用人員,并擔負用人責任。
二、甲方支持項目部的運作,提供公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)及相關(guān)文書、證件、公司印簽等文件,并協(xié)助乙方做好地區(qū)備案和開戶,配合乙方開展工作。同時指派人以內(nèi)的工作人員協(xié)助乙方行政和財務方面工作。
主的履約責任??删植炕虿糠致?lián)合素質(zhì)較高的專業(yè)隊伍配合施工,不得炒賣或轉(zhuǎn)包工作項目。以誠實守信謀求發(fā)展,以精工細作開拓市場。
四、乙方自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。甲方不提供經(jīng)費,乙方應按約定按時上交管理費,并在同年度結(jié)清按比例應繳的利潤,并按規(guī)章及時交納各項稅金。(上交利潤合同另行簽定附后)。
五、乙方在承包經(jīng)營及生產(chǎn)全過程中,一切的經(jīng)營行為引起的經(jīng)濟責任,生產(chǎn)過程造成的質(zhì)量事故和安全事故,所引起的經(jīng)濟損失,以及其它原因構(gòu)成的各類責任,均由承包人和協(xié)包人承擔全部責任。
六、乙方在以外的經(jīng)營運作,甲乙雙方另行協(xié)商。甲方在新彊的經(jīng)營活動,不受乙方制約。如需聯(lián)動,雙方可聯(lián)合行動。具體事宜,另行協(xié)商。
七、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商補充,本合同自簽訂之日起始計算承包期,暫定五年期限,屆時期滿如乙方愿意可優(yōu)先續(xù)簽。
八、本合同一式四份,甲乙各二份,如遇有違約現(xiàn)象,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥,申請公司或分公司所在地的勞動仲裁或法院裁決。本合同簽字蓋章生效,屆時結(jié)清所有帳目款項,履約后自然失效。甲方:海南中航天建筑工程有限公司乙方:
甲方代表:乙方代表:
1.內(nèi)部承包協(xié)議范本。
道路建設合同篇五
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛。
訴訟請求:_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;。
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________。
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人:_________________。
_____________年__________月__________日。
道路建設合同篇六
甲方:
乙方:
身份證號:
為適應目前建筑市場形勢,增強企業(yè)活力,建立內(nèi)部競爭機制,加強公司集團化管理,保證工程質(zhì)量,確保安全生產(chǎn),降低施工成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》、《勞動合同法》、公司管理體系文件及管理受控文件、作業(yè)指導書以及公司其他相關(guān)的規(guī)章制度,甲方?jīng)Q定把工程以責任承包的形式發(fā)包給乙方,乙方自愿接受。現(xiàn)經(jīng)雙方自愿協(xié)商,訂立本合同,以資雙方共同遵守。電話:住址:
第一章總則。
第一條乙方必須嚴格遵守國家法律、法規(guī),政府的各種規(guī)定及公司的各項規(guī)章制度,嚴格按《勞動合同法》負責與所招用的勞動者簽訂勞動合同、交納保險及費用,支付所招用的勞動者的勞動報酬;全面履行業(yè)主與公司簽訂的合同、治理標準和招標時的承諾、其他與工程相關(guān)之承諾、補充協(xié)議等和本合同的各項約定,按約全面履行或代為履行上述文件中所約定的公司的各項義務。
第二條乙方全面承擔其承包工程的工程建設、進度、質(zhì)量、安全、財務核算、計生綜合治理等各項工作。
第二章承包項目工程概況。
第一條建設單位:工程名稱:工程地點:工程承包范圍和內(nèi)容:
第二條開竣工日期及總?cè)諝v天:,總?cè)諝v天數(shù)天,開竣工日期以建設單位、監(jiān)理公司等批準的開竣工報告為準。
第三條工程質(zhì)量及創(chuàng)杯要求:質(zhì)量等級達到一次性驗收合格。安全目標:無傷亡事故發(fā)生。
第四條工程造價:萬元。工程單價為元。乙方向甲方支工程款時,要提交材料發(fā)票,如不能提供由甲方代扣開票費用。
第五條工期、質(zhì)量控制節(jié)點:服從建設單位的總體安排,確保施工進度,滿足建設單位的使用要求。
第六條乙方負責人:。
第三章乙方的權(quán)利和義務。
第一節(jié)乙方的權(quán)利。
開工資料及手續(xù)。
第二條乙方可以自主選定具有相應資質(zhì)的企業(yè)分承包施工合同中約定的可以分包部分或選定有資質(zhì)的勞務承包企業(yè)承擔勞務工作,但應當經(jīng)甲方同意,否則責任及法律后果由乙方負擔。
第二節(jié)乙方的義務。
第三條乙方應當全面履行公司同建設在合同履行期間所簽訂的所有合同(包括附加合同、其他合同組成部分的文件及公司向建設單位的相關(guān)承諾等)。
第四條乙方愿意向甲方交納質(zhì)量安全保證金元,履約保證金元。
第五條乙方不得違反《合同法》、《建筑法》等相關(guān)法律的規(guī)定將工程再行轉(zhuǎn)包或轉(zhuǎn)賣,不得將可分包工程、勞務性事務發(fā)包給無相應資質(zhì)的企業(yè)和個人,不得讓其他單位和個人進行掛靠,否則一切法律責任均由其自行承擔。
第六條工程質(zhì)量管理義務。
第一款承包工程的管理要求:達到國家施工驗收規(guī)范一次性合格標準。乙方必須按該要求完成施工。
第二款乙方應認真做好上級主管部門各項檢查迎檢工作,在各項檢查中受到通報表揚或批評的,由甲方進行相應的獎勵或處罰。
第三款乙方必須嚴格執(zhí)行公司與建設單位簽訂的合同、治理標準和招標時的承諾,執(zhí)行公司質(zhì)量管理文件和質(zhì)安管理責任書,工程保修期內(nèi)所發(fā)生的全部費用由乙方負責承擔。
第七條工程管理義務:乙方應確保按建設單位同公司簽訂合同的工期完成施工內(nèi)容。因工程工期提前或推遲所發(fā)生獎、罰,均由乙方受領或承擔。
第八條安全生產(chǎn)管理義務。
第一款乙方應積極創(chuàng)建安全文明施工標化工地。達到上級主管部門文明標化工程的,按有關(guān)規(guī)定給予獎勵;未能按甲方下達的指標及規(guī)定實施,甲方對乙方作出相應處罰。
第二款乙方保證工程一旦發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故,將對發(fā)生的安全事故承擔全部責任。事故發(fā)生后乙方必須立即如實向甲方報告,甲方負責向公司報告,妥善協(xié)助處理事故,并按有關(guān)規(guī)定給予乙方相應處罰。
第三款乙方及其人員必須接受甲方工作人員和有關(guān)主管部門對施工現(xiàn)場安全工作的知道與監(jiān)督,在各項檢查中存在的問題或要改進的,及時在限期內(nèi)整改。做好上級主管部門安全檢查迎檢工作,在各項檢查中受到通報表揚或批評的,甲方對此進行獎勵或處罰。
第九條財務及核算管理義務。
第一款乙方不準以任何理由,任何形式把專項資金移作他用;不得對所需的工資、建筑材料多報、材料價格虛報。違反規(guī)定的,甲方對乙方進行處罰。
第二款乙方須配有專業(yè)財務人員,負責欠條類憑證的登記和收條類憑證的保管義務。同時建立必要的帳冊,按月與甲方對帳目和上報各種的統(tǒng)計報表。
第三款建設單位供給項目的工程材料及實物視作工程款對待,甲方按預算及進度有計劃撥給乙方使用。若乙方將材料擅自轉(zhuǎn)讓或變賣,甲方有權(quán)給予處罰。
第四款因工程需要向外采購材料和實物等,由乙方負責支付。未按時履行債務導致甲方發(fā)生經(jīng)濟糾紛的,甲方對乙方進行處罰;給甲方造成損失的,乙方負責賠償。
第五款凡工程帶、墊資及各類保證金均由乙方自行解決。
第十條合同管理義務。
第一款甲方不具有法人資格的經(jīng)營實體,乙方不得以甲方的名義對外簽訂合同。未經(jīng)批準同意,以甲方名義或其雇用人員名義對外簽訂所有合同,乙方自行承擔全部法律責任,并賠償由該合同所引起的甲方全部直接及間接損失。
第二款乙方認真對待合同管理,不得簽訂明顯不利于甲方或公司的合同。簽訂合同過程中失職被騙導致甲方損失的,乙方對此負責及賠償。
第十一條文明施工管理義務、用工及其他義務。
第一款乙方對施工現(xiàn)場設施必須嚴格按國家和當?shù)赜嘘P(guān)部門對文明施工的要求設置,必須執(zhí)行甲方有關(guān)對文明施工管理及有關(guān)罰款規(guī)定,確保創(chuàng)標化工地。工地現(xiàn)場按標化要求實施,現(xiàn)場布置必須符合公司形象策劃和宣傳的統(tǒng)一要求標準,整潔衛(wèi)生,設施完好,以文明工地形象取得公司驗收認可,否則必須整改,直到驗收通過為止,由此而開支的一切費用由乙方負責。
第二款乙方必須高度重視,認真做好計劃生育工作,對外來民工要加強管理、宣傳教育、除按規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)和填報報表外,出現(xiàn)違反計生條例者,一切經(jīng)濟與民事責任由乙方承擔。甲方對乙方給予罰款處理。
第三款乙方全面負責對現(xiàn)場人員進行遵紀守法教育,做到證件齊全,治安良好,維護公司和甲方的整體形象,嚴禁打架、酗酒、賭博、嫖娼等丑惡現(xiàn)象,杜絕上述情況出現(xiàn)。凡出現(xiàn)上述情況,及時上報當?shù)毓膊块T和甲方。甲方視情節(jié)嚴重給予處罰。
第四款建設工程需要用工,乙方必須按照國家的《勞動合同法》和《勞動法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,從有資質(zhì)的勞務公司招用勞務工人,與被用工人簽訂好相關(guān)的勞動合同,辦理好各類保險。做到每個用工必須具有身份證、暫住證、就業(yè)證和勞動合同,辦理好有關(guān)手續(xù)。為保證不對勞務工人拖欠工資,乙方應當向甲方交納民工工資保證金萬元實行代收代付。未發(fā)生拖欠工資事件,保證金在工程完工后返還。為保障民工權(quán)益,乙方應當向甲方交納勞動保險基金萬元或委托勞務公司支付。
第五款乙方聘用技術(shù)人員、使用民工時所簽訂的勞動合同應當及時報甲方備案。如未按規(guī)定辦理合法的用工手續(xù),乙方承擔全部責任,甲方有權(quán)給予處罰。
第六款甲方施工期間,涉及市政、市容、環(huán)保、治安、消防、街道等部門所發(fā)生的費用,均由乙方自負。
道路建設合同篇七
(5)乙方在投標中造價應不低于最低控制價。
(6)乙方經(jīng)營活動中拖欠材料、工資所發(fā)生的一切費用以及所有債權(quán)、債務由乙方承擔全部經(jīng)濟責任,并按有關(guān)規(guī)定繳納工程定額測定費及辦理一切手續(xù)的費用。
(7)乙方自行聘用所需人員,所聘用人員應報公司備案。
(8)根據(jù)合同約定,按時向甲方繳納承包費用。
(9)該工程實行項目負責制,獨立核算,自負盈虧,工程所發(fā)生的墊資均由乙方負責,不得拖欠農(nóng)民工工資,在承包期內(nèi)所發(fā)生的債權(quán)、債務均由乙方承擔。乙方應做好財務帳,若有違規(guī),責任由乙方自負。
三、爭議違約。
(1)在履行合同中發(fā)生爭議,甲乙雙方應本著有利于保證質(zhì)量、保證安全、按期完成施工任務的原則,進行友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則提請甲方企業(yè)所在地法院裁決。
(2)合同雙方之任何一方不能按約定的條款履行義務,造成的損失由違約方負責,并向?qū)Ψ街Ц豆こ毯贤偨痤~的5%的違約金。
(3)因乙方在本工程質(zhì)量、安全等方面此出現(xiàn)問題,造成甲方企業(yè)資質(zhì)受處理或影響甲方參加投標等,所造成的損失應由乙方承擔一切責任。甲方有權(quán)凍結(jié)該工程合同履約擔保金、項目工程款等,用于賠償甲方所造成的損失,直至追究法律責任。
(4)若乙方向甲方隱瞞、漏報工程項目和工程造價(含業(yè)主供應材料),甲方有權(quán)按所查出隱瞞、漏報的造價的10%對乙方另外進行處罰。
四、其它約定:
(1)乙方違法經(jīng)營或質(zhì)量、安全、經(jīng)濟等問題上失誤,給公司造成信譽、經(jīng)濟重大損失,甲方有權(quán)收回乙方承包權(quán)。其損失由乙方負責全部責任。
(2)乙方無權(quán)轉(zhuǎn)包經(jīng)營權(quán),若發(fā)現(xiàn)被轉(zhuǎn)包,甲方有權(quán)立即終止其經(jīng)營權(quán)。
(3)乙方應向甲方報送承建項目的業(yè)績資料,所有業(yè)績資料交由甲方統(tǒng)一存檔。
五、安全生產(chǎn)目標管理責任。
六、合同終止。
(1)工程竣工驗收合格交付使用、保修期滿、工程款付清后,在不違背工程質(zhì)量終身負責制原則下可視合同終止。
(2)本工程若發(fā)生質(zhì)量問題,乙方應自覺按照業(yè)主或監(jiān)督、監(jiān)理部門要求進行整改,直至質(zhì)檢部門驗收合格為止。否則,甲方可終止協(xié)議并將工程收回自行施工,所造成的損失全部由乙方負責賠償。
(3)本合同經(jīng)雙方簽字后生效,承包期滿,乙方承包費用繳納完畢,經(jīng)營資料上交甲方終止。
七、本合同一式二份,甲方持一份,乙方持一份。未盡事宜,雙方協(xié)商處理。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
聯(lián)合辦企業(yè),發(fā)展經(jīng)濟是社會潮流,是綜合經(jīng)濟的體現(xiàn),對國家和個人都有益,團結(jié)就是力量。
本合同趙玉清為股東甲方,查代初為股東乙方。甲乙雙方簽訂合同,規(guī)范企業(yè)各項行為原則、義務、權(quán)力等具體事項如下:
五、發(fā)展中不得無故退股,不得轉(zhuǎn)讓,不得單方同意爭股;。
六、該企業(yè)的合同原件于甲方保管,甲方在復印件上簽字說原件在甲方手中保存;。
八、未盡事宜,雙方同意后再補充,(補充協(xié)議服從本協(xié)議主題);。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,簽字之日起生效,并受法律約束。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
道路建設合同篇八
內(nèi)部承包經(jīng)營合同(道路建設項目)
甲方:____________有限公司
乙方:____________________
雙方就甲方取得的__________村村里道路建設項目,經(jīng)協(xié)商確定本內(nèi)部承包經(jīng)營合同,共同遵照執(zhí)行:
一、承包項目、承包期限、承包金
1.甲方將依法取得的__________村村里道路建設項目,承包給乙方負責承建經(jīng)營,投資合同:內(nèi)部承包經(jīng)營合同(道路建設項目)。
2.承包期限自支付承包金之日起至該村道路交付使用之日止,合同范本《投資合同:內(nèi)部承包經(jīng)營合同(道路建設項目)》。
3.承包金為__________萬元人民幣。
4.支付方式:在本合同簽字生效,并在乙方取得甲方與業(yè)主簽訂的就該項目的承包合同后,一次性向甲方支付。
二、雙方的責任和義務
甲方:1.甲方應向乙方提供其與業(yè)主簽訂的就該項目的承包合同。
2.甲方應確保該項目系合法取得,并保證乙方的承包權(quán)具有排他性。
乙方:1.乙方享有承包期限內(nèi)的'一切經(jīng)營管理權(quán),產(chǎn)生的債權(quán)債務自行負責。
2.乙方在承包經(jīng)營期間,承擔經(jīng)營活動所產(chǎn)生的一切運營費用。投資合同:內(nèi)部承包經(jīng)營合同(道路建設項目)由精品信息網(wǎng)整理!
三、違約責任
本合同雙方在諒解、誠信的基礎上制訂,應充分履行各自的權(quán)利和義務,若一方違約,應向另一方支付_________萬元人民幣違約金。
四、未盡事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同附件備忘錄,該附件備忘錄與本合同是有同等效力。乙方須有四人同時簽字有效。
五、本合同一式五份,甲方執(zhí)一份,乙方每人執(zhí)一份,自雙方簽章生效。
甲方:____________________
_______年_______月______日
乙方:____________________
_______年_______月______日
道路建設合同篇九
工程名稱:
建設單位:
施工單位:
簽訂時間:
簽訂地點:
第一章詞語涵義及合同文件。
第一條詞語涵義。
《電力建設工程施工合同》文本,由《電力建設工程施工合同條件》(以下簡稱《合同條件》)和《電力建設工程施工合同協(xié)議條款》(以下簡稱《協(xié)議條款》),組成,其用詞用語除《協(xié)議條款》另有約定外,應具有本條所賦予的涵義:
一、發(fā)包方(簡稱甲方):《協(xié)議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
二、甲方駐工地代表(簡稱甲方代表):甲方在《協(xié)議條款》中指定的代表。
三、承包方(簡稱乙方):《協(xié)議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。
四、乙方駐工地代表(簡稱乙方代表):乙方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。
五、社會監(jiān)理:受甲方委托、具備《電力工程建設監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。
六、總監(jiān)理工程師:工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
七、設計單位:甲方委托的具備《電力工程勘察設計單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的相應資質(zhì)等級的設計單位。
八、工程造價管理部門:國務院各有關(guān)部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權(quán)的建設工程造價管理機構(gòu)。
九、工程質(zhì)量監(jiān)督部門:電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、省(直轄市、自治區(qū))電力局或其根據(jù)《電力基本建設工程質(zhì)量監(jiān)督暫行規(guī)定》設置的電力建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
十、工程:《協(xié)議條款》約定具體內(nèi)容的電力建設永久工程。
十一、合同價款:以現(xiàn)行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格,通過招標投標或甲乙雙方協(xié)商確定,用以支付乙方履約完成工程施工內(nèi)容的價款總額。
十二、經(jīng)濟支出:在施工中發(fā)出,經(jīng)甲方確認后以增加預算形式支付的合同價。
款。
十三、費用:甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。
十四、工期:甲方雙方參照電力建設工程項目工期定額等規(guī)定,在《協(xié)議條款》中約定的合同工期。
十五、開工日期:《協(xié)議條款》約定的工程開工日期。
十六、竣工日期:《協(xié)議條款》約定的工程竣工日期。
十七、圖紙:由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準,乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
十八、施工現(xiàn)場:經(jīng)甲方同意、"施工組織設計"或"施工方案"所確定的用以施工的場地。
十九、書面形式:根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。
二十、不可抗力:因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災,以及《協(xié)議條款》約定等級以上的風、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災害。
二十一、賠償金:責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用,包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調(diào)遷、材料和構(gòu)配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用,以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。
二十二、質(zhì)量缺陷:工程不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)技術(shù)標準、設計文件及合同對質(zhì)量的要求。
二十三、協(xié)議條款:結(jié)合具體工程,甲乙雙方協(xié)商后依法簽訂的書面協(xié)議。
第二條合同文件及解釋順序。
一、合同文件應能互相解釋,互為說明。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:
1.《協(xié)議條款》;。
2.《合同條件》;。
3.洽商、變更等明確雙方合同權(quán)利義務的紀要、協(xié)議等文書;。
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;。
5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;。
6.標準、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求;。
7.構(gòu)成合同一部分的其它文件。
二、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的情況下,由雙方協(xié)商解決(實行社會監(jiān)理的,可先由總監(jiān)理工程師作出解釋);雙方意見仍不能一致的,按第30條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。
一、合同文件使用漢語普通話書寫,雙方可根據(jù)需要商定使用少數(shù)民族語言譯本,對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī),以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。
三、施工應當使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒有相應的標準、規(guī)范時,可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應按《協(xié)議條款》約定的時間和份數(shù)向乙方提供約定的標準、規(guī)范。
四、國內(nèi)沒有相應的標準、規(guī)范時,乙方按《協(xié)議條款》約定的時間和要求提出施工工藝,經(jīng)甲方代表批準后執(zhí)行;甲方要求使用國外標準、規(guī)范,應報請電力行業(yè)主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。
五、購買、翻譯和制定標準、規(guī)范及提出施工工藝的費用,均由甲方承擔。
第四條圖紙。
一、甲方在開工日期之前按《協(xié)議條款》約定的日期和份數(shù)(包括竣工圖和現(xiàn)場存放的份數(shù)),向乙方提供完整的施工圖紙,并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度,乙方按《協(xié)議條款》要求做好圖紙保密工作。
二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙,將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款,并保證滿足實施"施工綜合進度計劃"的需要。
三、甲方對圖紙有特殊保密要求的,乙方采取相應的措施保密,由甲方承擔費。
用。
四、乙方要求增加圖紙份數(shù),甲方應按《協(xié)議條款》約定的時間予以復制、交付,費用由乙方承擔。
五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙,應在5天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內(nèi)未答復,按第七條第二款約定處理。
六、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表,酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn),甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任,并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
第二章雙方一般責任。
第五條甲方代表。
一、甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責:
1.甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員承擔其部分權(quán)利和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發(fā)出口頭指令,并在24小時內(nèi)給予書面確認,乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認,乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后48小時內(nèi)提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求后2天內(nèi)不予答復,即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理,應在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告,甲方代表在乙方申告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議,但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失,由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等,并如約履行約其它約定的義務,否則乙方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小時內(nèi)仍未予以答復,即視為其確認、同意、批準,應由甲方承擔由此發(fā)生的支出,順延因此延誤的工期,賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監(jiān)理的工程,甲方應將總監(jiān)理工程師行使權(quán)利、履行義務的范圍通知乙方。總監(jiān)理工程師按約定在委托授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行職務。
三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人,甲方應提前7天通知乙方。后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
第六條乙方代表。
一、乙方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責:
1.乙方的要求、申請和通知等,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的"施工組織設計"(或施工方案)、依據(jù)合同發(fā)出指令和要求組織施工,在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的支出,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人,應提前7天通知甲方,后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
第七條甲方工作。
一、甲方按照《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求,完成以下工作:
1.辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作,使施工場地具備施工條件,并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題。
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現(xiàn)場外部接至《協(xié)議條款》約定地點,并保證施工期間的需要。
3.開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道,以及《協(xié)議條款》約定的施工現(xiàn)場內(nèi)的主要交通干道并予以保養(yǎng),滿足施工運輸?shù)男枰?,保證施工期間的暢通。
4.向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料,保證數(shù)據(jù)真實準確。
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批準等手續(xù),與有關(guān)方面締結(jié)工程交跨鐵路、公路、通訊線路需要的協(xié)議。
6.將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗。
7.組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底,對于需要審定施工圖預算的應及時予以審定。
8.協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護,并承擔有關(guān)費用。
9.按照合同及"施工綜合進度計劃"確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場,保證現(xiàn)場及建筑物、構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)、基礎等符合安裝施工的要求。
10.協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關(guān)系,及時處理有關(guān)問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務,則承擔由此導致的費用支出,賠償因此造成的乙方損失,延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委托乙方完成,應承擔所發(fā)生的經(jīng)濟支出并給付乙方相應的費用。
第八條乙方工作。
一、乙方按照《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的范圍、時間、要求,完成以下工作:
1.在其設計資格證書允許的范圍內(nèi),按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計,經(jīng)甲方代表批準后使用。
2.按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關(guān)統(tǒng)計報表。
3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi),并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產(chǎn)和人身傷害,由乙方承擔責任。
4.按《協(xié)議條款》約定的數(shù)量和要求,向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設施,發(fā)生的費用由甲方承擔。
5.采取有效措施實施地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術(shù)、經(jīng)濟條件限制,對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的,應由甲方會同乙方事先報請當?shù)卣嘘P(guān)部門批準。以上費用由甲方承擔,因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協(xié)議條款》約定負責保護工作,保護不善發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經(jīng)濟支出,在《協(xié)議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題,由甲方承擔責任。
7.按合同的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護工作。
8.保護施工現(xiàn)場清潔。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求,承擔因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款,合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出,賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟損失。
