合同是商業(yè)活動中的法律依據(jù)，它為交易各方提供了一種有力的保障。在合同中，應當描述合作的具體方式、進度和支付條件。下面是一些合同范文的核心要點，可以作為起草合同時的參考。
外包工程合同簽篇一
發(fā)包方：承包方：
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
2、工程地點：
3、承包范圍：
4、承包方式：
5、工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。
6、工程質量：
7、合同價款（大寫人民幣）：
1、開工前日，向承包方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向承包方進行現(xiàn)場交底。
2、向承包方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3、指派（聯(lián)系電話：）為發(fā)包方駐工地代表或主要聯(lián)絡人，負責合同履行。對工程材料、工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責與業(yè)主辦理相應審批手續(xù)。
5、提供經(jīng)業(yè)主或發(fā)包方確認的工程材料清單，內容包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品牌、其他技術要求等。
1、參加發(fā)包方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交發(fā)包方審定。
2、根據(jù)發(fā)包方提供的工程材料清單采購合格的工程物料，并由發(fā)包方駐工地代表簽字確認。
3、指派（聯(lián)系電話：）為承包方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由承包方負責的各項事宜。
4、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定、嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作，并承擔相應費用；處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
6、對施工現(xiàn)場業(yè)主所滯留的物品、設施等采取保護措施。
7、施工中未經(jīng)發(fā)包方或業(yè)主的書面同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
8、工程竣工未移交發(fā)包方前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品的保護。
9、參加發(fā)包方或業(yè)主單位主持召開的工程進度協(xié)調會議。
1、發(fā)包方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得承包方同意，并支付承包方因趕工采取的措施費用。
2、因發(fā)包方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
3、因承包方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4、因設計變更或非因承包方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（含8小時，一周內累計計算），工期相應順延。
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。發(fā)包方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向承包方支付由此增加的費用。
3、發(fā)包方、承包方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。發(fā)包方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，承包方可自行驗收，發(fā)包方應予承認。若發(fā)包方要求復驗時，承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格，發(fā)包方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由承包方承擔，但工期也予順延。
4、由于承包方原因造成質量事故，其返工費用由承包方承擔，工期不順延。
5、工程竣工后，承包方應通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如發(fā)包方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知承包方，另定驗收日期。但發(fā)包方應承認竣工日期，并承擔承包方的看管費用和相關費用。
1、雙方商定本合同價款采用第種：
（1）固定價格；
（2）固定價格加%包干風險系數(shù)計算，包干風險包括內容；
（3）可調價格：按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
2、本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算或質保期屆滿時一次結清。
分期撥款進行的條件。
撥款%。
金額（元）。
備注。
3、工程竣工驗收后，承包方提出工程結算并將有關資料送交發(fā)包方。發(fā)包方自接到上述資料日內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在審查期滿后日內結清尾款。
1、本工程發(fā)包方提供設備的，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品。凡約定由承包方提貨的，由承包方承擔運輸費用。
2、由發(fā)包方供應的設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由發(fā)包方承擔。
3、所有工程材料、設備均由承包方負責保管。由于承包方保管不當造成損失，由承包方負責賠償。
4、凡由承包方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包方負責。
1、發(fā)包方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》或其他發(fā)包方提供的書面標準。
2、承包方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》和其他相關的法律法規(guī)、規(guī)范。
3、由于發(fā)包方確認的圖紙或作法說明違反有關安全操作規(guī)程和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，發(fā)包方應承擔由此產(chǎn)生的相應經(jīng)濟損失。
4、由于承包方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，承包方應承擔由此引發(fā)的相關經(jīng)濟損失。
1、由于發(fā)包方原因導致延期開工或中途停工，發(fā)包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，發(fā)包方支付承包方元。發(fā)包方不安合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的%支付滯納金。
2、由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付發(fā)包方元違約金。發(fā)包方要求提前竣工，除支付趕工措施費用外，每提前一天，發(fā)包方應支付承包方元作為獎勵。
3、承包方按照發(fā)包方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質價款外，發(fā)包方應支付承包方元作為獎勵。
4、承包方應妥善保護施工現(xiàn)場的設備及堆放的各種物品，如造成損失，應照價賠償。
5、發(fā)包方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由發(fā)包方負責并承擔損失。
6、未經(jīng)發(fā)包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由承包方負責并承擔損失。
7、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
1、凡因本合同或與本合同有關的一切爭議，雙方應友好協(xié)商；協(xié)商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院為準，按照法律程序進行裁判。
2、除雙方另有約定或法律另有規(guī)定的，訴訟費由敗訴方承擔。
1、本合同所稱不可抗力指不可預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括戰(zhàn)爭、地震、火災、動亂、罷工、運輸事故、空中飛行物體墜落、乙方供應商發(fā)生不可預測的事故，或其他非合同雙方責任造成的爆炸、火災等。
5、因一方的違約行為導致延期履行合同，導致合同履行遭遇不可抗力的，違約方應承擔不可抗力造成的相應損失的賠償責任。
1、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商另行簽訂協(xié)議；若雙方不能簽訂協(xié)議的，按照現(xiàn)行行規(guī)、慣例執(zhí)行。
2、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后生效。
3、本合同履行完成后自動終止。
1、施工圖紙或作法說明；
2、工程預算書；
3、發(fā)包方提供貨物清單；
4、會議紀要；
5、設計變更；
6、其他。
發(fā)包方：（蓋章）承包方：（蓋章）。
簽訂日期：
外包工程合同簽篇二
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
二、工程地點：
四、工程期限：
本合同總工期定于年月日開工，至年月日竣工。
五、工程質量：
1、乙方根據(jù)國家有關的綠化工程施工規(guī)范要求進行施工，保證工程質量。
2、乙方根據(jù)甲方的現(xiàn)場實際要求進行施工，保證工程質量。
六、工程款及支付。
1、按照甲乙雙方約定的不同種類種植，工程完工后按雙方核實的面積數(shù)量來確定工程總價款，種植單價按中標單價執(zhí)行。
2、工程總價款為人工費和工人意外傷害保險費之和。
3、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格之日起7個工作日內，甲方支付工程款總價款的60%，剩余款項甲方在三個月內付清。
4、乙方應當提供實際進場施工工人真實、合法、有效的身份證復印件交甲方登記備案，否則甲方可作為不予支付工程價款的抗辯理由。
七、雙方權利和義務。
1、甲方委派現(xiàn)場代表負責對工程質量、進度和安全進行監(jiān)管，聯(lián)系電話。
2、乙方委派現(xiàn)場代表負責施工期間安全管理，聯(lián)系電話。
3、乙方嚴格按照本合同約定，按照施工圖及甲方代表的指導，按期保質保量完成工程施工。
4、施工期間，乙方需每天指派專人進行澆水等施工期間養(yǎng)護工作，工程完工經(jīng)甲方驗收合格移交給甲方養(yǎng)護。
5、乙方應當做到安全文明施工，承擔在合同履行中包括但不限于安全、意外等事故在內的任何事故引發(fā)的法律和經(jīng)濟責任，甲方不承擔任何法律與經(jīng)濟責任。
6、乙方施工人員不得與建設單位或現(xiàn)場監(jiān)理人員發(fā)生爭吵及沖突，遇到問題或分岐時應先和甲方現(xiàn)場人員溝通，共同協(xié)商處理。否則，乙方須承擔相應的后果和責任。
7、施工過程中因乙方人員故意或過失損毀苗木，乙方應照價賠償。
8、乙方應當指派足夠數(shù)量的工人進行施工，確保施工的質量和效率。
9、乙方應做到工完場清，負責清走施工產(chǎn)生的垃圾和雜物(包括但不限于：整地清理出的石塊及建筑垃圾等雜物、樹枝、土球包扎物、扎草繩、苗袋、支撐角料、路面余泥等)。
八、竣工驗收。
1、全面施工完成后，乙方應以書面或口頭形式向甲方申請驗收，如經(jīng)甲方檢驗，存在不合格情形時，乙方應無條件整改，并承擔所有整改費用。
2、校方對甲方進行初驗，提出需要整改的意見乙方予以認可，并保證無條件及時整改，并承擔所有整改費用。
九、違約責任。
1、甲方應按合同規(guī)定的條件付款。甲方逾期未付款，每逾期一月，應按合同價的1‰向乙方承擔違約金。
2、乙方未安期完工，每逾期一月，應按本合同總價的1‰向甲方承擔違約金。
十、其他。
1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
2、如因履行本合同發(fā)生爭議的，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方可向本合同簽訂地的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力;本合同經(jīng)雙方簽字蓋章之日起即產(chǎn)生法律效力，至本合同得到完全履行后失效。
外包工程合同簽篇三
合伙人：
合伙人：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商本著公平、合理的合作原則達成如下協(xié)議;。
1、甲方必須按照神朔鐵路公司提供的圖紙嚴格施工，如果出現(xiàn)質量問題(除圖紙設計問題、正常誤差外)均由甲方負責。
2、若在施工過程中有變更事項由神朔鐵路公司出據(jù)憑證按憑證變更施工。
3、甲方必須保證該工程在保質期內，該工程的質量，如果出現(xiàn)質量問題由甲方負責。
4、甲方必須按照神朔鐵路公司施工期限完工(如遇特殊情況，由乙方和神朔鐵路公司協(xié)商，并訂立補充，除外)安全問題：
1、如果在施工過程中造成安全事故(除人為原因外)由甲乙雙方按所持股比例進行賠償。
2、甲乙雙方所屬工人在工作時間以外所造成的傷亡事故(除加班外)均由甲乙雙方各自進行協(xié)商糾紛，甲乙雙方均可相互負責。
1、必須保證工程達到相對付款比例時，神朔鐵路公司付相對應的比例款項。
2、當工程竣工驗收合格后，乙方必須保證在十二個工作日內所有工程款(除質量保證金外)全部付清，如果在延期十五個工作日內，神朔鐵路公司未付清所剩工程款由乙方墊付。
3、乙方保證在正式開工十五個工作日內，向神朔鐵路公司協(xié)商退回，招標保證金。
4、如果在施工過程中與神朔鐵路公司出現(xiàn)爭議、糾紛等問題，由乙方出面調解。
1、該項工程招標保證金由甲方負責。
2、該項工程開工第一筆資金由乙方負責(其金額與保證金相同)。
3、如果甲方資質中標，乙方投資該項工程預算總額的16%-20%，乙方所得利潤分紅不得大于20%，不得小于15%，剩于該工程款項由甲方負責。
4、如果乙方資質中標，乙方所投資該工程預算總額的15%-17%，乙方所得利潤分紅不得大于20%，不得小于17%，剩于該工程款項由甲方負責。
5、若用乙方資質，不得再另行收費，(甲方有設備)運輸設備錢甲乙平均分配。
6、如遇特殊情況(比如預算、續(xù)標、增標等)甲乙雙方另行協(xié)商。
7、若因任何一方因特殊原因、資金有缺口，在條件允許的情況下，甲乙雙方任何一方，可以追加投資，相對應改變投資比例和分紅比例。
8、工人保險按持股比例分配。
9、合同公證費平均分配。
10、在施工過程中，乙方不得干擾甲方正常施工(除有質量，安全事故外)。
1、合作項目獨立建賬，獨立財務核算，合作項目的全部支出與收入均須從該賬戶運作。
2、財務由甲方管理。
3、如果出現(xiàn)財務賬務糾紛問題，甲乙雙方任意一方有權聘請第三方會計進行核算。
4、甲乙雙方禁止挪用該工程賬務的款項。
1、合伙期間，一方退伙將嚴重影響合伙項目建設的不得退伙。
2、未經(jīng)合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應時行賠償(甲方無故退出外，不賠償)。
3、任何一方在合作過程中，違反本協(xié)議約定而使對方遭受損失的守約方的全部損失，由違約方足額賠償。
4、合伙人之間如發(fā)生糾紛，應期協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)，發(fā)展的原則予以解決。
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
外包工程合同簽篇四
甲方：_________有限公司（以下簡稱船廠、甲方）。
乙方：（以下簡稱施工隊、乙方）。
為貫徹安全生產(chǎn)、安全第一、預防為主、綜合治理的方針，確保施工期間，人身、設備、環(huán)境安全，明確雙方的安全責任，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條理》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，經(jīng)雙方友好、平等協(xié)商，簽訂本協(xié)議。
第一條、工程項目：
第二條、工程地址：
第三條、甲方的安全責任。
1、開工前甲方要求乙方提供相關部門頒發(fā)資質證明、法人資格證明、營業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明書、授權委托書及施工簡歷近三年來施工安全記錄、特種作業(yè)、施工人員等相關證書復印件材料。
2、甲方向乙方提供必要的工作環(huán)境、用水、用電。
3、甲方在開工前應對乙方進行安全技術交底、對乙方施工人員進行一級安全教育、培訓，并監(jiān)督乙方落實二、三級安全教育和培訓且有書面培訓記錄、簽名、照相和相關考試記錄。
4、甲方要求乙方制定施工安全措施和施工安全作業(yè)指導書，在開始施工前報甲方安全部處備案。
5、甲方協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及督促安全防火檢查，甲方有權檢查督促乙方執(zhí)行國家、地方政府有關安全生產(chǎn)工作方面的法律、條例、規(guī)定，對乙方不符合安全文明生產(chǎn)的行為進行制止、對冒險作業(yè)或危及生命安全的行為有權命令停止其工作，并對其執(zhí)行300--20xx元不等的罰款，糾正并發(fā)出安全隱患整改通知書、接受安全再教育且觀其態(tài)度。行為繼續(xù)不改甚至惡劣的、勒令其出場。
6、甲方指派人員與乙方聯(lián)系安全生產(chǎn)方面的工作。乙方人員需遵守船廠《安全作業(yè)許可制度》，按工作需要填寫《艙內密試許可表格》、《動火作業(yè)許可表格》、《化學品許可表格》、《密閉試驗表格》等并取得甲方許可才可進行理開工，終結，延期等手續(xù)。許可證簽發(fā)人，工作負責人，工作許可人，監(jiān)護人與工作班成員各負相應的責任。
7、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規(guī)程進行抽考。
8、甲方有權要求乙方整理、整頓、清潔好現(xiàn)場，保障消防通道暢通、保障現(xiàn)場清潔干凈、保證各種氣瓶、明火符合國家技術規(guī)范、保證各氧氣、乙炔管線、電纜線不得絞織在一起，下班后把所有管線收拾干凈。
9、特種作業(yè)應持證上崗，不是特種工種不得從事特種作業(yè)或不是同種特種工種操作另一特種作業(yè)。如有發(fā)現(xiàn)堅決制止并視情況進行處罰。