第三章施工組織設計和工期。
第九條進度計劃。
一、甲方在締結(jié)合同后3天內(nèi)向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及"供應材料、設備計劃"、"提供土建工程計劃"等資料,乙方據(jù)以按電力建設工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》的約定編制"施工組織設計"(或施工方案)、"施工綜合進度計劃",在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料,按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃",按第八條第二款處理。
二、甲方代表對于乙方提交的"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃"同意與否,應在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi)予以答復,逾期未復,可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的"施工組織設計"和"施工綜合進度計劃"為合同文件,應共同遵循。
三、乙方應按甲方同意的"施工組織設計"和"施工綜合進度計劃"組織施工,接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時,乙方應按甲方代表的要求提出改進措施,提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術(shù)措施,乙方應報請甲方代表審核批準后實施,由甲方承擔特殊施工技術(shù)措施費。
第十條延期開工。
一、乙方應按《協(xié)議條款》約定和"施工綜合進度計劃"確定的開工日期、開工條件開始施工,因故不能如期開工的,應在約定的開工日期5天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后3天內(nèi)作出答復,逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意,竣工日期不予順
延。
三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意將開工日期推遲,由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失,相應順延工期。
第十一條暫停施工。
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工,提出暫停要求后24小時內(nèi)應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求,經(jīng)批準后繼續(xù)施工。
二、甲方代表未在約定時間內(nèi)提出處理意見,或在乙方提出復工要求后24小時內(nèi)未予答復,乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的,按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出于非乙方原因,由甲方承擔經(jīng)濟支出,相應順延工期;停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第十二條工期延誤。
一、對以下情況造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方代表確認,工期相應順延。
1.工程量變化或設計變更;。
2.一周內(nèi),非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;。
3.合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發(fā)生后5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告,甲方代表在乙方提出報告3天內(nèi)予以批準或提出修改意見,逾期未予答復,即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條工期提前。
一、施工中需要提前竣工,雙方協(xié)商一致后簽訂"提前竣工協(xié)議",合同竣工日期何以提前。"提前竣工協(xié)議"應包括以下主要內(nèi)容:
1.提前的時間;。
2.乙方采取的趕工措施;。
3.甲方為趕工提供的條件;。
4.趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔;。
5.提前竣工收益的分享。
二、乙方按"提前竣工協(xié)議"修訂施工進度計劃,提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后5天內(nèi)給予批復,逾期未批復則視為其已批準。
第四章質(zhì)量與驗收。
第十四條檢查和返工。
一、乙方按相應的電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范、約定采用的標準、設計的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改,承擔由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經(jīng)濟支出,由甲方承擔,工期相應順延。
二、以上檢查合格后,又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題,仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執(zhí)行電力建設工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定,在不影響正常施工的前提下進行,如影響正常施工,除非經(jīng)檢查檢驗為質(zhì)量不合格,因此發(fā)生的費用則由甲方承擔,相應順延工期。
第十五條質(zhì)量等級評定。
一、工程質(zhì)量應達到約定的工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準規(guī)定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準,應支付由此增加的經(jīng)濟支出,對工期有影響的應給予相應順延。
二、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔違約責任。
三、由于設計或材料、構(gòu)件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質(zhì)量條件,乙方予以返工、修改的經(jīng)濟支出由甲方承擔,工期相應順延。乙方無力予以修改的,經(jīng)甲方代表認可,該部分可不在評定質(zhì)量等級之列。
四、雙方對工程質(zhì)量有爭議,可按第30條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗收。
一、需要進行中間驗收的工程或部位,在《協(xié)議條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件。
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收,并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
三、工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方代表已經(jīng)批準,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條分部試運。
一、工程具備分部試運條件,應按電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定進行分部試運。除約定由設備制造、供貨單位自行調(diào)試的以外,分部試運由乙方負責,編制分部試運方案和措施,提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案后7日內(nèi)予以批準或提出修改意見,逾期未批復即視為經(jīng)甲方代表批準。
二、乙方在分部試運的48小時之前通知甲方代表參加,甲方代表不能按時參加分部試運可書面委托他人全權(quán)代表,非發(fā)生第37條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調(diào)整試驗記錄,由乙方及調(diào)試單位作出,甲方代表在記錄上簽字,作為質(zhì)量驗收和整套啟動的依據(jù)。
四、由于乙方原因試運達不到驗收要求,甲方代表在試運后24小時內(nèi)提出修改意見,由乙方按其意見修改后重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理,或參加試運未在約定時間內(nèi)提出修改意見、試運合格不簽字驗收,試運結(jié)束24小時后試運記錄自行生效,甲方應予承認,乙方可繼續(xù)施工并可據(jù)以辦理有關(guān)手續(xù)。
六、經(jīng)分部試運合格的設備和系統(tǒng),由于生產(chǎn)或試運需要繼續(xù)運轉(zhuǎn),可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內(nèi)或《協(xié)議條款》另有約定的,均由甲方承擔。
八、由于設計、設備制造、操作不當?shù)确且曳皆蛟斐稍囘\達不到驗收要求,由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝,所發(fā)生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等,均由甲方給付后與責任方結(jié)算,延誤的工期予以相應順延。
第十八條驗收和重新檢驗。
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收,由乙方在驗收48小時前提交"驗收通知",通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內(nèi)容、時間、地點,附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理,或在驗收24小時前向乙方提出延期要求,延期不得超過兩天。否則,乙方可自行組織驗收,甲方應承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收,當其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應按要求進行剝露,并在檢查后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出,賠償乙方損失并相應順延工期。檢查不合格,乙方承擔發(fā)生的費用,工期也予順延。
第五章合同價款與支付。
第十九條合同價款及調(diào)整。
一、甲乙雙方在簽訂《協(xié)議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函,保證依法履約付款,待保修期滿后退還。
二、合同價款在《協(xié)議條款》中予以約定,按《建設工程價款結(jié)算辦法》和《關(guān)于基本建設工程實行竣工結(jié)算的具體規(guī)定》結(jié)算付款,任何一方不得擅自改變,發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整。
1.甲方代表確認的工程量增加或經(jīng)甲方代表批準、乙方代表同意的工程削減。
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商。
3.工程造價管理部門公布的價格調(diào)整。
4.合同約定的其它增減或調(diào)整。
三、合同價款或調(diào)整的范圍,在《協(xié)議條款》中約定。
四、乙方在第十九條第二款約定的情況發(fā)生后10天內(nèi),按第二十六條第一款約定或依據(jù)工程造價管理部門的價格調(diào)整文件計算價款調(diào)整金額,并將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天內(nèi)予以批準并通知經(jīng)辦銀行和乙方,或提出修改意見及理由,逾期未答復則視為甲方代表予以批準,應據(jù)以結(jié)算付款。
第二十條工程款預付。
一、甲方按《協(xié)議條款》約定的時間和數(shù)額,向乙方預付工程款,開工后按約定的時間和比例逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款付款,乙方在約定給付日期7天后向甲方代表提交"要求付款的通知",甲方在乙方提交通知后仍未按要求給付,乙方可在提交通知后暫停止施工,按第七條第二款約定處理,并由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。
第二十一條工程量的核實確認。
一、乙方按《協(xié)議條款》約定的時間,向甲方代表提交"已完工程量報告"申請確認。甲方代表在乙方提交報告后3天內(nèi)按設計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量),逾期未予以計量,即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經(jīng)確認,亦作為工程款支付的依據(jù)。
二、甲方在進行計量24小時前通知乙方派人參加,乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發(fā)出通知使乙方未能參加計量,甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量,甲方自行計量的結(jié)果有效,即為工程價款支付的依據(jù)。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量,不予計量。
第二十二條工程款支付。
一、乙方按照《協(xié)議條款》約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量,依據(jù)構(gòu)成合同價款相應項目的單位和取費標準,計算出已完工程的價款,編制"工程款結(jié)算帳單"提交甲方代表。甲方代表在乙方提交"工程款結(jié)算帳單"后5天內(nèi)予以簽證,并通知經(jīng)辦銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結(jié)算帳單逾期未簽證,或經(jīng)辦銀行由于甲方原因未付款,乙方可向甲方代表發(fā)出"要求付款的通知",在發(fā)出通知5天后甲方仍未按要求給付,乙方可暫停施工,按第七條款約定處理,并由甲方償付工程款的利息,利息從其計量簽字第11天起按約定的利率計取。
第六章材料設備供應。
第二十三條甲方供應材料設備。
一、甲方按《協(xié)議條款》約定為乙方供應材料、設備,所供材料、設備的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位、質(zhì)量等級和提供時間、地點應與清單相符,并向乙方提供材料、設備的質(zhì)量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設備前按約定時間通知乙方驗收、領取,經(jīng)驗收、領取后發(fā)生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應的材料、設備與《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定或清單不符,按以下情況分別處理:
1.材料、設備的單價不符,由甲方承擔所有價差。
2.材料、設備的種類、規(guī)格、質(zhì)量等級不符,乙方可拒絕接收、保管,由甲方運出施工現(xiàn)場并重新采購。設備到貨時如不能開箱檢驗,可只驗收箱子數(shù)量,之后的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行,出現(xiàn)缺件即由甲方負責補足,質(zhì)量等級、規(guī)格等不符的則由甲方重新采購。
3.材料的種類、規(guī)格、型號等不符,乙方可代為調(diào)劑串換,甲方承擔相應的經(jīng)濟支出。
4.設備有缺陷,甲方可委托乙方處理,由甲方給付因此發(fā)生的費用。
5.到貨地點不符,甲方負責倒運至指定地點。
6.供應數(shù)量不足,由甲方補齊;供應數(shù)量超額,由甲方將多余部分運出施工現(xiàn)場。
7.供應時間提前,甲方負責保管或付款委托乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失,按第八條第二款約定處理。
五、經(jīng)乙方檢驗通過之后發(fā)現(xiàn)甲方所供材料、設備(包括備品、備件)有規(guī)格、質(zhì)量等不符的,甲方仍應承擔重新采購及拆除、重建的經(jīng)濟支出。
六、甲方未按《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定和清單供應材料、設備,或供應時間遲誤,或出現(xiàn)第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況,造成乙方施工延誤的,按第七條第二款約定處理。
第二十四條乙方采購材料設備。
一、乙方根據(jù)《協(xié)議條款》約定,按照設計和規(guī)范的要求采購工程需要的材料、設備或配制加工非標準設備,并提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明。
二、甲方委托乙方卸運、保管材料、設備和配制加工非標準設備、代辦設備,在《協(xié)議條款》中約定雙方的權(quán)利、義務,或另訂協(xié)議,并支付一定數(shù)額的預付款。
三、在材料、設備到貨前,乙方按約定通知甲方代表驗收,甲方未按時到場驗收,可視為其已驗收,乙方自行驗收生效。
四、乙方采購材料、設備的價差調(diào)整辦法,在《協(xié)議條款》中約定。
五、乙方采購的材料、設備或配制加工的非標準設備與設計和規(guī)范要求不符,甲方代表拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現(xiàn)場,重新采購符合要求的產(chǎn)品,承擔由此發(fā)生的費用,工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收,驗收后發(fā)現(xiàn)材料、設備不符合設計和規(guī)范要求,仍由乙方修復或拆除、重新采購,并承擔發(fā)生的費用,賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
七、根據(jù)工程需要,經(jīng)甲方代表批準,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用,由甲方承擔發(fā)生的經(jīng)濟支出,因乙方原因使用,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第七章設計變更。
第二十五條設計變更。
一、乙方執(zhí)行電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范、建設工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定,嚴格按圖施工,發(fā)現(xiàn)設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補,應及時向甲方代表提出變更設計申請。
二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請,應按《協(xié)議條款》約定的期限送交原設計單位審查、修改、補充,取得相應的圖紙、說明,對于較大設施變更和重大設計變更還應取得有關(guān)部門的批準、追加投資和材料的指標,之后發(fā)給乙方設計變更通知,否則乙方有權(quán)拒絕變更。
三、乙方按照設計變更通知施工,進行下列變更:
1.增減合同約定的工程量;。
2.更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格;。
3.更改有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸;。
4.增加工程需要的附加工作;。
四、因以上變更導致的經(jīng)濟支出和乙方損失,由甲方承擔,延誤的工期相應順。
延。
第二十六條確定變更價款。
一、發(fā)生第二十五條約定的變更后,在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi),乙方按下列方法提出變更價格,經(jīng)甲方代表批準后調(diào)整合同價款和竣工日期。
1.合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格計算,變更合同價。
款;。
3.合同中沒有適用的和類似的價格,由乙方提出適當?shù)淖兏鼉r格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見后5天內(nèi)予以批準,或者提出修改意見及理由,逾期不予批復即視為甲方代表批準。
三、乙方對于甲方代表不批準其變更價格意見持有異議,可提請總監(jiān)理工程師予以評定(如果有社會監(jiān)理)、提請約定的工程造價管理部門予以裁定,不服裁定則可按第30條約定處理。
第八章竣工與結(jié)算。
第二十七條竣工驗收。
一、工程具備竣工條件,乙方按電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范等規(guī)定向甲方代表提交"竣工驗收報告"申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收后10天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收,驗收5天內(nèi)給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改,承擔由于自身原因造成修改所發(fā)生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發(fā)生的費用及因此給乙方造成的損失,延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收,執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定,由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作,全面處理試運驗收中發(fā)生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調(diào)試方案和措施的制定,在啟動調(diào)試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金,經(jīng)甲乙雙方參照調(diào)試工期定額和相應的取費標準商定,由甲方予以支付。合同中另有約定、已包含在合同價款的除外。
四、竣工日期為乙方提交"竣工驗收報告"之日,需修改后才能達到竣工要求的,應為乙方修改后經(jīng)甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收,應從約定期限最后1天的次日起承擔工程保管費用。
六、按建設項目檔案資料管理的有關(guān)規(guī)定,乙方在整套啟動試運驗收后45天內(nèi),將竣工圖等完整竣工資料移交甲方。
七、工程移交后實行試生產(chǎn)的,火電項目期限6個月,不得延長。試生產(chǎn)利潤,甲乙方雙方按約定分享。
八、由于設計、設備或系統(tǒng)等不屬于乙方原因使個別項目不能全部投入,應在啟動試運驗收記錄上寫明原因,由甲方負責在驗收后組織完成。
九、機組經(jīng)72小時試運后,由于系統(tǒng)負荷需要等原因不能停機,則免去其后的規(guī)定試運時間,即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數(shù)非主要設備未按設計規(guī)定的內(nèi)容全部建成,但不影響正常生產(chǎn),已符合竣工驗收標準的,應辦理竣工驗收手續(xù),由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收后完成,期限不得超過6個月。
十一、由于特殊原因,部分單位工程和部位須甩項竣工時,雙方訂立甩項竣工協(xié)議,明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交"竣工驗收報告"后10天內(nèi)無正當理由未組織驗收,或驗收后5天內(nèi)未予批準且未提出修改意見,即視為此"竣工驗收報告"經(jīng)甲方代表批準,應據(jù)以辦理結(jié)算手續(xù)。
第二十八條竣工結(jié)算。
一、竣工報告批準后,乙方按建設工程價款結(jié)算辦法等有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》約定的時間、方式,向甲方代表提交"竣工結(jié)算報告"。甲方代表在乙方提交報告后5天內(nèi)予以批準并將撥款通知送經(jīng)辦銀行辦理竣工結(jié)算,或提出修改意見及理由。乙方收到工程款后15天內(nèi)將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關(guān)規(guī)定或約定未如約辦理竣工結(jié)算,或經(jīng)辦銀行由于甲方原因未支付工程款,乙方可留置部分或全部工程,予以妥善保護,由甲方給付保護費用,承擔違約責任,并按約定的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條保修。
一、執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程、工程質(zhì)量管理辦法等規(guī)定,乙方對竣工交付使用的工程所存在的質(zhì)量缺陷負責維修。
二、保修項目、內(nèi)容、范圍,由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定。
三、保修期,整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程,均從移交甲方之日起分別計算保修期。
1.建筑工程保修期:
(1)建筑物、構(gòu)筑物的土建工程為1年,其屋面防水工程為3年;。
(2)建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為6個月;。
(3)建筑物的供熱、供冷工程為1個采暖期、供冷期;。
(4)室外的上下水、道路等公用工程為1年。
2.安裝工程保修期為1年。
3.其他有特殊要求的工程,保修期限由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定。
四、質(zhì)量保修金,由甲方從其給付乙方的工程結(jié)算款中劃撥,存入《協(xié)議條款》約定的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在銀行開設的專門帳戶,任何單位和個人不得挪作他用。
1.建筑工程按其造價的1.5%留存;。
2.安裝工程按其造價的0.5~1%留存;。
3.有特殊保修要求的工程由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定留存比例。
五、保修責任,乙方負責維修由于其自身原因形成的質(zhì)量缺陷,所發(fā)生的費用從質(zhì)量保險金中支付,不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發(fā)給的保修通知之日起,在兩周內(nèi)到達現(xiàn)場與甲方共同辨明質(zhì)量缺陷責任,商議返修內(nèi)容。屬乙方責任的,乙方未按期到達現(xiàn)場,甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知書后1周內(nèi)仍未到達,甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修,所發(fā)生的費用按上述辦法支付。由于設計、使用不當或材料、構(gòu)件、配件、設備的設計、制造等原因造成的質(zhì)量缺陷,由責任方承擔保修責任,乙方予以維修發(fā)生的費用由甲方給付。對于不可抗力引起的質(zhì)量問題,乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定,返修價款按第二十六條約定確定,質(zhì)量驗收按第十四條約定進行,所用材料、構(gòu)件、配件等數(shù)量、價格及采購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協(xié)議,甲方應積極予以創(chuàng)造方便條件。
七、退還工程質(zhì)量保修金,由甲方在保修期滿后20天內(nèi)予以結(jié)算,將剩余的質(zhì)量保修金及銀行存款利息退還乙方。
第九章爭議、違約和索賠。
第三十條爭議。
一、甲乙雙方對于合同權(quán)益有不同的主張和要求,可通過協(xié)商或約定的單位、人員調(diào)解排解。為愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成的,可根據(jù)雙方的協(xié)議向有管轄權(quán)的仲裁機構(gòu)申請仲裁;雙方未達成仲裁協(xié)議的,可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
二、雙方發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況,雙方都應繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),保護好已完工程。
1.合同確已無法履行;。
2.雙方協(xié)議停止施工;。
3.調(diào)解要求停止施工,且為雙方接受;。
4.仲裁機關(guān)要求停止施工;。
5.法院要求停止施工。
第三十一條違約。
一、任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求,即應承擔違約責任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約給對方造成的損失超過違約金的,還應付給賠償金,補償違約金不足的部分。
二、違約金、賠償金應在雙方明確違約責任后10天內(nèi)償付,否則按約定的利率給付利息。乙方給付甲方的違約金、賠償金,經(jīng)雙方同意后可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止,違約方承擔違約責任仍應繼續(xù)履行合同。
四、因變更或解除合同使用一方遭受經(jīng)濟損失的,除依法可以免除責任的以外,應由責任方負責賠償。
第三十二條索賠。
一、合同一方的經(jīng)濟利益、正當權(quán)利因?qū)Ψ竭`約、危害行為遭受損失,要求對方予以給付、補償、歸還,按以下程序進行。
1.有正當?shù)厮髻r理由和充足的證據(jù)。
2.在索賠事件發(fā)生后20天內(nèi),向?qū)Ψ教峤?索賠通知"。索賠通知應包括索賠的理由、依據(jù)、要求等內(nèi)容。
3.受索賠方在索賠方提交通知后10天內(nèi)給予書面確認,或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據(jù);索賠方在接到該通知后7天內(nèi)提交補充理由證據(jù),受索賠方接到補充理由證據(jù)后5天內(nèi)給予書面答復。
4.索賠方逾期未提交"索賠通知"或補充理由證據(jù),視其為放棄索賠;受索賠方逾期未要求補充理由證據(jù)或未作出答復,視其為確認索賠,"索賠通知"則應從答復的最后1天起生效。
二、受綜賠方在確認索賠后10天內(nèi)如數(shù)向索賠方給付或補償、歸還,否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經(jīng)濟損失。
第十章其它。
一、執(zhí)行電力建設安全施工管理的有關(guān)規(guī)定,認真采取安全防護措施,嚴防事。
故。
二、乙方承擔因自身安全措施不力而出現(xiàn)事故的責任和因此發(fā)生的費用,非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發(fā)生重大傷亡事故,乙方應立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表,按有關(guān)規(guī)定和政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。
三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨交通要道附近等特殊環(huán)境施工前,應向甲方提出安全保護措施,經(jīng)甲方代表批準后實施,費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環(huán)境中施工,甲方應按有關(guān)規(guī)定提供相應的防護措施,并承擔有關(guān)的經(jīng)濟支出。
第三十四條專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議。
一、甲方要求采取專利技術(shù)、特殊工藝,須負責辦理相應的申報、審批手續(xù),承擔申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用,并負責試驗等有關(guān)工作。