10、甲方有權制止乙方施工人員在公司內進行違反有關法律、法規(guī)、社會治安的行為：如、吸毒、打架、鬧事等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將執(zhí)行1000--5000元不等的罰款并移交司法機關處理。
11、發(fā)生以下情況應停工整頓，并由止停工造成的違約責任由乙方承擔。
(1)、人身傷亡事故（若是乙方原因造成的，乙方承擔所有責任并賠償甲方損失，若是甲方原因造成的，甲方承擔責任）：
（2）、乙方責任造成廠內火災事故。
（3）、發(fā)生違章冒險作業(yè)經(jīng)教育、罰款后仍不聽勸告的。
（4）、施工現(xiàn)場臟、亂、差，不能滿足安全文明施工要求的。
（5）、發(fā)生打架、聚眾、鬧事。
12、乙方在施工過程中，如發(fā)生《國務院規(guī)定的重大事故調查程序暫行規(guī)定》所規(guī)定的重大事故，甲方有權要求乙方立即通知當?shù)卣凸膊块T，要求派人保護現(xiàn)場；并有權要求乙方提供事故調查書面結論及處理意見。
13、甲方有權要求乙方艙內動火、油漆、施焊等特別危險的作業(yè)應在前一日以書面的形式通知甲方，并申請工作許可證落實好通風、置換等安全技術工作、且設好監(jiān)護警界好現(xiàn)場方可作業(yè)。
14、在工作完成后，作業(yè)班長經(jīng)清點人數(shù)確認所有人員均撤離開現(xiàn)場后，方可到公司安全部取消工作許可證。
15、違章作業(yè)、冒險作業(yè)或未按安全技術操作規(guī)程而釀成重傷事故被執(zhí)行罰款的，安監(jiān)人員應出示證據(jù)，要求相應施工隊經(jīng)理（負責人）在處罰決定上簽名、通知財務部從工程款中扣除，拒不簽名的將加倍處罰（在罰款單上注明拒簽）。
16、甲方要求乙方有能力、有責任、并且履行自己的員工出現(xiàn)人身傷害或傷亡事故后進行治療、善后、賠償?shù)裙ぷ?，甲方不承擔這方面責任。
第四條、乙方的安全責任。
乙方作為工程項項目的承包單位，對施工過程中發(fā)生的人身傷害、設備損傷事故應承擔以下安全責任：
（1）乙方進場前必須提供有關企業(yè)資質、相關部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照、持有法定代表人身份證、授權委托書、有關作業(yè)人員、人數(shù)特種作業(yè)復印件交甲方安監(jiān)人員處。
（2）乙方提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、有效、合法。
（3）乙方必須設專職安全監(jiān)督管理人員管理安全生產(chǎn)、監(jiān)督人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全因素，完善安全管理中存在的缺陷。參與甲方的安全例會、協(xié)調同不同施工隊的安全生產(chǎn)管理工作。
（4）乙方必須貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，必須遵守甲方安全管理制度、必須對乙方施工人員進行安全教育后方可上崗。
（5）必須要求施工人員服從甲方安全監(jiān)督管理人員和生產(chǎn)管理人員、上級領導的安全管理。
（6）現(xiàn)場施工應遵守國家和地方關于勞動安全、勞務用工法律、法規(guī)，保證其用工合法性。乙方必須按照國家規(guī)定，為施工人員進行人身保險（購買工傷保險），保險金額不低于50萬元，配備合格的勞動防護用品、安全用具。
（7）乙方必須對己方施工人員的不安全行為、物的不安全狀態(tài)所造成的人員傷亡（包括造成甲方的人員傷亡）負責。
（8）乙方在開工前必須組織施工人員進行安全教育，將參加安全教育的人員名單（包括臨時增補或調換人員）考試成績報給甲方安監(jiān)處。
（9）開工前，乙方應組織人員對作業(yè)環(huán)境、施工區(qū)域、工具進行檢查，確認符合安全要求，一經(jīng)開工，表示乙方已確認施工現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)境、工器具安全要求處于安全狀態(tài)。
（10）船艙內作業(yè)、油漆作業(yè)、動火作業(yè)、等密閉、狹小、高度危險的環(huán)境下工作一定要申請工作許可證，做好安全技術措施、通風置換、設專人監(jiān)護等安全措施后，經(jīng)安全部檢查合格后方可作業(yè)。
（11）乙方應在2米以上施工范圍內裝設臨時圍欄或警示標志，2米以上高處懸空作業(yè)必須佩戴安全帶，不得超越指定范圍內施工，禁止無關人員進入施工現(xiàn)場。
（12）未經(jīng)甲方同意，乙方施工人員不得擅自使用與施工無關的甲方設施、設備。不得擅自拆除、變更防護設施及標示。
（13）按規(guī)定不是該特殊工種作業(yè)的不得擅自操作此設備，（如行車、叉車、起重機、電工、電焊工）被安監(jiān)人員發(fā)現(xiàn)將被執(zhí)行300--20xx元不等的罰款。釀成重大事故的，將交由國家機關追究其相關責任。
（14）起重吊裝時焊接口要一定要焊接牢固，若造成事故，負責焊接的電焊工應對發(fā)生的的事故負責。起重時不得違章指揮或強令起重工冒險作業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將一律從嚴處罰。起重吊裝作業(yè)應聽從起重工的安排。
（15）進入船艙內工作，應先通風、防止艙內有害氣體造成人員中毒事故。船艙內作業(yè)應有三人以上同進同出；嚴禁單人在艙作業(yè)。并在艙門出入口放上“此艙有人工作”標志、防止他人蓋板，也讓安監(jiān)人員和管理人員便于掌握，離艙時蓋好蓋板。
（16）作業(yè)完成或下班時應收好乙炔、氧氣膠管，船艙內一定要收上來，并關好閥門，關好配電箱。
（17）乙方必須為其施工人員購買工傷保險，并在勞動合條款中注明要保障其安全。
（18）乙方各級生產(chǎn)負責人必須貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針，切實做到以人為本、對員工的生命負責，對甲方、當?shù)卣?、對安全生產(chǎn)負責。
（20）乙方施工人員下班前必須檢查工作場地有無遺留火種，關閉電源、氣源開關，確認無安全隱患才能離開。
（21）水上作業(yè)時，必須采取防墮海措施，系上安全帶，穿上救生衣，不會游泳人員，禁止水上作業(yè)。
（22）使用電動工具要注意安全，電源接線應由專業(yè)電工進行，船艙里工作應使用36v以下照明，噴沙作業(yè)應注意自身和周邊行人，以免壓力過大傷害自己和他人，噴沙機應設專人負責。
（23）船艙內噴、涂油漆施工人員必須帶好防護器具（面罩、安全帶、安全帽），熟悉倉內作業(yè)環(huán)境，做好通風、必須使用防爆照明，嚴禁帶火種入倉，艙口應設專人監(jiān)護并持好警示牌，且通知安全員密切注視周圍動態(tài)，作業(yè)時嚴禁風、電焊或其他的明火作業(yè)。完工后，應繼續(xù)通風24小時后才能撤消通風。
（24）乙方負責派工的班組長上下班要清點人數(shù)、在下班后的十分鐘上報安全部并要求留有簽字記錄。
（25）乙方各班組長要寫安全保證書和安全承諾書向公司安全部承諾采取各種措施保證班組員工的人身安全，參與甲方安全部主持的安全例會。
第五條、其他。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，公司負責人、財務各復印一份，（依照此聯(lián)同安全部門罰款單收取罰款費用），本協(xié)議從簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
甲方代表簽名：
乙方負責人簽名：
外包工程合同簽篇五
由甲方承建的工程，需組織工程項目部具體履行合同約定的工程內容。經(jīng)乙方申請，甲方審核同意由乙方負責本工程項目部管理機構的組建和實施建設工程施工合同的全部內容，為明確甲、乙雙方的責、權、利，雙方就該工程的質量、安全、工期、技術、經(jīng)濟、法律等方面的責任，根據(jù)相關法律法規(guī)及甲方的規(guī)章制度達成如下合約條款，供甲、乙雙方共同遵守。
一、工程概況。
建設單位：
甲方與建設單位簽訂的施工合同、補充協(xié)議及承諾書中等的全部工作內容為乙方的承包范圍。
三、合同工期。
開工日期：___年___月___日(按照建設單位審批的開工報告為準)。
總工期：________日歷天。
四、質量標準。
按照甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同約定的質量標準及相關的國家和地方的行業(yè)技術規(guī)范標準執(zhí)行。
五、安全文明施工標準。
1、杜絕重大傷亡事故、重大機械設備事故和火災事故;甲方不定時對乙方所承建的工程進行安全生產(chǎn)、文明施工綜合大檢查，若乙方工地被業(yè)主或行業(yè)主管部門通報批評，甲方有權根據(jù)項目規(guī)模從所收工程款中暫扣5-10萬的風險保證金，等整改完成后退回。
2、工傷事故管理。若遇重大安全事故，出現(xiàn)重傷、死亡情況，應立即報告甲方，隱瞞不報一經(jīng)查實，甲方有權對乙方處以50000元以上的罰款。
3、工傷事故的處理，凡每發(fā)生死亡一人/次或重傷一人/次的工傷事故，甲方根據(jù)情況有權暫扣乙方的工傷事故處理押金10-50萬，乙方在對事故妥善處理并形成事故處理協(xié)議承擔相應經(jīng)濟責任后，返還給乙方。
工程造價(暫定)：_________________元(按甲方與建設單位簽訂的建筑工程施工合同約定的計價原則執(zhí)行，實際工程造價以建設單位及審計單位最終審定結算金額為準)。
七、經(jīng)濟指標。
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，乙方同意按工程與業(yè)主最終結算總價的向甲方上交工程項目承包費和向甲方繳納2%的企業(yè)所得稅，乙方不需提供工程的材料、建安和勞務等成本發(fā)票。如有建設單位供應材料時，計算基數(shù)中應含建設單位供材的定額基價。建設單位每支付一筆工程款時，甲方即按照約定應上交的承包費和企業(yè)所得稅在該筆工程款中扣收。
2、稅費：本工程所涉及的稅費由乙方全部負責承擔。甲方在支付乙方工程進度款時，同時扣除或留取以上相應項目金額的款項，由甲方代收代繳。如有建設單位代扣代繳的部分，乙方憑完稅證明進行沖抵。
3、乙方若需要向相關部門押證經(jīng)營(建造師、工程師及五大員等相關證件)，則要向甲方繳納相關費用，若不需要押證就不需要繳費。
4、乙方獨立核算，自負盈虧。
八、組織施工方式。
乙方采取“包工、包料、包機械、包工期、包質量、包安全文明、包驗收合格、包違約賠償、包費用、包稅金、包利潤上繳”的方式對本項目實行全面風險承包，依法經(jīng)營，自負盈虧，自擔風險。
九、工程結算。
乙方按甲方與建設單位簽訂的施工合同和補充協(xié)議相關條款規(guī)定的計價原則和結算方式辦理。
十、項目管理。
1、乙方由_______(身份證號：___________________)同志為本工程乙方項目負責人，代表乙方對本項目有關生產(chǎn)技術、成本控制、進度控制、質量控制、合同管理、安全生產(chǎn)、文明施工及環(huán)境保護、竣工決算和維修等工作全面負責，并承擔本項目承包合同書中約定的乙方的全部經(jīng)濟和法律責任。
(1)風險擔保的范圍，包括但不限于工程的安全、質量、文明施工、技術資料、工程結算資料、財務結算資料、稅務結算資料、工傷事故處理、勞務爭議、各類訴訟等及問題的處理;同時包含違反施工合同約定的義務、建設單位提出的違約處罰，不足部分由乙方自行負責全額賠付。
(2)若乙方在工程施工中屢有供應商訴訟、勞務爭議、工傷事故發(fā)生、工程技術質量問題、違約處罰等影響甲方聲譽的，甲方將根據(jù)情況有權加倍扣收項目施工風險擔保金，直至影響消除為止。
(3)待竣工驗收合格，完成結算、工程尾款收回(保修金除外)、檔案資料移交、辦完備案手續(xù)、辦清財務結算，確認武風險并簽訂退保協(xié)議后全額無息退還給乙方。若項目虧損或發(fā)生債務時，甲方將使用乙方繳納的本項目風險擔保金進行支付，差額部分由乙方自行負責全額賠付。
(4)在征得甲方相關管理部門和領導同意的情況下，成立”________________________”項目部和申請刻制”___________________”專用章，項目經(jīng)理部需繳納印章使用保證金：_______元，(大寫：)，并與甲方簽訂”印章使用責任書”后領用。該印章由乙方專人負責保管，該印章不得用于簽訂經(jīng)濟合同文件，僅用于本項目實施期間甲方與建設單位、監(jiān)理單位等相關單位之間的報審資料、交工資料、技術經(jīng)濟簽證等有關事項，以上事項具體由乙方負責辦理，與建設單位、監(jiān)理單位等相關單位之間的書面資料須加蓋甲方印章的，事前必須征得甲方同意批準后，方可蓋章送出。
十一、財務管理。
1、工程項目使用的資金全額由乙方負責組織且在甲方監(jiān)督下運用，甲方概不負責資金的籌集事宜。
2、所有資金必須進入甲方指定的銀行賬戶。
開戶銀行：銀行賬號：
3、乙方與甲方內部之間的業(yè)務來往款項，乙方應按約定及時支付款項，未按約定支付且未按付款計劃支付的甲方有權從直接掌握的資金中代為扣收。
4、甲方有權直接從所收工程款中扣收按本協(xié)議約定的由乙方應上繳的工程利潤、工程稅金、各項社保費用、風險擔保金、工傷事故處理押金及其他應繳納的款項。
5、在收到業(yè)主方支付的工程款超過合同造價的80%時，甲方有權對包括工程質量、工程安全、債務、債權等項目管理內容進行綜合審計，控制乙方工程尾款的支付。
6、財務管理未盡事宜以甲方指定的相關管理辦法為準。
十二、供應商管理。
1、合同管理，乙方的所有對供應商的采購合同包括分包、材料、勞務等，必須以公司名義簽訂，凡加蓋項目工程印章或項目經(jīng)理或乙方簽名的包括但不限于收料單、對賬單、欠條、承諾函等均不具有法律效應，甲方均不予認可。
2、甲方有權每半年根據(jù)需要與供貨商核對應付賬款余額，跟蹤賬款支付情況，核實是否有未結賬務。
3、乙方利用支付材料款、人工費等虛假方式轉移資金的，甲方有權按照相關法律要求追究乙方責任。
4、乙方對供應商管理失控，供應商起訴至法院，凍結或強制執(zhí)行公司銀行賬戶資金的包括公司本部及其他項目部銀行賬戶的，甲方按月息5%向乙方收取資金占用費，并承擔相關訴訟等費用。
十三、甲、乙雙方權利與責任。
1、甲方權利。
甲方有權利監(jiān)督乙方在施工過程中遵守國家、地方頒布的法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行建筑安裝工程項目的有關規(guī)程、規(guī)范及驗收標準。
2、乙方權利。
(1)乙方按照甲方與業(yè)主簽訂的建設工程施工合同及本合同約定，具體組織、指揮本工程施工管理、生產(chǎn)和各種經(jīng)營活動的權利，甲方原則上不干涉。
(2)乙方具有獨立的用人用工權、分配權、員工考核獎懲權。
(3)乙方根據(jù)工程需要對本工程需要的安裝分包，機具、設備、材料供應物資具有獨立的決定權，在同等條件下，乙方原則上應優(yōu)先采用甲方的安裝公司、材料供應及甲方的設備和周材。
(4)乙方根據(jù)甲方的相關規(guī)章制度，有權結合本工程的實際情況制定實施細則及管理措施。
(5)在全面完成本工程的履約責任后，乙方對本工程的合法盈利具有擁有權、使用權、支配權。
3、甲方責任。
(1)協(xié)助乙方的工程決算工作，幫助乙方辦理工程的決算工作。
(2)積極解決乙方在施工中存在的技術、質量、安全、設備、材料等問題，協(xié)調項目內外關系，為項目的生產(chǎn)經(jīng)營創(chuàng)造良好的內外環(huán)境。
(3)協(xié)助乙方處理工傷事故、勞務爭議等事宜。
(4)積極協(xié)助乙方處理涉稅及催款事宜。
(5)負責向乙方提供建造師、工程師及五大員等相關證件。
4、乙方責任。
(1)按規(guī)定為員工和工人購買五險。
(2)自行承擔該項目明確的或隱藏的各種風險和責任。
(3)及時支付工人的勞務工資，若有拖欠情況，甲方有權直接將工程款支付給勞務隊伍。
(4)嚴格遵守國家的法律法規(guī)，合法經(jīng)營。
十四、違約責任。
1、乙方承擔由本工程引起的一切質量、安全、文明施工、工期、經(jīng)濟及治安刑事責任。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方有下列情況出現(xiàn)之一者，在甲方多次協(xié)調未果的前提下，為確保甲方良好的社會信譽，甲方有權終止此合同，撤換承包責任人，并追求承包責任人及相關人員的經(jīng)濟及法律責任，所發(fā)生費用由乙方全部承擔，并有權無條件接管所建項目后續(xù)工程。
(1)將工程轉包(經(jīng)批準的專業(yè)分包除外);。
(2)管理人員配備不健全、不到位或不具有相應的資格證;。
(3)工程出現(xiàn)重大質量、安全事故，造成對公司信譽的負面影響;。
(4)未經(jīng)甲方同意直接向建設單位收取工程款;。
(5)項目出現(xiàn)重大經(jīng)濟糾紛或法律糾紛;。
(6)乙方嚴重違約，不能保證甲方與業(yè)主簽訂的《建設工程施工合同》的履約;。
(7)乙方私刻公司的各種印章。
3、甲、乙雙方在履行本合同中發(fā)生爭議應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，由重慶仲裁委員會仲裁。
十五、本合同雙方簽章(字)且甲方加蓋騎縫章后生效，一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，本工程竣工交驗、保修期滿且與本工程有關的債權、債務全部了結后合同自然終止。
外包工程合同簽篇六
甲方：
乙方：
為明確甲乙雙方責任，確保本工程如期按質完工，按照有關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
2、工程地點：
3、承包內容：機設備安裝等純勞務工作。項目所需的所有主材、輔材由甲方提供。
4、未經(jīng)過甲方書面同意，乙方不得將安裝工作部分或全部轉包給第三方。
5.工期：20x年4月12日之前完成合同內工作內容。
6.合同款設網(wǎng)線數(shù)量，以70元/條單價結算多退少補)。甲方授權乙方購買的輔材以收據(jù)向甲方報銷。合同款內含交換機等網(wǎng)絡設備的安裝、上架、固定。
7.附件清單附后。
第二條雙方責任。
1.甲方責任：
(1)開工前向乙方提供工程要求、工作界面等資料，并辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，負責系統(tǒng)設備的調試工作。負責工地現(xiàn)場的工程質量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現(xiàn)場進度，審核完成工程量。
(3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
(4)指派如:向建雄，為甲方聯(lián)系人，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，驗收，變更、登記手續(xù)和其他事宜。
(5)負責按合同要求付款。
2.乙方責任：
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。
(3)必須保證充足的施工人員及技術力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(4)針對本項目，由于甲方項目負責人有4天不能到場，乙方項目管理人員到位兩天以上，替代甲方項目管理人員與建設單位的對接、協(xié)調責任。
(5)附帶工作。附帶包括有線設備上架、上電;相關設備的整線、理線等作業(yè)內容。大規(guī)模的正式理線除外。
(6)工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。
第三條工作范圍。
1、負責把交給乙方的設備按甲方的要求安裝到位，安裝要求如下：
a、每臺ap的序列號(sn)及mac地址抄錄下來，并在相應的圖紙上做標記;。
b、安裝ap時，按照甲方技術指導方式安放ap位置及方向;。
2、安裝前乙方有義務把甲方交給乙方的ap保管好，做到不丟失和損壞。安裝后乙方不負責ap的丟失和損壞，ap設備安全全由甲方負責。
3、安裝ap設備時甲方同步對安裝ap設備的質量和數(shù)量進行跟蹤。
4、ap安裝包括施工六類網(wǎng)線布線，兩端打水晶頭、粘貼標簽?？头繕菍釉芯W(wǎng)線經(jīng)測試(ping包不丟失)完好情況下可以繼續(xù)使用，完好網(wǎng)線數(shù)量不足的新拉網(wǎng)線，公區(qū)部分全部新拉網(wǎng)線。ap安裝固定、相關交換機等設備上架上電等由乙方負責。
第四條關于工期及其它相關內容的約定。
1.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工程整體進度，工期不順延。
2.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
3.在施工過程中，如遇特殊情況或甲方需要，乙方應聽從甲方安排工程內容進行變更修改，由此涉及的材料、工程量增減以甲方為依據(jù)進入決算。材料、工程量的計價依照審計為準。工程量增加的，工期可以相應延長。
4.為加強管理，自本協(xié)議簽訂之日起，甲、乙雙方的聯(lián)系均以書面聯(lián)系單形式進行，并達成同雙方簽署的協(xié)議修改書，雙方在收到聯(lián)系單后在三天內做出回復，并存檔備查。
5.除甲方認可的乙方在本工程協(xié)議規(guī)定的施工費用外，甲方不再考慮諸如：夜間施工增加費、施工食品表運輸費、設備材料運輸增加費、停窩工費等，增加工程量及甲方提出縮短工期的除外。
第五條關于工程質量及驗收的約定。
1.本工程以施工圖紙、施工說明、變更聯(lián)系單及有關國家規(guī)范為質量評定標準。
2.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知10日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。工程通過驗收以建設方等相關部門的驗收為準。
4.驗收標準：
(1)乙方敷設的網(wǎng)線從交換機至ap能暢通傳輸數(shù)據(jù)，ap能正常運行。
(2)標簽、標識到位。
(3)交換機等網(wǎng)絡設備按照甲方要求安裝固定到位。
第六條工程款項的支付條款。
1.本合同價款為(大寫)。工程完工后七個工作日內一次性付清工程價款。
2.由于工程變化增加的工程量所產(chǎn)生的工程款在工程竣工并對增加工程量確認后，甲方與工程款一同支付。
第七條違約責任。
1.由于乙方保管不善或使用不當造成設備短缺、故障或損壞，由乙方全額承擔。
2.由于乙方原因，逾期竣工，逾期兩天(不含)以上的，甲方向乙方收取500元/天滯納金。逾期完工的違約賠償最高限度為未完工部分總價的15%，如乙方仍不能完工的，甲方可終止協(xié)議。因甲方原因(含建設單位原因)導致工期逾期的，逾期兩天之內的工期順延;逾期兩天(不含)以上的除工期順延外，補償乙方每天500元。
3.因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第八條爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調節(jié)。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由甲方住所地人民法院管轄。
3.本合同自簽訂之日生效，雙方應本著真誠合作的態(tài)度共同遵守，為今后的進一步合作打下良好的基礎;如出現(xiàn)違約現(xiàn)象，如乙方嚴重影響甲方公司形象或嚴重影響工程質量，并由此給甲方造成相關損失的，由乙方負全責，并追究乙方相關的法律責任。
第九條協(xié)議的解除、終止。
1.甲方未按約定支付工程款導致乙方停工的，甲方承但相應損失，已完工部分仍按照原合同執(zhí)行。
2.在乙方存在如下違約情況，且收到甲方的違約通知后10天內未能糾正其違約行為的，甲方有權考慮并提出終止全部或部分合同。乙方支付由此造成的甲方全部損失。
(1)乙方未能在合同規(guī)定期限或甲方同意延長的期限內完成全部或部分施工量。
(2)乙方未能履行合同規(guī)定的其他義務，致使合同無法繼續(xù)履行的。
3.在甲方提出終止部分合同的情況下，并不解除乙方對已經(jīng)完工部分工程應負的產(chǎn)品質量責任。
4.合同的權利、義務終止后，甲乙雙方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助保密等義務。
第十條附則。
1.本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
2.本合同履行完成后自動終止。
外包工程合同簽篇七
甲方：
乙方：
為了加強承發(fā)包工程和臨時工的安全管理，深入貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，保證人身、設備安全，確保期間甲方發(fā)包給乙方的工程和臨時工作順利進行。根據(jù)國家有關法律規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商、意見一致，自愿簽訂如下安全生產(chǎn)協(xié)議，并作為工程外包合同的必要補充條件：
（二）甲方管理人員有權制止乙方人員違紀作業(yè)，并按規(guī)定給予處罰；
（三）甲方有權對安全意識差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責令退場。
（四）乙方在工程現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全工程需要時，人員不得進入工程現(xiàn)場。
（一）高空懸空作業(yè)必須系好安全帶；
（二）班前不得喝酒，在禁止吸煙的區(qū)域不得吸煙；
（三）現(xiàn)場內不得赤腳，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作業(yè)不得穿皮鞋和帶釘易滑鞋；
（六）不得在工程現(xiàn)場燒火；
（七）不得從高處向下拋扔任何物資、材料，堆放時不得超過支撐限重的70%；
（八）不得在高處臨邊一米范圍內堆放活動材料；
（九）不得在操作面上及高處臨邊豎立放置工具和線材；
（十）使用電動工具，必須按操作規(guī)程和說明書要求正確佩戴防護用品；
（十一）施工過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程。
（二）本協(xié)議約定期間如因乙方或乙方工作人員過錯給甲方造成損失，由乙方負責向甲方賠償，甲方有權直接從乙方工程款中將相關損失賠償款進行抵扣。
甲方：（簽章）乙方：（簽章）。
甲方施工負責人（簽章）：乙方負責人（簽章）：
日期：
外包工程合同簽篇八
為優(yōu)質、高效完成某工程的施工，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將某工程的技術方面的工作承包給乙方，并達成以下協(xié)議：
一、合作項目工程名稱。
某工程項目。
1)工程施工復測及相關資料編制。
2)工程施工放樣及相關資料編制。
3)工程試驗及相關資料編制。
4)工程質檢及相關資料編制。
5)工程計量及相關資料編制。
6)工程變更及相關資料編制。
7)工程施工技術及工程的現(xiàn)場管理。
8)工程施工工藝及工序的控制。
9)工程竣工資料的編制。
三、合同工期。
1)從甲方通知乙方人員進場復測開始至工程交工為止。
2)雙方擬定施工合作時間為12個月，即從20__年3月1日到20__年3月1日，工期共12個月。
3)以上合同工期，包括施工復測時間、雨季及因建設方、甲方等原因造成工程停工的時間，不包括工程竣工資料編制時間。
4)竣工資料編制時間為1個月。
5)若因建設方、甲方及雨季等原因工程無法完成，乙方不負任何責任。
6)如工期超出12個月，甲方應支付乙方超出工期的工程技術費。
四、工程技術承包費用。
1)施工投標工程技術費：甲方投標工程總價，扣除第100章費用及工程備用金后按3.2%計。
2)工程變更增加工程技術費：在施工過程中所產(chǎn)生的工程變更增加金額總量按8%計。
3)工程非計量增加工程技術費：按該款項40%計。
4)前兩項總計所產(chǎn)生的技術費若低于元人民幣，則甲方支付給乙方元人民幣;若超出則按前兩項計算。
5)工程延期費：超出雙方約定的12月的工期甲方每月支付乙方80000元人民幣的工程技術費。
6)施工復測費：20190元人民幣/每公里。
7)竣工資料編制費：80000元人民幣。
全部的工程技術承包費用包括施工復測費、施工投標工程技術費、工程變更增加工程技術費、工程非計量增加工程技術費、工程延期費、竣工資料編制費。
本合同規(guī)定的“工程施工條件保證”(第七條)和“出入境及安全保證”(第八條)所產(chǎn)生的一切費用，不包含在工程技術承包費用中。這兩項費用，由乙方提出、使用，甲方報銷。
五、工程技術款項的支付辦法。
1)在乙方接到甲方通知后進場進行施工復測。施工復測完后，甲方必須支付全部施工復測費給乙方。
2)甲方按工程月計工程量的3.2%支付給乙方，其中甲方每次扣除支付給乙方工程技術費的5%作為工程質保金。待工程交工后支付全部余款給乙方。
3)若因建設方或甲方及雨季等原因造成工程無法計量2個月以上，甲方必須每月支付乙方60000元人民幣，用于乙方支付人員工資及開展日常工作。
4)在工程交工后20天內甲方一次性支付完乙方所有的工程技術費用。
5)竣工資料交完后，甲方支付給乙方全部竣工資料編制費。
六、工程的施工管理。
1)甲方有權監(jiān)督和管理乙方的開展工作的情況，為乙方在工程施工中的錯誤提出建議和批評。
2)乙方人員不得參與境外賭博及販賣、吸食有毒物品等違法之事。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，交由國家執(zhí)法機關處理。
3)甲方在施工期內有權要求乙方提供滿足工程技術所需的人員。
4)若乙方在工程技術上為甲方造成巨大的經(jīng)濟損失，甲方有權向乙提出經(jīng)濟賠償。賠償費用為所造成經(jīng)濟損失的6%。
5)乙方人員若不遵守甲方的管理制度，屢勸不聽者，甲方有權將該人員驅逐出場;乙方必須在10天內另換人員。
6)若乙方人員不符合工作需要，甲方有權另換工程技術人員。
7)在工程施工過程中，甲方必須按乙方的技術要求進行施工。
8)甲方必須服從乙方的工程質檢、進度、施工技術管理。
9)若甲方不按乙方的技術要求、進度、質量管理造成的工程損失，乙方不負任何責任。
七、工程施工條件保證。
1)甲方應為乙方提供工作所需的一切圖紙及文件資料。
2)甲方應為乙方提供一套全新的標準、規(guī)范及施工用相關技術資料。
3)甲方應為乙方提供兩臺電腦、一臺打印機、一臺復印機、一臺掃描、一臺數(shù)碼相機以用于工程辦公。
4)甲方應為乙方提供測量儀器兩套(即全站儀、水平儀各兩臺及工程用casio4850pa計算器四臺)。
5)甲方應為乙方專門配備一名醫(yī)務人員，保證乙方人員衛(wèi)生、健康。
6)甲方應為乙方提供工程技術專用車兩輛。
7)甲方應為乙方提供一套試驗設備。
8)甲方應為乙方提供住宿、食宿及外出辦公條件。
9)甲方應為乙方招待建設方、監(jiān)理提供便利條件。
10)若因甲方條件受限或建設方要求，試驗或計量技術需要第三方處理(外送試驗和計量公證)，甲方必須全權負責，并提供便利條件。
以上甲方為乙方提供各種施工條件，是工程順利進行的保障;以上所發(fā)生的一切費用全部由甲方承擔。乙方概不承擔任何相關費用。
八、出入境及安全保證。
1)乙方出入境手續(xù)由甲方負責辦理，費用由甲方承擔。
2)甲方必須保證乙方人員的施工勞動安全及人身安全，若出現(xiàn)任何安全事故，責任全部由甲方承擔。
九、違約及合同合法性條款。
1)其它未協(xié)商事項，雙方另外協(xié)商解決。
2)本協(xié)議一經(jīng)簽訂，雙方必須嚴格履行，如遇違約，給對方造成經(jīng)濟損失的，應根據(jù)經(jīng)濟損失的200%給予賠償。
3)若單方面撕毀合同，必須給予對方100000元人民幣的賠償。
4)本協(xié)議共伍頁，正文肆頁，封面壹頁，無其他附件。本協(xié)議自簽約日起生效，款項全部付清后終止。
5)本協(xié)議經(jīng)雙方代表每頁簽字、蓋章(或壓手印)才有效合法，修改、復印無效。
6)本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
7)本協(xié)議無任何補充條款。
甲方。
單位：某單位。
代表：
乙方。
單位：某單位。
代表：
簽約日期
外包工程合同簽篇九
隨著法律觀念的日漸普及，很多場合都離不了合同，它可以保護民事法律關系。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的工程外包合同，希望對大家有所幫助。
發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。
1、護坡
(1)、基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的.青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為日，暫定于自____年__月__日起至____年__月__日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
1、工程總承包價為元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔。
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據(jù)。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
本合同于____年__月__日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執(zhí)一份，上交份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章)：聯(lián)系電話：
承包人(簽字或蓋章)：聯(lián)系電話：
____年__月__日
外包工程合同簽篇十
甲方：
乙方：
為明確甲乙雙方責任，確保本工程如期按質完工，按照有關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
2、工程地點：
3、承包內容：機設備安裝等純勞務工作。項目所需的所有主材、輔材由甲方提供。
4、未經(jīng)過甲方書面同意，乙方不得將安裝工作部分或全部轉包給第三方。
5.工期：20x年4月12日之前完成合同內工作內容。
6.合同款設網(wǎng)線數(shù)量，以70元/條單價結算多退少補)。甲方授權乙方購買的輔材以收據(jù)向甲方報銷。合同款內含交換機等網(wǎng)絡設備的安裝、上架、固定。
7.附件清單附后。
第二條雙方責任。
1.甲方責任：
(1)開工前向乙方提供工程要求、工作界面等資料，并辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，負責系統(tǒng)設備的調試工作。負責工地現(xiàn)場的工程質量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現(xiàn)場進度，審核完成工程量。
(3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
(4)指派如:向建雄，為甲方聯(lián)系人，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，驗收，變更、登記手續(xù)和其他事宜。
(5)負責按合同要求付款。
2.乙方責任：
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。
(3)必須保證充足的施工人員及技術力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(4)針對本項目，由于甲方項目負責人有4天不能到場，乙方項目管理人員到位兩天以上，替代甲方項目管理人員與建設單位的對接、協(xié)調責任。
(5)附帶工作。附帶包括有線設備上架、上電;相關設備的整線、理線等作業(yè)內容。大規(guī)模的正式理線除外。
(6)工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。
第三條工作范圍。
1、負責把交給乙方的設備按甲方的要求安裝到位，安裝要求如下：
a、每臺ap的序列號(sn)及mac地址抄錄下來，并在相應的圖紙上做標記;。
b、安裝ap時，按照甲方技術指導方式安放ap位置及方向;。
2、安裝前乙方有義務把甲方交給乙方的ap保管好，做到不丟失和損壞。安裝后乙方不負責ap的丟失和損壞，ap設備安全全由甲方負責。
3、安裝ap設備時甲方同步對安裝ap設備的質量和數(shù)量進行跟蹤。
4、ap安裝包括施工六類網(wǎng)線布線，兩端打水晶頭、粘貼標簽。客房樓層原有網(wǎng)線經(jīng)測試(ping包不丟失)完好情況下可以繼續(xù)使用，完好網(wǎng)線數(shù)量不足的新拉網(wǎng)線，公區(qū)部分全部新拉網(wǎng)線。ap安裝固定、相關交換機等設備上架上電等由乙方負責。
第四條關于工期及其它相關內容的約定。
1.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工程整體進度，工期不順延。
2.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
3.在施工過程中，如遇特殊情況或甲方需要，乙方應聽從甲方安排工程內容進行變更修改，由此涉及的材料、工程量增減以甲方為依據(jù)進入決算。材料、工程量的計價依照審計為準。工程量增加的，工期可以相應延長。
4.為加強管理，自本協(xié)議簽訂之日起，甲、乙雙方的聯(lián)系均以書面聯(lián)系單形式進行，并達成同雙方簽署的協(xié)議修改書，雙方在收到聯(lián)系單后在三天內做出回復，并存檔備查。
5.除甲方認可的乙方在本工程協(xié)議規(guī)定的施工費用外，甲方不再考慮諸如：夜間施工增加費、施工食品表運輸費、設備材料運輸增加費、停窩工費等，增加工程量及甲方提出縮短工期的除外。
第五條關于工程質量及驗收的約定。
1.本工程以施工圖紙、施工說明、變更聯(lián)系單及有關國家規(guī)范為質量評定標準。
2.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知10日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。工程通過驗收以建設方等相關部門的驗收為準。
4.驗收標準：
(1)乙方敷設的網(wǎng)線從交換機至ap能暢通傳輸數(shù)據(jù)，ap能正常運行。
(2)標簽、標識到位。
(3)交換機等網(wǎng)絡設備按照甲方要求安裝固定到位。
第六條工程款項的支付條款。
1.本合同價款為(大寫)。工程完工后七個工作日內一次性付清工程價款。