二、乙方提出使用專利技術(shù)和特殊工藝,報甲方代表批準后按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設施和"施工組織設計"的更改及對原定材料、設備的換用,應經(jīng)甲方代表批準。
四、以上發(fā)生的費用和獲得的利益,雙方按協(xié)議分攤或分享。
第三十五條地下障礙和文物。
乙方在施工中發(fā)現(xiàn)文物、古墓、古建筑基礎和結(jié)構(gòu)、化石、錢幣等有考古、地質(zhì)研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物,應在4小時內(nèi)通知甲方代表,報告有關(guān)管理部門并采取有效的保護措施。甲方代表應在收到通知后12小時內(nèi)對乙方采取的保護措施給予批準或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用,延誤的工期相應順延。
一、乙方可按投標書或《協(xié)議條款》約定分包部分工程,將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸,以本合同為準。
二、分包合同不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監(jiān)督管理人員,保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽,均視為乙方的違約或疏忽。
三、除非《協(xié)議條款》另有約定,分包工程價款由乙方與分包單位結(jié)算。
第三十七條不可抗力。
一、不可抗力發(fā)生后,乙方應迅速采取措施,盡力減少損失,在24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況,按《協(xié)議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續(xù)發(fā)生,乙方應每隔5天向甲方代表報告1次災害情況,直到災害結(jié)束。甲方應對處理災害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔;。
1.已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔,第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備,包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現(xiàn)場用于施工的材料、設備。
2.乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應采取措施所發(fā)生的費用及損失,由甲方承擔。
3.乙方生產(chǎn)、生活臨時建筑的損失,由甲方予以適當?shù)难a償。
4.人員傷亡由其單位負責處理并承擔費用,但由于第三十七條第二款中情況造成傷亡則由甲方給予補償。
5.乙方的施工機械設備及停工等損失,由乙方承擔,但因第三十七條第三款(2)條中的情況所致則由甲方給予補償。
6.第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用,由乙方承擔。
三、經(jīng)受不可抗力損害后的清理、修復工作由乙方承擔,甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定,雙方可另簽協(xié)議約定。
第三十八條保險(如有時)。
一、甲方按《協(xié)議條款》的約定辦理工程保險和施工現(xiàn)場甲方人員及第三方人員生命財產(chǎn)的保險,并支付一應費用。
二、乙方辦理自己在施工現(xiàn)場人員生命財產(chǎn)和施工機械設備的保險,并支付一應費用。
三、投保后發(fā)生事故,乙方應在15天內(nèi)向甲方代表提供損失情況和估價的報告,如損害繼續(xù)發(fā)生,乙方在15天后每10天報告一次,直到損害結(jié)束。
第三十九條工程停建或緩建。
一、由于政策變化、甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏=ɑ蚓徑ǎ购贤荒芾^續(xù)履行,雙方可簽訂協(xié)議變更、中止或解除合同。
二、甲方應如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款,以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發(fā)生的開支,賠償乙方有關(guān)損失。
三、乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備,按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現(xiàn)場,并為分包單位的撤出提供條件。
四、甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件,承擔以上的經(jīng)濟支出。
五、已經(jīng)訂貨的材料、設備由訂方負責在變更、中止或解除合同后20天內(nèi)退貨,不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用,由甲方承擔。逾期未退貨造成的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第四十條合同的生效與終止。
一、本合同自《協(xié)議條款》約定的生效之日起生效。
二、在竣工結(jié)算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關(guān)保修條款仍然生效,其它條款即告終止,保修期滿并退還質(zhì)量保修金后,有關(guān)保修條款終止。
第四十一條合同份數(shù)。
一、合同正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。
二、副本份數(shù)按《協(xié)議條款》約定,由甲乙雙方分送有關(guān)部門。
第一章一般條款。
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
一、工程名稱。
工程地點:
工程內(nèi)容:
工程性質(zhì):
承包范圍:
二、批準單位。
批準文號:
業(yè)主或主管單位:
三、開工日期
竣工日期:
總?cè)諝v工期:
四、質(zhì)量等級。
五、承包方式。
六、合同價款。
第二條合同文件及解釋順序。
一、合同文件的組成和解釋順序。
1.本協(xié)議條款;。
2.本合同條件;。
3.洽商:變更等明確雙方合同權(quán)利義務的紀要、協(xié)議等文書。
4.
5.
6.
7.
二、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的情況下,由雙方協(xié)商解決。
第三條合同文件使用的語言、文字、標準和適用法律。
一、合同文件使用漢語普通話書寫,以漢字普通話解釋、說明。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī),以及電力工業(yè)規(guī)章。
三、施工使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。
第四條圖紙。
一、甲方在開工日期前,于年月日向乙方提供完整的施工圖紙份,其中包括竣工圖份、現(xiàn)場存放的份,保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度,對乙方做好圖紙保密工作的要求:
二、甲方不能按第四條第一款約定提供的圖紙名稱、提供期限,保證滿足實施"施工綜合進度計劃"的需要。
三、甲方對圖紙的特殊保密要求,乙方采取保密措施,由甲方承擔的費用。
四、乙方要求增加圖紙份數(shù),甲方應按予以復制、交付,費用由乙方承擔。
五、乙方在開工前未如約收到甲方提供的圖紙,應在天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內(nèi)未答復,按第七條第二款約定處理。
六、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求,應及時通知甲方代表,根據(jù)實際情況按第四條第五款或第二十五條第一款的約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn),甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款的約定承擔責任,并給付因此造成的修補、拆除、改建、重新等費用。
第二章雙方責任。
第五條甲方代表。
一、甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表(職務專業(yè)技術(shù)職稱)按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責:
1.甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員承擔其部分權(quán)利和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發(fā)出口頭指令,并在小時內(nèi)給予書面確認,乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認,乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后小時內(nèi)提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求后天內(nèi)不予答復,即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理,應在收到指令后小時內(nèi)提出書面申告,甲方代表在乙方申告后小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議,但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失,由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等,并如約履行其它約定的義務,否則乙方在約定時間后小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后小時內(nèi)仍未予以答復,即視為其確認、同意、批準,應由甲方承擔因此發(fā)生的支出,順延因此延誤的工期,賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監(jiān)理的工程,甲方應將總監(jiān)理工程師行使權(quán)利、履行義務的范圍通知乙方。總監(jiān)理工程師按約定在委托授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行職務。
三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人,甲方應提前天通知乙方。后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
第六條乙方代表。
一、乙方任命駐施工現(xiàn)場的代表(職務專業(yè)技術(shù)職稱)。
按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責:
1.乙方的要求、申請和通知等,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的"施工組織設計"(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令和要求組織施工,在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的支出,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人,應提前天通知甲方,后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
第七條甲方工作。
一、甲方按照《建筑工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求,完成以下工作:
1.辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作,使施工場地具備施工條件,并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題。其中:
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現(xiàn)場外部接至約定地點,并保證期間的需要。其中:
3.開通施工場地與火車站、碼頭、城鄉(xiāng)公共道路的通道,以及施工現(xiàn)場內(nèi)的主要交通干道并予以保養(yǎng),滿足施工運輸?shù)男枰?,保證施工期間的暢通。其中:
4.在前,向乙方提供施工場地、工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料,保證數(shù)據(jù)真實準確。
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路、專用線的申報批準等手續(xù),與有關(guān)方面締結(jié)線路交跨鐵路、公路、通訊線路的協(xié)議。要求甲方。
6.在前,將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗。
7.在組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底,審定施工圖預算。
8.協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護,并承擔有關(guān)費用。
9.按其"提供土建工程計劃"和"施工綜合進度計劃"為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場,保證現(xiàn)場及建筑物、構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)、基礎等符合安裝施工的要求。
10.協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關(guān)系,及時處理有關(guān)問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務,則承擔由此導致的費用支出,賠償因此造成的乙方損失,延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委托乙方完成,應承擔所發(fā)生的經(jīng)濟支出并給付乙方相應的費用。
第八條乙方工作。
一、乙方按照《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和約定的范圍、時間、要求,完成以下工作:
1.在其設計資格證書允許的范圍內(nèi),按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計,經(jīng)甲方代表批準后使用。設計費用按設計的內(nèi)容、時間、要求等另計。
2.向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關(guān)統(tǒng)計報表。
3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi),并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產(chǎn)和人身傷害,由乙方承擔責任。
4.按約定的數(shù)量和要求,向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設施,發(fā)生的費用由甲方承擔。
5.采取有效措施實施地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術(shù)、經(jīng)濟條件限制,對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的,應由甲方會同乙方事先報請當?shù)卣嘘P(guān)部門批準。以上費用由甲方承擔,因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工工程在交付甲方之前,由乙方負責保護工作,保護不善發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題,由甲方承擔責任。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經(jīng)濟支出:
7.做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建設物、構(gòu)筑物的保護工作。要求乙方:
8.保證施工現(xiàn)場清潔。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求,承擔因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款,合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務,承擔由此造成的費用支出,賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟損失。
第三章施工組織設計和工期。
第九條進度計劃。
一、甲方在締結(jié)合同后3天內(nèi)向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及"供應材料設備計劃"、"提供土建工程計劃"等資料,乙方據(jù)以按電力建設工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定和約定編制"施工組織設計"(或施工方案)、"施工綜合進度計劃",在提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料,按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃,按第八條第二款處理。
二、甲方代表對于乙方提交的"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃"同意與否,應在予以答復,逾期未復,可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的"施工組織設計"(或施工方案)和"施工綜合進度計劃"為合同文件,應共同遵循。
三、乙方應按經(jīng)甲方同意的"施工組織設計"和"施工綜合進度計劃"組織施工,接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時,乙方應按甲方代表的要求提出改進措施,提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術(shù)措施,乙方應報請甲方代表審核批準后實施,由甲方承擔特殊施工技術(shù)措施費。
第十條延期開工。
一、乙方應按約定和"施工綜合進度計劃"確定的開工日期、開工條件開始施工,因故不能如期開工的,應在約定的開工日期天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后天內(nèi)作出答復,逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意,竣工日期不予順延。
三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意將開工日期推遲,由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失,相應順延工期。
第十一條暫停施工。
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工,提出暫停要求后24小時內(nèi)應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求,經(jīng)批準后繼續(xù)施工。
二、甲方代表未在約定時間內(nèi)提出處理意見,或在乙方提出復工要求后24小時內(nèi)未予答復,乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的,按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出于非乙方原因,由甲方承擔有關(guān)的支出,相應順延工期;停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第十二條工期延誤。
一、對以下情況造成竣工日期推遲的為延誤,經(jīng)甲方代表確認,工期相應順延。
1.工程變化或設計變更;。
2.一周內(nèi),非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;。
3.合同中約定的、非乙方原因出現(xiàn)的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發(fā)生后天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告,甲方代表在乙方提出報告天內(nèi)予以批準或提出修改意見,逾期未予答復,即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條工期提前。
一、施工中需要提前竣工,雙方協(xié)商一致后簽訂"提前竣工協(xié)議",合同竣工日期可以提前。"提前竣工協(xié)議"應包括以下主要內(nèi)容:
1.提前的時間;。
2.乙方采取的趕工措施;。
3.甲方為趕工提供的條件;。
4.趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔;。
5.提前竣工收益的分享。
二、乙方按"提前竣工協(xié)議"修訂施工進度計劃,提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后天內(nèi)給予批復,逾期未批復則視為其已批準。
第四章質(zhì)量與驗收。
第十四條檢查和返工。
一、乙方應按相應的電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范、約定采用的標準、設計的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改,承擔由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經(jīng)濟支出,由甲方承擔,工期相應順延。
二、以上檢查合格后,又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題,仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執(zhí)行電力建設工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定,在不影響正常施工的前提下進行,如影響正常施工,除經(jīng)檢查檢驗為質(zhì)量不合格外,因此發(fā)生的費用則由甲方承擔,相應順延工期。
第十五條質(zhì)量等級評定。
一、工程質(zhì)量應達到建設工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定的合格條件。甲方要求達到優(yōu)良標準,則增付價款,工期順延天。
二、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔違約責任,按計取違約金。
三、由于設計或材料、構(gòu)件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質(zhì)量條件,乙方予以返工、修改的經(jīng)濟支出由甲方承擔,工期相應順延。乙方無力予以修改的,經(jīng)甲方代表認可,該部分可不在評定質(zhì)量等級之列。
四、雙方對工程質(zhì)量有爭議,可按第三十條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗收。
一、需要進行中間驗收的工程或部位名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件:
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收小時前通知甲方代表驗收,并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
三、工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方代表已經(jīng)批準,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條分部試運。
道路建設合同篇十
發(fā)包單位:
(以下簡稱甲方)。
承包單位:(以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國擔保法》、《勞動法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),并結(jié)合本工程實際情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和守信的原則。雙方就本建設工程施工項目協(xié)商一致后,訂立本合同。
一、工程概況及合同價款:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:以勞務方式包設備、油料。
二、甲方發(fā)包給乙方的工程項目按規(guī)定的工期、進度工程量結(jié)算辦法、質(zhì)量驗收標準,施工圖紙執(zhí)行。
1、工程項目內(nèi)容:土方、石方爆破、挖裝、零至公里內(nèi)路基路面工程,運輸、大約萬方。
2、合同單價:固定單價每立方,土石方石方每立方元。
3、驗收標準:甲乙雙方簽證為準。
4、結(jié)算方式:第一次按3000萬元產(chǎn)值工程量結(jié)80%,滾動支。
三、甲、乙雙方的開工、竣工時間。
1、開工的時間為。
2、本工程開工時間以甲方下達書面“進場開工通知書”為準,乙方應準時進場施工。
3、乙方必須文明施工,嚴禁破壞周圍的莊稼、樹林和已征紅線區(qū)以外的土地,不得傷害老百姓切身利益。
四、甲、乙雙方簽訂的進度付款與竣工結(jié)算辦法:
1、勞務安全保證金:本工程勞務保證金、勞務生產(chǎn)保證金、項目施工保證金為人民幣共計該勞務安全保證金在第二次付款時返還。
2、進度付款與竣工結(jié)算以甲、乙雙方現(xiàn)場管理人員簽收的工程量清單為準。
3、乙方生產(chǎn)資金元在進場三天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方項目帳戶,專款專用。
五、材料、設備供應。
1、爆破材料,油料按工程的實際需要量乙方自己提供,其他材料乙方自己采購,手續(xù)由甲方協(xié)助辦理。
2、其他工程材料、施工機械、工具等乙方自行負責購買和完善。
六、安全施工責任:
1、乙方作為工程施工主體,在施工過程中因自身原因發(fā)生安全。
2、甲方因宏觀管理不當,督促檢查不到位,而造成的安全事故由甲方承擔管理部分的法律責任。
七、乙方進場開工前五天內(nèi)必須向甲方提供詳細的施工組織設計及現(xiàn)場行政與工程技術(shù)管理人員、特殊工種的人員名單,同時乙方將現(xiàn)場行政與技術(shù)、質(zhì)檢、管理人員名單提供給甲方,以便雙方在施工管理中聯(lián)系解決問題。
八、甲方的責任:
1、甲方將施工現(xiàn)場用電、用水,接至距施工地點50米?,F(xiàn)場內(nèi)乙方負責水、電的所有費用。
2、保證乙方正常施工。如遇當?shù)鼐用竦箅y阻擋施工,或當?shù)赜嘘P(guān)管理部門因某些原因下令停工,或停電、停水、阻路時,均由甲方及時出面解決。
3、乙方每月25日保證準時將施工進度報表給建設單位。
4、甲方保證自己的人員在乙方施工期間堅定在現(xiàn)場工作,以便隨時處理施工中的有關(guān)事宜。
5、因甲方原因和責任導致乙方停工超時三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工),甲方負責按實際天數(shù)給乙方現(xiàn)場實有工人的綜合點工工資和實際的機械設備停置臺班費,按實際發(fā)生天數(shù)給乙方順延工期。補償標準為:挖機每臺每天元,鉆機每天元,人員每人每天元。
6、如遇建設單位(業(yè)主方)有工程內(nèi)容變更時,甲方應在15天內(nèi)通知乙方,或者另行調(diào)劑施工內(nèi)容給乙方施工。
九、乙方的責任。
1、準時按開工時間進場施工,完善臨時辦公室、工人住房、生活儲水池、洗澡室、配電房、廚房、公廁及庫房設施,保證施工現(xiàn)場道路暢通。
2、配備完善的現(xiàn)場施工管理人員,技術(shù)工人等相關(guān)的資質(zhì)證書并持證上崗。
3、服從甲方正常的工作安排及合理的施工調(diào)整。
4、嚴格搞好施工現(xiàn)場的保證值班工作。積極文明的配合甲方接受有關(guān)部門的綜合檢查工作,嚴禁發(fā)生任何不良行為。
5、乙方做好施工記錄并完善有關(guān)資料,每月的25日前向甲方提供施進度統(tǒng)計報表(超過25日歸到下月再提交),當月不予結(jié)算。
6、嚴格按國家膠在的施工法規(guī)驗收標準施工,承擔因自身原因造成不合格、返工的一切經(jīng)濟損失責任。
7、不得隱瞞、謊報施工中發(fā)生的安全事故及傷亡人數(shù)。
8、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方做好安全生產(chǎn)措施,文明施工,如發(fā)現(xiàn)乙方違反安全規(guī)定,甲方有權(quán)通知停工并按違章事實處罰5000元。
9、乙方不得轉(zhuǎn)包和分包工程,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方發(fā)生任何一項轉(zhuǎn)包和分包項目,甲方有權(quán)中止合同,乙方無條件退場保證金不予退還,一切損失由乙方負責。
合同效力。
1、本合同一式兩份,具有同等法律效力,合同雙方蓋章簽字后生效,合同履行完后自行失效。
發(fā)包單位(公章):負責人(簽字):手機號:身份證號:日期:
勞務承包單位(公章):負責人(簽字):手機號:身份證號:日期:
道路建設合同篇十一
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、芹陽辦事處林業(yè)工作站:
根據(jù)上級相關(guān)文件要求,結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芹陽辦事處)林區(qū)道路建設需求和林業(yè)生產(chǎn)的實際,經(jīng)研究,現(xiàn)將林區(qū)道路建設計劃下達給你們(詳見附件)。
20xx建設計劃128.46公里,其中浙江省集體林區(qū)道路建設計劃100公里、開化縣油茶毛竹示范基地建設項目計劃23.46公里、中央木本油料項目5公里。20實際下達建設任務114.8公里,計劃剩余13.66公里作為年度計劃進行調(diào)劑與安排。
各地要充分認識林區(qū)道路建設的重要性和緊迫性,在實施過程中既要滿足林業(yè)生產(chǎn)的需要,又要兼顧生態(tài)的保護。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芹陽辦事處)林業(yè)站要及時通知建設主體,按有關(guān)規(guī)定報批林地、組織施工,加強對林區(qū)道路建設工作的組織指導,強化管理,嚴格按照《浙江省林區(qū)道路建設技術(shù)指南》要求實施,確保工程實施的進度和質(zhì)量。
道路建設合同篇十二
各省、自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳,北京市交通委,天津市城鄉(xiāng)建設交通委,上海市交通委,重慶市市政管委,新疆生產(chǎn)建設兵團建設局:
為貫徹落實《國務院關(guān)于加強城市基礎設施建設的意見》(國發(fā)[20xx]36號,以下簡稱《意見》),加快城市道路橋梁建設改造,保障城市道路橋梁的運行安全,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、充分認識城市道路橋梁建設改造的重要性。城市道路橋梁是城市基礎設施的重要組成部分,是保證城市功能和保障人民生活的重要物質(zhì)基礎。近年來,隨著城市快速發(fā)展,我國城市道路橋梁設施發(fā)展較快,20xx年底,全國城市道路33.6萬公里,城市橋梁近6萬座,城市道路橋梁養(yǎng)護管理任務日趨繁重。部分城市發(fā)生橋梁倒塌、路面塌陷、窨井傷人等事故,造成人民生命財產(chǎn)重大損失,暴露出城市道路橋梁設施質(zhì)量水平不高、養(yǎng)護管理不到位、安全隱患處置不及時等諸多問題。各級城市道路橋梁管理部門要充分認識加快城市道路橋梁建設改造工作的重要性,全面貫徹《意見》精神,以高度負責的態(tài)度,采取切實有效措施,認真完成《意見》確定的各項工作任務。
二、加快完善城市道路網(wǎng)絡系統(tǒng)。各地要嚴格依據(jù)城市總體規(guī)劃和城市道路交通專項規(guī)劃,制定城市道路年度建設計劃。近期,要以提升道路網(wǎng)絡密度、提高城市道路網(wǎng)絡連通性和可達性為重點安排城市道路建設改造項目。進一步加強城市次干路、支路網(wǎng)、街巷微循環(huán)系統(tǒng)等工程建設,打通斷頭路,科學配置步行道、自行車道及公交專用道等設施,優(yōu)化居住小區(qū)出入口道路設施建設。加快城鄉(xiāng)結(jié)合部和城市出入口道路的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌建設和改造,強化城市干支路網(wǎng)、快速路網(wǎng)和干線公路銜接,提高道路通行能力。