2.由于工程變化增加的工程量所產(chǎn)生的工程款在工程竣工并對增加工程量確認后，甲方與工程款一同支付。
第七條違約責任。
1.由于乙方保管不善或使用不當造成設備短缺、故障或損壞，由乙方全額承擔。
2.由于乙方原因，逾期竣工，逾期兩天(不含)以上的，甲方向乙方收取500元/天滯納金。逾期完工的違約賠償最高限度為未完工部分總價的15%，如乙方仍不能完工的，甲方可終止協(xié)議。因甲方原因(含建設單位原因)導致工期逾期的，逾期兩天之內的工期順延;逾期兩天(不含)以上的除工期順延外，補償乙方每天500元。
3.因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第八條爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調節(jié)。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由甲方住所地人民法院管轄。
3.本合同自簽訂之日生效，雙方應本著真誠合作的態(tài)度共同遵守，為今后的進一步合作打下良好的基礎;如出現(xiàn)違約現(xiàn)象，如乙方嚴重影響甲方公司形象或嚴重影響工程質量，并由此給甲方造成相關損失的，由乙方負全責，并追究乙方相關的法律責任。
第九條協(xié)議的解除、終止。
1.甲方未按約定支付工程款導致乙方停工的，甲方承但相應損失，已完工部分仍按照原合同執(zhí)行。
2.在乙方存在如下違約情況，且收到甲方的違約通知后10天內未能糾正其違約行為的，甲方有權考慮并提出終止全部或部分合同。乙方支付由此造成的甲方全部損失。
(1)乙方未能在合同規(guī)定期限或甲方同意延長的期限內完成全部或部分施工量。
(2)乙方未能履行合同規(guī)定的其他義務，致使合同無法繼續(xù)履行的。
3.在甲方提出終止部分合同的情況下，并不解除乙方對已經(jīng)完工部分工程應負的產(chǎn)品質量責任。
4.合同的權利、義務終止后，甲乙雙方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助保密等義務。
第十條附則。
1.本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
2.本合同履行完成后自動終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包工程合同簽篇十一
雙方本著互利互惠、共同發(fā)展的原則，經(jīng)充分協(xié)商，一致決定合作經(jīng)營_________________事業(yè)。特訂立本協(xié)議。
一、合作經(jīng)營企業(yè)名稱：_________________。
1、甲方：______________。
地址：______________。
2、乙方：______________。
地址：______________。
二、合作經(jīng)營項目：_________________工程施工。
三、結算方式：_________________。
1、由甲方負責尋找施工工程來源。
2、由乙方來負責工程施工及施工員工安全問題。
3、甲乙雙方經(jīng)商定，甲乙雙方的權利和義務：_________________。
1、甲方：_________________。
(1)甲方負責按雙方商定的施工工程來尋找工程來源。
(2)甲方尋找的施工來源，在未取得甲方同意，不得交其他人施工。
(3)甲方負責廣告宣傳和促銷。
(4)甲方安排專人負責以乙方的名義進行同行銷售。
2、乙方：_________________。
(1)乙方負責制定工程施工，施工圖紙。消防安全等一系列施工所需要求，以便甲方進行尋找施工來源的有力競爭。
(2)乙方必需按計劃要求保質保量的做好甲方團隊的地接工作，未經(jīng)甲方同意，不得拒絕接團或甩團。
(3)乙方必須要按照雙方要求來簽訂員工傷亡賠償款項。
(4)工程所需物品和機器為乙方所出。乙方不許以任何理由向甲方借取施工工具。
_____年_____月_____日。
外包工程合同簽篇十二
根據(jù)《合同法》，委托方和承攬方雙方經(jīng)平等協(xié)商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
委托方：
承攬方：
承攬方的義務：
1.承攬方按照委托方的要求將委托方提供的_____資料，進行錄入，并確保在_____工作日內完成_____數(shù)據(jù)。承攬方應按照委托方的要求，及時取稿、送稿，若由于委托方提供資料間斷或程序問題造成的時間延誤，承攬方不負任何責任。
2．承攬方應確保所錄數(shù)據(jù)錯誤率低于_____，如出現(xiàn)無法辨認或沒有把握的字應作標注，但不能算為錯誤。
3．承攬方隨時接受委托人檢驗和抽查，如有錯誤，承攬方應按委托方要求及時修改。
4．為確保數(shù)據(jù)的安全和原始數(shù)據(jù)的安全，承攬方應指定專人進行數(shù)據(jù)管理及備份。同時提供專門存放原始資料的房間和文件柜。
委托方的義務：
1．委托方應提供錄入軟件平臺與錄入工作相關的軟件技術支持，委托方有義務安裝并調試錄入所需的錄入平臺。
2．委托方應在承攬方交付工作成果起兩個工作日內，對承攬方所交付的工作成果進行驗收，若有異議應及時提出，要求承攬方并及時修改錯誤，返回委托方，若在兩個工作日內沒有提出異議，雙方應視為所錄數(shù)據(jù)為合格數(shù)據(jù)產(chǎn)品。
3．委托方在工程進行期間，如確保每次取送的錄入工作量，達到500元的錄入費用，承攬方應免除取送費，按實際錄入費用計算。
結算標準：
付款方式：委托方應在承攬方開工之前，交付總工程款的_____作為工程預付款，在承攬方交付電子成果后，七個工作日內以支票或現(xiàn)金的形式結清全款。或當工程款累計超過_____元時，結清本次全款。當工程進行中委托方提供資料間斷達_______天時，視為工程結束，應結清已作的工程款項。
付款期限：如委托方延期付款，承攬方有權，按每天加收總工程款的_______%，作為給承攬方的補償。
我國《合同法》第266條規(guī)定：
“承攬方應當按照委托方的要求保守秘密，不得留存復制品或者技術資料?！比绻袛埛竭`反了保密義務，給委托方造成了經(jīng)濟損失，委托方有權向承攬方要求經(jīng)濟賠償及訴訟于法律。
1.保密的內容和范圍。
（1）凡涉及委托方技術信息和經(jīng)營信息，包括但不限于產(chǎn)品的制作方法、技術，數(shù)據(jù)，程序，設計、客戶名單，貨源情報，招投標文件，營銷計劃，經(jīng)營決策等他商業(yè)秘密，均屬保密內容。
（2）凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。
2.雙方的權利與義務。
（1）承攬方應自覺維護本委托方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規(guī)定。
（2）承攬方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業(yè)秘密事項；
（3）承攬方不得利用所掌握的商業(yè)秘密牟取私利；
（4）承攬方不得將工作中獲取或研制開發(fā)中的商業(yè)秘密據(jù)為己有，有關資料、圖紙、樣品不得私自留存待工程結束后必須全部割除。
（5）承攬方應在結款后_______小時內，徹底割除本次工程的所有數(shù)據(jù)。
此合同一式兩份，雙方各持一份，如有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成將向有關法律部門申請裁決。此合同至簽字之日起生效。
委托方代表人：承攬方代表人：
單位蓋章：單位蓋章：
年月日年月日。
外包工程合同簽篇十三
這篇是小編特地為大家整理的，希望對大家有所幫助!想要了解更多精彩的朋友可以持續(xù)關注，我們將會為你奉上最全最新鮮的內容哦!，因你而精彩。
發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)。
承包人：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況。
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。
第二條：施工方案。
1、護坡。
(1)、基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
第三條：合同工期。
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為日，暫定于自年月日起至年月日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價格及付款方式。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條：甲方義務。
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務。
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全。
承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收。
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據(jù)。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
第九條：違約責任。
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
第十條：其它。
本合同于年月日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執(zhí)一份，上交份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)。
授權代理人(簽字或蓋章)：聯(lián)系電話：
承包人(簽字或蓋章)：聯(lián)系電話：
外包工程合同簽篇十四
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，委托方和承攬方雙方經(jīng)平等協(xié)商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
委托方：
承攬方：
承攬方的義務：
1.承攬方按照委托方的要求將委托方提供的_____資料，進行錄入，并確保在_____工作日內完成_____數(shù)據(jù)。承攬方應按照委托方的要求，及時取稿、送稿，若由于委托方提供資料間斷或程序問題造成的時間延誤，承攬方不負任何責任。
2．承攬方應確保所錄數(shù)據(jù)錯誤率低于_____，如出現(xiàn)無法辨認或沒有把握的字應作標注，但不能算為錯誤。
3．承攬方隨時接受委托人檢驗和抽查，如有錯誤，承攬方應按委托方要求及時修改。
4．為確保數(shù)據(jù)的安全和原始數(shù)據(jù)的安全，承攬方應指定專人進行數(shù)據(jù)管理及備份。同時提供專門存放原始資料的房間和文件柜。
委托方的義務：
1．委托方應提供錄入軟件平臺與錄入工作相關的軟件技術支持，委托方有義務安裝并調試錄入所需的錄入平臺。
2．委托方應在承攬方交付工作成果起兩個工作日內，對承攬方所交付的工作成果進行驗收，若有異議應及時提出，要求承攬方并及時修改錯誤，返回委托方，若在兩個工作日內沒有提出異議，雙方應視為所錄數(shù)據(jù)為合格數(shù)據(jù)產(chǎn)品。
3．委托方在工程進行期間，如確保每次取送的錄入工作量，達到500元的錄入費用，承攬方應免除取送費，按實際錄入費用計算。
結算標準：
付款方式：委托方應在承攬方開工之前，交付總工程款的_____作為工程預付款，在承攬方交付電子成果后，七個工作日內以支票或現(xiàn)金的形式結清全款?；虍敼こ炭罾塾嫵^_____元時，結清本次全款。當工程進行中委托方提供資料間斷達_______天時，視為工程結束，應結清已作的工程款項。
付款期限：如委托方延期付款，承攬方有權，按每天加收總工程款的_______%，作為給承攬方的補償。
我國《合同法》第266條規(guī)定：
“承攬方應當按照委托方的要求保守秘密，不得留存復制品或者技術資料?！比绻袛埛竭`反了保密義務，給委托方造成了經(jīng)濟損失，委托方有權向承攬方要求經(jīng)濟賠償及訴訟于法律。
1.保密的內容和范圍。
（1）凡涉及委托方技術信息和經(jīng)營信息，包括但不限于產(chǎn)品的制作方法、技術，數(shù)據(jù)，程序，設計、客戶名單，貨源情報，招投標文件，營銷計劃，經(jīng)營決策等他商業(yè)秘密，均屬保密內容。
（2）凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。
2.雙方的權利與義務。
（1）承攬方應自覺維護本委托方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規(guī)定。
（2）承攬方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業(yè)秘密事項；
（3）承攬方不得利用所掌握的商業(yè)秘密牟取私利；
（4）承攬方不得將工作中獲取或研制開發(fā)中的商業(yè)秘密據(jù)為己有，有關資料、圖紙、樣品不得私自留存待工程結束后必須全部割除。
（5）承攬方應在結款后_______小時內，徹底割除本次工程的所有數(shù)據(jù)。
此合同一式兩份，雙方各持一份，如有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成將向有關法律部門申請裁決。此合同至簽字之日起生效。
委托方代表人：承攬方代表人：
單位蓋章：單位蓋章：
年月日年月日。
外包工程合同簽篇十五
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業(yè)用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經(jīng)雙方友好協(xié)商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。
一、工程概況：
2、結構層次：
3、施工地點：下蜀鎮(zhèn)西謝村。
4、建筑面積：平方米。
二、承包方式：
包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。
三、工程作業(yè)范圍及其內容：
1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：
2、水泥：
3、鋼筋：
五、質量管理：
質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。
合同工期：自年月日至年月日，總日歷天數(shù)為天。
七、安全、文明施工：
在施工過程中，乙方施工人員所發(fā)生的安全事故，乙方自理與甲方無關。(工程造價包含乙方工人的保險費。)。
八、結算價格及方式：
1、固定單價包干：元/平方米，按建筑面積實算(建筑面積按國家規(guī)范標準計算)。
2、工程完工后，留工程造價為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。
九、付款方式：
甲方根據(jù)工程進度付款，基礎結束付，主體結束付，粉刷結束付，工程竣工驗收付，無質量問題一年后付清。
十、現(xiàn)場用電：
費用有甲方負責。
十一、施工用水：
費用有甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經(jīng)甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發(fā)出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算。年底結清。
2、合同的終止：甲、乙雙方根據(jù)合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協(xié)議，補充協(xié)議與該協(xié)議具有同等效力。
4、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包工程合同簽篇十六
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
一、工程內容：
二、工程地點：
三、工程承包方式：
四、工程期限：
本合同總工期定于年月日開工，至年月日竣工。
五、工程質量：
1、乙方根據(jù)國家有關的綠化工程施工規(guī)范要求進行施工，保證工程質量。
2、乙方根據(jù)甲方的現(xiàn)場實際要求進行施工，保證工程質量。
六、工程款及支付。
1、按照甲乙雙方約定的不同種類種植，工程完工后按雙方核實的面積數(shù)量來確定工程總價款，種植單價按中標單價執(zhí)行。
2、工程總價款為人工費和工人意外傷害保險費之和。
3、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格之日起7個工作日內，甲方支付工程款總價款的60%，剩余款項甲方在三個月內付清。
4、乙方應當提供實際進場施工工人真實、合法、有效的身份證復印件交甲方登記備案，否則甲方可作為不予支付工程價款的抗辯理由。
七、雙方權利和義務。
1、甲方委派現(xiàn)場代表負責對工程質量、進度和安全進行監(jiān)管，聯(lián)系電話。
2、乙方委派現(xiàn)場代表負責施工期間安全管理，聯(lián)系電話。
3、乙方嚴格按照本合同約定，按照施工圖及甲方代表的指導，按期保質保量完成工程施工。
4、施工期間，乙方需每天指派專人進行澆水等施工期間養(yǎng)護工作，工程完工經(jīng)甲方驗收合格移交給甲方養(yǎng)護。
5、乙方應當做到安全文明施工，承擔在合同履行中包括但不限于安全、意外等事故在內的任何事故引發(fā)的法律和經(jīng)濟責任，甲方不承擔任何法律與經(jīng)濟責任。
6、乙方施工人員不得與建設單位或現(xiàn)場監(jiān)理人員發(fā)生爭吵及沖突，遇到問題或分岐時應先和甲方現(xiàn)場人員溝通，共同協(xié)商處理。否則，乙方須承擔相應的后果和責任。
7、施工過程中因乙方人員故意或過失損毀苗木，乙方應照價賠償。
8、乙方應當指派足夠數(shù)量的工人進行施工，確保施工的質量和效率。
9、乙方應做到工完場清，負責清走施工產(chǎn)生的垃圾和雜物(包括但不限于：整地清理出的石塊及建筑垃圾等雜物、樹枝、土球包扎物、扎草繩、苗袋、支撐角料、路面余泥等)。
八、竣工驗收。
1、全面施工完成后，乙方應以書面或口頭形式向甲方申請驗收，如經(jīng)甲方檢驗，存在不合格情形時，乙方應無條件整改，并承擔所有整改費用。
2、校方對甲方進行初驗，提出需要整改的意見乙方予以認可，并保證無條件及時整改，并承擔所有整改費用。
九、違約責任。
1、甲方應按合同規(guī)定的條件付款。甲方逾期未付款，每逾期一月，應按合同價的1‰向乙方承擔違約金。
2、乙方未安期完工，每逾期一月，應按本合同總價的1‰向甲方承擔違約金。
十、其他。
1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
2、如因履行本合同發(fā)生爭議的，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方可向本合同簽訂地的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力;本合同經(jīng)雙方簽字蓋章之日起即產(chǎn)生法律效力，至本合同得到完全履行后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包工程合同簽篇一
發(fā)包方：承包方：
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
2、工程地點：
3、承包范圍：
4、承包方式：
5、工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。
6、工程質量：
7、合同價款（大寫人民幣）：
1、開工前日，向承包方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向承包方進行現(xiàn)場交底。
2、向承包方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3、指派（聯(lián)系電話：）為發(fā)包方駐工地代表或主要聯(lián)絡人，負責合同履行。對工程材料、工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責與業(yè)主辦理相應審批手續(xù)。
5、提供經(jīng)業(yè)主或發(fā)包方確認的工程材料清單，內容包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品牌、其他技術要求等。
1、參加發(fā)包方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交發(fā)包方審定。
2、根據(jù)發(fā)包方提供的工程材料清單采購合格的工程物料，并由發(fā)包方駐工地代表簽字確認。
3、指派（聯(lián)系電話：）為承包方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由承包方負責的各項事宜。
4、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定、嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作，并承擔相應費用；處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
6、對施工現(xiàn)場業(yè)主所滯留的物品、設施等采取保護措施。
7、施工中未經(jīng)發(fā)包方或業(yè)主的書面同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
8、工程竣工未移交發(fā)包方前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品的保護。
9、參加發(fā)包方或業(yè)主單位主持召開的工程進度協(xié)調會議。
1、發(fā)包方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得承包方同意，并支付承包方因趕工采取的措施費用。
2、因發(fā)包方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
3、因承包方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4、因設計變更或非因承包方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（含8小時，一周內累計計算），工期相應順延。
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。發(fā)包方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向承包方支付由此增加的費用。
3、發(fā)包方、承包方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。發(fā)包方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，承包方可自行驗收，發(fā)包方應予承認。若發(fā)包方要求復驗時，承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格，發(fā)包方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由承包方承擔，但工期也予順延。
4、由于承包方原因造成質量事故，其返工費用由承包方承擔，工期不順延。
5、工程竣工后，承包方應通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如發(fā)包方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知承包方，另定驗收日期。但發(fā)包方應承認竣工日期，并承擔承包方的看管費用和相關費用。
1、雙方商定本合同價款采用第種：
（1）固定價格；
（2）固定價格加%包干風險系數(shù)計算，包干風險包括內容；
（3）可調價格：按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
2、本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算或質保期屆滿時一次結清。
分期撥款進行的條件。
撥款%。
金額（元）。
備注。
3、工程竣工驗收后，承包方提出工程結算并將有關資料送交發(fā)包方。發(fā)包方自接到上述資料日內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在審查期滿后日內結清尾款。
1、本工程發(fā)包方提供設備的，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品。凡約定由承包方提貨的，由承包方承擔運輸費用。
2、由發(fā)包方供應的設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由發(fā)包方承擔。
3、所有工程材料、設備均由承包方負責保管。由于承包方保管不當造成損失，由承包方負責賠償。
4、凡由承包方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包方負責。
1、發(fā)包方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》或其他發(fā)包方提供的書面標準。
2、承包方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》和其他相關的法律法規(guī)、規(guī)范。
3、由于發(fā)包方確認的圖紙或作法說明違反有關安全操作規(guī)程和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，發(fā)包方應承擔由此產(chǎn)生的相應經(jīng)濟損失。
4、由于承包方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，承包方應承擔由此引發(fā)的相關經(jīng)濟損失。
1、由于發(fā)包方原因導致延期開工或中途停工，發(fā)包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，發(fā)包方支付承包方元。發(fā)包方不安合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的%支付滯納金。
2、由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付發(fā)包方元違約金。發(fā)包方要求提前竣工，除支付趕工措施費用外，每提前一天，發(fā)包方應支付承包方元作為獎勵。
3、承包方按照發(fā)包方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質價款外，發(fā)包方應支付承包方元作為獎勵。
4、承包方應妥善保護施工現(xiàn)場的設備及堆放的各種物品，如造成損失，應照價賠償。
5、發(fā)包方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由發(fā)包方負責并承擔損失。
6、未經(jīng)發(fā)包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由承包方負責并承擔損失。
7、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
1、凡因本合同或與本合同有關的一切爭議，雙方應友好協(xié)商；協(xié)商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院為準，按照法律程序進行裁判。
2、除雙方另有約定或法律另有規(guī)定的，訴訟費由敗訴方承擔。
1、本合同所稱不可抗力指不可預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括戰(zhàn)爭、地震、火災、動亂、罷工、運輸事故、空中飛行物體墜落、乙方供應商發(fā)生不可預測的事故，或其他非合同雙方責任造成的爆炸、火災等。
5、因一方的違約行為導致延期履行合同，導致合同履行遭遇不可抗力的，違約方應承擔不可抗力造成的相應損失的賠償責任。
1、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商另行簽訂協(xié)議；若雙方不能簽訂協(xié)議的，按照現(xiàn)行行規(guī)、慣例執(zhí)行。
2、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后生效。
3、本合同履行完成后自動終止。
1、施工圖紙或作法說明；
2、工程預算書；
3、發(fā)包方提供貨物清單；
4、會議紀要；
5、設計變更；
6、其他。
發(fā)包方：（蓋章）承包方：（蓋章）。
簽訂日期：
外包工程合同簽篇二
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
二、工程地點：
四、工程期限：
本合同總工期定于年月日開工，至年月日竣工。
五、工程質量：
1、乙方根據(jù)國家有關的綠化工程施工規(guī)范要求進行施工，保證工程質量。
2、乙方根據(jù)甲方的現(xiàn)場實際要求進行施工，保證工程質量。
六、工程款及支付。
1、按照甲乙雙方約定的不同種類種植，工程完工后按雙方核實的面積數(shù)量來確定工程總價款，種植單價按中標單價執(zhí)行。
2、工程總價款為人工費和工人意外傷害保險費之和。
3、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格之日起7個工作日內，甲方支付工程款總價款的60%，剩余款項甲方在三個月內付清。
4、乙方應當提供實際進場施工工人真實、合法、有效的身份證復印件交甲方登記備案，否則甲方可作為不予支付工程價款的抗辯理由。
七、雙方權利和義務。
1、甲方委派現(xiàn)場代表負責對工程質量、進度和安全進行監(jiān)管，聯(lián)系電話。
2、乙方委派現(xiàn)場代表負責施工期間安全管理，聯(lián)系電話。
3、乙方嚴格按照本合同約定，按照施工圖及甲方代表的指導，按期保質保量完成工程施工。
4、施工期間，乙方需每天指派專人進行澆水等施工期間養(yǎng)護工作，工程完工經(jīng)甲方驗收合格移交給甲方養(yǎng)護。
5、乙方應當做到安全文明施工，承擔在合同履行中包括但不限于安全、意外等事故在內的任何事故引發(fā)的法律和經(jīng)濟責任，甲方不承擔任何法律與經(jīng)濟責任。
6、乙方施工人員不得與建設單位或現(xiàn)場監(jiān)理人員發(fā)生爭吵及沖突，遇到問題或分岐時應先和甲方現(xiàn)場人員溝通，共同協(xié)商處理。否則，乙方須承擔相應的后果和責任。
7、施工過程中因乙方人員故意或過失損毀苗木，乙方應照價賠償。
8、乙方應當指派足夠數(shù)量的工人進行施工，確保施工的質量和效率。
9、乙方應做到工完場清，負責清走施工產(chǎn)生的垃圾和雜物(包括但不限于：整地清理出的石塊及建筑垃圾等雜物、樹枝、土球包扎物、扎草繩、苗袋、支撐角料、路面余泥等)。
八、竣工驗收。
1、全面施工完成后，乙方應以書面或口頭形式向甲方申請驗收，如經(jīng)甲方檢驗，存在不合格情形時，乙方應無條件整改，并承擔所有整改費用。
2、校方對甲方進行初驗，提出需要整改的意見乙方予以認可，并保證無條件及時整改，并承擔所有整改費用。
九、違約責任。
1、甲方應按合同規(guī)定的條件付款。甲方逾期未付款，每逾期一月，應按合同價的1‰向乙方承擔違約金。
2、乙方未安期完工，每逾期一月，應按本合同總價的1‰向甲方承擔違約金。
十、其他。
1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
2、如因履行本合同發(fā)生爭議的，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方可向本合同簽訂地的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力;本合同經(jīng)雙方簽字蓋章之日起即產(chǎn)生法律效力，至本合同得到完全履行后失效。
外包工程合同簽篇三
合伙人：
合伙人：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商本著公平、合理的合作原則達成如下協(xié)議;。
1、甲方必須按照神朔鐵路公司提供的圖紙嚴格施工，如果出現(xiàn)質量問題(除圖紙設計問題、正常誤差外)均由甲方負責。
2、若在施工過程中有變更事項由神朔鐵路公司出據(jù)憑證按憑證變更施工。
3、甲方必須保證該工程在保質期內，該工程的質量，如果出現(xiàn)質量問題由甲方負責。
4、甲方必須按照神朔鐵路公司施工期限完工(如遇特殊情況，由乙方和神朔鐵路公司協(xié)商，并訂立補充，除外)安全問題：
1、如果在施工過程中造成安全事故(除人為原因外)由甲乙雙方按所持股比例進行賠償。
2、甲乙雙方所屬工人在工作時間以外所造成的傷亡事故(除加班外)均由甲乙雙方各自進行協(xié)商糾紛，甲乙雙方均可相互負責。
1、必須保證工程達到相對付款比例時，神朔鐵路公司付相對應的比例款項。
2、當工程竣工驗收合格后，乙方必須保證在十二個工作日內所有工程款(除質量保證金外)全部付清，如果在延期十五個工作日內，神朔鐵路公司未付清所剩工程款由乙方墊付。
3、乙方保證在正式開工十五個工作日內，向神朔鐵路公司協(xié)商退回，招標保證金。
4、如果在施工過程中與神朔鐵路公司出現(xiàn)爭議、糾紛等問題，由乙方出面調解。
1、該項工程招標保證金由甲方負責。
2、該項工程開工第一筆資金由乙方負責(其金額與保證金相同)。
3、如果甲方資質中標，乙方投資該項工程預算總額的16%-20%，乙方所得利潤分紅不得大于20%，不得小于15%，剩于該工程款項由甲方負責。
4、如果乙方資質中標，乙方所投資該工程預算總額的15%-17%，乙方所得利潤分紅不得大于20%，不得小于17%，剩于該工程款項由甲方負責。
5、若用乙方資質，不得再另行收費，(甲方有設備)運輸設備錢甲乙平均分配。
6、如遇特殊情況(比如預算、續(xù)標、增標等)甲乙雙方另行協(xié)商。
7、若因任何一方因特殊原因、資金有缺口，在條件允許的情況下，甲乙雙方任何一方，可以追加投資，相對應改變投資比例和分紅比例。
8、工人保險按持股比例分配。
9、合同公證費平均分配。
10、在施工過程中，乙方不得干擾甲方正常施工(除有質量，安全事故外)。
1、合作項目獨立建賬，獨立財務核算，合作項目的全部支出與收入均須從該賬戶運作。
2、財務由甲方管理。
3、如果出現(xiàn)財務賬務糾紛問題，甲乙雙方任意一方有權聘請第三方會計進行核算。
4、甲乙雙方禁止挪用該工程賬務的款項。
1、合伙期間，一方退伙將嚴重影響合伙項目建設的不得退伙。
2、未經(jīng)合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應時行賠償(甲方無故退出外，不賠償)。
3、任何一方在合作過程中，違反本協(xié)議約定而使對方遭受損失的守約方的全部損失，由違約方足額賠償。
4、合伙人之間如發(fā)生糾紛，應期協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)，發(fā)展的原則予以解決。
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
外包工程合同簽篇四
甲方：_________有限公司（以下簡稱船廠、甲方）。
乙方：（以下簡稱施工隊、乙方）。
為貫徹安全生產(chǎn)、安全第一、預防為主、綜合治理的方針，確保施工期間，人身、設備、環(huán)境安全，明確雙方的安全責任，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條理》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，經(jīng)雙方友好、平等協(xié)商，簽訂本協(xié)議。
第一條、工程項目：
第二條、工程地址：
第三條、甲方的安全責任。
1、開工前甲方要求乙方提供相關部門頒發(fā)資質證明、法人資格證明、營業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明書、授權委托書及施工簡歷近三年來施工安全記錄、特種作業(yè)、施工人員等相關證書復印件材料。
2、甲方向乙方提供必要的工作環(huán)境、用水、用電。
3、甲方在開工前應對乙方進行安全技術交底、對乙方施工人員進行一級安全教育、培訓，并監(jiān)督乙方落實二、三級安全教育和培訓且有書面培訓記錄、簽名、照相和相關考試記錄。
4、甲方要求乙方制定施工安全措施和施工安全作業(yè)指導書，在開始施工前報甲方安全部處備案。
5、甲方協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及督促安全防火檢查，甲方有權檢查督促乙方執(zhí)行國家、地方政府有關安全生產(chǎn)工作方面的法律、條例、規(guī)定，對乙方不符合安全文明生產(chǎn)的行為進行制止、對冒險作業(yè)或危及生命安全的行為有權命令停止其工作，并對其執(zhí)行300--20xx元不等的罰款，糾正并發(fā)出安全隱患整改通知書、接受安全再教育且觀其態(tài)度。行為繼續(xù)不改甚至惡劣的、勒令其出場。
6、甲方指派人員與乙方聯(lián)系安全生產(chǎn)方面的工作。乙方人員需遵守船廠《安全作業(yè)許可制度》，按工作需要填寫《艙內密試許可表格》、《動火作業(yè)許可表格》、《化學品許可表格》、《密閉試驗表格》等并取得甲方許可才可進行理開工，終結，延期等手續(xù)。許可證簽發(fā)人，工作負責人，工作許可人，監(jiān)護人與工作班成員各負相應的責任。
7、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規(guī)程進行抽考。
8、甲方有權要求乙方整理、整頓、清潔好現(xiàn)場，保障消防通道暢通、保障現(xiàn)場清潔干凈、保證各種氣瓶、明火符合國家技術規(guī)范、保證各氧氣、乙炔管線、電纜線不得絞織在一起，下班后把所有管線收拾干凈。
9、特種作業(yè)應持證上崗，不是特種工種不得從事特種作業(yè)或不是同種特種工種操作另一特種作業(yè)。如有發(fā)現(xiàn)堅決制止并視情況進行處罰。