三、加強城市道路橋梁養(yǎng)護管理。各地要認真落實城市道路橋梁的養(yǎng)護管理責任主體,進一步明確舊城改造、新區(qū)建設道路橋梁的管養(yǎng)單位,落實養(yǎng)護責任。新(擴、改)建及改造城市道路橋梁的建設單位應及時向管養(yǎng)單位移交設施及相關(guān)檔案材料,確保所有的城市道路橋梁都納入養(yǎng)護監(jiān)督體系內(nèi),不遺漏一座橋梁。城市道路橋梁管養(yǎng)單位,要嚴格按照國家及地方城市道路橋梁養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范要求,定期對城市道路橋梁進行養(yǎng)護、維修,及時排除城市道路橋梁安全隱患,保持城市道路橋梁設施完好,提高城市道路橋梁服務水平。
四、抓好城市橋梁安全檢測和加固改造。各地要按照《城市橋梁檢測和養(yǎng)護管理辦法》、《城市橋梁養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》,嚴格落實城市橋梁檢測評估制度,對城市橋梁及其附屬設施的技術(shù)狀況進行全面檢測評估,對特大橋梁及特殊結(jié)構(gòu)橋梁、城市快速路網(wǎng)和城市主干路上的橋梁、新型或大跨結(jié)構(gòu)橋梁、獨柱單點支撐橋梁、易形成單板受力橋梁、建成年代早或設計荷載等級低橋梁、多發(fā)性地質(zhì)災害地區(qū)和嚴重超載路段的橋梁,要重點進行檢測評估。各城市應盡快完成城市橋梁的安全檢測,形成分析評估報告,及時上報當?shù)厝嗣裾?。對判定為危橋的,要制定加固改造計劃和方案,立即采取積極有效措施消除安全隱患,20xx年底前,完成對危橋的加固改造,保證所有橋梁在安全受控下運行。
五、推進城市橋梁信息系統(tǒng)建設。各地要結(jié)合城市橋梁檔案管理、維修養(yǎng)護要求,加快建立完善城市橋梁信息管理系統(tǒng),并根據(jù)橋梁運行期間的各種檢測數(shù)據(jù)等,及時更新城市橋梁檔案信息,實現(xiàn)城市橋梁信息數(shù)據(jù)的動態(tài)更新和管理。省級住房城鄉(xiāng)建設主管部門要制定統(tǒng)一的城市橋梁管理信息標準,積極推進省級城市橋梁信息管理系統(tǒng)建設。到20xx年底前,地級以上城市要建成橋梁信息管理系統(tǒng),東部地區(qū)要率先建成省級城市橋梁信息管理系統(tǒng)。
六、加強組織領導確保工作落實。各地要加強對城市道路橋梁建設改造養(yǎng)護的管理,協(xié)調(diào)相關(guān)部門形成合力,明確責任,落實資金,全力推進城市道路橋梁建設改造工作。要按照《市政工程設施養(yǎng)護維修估算指標》,保障城市道路橋梁日常巡檢、養(yǎng)護維修的經(jīng)費;對于橋梁結(jié)構(gòu)檢測和特殊檢測以及危橋加固改造,要落實專項資金,確保任務順利完成。要進一步加強路政執(zhí)法,清理違規(guī)違法占用城市道路行為,嚴格控制道路挖掘,依法懲處破壞城市道路橋梁行為,確保城市道路橋梁正常運行。
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部。
20xx月23日。
道路建設合同篇十三
為加強城市基礎設施建設,有效改善人居環(huán)境和城市交通擁擠狀況,市政府決定實施南環(huán)路道路改造工程,現(xiàn)將工程建設拆遷征地有關(guān)事宜通告如下:
一、工程拆遷征地范圍。道路西起西環(huán)路,東至民航街,全長3.1公里,道路規(guī)劃紅線50米。凡上述范圍內(nèi)的所有建筑物、構(gòu)筑物、附著物、臨時建筑物和土地,按照屬地管理的原則,拆遷征地工作由所在區(qū)人民政府負責實施。
二、上述范圍內(nèi)所有無規(guī)劃許可證、房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證的建筑物、構(gòu)筑物和臨時建筑,一律無償拆除;市屬黨政機關(guān),駐同中央、省、市事業(yè)單位和國有大中型企業(yè)、部隊所屬的有證建筑不予補償。其他有證建筑按有關(guān)規(guī)定給予合理補償。市機關(guān)事務管理局要為拆除辦公用房的市屬機關(guān)解決過渡性辦公用房。
三、上述范圍內(nèi)國有劃撥土地無償收回;已出讓土地尚未開發(fā)的,按國家規(guī)定收回;農(nóng)村集體土地按市政道路征地標準征用。
四、從通告發(fā)布之日起,上述范圍內(nèi)嚴格禁止任何單位、個人、村民的一切新、擴、改建行為,否則,造成的損失自負。
五、在上述范圍內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物和臨時建筑由其所屬單位、個人于2008年7月31日前自行拆除;逾期未拆除的,依法實施強拆,所發(fā)生的費用由被拆遷者承擔。強拆時間為20xx年8月1日至20xx年8月10日。
六、上述范圍內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物、附著物及土地由所有人、使用人提供有效證件,于2008年7月20日前到所在區(qū)現(xiàn)場拆遷辦公室進行登記、核實、確認。
七、各有關(guān)單位、個人要顧全大局,服從城市建設需要,積極主動配合拆遷工作,確保工程順利實施。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
道路建設合同篇十四
為完善道路基礎設施,提高市北片工業(yè)區(qū)道路通行能力,根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)建設有關(guān)事項通告如下:。
一、道路建設范圍:興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)南起南區(qū)一橫路,向北延伸至東埔村膠南山北片規(guī)劃路,全長1570米,其中南區(qū)一橫路至外環(huán)北路路段路面寬36米,外環(huán)北路至北片規(guī)劃路路段路面寬17米。具體建設范圍以規(guī)劃標示紅線為準。
二、道路建設涉及的土地征收工作由土地行政主管部門依法組織實施,涉及的建(構(gòu))筑物拆遷等工作由湘橋區(qū)人民政府依法組織實施。
三、本通告發(fā)布之日起,道路建設范圍內(nèi)不得搶建、改建和擴建建(構(gòu))筑物,房屋不得改變使用性質(zhì)、變更租賃關(guān)系或者轉(zhuǎn)移所有權(quán)。
四、道路建設范圍內(nèi)的合法建(構(gòu))筑物所有權(quán)人、使用權(quán)人,應積極配合有關(guān)部門的調(diào)查工作。
五、道路建設范圍內(nèi)的各類違法建(構(gòu))筑物及其他違法用地,其搭建人、使用人必須自本通告發(fā)布之日起30日內(nèi)自行清理拆除并清退。逾期不自行拆除、清退的,依法強制執(zhí)行。
六、道路建設范圍內(nèi)涉及的供電、供水、通訊、有線電視等設施,由各相關(guān)部門根據(jù)需要自行遷移,所需費用由各單位承擔。
七、對妨礙、阻撓、擾亂道路建設正常秩序或者煽動群眾鬧事,妨害國家機關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務的,由公安機關(guān)依法處理;構(gòu)成犯罪的,由司法機關(guān)依法追究刑事責任。
八、興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)道路建設工作聯(lián)系地址:潮州市城市綜合管理局,聯(lián)系電話:。
潮州市人民政府。
20xx年6月23日。
道路建設合同篇十五
1、開工的時間為。
2、本工程開工時間以甲方下達書面“進場開工。
通知書。
”為準,乙方應準時進場施工。
3、乙方必須文明施工,嚴禁破壞周圍的莊稼、樹林和已征紅線區(qū)以外的土地,不得傷害老百姓切身利益。
四、甲、乙雙方簽訂的進度付款與竣工結(jié)算辦法:
1、勞務安全保證金:本工程勞務保證金、勞務生產(chǎn)保證金、項目施工保證金為人民幣共計該勞務安全保證金在第二次付款時返還。
2、進度付款與竣工結(jié)算以甲、乙雙方現(xiàn)場管理人員簽收的工程量清單為準。
3、乙方生產(chǎn)資金元在進場三天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方項目帳戶,專款專用。
五、材料、設備供應。
1、爆破材料,油料按工程的實際需要量乙方自己提供,其他材料乙方自己采購,手續(xù)由甲方協(xié)助辦理。
2、其他工程材料、施工機械、工具等乙方自行負責購買和完善。
六、安全施工責任:
1、乙方作為工程施工主體,在施工過程中因自身原因發(fā)生安全。
2、甲方因宏觀管理不當,督促檢查不到位,而造成的安全事故由甲方承擔管理部分的法律責任。
七、乙方進場開工前五天內(nèi)必須向甲方提供詳細的施工組織設計及現(xiàn)場行政與工程技術(shù)管理人員、特殊工種的人員名單,同時乙方將現(xiàn)場行政與技術(shù)、質(zhì)檢、管理人員名單提供給甲方,以便雙方在施工管理中聯(lián)系解決問題。
八、甲方的責任:
1、甲方將施工現(xiàn)場用電、用水,接至距施工地點50米。現(xiàn)場內(nèi)乙方負責水、電的所有費用。
2、保證乙方正常施工。如遇當?shù)鼐用竦箅y阻擋施工,或當?shù)赜嘘P(guān)管理部門因某些原因下令停工,或停電、停水、阻路時,均由甲方及時出面解決。
3、乙方每月25日保證準時將施工進度報表給建設單位。
4、甲方保證自己的人員在乙方施工期間堅定在現(xiàn)場工作,以便隨時處理施工中的有關(guān)事宜。
5、因甲方原因和責任導致乙方停工超時三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工),甲方負責按實際天數(shù)給乙方現(xiàn)場實有工人的綜合點工工資和實際的機械設備停置臺班費,按實際發(fā)生天數(shù)給乙方順延工期。補償標準為:挖機每臺每天元,鉆機每天元,人員每人每天元。
6、如遇建設單位(業(yè)主方)有工程內(nèi)容變更時,甲方應在15天內(nèi)通知乙方,或者另行調(diào)劑施工內(nèi)容給乙方施工。
九、乙方的責任。
1、準時按開工時間進場施工,完善臨時辦公室、工人住房、生活儲水池、洗澡室、配電房、廚房、公廁及庫房設施,保證施工現(xiàn)場道路暢通。
2、配備完善的現(xiàn)場施工管理人員,技術(shù)工人等相關(guān)的資質(zhì)證書并持證上崗。
3、服從甲方正常的工作安排及合理的施工調(diào)整。
4、嚴格搞好施工現(xiàn)場的保證值班工作。積極文明的配合甲方接受有關(guān)部門的綜合檢查工作,嚴禁發(fā)生任何不良行為。
5、乙方做好施工記錄并完善有關(guān)資料,每月的25日前向甲方提供施進度統(tǒng)計報表(超過25日歸到下月再提交),當月不予結(jié)算。
6、嚴格按國家膠在的施工法規(guī)驗收標準施工,承擔因自身原因造成不合格、返工的一切經(jīng)濟損失責任。
7、不得隱瞞、謊報施工中發(fā)生的安全事故及傷亡人數(shù)。
8、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方做好安全生產(chǎn)措施,文明施工,如發(fā)現(xiàn)乙方違反安全規(guī)定,甲方有權(quán)通知停工并按違章事實處罰5000元。
9、乙方不得轉(zhuǎn)包和分包工程,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方發(fā)生任何一項轉(zhuǎn)包和分包項目,甲方有權(quán)中止。
合同。
乙方無條件退場保證金不予退還一切損失由乙方負責。
合同效力。
1、本合同一式兩份,具有同等法律效力,合同雙方蓋章簽字后生效,合同履行完后自行失效。
發(fā)包單位(公章):負責人(簽字):手機號:身份證號:日期:
勞務承包單位(公章):負責人(簽字):手機號:身份證號:日期:
甲方:
乙方:
為修建好花園路街道及下水道,進一步明確雙方義務,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,特訂立如下合同:
一、甲方將對忠路鎮(zhèn)花園路街道330米、橫街巷道120米、土司巷道40米進行路基基礎調(diào)平壓實硬化以及無下水道的路段進行新建,該工程總造價220xx0元。乙方愿意承包該工程。
二、道路標準:(道路施工標準要求見忠路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心設計施工標準)。
三、施工要求:乙方要按施工設計標準要求,在甲方的質(zhì)量監(jiān)督小組的監(jiān)督下進行施工。
四、工期要求:乙方應在開工之日起30日內(nèi)完工,無故超期一天罰總工程款的10%(因天氣原因無法施工的可順延工期)。
五、付款方式:
1、開工后,工程進展一半時,付工程款總額的30%。
2、工程竣工后,甲方與上級主管部門驗收合格后,付工程總款額的70%。
六、甲方負責協(xié)調(diào)沿街出現(xiàn)的民事矛盾糾紛。
七、乙方開工后,進的修路材料、施工設備由乙方自己看護,施工期間發(fā)生的事故由乙方自負,一切工程費用由乙方負責。
八、雙方必須遵守合同,違反者負法律責任。
九、合同未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,鎮(zhèn)財政所存一份。
甲方:(蓋章)法人代表簽字:
乙方:(簽字蓋章)。
見證人:
共
2
頁,當前第。
2
頁
1
2
道路建設合同篇十六
甲方:。
乙方:。
根據(jù)定州首弄集團項目的需要,需要修建一條臨時路線進行施工。臨時路段起始端為沙河橋西北,東側(cè)無道路,終點為青貯窖工程邊緣路線。確定采用甲方提供的當?shù)厣笆现?,并根?jù)甲方要求委托乙方修筑臨時路段。為明確項目內(nèi)容及雙方責任,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下條款:。
一、項目內(nèi)容和范圍。
1.起點端為沙河橋西北,東臨定五路,終點為青貯窖工程邊緣。這個旅程包括三個部分:。
第一節(jié):947mx8.5mx0.25m(長x寬x厚);
第二節(jié):1551米x3.5米x0.15米(長x寬x厚);
第三節(jié):700米x7.5米x0.25米(長x寬x厚)。
2.乙方負責提供機械、勞動力和技術(shù)人員。
3.項目和成本。
根據(jù)上述工程量及雙方協(xié)商,乙方以人民幣簽訂本合同,大寫壹拾萬元整(含稅)。
二、施工技術(shù)。
嚴格遵守國家施工規(guī)范和技術(shù)標準,滿足甲方要求。
三.雙方的責任。
1.甲方的責任:。
負責工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進度、現(xiàn)場配料和材料的指揮、監(jiān)督和管理。
2.乙方的責任:。
(1)尊重和服從業(yè)主,對工程質(zhì)量全面負責,確保達到優(yōu)良等級以上。
(2)加強施工隊伍的安全生產(chǎn)教育,嚴格遵守操作規(guī)范,不亂接電路管道,不私自安裝電源插座,不強令或違章,嚴格杜絕火災等其他安全事故。否則,由此產(chǎn)生的一切責任由乙方承擔。
(3)進入施工現(xiàn)場的.工人必須進行文明安全施工,并在工程完工后清理現(xiàn)場。
(4)必須保證足夠的施工人員和技術(shù)力量,數(shù)量穩(wěn)定,工作效率高,否則由此造成的教學和工程質(zhì)量的延誤等問題均由乙方承擔。
(5)乙方保證甲方不承擔任何人身傷害或財產(chǎn)損失的責任,甲方不承擔因乙方及其施工人員造成的任何公訴、控告、索賠責任及可能的相關(guān)費用。
五、工程質(zhì)量及驗收標準。
工程質(zhì)量應符合現(xiàn)行國家驗收規(guī)范。必須達到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗評定的優(yōu)秀等級以上。因為乙方盲目蠻干;如因施工進度不符合作業(yè)規(guī)范導致工程質(zhì)量不符合設計要求、質(zhì)量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成的一切材料浪費和經(jīng)濟損失由乙方賠償,工期不予順延。
不及物動詞付款方式。
工程竣工并經(jīng)甲方和監(jiān)理驗收合格后,支付工程款。
七.甲方有權(quán)解釋本協(xié)議的上述條款。
八、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,并于乙方負責的上述建設項目工程竣工驗收后終止。
甲方:
乙方:(蓋章)。
____年___月__日。
道路建設合同篇十七
通告是適用于在一定范圍內(nèi)公布應當遵守或者周知事項的周知性公文。下面本站小編給大家?guī)淼缆方ㄔO通告,僅供參考!