10、甲方有權制止乙方施工人員在公司內進行違反有關法律、法規(guī)、社會治安的行為：如、吸毒、打架、鬧事等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將執(zhí)行1000--5000元不等的罰款并移交司法機關處理。
11、發(fā)生以下情況應停工整頓，并由止停工造成的違約責任由乙方承擔。
(1)、人身傷亡事故（若是乙方原因造成的，乙方承擔所有責任并賠償甲方損失，若是甲方原因造成的，甲方承擔責任）：
（2）、乙方責任造成廠內火災事故。
（3）、發(fā)生違章冒險作業(yè)經(jīng)教育、罰款后仍不聽勸告的。
（4）、施工現(xiàn)場臟、亂、差，不能滿足安全文明施工要求的。
（5）、發(fā)生打架、聚眾、鬧事。
12、乙方在施工過程中，如發(fā)生《國務院規(guī)定的重大事故調查程序暫行規(guī)定》所規(guī)定的重大事故，甲方有權要求乙方立即通知當?shù)卣凸膊块T，要求派人保護現(xiàn)場；并有權要求乙方提供事故調查書面結論及處理意見。
13、甲方有權要求乙方艙內動火、油漆、施焊等特別危險的作業(yè)應在前一日以書面的形式通知甲方，并申請工作許可證落實好通風、置換等安全技術工作、且設好監(jiān)護警界好現(xiàn)場方可作業(yè)。
14、在工作完成后，作業(yè)班長經(jīng)清點人數(shù)確認所有人員均撤離開現(xiàn)場后，方可到公司安全部取消工作許可證。
15、違章作業(yè)、冒險作業(yè)或未按安全技術操作規(guī)程而釀成重傷事故被執(zhí)行罰款的，安監(jiān)人員應出示證據(jù)，要求相應施工隊經(jīng)理（負責人）在處罰決定上簽名、通知財務部從工程款中扣除，拒不簽名的將加倍處罰（在罰款單上注明拒簽）。
16、甲方要求乙方有能力、有責任、并且履行自己的員工出現(xiàn)人身傷害或傷亡事故后進行治療、善后、賠償?shù)裙ぷ?，甲方不承擔這方面責任。
第四條、乙方的安全責任。
乙方作為工程項項目的承包單位，對施工過程中發(fā)生的人身傷害、設備損傷事故應承擔以下安全責任：
（1）乙方進場前必須提供有關企業(yè)資質、相關部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照、持有法定代表人身份證、授權委托書、有關作業(yè)人員、人數(shù)特種作業(yè)復印件交甲方安監(jiān)人員處。
（2）乙方提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、有效、合法。
（3）乙方必須設專職安全監(jiān)督管理人員管理安全生產(chǎn)、監(jiān)督人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全因素，完善安全管理中存在的缺陷。參與甲方的安全例會、協(xié)調同不同施工隊的安全生產(chǎn)管理工作。
（4）乙方必須貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，必須遵守甲方安全管理制度、必須對乙方施工人員進行安全教育后方可上崗。
（5）必須要求施工人員服從甲方安全監(jiān)督管理人員和生產(chǎn)管理人員、上級領導的安全管理。
（6）現(xiàn)場施工應遵守國家和地方關于勞動安全、勞務用工法律、法規(guī)，保證其用工合法性。乙方必須按照國家規(guī)定，為施工人員進行人身保險（購買工傷保險），保險金額不低于50萬元，配備合格的勞動防護用品、安全用具。
（7）乙方必須對己方施工人員的不安全行為、物的不安全狀態(tài)所造成的人員傷亡（包括造成甲方的人員傷亡）負責。
（8）乙方在開工前必須組織施工人員進行安全教育，將參加安全教育的人員名單（包括臨時增補或調換人員）考試成績報給甲方安監(jiān)處。
（9）開工前，乙方應組織人員對作業(yè)環(huán)境、施工區(qū)域、工具進行檢查，確認符合安全要求，一經(jīng)開工，表示乙方已確認施工現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)境、工器具安全要求處于安全狀態(tài)。
（10）船艙內作業(yè)、油漆作業(yè)、動火作業(yè)、等密閉、狹小、高度危險的環(huán)境下工作一定要申請工作許可證，做好安全技術措施、通風置換、設專人監(jiān)護等安全措施后，經(jīng)安全部檢查合格后方可作業(yè)。
（11）乙方應在2米以上施工范圍內裝設臨時圍欄或警示標志，2米以上高處懸空作業(yè)必須佩戴安全帶，不得超越指定范圍內施工，禁止無關人員進入施工現(xiàn)場。
（12）未經(jīng)甲方同意，乙方施工人員不得擅自使用與施工無關的甲方設施、設備。不得擅自拆除、變更防護設施及標示。
（13）按規(guī)定不是該特殊工種作業(yè)的不得擅自操作此設備，（如行車、叉車、起重機、電工、電焊工）被安監(jiān)人員發(fā)現(xiàn)將被執(zhí)行300--20xx元不等的罰款。釀成重大事故的，將交由國家機關追究其相關責任。
（14）起重吊裝時焊接口要一定要焊接牢固，若造成事故，負責焊接的電焊工應對發(fā)生的的事故負責。起重時不得違章指揮或強令起重工冒險作業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將一律從嚴處罰。起重吊裝作業(yè)應聽從起重工的安排。
（15）進入船艙內工作，應先通風、防止艙內有害氣體造成人員中毒事故。船艙內作業(yè)應有三人以上同進同出；嚴禁單人在艙作業(yè)。并在艙門出入口放上“此艙有人工作”標志、防止他人蓋板，也讓安監(jiān)人員和管理人員便于掌握，離艙時蓋好蓋板。
（16）作業(yè)完成或下班時應收好乙炔、氧氣膠管，船艙內一定要收上來，并關好閥門，關好配電箱。
（17）乙方必須為其施工人員購買工傷保險，并在勞動合條款中注明要保障其安全。
（18）乙方各級生產(chǎn)負責人必須貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針，切實做到以人為本、對員工的生命負責，對甲方、當?shù)卣?、對安全生產(chǎn)負責。
（20）乙方施工人員下班前必須檢查工作場地有無遺留火種，關閉電源、氣源開關，確認無安全隱患才能離開。
（21）水上作業(yè)時，必須采取防墮海措施，系上安全帶，穿上救生衣，不會游泳人員，禁止水上作業(yè)。
（22）使用電動工具要注意安全，電源接線應由專業(yè)電工進行，船艙里工作應使用36v以下照明，噴沙作業(yè)應注意自身和周邊行人，以免壓力過大傷害自己和他人，噴沙機應設專人負責。
（23）船艙內噴、涂油漆施工人員必須帶好防護器具（面罩、安全帶、安全帽），熟悉倉內作業(yè)環(huán)境，做好通風、必須使用防爆照明，嚴禁帶火種入倉，艙口應設專人監(jiān)護并持好警示牌，且通知安全員密切注視周圍動態(tài)，作業(yè)時嚴禁風、電焊或其他的明火作業(yè)。完工后，應繼續(xù)通風24小時后才能撤消通風。
（24）乙方負責派工的班組長上下班要清點人數(shù)、在下班后的十分鐘上報安全部并要求留有簽字記錄。
（25）乙方各班組長要寫安全保證書和安全承諾書向公司安全部承諾采取各種措施保證班組員工的人身安全，參與甲方安全部主持的安全例會。
第五條、其他。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，公司負責人、財務各復印一份，（依照此聯(lián)同安全部門罰款單收取罰款費用），本協(xié)議從簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
甲方代表簽名：
乙方負責人簽名：
外包工程合同簽篇五
由甲方承建的工程，需組織工程項目部具體履行合同約定的工程內容。經(jīng)乙方申請，甲方審核同意由乙方負責本工程項目部管理機構的組建和實施建設工程施工合同的全部內容，為明確甲、乙雙方的責、權、利，雙方就該工程的質量、安全、工期、技術、經(jīng)濟、法律等方面的責任，根據(jù)相關法律法規(guī)及甲方的規(guī)章制度達成如下合約條款，供甲、乙雙方共同遵守。
一、工程概況。
建設單位：
甲方與建設單位簽訂的施工合同、補充協(xié)議及承諾書中等的全部工作內容為乙方的承包范圍。
三、合同工期。
開工日期：___年___月___日(按照建設單位審批的開工報告為準)。
總工期：________日歷天。
四、質量標準。
按照甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同約定的質量標準及相關的國家和地方的行業(yè)技術規(guī)范標準執(zhí)行。
五、安全文明施工標準。
1、杜絕重大傷亡事故、重大機械設備事故和火災事故;甲方不定時對乙方所承建的工程進行安全生產(chǎn)、文明施工綜合大檢查，若乙方工地被業(yè)主或行業(yè)主管部門通報批評，甲方有權根據(jù)項目規(guī)模從所收工程款中暫扣5-10萬的風險保證金，等整改完成后退回。
2、工傷事故管理。若遇重大安全事故，出現(xiàn)重傷、死亡情況，應立即報告甲方，隱瞞不報一經(jīng)查實，甲方有權對乙方處以50000元以上的罰款。
3、工傷事故的處理，凡每發(fā)生死亡一人/次或重傷一人/次的工傷事故，甲方根據(jù)情況有權暫扣乙方的工傷事故處理押金10-50萬，乙方在對事故妥善處理并形成事故處理協(xié)議承擔相應經(jīng)濟責任后，返還給乙方。
工程造價(暫定)：_________________元(按甲方與建設單位簽訂的建筑工程施工合同約定的計價原則執(zhí)行，實際工程造價以建設單位及審計單位最終審定結算金額為準)。
七、經(jīng)濟指標。
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，乙方同意按工程與業(yè)主最終結算總價的向甲方上交工程項目承包費和向甲方繳納2%的企業(yè)所得稅，乙方不需提供工程的材料、建安和勞務等成本發(fā)票。如有建設單位供應材料時，計算基數(shù)中應含建設單位供材的定額基價。建設單位每支付一筆工程款時，甲方即按照約定應上交的承包費和企業(yè)所得稅在該筆工程款中扣收。
2、稅費：本工程所涉及的稅費由乙方全部負責承擔。甲方在支付乙方工程進度款時，同時扣除或留取以上相應項目金額的款項，由甲方代收代繳。如有建設單位代扣代繳的部分，乙方憑完稅證明進行沖抵。
3、乙方若需要向相關部門押證經(jīng)營(建造師、工程師及五大員等相關證件)，則要向甲方繳納相關費用，若不需要押證就不需要繳費。
4、乙方獨立核算，自負盈虧。
八、組織施工方式。
乙方采取“包工、包料、包機械、包工期、包質量、包安全文明、包驗收合格、包違約賠償、包費用、包稅金、包利潤上繳”的方式對本項目實行全面風險承包，依法經(jīng)營，自負盈虧，自擔風險。
九、工程結算。
乙方按甲方與建設單位簽訂的施工合同和補充協(xié)議相關條款規(guī)定的計價原則和結算方式辦理。
十、項目管理。
1、乙方由_______(身份證號：___________________)同志為本工程乙方項目負責人，代表乙方對本項目有關生產(chǎn)技術、成本控制、進度控制、質量控制、合同管理、安全生產(chǎn)、文明施工及環(huán)境保護、竣工決算和維修等工作全面負責，并承擔本項目承包合同書中約定的乙方的全部經(jīng)濟和法律責任。
(1)風險擔保的范圍，包括但不限于工程的安全、質量、文明施工、技術資料、工程結算資料、財務結算資料、稅務結算資料、工傷事故處理、勞務爭議、各類訴訟等及問題的處理;同時包含違反施工合同約定的義務、建設單位提出的違約處罰，不足部分由乙方自行負責全額賠付。
(2)若乙方在工程施工中屢有供應商訴訟、勞務爭議、工傷事故發(fā)生、工程技術質量問題、違約處罰等影響甲方聲譽的，甲方將根據(jù)情況有權加倍扣收項目施工風險擔保金，直至影響消除為止。
(3)待竣工驗收合格，完成結算、工程尾款收回(保修金除外)、檔案資料移交、辦完備案手續(xù)、辦清財務結算，確認武風險并簽訂退保協(xié)議后全額無息退還給乙方。若項目虧損或發(fā)生債務時，甲方將使用乙方繳納的本項目風險擔保金進行支付，差額部分由乙方自行負責全額賠付。
(4)在征得甲方相關管理部門和領導同意的情況下，成立”________________________”項目部和申請刻制”___________________”專用章，項目經(jīng)理部需繳納印章使用保證金：_______元，(大寫：)，并與甲方簽訂”印章使用責任書”后領用。該印章由乙方專人負責保管，該印章不得用于簽訂經(jīng)濟合同文件，僅用于本項目實施期間甲方與建設單位、監(jiān)理單位等相關單位之間的報審資料、交工資料、技術經(jīng)濟簽證等有關事項，以上事項具體由乙方負責辦理，與建設單位、監(jiān)理單位等相關單位之間的書面資料須加蓋甲方印章的，事前必須征得甲方同意批準后，方可蓋章送出。
十一、財務管理。
1、工程項目使用的資金全額由乙方負責組織且在甲方監(jiān)督下運用，甲方概不負責資金的籌集事宜。
2、所有資金必須進入甲方指定的銀行賬戶。
開戶銀行：銀行賬號：
3、乙方與甲方內部之間的業(yè)務來往款項，乙方應按約定及時支付款項，未按約定支付且未按付款計劃支付的甲方有權從直接掌握的資金中代為扣收。
4、甲方有權直接從所收工程款中扣收按本協(xié)議約定的由乙方應上繳的工程利潤、工程稅金、各項社保費用、風險擔保金、工傷事故處理押金及其他應繳納的款項。
5、在收到業(yè)主方支付的工程款超過合同造價的80%時，甲方有權對包括工程質量、工程安全、債務、債權等項目管理內容進行綜合審計，控制乙方工程尾款的支付。
6、財務管理未盡事宜以甲方指定的相關管理辦法為準。
十二、供應商管理。
1、合同管理，乙方的所有對供應商的采購合同包括分包、材料、勞務等，必須以公司名義簽訂，凡加蓋項目工程印章或項目經(jīng)理或乙方簽名的包括但不限于收料單、對賬單、欠條、承諾函等均不具有法律效應，甲方均不予認可。
2、甲方有權每半年根據(jù)需要與供貨商核對應付賬款余額，跟蹤賬款支付情況，核實是否有未結賬務。
3、乙方利用支付材料款、人工費等虛假方式轉移資金的，甲方有權按照相關法律要求追究乙方責任。
4、乙方對供應商管理失控，供應商起訴至法院，凍結或強制執(zhí)行公司銀行賬戶資金的包括公司本部及其他項目部銀行賬戶的，甲方按月息5%向乙方收取資金占用費，并承擔相關訴訟等費用。
十三、甲、乙雙方權利與責任。
1、甲方權利。
甲方有權利監(jiān)督乙方在施工過程中遵守國家、地方頒布的法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行建筑安裝工程項目的有關規(guī)程、規(guī)范及驗收標準。
2、乙方權利。
(1)乙方按照甲方與業(yè)主簽訂的建設工程施工合同及本合同約定，具體組織、指揮本工程施工管理、生產(chǎn)和各種經(jīng)營活動的權利，甲方原則上不干涉。
(2)乙方具有獨立的用人用工權、分配權、員工考核獎懲權。
(3)乙方根據(jù)工程需要對本工程需要的安裝分包，機具、設備、材料供應物資具有獨立的決定權，在同等條件下，乙方原則上應優(yōu)先采用甲方的安裝公司、材料供應及甲方的設備和周材。
(4)乙方根據(jù)甲方的相關規(guī)章制度，有權結合本工程的實際情況制定實施細則及管理措施。
(5)在全面完成本工程的履約責任后，乙方對本工程的合法盈利具有擁有權、使用權、支配權。
3、甲方責任。
(1)協(xié)助乙方的工程決算工作，幫助乙方辦理工程的決算工作。
(2)積極解決乙方在施工中存在的技術、質量、安全、設備、材料等問題，協(xié)調項目內外關系，為項目的生產(chǎn)經(jīng)營創(chuàng)造良好的內外環(huán)境。
(3)協(xié)助乙方處理工傷事故、勞務爭議等事宜。
(4)積極協(xié)助乙方處理涉稅及催款事宜。
(5)負責向乙方提供建造師、工程師及五大員等相關證件。
4、乙方責任。
(1)按規(guī)定為員工和工人購買五險。
(2)自行承擔該項目明確的或隱藏的各種風險和責任。
(3)及時支付工人的勞務工資，若有拖欠情況，甲方有權直接將工程款支付給勞務隊伍。
(4)嚴格遵守國家的法律法規(guī)，合法經(jīng)營。
十四、違約責任。
1、乙方承擔由本工程引起的一切質量、安全、文明施工、工期、經(jīng)濟及治安刑事責任。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方有下列情況出現(xiàn)之一者，在甲方多次協(xié)調未果的前提下，為確保甲方良好的社會信譽，甲方有權終止此合同，撤換承包責任人，并追求承包責任人及相關人員的經(jīng)濟及法律責任，所發(fā)生費用由乙方全部承擔，并有權無條件接管所建項目后續(xù)工程。
(1)將工程轉包(經(jīng)批準的專業(yè)分包除外);。
(2)管理人員配備不健全、不到位或不具有相應的資格證;。
(3)工程出現(xiàn)重大質量、安全事故，造成對公司信譽的負面影響;。
(4)未經(jīng)甲方同意直接向建設單位收取工程款;。
(5)項目出現(xiàn)重大經(jīng)濟糾紛或法律糾紛;。
(6)乙方嚴重違約，不能保證甲方與業(yè)主簽訂的《建設工程施工合同》的履約;。
(7)乙方私刻公司的各種印章。
3、甲、乙雙方在履行本合同中發(fā)生爭議應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，由重慶仲裁委員會仲裁。
十五、本合同雙方簽章(字)且甲方加蓋騎縫章后生效，一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，本工程竣工交驗、保修期滿且與本工程有關的債權、債務全部了結后合同自然終止。
外包工程合同簽篇六
甲方：
乙方：
為明確甲乙雙方責任，確保本工程如期按質完工，按照有關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
2、工程地點：
3、承包內容：機設備安裝等純勞務工作。項目所需的所有主材、輔材由甲方提供。
4、未經(jīng)過甲方書面同意，乙方不得將安裝工作部分或全部轉包給第三方。
5.工期：20x年4月12日之前完成合同內工作內容。
6.合同款設網(wǎng)線數(shù)量，以70元/條單價結算多退少補)。甲方授權乙方購買的輔材以收據(jù)向甲方報銷。合同款內含交換機等網(wǎng)絡設備的安裝、上架、固定。
7.附件清單附后。
第二條雙方責任。
1.甲方責任：
(1)開工前向乙方提供工程要求、工作界面等資料，并辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，負責系統(tǒng)設備的調試工作。負責工地現(xiàn)場的工程質量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現(xiàn)場進度，審核完成工程量。
(3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
(4)指派如:向建雄，為甲方聯(lián)系人，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，驗收，變更、登記手續(xù)和其他事宜。
(5)負責按合同要求付款。
2.乙方責任：
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。
(3)必須保證充足的施工人員及技術力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(4)針對本項目，由于甲方項目負責人有4天不能到場，乙方項目管理人員到位兩天以上，替代甲方項目管理人員與建設單位的對接、協(xié)調責任。
(5)附帶工作。附帶包括有線設備上架、上電;相關設備的整線、理線等作業(yè)內容。大規(guī)模的正式理線除外。
(6)工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。
第三條工作范圍。
1、負責把交給乙方的設備按甲方的要求安裝到位，安裝要求如下：
a、每臺ap的序列號(sn)及mac地址抄錄下來，并在相應的圖紙上做標記;。
b、安裝ap時，按照甲方技術指導方式安放ap位置及方向;。
2、安裝前乙方有義務把甲方交給乙方的ap保管好，做到不丟失和損壞。安裝后乙方不負責ap的丟失和損壞，ap設備安全全由甲方負責。
3、安裝ap設備時甲方同步對安裝ap設備的質量和數(shù)量進行跟蹤。
4、ap安裝包括施工六類網(wǎng)線布線，兩端打水晶頭、粘貼標簽?？头繕菍釉芯W(wǎng)線經(jīng)測試(ping包不丟失)完好情況下可以繼續(xù)使用，完好網(wǎng)線數(shù)量不足的新拉網(wǎng)線，公區(qū)部分全部新拉網(wǎng)線。ap安裝固定、相關交換機等設備上架上電等由乙方負責。
第四條關于工期及其它相關內容的約定。
1.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工程整體進度，工期不順延。
2.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
3.在施工過程中，如遇特殊情況或甲方需要，乙方應聽從甲方安排工程內容進行變更修改，由此涉及的材料、工程量增減以甲方為依據(jù)進入決算。材料、工程量的計價依照審計為準。工程量增加的，工期可以相應延長。
4.為加強管理，自本協(xié)議簽訂之日起，甲、乙雙方的聯(lián)系均以書面聯(lián)系單形式進行，并達成同雙方簽署的協(xié)議修改書，雙方在收到聯(lián)系單后在三天內做出回復，并存檔備查。
5.除甲方認可的乙方在本工程協(xié)議規(guī)定的施工費用外，甲方不再考慮諸如：夜間施工增加費、施工食品表運輸費、設備材料運輸增加費、停窩工費等，增加工程量及甲方提出縮短工期的除外。
第五條關于工程質量及驗收的約定。
1.本工程以施工圖紙、施工說明、變更聯(lián)系單及有關國家規(guī)范為質量評定標準。
2.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知10日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。工程通過驗收以建設方等相關部門的驗收為準。
4.驗收標準：
(1)乙方敷設的網(wǎng)線從交換機至ap能暢通傳輸數(shù)據(jù)，ap能正常運行。
(2)標簽、標識到位。
(3)交換機等網(wǎng)絡設備按照甲方要求安裝固定到位。
第六條工程款項的支付條款。
1.本合同價款為(大寫)。工程完工后七個工作日內一次性付清工程價款。
2.由于工程變化增加的工程量所產(chǎn)生的工程款在工程竣工并對增加工程量確認后，甲方與工程款一同支付。
第七條違約責任。
1.由于乙方保管不善或使用不當造成設備短缺、故障或損壞，由乙方全額承擔。
2.由于乙方原因，逾期竣工，逾期兩天(不含)以上的，甲方向乙方收取500元/天滯納金。逾期完工的違約賠償最高限度為未完工部分總價的15%，如乙方仍不能完工的，甲方可終止協(xié)議。因甲方原因(含建設單位原因)導致工期逾期的，逾期兩天之內的工期順延;逾期兩天(不含)以上的除工期順延外，補償乙方每天500元。
3.因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第八條爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調節(jié)。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由甲方住所地人民法院管轄。
3.本合同自簽訂之日生效，雙方應本著真誠合作的態(tài)度共同遵守，為今后的進一步合作打下良好的基礎;如出現(xiàn)違約現(xiàn)象，如乙方嚴重影響甲方公司形象或嚴重影響工程質量，并由此給甲方造成相關損失的，由乙方負全責，并追究乙方相關的法律責任。
第九條協(xié)議的解除、終止。
1.甲方未按約定支付工程款導致乙方停工的，甲方承但相應損失，已完工部分仍按照原合同執(zhí)行。
2.在乙方存在如下違約情況，且收到甲方的違約通知后10天內未能糾正其違約行為的，甲方有權考慮并提出終止全部或部分合同。乙方支付由此造成的甲方全部損失。
(1)乙方未能在合同規(guī)定期限或甲方同意延長的期限內完成全部或部分施工量。
(2)乙方未能履行合同規(guī)定的其他義務，致使合同無法繼續(xù)履行的。
3.在甲方提出終止部分合同的情況下，并不解除乙方對已經(jīng)完工部分工程應負的產(chǎn)品質量責任。
4.合同的權利、義務終止后，甲乙雙方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助保密等義務。
第十條附則。
1.本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
2.本合同履行完成后自動終止。
外包工程合同簽篇七
甲方：
乙方：
為了加強承發(fā)包工程和臨時工的安全管理，深入貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，保證人身、設備安全，確保期間甲方發(fā)包給乙方的工程和臨時工作順利進行。根據(jù)國家有關法律規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商、意見一致，自愿簽訂如下安全生產(chǎn)協(xié)議，并作為工程外包合同的必要補充條件：
（二）甲方管理人員有權制止乙方人員違紀作業(yè)，并按規(guī)定給予處罰；
（三）甲方有權對安全意識差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責令退場。
（四）乙方在工程現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全工程需要時，人員不得進入工程現(xiàn)場。
（一）高空懸空作業(yè)必須系好安全帶；
（二）班前不得喝酒，在禁止吸煙的區(qū)域不得吸煙；
（三）現(xiàn)場內不得赤腳，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作業(yè)不得穿皮鞋和帶釘易滑鞋；
（六）不得在工程現(xiàn)場燒火；
（七）不得從高處向下拋扔任何物資、材料，堆放時不得超過支撐限重的70%；
（八）不得在高處臨邊一米范圍內堆放活動材料；
（九）不得在操作面上及高處臨邊豎立放置工具和線材；
（十）使用電動工具，必須按操作規(guī)程和說明書要求正確佩戴防護用品；
（十一）施工過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程。
（二）本協(xié)議約定期間如因乙方或乙方工作人員過錯給甲方造成損失，由乙方負責向甲方賠償，甲方有權直接從乙方工程款中將相關損失賠償款進行抵扣。
甲方：（簽章）乙方：（簽章）。
甲方施工負責人（簽章）：乙方負責人（簽章）：
日期：
外包工程合同簽篇八
為優(yōu)質、高效完成某工程的施工，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將某工程的技術方面的工作承包給乙方，并達成以下協(xié)議：
一、合作項目工程名稱。
某工程項目。
1)工程施工復測及相關資料編制。
2)工程施工放樣及相關資料編制。
3)工程試驗及相關資料編制。
4)工程質檢及相關資料編制。
5)工程計量及相關資料編制。
6)工程變更及相關資料編制。
7)工程施工技術及工程的現(xiàn)場管理。
8)工程施工工藝及工序的控制。
9)工程竣工資料的編制。
三、合同工期。
1)從甲方通知乙方人員進場復測開始至工程交工為止。
2)雙方擬定施工合作時間為12個月，即從20__年3月1日到20__年3月1日，工期共12個月。
3)以上合同工期，包括施工復測時間、雨季及因建設方、甲方等原因造成工程停工的時間，不包括工程竣工資料編制時間。
4)竣工資料編制時間為1個月。
5)若因建設方、甲方及雨季等原因工程無法完成，乙方不負任何責任。
6)如工期超出12個月，甲方應支付乙方超出工期的工程技術費。
四、工程技術承包費用。
1)施工投標工程技術費：甲方投標工程總價，扣除第100章費用及工程備用金后按3.2%計。
2)工程變更增加工程技術費：在施工過程中所產(chǎn)生的工程變更增加金額總量按8%計。
3)工程非計量增加工程技術費：按該款項40%計。
4)前兩項總計所產(chǎn)生的技術費若低于元人民幣，則甲方支付給乙方元人民幣;若超出則按前兩項計算。
5)工程延期費：超出雙方約定的12月的工期甲方每月支付乙方80000元人民幣的工程技術費。
6)施工復測費：20190元人民幣/每公里。
7)竣工資料編制費：80000元人民幣。
全部的工程技術承包費用包括施工復測費、施工投標工程技術費、工程變更增加工程技術費、工程非計量增加工程技術費、工程延期費、竣工資料編制費。
本合同規(guī)定的“工程施工條件保證”(第七條)和“出入境及安全保證”(第八條)所產(chǎn)生的一切費用，不包含在工程技術承包費用中。這兩項費用，由乙方提出、使用，甲方報銷。
五、工程技術款項的支付辦法。
1)在乙方接到甲方通知后進場進行施工復測。施工復測完后，甲方必須支付全部施工復測費給乙方。
2)甲方按工程月計工程量的3.2%支付給乙方，其中甲方每次扣除支付給乙方工程技術費的5%作為工程質保金。待工程交工后支付全部余款給乙方。
3)若因建設方或甲方及雨季等原因造成工程無法計量2個月以上，甲方必須每月支付乙方60000元人民幣，用于乙方支付人員工資及開展日常工作。
4)在工程交工后20天內甲方一次性支付完乙方所有的工程技術費用。
5)竣工資料交完后，甲方支付給乙方全部竣工資料編制費。
六、工程的施工管理。
1)甲方有權監(jiān)督和管理乙方的開展工作的情況，為乙方在工程施工中的錯誤提出建議和批評。
2)乙方人員不得參與境外賭博及販賣、吸食有毒物品等違法之事。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，交由國家執(zhí)法機關處理。
3)甲方在施工期內有權要求乙方提供滿足工程技術所需的人員。
4)若乙方在工程技術上為甲方造成巨大的經(jīng)濟損失，甲方有權向乙提出經(jīng)濟賠償。賠償費用為所造成經(jīng)濟損失的6%。
5)乙方人員若不遵守甲方的管理制度，屢勸不聽者，甲方有權將該人員驅逐出場;乙方必須在10天內另換人員。
6)若乙方人員不符合工作需要，甲方有權另換工程技術人員。
7)在工程施工過程中，甲方必須按乙方的技術要求進行施工。
8)甲方必須服從乙方的工程質檢、進度、施工技術管理。
9)若甲方不按乙方的技術要求、進度、質量管理造成的工程損失，乙方不負任何責任。
七、工程施工條件保證。
1)甲方應為乙方提供工作所需的一切圖紙及文件資料。
2)甲方應為乙方提供一套全新的標準、規(guī)范及施工用相關技術資料。
3)甲方應為乙方提供兩臺電腦、一臺打印機、一臺復印機、一臺掃描、一臺數(shù)碼相機以用于工程辦公。
4)甲方應為乙方提供測量儀器兩套(即全站儀、水平儀各兩臺及工程用casio4850pa計算器四臺)。
5)甲方應為乙方專門配備一名醫(yī)務人員，保證乙方人員衛(wèi)生、健康。
6)甲方應為乙方提供工程技術專用車兩輛。
7)甲方應為乙方提供一套試驗設備。
8)甲方應為乙方提供住宿、食宿及外出辦公條件。
9)甲方應為乙方招待建設方、監(jiān)理提供便利條件。
10)若因甲方條件受限或建設方要求，試驗或計量技術需要第三方處理(外送試驗和計量公證)，甲方必須全權負責，并提供便利條件。
以上甲方為乙方提供各種施工條件，是工程順利進行的保障;以上所發(fā)生的一切費用全部由甲方承擔。乙方概不承擔任何相關費用。
八、出入境及安全保證。
1)乙方出入境手續(xù)由甲方負責辦理，費用由甲方承擔。
2)甲方必須保證乙方人員的施工勞動安全及人身安全，若出現(xiàn)任何安全事故，責任全部由甲方承擔。
九、違約及合同合法性條款。
1)其它未協(xié)商事項，雙方另外協(xié)商解決。
2)本協(xié)議一經(jīng)簽訂，雙方必須嚴格履行，如遇違約，給對方造成經(jīng)濟損失的，應根據(jù)經(jīng)濟損失的200%給予賠償。
3)若單方面撕毀合同，必須給予對方100000元人民幣的賠償。
4)本協(xié)議共伍頁，正文肆頁，封面壹頁，無其他附件。本協(xié)議自簽約日起生效，款項全部付清后終止。
5)本協(xié)議經(jīng)雙方代表每頁簽字、蓋章(或壓手印)才有效合法，修改、復印無效。
6)本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
7)本協(xié)議無任何補充條款。
甲方。
單位：某單位。
代表：
乙方。
單位：某單位。
代表：
簽約日期
外包工程合同簽篇九
隨著法律觀念的日漸普及，很多場合都離不了合同，它可以保護民事法律關系。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的工程外包合同，希望對大家有所幫助。
發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。
1、護坡
(1)、基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的.青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為日，暫定于自____年__月__日起至____年__月__日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
1、工程總承包價為元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔。
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據(jù)。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
本合同于____年__月__日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執(zhí)一份，上交份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章)：聯(lián)系電話：
承包人(簽字或蓋章)：聯(lián)系電話：
____年__月__日
外包工程合同簽篇十
甲方：
乙方：
為明確甲乙雙方責任，確保本工程如期按質完工，按照有關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
2、工程地點：
3、承包內容：機設備安裝等純勞務工作。項目所需的所有主材、輔材由甲方提供。
4、未經(jīng)過甲方書面同意，乙方不得將安裝工作部分或全部轉包給第三方。
5.工期：20x年4月12日之前完成合同內工作內容。
6.合同款設網(wǎng)線數(shù)量，以70元/條單價結算多退少補)。甲方授權乙方購買的輔材以收據(jù)向甲方報銷。合同款內含交換機等網(wǎng)絡設備的安裝、上架、固定。
7.附件清單附后。
第二條雙方責任。
1.甲方責任：
(1)開工前向乙方提供工程要求、工作界面等資料，并辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，負責系統(tǒng)設備的調試工作。負責工地現(xiàn)場的工程質量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現(xiàn)場進度，審核完成工程量。
(3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
(4)指派如:向建雄，為甲方聯(lián)系人，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，驗收，變更、登記手續(xù)和其他事宜。
(5)負責按合同要求付款。
2.乙方責任：
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。
(3)必須保證充足的施工人員及技術力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(4)針對本項目，由于甲方項目負責人有4天不能到場，乙方項目管理人員到位兩天以上，替代甲方項目管理人員與建設單位的對接、協(xié)調責任。
(5)附帶工作。附帶包括有線設備上架、上電;相關設備的整線、理線等作業(yè)內容。大規(guī)模的正式理線除外。
(6)工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。
第三條工作范圍。
1、負責把交給乙方的設備按甲方的要求安裝到位，安裝要求如下：
a、每臺ap的序列號(sn)及mac地址抄錄下來，并在相應的圖紙上做標記;。
b、安裝ap時，按照甲方技術指導方式安放ap位置及方向;。
2、安裝前乙方有義務把甲方交給乙方的ap保管好，做到不丟失和損壞。安裝后乙方不負責ap的丟失和損壞，ap設備安全全由甲方負責。
3、安裝ap設備時甲方同步對安裝ap設備的質量和數(shù)量進行跟蹤。
4、ap安裝包括施工六類網(wǎng)線布線，兩端打水晶頭、粘貼標簽。客房樓層原有網(wǎng)線經(jīng)測試(ping包不丟失)完好情況下可以繼續(xù)使用，完好網(wǎng)線數(shù)量不足的新拉網(wǎng)線，公區(qū)部分全部新拉網(wǎng)線。ap安裝固定、相關交換機等設備上架上電等由乙方負責。
第四條關于工期及其它相關內容的約定。
1.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工程整體進度，工期不順延。
2.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
3.在施工過程中，如遇特殊情況或甲方需要，乙方應聽從甲方安排工程內容進行變更修改，由此涉及的材料、工程量增減以甲方為依據(jù)進入決算。材料、工程量的計價依照審計為準。工程量增加的，工期可以相應延長。
4.為加強管理，自本協(xié)議簽訂之日起，甲、乙雙方的聯(lián)系均以書面聯(lián)系單形式進行，并達成同雙方簽署的協(xié)議修改書，雙方在收到聯(lián)系單后在三天內做出回復，并存檔備查。
5.除甲方認可的乙方在本工程協(xié)議規(guī)定的施工費用外，甲方不再考慮諸如：夜間施工增加費、施工食品表運輸費、設備材料運輸增加費、停窩工費等，增加工程量及甲方提出縮短工期的除外。
第五條關于工程質量及驗收的約定。
1.本工程以施工圖紙、施工說明、變更聯(lián)系單及有關國家規(guī)范為質量評定標準。
2.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知10日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。工程通過驗收以建設方等相關部門的驗收為準。
4.驗收標準：
(1)乙方敷設的網(wǎng)線從交換機至ap能暢通傳輸數(shù)據(jù)，ap能正常運行。
(2)標簽、標識到位。
(3)交換機等網(wǎng)絡設備按照甲方要求安裝固定到位。
第六條工程款項的支付條款。
1.本合同價款為(大寫)。工程完工后七個工作日內一次性付清工程價款。
2.由于工程變化增加的工程量所產(chǎn)生的工程款在工程竣工并對增加工程量確認后，甲方與工程款一同支付。
第七條違約責任。