為完善道路基礎設施,提高市北片工業(yè)區(qū)道路通行能力,根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)建設有關(guān)事項通告如下:。
一、道路建設范圍:興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)南起南區(qū)一橫路,向北延伸至東埔村膠南山北片規(guī)劃路,全長1570米,其中南區(qū)一橫路至外環(huán)北路路段路面寬36米,外環(huán)北路至北片規(guī)劃路路段路面寬17米。具體建設范圍以規(guī)劃標示紅線為準。
二、道路建設涉及的土地征收工作由土地行政主管部門依法組織實施,涉及的建(構(gòu))筑物拆遷等工作由湘橋區(qū)人民政府依法組織實施。
三、本通告發(fā)布之日起,道路建設范圍內(nèi)不得搶建、改建和擴建建(構(gòu))筑物,房屋不得改變使用性質(zhì)、變更租賃關(guān)系或者轉(zhuǎn)移所有權(quán)。
四、道路建設范圍內(nèi)的合法建(構(gòu))筑物所有權(quán)人、使用權(quán)人,應積極配合有關(guān)部門的調(diào)查工作。
五、道路建設范圍內(nèi)的各類違法建(構(gòu))筑物及其他違法用地,其搭建人、使用人必須自本通告發(fā)布之日起30日內(nèi)自行清理拆除并清退。逾期不自行拆除、清退的,依法強制執(zhí)行。
六、道路建設范圍內(nèi)涉及的供電、供水、通訊、有線電視等設施,由各相關(guān)部門根據(jù)需要自行遷移,所需費用由各單位承擔。
七、對妨礙、阻撓、擾亂道路建設正常秩序或者煽動群眾鬧事,妨害國家機關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務的,由公安機關(guān)依法處理;構(gòu)成犯罪的,由司法機關(guān)依法追究刑事責任。
八、興工北路(南區(qū)一橫路至北片規(guī)劃路路段)道路建設工作聯(lián)系地址:潮州市城市綜合管理局,聯(lián)系電話:。
潮州市人民政府。
20xx年6月23日。
各省、自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳,北京市交通委,天津市城鄉(xiāng)建設交通委,上海市交通委,重慶市市政管委,新疆生產(chǎn)建設兵團建設局:
為貫徹落實《國務院關(guān)于加強城市基礎設施建設的意見》(國發(fā)[20xx]36號,以下簡稱《意見》),加快城市道路橋梁建設改造,保障城市道路橋梁的運行安全,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、充分認識城市道路橋梁建設改造的重要性。城市道路橋梁是城市基礎設施的重要組成部分,是保證城市功能和保障人民生活的重要物質(zhì)基礎。近年來,隨著城市快速發(fā)展,我國城市道路橋梁設施發(fā)展較快,20xx年底,全國城市道路33.6萬公里,城市橋梁近6萬座,城市道路橋梁養(yǎng)護管理任務日趨繁重。部分城市發(fā)生橋梁倒塌、路面塌陷、窨井傷人等事故,造成人民生命財產(chǎn)重大損失,暴露出城市道路橋梁設施質(zhì)量水平不高、養(yǎng)護管理不到位、安全隱患處置不及時等諸多問題。各級城市道路橋梁管理部門要充分認識加快城市道路橋梁建設改造工作的重要性,全面貫徹《意見》精神,以高度負責的態(tài)度,采取切實有效措施,認真完成《意見》確定的各項工作任務。
二、加快完善城市道路網(wǎng)絡系統(tǒng)。各地要嚴格依據(jù)城市總體規(guī)劃和城市道路交通專項規(guī)劃,制定城市道路年度建設計劃。近期,要以提升道路網(wǎng)絡密度、提高城市道路網(wǎng)絡連通性和可達性為重點安排城市道路建設改造項目。進一步加強城市次干路、支路網(wǎng)、街巷微循環(huán)系統(tǒng)等工程建設,打通斷頭路,科學配置步行道、自行車道及公交專用道等設施,優(yōu)化居住小區(qū)出入口道路設施建設。加快城鄉(xiāng)結(jié)合部和城市出入口道路的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌建設和改造,強化城市干支路網(wǎng)、快速路網(wǎng)和干線公路銜接,提高道路通行能力。
三、加強城市道路橋梁養(yǎng)護管理。各地要認真落實城市道路橋梁的養(yǎng)護管理責任主體,進一步明確舊城改造、新區(qū)建設道路橋梁的管養(yǎng)單位,落實養(yǎng)護責任。新(擴、改)建及改造城市道路橋梁的建設單位應及時向管養(yǎng)單位移交設施及相關(guān)檔案材料,確保所有的城市道路橋梁都納入養(yǎng)護監(jiān)督體系內(nèi),不遺漏一座橋梁。城市道路橋梁管養(yǎng)單位,要嚴格按照國家及地方城市道路橋梁養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范要求,定期對城市道路橋梁進行養(yǎng)護、維修,及時排除城市道路橋梁安全隱患,保持城市道路橋梁設施完好,提高城市道路橋梁服務水平。
四、抓好城市橋梁安全檢測和加固改造。各地要按照《城市橋梁檢測和養(yǎng)護管理辦法》、《城市橋梁養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》,嚴格落實城市橋梁檢測評估制度,對城市橋梁及其附屬設施的技術(shù)狀況進行全面檢測評估,對特大橋梁及特殊結(jié)構(gòu)橋梁、城市快速路網(wǎng)和城市主干路上的橋梁、新型或大跨結(jié)構(gòu)橋梁、獨柱單點支撐橋梁、易形成單板受力橋梁、建成年代早或設計荷載等級低橋梁、多發(fā)性地質(zhì)災害地區(qū)和嚴重超載路段的橋梁,要重點進行檢測評估。各城市應盡快完成城市橋梁的安全檢測,形成分析評估報告,及時上報當?shù)厝嗣裾?。對判定為危橋的,要制定加固改造計劃和方案,立即采取積極有效措施消除安全隱患,20xx年底前,完成對危橋的加固改造,保證所有橋梁在安全受控下運行。
五、推進城市橋梁信息系統(tǒng)建設。各地要結(jié)合城市橋梁檔案管理、維修養(yǎng)護要求,加快建立完善城市橋梁信息管理系統(tǒng),并根據(jù)橋梁運行期間的各種檢測數(shù)據(jù)等,及時更新城市橋梁檔案信息,實現(xiàn)城市橋梁信息數(shù)據(jù)的動態(tài)更新和管理。省級住房城鄉(xiāng)建設主管部門要制定統(tǒng)一的城市橋梁管理信息標準,積極推進省級城市橋梁信息管理系統(tǒng)建設。到20xx年底前,地級以上城市要建成橋梁信息管理系統(tǒng),東部地區(qū)要率先建成省級城市橋梁信息管理系統(tǒng)。
六、加強組織領導確保工作落實。各地要加強對城市道路橋梁建設改造養(yǎng)護的管理,協(xié)調(diào)相關(guān)部門形成合力,明確責任,落實資金,全力推進城市道路橋梁建設改造工作。要按照《市政工程設施養(yǎng)護維修估算指標》,保障城市道路橋梁日常巡檢、養(yǎng)護維修的經(jīng)費;對于橋梁結(jié)構(gòu)檢測和特殊檢測以及危橋加固改造,要落實專項資金,確保任務順利完成。要進一步加強路政執(zhí)法,清理違規(guī)違法占用城市道路行為,嚴格控制道路挖掘,依法懲處破壞城市道路橋梁行為,確保城市道路橋梁正常運行。
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部。
20xx月23日。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、芹陽辦事處林業(yè)工作站:
根據(jù)上級相關(guān)文件要求,結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芹陽辦事處)林區(qū)道路建設需求和林業(yè)生產(chǎn)的實際,經(jīng)研究,現(xiàn)將20xx年林區(qū)道路建設計劃下達給你們(詳見附件)。
20xx建設計劃128.46公里,其中浙江省集體林區(qū)道路建設計劃100公里、開化縣油茶毛竹示范基地建設項目計劃23.46公里、中央木本油料項目5公里。20xx年實際下達建設任務114.8公里,計劃剩余13.66公里作為年度計劃進行調(diào)劑與安排。
各地要充分認識林區(qū)道路建設的重要性和緊迫性,在實施過程中既要滿足林業(yè)生產(chǎn)的需要,又要兼顧生態(tài)的保護。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(芹陽辦事處)林業(yè)站要及時通知建設主體,按有關(guān)規(guī)定報批林地、組織施工,加強對林區(qū)道路建設工作的組織指導,強化管理,嚴格按照《浙江省林區(qū)道路建設技術(shù)指南》要求實施,確保工程實施的進度和質(zhì)量。