1.由于乙方保管不善或使用不當造成設備短缺、故障或損壞，由乙方全額承擔。
2.由于乙方原因，逾期竣工，逾期兩天(不含)以上的，甲方向乙方收取500元/天滯納金。逾期完工的違約賠償最高限度為未完工部分總價的15%，如乙方仍不能完工的，甲方可終止協(xié)議。因甲方原因(含建設單位原因)導致工期逾期的，逾期兩天之內的工期順延;逾期兩天(不含)以上的除工期順延外，補償乙方每天500元。
3.因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第八條爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調節(jié)。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由甲方住所地人民法院管轄。
3.本合同自簽訂之日生效，雙方應本著真誠合作的態(tài)度共同遵守，為今后的進一步合作打下良好的基礎;如出現(xiàn)違約現(xiàn)象，如乙方嚴重影響甲方公司形象或嚴重影響工程質量，并由此給甲方造成相關損失的，由乙方負全責，并追究乙方相關的法律責任。
第九條協(xié)議的解除、終止。
1.甲方未按約定支付工程款導致乙方停工的，甲方承但相應損失，已完工部分仍按照原合同執(zhí)行。
2.在乙方存在如下違約情況，且收到甲方的違約通知后10天內未能糾正其違約行為的，甲方有權考慮并提出終止全部或部分合同。乙方支付由此造成的甲方全部損失。
(1)乙方未能在合同規(guī)定期限或甲方同意延長的期限內完成全部或部分施工量。
(2)乙方未能履行合同規(guī)定的其他義務，致使合同無法繼續(xù)履行的。
3.在甲方提出終止部分合同的情況下，并不解除乙方對已經(jīng)完工部分工程應負的產(chǎn)品質量責任。
4.合同的權利、義務終止后，甲乙雙方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助保密等義務。
第十條附則。
1.本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
2.本合同履行完成后自動終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包工程合同簽篇十一
雙方本著互利互惠、共同發(fā)展的原則，經(jīng)充分協(xié)商，一致決定合作經(jīng)營_________________事業(yè)。特訂立本協(xié)議。
一、合作經(jīng)營企業(yè)名稱：_________________。
1、甲方：______________。
地址：______________。
2、乙方：______________。
地址：______________。
二、合作經(jīng)營項目：_________________工程施工。
三、結算方式：_________________。
1、由甲方負責尋找施工工程來源。
2、由乙方來負責工程施工及施工員工安全問題。
3、甲乙雙方經(jīng)商定，甲乙雙方的權利和義務：_________________。
1、甲方：_________________。
(1)甲方負責按雙方商定的施工工程來尋找工程來源。
(2)甲方尋找的施工來源，在未取得甲方同意，不得交其他人施工。
(3)甲方負責廣告宣傳和促銷。
(4)甲方安排專人負責以乙方的名義進行同行銷售。
2、乙方：_________________。
(1)乙方負責制定工程施工，施工圖紙。消防安全等一系列施工所需要求，以便甲方進行尋找施工來源的有力競爭。
(2)乙方必需按計劃要求保質保量的做好甲方團隊的地接工作，未經(jīng)甲方同意，不得拒絕接團或甩團。
(3)乙方必須要按照雙方要求來簽訂員工傷亡賠償款項。
(4)工程所需物品和機器為乙方所出。乙方不許以任何理由向甲方借取施工工具。
_____年_____月_____日。
外包工程合同簽篇十二
根據(jù)《合同法》，委托方和承攬方雙方經(jīng)平等協(xié)商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
委托方：
承攬方：
承攬方的義務：
1.承攬方按照委托方的要求將委托方提供的_____資料，進行錄入，并確保在_____工作日內完成_____數(shù)據(jù)。承攬方應按照委托方的要求，及時取稿、送稿，若由于委托方提供資料間斷或程序問題造成的時間延誤，承攬方不負任何責任。
2．承攬方應確保所錄數(shù)據(jù)錯誤率低于_____，如出現(xiàn)無法辨認或沒有把握的字應作標注，但不能算為錯誤。
3．承攬方隨時接受委托人檢驗和抽查，如有錯誤，承攬方應按委托方要求及時修改。
4．為確保數(shù)據(jù)的安全和原始數(shù)據(jù)的安全，承攬方應指定專人進行數(shù)據(jù)管理及備份。同時提供專門存放原始資料的房間和文件柜。
委托方的義務：
1．委托方應提供錄入軟件平臺與錄入工作相關的軟件技術支持，委托方有義務安裝并調試錄入所需的錄入平臺。
2．委托方應在承攬方交付工作成果起兩個工作日內，對承攬方所交付的工作成果進行驗收，若有異議應及時提出，要求承攬方并及時修改錯誤，返回委托方，若在兩個工作日內沒有提出異議，雙方應視為所錄數(shù)據(jù)為合格數(shù)據(jù)產(chǎn)品。
3．委托方在工程進行期間，如確保每次取送的錄入工作量，達到500元的錄入費用，承攬方應免除取送費，按實際錄入費用計算。
結算標準：
付款方式：委托方應在承攬方開工之前，交付總工程款的_____作為工程預付款，在承攬方交付電子成果后，七個工作日內以支票或現(xiàn)金的形式結清全款。或當工程款累計超過_____元時，結清本次全款。當工程進行中委托方提供資料間斷達_______天時，視為工程結束，應結清已作的工程款項。
付款期限：如委托方延期付款，承攬方有權，按每天加收總工程款的_______%，作為給承攬方的補償。
我國《合同法》第266條規(guī)定：
“承攬方應當按照委托方的要求保守秘密，不得留存復制品或者技術資料?！比绻袛埛竭`反了保密義務，給委托方造成了經(jīng)濟損失，委托方有權向承攬方要求經(jīng)濟賠償及訴訟于法律。
1.保密的內容和范圍。
（1）凡涉及委托方技術信息和經(jīng)營信息，包括但不限于產(chǎn)品的制作方法、技術，數(shù)據(jù)，程序，設計、客戶名單，貨源情報，招投標文件，營銷計劃，經(jīng)營決策等他商業(yè)秘密，均屬保密內容。
（2）凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。
2.雙方的權利與義務。
（1）承攬方應自覺維護本委托方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規(guī)定。
（2）承攬方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業(yè)秘密事項；
（3）承攬方不得利用所掌握的商業(yè)秘密牟取私利；
（4）承攬方不得將工作中獲取或研制開發(fā)中的商業(yè)秘密據(jù)為己有，有關資料、圖紙、樣品不得私自留存待工程結束后必須全部割除。
（5）承攬方應在結款后_______小時內，徹底割除本次工程的所有數(shù)據(jù)。
此合同一式兩份，雙方各持一份，如有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成將向有關法律部門申請裁決。此合同至簽字之日起生效。
委托方代表人：承攬方代表人：
單位蓋章：單位蓋章：
年月日年月日。
外包工程合同簽篇十三
這篇是小編特地為大家整理的，希望對大家有所幫助!想要了解更多精彩的朋友可以持續(xù)關注，我們將會為你奉上最全最新鮮的內容哦!，因你而精彩。
發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)。
承包人：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況。
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。
第二條：施工方案。
1、護坡。
(1)、基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
第三條：合同工期。
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為日，暫定于自年月日起至年月日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價格及付款方式。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條：甲方義務。
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務。
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全。
承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收。
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據(jù)。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
第九條：違約責任。
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
第十條：其它。
本合同于年月日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執(zhí)一份，上交份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)。
授權代理人(簽字或蓋章)：聯(lián)系電話：
承包人(簽字或蓋章)：聯(lián)系電話：
外包工程合同簽篇十四
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，委托方和承攬方雙方經(jīng)平等協(xié)商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
委托方：
承攬方：
承攬方的義務：
1.承攬方按照委托方的要求將委托方提供的_____資料，進行錄入，并確保在_____工作日內完成_____數(shù)據(jù)。承攬方應按照委托方的要求，及時取稿、送稿，若由于委托方提供資料間斷或程序問題造成的時間延誤，承攬方不負任何責任。
2．承攬方應確保所錄數(shù)據(jù)錯誤率低于_____，如出現(xiàn)無法辨認或沒有把握的字應作標注，但不能算為錯誤。
3．承攬方隨時接受委托人檢驗和抽查，如有錯誤，承攬方應按委托方要求及時修改。
4．為確保數(shù)據(jù)的安全和原始數(shù)據(jù)的安全，承攬方應指定專人進行數(shù)據(jù)管理及備份。同時提供專門存放原始資料的房間和文件柜。
委托方的義務：
1．委托方應提供錄入軟件平臺與錄入工作相關的軟件技術支持，委托方有義務安裝并調試錄入所需的錄入平臺。
2．委托方應在承攬方交付工作成果起兩個工作日內，對承攬方所交付的工作成果進行驗收，若有異議應及時提出，要求承攬方并及時修改錯誤，返回委托方，若在兩個工作日內沒有提出異議，雙方應視為所錄數(shù)據(jù)為合格數(shù)據(jù)產(chǎn)品。
3．委托方在工程進行期間，如確保每次取送的錄入工作量，達到500元的錄入費用，承攬方應免除取送費，按實際錄入費用計算。
結算標準：
付款方式：委托方應在承攬方開工之前，交付總工程款的_____作為工程預付款，在承攬方交付電子成果后，七個工作日內以支票或現(xiàn)金的形式結清全款?；虍敼こ炭罾塾嫵^_____元時，結清本次全款。當工程進行中委托方提供資料間斷達_______天時，視為工程結束，應結清已作的工程款項。
付款期限：如委托方延期付款，承攬方有權，按每天加收總工程款的_______%，作為給承攬方的補償。
我國《合同法》第266條規(guī)定：
“承攬方應當按照委托方的要求保守秘密，不得留存復制品或者技術資料?！比绻袛埛竭`反了保密義務，給委托方造成了經(jīng)濟損失，委托方有權向承攬方要求經(jīng)濟賠償及訴訟于法律。
1.保密的內容和范圍。
（1）凡涉及委托方技術信息和經(jīng)營信息，包括但不限于產(chǎn)品的制作方法、技術，數(shù)據(jù)，程序，設計、客戶名單，貨源情報，招投標文件，營銷計劃，經(jīng)營決策等他商業(yè)秘密，均屬保密內容。
（2）凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。
2.雙方的權利與義務。
（1）承攬方應自覺維護本委托方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規(guī)定。
（2）承攬方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業(yè)秘密事項；
（3）承攬方不得利用所掌握的商業(yè)秘密牟取私利；
（4）承攬方不得將工作中獲取或研制開發(fā)中的商業(yè)秘密據(jù)為己有，有關資料、圖紙、樣品不得私自留存待工程結束后必須全部割除。
（5）承攬方應在結款后_______小時內，徹底割除本次工程的所有數(shù)據(jù)。
此合同一式兩份，雙方各持一份，如有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成將向有關法律部門申請裁決。此合同至簽字之日起生效。
委托方代表人：承攬方代表人：
單位蓋章：單位蓋章：
年月日年月日。
外包工程合同簽篇十五
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業(yè)用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經(jīng)雙方友好協(xié)商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。
一、工程概況：
2、結構層次：
3、施工地點：下蜀鎮(zhèn)西謝村。
4、建筑面積：平方米。
二、承包方式：
包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。
三、工程作業(yè)范圍及其內容：
1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：
2、水泥：
3、鋼筋：
五、質量管理：
質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。
合同工期：自年月日至年月日，總日歷天數(shù)為天。
七、安全、文明施工：
在施工過程中，乙方施工人員所發(fā)生的安全事故，乙方自理與甲方無關。(工程造價包含乙方工人的保險費。)。
八、結算價格及方式：
1、固定單價包干：元/平方米，按建筑面積實算(建筑面積按國家規(guī)范標準計算)。
2、工程完工后，留工程造價為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。
九、付款方式：
甲方根據(jù)工程進度付款，基礎結束付，主體結束付，粉刷結束付，工程竣工驗收付，無質量問題一年后付清。
十、現(xiàn)場用電：
費用有甲方負責。
十一、施工用水：
費用有甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經(jīng)甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發(fā)出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算。年底結清。
2、合同的終止：甲、乙雙方根據(jù)合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協(xié)議，補充協(xié)議與該協(xié)議具有同等效力。
4、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包工程合同簽篇十六
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
一、工程內容：
二、工程地點：
三、工程承包方式：
四、工程期限：
本合同總工期定于年月日開工，至年月日竣工。
五、工程質量：
1、乙方根據(jù)國家有關的綠化工程施工規(guī)范要求進行施工，保證工程質量。
2、乙方根據(jù)甲方的現(xiàn)場實際要求進行施工，保證工程質量。
六、工程款及支付。
1、按照甲乙雙方約定的不同種類種植，工程完工后按雙方核實的面積數(shù)量來確定工程總價款，種植單價按中標單價執(zhí)行。
2、工程總價款為人工費和工人意外傷害保險費之和。
3、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格之日起7個工作日內，甲方支付工程款總價款的60%，剩余款項甲方在三個月內付清。
4、乙方應當提供實際進場施工工人真實、合法、有效的身份證復印件交甲方登記備案，否則甲方可作為不予支付工程價款的抗辯理由。
七、雙方權利和義務。
1、甲方委派現(xiàn)場代表負責對工程質量、進度和安全進行監(jiān)管，聯(lián)系電話。
2、乙方委派現(xiàn)場代表負責施工期間安全管理，聯(lián)系電話。
3、乙方嚴格按照本合同約定，按照施工圖及甲方代表的指導，按期保質保量完成工程施工。
4、施工期間，乙方需每天指派專人進行澆水等施工期間養(yǎng)護工作，工程完工經(jīng)甲方驗收合格移交給甲方養(yǎng)護。
5、乙方應當做到安全文明施工，承擔在合同履行中包括但不限于安全、意外等事故在內的任何事故引發(fā)的法律和經(jīng)濟責任，甲方不承擔任何法律與經(jīng)濟責任。
6、乙方施工人員不得與建設單位或現(xiàn)場監(jiān)理人員發(fā)生爭吵及沖突，遇到問題或分岐時應先和甲方現(xiàn)場人員溝通，共同協(xié)商處理。否則，乙方須承擔相應的后果和責任。
7、施工過程中因乙方人員故意或過失損毀苗木，乙方應照價賠償。
8、乙方應當指派足夠數(shù)量的工人進行施工，確保施工的質量和效率。
9、乙方應做到工完場清，負責清走施工產(chǎn)生的垃圾和雜物(包括但不限于：整地清理出的石塊及建筑垃圾等雜物、樹枝、土球包扎物、扎草繩、苗袋、支撐角料、路面余泥等)。
八、竣工驗收。
1、全面施工完成后，乙方應以書面或口頭形式向甲方申請驗收，如經(jīng)甲方檢驗，存在不合格情形時，乙方應無條件整改，并承擔所有整改費用。
2、校方對甲方進行初驗，提出需要整改的意見乙方予以認可，并保證無條件及時整改，并承擔所有整改費用。
九、違約責任。
1、甲方應按合同規(guī)定的條件付款。甲方逾期未付款，每逾期一月，應按合同價的1‰向乙方承擔違約金。
2、乙方未安期完工，每逾期一月，應按本合同總價的1‰向甲方承擔違約金。
十、其他。
1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
2、如因履行本合同發(fā)生爭議的，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方可向本合同簽訂地的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力;本合同經(jīng)雙方簽字蓋章之日起即產(chǎn)生法律效力，至本合同得到完全履行后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。